DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SOBRE PLATAFORMA WEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SOBRE PLATAFORMA WEB"

Transcripción

1 Inmobiliaria Nueva Vía S.A. (INVIA) Phillips 84, Oficina 65, Piso 6 Santiago Centro / Chile LICITACIÓN PÚBLICA DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Parte I. Bases Administrativas Mayo de 2012

2 ÍNDICE CONCEPTO PÁG. PARTE I. BASES ADMINISTRATIVAS 1. DE LA LICITACIÓN IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN O ANTECEDENTES GENERALES REQUISITOS PARA PARTICIPAR OBJETO DE LA LICITACIÓN COSTOS DE LA OFERTA MONEDA DE LA OFERTA IDIOMA DE LA LICITACIÓN CONFORMIDAD CON LA ESPECIFICACIÓN CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1: CARPETA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS Y OFERTA TÉCNICA 1.11.a ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS b ANTECEDENTES FINANCIEROS c ANTECEDENTES TÉCNICOS CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2: OFERTA ECONÓMICA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA RECEPCIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DEL SOBRE Nº 1 CARPETA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS Y OFERTA TÉCNICA 1.16 EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA ADJUDICACIÓN DERECHO DE INVIA A RECHAZAR CUALQUIER OFERTA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN FIRMA DE CONTRATOS DEL CONTRATO DOCUMENTOS DEL CONTRATO TIPO DE CONTRATO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GASTOS DEL CONTRATO PERSONAL DEL PROPONENTE VIGENCIA DEL CONTRATO Página 2 de 48

3 2.7 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO TRASPASO DEL CONTRATO FORMAS DE PAGO PLAZOS MÁXIMOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS COMPONENTES DEL SIG MULTAS DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE OTROS ASPECTOS CONTRACTUALES NATURALEZA DE LA RELACIÓN INVIA PROPONENTE ADJUDICADO O ADJUDICATARIO 3.2 MONEDA DEL CONTRATO CONTRATO CONFIDENCIALIDAD PERIODO DE PRUEBAS DEL SISTEMA Y MARCHA BLANCA TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO LEYES GENERALES REGULATORIAS RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS RESPONSABILIDAD LABORAL DEL PROPONENTE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD CONTINUIDAD DEL SERVICIO REPRESENTANTE ANTE INVIA 33 ANEXO 1: FORMULARIOS 34 ANEXO 2: OFERTA ECONÓMICA Página 3 de 48

4 PARTE I. BASES ADMINISTRATIVAS 1 DE LA LICITACIÓN 1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN O ANTECEDENTES GENERALES Inmobiliaria Nueva Vía S.A. (INVIA), filial de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), llama a participar en la Licitación Pública para DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, de acuerdo a los documentos de licitación constituidos por las presentes Bases Administrativas y las respectivas Bases Técnicas. 1.2 REQUISITOS PARA PARTICIPAR Podrán participar en esta licitación las empresas que hayan adquirido las Bases de Licitación, entendiéndose por éstas las personas jurídicas, chilenas o extranjeras, o consorcios, que acrediten su situación legal, financiera e idoneidad técnica conforme se dispone en las presentes Bases Administrativas. Las Bases de Licitación pueden ser obtenidas en forma gratuita desde Internet a través de la página web o bien retirarlas directamente en las oficinas de INVIA o solicitándolas al correo electrónico con copia al correo electrónico del Gerente General de INVIA, En el caso de aquellos interesados que obtengan las Bases vía Internet, deberán remitir un correo electrónico a -con copia al correo electrónico comunicando tal hecho, incluyendo en él la individualización completa del interesado. En cualesquiera de las situaciones anteriores, INVIA llevará un registro de los interesados que hayan retirado las Bases de Licitación. En la presente licitación no podrán participar como Proponentes, consorcios o sociedades que no estén legalmente constituidos al momento de la presentación de las ofertas, por lo que no podrán participar los consorcios o sociedades en formación. Tampoco podrán participar las empresas que tengan demandas o reclamos pendientes en contra de EFE o de INVIA, ya sea ante organismos judiciales o del Estado. Cada empresa podrá integrar sólo un (1) consorcio y solamente podrá participar en la presente licitación en tal condición o como empresa. Los integrantes del consorcio deberán suscribir una declaración en que cada integrante acepte expresamente su responsabilidad indivisible y solidaria. Asimismo, las empresas participantes no podrán presentarse como subcontratistas de más de una empresa titular. Página 4 de 48

5 Para los efectos antes señalados, se deja constancia que se entenderá por Consorcio, toda agrupación de personas jurídicas que cuenten con un acuerdo de actuación conjunta para participar en la presente licitación, el cual a lo menos deberá constar en instrumento privado firmado ante Notario. 1.3 OBJETO DE LA LICITACIÓN INVIA llama a licitación pública por el desarrollo de un sistema de información geográfica sobre plataforma WEB, el cual debe cumplir las especificaciones indicadas en las Bases Técnicas. El Proponente deberá considerar en su oferta todos los gastos asociados al objeto de la licitación, hasta el término del contrato a que dé origen la presente licitación, de acuerdo a lo especificado en las Bases de Licitación. 1.4 COSTOS DE LA OFERTA Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 1.5 MONEDA DE LA OFERTA Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de las Ofertas Técnica y Económica, deberán venir expresados en Unidades de Fomento (UF) con impuestos incluidos, si éstos corresponden. 1.6 IDIOMA DE LA LICITACIÓN Las propuestas que presenten los Proponentes y toda la correspondencia y documentos relativos a ella, deberán presentarse en idioma español. Para efectos de interpretación y resolución de eventuales discrepancias durante la licitación y posterior desarrollo del contrato, el idioma oficial, será el español. 1.7 CONFORMIDAD CON LA ESPECIFICACIÓN Se entenderán por aceptadas las presentes Bases con el solo hecho de la Declaración de Aceptación, conforme al modelo incluido en Anexo 1, Formulario Nº 2 de estas Bases que el Proponente deberá entregar debidamente firmado con la propuesta. Página 5 de 48

6 1.8 CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN Las comunicaciones y/o notificaciones oficiales entre INVIA y los Proponentes se efectuarán exclusivamente por escrito. Las consultas y solicitudes de aclaraciones adicionales, así como cualquier otra documentación relacionada con la licitación, deberán ser enviadas exclusivamente al coordinador de la licitación: Sr. Leo Gastón Corvalán Alle. Calle Phillips 84 Oficina 65, Piso 6 Santiago Centro FAX: (02) con copia al Gerente General de INVIA: Sr. Jorge Figueroa Fernández. Calle Phillips 84 Oficina 65, Piso 6 Santiago Centro FAX: (02) Por su parte las comunicaciones y/o notificaciones a los Proponentes se efectuarán al correo electrónico, fax o dirección informados al efecto por cada uno de ellos. Los Proponentes podrán formular consultas sobre los Documentos de la Licitación, por escrito, vía fax, o entregándolas directamente en la dirección señalada precedentemente, hasta la fecha indicada en el Cronograma de Licitación que se menciona más adelante. No se considerarán las consultas efectuadas con posterioridad a esa fecha. Tampoco serán consideradas válidas las consultas o cualquier otro documento que sean enviados a otro destinatario y/u otra dirección y/u otro número de fax, aunque éste pertenezca también a INVIA. Las consultas efectuadas por los Proponentes se responderán por escrito, en un documento denominado Serie de Preguntas y Respuestas. Dicho documento estará a disposición de todos los Proponentes en las oficinas de INVIA, a partir de la fecha y hora señalada en el Cronograma de Licitación o que INVIA informe por escrito a cada Proponente. INVIA responderá aquellas preguntas que, a su sólo juicio, estime razonablemente pertinentes. Página 6 de 48

7 Asimismo, INVIA podrá introducir cambios en las Bases de Licitación o hacer aclaraciones, informando de éstos a los interesados exclusivamente por medio de documentos denominados Circulares Aclaratorias, los cuales estarán a disposición de los Proponentes en la oficina de INVIA ya señalada, en la fecha y hora que les sea comunicado por escrito y hasta antes de la fecha indicada en el Cronograma de la Licitación. Las Serie de Preguntas y Respuestas, y las Circulares Aclaratorias serán emitidas exclusivamente por el coordinador de la licitación individualizado precedentemente. No serán considerados válidos los documentos emitidos por una persona distinta, salvo que fueren emitidos por el Gerente General de INVIA. Será responsabilidad de cada Proponente verificar en la fecha establecida la disponibilidad de estos documentos. INVIA no se responsabilizará por la recepción tardía o extravío de la Serie de Preguntas y Respuestas y Circulares Aclaratorias que sean emitidas, después de haberlas enviado a la dirección y número de fax y/o correo electrónico indicado por los Proponentes. 1.9 CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN Publicación de Bases de Licitación y Entrega de Bases de Licitación Recepción de Consultas Respuesta a Consultas y Aclaraciones Hasta el día Recepción de Ofertas Sobres Nº 1 y Nº 2 Apertura Sobre Nº 1 Apertura Sobre Nº 2 Oferta Económica de 9:00 Hrs. a 11:00 Hrs a las 11:00 Hrs a las 11:00 Hrs. Fecha Estimada de Adjudicación Fecha estimada de inicio de los trabajos Página 7 de 48

8 1.10 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Las ofertas deberán ser entregadas en dos (2) sobres cerrados o envoltorios, firmados por el Proponente y caratulados: Sobre Nº 1 Carpeta de Documentos Solicitados y Oferta Técnica y Sobre Nº 2 Oferta Económica respectivamente, indicando el nombre de la Propuesta y el nombre del Proponente, de acuerdo a lo siguiente: Licitación Pública Desarrollo de Sistema de Información Geográfica sobre Plataforma Web INVIA Sobre Nº 1: Carpeta de Documentos Solicitados y Oferta Técnica Nombre del Proponente Licitación Pública Desarrollo de Sistema de Información Geográfica sobre Plataforma Web INVIA Sobre Nº 2: Oferta Económica Nombre del Proponente Todos los documentos contenidos en dichos sobres o envoltorios deberán entregarse foliados y firmados por el Representante Legal en cada una de sus hojas, separados, en carpetas, con un (1) original en papel y dos (2) copias. Además, se debe entregar dos (2) CDs., con los archivos en formato.pdf, escaneados del Sobre Nº 1 Carpeta de Documentos Solicitados y Oferta Técnica. Cabe mencionar que la Oferta Económica no debe ser escaneada, ni tampoco incluida en el sobre N 1, solo deberá ser entregada en original y en papel cuando corresponda. Cabe destacar, que los únicos documentos válidos para la presentación de la propuesta son los formularios impresos entregados por INVIA o reproducciones de los mismos. Por lo tanto, cualquier discrepancia en los formularios que presente el proponente con respecto a los entregados por INVIA, que puedan inducir a errores en la evaluación de la propuesta, será de única responsabilidad del Proponente. Página 8 de 48

9 1.11 CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1: CARPETA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS Y OFERTA TÉCNICA. a. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS a.1) a.2) a.3) a.4) a.5) a.6) a.7) a.8) Identificación del Proponente (Formulario Nº 1.A). En caso de participar como consorcio se deberá acompañar la Solicitud de Presentación como Consorcio (Formulario Nº 1.B). Carta de presentación de la oferta y compromiso de ejecución del contrato (Formulario Nº 2). Copia de la Escritura de Constitución de la sociedad Proponente o de las sociedades integrantes del consorcio Proponente y sus modificaciones. El Proponente Adjudicatario deberá presentar esta documentación debidamente legalizada antes de la fecha de firma del contrato. Certificado de Vigencia de la Sociedad, otorgado por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, con una antelación no superior a 30 días a la Recepción de las Ofertas. Identificación del Representante Legal y copia de los documentos que acrediten su personería. El Proponente Adjudicatario deberá presentar esta documentación debidamente legalizada antes de la fecha de firma del contrato. Certificado de Vigencia de la Personería del Representante Legal con una fecha no superior a 30 días a la fecha de la Recepción de las Ofertas. Fotocopia del Rut de la Sociedad Oferente. Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante Legal de la Sociedad (anverso y reverso). a.9) Declaración de Relación de Negocios (Formulario Nº 3) a.10) a.11) Borrador del contrato adjunto en las presentes Bases Administrativas, visado por el representante del Proponente, en señal de aceptación y conformidad, renunciando desde ya a formular modificaciones, una vez adjudicado el contrato. En caso de empresas extranjeras, ya sea que participen individualmente o en consorcio, deberán presentar los documentos que acrediten su constitución conforme a la legislación vigente del país de origen, más el instrumento en que consten los poderes de su representante legal. Esta documentación deberá estar acompañada de un informe Página 9 de 48

10 jurídico emitido por un estudio de abogados Chileno, que acredite los requisitos de constitución de las sociedades en el país de que se trate, la fecha de constitución y modificaciones posteriores, el objeto de la misma y que se encuentra legalmente constituida. Las empresas extranjeras, además de los requisitos antes señalados, deberán designar un representante legal en Chile. b. ANTECEDENTES FINANCIEROS b.1) Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación. b.2) Balance General Clasificado, que informa sobre activos y pasivos circulantes y patrimonio, correspondiente al último ejercicio contable anterior a la presentación de la Oferta, debidamente auditado por empresas externas, suscrito por el Representante Legal y el Contador. En el caso que la empresa no cuente con balances auditados, el balance presentado deberá contar con la firma del representante legal y el contador proponente. b.3) Certificado de Antecedentes Comerciales emitido por una empresa de informes comerciales, con una fecha no superior a 30 días a la fecha de la Recepción de las Ofertas, que acredite su comportamiento comercial durante al menos un año a la fecha de su emisión. c. ANTECEDENTES TÉCNICOS La Oferta Técnica deberá incluir obligatoriamente los documentos que se indican, presentados en el siguiente orden correlativo: c.1) Experiencia del Proponente: Un breve documento listando y explicando los proyectos en los que el Proponente haya participado en el desarrollo de aplicaciones S.I.G, sobre plataforma Web (Formulario N 4). c.2) Currículum Vitae del Jefe del Proyecto que tendrá origen en esta Licitación (Formulario Nº 5), y carta individual de compromiso suscrita por él. c.3) Carta Gantt de todas las etapas y actividades asociadas al proyecto, conteniendo todas las labores del Listado General de Actividades; indicando código, nombre, duración y la interrelación entre ellas. Página 10 de 48

11 c.4) c.5) Descriptivo completo de la solución que se ofrece, con cada una de sus funcionalidades y sus aspectos relevantes. Diagrama descriptivo del diseño de la solución. La falta de veracidad o autenticidad de los antecedentes suministrados, será causal suficiente para rechazar la Oferta y ejecutar la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2: OFERTA ECONÓMICA Oferta Económica correspondiente a: Desarrollo de Sistema de Información Geográfica sobre plataforma Web definido en la cláusula 1.3 de estas Bases, expresado en UF, impuestos incluidos, de conformidad al Formulario Nº 6 de estas Bases. Los precios no estarán afectos a ningún tipo de reajuste GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Como Garantía por Seriedad de la Oferta, los proponentes deberán adjuntar a ésta (incluida en el Sobre Nº 1, Carpeta de Documentos Solicitados y Oferta Técnica) Vale Vista Bancario o Boleta de Garantía Bancaria emitida por un banco chileno o extranjero con sucursal en Santiago de Chile, a nombre de Inmobiliaria Nueva Vía S.A., (RUT: ), pagadera a su simple requerimiento, por una suma de tres millones quinientos mil pesos chilenos ($ ), con una vigencia no inferior a ciento veinte (120) días, contados desde la fecha de la apertura de la Recepción y Apertura de las Ofertas Sobre Nº 1. Esta garantía deberá especificar que es: Para garantizar la Seriedad de la Oferta en la Licitación Pública: Desarrollo de Sistema de Información Geográfica sobre plataforma Web. No se admitirá como Garantía por Seriedad de la Oferta documentos distintos al señalado en el punto anterior. En caso que la Garantía por Seriedad de la Oferta no cumpla con los requisitos exigidos en estas Bases, se invalidará la oferta automáticamente, sin que exista derecho a reclamo alguno por parte del proponente o de su representante, no constituyendo impedimento para el rechazo de la oferta la circunstancia de haber sido ésta recepcionada por INVIA. Inmobiliaria Nueva Vía S.A. podrá hacer efectiva esta Garantía si el Proponente Adjudicatario solicita la devolución de su oferta antes de la firma del contrato, o no se presenta a firmar el Página 11 de 48

12 Contrato o si no entrega la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los diez (10) días siguientes desde que INVIA lo notifique por escrito que se ha adjudicado la Oferta. En este caso, INVIA quedará liberada para adjudicar la Oferta al segundo Proponente mejor evaluado. Además, si antes de firmado el contrato cualquiera de los Proponentes solicita retirar su oferta, INVIA hará efectiva la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta respectiva. La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta a los Proponentes que hubieren calificado técnicamente, una vez firmado el contrato respectivo. Sin embargo, al Proponente Adjudicatario se le devolverá esta garantía una vez constituida la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato que se individualiza más adelante. El costo de la garantía será de cuenta y cargo del Proponente. INVIA no reembolsará estos costos, ni los de ninguna otra garantía que éste deba contratar en relación con esta licitación y el eventual contrato a que dé lugar PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA La Oferta tendrá una validez de noventa (90) días corridos, a partir de la fecha de Recepción y Apertura de los Sobres Nº RECEPCIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DEL SOBRE Nº 1 CARPETA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS Y OFERTA TÉCNICA. La Recepción de las Ofertas y la Apertura de las Ofertas del Sobre Nº 1 Carpeta de Documentos Solicitados, se realizará en un acto único, en la fecha y hora indicada en el Cronograma de la Licitación, en la sala de reuniones de la Gerencia General de INVIA, ubicada en Phillips 84, Oficina 65, Piso 6, Santiago Centro, dirigida por una Comisión de Recepción y Apertura de Ofertas, cuyos integrantes serán designados por INVIA. Las Ofertas presentadas con posterioridad a la hora como máximo plazo en el Cronograma de la Licitación, se tendrán por no presentadas y no serán consideradas para ningún efecto por INVIA. Recibidos los sobres de los Proponentes, se procederá a abrir solamente el Sobre Nº 1 Carpeta de Documentos Solicitados, los que deberán presentarse en una (1) copia en papel y un (1) CD con los archivos en formato PDF. Página 12 de 48

13 No se debe incluir la Oferta Económica en el sobre N 1 Carpeta de Documentos Solicitados y Oferta Técnica ya sea en la carpeta original en papel, ni en la copia en CD. En el evento que un proponente incluya su Oferta Económica en el CD correspondiente a los antecedentes del Sobre N 1 Carpeta de Documentos Solicitados y Oferta Técnica, será descalificado y se le devolverá su oferta. En primer lugar, se procederá a examinar la Garantía de Seriedad de la Oferta. En segundo lugar se verificará que se haya cumplido con la presentación de los documentos requeridos para la Carpeta de Documentos Solicitados y Oferta Técnica. Se eliminará automáticamente a todo Proponente que no hubiese acompañado alguno de estos documentos y por consiguiente, no se verificarán sus antecedentes y no se considerará su Sobre Nº 2, su oferta será devuelta en el mismo acto. El resto de la documentación será revisada por la Comisión con posterioridad a la finalización del acto. En caso de omisión de algún documento adicional que hubiere sido solicitado al Oferente, la Comisión comunicará al Proponente el plazo en que deberá acompañarse, el que en ningún caso será superior a veinticuatro (24) horas, salvo que a juicio de la Comisión, se trate de algún requisito cuya omisión sea suficiente para rechazar la Oferta, en cuyo caso será devuelta al Oferente incluyendo el respectivo Sobre Nº 2 sin abrir. Los Sobres Nº 2 Oferta Económica de los Proponentes que cumplan con la documentación indicada precedentemente, serán sellados y firmados por todos los integrantes de la Comisión de Recepción y Apertura de Ofertas, y por aquellos Proponentes presentes en el Acto de Apertura de la Oferta Técnica. Los Sobres Nº 2 Oferta Económica permanecerán en custodia en la Fiscalía de INVIA. En el Acto de Recepción de Ofertas y Apertura del Sobre Nº 1, se levantará un Acta firmada por los integrantes de la Comisión de Recepción y Apertura de Ofertas y por el representante de cada Proponente, donde se dejará constancia de los documentos recibidos, de los devueltos si procede, y de cualquier antecedente relevante que se produzca en dicho acto. Cada Proponente recibirá una copia de esta Acta EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA Ponderación Composición del Equipo de trabajo 20% Experiencia del Equipo de trabajo 20% Experiencia de la Empresa 20% Propuesta Técnica 40% Total 100% Página 13 de 48

14 ESCALA DE NOTAS EVALUACIÓN Menor que 5 No califica 5.0 Normal 6.0 Bueno 7.0 Excelente PARÁMETROS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO MEDIO DE VERIFICACIÓN Ponderación 20% Listado de Proyectos desarrollados Puntaje Máximo Nota 7.0 Descripción Fórmula de Cálculo Se deberá entregar listado de proyectos en los cuales ha participado el equipo de trabajo 7: El equipo de trabajo posee experiencia en desarrollos de SIG corporativos y/o estatales, tanto a nivel nacional chileno como internacional. 6: El equipo de trabajo posee experiencia en desarrollos de SIG corporativos y/o estatales a nivel nacional chileno. 5: El equipo de trabajo posee sólo experiencia en desarrollos de SIG estatales no corporativos a nivel nacional chileno. Menor que 5: El equipo de trabajo no posee experiencia en materias de la licitación. Página 14 de 48

15 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA DE LA EMPRESA MEDIO DE VERIFICACIÓN Ponderación 20% Listado de proyectos desarrollados, incluyendo descripción tecnológica de los mismos. Puntaje Máximo Nota 7.0 Descripción Se debe demostrar experiencia y continuidad operacional de la empresa. Fórmula 7: La empresa ha desarrollado 10 o más proyectos de magnitud y complejidad técnica similar a la presente licitación en los últimos 10 años. 6: La empresa ha desarrollado de 8 a 9 proyectos de magnitud y complejidad técnica similar a la presente licitación en los últimos 10 años. 5: La empresa ha desarrollado de 5 a 7 proyectos de magnitud y complejidad técnica similar a la presente licitación en los últimos 10 años. Menor que 5: La empresa ha desarrollado menos de 5 proyectos de magnitud y complejidad técnica similar a la presente licitación en los últimos 10 años. Página 15 de 48

16 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA MEDIO DE VERIFICACIÓN Ponderación 40% Propuesta técnica entregada Puntaje Máximo Nota 7.0 Descripción Fórmula de Cálculo Se debe señalar con claridad todas las funcionalidades del diseño del sistema ofrecido, las cuales como mínimo deben cumplir con todos los requerimientos técnicos. 7: El producto ofrecido cumple con la totalidad de lo solicitado bajo los lineamientos de calidad definidos por el Sistema Nacional de Integración Territorial y entrega prestaciones adicionales. 6: El producto ofrecido cumple con la totalidad de lo solicitado y entrega prestaciones adicionales. 5: El producto ofrecido cumple con la totalidad de lo solicitado y no entrega prestaciones adicionales. Menor que 5: el producto no entrega alguna de las prestaciones solicitadas La obtención de una calificación menor que la Nota 5, en la evaluación de cualquiera de los criterios considerados, implicará automáticamente el rechazo de la oferta técnica respectiva. INVIA estará facultada para solicitar antecedentes adicionales a los aprobados, en caso que lo estime necesario, para aclarar dudas respecto de aquellos que hubieran sido efectivamente entregados como también para solicitar rectificaciones de parte de los proponentes por errores de forma u omisiones, de manera de evitar que alguno sea descalificado por aspectos formales en su oferta técnica o en la carpeta de documentos solicitados. Página 16 de 48

17 La descalificación de algún Proponente es una facultad privativa de INVIA y no dará derecho a reclamo ni indemnización de ninguna especie. La Comisión de Evaluación designada por Inmobiliaria Nueva Vía S.A., levantará un Acta donde se dejará constancia de los resultados del proceso de calificación de las ofertas técnicas, la que será firmada por todos los integrantes de la Comisión APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA Una vez concluida la evaluación técnica, los Proponentes calificados técnicamente serán citados para la Apertura del Sobre Nº 2 Oferta Económica, la cual se efectuará en un acto único en la sala de reuniones de la Gerencia General de INVIA, ubicada en Phillips 84 oficina 65, piso 6, comuna de Santiago. Los Proponentes que no califiquen técnicamente, quienes no podrán asistir al acto de Apertura de la Oferta Económica, serán debidamente notificados a fin de que concurran a INVIA a retirar su documentación, incluida su Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y su Oferta Económica sin abrir. Transcurridos diez (10) días contados desde la notificación sin que se verifique la devolución señalada por la no concurrencia del Proponente, INVIA quedará facultada para remitir la Oferta Económica mediante carta certificada. La Comisión de Apertura dará a conocer la Calificación Técnica de las Ofertas, y procederá a abrir sólo los sobres de las Ofertas Económicas de aquellos Proponentes cuyas ofertas fueron calificadas técnicamente. Aquellas Ofertas Económicas que no incluyan todos los antecedentes requeridos en las presentes Bases serán rechazadas. No se aceptarán enmiendas, tachaduras ni condicionamientos de ningún tipo. Las Ofertas que presentes estas características serán rechazadas dejándose constancia en el Acta de Apertura. En el acto de Apertura se levantará un Acta en la que se dejará constancia de quienes presentaron ofertas, de los antecedentes recibidos, de los documentos contenidos en el Sobre Nº 2 de Oferta Económica, de las observaciones que formulen los Proponentes y miembros de la Comisión de Apertura, de los valores propuestos en las Ofertas Económicas y de cualquier antecedente relevante que se produzca en dicho acto. Cada Proponente recibirá una copia de esta Acta ADJUDICACIÓN La Comisión de Evaluación verificará que las Ofertas Económicas de los Proponentes se ajustan a lo exigido en las Bases de Licitación. Página 17 de 48

18 En caso que dos o más Proponentes presenten igual valor en su Oferta Económica, se adjudicará al que haya obtenido la calificación técnica más alta, y al que haya sido mejor calificado en el aspecto Desarrollo de Sistema de Información Geográfica sobre Plataforma Web si aún persiste el empate. El resultado de la adjudicación será comunicado a todos los Proponentes cuyas Ofertas Económicas hayan sido abiertas DERECHO DE INVIA A RECHAZAR CUALQUIER OFERTA Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, INVIA se reserva el derecho de declarar desierta la licitación o rechazar todas las propuestas en cualquier momento, con anterioridad a la firma del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del Proponente o los Proponentes afectados por esta decisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella. No habrá derecho a ningún tipo de indemnización por este motivo NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Una vez realizada la evaluación técnica y económica de las Propuestas y tomada la decisión de adjudicar la propuesta, la Gerencia General de Inmobiliaria Nueva Vía S.A. comunicará esta decisión por escrito al Proponente seleccionado por medio de una Carta de Adjudicación FIRMA DE CONTRATOS Una vez adjudicada la Licitación Pública, INVIA y el Proponente Adjudicatario suscribirán 2 (dos) contratos, cuyos textos serán en lo sustancial idénticos al borrador de Contrato que se incluye en estas Bases Administrativas de Licitación, y en los cuales se incorporará lo ofertado respectivamente por el Proponente Adjudicatario en su Oferta. Dichos contratos son los siguientes: 1) Contrato de la implementación de los productos componentes de la Solución DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, según lo indicado en estas Bases Administrativas y en las Bases Técnicas. 2) Contrato de los servicios de soporte y mantención de la Solución DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA durante 12 meses, en estas Bases Administrativas y en las Bases Técnicas. Página 18 de 48

19 2 DEL CONTRATO 2.1 Documentos del contrato El Contrato que se suscribe con motivo de la presente licitación se regirá por los siguientes documentos: a) El Contrato y documentos que los integren. b) La Oferta presentada por el proponente adjudicatario. c) Las eventuales Consultas y Aclaraciones de las Bases Administrativas de Licitación. d) Las Bases de Licitación. e) Los Formularios, Documentos Anexos e Instructivos. En caso de discrepancia entre los documentos que rigen la presente licitación, prevalecerán entre sí en el mismo orden en que se indica en el párrafo precedente, sin prejuicio del cumplimiento por parte del Proponente de la Legislación Chilena y otros antecedentes y documentos citados en las presentes Bases de Licitación. Adicionalmente, con respecto a los Antecedentes Técnicos, cualquier indicación o detalle que aparezca indistintamente, ya sea en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Especificaciones o Anexos, se considerará válido y obligatorio para el Proponente. Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución del producto o servicio a contratar. 2.2 Tipo de Contrato El presente proyecto se contratará a suma alzada en Unidades de Fomento (UF), por lo que el Proponente deberá considerar en su Oferta todos los gastos que involucre la consultoría, incluidos gastos generales, utilidades, impuestos viáticos, traslados, etc. 2.3 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato El Proponente Adjudicatario deberá remplazar, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación por parte de INVIA, la garantía de Seriedad de la Oferta por una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que será una Boleta de Garantía Bancaria irrevocable, otorgada por un banco comercial chileno o extranjero con sucursal en Chile, de la plaza, pagadera con (30) días de aviso contra simple requerimiento, a la orden de Inmobiliaria Nueva Vía S.A., que en el caso del Contrato de la implementación de los productos componentes de la Solución DESARROLLO DE Página 19 de 48

20 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, será por la suma de diez millones de pesos chilenos ($ ) y, en el caso del Contrato de los servicios de soporte y mantención de dicho Sistema, será por la suma de tres millones de pesos chilenos ($ ), con un plazo de validez que cubra hasta noventa (90) días después de la fecha del término del contrato respectivo. En caso que el plazo de ejecución del contrato correspondiente se prorrogue, el Proponente Adjudicatario deberá a proceder a renovar esta garantía, con una anticipación mínima de treinta (30) días a su vencimiento, con un nuevo plazo de validez de sesenta (60) días después de la fecha de término del nuevo plazo, debiendo considerarse los nuevos montos del Contrato para los efectos de calcular el valor de la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. INVIA podrá hacer efectiva la garantía a título de pena, si el Proponente Adjudicatario no diere cumplimiento fiel, oportuno y correcto a las obligaciones del contrato respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que además de lo antes dicho, INVIA podría pedir indemnización por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1543 del Código Civil de Chile. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta al Proponente Adjudicatario dentro de los treinta (30) días siguientes al término del contrato, habiendo cumplido con el contrato a satisfacción de INVIA, situación que se acreditará por el Administrador del Contrato o por la persona que INVIA designe para tal efecto. 2.4 Gastos del Contrato Serán de cargo y costo exclusivo del Proponente Adjudicatario todos los gastos relacionados con la celebración del contrato, su protocolización, pago de impuestos, derechos, patentes, etc., y los que se produzcan por estos conceptos hasta la Liquidación final. 2.5 Personal del Proponente El Proponente deberá presentar a INVIA la nómina definitiva del personal que tiene contratado para la ejecución del contrato, las responsabilidades de cada uno y su grado de participación. El Proponente deberá incluir a todo el personal que señala en su oferta, por lo que no podrá sustituirlo sin conocimiento y aprobación escrita previa del curriculum del personal reemplazante, por parte de INVIA. Página 20 de 48

21 INVIA tendrá plenas atribuciones y autoridad para ordenar al Proponente la sustitución de cualquier persona empleada para la presente asesoría, que en su opinión presente mala conducta, sea Incompetente o negligente en el ejercicio de sus labores o que por otros motivos se considere inapropiado. La persona objetada no podrá ser reubicada por el Proponente en otro cargo dentro de las actividades a realizar con motivo del contrato, salvo autorización escrita de INVIA. El Proponente deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones laborales y previsionales con su personal. El Incumplimiento de estas obligaciones será considerado causal grave de incumplimiento de contrato, lo cual facultara a INVIA para ponerle termino inmediato y sin derecho a indemnización alguna a favor del Proponente, quedando INVIA facultada para retener de las sumas que se devenguen para el Proponente, todos aquellos valores correspondientes a deudas laborales o previsionales, pudiendo pagar con dichas retenciones al trabajador afectado o institución previsional acreedora. Los pagos que INVIA deba al Proponente en virtud del contrato, no serán exigibles en tanto el Proponente no dé cabal cumplimiento a sus obligaciones laborales. El personal del Proponente no tendrá ninguna vinculación laboral o contractual con INVIA, siendo exclusiva responsabilidad del Proponente, el pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales, cotizaciones de salud, gastos relativos a la previsión social a que tengan derechos sus trabajadores, así mismo comisiones o cualquier otro desembolso que deba realizar. Bajo ninguna circunstancia el Proponente podrá contratar personal de INVIA. En el evento que INVIA fuera demandada y/o condenada al pago de cualquier cantidad de dinero, por algunos de los conceptos ya indicados en esta cláusula o, por cualquier otro incumplimiento del Proponente respecto de terceros, INVIA tendrá derecho a repetir en su contra en los términos, como asimismo hacer efectiva cualquier caución que por este concepto u otro, se haya constituido a favor de INVIA. 2.6 Vigencia del Contrato El plazo total del Contrato de implementación de los productos componentes de la Solución DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, será de 12 meses, incluido el período de 6 meses de garantía. El plazo total del Contrato de los Servicios de Soporte y Mantención de dicho sistema será de 12 meses, plazo que comenzará simultáneamente con el período de garantía antes citado, a los fines de permitir el acompañamiento inicial del Contratista al Contratante en la explotación del aplicativo. La vigencia de cada contrato se contará desde su fecha de suscripción. Página 21 de 48

22 2.7 Administrador del Contrato A la fecha de suscripción del Contrato, INVIA deberá designar un Administrador de Contrato encargado de supervisar la correcta ejecución del contrato. Para el desarrollo de sus funciones fiscalizadoras, el Administrador de Contrato podrá asesorarse por otros profesionales de INVIA o por terceros designados por ésta. Por su parte, el Contratista, deberá nombrar un Administrador de Contrato quien coordinará con el Administrador de Contrato de INVIA las tareas necesarias para el buen desarrollo de la ejecución del Contrato. 2.8 Traspaso del Contrato El Proponente no podrá ceder, transferir o traspasar en forma alguna, ya sea en forma total o parcial el contrato, ni tampoco constituir prenda u otras garantías o gravámenes que lo afecten, ni afectar cualquier derecho derivado de él, como los pagos o cobros provenientes del contrato, sin previa autorización escrita de INVIA. El incumplimiento de eses prohibiciones, por parte del Proponente, será causal suficiente para INVIA ponga término anticipado al Contrato, sin que el Proponente tenga derecho a indemnización de ninguna especie, lo cual es conocido y aceptado por éste. En este caso INVIA podría hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 2.9 Formas de Pago INVIA pagará el valor de los productos componentes de la solución tecnológica del Sistema de Información Geográfica sobre Plataforma Web en 4 cuotas, según el siguiente cumplimiento de hitos: Actividades Plazo Meses Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 6 Desarrollo de los productos componentes del Sistema de Información Geográfica sobre Plataforma Web 6 33% 17% 17% 33% Página 22 de 48

23 INVIA pagará el valor de los servicios de soporte y mantención de la Solución mediante Estados de Pago mensuales, durante 12 meses, en cuotas mensuales consecutivas, a partir de la entrega final de los productos componentes del Sistema aprobada por INVIA. Para asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones laborales y previsionales, INVIA exigirá la presentación de los documentos pertinentes antes de cursar los Estados de Pagos. Cada Estado de Pago, con su factura respectiva, deberá estar acompañado de los siguientes documentos como requisito previo para su tramitación: Nómina de trabajadores del mes facturado, con detalle de los días trabajados. Certificado de la Inspección del Trabajo correspondiente al lugar en que se desarrolle el servicio, en original o copia legalizada, emitido dentro de los últimos 45 días. Copias de las planillas de pago y de las cotizaciones mensuales previsionales y de salud del mes anterior facturado. El Administrador del contrato de INVIA podrá solicitar los originales de los documentos para verificar su autenticidad. La constatación de la adulteración de cualquiera de los documentos anteriores dará derecho a INVIA para disponer desde la suspensión del pago mientras se evalúan los hechos hasta el término anticipado del contrato si la falta se considera grave. El Administrador de Contrato de INVIA deberá resolver la aprobación u observación de un Estado de Pago dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación. La aprobación de cualquier estado de pago no comprometerá a INVIA en relación con el servicio y los valores pagados, para los efectos de la liquidación final del contrato. Una vez aprobado el Estado de Pago, el Administrador de Contrato de INVIA devolverá al Contratista el Estado de Pago aprobado, adjuntando el Formulario de Aprobación de Estado de Pago. El Contratista emitirá la factura, y adjuntará a ella el Estado de Pago aprobado; estos documentos deberán ser entregados en las oficinas de INVIA, Phillips 84 Of. 65, Santiago Centro. La factura no podrá tener fecha anterior a la aprobación del Estado de Pago. Cada factura se pagará en un plazo máximo de 30 días calendario, contados desde la fecha de recepción de la documentación en las oficinas de INVIA. Página 23 de 48

24 Todos los pagos efectuados con anterioridad a la liquidación definitiva, tienen el carácter de pagos a cuenta y como anticipo a la citada liquidación, y no suponen aceptación del servicio ejecutado, ni de su importe Plazos máximos de entrega de los productos componentes de la Solución Componentes de la Solución Plazo máximo de entrega Levantamiento de requerimientos 30 días corridos (1) Implementación de geodatabase 30 días corridos (2) Generación de maquetas gráficas 10 días corridos (3) Desarrollo de prototipos incrementales 50 días corridos (4) Pruebas del Sistema 50 días corridos (5) Capacitación 10 días corridos (6) Notas: (1) Contados desde la fecha de la firma de los contratos. (2) Contados de la fecha de aceptación por INVIA, del Levantamiento de Requerimientos. (3) Contados desde la fecha de término de la migración de datos inmobiliarios de EFE-INVIA a la Base de datos espacial. (4) Contados desde la fecha de la aprobación por INVIA, de las Maquetas Gráficas generadas. (5) Contados desde la fecha de aprobación por INVIA, de la revisión al desarrollo de prototipos incrementales. (6) Contados desde la recepción conforme por INVIA, del Sistema de Información Geográfica aplicado a la información de EFE e INVIA relacionada con el catastro inmobiliario de la red ferroviaria. Página 24 de 48

25 2.11 Multas Las faltas e incumplimientos del Proponente de sus obligaciones y responsabilidades, en relación con el Contrato de los productos resultantes de la implementación del Sistema de Información Geográfica sobre Plataforma Web, serán multados de acuerdo a los atrasos en el tiempo final de ejecución de las fases propuestas en la Metodología de Implementación. Por cada día hábil que ese tiempo exceda del plazo programado, la multa será de quince Unidades de Fomento (UF15). Las faltas e incumplimientos del Proponente de sus obligaciones y responsabilidades, en relación con el Contrato de soporte y mantención del Sistema, serán multados, si el tiempo de respuesta por el Contratista sobrepasa tres días hábiles a la fecha de las solicitudes escritas de soporte hechas por el Contratante. A partir del día siguiente al tercer día hábil sin respuesta, la multa será de quince Unidades de Fomento (UF15), por cada día hábil de atraso. La valorización de las multas, se hará sobre el Valor Neto sin incluir impuestos. El valor total acumulado de las multas no podrá exceder del quince por ciento (15%) del valor contratado. Si esto ocurre, INVIA podrá terminar anticipadamente el contrato y hacer efectiva la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. El Administrador de Contrato de INVIA, al día siguiente de haberse cumplido en cada caso el plazo estipulado, deberá informar por escrito que se ha iniciado la contabilización de multas por concepto de atraso. Estas multas serán cobradas al Proponente mediante factura emitida en pesos por INVIA, cuyo pago será requisito para la devolución de las garantías que obren en poder de INVIA. Estas multas deberán pagarse en un plazo de 5 días; en caso de no pago, estos montos serán descontados del estado de pago correspondiente a cada etapa Daños y/o Perjuicios El Proponente que se adjudique al contrato deberá cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y diligencia, a fin de que, durante el desarrollo del mismo no se ocasionen daños o perjuicios a bienes, instalaciones o personal de INVIA o a terceros, obligándose a indemnizar los que cause, ya sea que provengan de hechos u omisiones imputables al mismo o a su personal. Incluida la confidencialidad de la información que pudiera obtener por causa de la implementación. Página 25 de 48

26 3 DE OTROS ASPECTOS CONTRACTUALES 3.1 Naturaleza de la relación INVIA Proponente Adjudicado o Adjudicatario Se deja constancia que no habrá vinculo laboral ni de dependencias o subordinación de ninguna especie entre el personal que el Proponente Adjudicado o Adjudicatario emplee en el desarrollo, construcción, implementación del sistema y de prestación de los servicios e INVIA. 3.2 Moneda del Contrato El precio del Contrato se expresará en Unidades de Fomento(UF), según lo indicado por cada proponente en su Oferta Económica descrita en Anexo Nº Contrato Formarán parte integrante del Contrato las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Preguntas y Respuestas y Aclaraciones a los documentos de la Licitación, la Oferta Técnica y la Oferta Económica. En todo caso, de darse contradicciones o ambigüedad, las disposiciones del contrato prevalecerán por sobre los demás documentos indicados. Al Proponente le estará prohibido otorgar servicios de computación o similares a otras empresas en las instalaciones de INVIA. El Proponente adjudicado no podrá ceder, traspasar o transferir el contrario, parcial o totalmente, sin contar con autorización previa y por escrito de INVIA. INVIA será propietaria del aplicativo solución del Sistema de Información Geográfica sobre Plataforma Web cuya implementación ella contrata y el Proponente quedará obligado a entregarle el código fuente completo de todos los desarrollos realizados durante todo el período de contrato con su respectiva documentación, entiéndase manuales, autor de los programas, metodologías, entre otros, en forma de archivos de texto o programas legibles y modificables por terceros en forma adicional a las imágenes ejecutables del sistema. El desarrollo del servicio por el Proponente cumplirá la normativa vigente de propiedad intelectual sobre todo producto de software y hardware que utilice para el desarrollo y construcción del sistema. INVIA no será responsable por eventuales infracciones u omisiones cometidas por el Proponente a las regulaciones sobre propiedad intelectual y demás pertinentes. Página 26 de 48

27 En todo momento estará prohibido al Proponente adjudicado reproducir total o parcialmente dichos elementos o información, divulgarlos o utilizarlos de cualquier forma en fines distintos a los del contrato. 3.4 Confidencialidad El Proponente adjudicado se comprometerá a no divulgar ni hacer uso de ninguna manera y en ninguna época, de la información que INVIA le entregue para el cumplimiento del contrato o de la que tome conocimiento con motivo de la presente licitación y de la ejecución del mismo, sea ella técnica, operacional, de Ingeniería, financiera o de cualquier otra naturaleza. Esta obligación subsistirá para el Proponente adjudicado incluso con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato. En el contrato se tratará con detalle esta obligación esencial del Proponente. 3.5 Período de Pruebas del Sistema y Marcha Blanca El Proponente, en su plan de trabajo y Metodología, debe especiar detalladamente el proceso de pruebas de la aplicación. Este plan debe estar considerado dentro del plazo de cada hito. Una vez que el Proponente entregue los productos, INVIA efectuará las pruebas de acuerdo a los plazos convenidos en la planificación del proyecto y entregará las observaciones al Proponente para los fines que este las corrija. Si estas pruebas son exitosas, se procederá a levantar un Acta de Recepción Conforme del Hito o Producto Entregado. 3.6 Término anticipado del Contrato Podrá ponerse en forma anticipada al contrato por las siguientes causales: Por acuerdo entre las partes: INVIA y el Proponente podrán poner término anticipado al contrato de común acuerdo, durante la vigencia de éste. En este caso, el contrato se declarará terminado y el Proponente tendrá derecho a cobrar los servicios ejecutados y no incluidos en los estados de pago cancelados, si no quedan asuntos pendientes. Página 27 de 48

28 En virtud de estos pagos, el Proponente renunciará expresamente a toda otra indemnización a cobro contra INVIA por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o de su terminación anticipada. Por decisión unilateral de INVIA: INVIA podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte de los trabajos de esta licitación, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Proponente, con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos. En este caso, INVIA pagará al Proponente los servicios ejecutados que no hayan sido incluidos en los estados de pago cursados, si no quedan asuntos pendientes. El Proponente renunciará expresamente a toda indemnización o cobro contra INVIA por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o de su terminación anticipada. Por incumplimientos del Proponente: INVIA podrá poner término anticipado al contrato cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones: a) Si el Proponente no ha comenzado los servicios dentro de los cinco (5) días corridos siguientes a la fecha de inicio del contrato, o las hubiere suspendido total o parcialmente por diez (10) o más días, habiendo requerimiento por escrito de INVIA de iniciarlas o continuarlas, sin que el Proponente haya justificado su actitud a satisfacción de INVIA. b) Si al juicio de INVIA, el Proponente no está ejecutando correctamente el contrato o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas, o no cumple con lo establecido en su oferta. c) Si no ha entregado la nómina definitiva del personal. d) Si el Proponente incumple con sus obligaciones laborales y previsionales respecto del personal que opera bajo el presente contrato. e) Si el Proponente celebra subcontratos, contrata personal INVIA para la ejecución del contrato, sin contar con la autorización de INVIA. Si el Proponente no ha efectuado la remoción y reemplazo del personal que ha sido exigido por INVIA. f) Si el Proponente cede, transfiere o traspasa total o parcialmente sus obligaciones, o constituye prendas u otras garantías o gravámenes, sin autorización previa y escrita de INVIA. Página 28 de 48

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN O ANTECEDENTES GENERALES

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN O ANTECEDENTES GENERALES BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 1. SOBRE LA LICITACIÓN 1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN O ANTECEDENTES GENERALES La Empresa de los Ferrocarriles del Estado llama a participar en la Licitación Pública

Más detalles

LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE

LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE Santiago de Chile, 20 de junio de 2013 1 INDICE CONTENIDO TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES... 3 1.1 TÉRMINOS Y CONDICIONES

Más detalles

LICITACIÓN PÚBLICA N 05/2013

LICITACIÓN PÚBLICA N 05/2013 LICITACIÓN PÚBLICA N 05/2013 BASES ADMINISTRATIVAS DESARROLLO DE SISTEMA DE PRESUPUESTO VERSIÓN WEB MAYO 2013 1.- ANTECEDENTES GENERALES La Empresa Portuaria Arica, en adelante EPA, dentro de sus políticas

Más detalles

Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca Secretaria de Planificacion Comunal

Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca Secretaria de Planificacion Comunal BASES GENERALES A.1 INTRODUCCION Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros, económicos y legales involucrados en la licitación pública de la implementación de

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN. Curso de Capacitación para Operador de Calderas

BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN. Curso de Capacitación para Operador de Calderas BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN Curso de Capacitación para Operador de Calderas PRESENTACIÓN La Il. Municipalidad de Laguna Blanca, en adelante e indistintamente como La Municipalidad, llama a licitación

Más detalles

LICITACIÓN PÚBLICA SEGUROS ASOCIADOS A CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGURO DE DESGRAVAMEN PARA PENSIONADOS Y TRABAJADORES AFILIADOS A LOS HÉROES CCAF

LICITACIÓN PÚBLICA SEGUROS ASOCIADOS A CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGURO DE DESGRAVAMEN PARA PENSIONADOS Y TRABAJADORES AFILIADOS A LOS HÉROES CCAF LICITACIÓN PÚBLICA SEGUROS ASOCIADOS A CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGURO DE DESGRAVAMEN PARA PENSIONADOS Y TRABAJADORES AFILIADOS A LOS HÉROES CCAF BASES ADMINISTRATIVAS MODIFICADAS Compras Corporativas y Proveedores

Más detalles

LICITACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

LICITACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES LICITACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Agosto 2014 TABLA DE CONTENIDOS I. Introducción...3 II. Calendario de la Licitación...3 III. Glosario y Definiciones...4 IV.

Más detalles

VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012

VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012 VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012 1. CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA 1.1 OBJETO 1.2 PRINCIPIOS QUE REGULAN EL PROCESO DE VENTA 1.3

Más detalles

TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO: MONITOREO WEB DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N 20.248

TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO: MONITOREO WEB DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N 20.248 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO: MONITOREO WEB DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N 20.248 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PEÑALOLÉN Agosto de 2012 1 1. ANTECEDENTES. El

Más detalles

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Cuerpo de Bomberos de Santiago BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE RADIOS MOVILES DGM 6100+ MOTOTURBO PARA EL. I. ALCANCE Adquisición de Radios móviles Mototurbo DGM 6100+ para el Cuerpo de Bomberos de Santiago,

Más detalles

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Regulación Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Regulación Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Normativa Aplicable Concepto de Obra Pública y Contrato de Obra Pública Procedimientos

Más detalles

LICITACIÓN PÚBLICA ARTÍCULO 1º: ANTECEDENTES

LICITACIÓN PÚBLICA ARTÍCULO 1º: ANTECEDENTES LICITACIÓN PÚBLICA BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE UN: DISEÑO GRÁFICO PARA PLATAFORMA ONLINE DE SOLICITUD DE PERMISOS DE FILMACIÓN PARA EL

Más detalles

LEY Nº 18.657 (1) AUTORIZA CREACION DE FONDO DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO TITULO I

LEY Nº 18.657 (1) AUTORIZA CREACION DE FONDO DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO TITULO I LEY Nº 18.657 (1) AUTORIZA CREACION DE FONDO DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO TITULO I De los Fondos de Inversión de Capital Extranjero y de su Administración Artículo 1º. Podrán acogerse a las disposiciones

Más detalles

TÉRMINOS DE REFERENCIA LICITACIÓN AGENCIA CREATIVA Y DE DISEÑO BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA LICITACIÓN AGENCIA CREATIVA Y DE DISEÑO BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS TÉRMINOS DE REFERENCIA LICITACIÓN AGENCIA CREATIVA Y DE DISEÑO BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS Área Creativa y de Proyectos Julio de 2013 1 Objetivo de la licitación, condiciones de participación, público

Más detalles

LICITACIÓN ADQUISICIÓN CARROS EVACUACIÓN PARA JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA 2016 BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACIÓN ADQUISICIÓN CARROS EVACUACIÓN PARA JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA 2016 BASES ADMINISTRATIVAS LICITACIÓN ADQUISICIÓN CARROS EVACUACIÓN PARA JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA 2016 BASES ADMINISTRATIVAS Licitación Adquisición Carros Evacuación 2016 INTEGRA 1 BASES Y CONDICIONES I.- INTRODUCCIÓN

Más detalles

Fondos de Inversión de Capital Extranjero Ley Nº 18.657 LEY Nº 18.657(1) AUTORIZA CREACION DE FONDO DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO TITULO I

Fondos de Inversión de Capital Extranjero Ley Nº 18.657 LEY Nº 18.657(1) AUTORIZA CREACION DE FONDO DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO TITULO I LEY Nº 18.657(1) AUTORIZA CREACION DE FONDO DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO TITULO I De los Fondos de Inversión de Capital Extranjero y de su Administración Artículo 1º. Podrán acogerse a las disposiciones

Más detalles

CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA PLAN TEMPORAL ANUAL RENOVABLE

CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA PLAN TEMPORAL ANUAL RENOVABLE P-DV-01-D-12-V1 CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA PLAN TEMPORAL ANUAL RENOVABLE Cláusula 1. Contrato de seguro. El Contrato de Seguro, que regula todas las obligaciones y derechos del Grupo

Más detalles

Procedimientos para la adecuada Ejecución de los Contratados

Procedimientos para la adecuada Ejecución de los Contratados Procedimientos para la adecuada Ejecución de los Contratados Ministerio de Justicia División Judicial Unidad de Mediación Objetivo de la Presentación Informar sobre los procedimientos y procesos que deben

Más detalles

PLATAFORMA E-DESTINATION REGION DE O`HIGGINS

PLATAFORMA E-DESTINATION REGION DE O`HIGGINS BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PLATAFORMA E-DESTINATION REGION DE O`HIGGINS Rancagua, abril de 2011. 1. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA. 1.1. Objetivo General. Contratación de Servicio Informático

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION PARA SUMINISTRO E INSTALACION SILLA SALVA ESCALERAS

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION PARA SUMINISTRO E INSTALACION SILLA SALVA ESCALERAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION PARA SUMINISTRO E INSTALACION SILLA SALVA ESCALERAS 1 1. OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA SALVA ESCALERAS PARA DISCAPACITADOS SOPORTE TECNICO: El proveedor

Más detalles

LICITACIÓN 2014 REGALOS NAVIDAD PARA AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR BASES Y CONDICIONES ESPECIALES

LICITACIÓN 2014 REGALOS NAVIDAD PARA AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR BASES Y CONDICIONES ESPECIALES LICITACIÓN 2014 REGALOS NAVIDAD PARA AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR BASES Y CONDICIONES ESPECIALES 1. INTRODUCCIÓN Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor o Fundación Integra es

Más detalles

REGLAMENTO DE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES : PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y PROFESIONALES

REGLAMENTO DE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES : PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y PROFESIONALES REGLAMENTO DE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES : PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y PROFESIONALES 1 REGLAMENTO DE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES: PRACTICAS PREPROFESIONALES Y PROFESIONALES Artículo 1 Objetivo

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION ABIERTA

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION ABIERTA BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION ABIERTA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FRANQUICIA TRIBUTARIA SENCE POR UN ORGANISMO TÉCNICO INTERMEDIO DE CAPACITACIÓN (OTIC) AÑO 2012 Dirección de Personas Área Desarrollo

Más detalles

INVITACION A COTIZAR 1

INVITACION A COTIZAR 1 INVITACION A COTIZAR 1 1.1 OBJETO DE LA INVITACION Comfenalco Tolima, contratará con Empresa debidamente constituida, para la compra de Licencias WebShere Aplication Server, Instalación adecuación y acompañamiento

Más detalles

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALIDAD DE VITACURA INFOCORP CHILE S.A.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALIDAD DE VITACURA INFOCORP CHILE S.A. DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍD A MUNICIPAL (511 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALIDAD DE VITACURA Y INFOCORP CHILE S.A. En Santiago, a 09 de Diciembre de 2011, entre la Municipalidad de Vitacura,

Más detalles

N TEL 3 AR 001 2013 FIBRA OPTICA

N TEL 3 AR 001 2013 FIBRA OPTICA Capítulo I LICITACION N TEL 3 AR 001 2013 FIBRA OPTICA * INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 1 1 INTRODUCCION CAPITULO I INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES TEL 3 S.A. llama a LICITACION para LA COMPRA DE FIBRA OPTICA,

Más detalles

REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATISTAS OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN TÍTULO I GENERALIDADES

REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATISTAS OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN TÍTULO I GENERALIDADES REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATISTAS OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN TÍTULO I GENERALIDADES Artículo 1.- Existirá un Registro de Contratistas en el que deberán inscribirse todas las personas

Más detalles

VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012

VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012 VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012 1. CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA 1.1 OBJETO 1.2 PRINCIPIOS QUE REGULAN EL PROCESO DE VENTA 1.3

Más detalles

CONDICIONES TÉCNICAS

CONDICIONES TÉCNICAS CONDICIONES TÉCNICAS 1 OBJETO Antel llama a licitación para el suministro de camisetas para la entrega en Eventos y Promociones de la empresa. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2.1 - CAMISETAS Serán camisetas

Más detalles

REGLAMENTO DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO DEL BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A.

REGLAMENTO DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO DEL BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A. Artículo 1º. Disposiciones Generales Toda persona individual o jurídica legalmente capaz, que para todos los efectos será denominada como el titular o cuentahabiente, podrá abrir cuentas de Depósitos a

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-INFOTEP-10-2010. ADQUISICIÓN DE 10 AULAS MOVILES CON SUS EQUIPOS Y HERRAMIENYAS.

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-INFOTEP-10-2010. ADQUISICIÓN DE 10 AULAS MOVILES CON SUS EQUIPOS Y HERRAMIENYAS. CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-INFOTEP-10-2010. ADQUISICIÓN DE 10 AULAS MOVILES CON SUS EQUIPOS Y HERRAMIENYAS. 1) DERECHO A LICITAR: Convocatoria a firmas internacionales

Más detalles

AVISO DE INICIO OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES SMU S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N 1076 POR

AVISO DE INICIO OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES SMU S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N 1076 POR AVISO DE INICIO OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE SMU S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N 1076 POR INVERSIONES SMU MATRIZ LIMITADA INVERSIONES SMU MATRIZ LIMITADA

Más detalles

SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS INVITACION PRIVADA

SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS INVITACION PRIVADA SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS INVITACION PRIVADA INVITACIÓN PRIVADA No. IS001GAF-2013 DOCUMENTO BASE DE LA INVITACIÓN Pereira, Julio de 2013 SECCION I 1. CONDICIONES QUE REGULAN LA INVITACIÓN EMPRESA

Más detalles

TÉRMINOS DE REFERENCIA No. GESTION DE CALIDAD PARA PROYECTOS TI Y GESTION DEL CAMBIO. Bogotá, D.C., junio de 2008

TÉRMINOS DE REFERENCIA No. GESTION DE CALIDAD PARA PROYECTOS TI Y GESTION DEL CAMBIO. Bogotá, D.C., junio de 2008 TÉRMINOS DE REFERENCIA No. GESTION DE CALIDAD PARA PROYECTOS TI Y GESTION DEL CAMBIO Bogotá, D.C., junio de 2008 1. OBJETIVO El Banco de Comercio Exterior de Colombia BANCÓLDEX S.A., está interesado en

Más detalles

MAST BACKUP ONLINE LIGHT TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

MAST BACKUP ONLINE LIGHT TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO MAST BACKUP ONLINE LIGHT TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO El presente documento (en adelante, el Contrato ) constituye un contrato legalmente vinculante suscrito por usted y Mast Storage S.L. por el que se

Más detalles

LICITACION ABREVIADA Nº 5/13 Contratación de un especialista informático en calidad de BPM PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

LICITACION ABREVIADA Nº 5/13 Contratación de un especialista informático en calidad de BPM PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES CÁMARA DE REPRESENTANTES Comisión Asesora de Adjudicaciones LICITACION ABREVIADA Nº 5/13 Contratación de un especialista informático en calidad de BPM PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Artículo 1º. Objeto

Más detalles

LICITACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE CONECTIVIDAD VOZ Y DATOS, INTERNET, DATA CENTER Y CONTACT CENTER BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

LICITACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE CONECTIVIDAD VOZ Y DATOS, INTERNET, DATA CENTER Y CONTACT CENTER BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES LICITACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE CONECTIVIDAD VOZ Y DATOS, INTERNET, DATA CENTER Y CONTACT CENTER BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Diciembre 2014 TABLA DE CONTENIDOS I. Introducción...3 II.

Más detalles

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama a Licitación

Más detalles

INVITACIÓN PRIVADA SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS CORPORACION CENTRO MANIZALES

INVITACIÓN PRIVADA SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS CORPORACION CENTRO MANIZALES INVITACIÓN PRIVADA SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS CORPORACION CENTRO MANIZALES La Corporación Centro Manizales se permite invitarlos a presentar propuesta para asesorar de manera permanente y prestar

Más detalles

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA COPIAS DE SEGURIDAD REMOTAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA COPIAS DE SEGURIDAD REMOTAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA COPIAS DE SEGURIDAD REMOTAS ENTRE De una parte, GUARDIAN SOFTWARE S.L. domiciliada en Barcelona en Vía Augusta 59 (Edif. Mercuri) desp. 405, con N.I.F.

Más detalles

TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA BASE DE DATOS ORACLE

TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA BASE DE DATOS ORACLE TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA BASE DE DATOS ORACLE 1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Este proceso de contratación se rige por los Principios Constitucionales indicados en el artículo 209,

Más detalles

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación

Más detalles

C I R C U L A R N 66

C I R C U L A R N 66 Montevideo, 6 de setiembre de 2002 C I R C U L A R N 66 Ref: Modificación de las Normas Prudenciales para Situaciones Especiales Se pone en conocimiento del mercado asegurador que el Directorio del Banco

Más detalles

INVITACIÓN No. 02 de 2015 EL CONSEJO PROFESIONAL DE QUIMICA INVITA A LOS INTERESADOS EN PRESENTAR PROPUESTA PARA

INVITACIÓN No. 02 de 2015 EL CONSEJO PROFESIONAL DE QUIMICA INVITA A LOS INTERESADOS EN PRESENTAR PROPUESTA PARA INVITACIÓN No. 02 de 2015 EL CONSEJO PROFESIONAL DE QUIMICA INVITA A LOS INTERESADOS EN PRESENTAR PROPUESTA PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO PROFESIONAL DE

Más detalles

CONTRATO DE TIENDA VIRTUAL

CONTRATO DE TIENDA VIRTUAL CONTRATO DE TIENDA VIRTUAL En Los Palacios y Villafranca a 5 de Diciembre de 2014. REUNIDOS De una parte D. Diego Delgado García, con DNI 47.503.926W, representante legal de clubtiendas.com, con domicilio

Más detalles

MUNICIPIO DE SAN ROQUE. INVITACION No 035 DE 2010

MUNICIPIO DE SAN ROQUE. INVITACION No 035 DE 2010 MUNICIPIO DE SAN ROQUE No 035 DE 2010 PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL Y APOYAR EL PROCESO DEL DISEÑO DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL EN L MUNICIPIO DE SAN

Más detalles

LICITACIÓN N L09009 BASES DE LICITACIÓN SOLUCIÓN BUSINESS INTELLIGENCE PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN MONETARIA Y COYUNTURA

LICITACIÓN N L09009 BASES DE LICITACIÓN SOLUCIÓN BUSINESS INTELLIGENCE PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN MONETARIA Y COYUNTURA LICITACIÓN N L09009 BASES DE LICITACIÓN SOLUCIÓN BUSINESS INTELLIGENCE PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN MONETARIA Y COYUNTURA BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS ÍNDICE 1.- Introducción

Más detalles

LICITACIÓN N L09034 REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) SISTEMA OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (SOMA)

LICITACIÓN N L09034 REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) SISTEMA OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (SOMA) LICITACIÓN N L09034 REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) SISTEMA OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (SOMA) BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE MERCADOS FINANCIEROS NACIONALES GERENCIA DE INFORMÁTICA GERENCIA DE SERVICIOS

Más detalles

1.1 Garantías: La glosa, montos y períodos de vigencia de las boletas de garantías que deben entregarse a CONICYT, se estipulan a continuación:

1.1 Garantías: La glosa, montos y períodos de vigencia de las boletas de garantías que deben entregarse a CONICYT, se estipulan a continuación: MANUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS PROYECTOS DE DIPLOMADOS REGIONALES VINCULADOS CON TEMÁTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. PROGRAMA REGIONAL

Más detalles

CESION DE CREDITOS (Facturas Sin Responsabilidad)

CESION DE CREDITOS (Facturas Sin Responsabilidad) CESION DE CREDITOS (Facturas Sin Responsabilidad) Comparecen: El cedente, que se individualiza al pie del presente contrato, en adelante también indistintamente "el cliente"; y por la otra CorpBanca, sociedad

Más detalles

PRINCIPALES CLÁUSULAS DE LAS CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA TEMPORAL ANUAL RENOVABLE (Este documento forma parte del )

PRINCIPALES CLÁUSULAS DE LAS CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA TEMPORAL ANUAL RENOVABLE (Este documento forma parte del ) PRINCIPALES CLÁUSULAS DE LAS CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA TEMPORAL ANUAL RENOVABLE (Este documento forma parte del ) CLÁUSULA 1. CONTRATO Estas Condiciones Generales, la Solicitud, la

Más detalles

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO CONDICIONES GENERALES

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO CONDICIONES GENERALES SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO CONDICIONES GENERALES 1. DEFINICIONES Compañía Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V. Colectividad - Cualquier conjunto de personas que pertenezcan a una

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PATICULARES LICITACIÓN ABREVIADA Nº 60523

PLIEGO DE CONDICIONES PATICULARES LICITACIÓN ABREVIADA Nº 60523 PLIEGO DE CONDICIONES PATICULARES LICITACIÓN ABREVIADA Nº 60523 Artículo 1 - OBJETO La Intendencia de Paysandú llama a firmas interesadas a cotizar arrendamiento de camión para transporte de asfalto solicitados

Más detalles

CONTRATACION DE SEGUROS EN LA AVIACION CIVIL

CONTRATACION DE SEGUROS EN LA AVIACION CIVIL CONTRATACION DE SEGUROS EN LA AVIACION CIVIL Resolución de la Aviación Civil 65 Registro Oficial 284 de 14-mar.-2001 Ultima modificación: 07-feb.-2006 Estado: Vigente EL CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL

Más detalles

CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTE DE RECREACION, DEPORTES Y TURISMO

CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTE DE RECREACION, DEPORTES Y TURISMO CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTE DE RECREACION, DEPORTES Y TURISMO 1. JUSTIFICACION COMFENALCO TOLIMA, requiere contratar el servicio de transporte

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN SALA & SERRA, ABOGADOS Las presentes condiciones generales de contratación son de aplicación a toda prestación de servicios que se lleve a cabo por parte de Sala &

Más detalles

La certificación de los materiales se realizará a la entrega de los mismos o, en caso de ser materiales con montaje, con su puesta en marcha.

La certificación de los materiales se realizará a la entrega de los mismos o, en caso de ser materiales con montaje, con su puesta en marcha. ANEXO PAÍS ESPAÑA 1. MODELO ECONÓMICO 1.1 CERTIFICACIONES 1.1.1 OBRAS Y/O SERVICIOS La certificación de la obras y/o servicios se realizará al finalizar los mismos o, en su caso, según acuerdo con la Unidad

Más detalles

EDESUR DOMINICANA, S. A.

EDESUR DOMINICANA, S. A. EDESUR DOMINICANA, S. A. INVITACIÓN A PRESENTAR Estimados Señores: DEPARTAMENTO DE COMPRAS OFERTAS EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), les invita a participar al procedimiento de Comparativa de Precio,

Más detalles

Minuta de contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración y pago de los recursos recibidos a título de anticipo, celebrado entre y

Minuta de contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración y pago de los recursos recibidos a título de anticipo, celebrado entre y Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados y especializados por tipo de obra o servicio que se requieran por los partícipes del sistema de compras y contratación

Más detalles

CUENTAS DE AHORRO A PLAZO PARA FINES ESPECÍFICOS I. CUENTAS DE AHORRO A PLAZO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

CUENTAS DE AHORRO A PLAZO PARA FINES ESPECÍFICOS I. CUENTAS DE AHORRO A PLAZO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Hoja 1 CAPÍTULO 2-9 CUENTAS DE AHORRO A PLAZO PARA FINES ESPECÍFICOS I. CUENTAS DE AHORRO A PLAZO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 1. Cuentas de Ahorro a Plazo para la Educación Superior. De conformidad con

Más detalles

INTENDENCIA DE CANELONES DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

INTENDENCIA DE CANELONES DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES INTENDENCIA DE CANELONES DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES LICITACION ABREVIADA LA 2013/8 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES Artículo 1º.- NORMAS QUE REGULARAN ESTA LICITACION-

Más detalles

REGLAMENTO DE COMPRA DE BIENES MUEBLES Y DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 1

REGLAMENTO DE COMPRA DE BIENES MUEBLES Y DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 1 REGLAMENTO DE COMPRA DE BIENES MUEBLES Y DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 1 TITULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º-. La compra de bienes muebles y la contratación de servicios

Más detalles

Aprueban Operaciones de Reporte de Monedas CIRCULAR Nº 017-2014-BCRP

Aprueban Operaciones de Reporte de Monedas CIRCULAR Nº 017-2014-BCRP Operaciones de Reporte de Monedas CONSIDERANDO: Aprueban Operaciones de Reporte de Monedas CIRCULAR Nº 017-2014-BCRP Que el Directorio de este Banco Central, en uso de la facultad que le es atribuida en

Más detalles

ANEXO II PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO II PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ANEXO II PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Artículo 1. Objeto de la contratación. El Ministerio de Gestión Pública del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Coordinación Administrativa,

Más detalles

CONDICIONES COMUNES AL CONTRATO PARA OPERAR A TRAVÉS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y DEMÁS MEDIOS ELECTRÓNICOS O SISTEMAS BANCARIOS AUTOMATIZADOS Y REMOTOS

CONDICIONES COMUNES AL CONTRATO PARA OPERAR A TRAVÉS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y DEMÁS MEDIOS ELECTRÓNICOS O SISTEMAS BANCARIOS AUTOMATIZADOS Y REMOTOS CONDICIONES COMUNES AL CONTRATO PARA OPERAR A TRAVÉS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y DEMÁS MEDIOS ELECTRÓNICOS O SISTEMAS BANCARIOS AUTOMATIZADOS Y REMOTOS Por este acto, el Banco Santander Chile, en adelante

Más detalles

AGENCIA RACE, AGENCIA AGENCIA RACE AGENCIA DURACION /1 2 B V

AGENCIA RACE, AGENCIA AGENCIA RACE AGENCIA DURACION /1 2 B V ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA AGENCIAS DE VIAJES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN ESPAÑA Por medio del presente acuerdo la AGENCIA DE VIAJES (En adelante la AGENCIA): Denominación: Nombre Comercial: CIF/NIF:

Más detalles

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Dirección de Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Dirección de Administración y Finanzas I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Dirección de Administración y Finanzas PROCEDIMIENTOS INTERNOS EXCLUSIVOS PARA EXPEDIENTES DE PAGO REFERIDOS A LAS COMPRAS CONTRATACIONES Y LOS RESPALDOS CORRESPONDIENTES QUE

Más detalles

ÁREA SERVICIOS y SEGURIDAD. Compra Directa 2015-CD-PC-00204

ÁREA SERVICIOS y SEGURIDAD. Compra Directa 2015-CD-PC-00204 ÁREA SERVICIOS y SEGURIDAD Compra Directa 2015-CD-PC-00204 OBJETO: Suministro de servicios de Community Management y Planificación Digital (anual) para los contenidos del sitio web www.bcueduca.gub.uy,

Más detalles

POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES

POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES Conste por el presente instrumento que, QBE SEGUROS COLONIAL S.A. en consideración al pago de la prima en efectivo; efectuado por el Oferente,

Más detalles

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PARA LA MINERÍA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PARA LA MINERÍA BASES ADMINISTRATIVAS Y TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PARA LA MINERÍA BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA Adquisición de Agitador orbital

Más detalles

PROGRAMA MULTIFASE DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

PROGRAMA MULTIFASE DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES PROGRAMA MULTIFASE DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Sres.: PRESENTE Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 Ref: Invitación a presentar ofertas -

Más detalles

CONTRATO DE PRESTAMO PERSONAL POR L. «Monto» VENCE: «Vencimiento»

CONTRATO DE PRESTAMO PERSONAL POR L. «Monto» VENCE: «Vencimiento» CONTRATO DE PRESTAMO PERSONAL POR L. «Monto» VENCE: «Vencimiento» Yo «Nombre de Solicitante», mayor de edad, «NacionalidadSol», «EstadoCivilSol», con domicilio en «Ciudad», «Departamento» y con CEDULA

Más detalles

Pliego para la contratación del servicio: Asistencia Técnica Informática a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo

Pliego para la contratación del servicio: Asistencia Técnica Informática a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Pliego para la contratación del servicio: Asistencia Técnica Informática a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Plazo de presentación de propuestas: hasta el 26 de diciembre de 2012

Más detalles

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Municipal de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública conforme

Más detalles

REUNIDOS De una parte, D./Dña., mayor de edad, [estado civil], con domicilio en, y con NIF nº,

REUNIDOS De una parte, D./Dña., mayor de edad, [estado civil], con domicilio en, y con NIF nº, Contrato de diseño de página web Modelo de encargo a un diseñador para la creación de unos diseños que reúnan unas características determinadas. Esta relación jurídica se corresponde con el arrendamiento

Más detalles

LICITACIÓN 2015 ADQUISICIÓN SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE PROGRAMA CAMPAMENTO DE VERANO 2016

LICITACIÓN 2015 ADQUISICIÓN SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE PROGRAMA CAMPAMENTO DE VERANO 2016 LICITACIÓN 2015 ADQUISICIÓN SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE PROGRAMA CAMPAMENTO DE VERANO 2016 Julio 2015 1 BASES Y CONDICIONES ESPECIALES 1. INTRODUCCIÓN Fundación Educacional

Más detalles

1. Características de las boletas de garantía.

1. Características de las boletas de garantía. Hoja 1 CAPÍTULO 8-11 BOLETAS DE GARANTIA 1. Características de las boletas de garantía. 1.1. Generalidades. La boleta de garantía es una caución que constituye un banco, a petición de su cliente llamado

Más detalles

Municipalidad de Zarcero Proveeduría Institucional TEL.2463-3160. Ext.:112. Fax 2463-3864 vsalazar@zarcero.go.cr

Municipalidad de Zarcero Proveeduría Institucional TEL.2463-3160. Ext.:112. Fax 2463-3864 vsalazar@zarcero.go.cr CONTRATACION DIRECTA No. 2013CD-000054-OPMZ CONTRATACION DE UN ABOGADO Y ASESOR LEGAL CON EXPERENCIA EN DERECHO MUNICIPAL Y ADMINISTRATIVO PARA ATENDER TODAS LAS GESTIONES JURIDICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL

Más detalles

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIAS TIPO

BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIAS TIPO GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIAS TIPO LICITACION PÚBLICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACION PARA LA

Más detalles

REGLAMENTO DE PRESTAMOS TITULO I Disposiciones generales

REGLAMENTO DE PRESTAMOS TITULO I Disposiciones generales REGLAMENTO DE PRESTAMOS TITULO I Disposiciones generales Artículo 1 El Consejo de Administración de la Corporación de Bienestar de los Trabajadores del Gas, en adelante COBEGAS, otorgará préstamos a sus

Más detalles

REGLAMENTO DE SEGUROS DE LA CANCILLERIA.

REGLAMENTO DE SEGUROS DE LA CANCILLERIA. REGLAMENTO DE SEGUROS DE LA CANCILLERIA. Acuerdo Ministerial No. 194. RO/ 230 de 12 de Julio de 1993. DIEGO PAREDES PEÑA Ministro de Relaciones Exteriores Considerando: 1.- Que no existe normas que regulen

Más detalles

Ministerio de Economía y Finanzas Contaduría General de la Nación PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Licitación Abreviada 2/2012

Ministerio de Economía y Finanzas Contaduría General de la Nación PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Licitación Abreviada 2/2012 Ministerio de Economía y Finanzas Contaduría General de la Nación PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Licitación Abreviada 2/2012 Consultoría en Oracle BPM Suite aplicada a Sistema SIGGA 1.- OBJETO

Más detalles

FONDO DE EMPLEADOS BARTOLINOS Y DE LA COMPAÑÍA DE JESUS FECOSBA Nit: 800.085.664-7

FONDO DE EMPLEADOS BARTOLINOS Y DE LA COMPAÑÍA DE JESUS FECOSBA Nit: 800.085.664-7 REGLAMENTO DE SERVICIOS DE AHORRO ACUERDO No. 01 DE 2015 (Enero de 2015) Por el cual se revisa y actualiza las políticas de manejo para las diferentes líneas de servicios de ahorro para los Asociados de.

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL HOSPITAL SAN FRANCISCO. Juticalpa, Olancho Julio del 2015.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL HOSPITAL SAN FRANCISCO. Juticalpa, Olancho Julio del 2015. PLIEGO DE CONDICIONES PARA EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL HOSPITAL SAN FRANCISCO Juticalpa, Olancho Julio del 2015. 1. AVISO DE LICITACIÓN Juticalpa, Olancho, Honduras C.A., 23/07/2015

Más detalles

INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 6 / 2015 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 6 / 2015 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 6 / 2015 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1) La Intendencia de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública para el arrendamiento de hasta

Más detalles

MINUTA EJECUTIVA ANTECEDENTES GENERALES LICITACIÓN Nº AC31048484

MINUTA EJECUTIVA ANTECEDENTES GENERALES LICITACIÓN Nº AC31048484 MINUTA EJECUTIVA ANTECEDENTES GENERALES LICITACIÓN Nº AC31048484 SERVICIOS ELECTROMECANICOS DE MANTENCIÓN Y REPARACION DE MOTORES ELÉCTRICOS Y OTROS DE ENAP REFINERIA ACONCAGUA 1. INTRODUCCIÓN: ENAP REFINERÍAS

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS. Licitación: Auditoría de Estados Financieros Año 2015 FUNDACIÓN INTEGRA

BASES ADMINISTRATIVAS. Licitación: Auditoría de Estados Financieros Año 2015 FUNDACIÓN INTEGRA BASES ADMINISTRATIVAS Licitación: Auditoría de Estados Financieros Año 2015 FUNDACIÓN INTEGRA Santiago, Junio 2015 1 Auditoría de Estados Financieros 2015 Fundación Educacional para el Desarrollo Integral

Más detalles

Capítulo III. Contrato de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo

Capítulo III. Contrato de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo Compendio de Normas del Sistema de Pensiones 1 Libro II, Título IV Regulación conjunta de los Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo Capítulo III. Contrato de Ahorro Previsional Voluntario

Más detalles

REGLAMENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES Y PAGARES SERIADOS DE CORTO PLAZO

REGLAMENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES Y PAGARES SERIADOS DE CORTO PLAZO REGLAMENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES Y PAGARES SERIADOS DE CORTO PLAZO SECCIÓN DE COTIZACIÓN Artículo 1º: Créase la sección de cotización de obligaciones negociables simples y pagarés

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE LOS PUNTOS DE VENTA PARA TARJETAS DE CRÉDITO Y TARJETAS DE DÉBITO

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE LOS PUNTOS DE VENTA PARA TARJETAS DE CRÉDITO Y TARJETAS DE DÉBITO CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE LOS PUNTOS DE VENTA PARA TARJETAS DE CRÉDITO Y TARJETAS DE DÉBITO Cláusula Primera: A todos los fines del presente documento y de las relaciones contractuales que

Más detalles

Solicitud de Contrato Servicio de Arrendamiento de Caja de Seguridad

Solicitud de Contrato Servicio de Arrendamiento de Caja de Seguridad Solicitud de Contrato Servicio de Arrendamiento de Caja de Seguridad Información persona natural Información persona jurídica Tipo de empresa Dirección de la Empresa Privada Pública Reg. Mercantil Fecha

Más detalles

CONTRATO MARCO. hemos convenido celebrar el presente contrato marco (el Contrato ) el cual se regirá por las siguientes cláusulas.

CONTRATO MARCO. hemos convenido celebrar el presente contrato marco (el Contrato ) el cual se regirá por las siguientes cláusulas. ESTE ES UN CONTRATO PROFORMA DE CENCOSUD COLOMBIA S.A. QUE CONTIENE SERVICIOS OFRECIDOS POR ÉSTA ÚLTIMA A SUS PROVEEDORES. SE SOLICITA A LOS PROVEEDORES QUE DESEEN ACCEDER A LOS SERVICIOS AQUÍ DESCRITOS

Más detalles

REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA DELIMA MARSH S.A.

REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA DELIMA MARSH S.A. REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA DELIMA MARSH S.A. OBJETIVO: El presente reglamento tiene por objeto establecer las responsabilidades de la Junta Directiva de Delima Marsh S.A. DIRIGIDO A: Todos los miembros

Más detalles

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS En Santiago de Chile, entre Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A., RUT Nº 96.523.710-0, representada en este acto, según se acreditará, por su Gerente

Más detalles

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO MUNAYPATA SAN GABRIEL

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO MUNAYPATA SAN GABRIEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS LICITACIÓN PÚBLICA EMAGUA/LP-001/2015 (PRIMERA CONVOCATORIA) CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Más detalles

Vigente para proyectos aprobados en 2012

Vigente para proyectos aprobados en 2012 INSTRUCTIVO PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. BENEFICIARIOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO (I + D) Vigente para proyectos aprobados en 2012 1. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Toda adquisición

Más detalles

ACLARACIÓN Nº1 LICITACIÓN N TR31042763

ACLARACIÓN Nº1 LICITACIÓN N TR31042763 ACLARACIÓN Nº1 LICITACIÓN N TR31042763 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA PARA EL GRUPO DE EMPRESAS DE ENAP En Santiago, a 19 días del mes de octubre de 2012, la Dirección de Aprovisionamiento Estratégico,

Más detalles

Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE EGRESO G SIN CARGO DE CUENTA Objetivo Establecer los pasos a seguir para la emisión de comprobantes de egreso sin cargo de cuenta. 1. Sección de Presupuestos

Más detalles

Texto actualizado: Circular N 3.511 Bancos Hoja 1 TEXTO ACTUALIZADO. Disposición: CIRCULAR N 3.511 (de 04.11.2010) BANCOS. Para:

Texto actualizado: Circular N 3.511 Bancos Hoja 1 TEXTO ACTUALIZADO. Disposición: CIRCULAR N 3.511 (de 04.11.2010) BANCOS. Para: Hoja 1 TEXTO ACTUALIZADO Disposición: CIRCULAR N 3.511 (de 04.11.2010) Para: Materia: BANCOS Instrucciones relativas a las políticas y procedimientos para el pago anticipado de créditos o su refinanciamiento.

Más detalles