Sección I. Cierre de recepción de ofertas: Día Jueves 26 de Noviembre de 2,009 a las horas. Sección II

Transcripción

1 BASES PARA PROYECTOS CON FONDOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 COTIZACIÓN NÚMERO LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A TRAVÉS DEL ENTE CORRESPONDIENTE NTE INVITA A TODA PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA, QUE EL GIRO DE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL SEA LA CONSTRUCCIÓN PARA QUE PARTICIPEN EN EL PROCESO DE COTIZACION CON BASE EN LO SIGUIENTE. Nota: Para tener derecho a documentos anexos, como planos y otros que no se puedan enviar por vía electrónica deberán presentar comprobante de pago emitido por Tesorería Municipal, en el e cual deberá constar el pago equivalente al costo de los mismos, Artículo 3 del decreto 57-92, reformado por el Artículo 22 del decreto No , 2009, segundo párrafo. Sección I Inicio de Entrega de bases: Día Viernes 13 de Noviembre de Cierre de recepción de ofertas: Día Jueves 26 de Noviembre de 2,009 a las horas. Lugar de presentación de ofertas: Biblioteca Virtual Ubicada atrás del Instituto Básico por Cooperativa y Frente a la Escuela de Niñas María Chichilla. TÉRMINOS DE REFERENCIA Sección II BASES QUE REGIRÁN LA OBRA Artos. 18 y 19 Ley L de ContratacionesC del EstadoE INSTRUCIONES A LAS L EMPRESAS CONSTRUCTORAS OFERTANTES 1 DEFINICIONES Para efectos de cotización los términos que se consignan en el segmento se interpretan como allí se indica y solo así: Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL TRAMO TEMPLO ANTIOQUIA-CALLE DE LOS CHORROS

2 Municipio: Departamento: ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ. Rio Bravo. Invitación a cotizar: Podrán participar en el Régimen de Cotizaciones, las Constructoras que se enteren por medio del sistema de Internet en GUATECOMPRAS. Ofertas: Oferente: Adjudicatario: Contrato: Propuesta presentada por una persona individual o jurídica ofreciendo los servicios. Persona individual o jurídica que presenta oferta a la cotización. Persona individual o jurídica a quien la junta de cotización le adjudica el proyecto y/u obra. Documento suscrito entre la Municipalidad de Rio Bravo, departamento de Suchitepéquez, y el adjudicatario para el suministro del servicio, del cual forman parte todos los documentos que puedan derivarse de este proceso. 2 PREPARACION DE LA OFERTA: Art. 19 numeral 5,7,8,10 10,11,12,13 Las empresas deberán examinar la totalidad de la documentación, las condiciones y las especificaciones que rigen para la cotización. Solo se aceptará una oferta por persona individual o jurídica, caso contrario el oferente será descalificado. La empresa oferente proveerá toda la información requerida en la invitación a cotizar en sobre debidamente sellado, no se tomara en cuenta ofertas que presenten borrones, enmiendas, raspaduras, omisiones, adiciones o entrelineados que no estén debidamente salvados antes de la firma del representante legal. La oferta deberá contener los documentos siguientes: 1. Carta del oferente con hoja membretada de su empresa, donde indique, costo y tiempo de ejecución del referido proyecto, nombre completo del representante legal y dirección de ubicación de las oficinas, con el sello respectivo de la empresa. En caso sea persona jurídica, deberá acreditar la calidad. 2. La oferta de acuerdo con el formulario de cotización que se adjunta en la sección VI Presentación de Ofertas O fertas, la cual irá debidamente firmada y sellada por el oferente o su representante legal, incluyendo el plazo en que se compromete a ejecutar los servicios objeto de la cotización. 3. Presupuesto total desglosado en Mano de obra y materiales Sellado, Firmado y Timbrado. Por el ingeniero Supervisor de la Empresa 4. Renglones de trabajo Sellado, Firmado y Timbrado. Por el Ingeniero Supervisor de la Empresa y Representante Legal de la Misma. 5. Cronograma de Ejecución jecución, Sellado, Firmado y Timbrado. Por el Ingeniero Supervisor de la Empresa y Representante Legal de la Misma 6. Cronograma de Inversión Sellado, Firmado y Timbrado. Por el Ingeniero Supervisor de la Empresa y Representante Legal de la Misma

3 7. Cronograma de Inversión del 20% de Anticipo, Sellado, Firmado y Timbrado. Por el Ingeniero Supervisor de la Empresa y Representante Legal de la Misma 8. Cronograma de Ejecución del 20% del Anticipo, Sellado, Firmado y Timbrado. Por el Ingeniero Supervisor de la Empresa y Representante Legal de la Misma 9. Fotocopia de la patente de comercio en el caso de ser persona individual y de la patente de comercio y de sociedad en el caso de ser persona jurídica. 10. Fotocopia de cedula de Vecindad, o en su defecto, del DPICOMPLETA DE PASTA A PASTA del representante legal. LEGIBLE Y AUTENTICADA. 11. Fotocopia del Carné de Identificación Tributaria, de la SAT. LEGIBLE. 12. Fotocopia de la última declaración de impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre la renta, presentado ante la SAT. LEGIBLE 13. Precalificado Especifico, para el presente proyecto extendida por el MICIVI. EN ORIGINAL. 14. Fotocopia de la Constancia de inscripción y modificación al registro tributario unificado de la SAT. LEGIBLE 15. FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA no menor del 1% y no mayor del 5% del valor de la oferta, que deberá de estar vigente hasta que sea sustituida por la FIANZA DE CUMPLIMIENTO, en el caso del adjudicatario. En cualquier caso, la FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA tendrá una vigencia de 120 días. ORIGINAL. ARTS. 64 DEL DTO LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 16. DECLARACION JURADA de que su empresa o, en su caso, su representada no están comprendidos dentro de las prohibiciones enumeradas en el articulo 80 de la ley de contrataciones del estado modificado por el artículo 15 del decreto publicado en el diario oficial el y no ser deudores morosos del Estado, conforme el número 10 del artículo 19 de dicha ley. ORIGINAL Y ACTUALIZADA Presentar la Constancia De Visita Al Predio Del Proyecto descrito, Firmada y Sellada. Ver anexo Constancia De Inscripción ante La Secretaria De Coordinación Ejecutiva De La Presidencia SCEP- para el año LEGIBLE y ACTUALIZADA. 19. Vigencia de Precalificado, de la Empresa Constructora extendida por el MICIVI, para el año LEGIBLE, ACTUALIZADA y AUTENTICADA. 20. Fotocopia de la Constancia de Inscripción al IGSS. ACTUALIZADA 2009, y Solvencia extendida por esa Institución 21. Constancia COLEGIADO ACTIVO del Ingeniero Civil y/o Arquitecto director responsable de la empresa. La misma deberá estar VIGENTE 2009 como mínimo seis meses después de la fecha de presentación de la oferta. EN ORIGINAL. 22. Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de GUATECOMPRAS COMPRAS. 3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN. Arto. 3 L. de C. del E. a). Esta obra será financiada por el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural de Suchitepéquez (CODEDE), La Municipalidad de Rio Bravo, Departamento de Suchitepéquez y la Comunidad beneficiada, ésta última con un aporte de mano de obra no calificada.

4 b) La entidad ejecutora de la obra es la Municipalidad de Rio Bravo, Departamento de Suchitepéquez, será la encargada de toda la tramitación de los aportes del Cofinanciamiento. 4 PRECIOS Y MONEDA DE LA OFERTA: Los precios deberán estar expresados en Quetzales, en letras y números. Los precios deben tener incluidos todos los impuestos, incluyendo el impuesto al valor agregado (IVA), y cualquier otro impuesto local que sea aplicable. Si existieran diferencias entre los montos expresados en números y letras, la que se tomará como valida será la cantidad expresada en letras.- No se aceptarán solicitudes de reajuste de precios después que la oferta haya sido presentada. 5 CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las empresas invitadas podrán solicitar aclaraciones sobre los documentos de la invitación a cotizar. Las consultas deberán ser formuladas por escrito, entregadas directamente o en línea por medio del sitio de Internet, a más tardar el día 24 de Noviembre de 2009 hasta las 15:00 horas. La Municipalidad dará respuesta por escrito a las consultas que le sean formuladas en el sitio de Internet en la brevedad posible. En las respuestas, las que serán enviadas a todos los participantes por medio del sitio Web, se consignarán las consultas y las respuestas, sin identificar quien las formuló. 6 VALIDEZ DE LA OFERTA: El oferente deberá garantizar que su oferta tendrá vigencia desde la fecha de recepción de las ofertas hasta la aprobación de la adjudicación mediante contrato, lo cual será garantizado mediante la fianza de sostenimiento de oferta. 7 ENTREGA DE OFERTA: La oferta deberá ser entregada en la dirección indicada en la sección I, a más tardar en la fecha y hora señaladas, en un sobre cerrado y sellado. Colocar etiqueta de identificación como se indica en el anexo I. Las ofertas que sean presentadas fuera del plazo indicado anteriormente, NO SERAN RECIBIDAS. 8 DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN: Los documentos de cotización a los que se hace referencia están compuestos por las presentes bases, que se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Planificación y/o en el portal de GUATECOMPRAS hasta el día anterior al día fijado para la recepción de ofertas. 9 DOCUMENTOS DE PLANIFICACION: Los documentos de planificación a los que se hace referencia están compuestos por los planos y especificaciones técnicas, que se pueden adquirir sola y exclusivamente en la Oficina Municipal de Planificación, hasta el día anterior del día fijado para la recepción de ofertas. 10 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán evaluadas de acuerdo con el siguiente procedimiento: a- Primero: Aplicación del articulo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado y quienes se ajusten a las franjas se les realizara revisión documental de carácter excluyente, en la cual se comprobará que esté completa la documentación exigida. La falta de algunos de los documentos indicados en la sección II, PREPARACION DE LA OFERTA, será causa justificada para rechazar la oferta. b- Segundo: Revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas únicamente para las ofertas aceptadas en la primera fase.

5 A las ofertas aceptadas en la segunda fase les serán aplicados los siguientes CRITERIOS DE EVALUACION DE OFERTAS: No. Criterio De Evaluación Punteo Porcentaje % Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable, la Junta de Cotización utilizará los criterios anteriores y demás aspectos que se consideren en su momento y que puedan afectar los intereses locales. 11 SOLUCION DE ACLARACION A DE LA OFERTA: La Municipalidad podrá solicitar aclaraciones a cualquier propuesta recibida. La solicitud de aclaración y respuesta serán formuladas por escrito y no se solicitarán ni ofrecerán cambios en los precios ni en los aspectos substanciales de la oferta. 12 CONFIDENCIALIDAD: La actuación de la Junta de Cotización será confidencial durante el periodo de análisis y adjudicación. Todo intento de un oferente de indagar sobre el estado de la calificación o tratar de influir en el resultado será motivo para descalificación inmediata de su oferta. Los oferentes deberán esperar la notificación de la Municipalidad por medios escritos y electrónicos a través de Guatecompras. 13 DEL CONTRATO: El oferente que salga favorecido deberá suscribir el respectivo Contrato con la Municipalidad, en Escritura Pública ante Notario que ella disponga o bien en Contrato Administrativo en la Municipalidad; corriendo por cuenta del oferente el pago de Honorarios Precio De Oferta 30 30% 02 Tiempo De Entrega De Los Servicios Requeridos 30 30% 03 Cumplimiento De La Documentación y Las Especificaciones Técnicas 30 30% 04 Experiencia Del Oferente 10 10% 14 FORMA DE PAGO: Artos. 58, 59, 61 y 62 L de C. del E. y Art. 35 del Regl. La Municipalidad pagará los trabajos de ejecución de la obra con Fondos proporcionados por el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDE), fondos de Ingresos Ordinarios del Aporte Situado Constitucional del diez por ciento (10%) de la Municipalidad de Rio Bravo, Suchitepéquez, y aporte de Mano de Obra No calificada proporcionada por la Comunidad beneficiada con el proyecto. Los pagos se harán de la siguiente forma: a) El veinte por ciento ( 20%) de anticipo, previa acta de inicio de los trabajos a realizarse, descontándose gradualmente hasta su amortización total, b) Los pagos subsiguientes serán efectuados de acuerdo al avance físico de los trabajos hasta su terminación, según informe del Supervisor de la Obra, previa solicitud de la empresa ejecutora, donde los Ingenieros del Consejo de Desarrollo, Municipalidad y Director responsable de la empresa realizaran la visita de campo en forma conjunta, quedando constancia en la bitácora respectiva de la visita realizada con rubrica y sello de cada uno, c) la liquidación del proyecto se realizara previa visita de los ingenieros respectivos en forma conjunta, informe del Supervisor de Obras Municipal al Alcalde Municipal, y recepción en forma conjunta entre Municipalidad, Consejo Departamental de Desarrollo y Constructor. 15 FACTURACION: El contratista emitirá sus facturas en quetzales, cumpliendo con todos los requisitos de ley, a nombre de: Tesorería Municipal de la Municipalidad de Río Bravo y la presentará en la Tesorería Municipal de esta dependencia Municipal.

6 16 IMPUESTOS Y OBLIGACIONES: Los precios de la oferta deberán incluir el pago de todos los impuestos de importación, del valor agregado (IVA), impuesto de circulación para el presente año y cualquier otro impuesto aplicable. 17 BITACORA DEL PROYECTO: La empresa ganadora, será la encargada de sufragar los gastos y la respectiva papelería necesaria para el trámite de la bitácora para el proyecto, que estará bajo la responsabilidad del COORDINADOR DE LA O. O M. P. La gestión de la misma ante la Contraloría General de Cuentas, a costas de la empresa, misma que deberá tenerla al momento del INICIO DE LA OBRA, o en su defecto, habilitar un libro a reserva de contar con la Bitácora autorizada por la CGC y que deberá de estar en poder y responsabilidad del encargado de la obra por parte de la constructora, la cual será entregada con su respectivo conocimiento de parte de la OMP Oficina Municipal De Planificación al encargado en relación. 18 REPRODUCCION CION DE DOCUMENTOS (COPIAS EXPEDIENTES U OTROS): Por cuenta de la empresa que resultare adjudicada con el proyecto correrá el 100% de los costo de reproducción de los expedientes respectivo en que incurra la Municipalidad para el traslado a las dependencias municipales OMP, SECRETARIA, TESORERIA, ALCALDIA y el CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo 19 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS: Por cuenta de la empresa que resultare adjudicada con el proyecto, correrá con la responsabilidad del 100% de los costos en que se incurra la Municipalidad para su LEGALIZACION O AUTENTICAS necesarias para el trámite de los diferentes procedimientos dentro de la ejecución del mismo para su presentación ante el CODEDE, Consejo Departamental de Desarrollo. 20 PROPIEDAD DE LAS OFERTAS: Las ofertas que sean presentadas al presente concurso serán propiedad de la Municipalidad de Río Bravo, departamento de Suchitepéquez, quien las conservará en su poder dentro de sus expedientes respectivamente. 21 PRUEBAS DE LABORATORIO: A costas de la empresa que resultare adjudicada, la Municipalidad de Río Bravo, por medio del Ingeniero Supervisor tomara las muestras necesarias del material que se este utilizando, y, requerirá las pruebas de laboratorio necesarias, para determinar la calidad de material utilizado en el proyecto durante la ejecución del mismo. 22 PLANIFICACION FINAL DEL PROYECTO: La empresa que resultare adjudicataria, al finalizar el proyecto esta en la obligación de entregar 04 JUEGOS DE PLANIFICACION COMPLETA FINAL, del proyecto, esto con el fin de mantener un dato actualizado si el mismo tuviera alguna variación en su diseño original. 23 PLAZO DE ENTREGA: El contratista indicará en su oferta el plazo en que se compromete a entregar los servicios objeto del contrato. 24 GARANTIAS DE CALIDAD: El contratista presentará certificados de garantía de calidad y funcionamiento que deberán amparar el bien adquirido por la Municipalidad de Río Bravo, departamento de Suchitepéquez, de conformidad con la ley de la materia. 25 ENTREGA DE LOS SERVICIOS: a- Los servicios a entregar es lo especificado en la sección VI, objetos de la presente cotización. b- Los servicios deberán ser entregados en el lugar donde indican los planos, los que podrá consultar en la secretaria de la Municipalidad en horario hábil.

7 c- En la entrega deberá estar presente el contratista representante acreditado por el mismo para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos contractuales. d- Los servicios se considerarán recibidos por la comisión receptora y liquidadora cuando ésta faccione y firme el acta de recepción, en la que hará constar que el contratista ha cumplido con la entrega a entera satisfacción de la comisión. 26 DIFERENCIAS EN LOS DOCUMENTOS: En el caso de existir diferencias entre los distintos documentos de la cotización, el orden de prioridades será: Especificaciones generales, Especificaciones Técnicas Presupuesto y planos de Construcción. SECCION III GARANTIAS CONTRACTUALES Artos. 47, 65, y 68 L de C. del E. 1. GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA: La firmeza de su oferta la caucionaran los oferentes mediante la fianza, cheque certificado o en efectivo, por el UNO POR CIENTO (1%) del valor de su oferta. Si la garantía es prestada mediante fianza de sostenimiento de oferta, la póliza deberá ser emitida a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de Río Bravo, departamento de Suchitepéquez, por una afianzadora de reconocida solvencia financiera autorizada para operar en la Republica de Guatemala. Si la garantía consiste en cheque certificado, se realizará a nombre de la Municipalidad de Río Bravo, departamento de Suchitepéquez, y si consiste en efectivo, deberá hacerse en quetzales, depositado en la Tesorería Municipal. Los oferentes estarán obligados a sostener sus ofertas hasta que se les notifique oficialmente la aprobación de la adjudicación, y en todo caso la fianza de sostenimiento de oferta tendrá una vigencia de 120 días. El adjudicatario acepta y se compromete que una vez vencido el plazo de vigencia de dicha fianza, se prorrogará hasta que sea sustituida por la fianza de cumplimiento de contrato, debiendo presentar inmediatamente la póliza de prorroga respectiva. El calificado en segundo lugar deberá mantenerla vigente hasta que se le notifique oficialmente la aprobación del contrato por la autoridad superior correspondiente. Al ser aprobada la adjudicación, la Municipalidad de Río Bravo, departamento de Suchitepéquez, lo hará del conocimiento de los oferentes, del calificado en tercer lugar en adelante, para que cancelen su garantía de sostenimiento de oferta. La garantía de sostenimiento de oferta se hará efectiva por cualquiera de las razones siguientes: a. Si el adjudicatario no sostiene su oferta. b. Si el adjudicatario no concurre a firmar el contrato respectivo dentro del plazo que señala el artículo 36 del reglamento de la ley de contrataciones del estado. c. Si el adjudicatario, habiendo suscrito el contrato, no presentara la póliza de la fianza de cumplimiento dentro del término que fija el artículo 36 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, como requisito previo a la aprobación del contrato. En cualquiera de los casos anteriores, la adjudicación que se hubiere hecho quedara sin efecto, debiendo ser llamado a negociar el oferente calificado en segundo lugar. Con base en el informe que rinda el superior, la Municipalidad de Río Bravo, departamento de Suchitepéquez, exigirá por escrito el pago de la

8 fianza, acompañado de la información y la documentación pertinentes y la afianzadora hará el pago conforme lo establece el artículo 1030 del código de comercio. Todo lo anterior se hará constar expresamente en la póliza respectiva y, si la caución fuere en efectivo, al hacer el depósito el oferente aceptara que de incumplir, no se le reintegrará la garantía prestada. 2. FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, el adjudicatario deberá presentar fianza por un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato respectivo. La fianza de cumplimiento cubrirá los aspectos contemplados en el artículo 38 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, en los porcentajes allí contemplados. La póliza de dicha fianza deberá ser emitida a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de Río Bravo, departamento de Suchitepéquez, por una afianzadora de reconocida solvencia financiera, autorizada para operar en la republica de Guatemala. La Municipalidad hará efectiva la fianza de cumplimiento en los siguientes casos. < Si el contratista no presentará los certificados de garantía de funcionamiento y calidad dentro de los quince (15) días siguientes a la entrega de los servicios contratados. < Si el contratista no presenta la constancia que extienda la Municipalidad de Río Bravo, departamento de Suchitepéquez, de haber recibido a su entera satisfacción los servicios objeto del contrato. < Si el contratista deja de cumplir con las obligaciones derivadas de la ley del contrato. Si se produjera el incumplimiento por parte del contratista, la Municipalidad de Río Bravo, departamento de Suchitepéquez, solicitará por escrito y en forma fundamental el pago de la fianza a la afianzadora, debiendo esta última hacer el pago conforme el artículo 1030 del código de comercio (10 días cuando hay afianzamiento directo y 30 días cuando hay reafianzamieto). Todo lo anterior se hará constar expresamente en la póliza respectiva. 3. FIANZA POR ANTICIPO: Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipó, el contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducir al máximo del saldo del deudor y estará vigente hasta su total amortización. El reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución y terminación del contrato. 4. FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO: El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante deposito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubre el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de le fecha de recepción de la obra. La garantía de conservación de la obra, o la calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra o servicio. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de responsabilidades de destrucción o deterioro de la obra debido al dolo o culpa de su parte, por el plazo de (5) años, a partir de la obra o servicio. 5. FIANZA POR SALDOS DEUDORES: Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad en la liquidación, el

9 contratista deberá presentar fianza, deposito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la conservación de la obra como requisito previo a la recepción de la obra o servicio. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía. SECCION IV SANCION PECUNIARIA Si el contratista se atrasare en la entrega del servicio dentro del plazo pactado, pagará una sanción por retraso equivalente al CERO PUNTO CINCO POR MILLAR del monto por contrato cada día de atraso que incurriere. SECCION V ADJUDICACION La comisión de cotización deberá adjudicar el suministro de servicios al oferente que haya presentado la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad de Río Bravo, departamento de Suchitepéquez. La mayor o menor conveniencia de la oferta se determinará de la aplicación de los criterios de calificación establecidos en la SECCION II de estos documentos. Las Bases fueron aprobadas por la Autoridad Administrativa superior de la Municipalidad,, según resolución contenida en el Acuerdo de Alcaldía VEINTICUATRO DOS MIL NUEVE de fecha El Formulario de Cotización fue aprobado por el Honorable Concejo Municipal, según resolución contenida en el Punto DUODECIMO DEL ACTA de fecha

10 SECCON VI FORMULARIO DE COTIZACION Del Proyecto: Mejoramiento Calle Principal Tramo Templo Antioquia-Calle de los Chorros Aldea Santa Elena, Río Bravo Suchitepéquez. Sírvase Cotizar los siguientes bienes y/o servicios. Empresa: NIT. Dirección: Tel. No. Unidad Renglones de Trabajo Cantidad De Medida 1 Limpieza Inicial y 775 M 2 Final 2 Trazo y Replanteo del 775 M 2 Área 3 Corte de Terreno 150 M 3 4 Extracción de 15 Materiales de corte de terreno 5 Fundición de Bordillo 250 ML 6 Base para adoquín 750 M 2 15 Camionadas 7 Colocación de Adoquín 750 M 2 Precio Unitario Total Total en letras: Lugar de entrega de ofertas, Biblioteca Virtual Ubicada atrás del Instituto Básico por Cooperativa y Frente a la Escuela de Niñas María Chichilla, Río Bravo Suchitepéquez Oferta Sostenida por: Nombre de la persona autorizada por la empresa para presentar la oferta: Firma y sello fecha:

11 ANEXO No. 1 PROYECTOS CON FONDOS DEL CODEDE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 ROTULACION DE SOBRES SNOG: XXXX NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento Calle Principal Tramo Templo Antioquia-Calle de los Chorros Aldea Santa Elena, Río Bravo Suchitepéquez. MUNICIPIO: RIO BRAVO DEPARTAMENTO: SUCHITEPEQUEZ. NOMBRE DE LA EMPRESA: XXXX PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: XXXX

12 ANEXO No. 2 PROYECTOS CON FONDOS DEL CODEDE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 CONSTANCIA DE VISITA AL PREDIO Por este medio se hace constar que el señor visito el área de trabajo del proyecto: Mejoramiento Calle Principal Tramo Templo Antioquia-Calle de los Chorros Aldea Santa Elena, Río Bravo Suchitepéquez. Con el propósito de evaluar los aspectos referentes al acceso al área de trabajo, conocer las condiciones y características del predio y conversar con la comunidad sobre el aporte de mano de obra no calificada para la ejecución del proyecto. Para efectos de la cotización, se extiende la presente CONSTANCIA, el de del (N) NOMBRE AUTORIDAD RESPONSABLE (F) FIRMA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NOTA: SELLO (COMUNIDAD O AUTORIDAD CERCANA) ESTA CONSTANCIA TIENE QUE INCLUIRSE EN EL SOBRE DE LA OFERTA. EL EJECUTOR TIENE QUE OBTENER UNA CONSTANCIA PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA, SEGÚN ESTE MODELO.