PLIEGOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

Transcripción

1 PLIEGOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA CÓDIGO DEL PROCESO: SIE 028 EPP OSC 2013 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE EP PETROECUADOR Quito DM, diciembre de 2013 Página 1 de 49

2 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE 028 EPP OSC 2013 I. CONDICIONES PARTICULARES DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECCIÓN I CONVOCATORIA Se convoca a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores RUP, que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para el servicio de FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE EP PETROECUADOR. El Presupuesto Referencial es de US$ ,23 (CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 23/100 DÓLARES), valor sin incluir IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de un (1) año, contado a partir de la fecha de suscripción del contrato. Las condiciones generales de esta Convocatoria son las siguientes: 1. El Pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del SERCOP; de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP. 2. Los interesados podrán formular preguntas en el término mínimo de 1 y máximo de 3 días, contado a partir de la fecha de publicación, de acuerdo a lo establecido en el cronograma del procedimiento. EP PETROECUADOR absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término mínimo de 1 y máximo de 3 días subsiguientes a la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones. 3. La oferta técnica se presentará de forma física en la Secretaría de la Jefatura de Adquisiciones de Obras, Servicios y Consultoría de EP PETROECUADOR, ubicada en la calle Alpallana y Av. 6 de Diciembre, Edificio El Rocío, sexto piso; hasta las 10:00 del día establecido en el calendario del proceso y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública RGLOSNCP. 4. Si la calificación realizada ha sido aceptada por la máxima autoridad de EP PETROECUADOR o su delegado, se dispondrá que los oferentes calificados presenten sus ofertas económicas iniciales a través del Portal Institucional del SERCOP, las mismas que deberán ser inferiores al Presupuesto Referencial. Para poder participar del mecanismo electrónico en el Portal, al momento de realizarse la Puja, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores. 5. En el día y hora señalados en la Convocatoria, se realizará la Puja hacia la baja a través del Portal Institucional. 6. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del Presupuesto de EP PETROECUADOR para el ejercicio económico 2013, y de las Proformas Presupuestarias de los años 2014 y El valor total del contrato, en base a la oferta ganadora, será prorrateado para el plazo de ejecución del servicio, es decir, doce (12) meses. Página 2 de 49

3 7. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las Resoluciones del SERCOP y el presente Pliego. 8. EP PETROECUADOR se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna. Quito DM, diciembre 2013 ING. LILIANA PAÉZ R. JEFE DE ADQUISICIONES DE OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍA Página 3 de 49

4 2.1 OBJETO SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL, TÉRMINOS DE REFERENCIA Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP, para la prestación del servicio normalizado de FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE EP PETROECUADOR. Solamente, si en el procedimiento de contratación no hubiere oferta u ofertas consideradas de origen ecuatoriano, EP PETROECUADOR considerará y analizará las ofertas que no se consideren ecuatorianas que se hubieren presentado. 2.2 PRESUPUESTO REFERENCIAL El Presupuesto Referencial es de US$ ,23 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos diecisiete con 23/100) Dólares de los Estados Unidos de América), valor sin incluir IVA. Código CPC Descripción del servicio Cantidad Precio Global Servicios Contratados para Mantenimiento 1 48, TÉRMINOS DE REFERENCIA Para el control, prevención y eliminación de riesgos biológicos se requiere que en la fumigación y desinfección se utilicen químicos biodegradables con efecto residual de última generación, que no afecten a la salud de los trabajadores ni al medio ambiente, estos productos serán aprobados por el supervisor del contrato previa presentación de las hojas técnicas de seguridad del producto. 2.4 OBJETO EP PETROECUADOR, requiere contratar el servicio de fumigación, desinfección y desratización de los Campamentos, Estaciones de Bombeo, Estaciones Reductoras, Terminal Marítimo de Balao y Bodega de Incautación de Ibarra de EP PETROECUADOR, entre otras instalaciones de la Empresa, para preservar la salud ambiental y garantizar condiciones ambientales apropiadas para todas las instalaciones. 2.5 ALCANCE DEL SERVICIO El Contratista prestará el servicio de Fumigación, Desinfección y Desratización en las siguientes instalaciones: ESTACIONES DE BOMBEO: Lago Agrio, Lumbaqui, El Salado, Baeza, Papallacta, y, Página 4 de 49

5 Quininde. ESTACIONES REDUCTORAS: Santo Domingo, San Juan, Chiriboga, y, La Palma. TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO: Áreas de Tanques Campamento, comedor (principal y en la playa), OFICINAS, sala operaciones marítimas Ex Tepre, Terminal Marítimo Esmeraldas (Terminal Marítimo, barcazas, remolcadores, embarcaciones, oficinas operaciones marítimas, taller de mantenimiento marítimo, oficinas supervisores. CAMPAMENTOS: El Chaco, Guajaló. BODEGAS: Lago Agrio, Santa Rosa, Guajaló, e, Ibarra. En los campamentos habitacionales de: LAGO AGRIO LUMBAQUI EL SALADO BAEZA QUININDE TERMINAL BALAO Dormitorios (evacuación de murciélagos) Dormitorios (evacuación de murciélagos) Dormitorios (evacuación de murciélagos) Dormitorios (evacuación de murciélagos) Dormitorios (evacuación de murciélagos) Dormitorios, oficinas, área deportiva, baños y club (evacuación de murciélagos) En estas instalaciones ubicadas en las provincias de Sucumbíos, Napo, Pichincha, Santo Domingo de los Tsachilas, Esmeraldas e Imbabura, el Contratista proporcionará el servicio de fumigación contra plagas e insectos rastreros y voladores, fumigación de jardines y plantas ornamentales, desratización y desinfección integral en baños y áreas propensas de cultivo de hongos, bacterias, virus y vectores transmisores de enfermedades infecto contagiosas. 2.6 METODOLOGÍA Para realizar el servicio fumigación, desinfección y desratización de los Campamentos, Estaciones de Bombeo, Estaciones Reductoras, Terminal Marítimo de Balao y Bodega de Incautación de Ibarra de EP PETROECUADOR, entre otras instalaciones de la Empresa, el Contratista debe presentar un cronograma de realización del trabajo, el mismo que debe ser aprobado por el Administrador del Contrato. 2.7 EJECUCIÓN DEL SERVICIO El servicio materia de esta contratación se realizará en forma mensual, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes y en horarios que no interrumpan las labores de los funcionarios, en las instalaciones de EP PETROECUADOR que se detallan a continuación Página 5 de 49

6 (incluyen estaciones, áreas operativas, garitas, campamentos, oficinas, dormitorios, cocina, comedor, área social, lavandería, talleres, bodegas, áreas deportivas, baños, etc.): UBICACIÓN FUMIGACIÓN M2 DESINFECCIÓN M2 DESRATIZACIÓN M2 Estaciones de Bombeo Lago Agrio 8476, , ,00 Lumbaqui 430,00 726, ,00 El Salado 220,00 700, ,00 Baeza 250,00 891, ,00 Papallacta 250,00 969, ,00 Quinindé 1410,00 803, ,00 Campamentos de Mantenimiento El Chaco 1400, , ,00 Guajaló 3460, , ,00 Estaciones Reductoras Santo Domingo 405,00 405,00 405,00 San Juan 125,00 125,00 125,00 Chiriboga 125,00 125,00 125,00 La Palma 125,00 125,00 125,00 Terminal Marítimo de Balao Área de tanques 2500,00 0,00 0,00 Área deportiva 1500,00 60,00 60,00 Área de oficinas 200,0 200,0 200,0 Área de talleres 1000,00 600,00 600,00 Área de control 950,00 150,00 150,00 Barcaza 583,00 583,00 583,00 Remolcador Sierra 72,00 72,00 72,00 Remolcador Bonito 72,00 72,00 72,00 Remolcador Dorada 72,00 72,00 72,00 Remolcador Albacora 72,00 72,00 72,00 Remolcador Esturión 144,00 144,00 144,00 Sala de control de 160,00 160,00 160,00 bombeo productos refinados Embarcación Tepre II 100,00 100,00 100,00 Embarcación Nereida 72,00 72,00 72,00 Área Marítima ,00 Bodega y Oficinas Campamento de Balao Cocina, Comedor y 760, ,00 900,00 Casa Campamento Casa Playa 300,00 300,00 300,00 Chozon Playa 10,00 10,00 10,00 Área de jardines 650,00 0,00 650,00 Bodegas Lago Agrio 2000,00 80, ,00 Santa Rosa 760,00 760,00 760,00 Guajaló 1175, , ,00 Balao 2000,00 40, ,00 Bodega de Incautación Página 6 de 49

7 Ibarra 6270, Total , , ,00 En los campamentos habitacionales de las Estaciones de Bombeo de Lago Agrio, Lumbaqui, El Salado, Baeza, Quinindé y en el Terminal Marítimo de Balao, la contratista ejecutará un control semestral de los todos lugares donde se localicen y se procederá de manera inmediata con el desalojo y evacuación para mantener estos sitios libres de murciélagos. Campamentos Lago Agrio Lumbaqui El Salado Baeza Quinindé Terminal Balao Evacuación de murciélagos Dormitorios Dormitorios Dormitorios Dormitorios Dormitorios Dormitorios, Oficinas, área deportiva (baños y club) 2.8 EQUIPOS El servicio de fumigación debe realizarse con bombas manuales de alta presión para que la aspersión sea beneficiosa en todas las áreas a tratar interiormente, para las áreas externas puede utilizarse bombas nebulizadoras a motor. Las bombas deben ser de barras de fumigación continua con capacidad de 12 litros y de acero inoxidable. El horario para la realización de los trabajos de fumigación, desinfección y desratización de los Campamentos, Estaciones de Bombeo, Estaciones Reductoras, Terminal Marítimo de Balao y Bodega de Incautación de Ibarra, será establecido por el Contratista en directa coordinación con los Supervisores de las instalaciones de EP PETROECUADOR, para lo cual debe visitar las áreas con el debido tiempo; estas aplicaciones deben realizarse en horarios que no interrumpan las actividades diarias. Para el control de roedores deben tomarse medidas preventivas relacionadas con la identificación de los puntos débiles (posibles lugares de entrada o riesgo de proliferación de roedores); si a pesar de las medidas preventivas se observan indicios de la presencia de insectos y roedores, se tendrán que aplicar medidas activas, bien de desratización o de desinfectación. Como norma general, en primer lugar se aplicará un tratamiento a partir de distintos métodos físicos, mecánicos o biológicos. En el caso de tener que usar productos químicos se usarán los de menor peligrosidad. Los productos utilizados deberán estar autorizados en la legislación vigente, seleccionándose aquellos que, alcanzando el objetivo deseado, supongan el menor impacto ambiental y toxicológico para las personas. El personal debe contar con los equipos de protección personal necesario para este tipo de trabajo: casco protector, camisa jean de manga larga, pantalón jean, guantes, zapatos de seguridad, mascarilla y gafas. En caso que el oferente requiera visitar o conocer las diferentes áreas motivo de la presente contratación, EP PETROECUADOR autorizará la visita a través de los Coordinadores de Campamentos, Estaciones de Bombeo, Estaciones Reductoras, Terminal Marítimo de Balao y Bodega de Incautación de Ibarra. Página 7 de 49

8 2.9 PRODUCTOS QUÍMICOS Los productos químicos como insecticidas, desinfectantes, raticidas, etc., a ser utilizados deben tener respaldo M.S.D.S. (HOJAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO). Deben estar inscritos y registrados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, además deben contar con el Registro Sanitario autorizados para la Salud Pública; productos que deben ser alternados para que la plaga no adquiera resistencia alguna de los mismos PERSONAL REQUERIDO El personal requerido para la realización de los trabajos de fumigación, desinfección y desratización de los Campamentos, Estaciones de Bombeo, Estaciones Reductoras, Terminal Marítimo de Balao y Bodega de Incautación de Ibarra, es de: 2 TÉCNICOS DE FUMIGACIÓN, quienes deben tener conocimiento del tipo de trabajo, con un mínimo de 2 años de experiencia en trabajos similares MOVILIZACIÓN La movilización estará a cargo del Contratista PERSONAL NO AUTORIZADO Es terminantemente prohibido el ingreso a las instalaciones y oficinas de EP PETROECUADOR de personas no relacionadas con el objeto de este servicio, tales como amistades y/o familiares del Contratista CONTROL AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL La Contratista está obligada a cumplir todas las disposiciones legales en materia de Seguridad, Salud y Ambiente; debe prestar especial atención al cumplimiento de las Normas de EP PETROECUADOR, Ley de Hidrocarburos, Ley de Gestión Ambiental, Ley Forestal y su Reglamento General, Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y su Reglamento, Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales, Ley del Seguro Social Obligatorio, Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores (Decreto Ejecutivo 2393), Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS, y Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental de las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. Es obligación del Contratista, cumplir con lo siguiente: Aplicar la Política Integrada de Salud, Seguridad y Ambiente del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento y estándares propios de EP PETROECUADOR, organismos seccionales y nacionales para ambiente, seguridad y salud ocupacional. El Contratista deberá cumplir con el Programa de Vigilancia de la Salud para Trabajadores de Empresas Contratistas de acuerdo a la siguiente matriz de requisitos técnicos y legales: 1. Política de seguridad y salud en el trabajo. 2. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. Reglamento de Seguridad y Salud aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Página 8 de 49

9 4. Matriz de Identificación de Riesgos. 5. Registros de Medición, Control de Riesgos. 6. Evaluaciones de Grupos vulnerables y sobreexpuestos. 7. Programa de adiestramiento de los trabajadores. 8. Programa de Promoción y Protección de la Salud. 9. Estadísticas de accidentabilidad. 10. Estadísticas de Enfermedades Profesionales. 11. Informe médico epidemiológico de los reconocimientos médicos en relación a los factores de riesgo ocupacional de exposición, incluye a trabajadores vulnerables y sobreexpuestos, 12. Plan de Emergencias y contingencias. En caso de existir daños ambientales imputables al Contratista, éste deberá restituir el ambiente de trabajo a su estado original Página 9 de 49

10 SECCIÓN III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente: Concepto Día Hora Fecha de publicación del proceso en el Portal 13 de diciembre de :00 Fecha límite para efectuar preguntas 16 de diciembre de :00 Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 18 de diciembre de :00 Fecha límite recepción oferta técnica 20 de diciembre de :00 Fecha límite calificación técnica de participantes 27 de diciembre de :00 Fecha inicio de Puja 2 de enero de :00 Fecha estimada de adjudicación 3 de enero de : Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 3.3 Precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente preste los servicios objeto de la contratación en cumplimiento del Pliego correspondiente y a plena satisfacción de EP PETROECUADOR. Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa. 3.4 Forma de presentar la oferta técnica: La oferta técnica se presentará en un sobre único en la Secretaría de la Jefatura de Adquisiciones de Obras, Servicios y Consultoría, ubicada en la calle Alpallana y Av. 6 de Diciembre, Edificio El Rocío, sexto piso, hasta la fecha y hora indicadas en el cronograma del procedimiento, con la siguiente ilustración: SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE 028 EPP OSC 2013 SOBRE ÚNICO Señores JEFATURA DE ADQUISICIONES DE OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍA Alpallana y Av. 6 de Diciembre, Edificio El Rocío, sexto piso Presente PRESENTADA POR: No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega recepción. La Secretaría de la Jefatura de Adquisiciones, Servicios y Consultoría recibirá las ofertas técnicas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 3.5 Plazo de ejecución: El plazo para la prestación del servicio será de un (1) año, contado a partir de la fecha de suscripción del contrato. 3.7 Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el número 6 de la Convocatoria y lo establecido en el Contrato. Página 10 de 49

11 SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS La evaluación de las ofertas técnicas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP. Para ello se establecen las siguientes etapas: 1) Se verifica la presentación del Formulario de la Oferta debidamente elaborado y suscrito, así como los demás formularios adicionales propuesto por EP PETROECUADOR. 2) Se verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos de la oferta. 4.1 Integridad de las ofertas: La integridad de las ofertas técnicas se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el Pliego. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se aplicará la metodología CUMPLE O NO CUMPLE. 4.2 Evaluación de la oferta (cumple / no cumple): Los parámetros de calificación propuestos a continuación, son las condiciones mínimas que deberá cumplir la oferta para que sea considerada: Experiencia general mínima: El Oferente deberá demostrar la experiencia general mínima, mediante la presentación de al menos tres (3) actas de entrega recepción o contratos de ejecución de servicios similares al objeto de la presente contratación, esto es desratización, fumigación y desinfección de instalaciones, que se hayan llevado a cabo en los últimos 5. Para la determinación del cumplimiento de la experiencia general mínima se estará también a las Reglas de Participación expedidas por el SERCOP para los procedimientos de contratación Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo: EP PETROECUADOR deberá verificar si alguno o algunos o todos los oferentes cumplen con el porcentaje mínimo sectorial ecuatoriano, determinado por el SERCOP (60%). Sólo él o los participantes que cumplen con el porcentaje de mínimo sectorial ecuatoriano continuarán en el procedimiento. Únicamente en el caso de que ninguna de las ofertas presentadas cumpliera el porcentaje mínimo sectorial ecuatoriano, EP PETROECUADOR considerará y analizará las ofertas que se hubieren presentado Experiencia mínima del personal técnico: El personal mínimo detallado por el oferente, es decir, dos (2) Técnicos de Fumigación, deberán demostrar mediante certificados de trabajo, una experiencia mínima de dos (2) años en la prestación de servicios similares al objeto de la contratación Características de los productos a utilizarse: Los productos químicos como insecticidas, desinfectantes, raticidas, etc., a ser utilizados deben tener respaldo M.S.D.S. (HOJAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO). Página 11 de 49

12 Deben estar inscritos y registrados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, además deben contar con el Registro Sanitario autorizados para la Salud Pública; productos que deben ser alternados para que la plaga no adquiera resistencia alguna de los mismos. El oferente deberá adjuntar a su oferta las Hojas de Seguridad de los productos a utilizarse en la ejecución de los servicios. CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES Formularios y requisitos mínimos Experiencia general mínima (3 años) Experiencia mínima del personal técnico (2 años) Hojas técnicas de los productos (HOJAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO CON RESPALDO M.S.D.S.) Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo Únicamente de aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, se habilitará a los oferentes para enviar sus ofertas a través del portal institucional a fin de participar en la puja. Página 12 de 49

13 SECCIÓN V PUJA 5.1 Oferta económica inicial: Los proveedores cuya oferta haya sido calificada y habilitada, deberán enviar la oferta económica inicial a través del Portal Institucional del SERCOP a fin de participar en la Puja. Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del Portal Institucional del SERCOP, obligan al oferente a cumplir las condiciones técnicas y económicas ofertadas en el caso de resultar adjudicado, aun cuando no participare en el acto de la Puja. 5.2 Puja: En el día y hora señalados en la Convocatoria, se realizará la Puja hacia la baja a través del Portal Institucional, en la cual participarán únicamente los proveedores que hayan enviado su oferta económica inicial, a cuyas ofertas se aplicarán los márgenes de preferencia conforme el siguiente detalle, según corresponda: Si la Subasta se realiza entre proveedores de servicio de origen ecuatoriano se establecerán los márgenes de preferencia con relación al tamaño del proveedor, de acuerdo con el siguiente cuadro: TIPO DEPROVEEDOR MARGEN DE PREFERENCIA Mediano (Grande) 5% MYPE (Mediano) 5% (Grande) 10% Estos márgenes de preferencia no son aplicables en el caso de que participen únicamente ofertas, que no se consideren de origen ecuatoriano. 5.3 Negociación única: De existir una sola oferta calificada, o si una sola oferta resultare habilitada, o un solo oferente presentare su oferta económica inicial, se realizará una sesión de negociación de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del RGLOSNCP. Página 13 de 49

14 6.1 Obligaciones del Contratista: SECCIÓN VI OBLIGACIONES DE LAS PARTES El Contratista debe asegurar una correcta y legal ejecución del contrato en los términos establecidos. Deberá cumplir con la legislación ecuatoriana en la materia relacionada con la ejecución del contrato. A fin de garantizar el estricto cumplimiento de las clausulas contractuales y el servicio en las instalaciones, el Supervisor del Contratista permanecerá en las instalaciones del campamento mientras se ejecutan los servicios contratados, con los demás empleados. Todo el personal solicitado por el Contratista, deberá estar siempre a disposición del Supervisor del Contrato. El Contratista y sus empleados que participen en la prestación de este servicio, deberán regirse a las normas de seguridad y salud, observando las medidas que fijan las leyes y más normas determinadas para la prevención de accidentes. El Contratista proveerá de todos los materiales, equipos, personal y suministros necesarios para el cumplimiento de este contrato. Cualquier incremento o cambio del personal constante en la oferta del Contratista deberá contar con la aprobación del Administrador del Contrato. Reconocer los sueldos y salarios de su personal libremente, pero no deberán ser inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. Presentar oportunamente las facturas mensuales para la cancelación del servicio. Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social, así como la dotación de los elementos de protección personal adecuados para esta actividad. Es terminantemente prohibido el ingreso a las instalaciones y oficinas de EP PETREOCUADOR de personas no relacionadas con el objeto de este servicio, tales como amistades y/o familiares del Contratista. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que EP PETROECUADOR tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista. Página 14 de 49

15 A más de las obligaciones antes detalladas, está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable al mismo. 6.2 OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE Pagar oportunamente las facturas del servicio objeto del contrato Brindar facilidades al Contratista para la ejecución del servicio. Designar al Administrador y al Supervisor del contrato. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el Contratista. Informar al Contratista, con al menos 24 horas de anticipación, la suspensión de la prestación del servicio diario. Aprobar la modificación de lugares de fumigación, desinfección y desratización debido a necesidades institucionales. Solicitar por escrito, el cambio del personal que presta el servicio, en caso de incumplimiento de lo señalado en las obligaciones del Contratista en un plazo máximo de 8 días. Verificar por medio del Supervisor del Contrato, en cualquier momento, el fiel cumplimiento por parte del Contratista sobre los requerimientos exigidos en el Pliego y en todas aquellas disposiciones legales que tengan relación con las obligaciones del Contratista. Lo hará mediante controles administrativos y contables que estimare adecuados. Página 15 de 49

16 II. CONDICIONES GENERALES PARA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECCIÓN I DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 1.1 Comisión Técnica: En el presente procedimiento no existe Comisión Técnica. EP PETROECUADOR analizará las ofertas técnicas de servicios de origen ecuatoriano, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este Pliego, y recomendará la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto. Cuando no hubiere oferta u ofertas consideradas de origen ecuatoriano, EP PETROECUADOR continuará el procedimiento con las ofertas de servicios de origen extranjero. 1.2 Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP, en el Código que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, que oferten servicios normalizados y tengan interés en participar en este procedimiento. Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. El compromiso de asociación o consorcio deberá encontrarse suscrito en instrumento público, de acuerdo con la Resolución que el SERCOP emita para el efecto. En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos. 1.3 Presentación y apertura de ofertas técnicas: La oferta técnica se presentará de forma física en un sobre único en la Secretaría de la Jefatura de Adquisiciones de Obras, Servicios y Consultoría de EP PETROECUADOR, ubicada en la calle Alpallana y Av. 6 de Diciembre, Edificio El Rocío, sexto piso, hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria. Si al analizar las ofertas técnicas presentadas, EP PETROECUADOR determinare la existencia de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación. Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores. Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas técnicas, se procederá a su apertura. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria. 1.4 Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas Página 16 de 49

17 en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP; y, en las Resoluciones emitidas por el SERCOP. De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP. 1.5 Obligaciones de los Oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el Pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta. 1.6 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene facultad y derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el Pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar EP PETROECUADOR, a través del Portal Institucional, la respuesta a su inquietud o consulta conforme a la convocatoria. EP PETROECUADOR responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través del portal, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria. 1.7 Modificación del Pliego: EP PETROECUADOR podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares del Pliego, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal Institucional, hasta el término máximo de responder preguntas. EP PETROECUADOR, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en el Portal Institucional y podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones. 1.8 Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrán convalidarlos, previa petición de EP PETROECUADOR, conforme a lo previsto en el artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP y en las Resoluciones emitidas por el SERCOP. 1.9 Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta técnica EP PETROECUADOR rechazará una oferta por las siguientes causas: Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios de este pliego Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información. Página 17 de 49

18 1.9.5 Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en la resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores o no hubiere registrado o indicado en su propuesta, el número o código de RUP. Una oferta será descalificada por EP PETROECUADOR en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. EP PETROECUADOR podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto de la contratación, para validar la oferta presentada del procedimiento. La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta Adjudicación y notificación: EP PETROECUADOR, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas técnicas y los posteriores resultados de la Puja, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada y con sujeción al contenido de la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. La adjudicación será total. La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la realizará a través del Portal Institucional del SERCOP Garantías: En forma previa a la suscripción del contrato, se deberá presentar la garantía prevista en el artículo 74 de la LOSNCP, en las formas contempladas en los numerales 1 y 2 del artículo La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco (5%) por ciento del monto total del mismo, con una vigencia igual al plazo del contrato. Dicha garantía deberá ser incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, sin cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento de EP PETROECUADOR, beneficiario de la garantía. La garantía se devolverá conforme lo previsto en el artículo 77 de la LOSNCP y 118 de su Reglamento General Cancelación del Procedimiento: EP PETROECUADOR podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP Declaratoria de Procedimiento Desierto: EP PETROECUADOR, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP. Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de EP PETROECUADOR o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, podrá disponer su archivo o su reapertura. Página 18 de 49

19 1.14 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, EP PETROECUADOR le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 35 de la LOSNCP, y seguirá el procedimiento previsto en la LOSNCP y la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. Una vez que el SERCOP haya sido notificado con tal resolución, actualizará el Registro de Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederá de conformidad con lo prescrito en el artículo 98 de la LOSNCP. Cuando EP PETROECUADOR haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos que la presentara, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario Suscripción del Contrato: Dentro del término de 5 días, contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual EP PETROECUADOR haya publicado en el Portal Institucional del SERCOP la Resolución correspondiente, la Entidad suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de en su Reglamento General y lo publicará en el Portal Institucional Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP y el procedimiento correspondiente Administración del Contrato: EP PETROECUADOR designará de manera expresa un Administrador del Contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada Una de las obligaciones derivadas del contrato. El Administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas. El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que pudiera formular el Contratista. El Administrador adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad de EP PETRPECUADOR o su delegado, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita y/o presente el CONTRATISTA y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren. Página 19 de 49

20 1.19 Oferta de origen ecuatoriano, metodología y VAE: Es obligatoria, la aplicación del Valor Agregado Ecuatoriano como uno de los criterios de evaluación y adjudicación en todos los procedimientos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios. El porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano es el valor mínimo a cumplir para definir si un bien y/o servicio es de origen ecuatoriano. La metodología a utilizar para la determinación del Valor Agregado Ecuatoriano de las ofertas en los procedimientos para la contratación de bienes y servicios, será la expedida por el SERCOP, que es parte de la resolución respectiva. Para que una oferta sea considerada como de origen ecuatoriano, el Valor de Agregado Ecuatoriano de ella, obtenido a partir de la aplicación de la metodología señalada en el párrafo precedente, deberá ser igual o superior al dispuesto en la resolución expedida por el SERCOP para el efecto. El valor agregado de una oferta se lo obtendrá a partir de la información que los proveedores suministrarán a través del formulario Declaración de Agregado Ecuatoriano que es parte de la resolución expedida para el efecto. Se presentará un formulario por cada tipo de bienes y servicios que fueran parte del proceso de contratación, según su tipología, y se utilizará la metodología señalada. EP PETROECUADOR, en forma obligatoria, incorporará en el acta de entrega recepción definitiva, la declaración del Contratista respecto del cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano propuesto y aceptado para los servicios prestados; y, para el caso de que el contratista no sea productor de los bienes contratados, como parte del proceso de entrega recepción, deberá adjuntar obligatoriamente las facturas de su adquisición Control ambiental: En los casos que sea necesario, el Contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para evitar impactos ambientales negativos, durante el período de ejecución contractual, cumpliendo con la normativa ambiental vigente Autoinvitación: La autoinvitación, es una opción del Portal Institucional que podrá ser utilizada por cualquier oferente interesado en participar en el presente procedimiento, que no se hubiere registrado en el Código del Clasificador Central de Producto (CPC) correspondiente, para lo cual deberá proceder previamente a recategorizarse en el SERCOP Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que EP PETROECUADOR encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, lo descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. Página 20 de 49

21 SECCIÓN II METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS La evaluación de las ofertas técnicas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen para ello las siguientes etapas: 1) Se verifica la presentación del Formulario Único de la Oferta debidamente elaborado y suscrito, así como los demás formularios adicionales propuesto por EP PETROECUADOR. 2) Se verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos que debe contener la oferta técnica. a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle: 1. FORMULARIO DE LA OFERTA 2. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (de ser el caso) El Formulario de la Oferta contendrá los siguientes documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares del Pliego para los contratos de servicios normalizados Descripción 1. Presentación y compromiso 2. Datos generales del oferente 3. Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona jurídica 4. Situación financiera del oferente 5. Componentes de los servicios ofertados 6. Experiencia del oferente 7. Experiencia mínima del personal técnico 8. Características de los productos a utilizarse 9. Valor agregado ecuatoriano de la oferta 10. Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de servicios, respecto del costo de producción Aquellas ofertas que contengan el FORMULARIO DE LA OFERTA debidamente elaborado y suscrito, pasarán a la etapa de evaluación cumple / no cumple ; caso contrario serán rechazadas. b. Segunda Etapa: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple) Únicamente de aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, el oferente será habilitado para presentar su oferta económica inicial a fin de que pueda participar en la Puja; las demás serán descalificadas. Página 21 de 49

22 SECCIÓN III FASE CONTRACTUAL 3.1 Ejecución del contrato: Inicio, planificación y ejecución contractual El Contratista prestará el servicio dentro del plazo establecido en el contrato. Iniciada la ejecución del contrato y durante toda la vigencia del mismo, el Contratista analizará conjuntamente con el Administrador del Contrato el cumplimiento del mismo, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para el cumplimiento del contrato derivado del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al Contratista, la administración del contrato podrá reprogramar y actualizar el cronograma de ejecución contractual, por razones debidamente justificadas, de ser el caso. Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control del cumplimiento de la ejecución del contrato, a efectos de definir el grado de cumplimiento del Contratista Cumplimiento de términos de referencia El servicio a prestar debe cumplir en forma estricta con las especificaciones y términos de referencia requeridos respectivamente en el Pliego y constantes en el contrato y dentro de las medidas y tolerancias establecidas y aprobados por EP PETROECUADOR. En caso de que el Contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al administrador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente, éstas se solicitarán al Administrador del Contrato. La administración proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente el proyecto Personal del Contratista El Contratista empleará personal suficiente para el cumplimiento del contrato y con la debida experiencia. La cantidad del personal para la ejecución de este contrato es de nueve (9) empleados. El personal solicitado deberá estar en perfectas condiciones psicofísicas de salud, debidamente descansados y en ningún caso bajo la influencia de bebidas y/o estupefacientes que afecten sus capacidades y sentidos. El Supervisor del Contratista deberá poseer telefonía móvil, de tal forma que facilite la comunicación con el Supervisor y/o Administrador del Contrato. El personal deberá mantener un trato cordial con los funcionarios de EP PETROECUADOR. El Administrador del Contrato podrá requerir en forma justificada al Contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones. Página 22 de 49

23 3.1.4 Obligaciones del Contratista: El Contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el Administrador del Contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público y personal del contratista mismo. Los sueldos y salarios del Contratista con los trabajadores se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El Contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. El Contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito Obligaciones de la Contratante: Designar al Administrador y Supervisores del contrato. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna. Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma oportuna. Las demás, determinadas en el pliego precontractual Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al Contratista se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP. El valor total del contrato, en base a la oferta ganadora, será prorrateado para el plazo de ejecución del servicio, es decir, doce (12) meses Las facturas mensuales por los servicios prestados, deberán ser presentadas dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a la prestación del servicio, en las oficinas de EP PETROECUADOR ubicadas en la Av. Pedro Vicente Maldonado No. S 35 34, sector Guajaló de la ciudad de Quito, Ecuador. Página 23 de 49