RECEPCION DE OFERTAS FECHA: 28 / 11 /2012 HORA: 15:30

Transcripción

1 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2012. PLIEGO de CONDICIONES que REGIRÁ en el LLAMADO a LICITACIÓN PÚBLICA 02/2012, para la CONTRATACIÓN del PROYECTO, CONSTRUCCION del CERRAMIENTO y ACONDICIONAMIENTO de las INSTALACIONES de la PISCINA MUNICIPAL EXISTENTE de la CIUDAD de TREINTA y TRES. EXPEDIENTE: N 4426/12 COSTO del PLIEGO: $ RECEPCION DE OFERTAS FECHA: 28 / 11 /2012 HORA: 15:30 LUGAR: Dirección de Hacienda (Oficina del Contador) ACTO DE APERTURA FECHA: 28 / 11 /2012 HORA: 16:00 LUGAR: Sala de Sesiones 1

2 PLIEGO DE CONDICIONES para la CONTRATACION del PROYECTO, CONSTRUCCIÓN y ACONDICIONAMIENTO de las INSTALACIONES de la PISCINA MUNICIPAL EXISTENTE de la CIUDAD de TREINTA y TRES. Octubre,

3 CAPITULO 1 _ CONDICIONES GENERALES 1.1. OBJETO La Intendencia de TREINTA Y TRES llama a Licitación Pública para PROYECTO y CONSTRUCCION del CERRAMIENTO y ACONDICIONAMIENTO de las INSTALACIONES de la PISCINA UBICADA en PLAZA de DEPORTES de esta CIUDAD cofinanciada con MINISTERIO DE DEPORTES, UTE, según surge de las memorias particulares que se adjuntan. El objeto del presente pliego es la confección de un proyecto que tendrá como base de partida el anteproyecto que se adjunta, la construcción del cerramiento para todo el programa que incluye a la piscina y demás servicios relacionados, conjuntamente con la realización de todos sus acondicionamientos, y en particular del acondicionamiento térmico del que se suministran las especificaciones técnicas establecidas por la Intendencia. El Acondicionamiento Térmico incluye: el suministro, instalación, montaje y pruebas en la modalidad llave en mano de un Sistema Integral (SI) para: climatización de la piscina interior (calefacción, deshumectación y filtrado de aire), calentamiento agua de piscina, calefacción de vestuarios y vestíbulo, generación de ACS, y tratamiento de agua de piscina. El sistema usará en forma combinada y complementaria un sistema solar térmico (SST), un sistema de bomba de calor (BC) y una caldera GLP, para cubrir todas las necesidades energéticas y de climatización. Se pretende adoptar el mejor criterio técnico que significa disponer del mayor aporte energético respecto a la energía utilizada con la mejor relación costo beneficio que asegure las prestaciones y requerimientos del complejo piscina interior a lo largo de su vida útil y el menor costo operativo; y ser una instalación de referencia para casos similares CARÁCTER El presente llamado a Licitación Pública es general y de carácter abierto a toda clase de interesados. El mismo se regirá en todo aquello previsto por el presente Pliego Particular de Condiciones, por las disposiciones contenidas en el TOCAF, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministro y Servicios no Personales (Dec. del Poder Ejecutivo 53/93), como así lo indicado en los pliegos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, Direcciones de Vialidad y Arquitectura. 3

4 1.3. PRESENTACIÓN FORMA DE PRESENTACIÓN Las propuestas deberán ser redactadas y presentadas en original y 2 (dos) copias en paquete cerrado, en cuyo exterior deberá destacarse "Licitación Pública para PROYECTO, CONSTRUCCIÓN del CERRAMIENTO y ACONDICIONAMIENTO de las INSTALACIONES de la PISCINA EXISTENTE de la Ciudad de Treinta y Tres" y el nombre de la o las firmas proponentes. Este sobre contendrá en forma foliada e indizada en el orden que se indica, la documentación referida en el Ítem siguiente. El sistema de presentación se realizará a dos sobres los cuales deberán tener en su interior lo siguiente: SOBRE 1 (UNO) Toda la documentación que se solicita para la presentación de la oferta conjuntamente con el proyecto, el cual deberá ceñirse a lo solicitado en el pliego particular. SOBRE 2 (DOS) La propuesta económica, conjuntamente con sus avances y flujos de fondos. Se abrirá el primer sobre, la comisión encargada, integrada por los técnicos de la intendencia de Treinta y Tres y Ministerio de Deportes, luego del estudio correspondiente, comprobará que el proyecto se ajusta en un todo a lo solicitado en el pliego de condiciones particulares, luego se procederá a realizar una notificación para abrir el segundo sobre. De no cumplir con los requerimientos básicos solicitados por la Intendencia de Treinta y Tres, en lo que respeta a los parámetros mínimos para el proyecto, el segundo sobre no se abrirá y se devolverá al interesado. El dictamen que emita la Comisión que a tales efectos destine la Intendencia, a efectos de estudiar la propuesta y se expida sobre, si la misma cumple o no los criterios básicos y parámetros mínimos para el proyecto, tendrá carácter inapelable y dicho dictamen no podrá ser recurrido de forma alguna, y su decisión de excluir alguna propuesta por no cumplir los requerimiento mínimos requeridos, no dará derecho a reclamos de ningún tipo por el proponente, ni le causará a ésta daño o perjuicio alguno PROPUESTAS El oferente deberá presentar su propuesta guiándose por el Pliego de Condiciones Generales, y por el presente Pliego de Condiciones Particulares y por los recaudos adjuntos. Las propuestas serán redactadas en idioma español, extendidas en papel membretado de la empresa con dos copias, debidamente firmadas por el representante de la empresa, con facultades suficientes. 4

5 Las propuestas deberán ceñirse esencialmente a las especificaciones del pliego particular y la Intendencia Departamental se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta condicionada a estipulaciones diferentes a las especificadas en el Pliego de Condiciones. Las propuestas deberán ser presentadas en soporte magnético, además de las copias impresas indicadas en el Pliego de Condiciones Generales DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN SOBRE 1 1. Carta presentación del oferente (Formulario de Presentación Anexo 1); 2. Constancia de compra del Pliego de Condiciones; 3. Constancia de haber constituído anteriormente Garantía de Mantenimiento de Oferta; 4. Documentación de la empresa; 5. Contrato social si correspondiere; 6. En casos de consorcios: documentación por cada parte y testimonio notarial que acredite la constitución del mismo; 7. Constancia notarial y legalización en caso de empresas extranjeras. 8. Certificados Vigentes de BPS, DGI, y CUD (Certificado Único Departamental) de la INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES. 9. Referencias técnicas y comerciales; 10. Comprobante que acredite cumplimiento de lo dispuesto por Ley Nº (Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales). 11. Otra documentación que el oferente estime conveniente agregar a este legajo; 12. Constitución del domicilio legal de la empresa dentro del territorio de la República Oriental del Uruguay. 13. Certificado de libre de prenda y embargo. 14. Carta declaratoria del representante técnico de la empresa. 15. Certificado de cumplimiento con las obligaciones contractuales, económicas y de 5

6 calidad, que se hayan asumido con la intendencia de Treinta y Tres en el período de los últimos 5 (cinco) años. Aquellos que no posean dichos antecedentes, deberán solicitar este certificado en la oficina de Arquitectura y Obras de la Intendencia de Treinta y Tres. 16. Poder Notarial de quien presenta la propuesta (si correspondiera). 17. Certificado Notarial de representación legal de la empresa. 18. Certificado de representante técnico (Ingeniero Civil, Arquitecto o quien estime conveniente la empresa). 19. Certificado de Técnico de un Residente en obra. 20. En lo que respecta al acondicionamiento térmico se deberá presentar: Antigüedad de la empresa en actuación en el mercado local en el área especifica, no menor a 3 años Antecedentes que avalen capacidad técnica para este tipo de obra Servicio técnico postventa Lista de clientes en lo que haya instalado sistemas de climatización de piscinas, calefacción, agua caliente sanitaria y en particular que utilicen como fuente la energía solar térmica Certificación energética (rendimiento) de los colectores solares a suministrar Antecedentes de suministros similares al licitado en al menos una instalación equivalente en el país, con resultados demostrables de los ahorros obtenidos en términos de utilización de una fuente convencional de energía. Por instalación equivalente se entiende aquella que contemple una superficie de captación en colectores como mínimo del 40 % al solicitado. (Estos antecedentes serán considerados como válidos si corresponden a los mismos proveedores o fabricantes de colectores solares que los ofrecidos) Presentar documentación que acredite solvencia y experiencia técnica del oferente en el diseño y montaje de las instalaciones mencionadas. 21. Proyecto Ejecutivo. 6

7 RESPALDO TÉCNICO DE LOS DATOS GARANTIZADOS Todos los documentos de la oferta que contengan información técnica garantizada, planos, etc., exigidos en el pliego de condiciones, deberán presentarse con la firma y contrafirma de un técnico especializado en el suministro de que se trata DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN SOBRE 2: PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica contendrá detalladamente el objeto de licitación indicando los precios y la modalidad del pago, que deberá ser en moneda nacional, y estrictamente aclarando sus metrajes, precios unitarios y precios totales de acuerdo al Rubrado General que presente el oferente, como así todos los impuestos nacionales, departamentales y monto imponible. Se deberá presentar una copia del certificado del depósito bancario de la garantía del mantenimiento de oferta. El oferente deberá realizar declaración de conocimiento y aceptación de todos las partes que constituyen el Pliego de la presente Licitación y se establecerá la prórroga de competencias a favor de los Juzgados del Departamento de Treinta y Tres MODIFICACIONES O VARIANTES A LA PROPUESTA BÁSICA Las propuestas no podrán presentar modificaciones, alternativas o variantes de lo solicitado CONSULTAS AL PLIEGO Las consultas al presente pliego se evacuarán en Oficina de Arquitectura y Obras de la Intendencia de Treinta y Tres en forma personal o vía e mail, hasta 5 (cinco) días hábiles antes del día de la apertura fijada. Las aclaraciones y todas las consultas realizadas por los oferentes, se realizaran por e mail, a las empresas que compraron el pliego NÚMERO DE TELEFAX Y CORREO ELECTRONICO El número de fax por consultas y comunicaciones es o int 124 o por correo electrónico a piscina@treintaytres.gub.uy SOLICITUD DE PRÓRROGA La solicitud de prórroga al presente llamado deberá solicitarse hasta 5(cinco) días hábiles anteriores al día de la apertura y para aquellos que hayan comprado el pliego. 7

8 1.4. FORMA DE PAGO Y COTIZACION Se deberá cotizar: a. Nombre y número de rubro. b. Precio unitario y total. c. Unidad. d. Tipo de moneda: Pesos Uruguayos. e. Monto Imponible Para comparar las ofertas económicas la Administración tendrá en cuenta la comparación del precio total + IVA + 0,96 Monto Imponible. Sin perjuicio de ello, la Administración adjudicará la licitación a la oferta más conveniente, que no debe ser necesariamente la más económica RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Las ofertas se recibirán en la Dirección de Hacienda (Oficina del Contador) de la Intendencia de Treinta y Tres en forma personal, no siendo aceptadas las que llegaren después de la hora dispuesta para la apertura. No se aceptarán propuestas vía mail ni vía fax, las cuales si se realizasen quedaran excluídas de la presentación APERTURA DE LAS OFERTAS La apertura de las propuestas será el día 28 de noviembre de 2012 en la Dirección de Hacienda (Oficina del Contador) de la Intendencia Departamental de Treinta y Tres, sita en la calle Manuel Lavalleja 1130 de la ciudad de Treinta y Tres, a la hora 16:00. La apertura de ofertas se hará en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura. Las propuestas serán recibidas hasta las 15:30 horas del mismo día ADJUDICACIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN Los principales factores que se tomarán en cuenta para comparar las ofertas económicas (segundo sobre), una vez estudiado el proyecto por la comisión antes mencionada, serán: 8

9 a. Precio. b. Cronograma de obras. c. Cronograma Financiero d. Garantías. e. Antecedentes comerciales, económicos, financieros y técnicos y como proveedor y/o adjudicatario de licitaciones departamentales. f. Calidad técnica en la resolución del proyecto ESTUDIO DE LAS OFERTAS Habrá una Comisión Asesora de Adjudicaciones, que tendrá por cometido dictaminar e informar sobre la oferta más conveniente. Dicha Comisión podrá requerir el auxilio de técnicos e idóneos en la materia a efectos de una mejor ilustración respecto al tema en cuestión. La Comisión procederá al estudio del PROYECTO (sobre UNO), y una vez analizados, aquellos que se encuadren en lo solicitado en el pliego particular, se dará paso a los segundos sobres de todos los proponentes para elaborar el informe correspondiente. La Comisión podrá aconsejar adjudicar la licitación aún cuando se trate de un solo oferente o podrá aconsejar rechazar todas las propuestas, resolviendo a su juicio sobre la conveniencia de la operación. Se dará vista a los oferentes de lo dispuesto por 5 días hábiles. Es un derecho de la Comisión de Adjudicaciones aconsejar el rechazo de todas las propuestas presentadas, y dicha decisión no causará daño o perjuicio alguno a los oferentes ni dará derecho a reclamo alguno contra la Intendencia de Treinta y Tres NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN Una vez resuelta la adjudicación se notificará a todos los oferentes. El oferente adjudicatario de la licitación deberá presentar en la Intendencia de Treinta y Tres en un plazo de 10 días hábiles toda la documentación requerida a efectos de suscribir el correspondiente contrato CONDICIÓN DE ADJUDICACIÓN El contrato quedará sometido a la condición suspensiva del visto o intervención preventiva del Tribunal de Cuentas de la República. Para el caso de existir observaciones o no contar con la aprobación de este organismo, la Intendencia de Treinta y Tres declarará sin efecto la presente Licitación, sin ningún tipo de responsabilidad, no teniendo derecho alguno los oferentes a realizar reclamo por daños o perjuicios, ni por ningún otro concepto. 9

10 RESERVA DE DERECHOS La administración se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas que se presenten, si razones de oportunidad o conveniencia así lo aconsejan, quedando exonerada de toda responsabilidad por ello. Las razones de oportunidad o conveniencia son discrecionales de la Administración, no pudiendo los oferentes impugnar o recurrir tal declaración SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El oferente a quien se le adjudique la Licitación deberá concurrir a la Intendencia de Treinta y Tres para suscribir el contrato, en el lugar y fecha que se le indique. La no concurrencia del adjudicatario a la firma del contrato en el lugar y fecha referidos, será motivo suficiente para que se considere incurso en mora y dará mérito para que se revoque el acto administrativo que dispuso la adjudicación de la licitación y pierda la empresa adjudicataria la garantía consignada caducando todos sus derechos. Formarán parte del contrato que se suscribirá: El Pliego de Condiciones Generales y Particulares, y demás documentos que se anexan. La oferta del adjudicatario. Las cláusulas y documentación que la Intendencia de Treinta y Tres considere necesarias para cumplir con la letra y el espíritu de la presente Licitación GARANTÍAS GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Los interesados deberán garantizar el mantenimiento de su oferta mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 1% (uno por ciento) del valor de la oferta, cuando ésta supere el límite establecido en el Art. 64 del TOCAF. El depósito se verificará en todos los casos en la Tesorería Municipal o en el Banco de la República Oriental del Uruguay. En este caso el documento que acredite el depósito quedará en custodia en la Tesorería Municipal. Salvo especificación en contrario, contenida en las propuestas, se considerará que éstas son mantenidas por un plazo mínimo de 180 (ciento ochenta) días. Transcurrido dicho término de mantenimiento, los oferentes podrán declarar vencidas sus ofertas (debiendo comunicar tal decisión a la Intendencia por telegrama colacionado) y solicitar la devolución de las respectivas garantías. 10

11 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO El oferente deberá garantizar el fiel cumplimiento del contrato, y hasta la finalización del mismo, mediante algunos de los procedimientos establecidos en la cláusula anterior por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del total de la oferta cuando ésta supere el límite establecido en el Art. 64 del TOCAF, una vez que la administración le informe del resultado de la Licitación, previo a la firma del contrato respectivo. Así mismo se retendrá de cada uno de los certificados mensuales otro 5% (cinco por ciento) como refuerzo de garantía del contrato. El 100% (cien por ciento) de las garantías serán devueltas en la recepción definitiva (salvo que existan reclamos laborales pendientes en los cuales la Intendencia de Treinta y Tres sea citada o demandada como responsable en forma conjunta tanto solidaria o subsidiaria con la empresa responsable de la obra) GARANTIA DE LOS EQUIPOS Y FUNCIONAMIENTO Acondicionamiento térmico: Los componentes del presente suministro y la instalación se garantizarán por el plazo de dos años a posteriori de su instalación y de la recepción definitiva, contra daños producidos durante la operación o a consecuencia de vicios de fabricación, defectos de ajuste en fábrica o uso de materiales inadecuados. En particular la garantía de los captadores solares será como mínimo de 10 años JURISDICCION Y NORMAS APLICABLES En todo lo que no esté previsto en el presente Pliego, será aplicable el "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no personales" de acuerdo al Decreto 53/93. Para el caso de que deba recurrirse a la vía judicial por cualquier circunstancia derivada del contrato de la presente licitación, la firma adjudicataria acepta desde ya la competencia exclusiva de los Jueces del Departamento de Treinta y Tres, República Oriental del Uruguay. A tales efectos, deberán constituir domicilio dentro del Departamento de Treinta y Tres al momento de la firma del contrato. La empresa adjudicataria deberá estarse a lo dispuesto por la ley en cuanto a la contratación de peones prácticos y obreros no especializados, y demás disposiciones dispuestas en la misma PLAZO El plazo para la ejecución de los trabajos no deberá superar los 6 meses, contados a partir del Acta de Replanteo de Iniciación de Obras CONTRATACIÓN La presente contratación se hará a precio unitario TOTAL (incluyendo materiales, mano de obra, utilidades, impuestos nacionales y departamentales, y monto imponible), resultando de la adjudicataria la responsabilidad técnica de toda la obra. 11

12 El contratista deberá establecer el monto imponible correspondiente a los aportes al BPS por concepto de leyes sociales y la Intendencia de Treinta y Tres aportará por este valor. Si por cualquier causa esta cantidad resultare insuficiente, el saldo necesario a aportar será de cargo exclusivo del contratista y estos valores les serán retenidos a la empresa desde los certificados correspondientes (o desde el fondo de garantía) SUPERVISIÓN DE OBRAS La Dirección de Arquitectura y Obras de la Intendencia de Treinta y Tres hará la dirección de la obra y asimismo constituirá un sobrestante en la misma que será el directo interlocutor con la empresa TRABAJOS ADICIONALES O IMPREVISTOS Si el representante técnico del Departamento de Obras de la Intendencia de Treinta y Tres decidiera tareas adicionales sobre la ejecución de la obra, las mismas se cotizarán en base a los precios establecidos en las Tablas de Cantidades y Precios si ello fuera posible o en su defecto, se acordará el precio entre las partes, en forma previa a su realización y mediante autorización por escrito. Igual criterio se aplicará a los trabajos imprevistos. No se considera como tal, ninguna tarea que resulte como consecuencia de un deficiente estudio o mala interpretación de los recaudos suministrados. No se podrá variar bajo ningún aspecto los precios unitarios de licitación para trabajos adicionales o imprevistos RECEPCION PROVISORIA La obra se considerará recibida en forma provisoria cuando a juicio de la Dirección de Obras y el representante técnico de la Intendencia de Treinta y Tres se hubieran realizado todas las tareas previstas y de la forma establecida en los recaudos, expidiéndose un certificado al respecto RECEPCION DEFINITIVA La obra se considerará recibida en carácter definitivo a los 12 meses de la fecha de la recepción provisoria; en caso que surgieran vicios constructivos, se comenzara a contar 6 meses desde la última reparación de los mismos (salvo que dichos vicios hayan sido detectados dentro de los primeros seis meses a contar de la recepción provisoria, en cuyo caso, el plazo para la recepción definitiva será de los meses restantes hasta cumplirse los 12 meses fijados originalmente para la recepción definitiva). La recepción definitiva de la obra deberá ser necesariamente después de que el BPS realice el cierre definitivo de la obra (incluso si éste se demorare más de 12 meses previstos en el presente artículo) CONSIDERACIONES SOBRE LAS OBRAS VICIOS O DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN O DE FUNCIONAMIENTO Si durante la construcción de las Obras, o en cualquier momento hasta su recepción 12

13 definitiva, se constatasen en ellas vicios de construcción o de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, o funcionamiento defectuoso de algún equipo, el Contratista deberá corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin que le sirva de excusa la circunstancia de que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieran dado lugar a observaciones. La Dirección de arquitectura de la Intendencia de Treinta y Tres, por medio de la persona que designe, será la encargada de decidir si existen vicios o defectos de construcción o manufactura, o de funcionamiento. Si la Intendencia de Treinta y Tres tuviera motivos para sospechar la existencia en la obra ya ejecutada, de vicios de construcción ocultos, podrá ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes y/o exámenes tecnológicos que sean necesarios para comprobar si hay efectivamente vicios de construcción. Ello no dará derecho a la empresa contratada de reclamar daños o perjuicios, o monto alguno por dicho motivo IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS ANTE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA La circunstancia de que en determinadas condiciones la Intendencia de Treinta y Tres no haya detectado el incumplimiento por el Contratista de alguna de las condiciones del Contrato, no creará antecedentes ni habilitará al Contratista a incurrir en nuevos incumplimientos del mismo tipo, ni lo exonera de responder por los daños o perjuicios que dicho incumplimiento ocasione. Por lo tanto, constatado cualquier incumplimiento, la Intendencia de Treinta y Tres conservará el pleno derecho de exigir su inmediata corrección, así como eventual reclamo por los daños y perjuicios que los mismos ocasionen PROGRESO DE LA OBRA El Contratista respetará el Cronograma de Obra y en particular las fechas límites establecidas para la ejecución de los trabajos. En caso de que la Intendencia de Treinta y Tres constate atrasos en el progreso de los trabajos imputables al Contratista, podrá exigirle aumentar su equipo de construcción y/o su fuerza de trabajo. El mayor costo resultante será a cargo del Contratista, así como los costos de horas extras o viáticos del sobrestante OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS PARA LA OBRA ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES Las especificaciones se aplican a la construcción de la Obra, y al transporte de todos los suministros que componen la Obra dentro de los plazos comprometidos. Para la ejecución de los trabajos, el Contratista cumplirá estrictamente con todos los 13

14 requisitos de los documentos del contrato, así como con todas las instrucciones que reciba de la Intendencia de Treinta y Tres, del Arquitecto Director de Obra, y del sobrestante. A tales efectos el Contratista suministrará todos los materiales, mano de obra, equipo de obra y servicios necesarios, desarrollando fundamentalmente las siguientes tareas: a) Replanteo de la obra. b) Organización general y administración de los trabajos. c) Suministro, transporte e instalación en sitio del equipamiento de obra. d) Suministro, transporte, almacenamiento en sitio y preparación de los materiales necesarios para la ejecución de las obras civiles. e) Reparaciones constructivas de la obra hasta la Recepción Definitiva. f) Reacondicionamiento de las áreas ocupadas temporalmente para la ejecución de los trabajos, a satisfacción de la Intendencia de Treinta y Tres. g) Suministro de materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos solicitados como complementarios. h) Construcción y mantenimiento de oficinas, depósitos, talleres y cualquier otra construcción temporal necesaria para la obra incluyendo los servicios de agua, iluminación, saneamiento, drenajes, etc., los cuales serán a costo del contratista. El Contratista se compromete a suministrar a la Intendencia de Treinta y Tres toda la información que le sea solicitada dentro de los límites del Contrato. En caso de ambigüedades o discrepancias entre las Especificaciones del Contratista y las del presente Pliego, éstas últimas tendrán prioridad RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Es responsabilidad primaria del Contratista tomar todas las medidas y previsiones, a efectos de que el programa de ejecución de los trabajos se desarrolle normalmente, respetando los plazos comprometidos en el cronograma de obra y en las eventuales extensiones de plazo que se acuerden entre las partes. El Contratista tomará sobre sí toda la responsabilidad inherente a los daños y perjuicios ocasionados a terceros, con anterioridad a la Recepción Provisoria tanto en sus bienes como en sus personas, por la ejecución de la obra, transporte de materiales y en general por todas las obligaciones que le imponga el Contrato, debiendo, en consecuencia, tomar a su cargo todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las causas indicadas. Asimismo el Contratista tomará íntegramente sobre sí la responsabilidad por daños, 14

15 pérdidas y demás perjuicios ocasionados en los materiales e instalaciones que constituyen la obra, así como en los equipos de obra y útiles de trabajo empleados para su ejecución, así como los que le suministrase la Administración para su instalación definitiva. Esta responsabilidad será total durante el período de ejecución de obra, hasta su Recepción Provisoria y se prolongará hasta su Recepción Definitiva, en relación a cualquier daño o perjuicio sufrido en la obra realizada, como consecuencia de vicios o defectos de construcción o de funcionamiento, de los suministros o de los trabajos por él efectuados CONOCIMIENTO DEL SITIO Y DE LAS CONDICIONES LOCALES La firma del contrato implica, por parte del Contratista, el conocimiento del lugar de construcción de las obras, así como de las condiciones climáticas, medios de comunicación, transporte, precios y dificultades para conseguir materiales y mano de obra, legislación vigente, etc. La falta, por parte del Contratista, de una completa compenetración con los detalles de la obra y las condiciones de ejecución de los trabajos, no será considerada como excusa válida en reclamaciones de cualquier índole MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ORIGINAL El Contratista someterá por escrito para la aprobación de la Intendencia de Treinta y Tres eventuales modificaciones a la propuesta original, que entienda necesarias para el mejor desarrollo de la Obra y al empleo de técnicas favorables a su construcción. En tal caso, la propuesta no deberá apartarse de las especificaciones del proyecto y no deberá modificar las características de la Obra. Luego de considerar los argumentos expuestos por el Contratista, la Intendencia de Treinta y Tres tomará la decisión final, la que será inapelable MODIFICACIONES ORDENADAS POR LA INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenasen por parte de la Intendencia de Treinta y Tres aumentos, modificaciones o disminuciones, el Contratista deberá dar cumplimiento a las mismas. En relación a la importancia de las modificaciones introducidas, esta circunstancia podrá dar lugar a un ajuste del plazo, a convenir entre las Partes, para la terminación de aquellos trabajos que se vieran realmente afectados. En caso de no existir acuerdo de partes, se estará al plazo que dispongan los técnicos de la Intendencia de Treinta y Tres. 15

16 SUSTITUCIÓN DE MATERIALES El Contratista no podrá sustituir ningún material indicado en su propuesta por otro, aún en caso que sean técnicamente equivalentes, sin previa autorización expresa de la Intendencia de Treinta y Tres y el Arquitecto Director de la Obra INTERFERENCIA CON SERVICIOS PÚBLICOS O CON PROPIEDAD PRIVADA En los casos en que la ejecución de la obra interfiera con Servicios Públicos o con la Propiedad Privada, el Contratista deberá proceder de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas, compatibilizando con el trabajo de la empresa SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES El Contratista será el único responsable de los daños y perjuicios que, por accidentes de trabajo, sufriera su personal durante el transcurso de la ejecución de los trabajos, debiendo tener todo su personal asegurado por el Banco de Seguros del Estado PRECAUCIONES SANITARIAS Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES El Contratista deberá observar todas las leyes, decretos, reglamentaciones nacionales y departamentales correspondientes o relativos a sanidad, y deberá tomar aquellas precauciones que sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres. El Contratista deberá adoptar las precauciones para prevenir accidentes, siendo de su cargo la construcción y mantenimiento de señales, luces, avisos, barricadas y otros signos que adviertan y prevengan adecuadamente los riesgos existentes en los distintos sitios de la obra; también observará las disposiciones que fijen las leyes y reglamentos para prevenir accidentes, y dispondrá de los recursos para asistencia de primeros auxilios en caso de accidentes LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES El Contratista deberá aplicar las leyes, decretos departamentales, ordenanzas y reglamentaciones que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en el trabajo, al equipo o materiales que utilice, o a la forma de llevar a cabo las obras y actuar dentro de ellas, y especialmente dar cumplimiento a lo dispuesto por Ley de fecha 12 de enero de 2007 por la que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de dichas tareas, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios (Art. 1º). Según lo dispuesto en los Arts. 3 y 4 de la misma el contratante se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen 16

17 que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. Asimismo, el contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. La Intendencia de Treinta y Tres velará en cada momento porque se cumplan las leyes que al respecto protegen los intereses de los trabajadores y tanto ella como sus representantes no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que el Contratista de lugar por violación de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones en vigencia. El Contratista deberá obtener de las autoridades correspondientes los permisos y autorizaciones necesarias, dar los avisos requeridos por las leyes y reglamentos, y pagar, de acuerdo con las leyes, todos los derechos y tasas inherentes a la ejecución de los trabajos DEL PERSONAL En acuerdo a la Ley y con la excepción del conjunto de obreros especializados del plantel establecido de la Empresa, el Contratista deberá utilizar toda la mano de obra no especializada local, contratada en la ciudad. Por lo cual deberá solicitar a la Comisión de Trabajo de Treinta y Tres el aporte de los obreros en cuestión mediante los llamados y sorteos que esta crea conveniente OBLIGACIONES DE LA INTENDENCIA Efectuar los pagos de acuerdo a lo que se establece en el contrato CONTRALOR DE OBRA, INSPECCIONES Y ENSAYOS El Contratista se obliga a interpretar y ejecutar de buena fe todas las instrucciones contenidas en los Documentos del Contrato. Los representantes de la Intendencia de Treinta y Tres tendrán libre acceso a los depósitos, talleres, oficinas y lugares de trabajo del Contratista, así como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales por él empleados. El Contratista se compromete a entregar toda la información, documentos, informes, etc. que la Intendencia de Treinta y Tres requiera para una efectiva supervisión de la obra. 17

18 Es obligación primaria del Contratista suministrar adecuada asistencia a los representantes de la Intendencia de Treinta y Tres y al Arquitecto Director de Obra, y sobrestante en el cumplimiento de sus funciones y mantenerlos informados del progreso del trabajo. La Intendencia de Treinta y Tres se reserva el derecho de solicitar cambios en los métodos de trabajo y sus condiciones de seguridad. La aceptación tácita o explícita por parte de la Intendencia de Treinta y Tres de los métodos y medios de trabajo utilizados por el Contratista en la ejecución de la obra, no implicará ninguna responsabilidad de su parte DOCUMENTACIÓN A SUMINISTRAR ANTES DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA Antes de la Recepción Provisoria, el Contratista entregará a la Intendencia de Treinta y Tres un juego de planos conforme a la obra, en caso de que hubiese modificaciones CRONOGRAMA DE OBRA Y PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN CRONOGRAMA DE OBRA Es responsabilidad del Contratista ajustar y completar el Cronograma de Avance General de la Obra, así como el diagrama de Barras presentado con la oferta, indicando con mayor detalle y precisión las fechas límites y los plazos parciales en que se compromete a ordenar las distintas Etapas de Obra, de modo de respetar los plazos límites de diseño y de obras que se establecen a continuación: Los plazos establecidos en días se cuentan desde la fecha de inicio de la Obra, la cual no excederá de 10 días calendario a la firma del Contrato. Estas obligaciones deberán ser cumplidas a partir de su presentación, la Intendencia de Treinta y Tres hará conocer al Contratista las eventuales observaciones al programa propuesto, a las cuales el Contratista deberá prestar su conformidad, debiendo devolver el Cronograma revisado dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la recepción de las observaciones formuladas por la Intendencia de Treinta y Tres. Los plazos indicados son los máximos admisibles desde la firma del contrato hasta la Recepción Provisoria de la obra PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE OBRA FECHA DE RECEPCIÓN PROVISORIA Se entiende por tal la fecha en que se hayan completado, a satisfacción de la Intendencia de Treinta y Tres y el Arquitecto Director de Obra, los trabajos contratados así como la entrega a la Intendencia de Treinta y Tres de una carpeta conteniendo planos actualizados de la obra, de acuerdo a las exigencias expresadas en los 18

19 documentos pertinentes, quedando "aptos para su fin" al haber cumplido con todos los requisitos establecidos a esos efectos. Dentro de un plazo de 15 (quince) días a partir de esta fecha, la Intendencia de Treinta y Tres documentará por escrito la Recepción Provisoria de la Obra de que se trate. De producirse observaciones, las mismas se asentarán en forma escrita, debiendo ser levantadas por el Contratista en el plazo que la Intendencia de Treinta y Tres indique RECEPCIÓN FINAL O DEFINITIVA La Recepción Final de Obra significa que la misma ha sido aceptada definitivamente al haberse completado satisfactoriamente el correspondiente período de garantía. Dentro de un período de 12 meses a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la Obra, la Intendencia de treinta y Tres procederá al control minucioso de la misma (ver numerales 1.13 y 1.14). En caso contrario, de detectarse vicios de construcción o de materiales, imputables al Contratista, quedará a sus expensas las reparaciones que hubiera que efectuar y en el plazo que indique la Dirección de Obras. Si el resultado de este control es satisfactorio a juicio de la Intendencia de treinta y Tres, se extenderá el Certificado de Recepción Final de la Obra. Al otorgarse la Recepción Final de la Obra, el Contratista habrá dado cumplimiento total a sus obligaciones contractuales (sin perjuicio de los plazos de garantía de la obra fijados en el presente pliego, así como normas del Código Civil vigentes en la materia). Todo lo expuesto no sustituye otros períodos de garantía totales o parciales solicitados en las Especificaciones Particulares PROLONGACIONES O MODIFICACIONES DEL CRONOGRAMA DE OBRA CAUSAS Las prolongaciones o modificaciones del Cronograma de Obra serán convenidas por la Intendencia de Treinta y Tres solamente en el caso que se produzca una de las siguientes situaciones: a. Acciones, omisiones o incumplimientos imputables a la Intendencia de Treinta y Tres b. Órdenes de la Intendencia de Treinta y Tres al Contratista de interrumpir la obra. 19

20 PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR EL CRONOGRAMA DE OBRA Cuando ocurra una de las circunstancias indicadas en el párrafo anterior, y el Contratista considere que ella justifica una prolongación o modificación del Cronograma de Obra, lo notificará a la Intendencia de Treinta y Tres dentro de los 10 (diez) días siguientes a la ocurrencia de tal circunstancia y someterá un informe completo de sus efectos dentro de los 30 (treinta) días siguientes a dicha notificación. En el caso de que no se respete el procedimiento y los plazos indicados, la Intendencia de Treinta y Tres considerará que no existe causa para la prolongación o modificación del Cronograma de Obra DECISIÓN SOBRE LAS MODIFICACIONES DEL CRONOGRAMA La Intendencia de Treinta y Tres examinará la documentación de la solicitud presentada por el Contratista, requiriendo la información adicional que considere necesaria, y juzgará si las razones invocadas constituyen causales suficientes, de acuerdo a lo indicado en el párrafo correspondiente. Por causas justificadas la Intendencia de Treinta y Tres revisará el Cronograma de Obra, disponiendo las modificaciones apropiadas PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO PRECIO La oferta deberá presentar el precio TOTAL de los trabajos a realizar, así como establecer precios unitarios y metrajes de las Tablas de Cantidades y Precios a efectos de realizar las certificaciones correspondientes PRECIOS DE CONTRATO POR LOS TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA Los Precios de Contrato incluyen todos los costos directos e indirectos, impuestos y los gastos correspondientes a la ejecución de la Obra, comprendiendo cualquier costo o gasto necesario para su correcta ejecución, aunque no esté explícitamente indicado en las Tablas de Cantidades y Precios. Estas cantidades deberán detallarse claramente calculadas en sus porcentajes correspondientes e identificados separadamente en sus respectivos renglones. La Intendencia se reserva el derecho de suministrar cualquiera de los componentes del sistema de acondicionamiento térmico especificados, descotándose del precio de licitación; si la instalación de estos componentes generara costos adicionales, los mismos correrán por parte de la empresa. 20

21 a) Precios Unitarios Por Precio Unitario se entiende el precio de cada tipo de trabajo, material, o servicio necesario para la realización de la obra, referido a la unidad que corresponda en cada caso. b) Precios Parciales Por Precio Parcial se entiende el precio de cada tipo de trabajo y/o servicios, obtenido multiplicando los precios unitarios por las cantidades correspondientes. c) Precios Totales de Contrato Por Precio Total de Contrato se entiende el precio por el cual al Contratista se le adjudicó el Contrato para la ejecución de la Obra o las Obras y que se indica en el Acuerdo entre las Partes y corresponde a la suma de todos los Precios Parciales. d) Precios Totales Finales de Contrato El Precio Final de Contrato resultará de Obras efectivamente realizadas, teniendo en cuenta aumentos o disminuciones en los volúmenes de Obra, compensaciones, reembolsos y finalmente multas y todo otro monto o penalidad que resulten de aplicación CONDICIONES DE PAGO El precio de la oferta deberá realizarse en pesos uruguayos IVA incluido. La Intendencia de Treinta y Tres liquidará mensualmente los Certificados de Obra que se realicen por medición de avance de obras y que se justifiquen bajo firma del Director de Obras. A este valor se le efectuará una retención del 5% (cinco por ciento), cantidad que será devuelta con la recepción definitiva. El pago se hará efectivo a los 30 (treinta) días de recibido en el Dpto. de Hacienda y Recaudación la factura conformada, el certificado de avance, etc AJUSTE PARAMÉTRICO Conjuntamente con la liquidación mensual se realizará un ajuste paramétrico de acuerdo a la variación del índice general de costos de la construcción sin impuestos emitido por el INE (Instituto Nacional de Estadística) al valor del mes anterior de la licitación y al valor del mes anterior del certificado MULTAS 0,60. IPC 1 + 0,40. MO Const. 1 IPC 0 MO Const. 0 Se estipula una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto de la oferta por incumplimiento de la misma, más un 2% (dos por ciento) por cada día de atraso en la entrega de la obra, a partir de la fecha estipulada en la presentación; con la única excepción que la obra se detenga por causa de la voluntad expresa de la Intendencia de Treinta y Tres. 21

22 Se estipula una multa de 50 UR (cincuenta Unidades Reajustables) por cada orden de servicio no ejecutada y 20 UR (veinte Unidades Reajustables) por cada día de atraso en el cumplimiento en las órdenes de servicio. Se estipula una multa de 20 UR (veinte Unidades Reajustables) por la constatación de la no presencia en obra del Arquitecto Residente. Se estipula una multa de 20 UR (veinte Unidades Reajustables) por cada día de atraso en el inicio de la obra. Se establece la mora automática, por lo cual no será necesaria la intimación o constitución previa en mora de la empresa, para que la Intendencia pueda cobrar las multas pactadas en el presente pliego. 22

23 1.23. ANEXO 1 FORMULARIO DE PRESENTACIÓN Señor Intendente de Treinta y Tres Dr. Dardo Sánchez Presente. Lugar y Fecha. De mi mayor consideración: El(los) que suscribe (en), con los datos filiatorios y domicilio siguientes: Empresa o Razón Social RUT Carácter de la representación Nombres y Apellidos Documento de Identidad Nº País Ciudad Calle Nº Apto Cód. Postal Teléfono/s se presenta ante usted y expone: 1º) Que a los efectos de su presentación en el llamado a Licitación Pública para la CONTRATACION del PROYECTO, CONSTRUCCION y ACONDICIONAMIENTO de las INSTALACIONES de la PISCINA MUNICIPAL EXISTENTE de la CIUDAD de TREINTA y TRES, se lo tenga como presentado por medio de ésta. 2º) Que declara haber obtenido el correspondiente Pliego Particular de Condiciones y por lo tanto acepta a éste de total conformidad, así como las aclaraciones que se han formulado oportunamente. 3º) Que el domicilio denunciado es el constituido a todos los efectos legales a que de lugar el presente llamado, aceptándose la notificación por telegrama colacionado a éste, por fax al Nº indicado o e mail y acepta la competencia exclusiva de los Jueces del Departamento de Treinta y Tres, República Oriental del Uruguay. Sin otro particular, saluda a Usted muy atentamente Fax firma y aclaración de firma 23

24 CAPITULO 2 _ CONDICIONES PARTICULARES 2.1. OBJETIVO El objetivo de la presente licitación es el proyecto y la construcción de los vestuarios, la administración, servicios generales y el cerramiento, de la piscina municipal existente en la ciudad de Treinta y Tres MEMORIA DESCRIPTIVA El nuevo edificio que contendrá a la piscina municipal se implantará en un terreno contiguo a la plaza de deportes, ubicado en el casco urbano de la ciudad de Treinta y Tres. Se plantea construir un área aproximada a los 1.164,00 m². Del Anteproyecto surge la premisa de diferenciación de servicios, y es en función de ésta que se adopta un esquema de ocupación en base a tres volúmenes, perpendiculares a la calle Ituizangó, unidos entre sí, y que se conformarán únicamente en planta baja. El primer volúmen, ubicado sobre la calle Ituizangó, será el destinado al recinto de la piscina. El mismo tendrá un acceso de emergencia desde la calle antes mencionada, pero se le accederá desde los otros volúmenes que conforman la propuesta. El segundo volúmen, será destinado a vestuarios y a la administración de la piscina. En este sector se ubicarán: los vestuarios divididos por sexo, que cada uno de ellos contendrán: 10 duchas, un sector de vestuarios propiamente dicho, y un área de baños con 3 boxes de inodoros y 3 lavabos, 2 servicios higiénicos con accesibilidad universal, (los que se accederán desde el espacio circulatorio general y los mismos tendrán un acceso directo al recinto de la piscina), 2 baños para uso del público en general, 1 local para uso de servicio, 1 sala de profesores, 1 local para la administración con 1 baño vinculado y 1 gran hall de acceso al edificio. El tercer volúmen ubicado sobre la calle Ituizangó y con acceso directo desde la misma, será destinado a sala de máquinas. La misma se dispone de una zona para el tratamiento del agua de la piscina, una zona para el tratamiento y deshumidificación del aire del local de la piscina, una zona para la ubicación de tanques ACS, bombas e intercambiadores, una zona donde estará la caldera glp, una sala de control y monitoreo, y un baño para uso exclusivo del servicio. El tanque de glp, se ubicará fuera del edificio, en una zona abierta de la plaza de deportes y alejada de las construcciones proyectadas. 24

25 2.3. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LA PROPUESTA CONSTRUCTIVA Los volúmenes propuestos se realizarán con estructura de hormigón armado y cubierta prefabricada. Cabe acotar que el volúmen principal que albergara a la piscina podrá tener estructura de hormigón pretensado prefabricado. En caso de que el oferente proponga una solución alternativa para el sistema portante antes referido, la misma deberá garantizar no ser afectada por ataques provocados por la acción del cloro y la humedad ambiente DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A COTIZAR El presente llamado a licitación comprende: a La confección del proyecto ejecutivo, adecuando al mismo las especificaciones técnicas de acondicionamiento térmico del Ing. G. Sardi que se adjunta a este pliego. b La realización total de la obra civil y los acondiconamientos. c Elaboración de los recaudos y gestión de los permisos a Proyecto Ejecutivo El Proyecto Ejecutivo es la etapa destinada a la concepción y representación final de las informaciones técnicas de la edificación y de sus elementos, instalaciones y componentes, completas, definitivas, necesarias y suficientes para la ejecución de las tareas de obra correspondientes. Las empresas oferentes deberán presentar un proyecto para la realización del objeto, a tales efectos se entrega adjunto al presente, un Anteproyecto Arquitectónico, como uno de los insumos para su realización, el que podrá tener ajustes menores en su versión final al momento de su ejecución. La propuesta de proyecto deberá seguir los lineamientos del Anteproyecto de base, deberá emplear los materiales propuestos y todo lo especificado en el presente pliego. El oferente deberá presentar proyectos completos de características técnicas no inferiores a las condiciones establecidas en los documentos de licitación, adjuntando cálculos y especificaciones técnicas. Dichos proyectos deberán estar totalmente de acuerdo a lo especificado y deberán llevar la firma de un ingeniero civil o arquitecto. Se podrá presentar una solución constructiva alternativa de la cubierta del recinto de la piscina, siempre que se demuestre técnicamente su mejor aptitud y desempeño para las exigencias del caso. Tanto para una u otra opción, se deberá mantener como mínimo las dimensiones establecidas en planos que se adjuntan en anexos. 25

26 La realización de las instalaciones para la climatización deberán regirse según las condiciones y especificaciones técnicas del Ing. G. Sardi que se adjuntan a este pliego, y que incluyen: climatización de la piscina interior (calefacción, deshumectación y filtrado de aire), calentamiento agua de piscina, calefacción de vestuarios y vestíbulo, generación de ACS, tratamiento de agua de piscina. Comprende los recaudos gráficos y escritos que se detallan a continuación los que deberán ser realizados por la empresa que se presente a este llamado licitatorio: ALBAÑILERIA I. Planos de relevamiento e implantación: Comprende relevamiento planialtimétrico de medidas y niveles de las áreas del predio para el edificio total y relevamiento de vegetales, construcciones existentes, y todo otro elemento que pueda interferir con las futuras construcciones. II. Planos de desmonte de plantas y árboles, plano de vegetales a conservar, plano de demolición y desmontaje de construcciones existentes. III. Planta de ubicación de las construcciones. IV. Planillas completas de aberturas (carpintería de madera, aluminio, herrería, etc.), incluídos los elementos de protección solar. V. Plantas y cortes de albañilería, detalles constructivos, planillas de terminaciones, memoria constructiva particular y especificaciones técnicas de los materiales. VI. Planos completos de los espacios exteriores y trabajos de jardinería. VII. Perspectivas, croquis parciales para visualizar la espacialidad del conjunto y su integración en el entorno. ESTRUCTURA VIII. Plantas y cortes de estructura, planillas y detalles de estructura, especificaciones constructivas particulares, memoria particular de estructura. 26