CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS - - "RE~ODELACION EDIFICIO CENTRO CIVICO DE VITACURA" MUmC~ALmADDE~TACURA LUIS FERNANDO FICA CUADRA

Transcripción

1 .SESORÍA JURÍDICA 'AD DE VITACURA CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (7- " "RE~ODELACION EDIFICIO CENTRO CIVICO DE VITACURA" MUmC~ALmADDE~TACURA '~~ --- y LUIS FERNANDO FICA CUADRA En Santiago, a 24 de marzo de 2008, entre la Municipalidad de Vitacura, Rut N , representada legalmente por su Alcalde don Raúl Torrealba del Pedregal, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad N , ambos domiciliados en Avda. Bicentenario N 3.800, cuarto piso, comuna de Vitacura, en adelante "La Municipalidad"; y el señor Luis Fernando Fica Cuadra, Rut N , con domicilio en calle Andalién N 590, comuna de Recoleta, en adelante "El Contratista", se ha convenido en el siguiente contrato de ejecución de obras: PRIMERO: Antecedentes legales: Mediante Decreto Alcaldicio Sección 1a N 10/72 de fecha 07 de enero de 2008, se aprobaron las Bases Administrativas Especiales y Técnicas de la Licitación denominada "Obras de Remodelación Edificio Centro Cívico de Vitacura" ID LP07 Y se dispuso el llamado a propuesta pública. Mediante Decreto Alcaldicio Sección 1a N 10 / 446 de fecha 25 de febrero de 2008, se adjudicó la propuesta al señor Luis Femando Fica Cuadra, en mérito de las condiciones ofrecidas en su oferta económica y técnica. SEGUNDO: Documentos que forman parte integrante del contrato: Forman parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos: Respuestas y Aclaraciones a la Propuesta, si las hubiere; Bases Administrativas Generales de Licitación; Bases Especiales y Técnicas; Planos y demás documentos anexos; Oferta Económica y Técnica de la Empresa. TERCERO: Objeto: Por el presente instrumento la Municipalidad de Vitacura contrata al señor Luis Fernando Fica Cuadra para la ejecución de las obras de remodelación del Edificio Centro Cívico, ubicado en Avenida Bicentenario N,~!.~, \~~~

2 3.800 de la comuna de Vitacura, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los documentos singularizados en la cláusula anterior. CUARTO: Plazo de ejecución de las obras: El plazo considerado para la ejecución de las obras que se contratan será de 95 días corridos contados desde la fecha del presente instrumento. {I QUINTO: Precio del contrato: Por la ejecución completa de las obras que se contratan por el presente instrumento, la Municipalidad pagará al Contratista la suma única y total de $ (cuarenta millones cuatrocientos noventa y seis mil trescientos sesenta y nueve pesos) IVA incluido. SEXTO: De los estados de pago: Las obras del contrato serán pagadas mediante estados de pago mensuales. Para dar curso a cada estado de pago, se deberá contar con la siguiente documentación: a) Certificación del Supervisor de Obra, en el que conste la conformidad de la factura y la aprobación del estado de pago, de la documentación del contrato y de las garantías; b) Factura emitida por el Contratista, debidamente visada por el Supervisor del contrato; c) Certificado emitido por la Inspección del Trabajo, correspondiente al periodo en que se curse el estado de pago, conforme 10 dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo y D.S. 319 sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales; d) Formulario de avance porcentual y fmanciero de las obras de construcción, incluidas las modificaciones de contrato, sean disminuciones y/o aumentos de obra, si las hubiere. Los Estados de Pago, deberán ser aprobados y firmados por el Supervisor de Obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la presentación de la documentación completa por parte del Contratista. Cualquier observación que el Supervisor, formule en relación con el estado de pago, deberá ser subsanada por el Contratista, antes de su presentación al cobro, eliminando o rectificando las partidas correspondientes. El Contratista incluirá únicamente en los Estados de Pago aquellas unidades o partidas de la Obra que estén totalmente acabadas, instaladas y funcionando, de / ~~

3 acuerdo con los planos de conjunto y de detalle y en las condiciones estipuladas en las especificaciones técnicas, planos y demás documentación contractual no considerando, por 10 tanto, a tal efecto, las provisiones de materiales en Obra y los anticipo s a los Subcontratistas o partidas que estando acabadas, no estén instaladas o funcionando en el lugar que correspondan, según el proyecto. (1 Además, todo trabajo o suministro destinado a quedar oculto por otro, deberá ser inspeccionado por el Supervisor, quienes harán exámenes, pruebas y aprobaciones, con anterioridad a ser cubiertas. En consecuencia, no se pagarán Estados de Pago por "obras cubiertas" que no hayan cumplido con esta inspección "antes de cubrir", sin perjuicio de la obligación de la Empresa de reabrir las Obras construidas para la inspección, a su costo y plazo. El último Estado de Pago, no podrá ser inferior al 10% del monto total del Contrato, y sólo se pagará después de aprobadas el Acta de Recepción Provisoria de Obras. SEPTIMO: Retención del estado de pago: El Estado de Pago se podrá retener en los siguientes casos: a) Si no se acredita oportunamente por el Contratista, el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales, conforme 10 dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo y Decreto Supremo N 319, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. b) Existencia de reclamos en la Inspección del Trabajo o demandas laborales o previsionales en contra del Contratista que hayan sido notificadas a la Municipalidad como obligada solidaria o subsidiaria, ante 10 cual la Municipalidad tendrá la facultad de pagar con los fondos retenidos. c) Observaciones no subsanadas, para 10 cual se retendrá el valor de las obras pendientes de término. d) Incumplimiento en alguna de las exigencias establecidas en la recepción provisoria de obras. OCTAVO: Retención especial: Conforme 10 dispone el articulo único N 1 b), de la Ley N de fecha 19 de enero de 2008, incorporado como nuevo inciso 2 del articulo 4 de la Ley N de Bases sobre Contratos

4 Suministro y Prestación de Servicios, en caso que el Contratista registre saldos inso1utos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago serán destinados al pago de dichas obligaciones, quedando obligado el contratista a acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, es decir, en el plazo máximo de 45 días corridos contados desde la fecha del presente instrumento. {l El Supervisor del servicio exigirá al Contratista que proceda a efectuar los pagos pendientes y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, dará derecho al Municipio a dar por terminado el contrato, haciéndose efectivas las garantias que se encontraren vigentes, pudiendo llamar a una nueva licitación en la que el Contratista no podrá participar. Finalmente, si el Contratista subcontratare alguna de las partidas o la totalidad de estas con un tercero, el subcontratista se encontrará obligado a cumplir con los mismos requisitos que el Contratista. NOVENO: Aumentos y disminuciones de contrato: La Municipalidad podrá requerir la modificación del contrato, ya sea aumentándo10 o disminuyéndo10 hasta en un 10% de su valor total. Lo anterior, deberá ser comunicado por la Municipalidad Al Contratista en forma escrita, solicitando ya sea el aumento o la disminución. El aumento deberá ser aprobado por la Comisión de Finanzas Municipales y posteriormente, se procederá a redactar una modificación al presente contrato. Se considerará además, el aumento de plazo que demanden las obras adicionales para su ejecución. DECIMO: Anticipo de precio: EL Contratista podrá optar a un anticipo, el cual no podrá exceder del 20% del valor total del contrato, vez efectuada la entrega de terreno. el que podrá solicitarse una El Anticipo, será pagado previa verificación por parte del Supervisor de la entrega de la siguiente documentación: - Factura; - Garantía del Anticipo; - Pólizas solicitadas en el contrato y;

5 - Firma del Contrato y total tramitación de éste. DECIMO PRIMERO: Garantía de fiel cumplimiento de contrato: A fin de garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista hace entrega de la Boleta Bancaria N del Banco de Chile, por la suma de 204,87 Unidades de Fomento, equivalentes al 10% del monto total del contrato y con vigencia hasta el día 30 de septiembre de 2008, de acuerdo con 10 solicitado en las Bases Generales y Especiales de Licitación. {\ Esta garantía se hará efectiva en caso de incumplimiento de contrato por parte del Contratista, sin peijuicio de las acciones legales que la Municipalidad estime convenientes emprender por dicho incumplimiento. Esta garantía cubrirá también los posibles aumentos de contrato, por 10 que en caso de verificarse una ampliación al monto del contrato, éste ya se encontrará garantizado, no siendo necesaria la entrega de una nueva garantía. DECIMO SEGUNDO: Garantía por anticipas: En caso de solicitarse anticipas por el Contratista, de acuerdo con 10 prescrito en la cláusula décima precedente, deberá hacer entrega de una o más Boleta (s) Bancarias de Garantía, expresada en pesos, por un monto equivalente al monto total del anticipo solicitado, con una vigencia no inferior al plazo establecido de término de contrato, más 30 (treinta) días corridos, plazo que será renovable en caso de aumento de plazo de las obras. DECIMO TERCERO: Garantía por buena ejecución de las obras: La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá ser reemplazada por una boleta de garantía bancaria o póliza de seguro, que garantizará la Buena Ejecución de la Obra por un monto equivalente al 5% del monto total del contrato y con una vigencia de un año más 60 días, contados desde la fecha del acta de recepción provisoria de las obras sin observaciones. Esta garantía deberá ser entregada al Supervisor, a más tardar en el plazo de 7 días corridos a contar de la fecha el Acta de Recepción Provisoria de la obra. DECIMO CUARTO: Riesgos y contratación de seguros: Todos los riesgos, a todo evento, de pérdidas que se pudieren ocasionar con motivo del cumplimiento del contrato, de daños al Municipio, a personas o bienes de terceros, sean éstos subcontratistas, materiales, equipos e implementos incorporados a la Obra y a esta misma, en su etapa de ejecución, sean maquinarias, equipos, personal dependiente de la Empresa, de la Municipalidad y/o de los subcontratistas, de

6 bienes nacionales de uso público; cualquiera sea su causa, incluida la fuerza mayor, el caso fortuito y los actos o hechos culpables o do10sos de la Empresa, y/ o de los subcontratistas, del personal dependiente de unos y otros o de terceros, en general, todos los riesgos derivados de la ejecución de las Obras, sean riesgos de incendio y demás accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que ocasionen pérdidas de materiales del Municipio, o bien que afecten vidas y/o bienes de terceros, serán soportados exclusivamente por la Empresa. {\ En razón de 10 anterior, será obligación de la Empresa contratar y mantener vigente todos los seguros establecidos por la ley para esta actividad, así como todos ellos que considere necesario para cumplir con el contrato y tomar los resguardos necesarios, sin perjuicio de los que contractualmente se solicitan. Las pólizas deberán contener en forma explícita y obligatoriamente cláusulas de rehabilitación automática con cobertura 100% del tiempo mientras la póliza se encuentre vigente, de renuncia de los derechos de subrogación respecto de los asegurados y beneficiarios, de gastos de aceleración y de una cláusula que indique la imposibilidad de cancelar o dar término al seguro por parte de la Empresa sin la aprobación por escrito de la Municipalidad de Vitacura. El costo de los seguros será de cargo de la Empresa y serán endosados a favor de la Municipalidad, previa acreditación del pago de la póliza correspondiente. En caso que la Empresa no dé oportuno cumplimiento a la contratación de los seguros indicados, la Municipalidad estará facultada para contratar10s, con cargo a Pagos pendientes o a las retenciones y/o garantías del Contrato, sin asumir ninguna obligación o responsabilidad a este respecto. Toda carencia o insuficiencia de los seguros será de única y exclusiva responsabilidad de la Empresa, de forma que deberá complementar o suplir las indemnizaciones que correspondan, hasta la reparación total del daño producido. La responsabilidad de la Empresa se extenderá incluso a aquellos casos en que encontrándose asegurado el riesgo respectivo, la compañía de seguros retarde el pago y/o se negare justificada o injustificadamente, a pagar los daños resultantes de acuerdo con la cláusula respectiva, obligándose la Empresa a asumir la total responsabilidad por los siniestros ocurridos y a soportar el pago de tales daños o perjuicios, pago que en todo caso deberá materializarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha que ocurrió el respectivo siniestro.

7 Una vez reembolsado el seguro por la aseguradora, el plazo en que la Municipalidad pagará el reembolso a la Empresa será de 90 días hábiles, como máximo. No obstante los seguros antes señalados, la Empresa será responsable por todos las riesgos no asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre 10 pagado por el seguro y el valor total del daño producido por el siniestro. DECIMO QUINTO: Seguro de responsabilidad civil: Con el objeto de responder por eventuales daños a terceros, incluyendo peijuicios causados por vehículos, equipos, subcontratistas o empleados que estén bajo su responsabilidad, el Contratista hace entrega de la póliza N de Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. con cobertura de Responsabilidad Civil por la suma de 500 Unidades de Fomento, con vigencia hasta el 25 de agosto de En caso de producirse ampliación del plazo de ejecución de las obras, la póliza será ampliada por el mismo periodo. En caso que la póliza tenga una vigencia inferior a la solicitada en las Bases de Licitación, deberá ser renovada por el Contratista, a fin de mantener indemne en todo momento al Municipio. DECIMO SEXTO: Multas por incumplimiento: En caso de incumplimiento por el Contratista, de las obligaciones que le impone el contrato, la Dirección de Administración y Finanzas notificará por escrito mediante carta certificada, dentro de un plazo de 3 días a contar de producida la falta, la aplicación de las multas que se estipulan a continuación, las que serán a beneficio municipal. 3 UTM por día de atraso en la entrega de las obras parciales, de acuerdo a solicitud en Libro de Obras y programa Carta Gantt. 3 UTM por cada día de atraso en la entrega de las obras, para la recepción provisoria, en los primeros 7 días. 5 UTM por día de atraso en la entrega de las obras, para la recepción provisoria, pasado los primeros 7 días y hasta los 14 días. 10 UTM por día de atraso en la entrega de las obras, para la recepción provisoria pasado los 14 días en adelante. 5 UTM por cada evento no cumplido a solicitud del Supervisor, en relación a alguna obra en particular, exigido en el Libro de Obras. 3 UTM en caso de incurrir la empresa en cualquier in<!umplimiento no \. r ~' ~. "'. -"'~--~-_. '-~ ~- l(. ;~..

8 especificado que atente contra la correcta ejecución del contrato. Estas multas serán pagadas por el Contratista en un plazo de 5 días contados desde la notificación de su aplicación. Para esto la Subdirección de Finanzas emitirá un giro, el cual será pagado en Tesorería Municipal, considerando el valor de la UF del día de su pago. Este comprobante de ingreso deberá ser presentado antes que se remita la factura del mes que corresponda, ya que su no presentación imposibilitará el pago del respectivo mes. ~ El pago de la o las multas deberá ser certificada conforme, por la Dirección de Administración y Finanzas. Contra las resoluciones del Supervisor sólo procederá, por parte de el Contratista, la apelación ante el Director de Administración y Finanzas, la que deberá ser interpuesta por escrito en un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha de su notificación por escrito. El Director de Administración y Finanzas resolverá y contestará en igual forma, dentro de un plazo de 5 días hábiles. Dicha resolución tendrá carácter de defmitiva. DECIMO SÉPTIMO: Terminación anticipada de contrato: La Municipalidad podrá poner término anticipado al contrato ante cualquier incumplimiento de la Empresa de las obligaciones que la ley o el contrato le imponga, y en especial, en los siguientes casos: Por incumplimiento del Contratista de las obligaciones dispuestas en la cláusula octava del presente instrumento; Si el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista, superan el 5% del valor total del contrato; Si se demuestra que el Contratista se encuentra en estado de cesación de pagos o de reiterados incumplimientos con sus acreedores; En el evento que por cualquier circunstancia se haya hecho efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato y buena ejecución de las obras; Por incumplimiento grave a juicio del Municipio, de cualquiera de las exigencias del Contrato o demás documentos que forman parte integrante de él. - -

9 En los casos señalados precedentemente, el término de contrato se materializará en forma administrativa y sin más trámite, mediante la dictación de un Decreto A1caldicio, haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones legales que pueda emprender la Municipalidad en contra del Contratista para resguardar sus intereses. n Por otra parte, la Municipalidad podrá declarar el término anticipado del contrato, de pleno derecho y proceder a su liquidación anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito calificadas por la Municipalidad, se deban paralizar definitivamente las obras del Contrato. En este caso, la Municipalidad dará aviso por carta certificada al Contratista, una vez producido el hecho, plazo en el cual ambas partes convendrán la forma y condiciones en que se paralizarán las obras. En la liquidación del Contrato se pagará al Contratista la proporcionalidad de las obras ejecutadas hasta la fecha del aviso. En todo caso, el contrato podrá ser dejado sin efecto siempre por las partes de común acuerdo, caso en el cual ninguna de ellas tendrá derecho a indemnización. DECIMO OCTAVO: Subcontratación: El Contratista podrá subcontratar parte de las obras de construcción, la mantención u otros servicios necesarios, siempre que se cumpla con 10 estipulado en el presente contrato y demás documentos integrantes del mismo. No obstante 10 anterior, cualquier subcontratación, no libera al Contratista de las responsabilidades que genera el contrato, siendo éste el único responsable ante la Municipalidad de Vitacura. El Contratista sólo podrá subcontratar parcialmente determinados trabajos de la obra y sólo en la medida que cuente con el consentimiento previo y por escrito del Supervisor. Tal autorización, si fuese acordada, no relevará al Contratista de ninguna de las responsabilidades y obligaciones del Contrato y será responsable solidaria por los actos, errores y negligencias de cualquier Subcontratista, sus representantes, empleados u obreros, como si fueran propios, incluso respecto de aquellos contratos de especialidades en cuya selección haya intervenido la Municipalidad de Vitacura. Igualmente, la subcontratación no creará relación jurídica ni de ninguna especie entre los Subcontratistas y la Municipalidad. En todos los casos los subcontratistas, deberán obligarse en los mismos términos y condiciones que el Contratista, quien será en todos los casos su representante ante el Supervisor y ante la Municipalidad.

10 La contratación de mano de obra no se considerará un subcontrato a los efectos de esta cláusula. (\ Dichos La Municipalidad podrá ejecutar simultáneamente, ya sea directamente o a través de terceros, otros trabajos no previstos en el Proyecto o no incluidos en el Contrato. En este caso, el Contratista deberá dar toda clase de facilidades y atender las órdenes del Supervisor, que tiendan a facilitar la coordinación para el mejor desarrollo del conjunto de las obras, sin que ello suponga una modificación que dé lugar a un aumento de precio ni de plazo. trabajos se incluirán en el plan de obra actuando el Contratista como coordinador y administrador, si así se lo solicitase la Municipalidad, sin cargo para ella. DECIMO NOVENO: Supervisor de las obras: Actuará como supervisor de las obras el funcionario de la Municipalidad que sea designado por la Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Servicios Generales, quién actuará como intermediario entre el Contratista y la Municipalidad y será el encargado de fiscalizar el correcto cumplimiento del contrato y demás documentos que forman parte de él. VIGÉSIMO: Domicilio: Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y acuerdan someterse a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. VIGÉSIMO PRIMERO: Personerías: La personeria de don Raúl Torrealba del Pedregal, para actuar en nombre y representación de la Municipalidad de Vitacura, constan de Sentencia de Calificación y Proclamación dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, con fecha 18 de noviembre de VIGÉSIMO SEGUNDO: Copias: El presente instrumento se suscribe por las partes en tres ejemplares de idéntico tenor, quedando ~no de estos en poder del RAÚL TO~ALBA Dm. PED1mGAL MUNICIPALIDAD DE VITACURA ''':''''''- " "' ", ',~~,,- ~.J> /~ r1: ~i~:~:{~, J.."'-'J'.)' ",."!" '~",. ~',, 0;,,-'-,-',-

11 DE SERViCiOS ADMINISTRACiÓN GENERALES Dec. Secc. 1a. N" VISTOS Y CONSIDERANDO: 1. El Acta de la Sesión Ordinaria N 464 de del ConceíoM:unicival de Vitacura. 06 de Diciembre del 2004, 2. El Decreto Sección 1 N'" 1 nombra Sr, Alcalde de 6 de Diciembre del 2004, que 3. Lo de servicios, en la N sobre contratos de :::,'Uministro y 4. El Decreto Alcaldicio N 1 de fech.a 11 de del Bases Administrativas Generales de /icitaciones Públicas. que aprobó las 5. EL Decreto Sección 1a N(YI O/ 72,fle 07 de Enero de 2008, que aprobó las Bases Ba'ses r&nicas y l/amó a Lícitación Pública para las "Obras de Rernodelac ón del Edificio Centro Cívico de Vitac'Ura", ID ]VA EL Decreto Sección 1" ae/o.raciones "Obras de Remodelación 81LPO 7. y del 25 de Enero del 2008, que las consultas de la Licitación rj.blica Centro Cíuico de Vitacura", ID 1VO El Acta de 31 de Enero del 2008, de la Pública "Obras de Remodelación jv" 2667~8.1-LP07. del Centro Cívico de Vitacura", ID 8. El Acto de 31 de Enero del ID Y rechazadas. a través del portal de dando cuenta. de las 9. El Memo SD N 1 de 04 de Febrero del remite la. Comisión Evaluadora de Técnico mediante el c.v a/se.pública.$ y Privadas. el 10. La Pau.ta de Evaluación que lo b) Económica 80% 20

12 11. El Acta de la Comisión Revisora de Propuestas Públicas y Privadas, de fecha 06 de Febrero del 2008, por concepto de "Obras de Remodelación del Edificio Centro Cívico de Vitacura", ID N LP07, donde se recomienda al Sr. Alcalde adjudicar la Propuesta al Sr. Luis Fernando Fica Cuadra, por un valor total de $ l. V.A. Incluido. 12. Certificado de Factibilidad Presupuestaria N 70, del mes de Febrero del 2008, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas. 13.La Sesión Ordinaria N 571, de fecha 08 de Febrero del 2008 y el acuerdo del Concejo Municipal de Vitacura N 2386, que autoriza la presente adjudicación. 14. Y en uso de las facultades previstas en los artículos 56 y 63, de la Ley N , Orgánica Constitucional de Municipalidades. DECRETO: A [) ;;'::::::;:",;.:.,,"- ~,c,\yp>.l\dad og"~l 1. ADJUDÍQUESE Y CONTRÁ TESE, la Propuesta Pública denominada: "Obras de Remodelación del Edificio Centro Cívico de Vitacura", ID N LP07, al Sr. Luis Fernando Fica Cuadra., Rut. N , de acuerdo a las condiciones establecidas en su respectiva oferta, así como los requerimientos consignados en las Bases Administrativas Generales, Bases Especiales, Bases Técnicas, Modificaciones y Aclaraciones de la Licitación, por un monto de $ l. V.A. Incluido. 2. REDÁCTESE el respectivo Contrato por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica. 3. IMPÚTESE, el gasto que genera el presente contrato al Código 215, Subtítulo 22, Ítem 06, Asignación 001, "Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones" con cargo al presupuesto Municipal NOTIFÍQUESE, el presente Decreto de Adjudicación y Contratación, por parte del Sr. Secretario Municipal, a Sr. Luis Fernando Fica Cuadra., Rut. N , con domicilio Calle Río Andalién N 590, Comuna de Recoleta, Santiago. ', ",. ~:~:~ RE1:JOR~~.chilecompra.clID l\.- " ~NTD -" V '-" l,'" " "F\...c. ÍQUESE el presente Decreto Alcaldicio, en el portal de la Web: N LP07. ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE - ALCALDE (S) - SECRETARIO MUNICIPAL "1(', ~ USSAUBA T VILLANUEVA SECRETARIO MUNICIPAL ;lfi4frnmm