El plazo para la total ejecución del objeto de la presente contratación se fija en 13 SEMANAS (del 15 de junio al 14 de septiembre de 2015).

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "El plazo para la total ejecución del objeto de la presente contratación se fija en 13 SEMANAS (del 15 de junio al 14 de septiembre de 2015)."

Transcripción

1 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REFORMA DE VESTUARIOS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD Y DE TRAMITACIÓN URGENTE. I.- CONTENIDO DEL CONTRATO 1. OBJETO DEL CONTRATO El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto la ejecución de las obras del proyecto de reforma de vestuarios y optimización de las instalaciones térmicas del polideportivo municipal, conforme al proyecto redactado por Z.M.Z. ASOCIADOS, S.L.P. y, con sujeción al pliego de prevención de riesgos que figura en el expediente que forma parte integrante del mismo y de conformidad con la documentación técnica que figura en el expediente que tendrá carácter contractual. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto redactado, a excepción del Capítulo 13-Equipamiento, que queda excluido de esta licitación y deberá ser asumido por el adjudicatario en prueba de conformidad en el acto de formalización del contrato. El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento negociado con publicidad, previsto y regulado por los artículos 169 y ss, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 2. PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo para la total ejecución del objeto de la presente contratación se fija en 13 SEMANAS (del 15 de junio al 14 de septiembre de 2015). Serán plazos de obligado cumplimiento (plazos parciales) los indicados en la cláusula 9 del pliego de condiciones técnicas. El adjudicatario de este contrato deberá seguir en todo caso las instrucciones de la Dirección de Obra en orden a la coordinación de los trabajos. El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido, que comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo. El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimación previa por parte de la Administración 3. PRECIO DEL CONTRATO El presupuesto máximo de licitación de las obras es de ,36 (IVA, 21%, incluído). En el mismo están incluidos todos los conceptos y gastos derivados del contrato. Dicha cantidad total podrá ser mejorada a la baja por los licitadores entendiéndose que en el importe de cada oferta está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), debiendo figurar, además, desglosados ambos conceptos. 1

2 Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se consideran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios (cláusula 51 del Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de obras del Estado -aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre-). El contratista deberá entender que toda la remuneración contractualmente exigible es la que resulta de sumar los precios de las unidades de obra fijadas en el proyecto efectivamente realizadas, por más que en su determinación no se especifiquen tareas o trabajos necesarios o importantes. (Dictamen de 24 de septiembre de 1992, del Consejo de Estado). Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el proyecto aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por el licitador, salvo el presupuesto correspondiente al capítulo de seguridad y salud. Los precios ofertados no podrán modificar la definición, especificaciones o cuantías de materiales definidas en proyecto para las distintas unidades de obra ni la definición de los costes directos e indirectos que componen el precio de cada una de ellas. La oferta se realizará con las marcas definidas en el proyecto, y la adjudicación se realizará en base a esos precios. En fase de obra el adjudicatario podrá presentar variantes en los materiales y equipos siempre que las calidades, prestaciones y precios sean similares y los admita la dirección de obra. 4. FINANCIACIÓN Para sufragar el precio del contrato hay prevista financiación con cargo al presupuesto de año en curso. 5. REVISIÓN DE PRECIOS No procederá la revisión de precios 6. FORMA DE PAGO El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. A los efectos de pago la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 222.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Art TRLCSP El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la dirección de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, 2

3 cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicación. 7. GARANTÍA El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, está obligado a constituir una garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. El plazo para la constitución de la citada garantía será de 5 días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de la adjudicación del contrato, será depositada en el Ayuntamiento de Hernani y podrá constituirse bien en metálico o bien en cualquiera de los medios establecidos en el artículo 96 del TRLCSP. La devolución de la garantía se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 del TRLCSP, 65.2 y 3 del RGLCAP una vez cumplidas por el adjudicatario todas sus obligaciones contractuales. 8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO La administración designará un Director de la Obra responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto del contrato. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego y conforme a las instrucciones que diere al contratista al Director de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes a las partes. El plazo general de ejecución de la obra será el que se fija en el artículo 2. Los plazos parciales se determinarán en el Programa de Trabajo a que se hace referencia en ese mismo artículo. La ejecución del contrato de obra comenzará con la firma del acta de comprobación del replanteo, que deberá tener lugar dentro del plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de firma de contrato. El contratista, deberá presentar antes de la formalización del contrato un programa de trabajo, indicando mínimamente los trabajos recogidos en el plan de obra del Proyecto de ejecución. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el programa de trabajo se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP y en los artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes obligaciones: 1. El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas. 2. El cumplimiento no defectuoso del contrato 3. El cumplimiento de la oferta de licitación del contratista 4. El cumplimiento de las condiciones de ejecución La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a indemnizaciones por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 231 del TRLCSP. 3

4 Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del mismo. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubiesen causado. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el art. 231 TRLCSP que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP. 9. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, existirán específicamente las siguientes obligaciones: a) El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo. b) Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios oficiales de la licitación y de formalización del contrato. c) El contratista está obligado a instalar a su costa, los carteles anunciadores de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. d) Los documentos, tarjetas, notas o cualquier otro tipo de escrito que la empresa adjudicataria dirija a los ciudadanos al dar su servicio deberán estar en euskera o en euskera y castellano, destacando en este segundo caso el euskera. e) La empresa adjudicataria procederá a la hora de ofrecer el servicio de acuerdo con los planes del Ayuntamiento en cuanto a regulación de la actividad lingüística. Cuando el contrato implique un servicio a la ciudadanía o al personal del Ayuntamiento, la comunicación tanto escrita como verbal entre la empresa adjudicataria y el receptor del servicio será en euskera. En los casos en los que se precise utilizar otra lengua se dará prioridad al euskera. Por otro lado, el Ayuntamiento dará preferencia a la comunicación en euskera tanto verbal como escrita entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento. f) El contratista deberá llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las cláusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras del Estado. g) El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización, protección o señalización de las obras. Para lo definido en los anteriores párrafos, el adjudicatario, antes de la firma del contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de los siguientes contratos de seguro: a) Póliza de Todo Riesgo Construcción, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización, incluyendo como asegurado al Ayuntamiento de Hernani y que cubra las siguientes coberturas: 1) Los daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado. 2) Garantías adicionales derivadas de: 4

5 Error de diseño, riesgo de fabricante. Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por la autoridad, etc. Daños a bienes preexistentes. Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el período de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecución de los trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. El periodo de mantenimiento de la póliza será, como mínimo, de un año a partir de la recepción de las obras. b) Póliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos terminados, incluyendo como asegurado al contratista, subcontratistas y la Administración como promotora de las obras, garantizando, como mínimo, un importe de PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO a. A) DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos parciales, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del mismo, con pérdida de la garantía, o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción que se detalla: - DE 1 a 10 días naturales de retraso, en su caso, generado por el incumplimiento, penalización de 1,00 euro por cada euros diarios del precio total del contrato. - - DE 11 a 20 días naturales de retraso, en su caso, generado por el incumplimiento, penalización de 1,20 euro por cada euros diarios del precio total del contrato - - DE 21 días naturales de retraso en adelante en su caso, generado por el incumplimiento, penalización de 1,50 euro por cada euros diarios del precio total del contrato Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. B) DE LA EJECUCION PARCIAL DE LAS PRESTACIONES Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de una penalidad equivalente al 10 por 100 del presupuesto del contrato. En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación, la Administración podrá imponer una penalidad equivalente al 10% del presupuesto del contrato. En caso de incumplimiento de la obligación de complementar la solvencia con los medios materiales o personales exigidos en la cláusula 18, la Administración podrá imponer una penalidad equivalente al 10% del presupuesto del contrato. C) DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 5

6 El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades: - Como regla general, su cuantía será de un 1% del importe de adjudicación del contrato salvo que, motivadamente, el Órgano de Contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal de 10% respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse por el Órgano de Contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato, y en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras. D) POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos: - Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables al contratista. - Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el Órgano de Contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el límite legal de 10% respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuanta al valorar la gravedad. Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantía, conforme al artículo del TRLCSP. En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 11. SUBCONTRATACIÓN Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, conforme a lo indicado en la cláusula 7 del pliego de condiciones técnicas. 12. MODIFICACIONES DEL CONTRATO El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP. En estos casos las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del mismo texto. En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 6

7 Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto técnico de ejecución o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas serán fijados por el Ayuntamiento de Hernani, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto técnico deberá seguirse el procedimiento establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 234 del TRLCSP. Se considerarán modificaciones intrascendentes y que no darán lugar a compensación adicional aquellas que se encuentran incluidas entre las incidencias y dificultades cuya posibilidad de ocurrir debe conocer, como profesional, el contratista, en virtud de las técnicas y fábricas previstas en la obra y que ha aceptado expresamente al presentarse a la licitación. Tendrán la misma consideración de intrascendentes las variaciones de detalle no sustanciales que sean necesarias para la buena marcha de la obra o para la debida ejecución del proyecto, incluidos todos los elementos necesarios para la seguridad de la obra, la de las personas ajenas a la misma y los operarios. 13. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA En el plazo máximo de un mes desde la finalización de las obras se producirá el acto formal y positivo de recepción de las mismas, del que se levantará la correspondiente acta. Así mismo se establece un plazo de garantía de un año, a contar desde la fecha de recepción formal, que se fija como garantía a los efectos previstos en la Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de garantía serán de cuenta del contratista, no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 14. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en los arts. 223 y 237 TRLCSP y se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los artículos 224 y 239 TRLCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP. 15. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público, los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la TRLCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 7

8 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. II.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR 16. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN La adjudicación del presente contrato se realizará por procedimiento negociado con publicidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 169 y 178 del TRLCSP. 17. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o jurídicas que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP. La solvencia se acreditará y evaluará de acuerdo con los medios establecidos en la cláusula 18. Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder bastante otorgado al efecto. Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún miembro de la misma, deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Tanto en uno como en otro caso, al representante le afectan las causas de incapacidad para contratar citadas. Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del presente contrato. 18. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Las solicitudes de participación se presentarán en el Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Hernani en horario de apertura al público de las oficinas durante el plazo de CINCO (5) días NATURALES, contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca el referido anuncio en el perfil del contratante (www.hernani.net). En el supuesto de que el último día del plazo coincidiera en sábado, domingo o festivo, se trasladará al día siguiente hábil. Cada licitador no podrá presentar más de una solicitud de participación. No se podrá presentar ninguna solicitud de participación en unión temporal con otros si se ha efectuado individualmente, o figurar en más de una unión temporal. Las solicitudes presentadas con posterioridad al plazo fijado para su recepción no serán admitidas aunque conste que se entregaron en Correos antes de la finalización del plazo, salvo que se remita al Órgano de Contratación por telex, fax, telegrama o correo electrónico la justificación de la fecha de remisión de la solicitud de participación en el mismo día que se envió por correo. El envío del anuncio por correo electrónico se ajustará a lo establecido en cuanto a su validez en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Para participar, los licitadores deberán presentar un sobre cerrado en el que figurará la inscripción SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 8

9 DEL PROYECTO DE REFORMA DE VESTUARIOS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL En el sobre se indicará la denominación de la empresa, nombre y apellidos de quien firme la solicitud de participación y el carácter con que lo hace, debiendo estar el sobre también firmado. El referido sobre contendrá los siguientes documentos: a) Una solicitud firmada por el licitador o persona que le represente redactada conforme al siguiente modelo: D..., con domicilio en..., CP..., D.N.I. nº..., teléfono... e- mail... en nombre propio (o en representación de......, con domicilio en..., CP..., teléfono..., y D.N.I. o C.I.F (según se trate de persona física o jurídica) nº..., enterado del procedimiento negociado convocado por el Ayuntamiento de Hernani, y que tiene por objeto la contratación de las OBRAS DE., solicito ser admitido a la licitación e invitado a presentar oferta, en base a los requisitos de solvencia exigidos para la ejecución de la obra y que documentalmente acredito. En..., a...de...de 2015 Firma b) Documento nacional de identidad si el licitador actúa en nombre propio. En el caso de que se actúe en representación de otra persona o entidad, Documento Nacional de Identidad así como poder bastanteado. c) Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y número de identificación fiscal, cuando la inscripción fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, deberán acreditar su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. d) Declaración expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el artículo 60 del TRLCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, salvo que se aporten certificaciones acreditativas de estas dos últimas circunstancias (Anexo I). e) Acreditación de estar dado de alta en el I.A.E. en el epígrafe que corresponda al objeto del contrato, mediante presentación del alta, si se refiere al ejercicio corriente, o del último recibo del I.A.E. en los demás casos, acompañada en ambos supuestos de una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del referido impuesto. 9

10 f) Acreditación de la clasificación empresarial indicada en la clausula 5ª del pliego de condiciones técnicas ( indicado tambien en apartado C del cuadro anexo). Las empresas que se encuentren pendientes de clasificación deberán aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la clasificación mediante los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida g) En el caso de que varios empresarios acudan a la licitación constituyendo una Unión Temporal de Empresas, cada una de las que la componen deberá acreditar su capacidad y su solvencia conforme a lo establecido en los puntos anteriores, y, asimismo, aportar el compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios. Igualmente, indicarán en la proposición la parte del objeto que cada miembro de la UTE realizaría, con el fin de determinar y comprobar los requisitos de solvencia de todos ellos. h) Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. i) Documento indicando medio preferente para notificaciones (modelo anexo II) j) Deberán complementar su clasificación, aportando el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato, como minimo los siguientes medios humanos: - Un Jefe de Obra: Deberá acreditar una experiencia mínima de 5 años en la realización de trabajos similares al del objeto del contrato. Su dedicación al contrato será del 100%. - Un Encarga de obra: Deberá acreditar una experiencia mínima de 5 años en la realización de trabajos similares al del objeto del contrato. Su dedicación al contrato será del 100%. Nota: Las circunstancias señaladas en las anteriores letras b), c) y d) podrán acreditarse mediante una certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma Vasca, del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o mediante un certificado comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el art. 84 de la TRLCSP. En este caso, deberá acompañarse a la referida certificación una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. 19. SELECCIÓN DE EMPRESAS Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, la Mesa de Contratación examinará la documentación relativa a la capacidad y solvencia aportada por los interesados, otorgando en su caso un plazo de subsanación no superior a tres días hábiles, y solicitando, si fuera necesario, las aclaraciones o documentación complementaria a que se refiere el artículo 82 del TRLCSP. 10

11 El órgano de Contratación, una vez calificada la documentación presentada y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones observados, realizará una selección de las empresas que serán invitadas a presentar proposiciones, con arreglo a los criterios objetivos de solvencia que se determinan en la cláusula 18 del presente pliego. El número mínimo de empresas a las que se invitará a participar en el procedimiento no podrá ser inferior a tres, invitaciones que serán dirigidas mediante fax o correo electrónico. 20. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Las empresas invitadas deberán presentar un único sobre titulado PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REFORMA DE VESTUARIOS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL PLAZO de 15 DIAS NATURALES contados a partir del día siguiente que reciban la invitación, en el Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Hernani, hasta las horas. En el sobre se indicará la denominación de la empresa, nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, debiendo estar el sobre también firmado. El referido sobre contendrá los siguientes documentos: 20.1 Proposición económica ajustada al siguiente modelo: D...con domicilio en... CP..., D.N.I. nº..., teléfono... en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de..., con domicilio en... CP..., teléfono..., y D.N.I. o C.I.F.(según se trate de persona física o jurídica) nº...) recibida la invitación para participar en la contratación por procedimiento negociado con publicidad DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REFORMA DE VESTUARIOS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, declaro: 1º) Que me comprometo a su ejecución por el precio de % IVA...=... debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que el beneficio industrial del contratista. 2º) Que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad. 3º) Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. En..., a...de...de Firma 20.2 Memoria Técnica (ver clausula 7º del pliego técnico) 20.3 Propuesta de subcontratación (conforme a la clausula 8ª del pliego Técnico). 21. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Este contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado con publicidad. 11

12 La adjudicación se resolverá, previo análisis, y en su caso, negociación de los términos de las ofertas, teniendo en cuanta los criterio de valoración que se indican a continuación: Como consecuencia de la negociación, se podrán variar las proposiciones inicialmente presentadas, debiendo presentarse, por escrito. Criterios de valoración: Los indicados en el apartado F del cuadro Anexo. 22. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO A la vista de las proposiciones realizadas y concluidas, en su caso, las oportunas negociaciones, el expediente será estudiado por la Mesa de Contratación, quien elevará al órgano competente la propuesta de adjudicación provisional, en la que se concretarán y fijarán los términos definitivos del contrato. Asimismo, la Mesa de Contratación podrá requerir cuantos informes técnicos estime necesarios a los efectos de formular su propuesta de adjudicación El Órgano de Contratación acordará la adjudicación del contrato al ofertante que presente la oferta que resulte más ventajosa para la administración, en resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el art. 153 del TRLCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquellos, aunque el plazo para su remisión será de cinco días hábiles. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel, en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: - Aportar la justificación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que las certificaciones las hubiese aportado junto con la oferta, así como, en su caso, la documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se haya comprometido a adscribir a la ejecución del contrato. - Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. - Póliza de seguro de responsabilidad civil, y de Todo Riesgo de Construcción, previstas en el clausula. 9.h) del pliego - Cumplimentar lo previsto en el pliego de prevención de riesgos laborales. (ANEXO IV) - Constituir la garantía definitiva. Cuando no proceda la adjudicación por no cumplir éste adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una nueva adjudicación al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado anteriormente. Al amparo de lo previsto en el art. 155 del TRLCSP, en caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento de este procedimiento acordado por el órgano de contratación antes de la adjudicación, la compensación de los gastos que la licitación haya ocasionado a los licitadores será fijada por esta Administración previa audiencia y justificación de aquellos. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y 12

13 transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Transcurrido el plazo de 1 mes desde que dicha documentación quede a disposición de los/las interesados/as, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por las personas o empresas licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada. El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, debiendo el adjudicatario comparecer en el Ayuntamiento de Hernani para ello. III.- NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 23. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO El contrato que en base a este pliego se realice, tendrá carácter administrativo y en todo lo no previsto en él se estará a lo dispuesto en el TRLCSP, así como en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás normas que, en su caso, sean de aplicación a la contratación de las Administraciones Públicas. En caso de contradicción entre el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el resto de la documentación técnica unida al expediente, prevalecerá lo dispuesto en este Pliego. 24. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL En el caso de que la presente contratación implique el acceso a datos de carácter personal, el contratista deberá cumplir las obligaciones derivadas de la Disposición Adicional Trigésimo Primera de la LCSP, en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo. 25. JURISDICCION COMPETENTE Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se entenderán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, no obstante lo cual, las partes pueden acordar el sometimiento de sus litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la legislación vigente. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo prevista por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común OBLIGACION CONTRACTUAL ESENCIAL Los licitadores deberán aportar el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato, como minimo los siguientes medios humanos: - Un Jefe de Obra: Deberá acreditar una experiencia mínima de 5 años en la realización de trabajos similares al del objeto del contrato. Su dedicación al contrato será del 100%. - Un Encarga de obra: Deberá acreditar una experiencia mínima de 5 años en la realización de trabajos similares al del objeto del contrato. Su dedicación al contrato será del 100%. Este compromiso tendrá carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el art. 223.f, siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa de resolución del contrato. 13

14 Los medios indicados deberán ser mantenidos por el contratista durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Cualquier variación de los mismos deberá ser previa y expresamente aprobada por el Ayuntamiento de Hernani. En Hernani, marzo de

15 A) OBJETO DEL CONTRATO ANEXO La ejecución de las obras del proyecto de reforma de vestuarios y optimización de las instalaciones térmicas del polideportivo municipal, conforme al proyecto redactado por Z.M.Z. Asociados, S.L.P., excepto el capítulo 13-Equipamiento-. B) PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACION ,17 + IVA, TOTAL: ,36 (%21 VA incluido). C) DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA DEL LICITADOR Deberá acreditar la siguiente clasificación empresarial: Grupo: Subgrupo: Categoría: Grupo C todos e Grupo I 1 c Grupo I 6 b Grupo J 2 c Grupo J 4 b Grupo J 5 d Los licitadores deberán complementar su clasificación, aportando el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato, como minimo los siguientes medios humanos: - Un Jefe de Obra: Deberá acreditar una experiencia mínima de 5 años en la realización de trabajos similares al del objeto del contrato. Su dedicación al contrato será del 100%. - Un Encarga de obra: Deberá acreditar una experiencia mínima de 5 años en la realización de trabajos similares al del objeto del contrato. Su dedicación al contrato será del 100%. D) LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Las solicitudes de participación se presentarán en el Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Hernani en horario de apertura al público de las oficinas durante el plazo de 5 DIAS NATURALES, contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca el referido anuncio en el perfil del contratante (www.hernani.net). E) MESA DE CONTRATACION Si. F) CRITERIOS NEGOCIACIÓN La adjudicación del presente contrato se realizará por procedimiento negociado con publicidad. La adjudicación se resolverá, previo análisis, y en su caso, negociación de los términos de las ofertas, teniendo en cuanta los criterios de valoración que se indican a continuación: Como consecuencia de la negociación, se podrán variar las proposiciones inicialmente presentadas, debiendo presentarse, por escrito. 1.- Oferta económica: Hasta 50 puntos. 2.- Memoria técnica: Hasta 50 puntos. 15

16 1.- La valoración sobre la oferta económica se realizará de la siguiente forma: Se otorgará la máxima puntuación, 50 puntos, al licitador que realice la mejor oferta económica, al resto de las ofertas económicas se les realizará una baja de 1 punto por cada unidad de obra porcentual al alza respecto a la mejor oferta. En el supuesto de que la baja realizada sea inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas, la oferta obtendrá 0 puntos. 2.- La valoración de la Memoria Técnica se efectuará de la siguiente forma: El licitador deberá presentar una Memoria Técnica, debidamente paginada, con su índice correspondiente en el que, de forma enumerada se recojan aquellos aspectos que serán objeto de valoración, cuyo contenido será suficiente para calibrar el alcance y contenido de las obras a realizar. La Memoria no podrá sobrepasar los 20 folios tamaño DIN A-4, escritos a una cara con letra Arial 10. Serán EXCLUIDAS del procedimiento de adjudicación del contrato las propuestas con documentación que sobrepase el tamaño indicado. La valoración se efectuará de la siguiente forma: Memoria (máximo 10 hojas DIN A4, tamaño de la letra 10), puntuación máxima 25 puntos. Deberá incluir: Desarrollo y descripción de las fases de obra, las dificultades más significativas, la forma de ejecución de las obras y cuantos aspectos se consideren de interés para su valoración en este apartado Un plan de trabajo con estimación de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones preparatorias. En dicho plan de trabajo se deberán respetar los plazos de obligado cumplimiento indicados en la cláusula 9ª de este pliego. 7.2-Análisis de los problemas (máximo 10 hojas DIN A4, tamaño de la letra 10), puntuación máxima 25 puntos. Análisis de los problemas que la ejecución de la obra pueda provocar al personal, usuarios e instalaciones del Polideportivo, vecinos, peatones, circulación, aparcamientos, mobiliario urbano etc y propuestas para minimizar estos problemas. El licitador deberá presentar un estudio recogiendo las medidas reglamentarias de señalización vertical y/o horizontal, carteles informativos y rótulos indicadores que garanticen en todo momento la seguridad del personal y los usuarios del Polideportivo, peatones, vehículos y del propio personal de la obra. Asimismo, el texto de las señales que debe instalar el contratista para indicar y establecer las medidas de protección de la obra, tanto en euskara como en castellano Las ofertas que no superen una puntuación mínima de 25 puntos en la memoria técnica serán excluidas de la licitación. G) PLAZO DE EJECUCION El plazo total de ejecución de las obras objeto de la presente contratación será de TRECE( 13 ) SEMANAS (del 15 de junio de 2015 a 14 de septiembre de 2015). Serán plazos de obligado cumplimiento (plazos parciales) los indicados en la cláusula 9 del pliego de condiciones técnicas H) GARANTIA DEFINITIVA Y PLAZO DE GARANTIA 16

17 Garantía definitiva: por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. Plazo de garantía: 1 Año ANEXO I Modelo de declaración responsable [Cuando se trata de persona natural o física] D/Dª..., mayor de edad, con D.N.I. nº...y domicilio en [Tel... Fax...] declara que está facultado/a para contratar con la Administración Pública, ya que teniendo plena capacidad de obrar, no se halla incurso/a en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP. En particular, declara expresamente no haber sido sancionado/a con carácter firme por infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 c) del TRLCSP. Asimismo, declara hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, con el alcance que previenen los artículos 13 y 14 del RGLCAP (RD 1098/2001, 12 de octubre). estar dado de alta en el impuesto sobre actividades económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. [Lugar, fecha y firma] [Cuando se trata de Sociedad o Persona Jurídica] D/Dª..., mayor de edad, con D.N.I. nº... y domicilio en... en representación de..., con N.I.F.... y domicilio social en [Tel... Fax...] declara que tanto él/ella como la empresa a la que representa están facultados/as para contratar con la Administración Pública, ya que teniendo plena capacidad de obrar, no se hallan incursos/as en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP. En particular, declara expresamente no haber sido sancionado/a con carácter firme por infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 c) del TRLCSP. Asimismo, declara hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, con el alcance que previenen los artículos 13 y 14 del RGLCAP (RD 1098/2001, 12 de octubre). estar dado de alta en el impuesto sobre actividades económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 17

18 [Lugar, fecha y firma] ANEXO II Anexo a incluir en el sobre: MEDIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES... D./Dña...., mayor de edad, con DNI nº...actuando en nombre propio o en representación de la(s) empresa(s)..., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la LRJAP-PAC, señala medio como preferente a efectos de cualquier notificación que el Ayuntamiento de Hernani deba realizar con motivo de esta licitación (título.:...) el siguiente: Correo Electrónico:. Se indican, además, lo siguientes datos: Teléfono(s):.. Fax:... Dirección postal:. (Empresas) NIF de la(s) enpresa(s) IFK:. (Personas físicas) DNI del licitador:... Nota: La dirección de correo electrónico será totalmente válida para las notificaciones....en..a de..de 2014 Fdo: 18

19 2. ANEXO III ENPRESEK LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOARI BURUZ BETE BEHARREKO BALDINTZA-AGIRIA, PROZEDURA IREKIA, PROZEDURA MURRIZTUA, PROZEDURA NEGOZIATUA EDO LEHIA-ELKARRIZKETA BIDEZKO OBRA KONTRATUETARAKO. PLIEGO DE CONDICIONES PARA EMPRESAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA CONTRATOS DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO, PROCEDIMIENTO NEGOCIADO Y DIALOGO COMPETITIVO Baldintza agiri honen helburua hau da: Hernaniko Udalaren zentroetan edo, beste zentro batzuetan baina Hernaniko Udalaren kontura, lan egite aldera prozedura ireki bidez, prozedura murriztu bidez, prozedura negoziatu bidez edo lehia-elkarrizketa bidez esleitzen diren obra guztietako kontratistek laneko arriskuak prebenitzeko gaiaren inguruan bete beharreko obligazioak finkatzea. Baldintza agiri hau administrazioko kontratuarekin batera joango da eta orri bakoitzaren bi aldeetan sinatua egongo da. Enpresa kontratistak lan arloan, gizarte segurtasun arloan eta laneko arriskuen prebentzio arloan indarrean dauden xedapenak bete behar ditu, eta bereziki hauek: 1.- Egin beharreko lanak lan-ordenantza edo lanhitzarmenen baten baitan egitekoak baldin badira, enpresa kontratistak dagokion lan-ordenantzan edo lan-hitzarmenean ezarritakoak bete behar ditu. 2.- Enpresak kontratistak hartu beharreko neurriak hartu behar ditu langileen bizitzan, osotasun fisikoan nahiz osasunean eragin dezaketen arriskuei aurre hartzeko. 3.- Horrez gain, indarrean dagoen araudiak laneko arriskuen prebentzioari buruz ezartzen dituen betebeharrak ere beteko ditu. El presente PLIEGO DE CONDICIONES tiene por objeto fijar las obligaciones que en materia de Prevención de Riesgos Laborales deben de cumplir los contratistas de todas las obras adjudicadas por procedimiento abierto, procedimiento restringido, procedimiento negociado y dialogo competitivo y que realicen su actividad en centros de Hernaniko Udala o en otros centros cuando actúan por cuenta del Hernaniko Udala. El presente PLIEGO se anexará al contrato administrativo y firmado por ambas partes en cada una de sus hojas. La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales, y en particular: 1.- Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo, la empresa contratista está obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laborales y convenio colectivo correspondiente. 2.- La empresas contratista adoptará cuantas medidas de prevención de riesgos laborales fueren de pertinente obligación o necesarias en orden a una adecuada prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras. 3.- Cumplirá, así mismo, las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente. I. JAKINARAZTEKO BETEBEHARRA Eskaintza-fasea Kontratistak honako hau jakinarazi beharra dauka eskaintzan: I. DEBER DE COMUNICACIÓN. Fase de oferta El contratista viene obligado a comunicar en su oferta: Sektore Publikoko kontratuaren urriaren 30eko 30/2007 Legearen Testu Bategina den azaroaren 14ko 3/2011ko Errege Dekretu Legegilearen 60. artikuluaren arabera administrazioarekin kontratatzeko debeku pean ez dagoela dioen Declaración responsable de que no está incurso en prohibición de contratar con la Administración, conforme al artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 19

20 adierazpen arduratsua, espresuki artikulu horren 1.c) atala aipatuz, hau da, lan arriskuen prebentzioaren alorrean arau hauste oso larria egiteagatik zigor irmorik jaso ez duela. Público, con expresa referencia al punto 1, letra c) del citado artículo, relativa a no haber sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales Honako hauek bermatzeko zinpeko aitorpena: Declaración jurada de: Badaukala Prebentzio Plana, Lan-Arriskuen Prebentziorako Legean eta haren garapenerako xedapenetan ezarritakoaren araberakoa. Hernaniko Udalaren instalazioetan lan egingo duten langileen lanpostuetako Arriskuen Ebaluazioa egina daukala, eta arriskuak saihesteko prebentzio eta babes neurriak badauzkala. Enpresaren langileek gure instalazioetan egin beharreko lanen ondorioz Hernaniko Udaleko edo beste enpresetako langileei eragin diezaieketen arriskurik sortuz gero, horien berri emango duela. Enpresa kontratistak Hernaniko Udalean lan egingo duten bere langileei lanpostuaren arrisku orokor eta zehatzei buruzko formazioa eta informazioa emango diela. Enpresak bere langileei lan zentroko arriskuei eta hartu beharreko neurriei buruzko informazioa emango diela, eta larrialdietan egin beharrekoari buruzkoa. Hori guztia, Hernaniko Udalak emango dion informazioan oinarrituta. Enpresak langileei beren lana egiteko behar dituzten babes kolektiboko neurriak eta norbera babesteko ekipoak emango dizkiela, bai eta lan ekipoak eta produktuak ere, behar bezala ziurtatuak eta indarrean dagoen legediaren araberakoak. Kontratistaren kargu lan egingo duten langile guztiek, beren lana egiteko beharrezkoa den gaitasuna izango dutela, eta, hala behar izanez gero, ziurtagiri ofizialak eguneratuak dituztela. Enpresa kontratistak bere kargura dituen langileen osasun azterketak egin dituela, ezarritako protokolo medikuekin eta arrisku espezifikoen arabera. Kontratistak Hernaniko Udaleko lan zentroan egon beharreko errekurtso prebentiboak izendatuko dituela, behar baldin bada, Lan Arriskuen Prebentziorako 31/1995 Legearen esparru arau earen erreformarako 54/203 Legeak ezartzen duenaren arabera eta 39/1997 ED-ak eta horren aldaketa dakarren 604/2006 ED-ak Disponer de un Plan de Prevención acorde a lo dispuesto en la ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus disposiciones de desarrollo. Disponer de la Evaluación de Riesgos de los puestos de trabajo a desarrollar por los trabajadores de dicha empresa en las instalaciones de Hernaniko Udala, así como las medidas de prevención y protección necesarias para evitar dichos riesgos. Que informará respecto a los posibles riesgos que afecten al personal de Hernaniko Udala o a personal de otras empresas concurrentes como consecuencia de las operaciones o trabajos que haya de realizar su personal en nuestras instalaciones. Que la empresa formará e informará al personal que llevará a cabo las actividades en Hernaniko Udala de los riesgos generales y específicos de su puesto de trabajo. Que la empresa suministrará al personal que llevará a cabo dichas actividades, la información sobre los riesgos del centro de trabajo y medidas preventivas, como las actuaciones en caso de emergencia, proporcionada por Hernaniko Udala. Que la empresa proporcionará a su personal tanto las medidas de protección colectiva, como los Equipos de Protección Individual (EPIs) necesarios para desarrollar sus tareas, así como los equipos de trabajo y productos, debidamente certificados y todo ello conforme a las exigencias legales y en vigor. Que todo el personal que vaya a realizar trabajos por parte del contratista, tendrá la cualificación adecuada para ello, contando, si procede, con los certificados oficiales debidamente actualizados Que la empresa ha realizado la Vigilancia de la Salud del personal a su cargo, conforme a los protocolos sanitarios establecidos y en función de los riesgos específicos. Que la empresa designará los recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo de Hernaniko Udala, cuando sea necesario conforme establece la Ley 54/203 de reforma del marco normativo de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y RD 39/1997 y su posterior modificación por el RD 604/

Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla)

Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE OBRAS. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 1. Objeto del contrato. El contrato tendrá por objeto la ejecución de la obra denominada

Más detalles

Modelo de Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras. Procedimiento negociado sin publicidad.

Modelo de Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras. Procedimiento negociado sin publicidad. Modelo de Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras. Procedimiento negociado sin publicidad. 1. Objeto del contrato. El contrato tendrá por objeto la ejecución de la obra

Más detalles

2. Las materias informáticas a que se refiere el contrato se dividen por lotes formativos con el siguiente desglose:

2. Las materias informáticas a que se refiere el contrato se dividen por lotes formativos con el siguiente desglose: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD: Impartición en el CIME de planes formativos en materia informática. I.- CONTENIDO

Más detalles

I. OBJETO, PLAZO Y REGIMEN JURIDICO

I. OBJETO, PLAZO Y REGIMEN JURIDICO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, DE CUATRO VEHÍCULOS TIPO FURGONETAS MIXTAS, PARA EL AYUNTAMIENTO DE BAZA,

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP 1. ORGANO DE CONTRATACION De acuerdo con el Manual de Contratación

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT Nº EXPEDIENTE: 130002

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT Nº EXPEDIENTE: 130002 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT Nº EXPEDIENTE: 130002 1 - OBJETO DEL CONTRATO: Mantenimiento de las licencias corporativas y soporte

Más detalles

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES Las propuestas se presentarán en TRES (3) SOBRES independientes, debidamente cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, con indicación

Más detalles

RECUPERACION URBANA Y DOTACION DE APARCAMIENTOS EN TRAVESIA RESIDENCIAL DE SODUPE (ZERIBAI-URRESTIETA-IORGI)

RECUPERACION URBANA Y DOTACION DE APARCAMIENTOS EN TRAVESIA RESIDENCIAL DE SODUPE (ZERIBAI-URRESTIETA-IORGI) Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras de RECUPERACION URBANA Y DOTACION DE APARCAMIENTOS EN TRAVESIA RESIDENCIAL DE SODUPE (ZERIBAI-URRESTIETA-IORGI) Procedimiento negociado

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA REPARACIÓN TEJADO EDIFICIO MUNICIPAL UNIVERSIDAD POPULAR

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA REPARACIÓN TEJADO EDIFICIO MUNICIPAL UNIVERSIDAD POPULAR PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA REPARACIÓN TEJADO EDIFICIO MUNICIPAL UNIVERSIDAD POPULAR CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del contrato

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FIIAPP 2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FIIAPP 2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FIIAPP 1. ORGANO DE CONTRATACION Según el Manual de Contratación de la FIIAPP, aprobado por su Patronato, el

Más detalles

El contrato podrá prorrogarse, de forma expresa, antes de la finalización del mismo con una duración máxima, prórrogas incluidas, de 4 años.

El contrato podrá prorrogarse, de forma expresa, antes de la finalización del mismo con una duración máxima, prórrogas incluidas, de 4 años. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS DE CASTELLANO A VASCUENCE Y VICEVERSA PARA LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA 1. OBJETO DEL CONTRATO Es objeto

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 1. ANTECEDENTES La FIIAPP es una fundación del sector público estatal cuyas actividades,

Más detalles

España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S 109-198486. Anuncio de licitación.

España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S 109-198486. Anuncio de licitación. 1/6 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198486-2015:text:es:html España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Nº EXPTE: C/998 I. CONTENIDO DEL CONTRATO 1. OBJETO DEL CONTRATO Los contratos que en base al

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. I: CONTENIDO DEL CONTRATO 1. OBJETO DEL CONTRATO. El contrato tiene por objeto

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 13seA1 Tipo contrato: servicios Procedimiento: Abierto Presupuesto estimado del contrato:120.185,00 21% IVA: 25.238,85 uros Importe total: 145.423,85 uros Duración

Más detalles

2) TIPO DE LICITACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

2) TIPO DE LICITACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN PARA ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Más detalles

PROMOCIÓN Y TURISMO. SERVICIO contrato: Forma de adjudicación: Negociado SIN Publicidad (cuantía inferior a 60.000,00 )

PROMOCIÓN Y TURISMO. SERVICIO contrato: Forma de adjudicación: Negociado SIN Publicidad (cuantía inferior a 60.000,00 ) SECRETARIA GENERAL SECCIÓN DE PATRIMONIO Negociado de Compras PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Servicio proponente: PROMOCIÓN Y TURISMO Número de

Más detalles

1.1 El objeto del contrato es la prestación del servicio de gestión de las cuentas corrientes que a continuación se detallan:

1.1 El objeto del contrato es la prestación del servicio de gestión de las cuentas corrientes que a continuación se detallan: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BANCARIOS DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD (CJE) MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 1. OBJETO DEL CONTRATO

Más detalles

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 1.- OBJETO. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES El contrato a que se refiere el presente Pliego, tiene por objeto la contratación del

Más detalles

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS EXPTE. ARTS 2/09 VALENCIA

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS EXPTE. ARTS 2/09 VALENCIA PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE: SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA EXPTE. ARTS

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATO DE SUMINISTROS.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATO DE SUMINISTROS. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATO DE SUMINISTROS. 1 INDICE 1.- Objeto y régimen jurídico. 2.- Presupuesto, existencia de crédito, impuestos y revisión

Más detalles

Nº EXP. 076/2013/N2/AT

Nº EXP. 076/2013/N2/AT PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGUIMIENTO AUDIOVISUAL DEL DESMANTELAMIENTO DE LOS VIADUCTOS DE SABINO ARANA Nº EXP. 076/2013/N2/AT INDICE 1. OBJETO GENERAL

Más detalles

Concejalía de Administración General Departamento de Contratación y Patrimonio

Concejalía de Administración General Departamento de Contratación y Patrimonio Seguro RC PLIEGO DE CONDICIONES DE CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, EN TRÁMITACIÓN ORDINARIA, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL

Más detalles

ANEXO I IVA 436.079,34

ANEXO I IVA 436.079,34 ANEXO I 1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. Objeto del contrato:contratar la puesta a disposición del Ayuntamiento de una plataforma digital web, en funcionamiento, estructurada en secciones que

Más detalles

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL LAS PALMAS Expediente nº: P.ABIERTO 2/2013 Aplicación Presupuestaria:19.101.251M.227.01 HOJA-RESUMEN DEL

Más detalles

II.- CONTENIDO DEL CONTRATO

II.- CONTENIDO DEL CONTRATO AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN Plaza del Ayuntamiento s/n. 23400 ÚBEDA Tfno. 953750440. Ext. 184 Fax. 953750770 ubeda_patri@terra.es PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HA

Más detalles

ARTÍCULO 3.- Se exime la prestación de garantía provisional y definitiva.

ARTÍCULO 3.- Se exime la prestación de garantía provisional y definitiva. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EL SERVICIO DE GESTION E IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE HORMIGÓN IMPRESO EN UN MUNICIPIO DE LA

Más detalles

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CONTRATO DE OBRAS Tramitación Ordinaria PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CONTRATO DE OBRAS Tramitación Ordinaria PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CONTRATO DE OBRAS Tramitación Ordinaria PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS POR

Más detalles

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES Las propuestas se presentarán en TRES (3) SOBRES independientes, debidamente cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, con indicación

Más detalles

PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL

PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación Constituye el objeto del contrato la enajenación por este Ayuntamiento mediante enajenación

Más detalles

pliego para contratación de obras promoción 32 vps en vejer de la frontera

pliego para contratación de obras promoción 32 vps en vejer de la frontera 1. IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR Persona Física Apellidos Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico Persona Jurídica Nombre Dirección CIF Teléfono Correo Electrónico Representante Apellidos Nombre Dirección

Más detalles

CAPÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES... 3. 1. Régimen jurídico... 3. 2. Objeto del contrato... 3. 3. Canon a abonar al Ayuntamiento...

CAPÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES... 3. 1. Régimen jurídico... 3. 2. Objeto del contrato... 3. 3. Canon a abonar al Ayuntamiento... PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE UNA PARCELA DE DOMINIO PÚBLICO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA, CON LA FINALIDAD DE

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO ARTÍCULO 1.-OBJETO DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS... 1 ARTÍCULO 2.-FUNCIONES DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS.... 2 ARTÍCULO

Más detalles

195/2008/00064 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO

195/2008/00064 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO 195/2008/00064 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DENOMINADO: DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE DE FERRETERÍA CON DESTINO AL SAMUR PROTECCIÓN CIVIL,

Más detalles

2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PAÍS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN HAITÍ (2009-2014) REFERENCIA: AT/0230/15 1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Más detalles

OBJETO DEL CONTRATO CLAUSULA 1. El presente Pliego tiene por objeto la contratación de la adquisición de

OBJETO DEL CONTRATO CLAUSULA 1. El presente Pliego tiene por objeto la contratación de la adquisición de Sumal Gestión Tributaria Diputación de Alicante PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE ORDENADORES PERSONALES DE SOBREMESA CON DESTINO A LAS OFICINAS

Más detalles

I.2. La prestación se ajustará a las condiciones figuradas en este Pliego y en la Memoria Valorada, que forma parte integrante del mismo.

I.2. La prestación se ajustará a las condiciones figuradas en este Pliego y en la Memoria Valorada, que forma parte integrante del mismo. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL PINATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO.

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN Ref. CP/AL-2013/64 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE CALEFACCIÓN

Más detalles

Art. 2. Condiciones Técnicas.

Art. 2. Condiciones Técnicas. Pág 1 de 13 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DEL SERVICIO DE TAREAS AUXILIARES DE

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA /refª: 211096 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, TRAMITACION ORDINARIA, DE LA UNIFICACIÓN

Más detalles

El objeto del contrato es la contratación de la póliza de responsabilidad civil y patrimonial.

El objeto del contrato es la contratación de la póliza de responsabilidad civil y patrimonial. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL

Más detalles

Concejalía de Administración General Departamento de Contratación y Patrimonio

Concejalía de Administración General Departamento de Contratación y Patrimonio Impresión, fotocopiado y escaneado PLIEGO DE CONDICIONES DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, EN TRAMITACIÓN ORDINARIA, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE

Más detalles

CARÁTULA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Expediente nº: GLEA-AVCD-PA-001/2014 Tipo de contrato: Servicios Procedimiento: Abierto

CARÁTULA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Expediente nº: GLEA-AVCD-PA-001/2014 Tipo de contrato: Servicios Procedimiento: Abierto CARÁTULA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Expediente nº: GLEA-AVCD-PA-001/2014 Tipo de contrato: Servicios Procedimiento: Abierto I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN. 1.- OBJETO DEL

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 12seA39 Tipo contrato: servicios Procedimiento: Abierto MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE

Más detalles

Concejalía de Administración General Departamento de Contratación y Patrimonio

Concejalía de Administración General Departamento de Contratación y Patrimonio Plataforma CPD PLIEGO DE CONDICIONES DE CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, EN TRAMITACIÓN ORDINARIA, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA

Más detalles

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES Las propuestas se presentarán en TRES (3) SOBRES independientes, debidamente cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, con indicación

Más detalles

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE 1. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN El objeto de las presentes instrucciones internas en materia de contratación (en delante, las IIC o las Instrucciones, indistintamente)

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 1 ÍNDICE CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 1. INTRODUCCIÓN 2. NATURALEZA JURÍDICA DEL CENTRE

Más detalles

2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA FIIAPP EN C/ BEATRIZ DE BOBADILLA 18, PLANTA 3ª MÓDULO A EN MADRID. 1. ORGANO DE CONTRATACION Según el Manual

Más detalles

CONTRATACIÓN : SUMINISTRO TRAMITACIÓN: ORDINARIA PROCEDIMIENTO: ABIERTO

CONTRATACIÓN : SUMINISTRO TRAMITACIÓN: ORDINARIA PROCEDIMIENTO: ABIERTO CONTRATACIÓN : SUMINISTRO TRAMITACIÓN: ORDINARIA PROCEDIMIENTO: ABIERTO FORMA: CONCURSO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA ADJUDICAR EL SUMINISTRO DE UN CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR

Más detalles

ANEXO I. del Suministro, montaje y desmontaje de butacas para el Teatro Alameda.

ANEXO I. del Suministro, montaje y desmontaje de butacas para el Teatro Alameda. ANEXO I 1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO Expte. nº:..237/13... Objeto contrato: del Suministro, montaje y desmontaje de butacas para el Teatro Alameda. Código CPV: 39111200-5 División en lotes:

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA 1. INTRODUCCIÓN Mediante convenio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU),

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO PRIVADO DE SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD PERMANENTE PARA LOS EMPLEADOS DE CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO PRIVADO DE SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD PERMANENTE PARA LOS EMPLEADOS DE CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO PRIVADO DE SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD PERMANENTE PARA LOS EMPLEADOS DE CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN RADIO AUTONOMICA DE ARAGON SA TELEVISION AUTONOMICA DE

Más detalles

MODELO-TIPO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

MODELO-TIPO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Excmo. Ayuntamiento de Salamanca V/16-5-11 PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CONTRATO DE OBRAS Tramitación Ordinaria MODELO-TIPO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 1 MODELO-TIPO DE

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE CONDICIONES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N2522 PARA LA ADQUISICIÓN DE 15 COMPRESORES para los coches SCANIA Ref. Scania 1745702 Ref. Knorr K009403000 (C/03002897) Página 1 PLIEGO DE CONDICIONES

Más detalles

EMT - VALENCIA NOVIEMBRE

EMT - VALENCIA NOVIEMBRE ES- 21.173 PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN PARA LAS TRES INSTALACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO 1.1 ÓRGANO AL QUE INTERESA CELEBRARLO: Tribunal Constitucional 1.2 NÚMERO DEL EXPEDIENTE:

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE SERVIR DE BASE AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING OFICIAL EN EL CIRCUITO DE VELOCIDAD DE JEREZ.

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE SERVIR DE BASE AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING OFICIAL EN EL CIRCUITO DE VELOCIDAD DE JEREZ. PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE SERVIR DE BASE AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING OFICIAL EN EL CIRCUITO DE VELOCIDAD DE JEREZ. Durante las actividades y eventos celebrados en el circuito

Más detalles

El expediente se declara de tramitación urgente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre.

El expediente se declara de tramitación urgente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA : DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS TELEMÁTICOS EN LA PLATAFORMA

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 14suA3 Tipo contrato: suministro Procedimiento: Abierto Presupuesto Total/año sin IVA: 62.479,34 IVA : 13.120,66 Presupuesto total Año IVA incluido:75.600,00 Presupuesto

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas i DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA c/ Fernando el Católico, 20 21003 HUELVA Tlfno.: 959 49 47 56 Fax: 959 49 47 40 jbarahona@diphuelva.org http://www.diphuelva.es/ Pliego de Cláusulas Administrativas ELABORACIÓN

Más detalles

La concesión tiene la naturaleza de contrato administrativo especial. 2. Criterios que han de servir de base a la licitación.

La concesión tiene la naturaleza de contrato administrativo especial. 2. Criterios que han de servir de base a la licitación. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO Y SAUNA UBICADOS EN LA PLANTA BAJA DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS I DE ESTA CIUDAD. 1.

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES P A R T I C U L A R E S PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE RECEPCION 2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

PLIEGO DE CONDICIONES P A R T I C U L A R E S PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE RECEPCION 2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE PLIEGO DE CONDICIONES P A R T I C U L A R E S PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE RECEPCION 1. ORGANO DE CONTRATACION Según el Manual de Contratación de la FIIAPP, aprobado por su Patronato, el órgano

Más detalles

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO OBRA: INSTALACION DE ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES Expte.- 28/2010 CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO NÚMERO DE EXPEDIENTE: 28/2010

Más detalles

El desconocimiento de estas disposiciones y de las cláusulas y anexos de los pliegos no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

El desconocimiento de estas disposiciones y de las cláusulas y anexos de los pliegos no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA, DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 SERVIDORES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN

Más detalles

Vehículo: IVECO CC100E2W XEITO II Matrícula: 4977 GHC Fecha de matriculación: 21 de agosto de 2.008 Cilindrada: (cm3): 5.880

Vehículo: IVECO CC100E2W XEITO II Matrícula: 4977 GHC Fecha de matriculación: 21 de agosto de 2.008 Cilindrada: (cm3): 5.880 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, JUNTO CON EL PLIEGO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN, HAN DE REGIR EN LA SUBASTA PARA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE

Más detalles

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE OBRAS.

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE OBRAS. MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE OBRAS. Procedimiento negociado con publicidad. 1. Objeto del contrato. El contrato tendrá por objeto la ejecución de la obra

Más detalles

1.1 Descripción y necesidades administrativas a satisfacer:

1.1 Descripción y necesidades administrativas a satisfacer: PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA DIRECCION DEPORTIVA, GESTION ADMINISTRATIVA y EXPLOTACIÓN DE LA ESCUELA DE TENIS - PADEL DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID PERFIL DE CONTRATANTE Con el fin

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA Ref. BP/AL-2014/464 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Más detalles

Las licencias de software Microsoft Exchange Server 2013, objeto del contrato son las siguientes:

Las licencias de software Microsoft Exchange Server 2013, objeto del contrato son las siguientes: PLIEGO DE CONDICIONES ESENCIALES PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA, DEL SUMINISTRO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EXCHANGE SERVER 2013 PARA

Más detalles

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS D. Juan María Ruiz Palacios, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Torreblascopedro (Jaén), HACE SABER: De conformidad con el acuerdo de la Junta de

Más detalles

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Ayuntamiento de BAENA Provincia de CORDOBA Año 20 15 Núm. SERV-02/2015 CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD P L I E G O de cláusulas

Más detalles

Ayuntamiento de Jerez Política Fiscal y Financiera Contratación

Ayuntamiento de Jerez Política Fiscal y Financiera Contratación PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO DE VEHICULOS POR LOTES MEDIANTE RENTING PARA

Más detalles

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIAS DE MICROSOFT DYNAMICS AX

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIAS DE MICROSOFT DYNAMICS AX DOCUMENTO DE CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIAS DE MICROSOFT DYNAMICS AX (Expediente DSC/339/12) 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y FORMA DE

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA) PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RE- GIRA LA ENAJENACIÓN DE UNA PARCELA DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITA ENTRE PLAZA DE SAN FRANCISCO Y C/ CINEMA 1.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO. El contrato

Más detalles

PLIEGO DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE FERIA DE ZARAGOZA

PLIEGO DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE FERIA DE ZARAGOZA PLIEGO DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE FERIA DE ZARAGOZA INDICE 1. Objeto y Naturaleza del Contrato 2. Forma de Adjudicación y Fase de Licitación 3. Adjudicación 4. Desarrollo

Más detalles

Contratación suministro e instalación de suelo técnico en planta primera del edificio Los Relojes.

Contratación suministro e instalación de suelo técnico en planta primera del edificio Los Relojes. Página 1 de 6 Características del trabajo 1.- OBJETO DEL CONTRATO Descripción del objeto: Contratación suministro e planta primera del edificio Los Relojes. Las unidades que conformaran el pedido serán

Más detalles

Las facturas mensuales se corresponderán con una doceava parte del precio anual del servicio ofertado.

Las facturas mensuales se corresponderán con una doceava parte del precio anual del servicio ofertado. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA DE CONTENEDORES EN EL MUNICIPIO

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ÍNDICE. I. OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO... 4 CLÁUSULA 1ª. Objeto... 4

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ÍNDICE. I. OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO... 4 CLÁUSULA 1ª. Objeto... 4 PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS PARA LA SEDE ELECTRÓNICA DEL SENADO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Más detalles

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO PRIVADO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS 1.-

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA FUNDACIÓN RESIDENCIA

Más detalles

Servicio de Contratación y Patrimonio. Anexos para la Licitación del Expte.: 2015/000027 ANEXOS II IX

Servicio de Contratación y Patrimonio. Anexos para la Licitación del Expte.: 2015/000027 ANEXOS II IX ANEXOS II IX ANEXO II: SOBRE 1 CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Anexo II A: Solvencia económica y financiera. Anexo II B: Declaración responsable de tener capacidad para contratar. Anexo II C: Certificación

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN Pliego de Cláusulas Administrativas c/ Fernando el Católico, 20 21003 HUELVA Tlfno.: 959 49 47 56 Fax: 959 49 47 40 jbarahona@diphuelva.org http://www.diphuelva.es/ REALIZACIÓN

Más detalles

AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF (VALENCIA) C.I.F. P-4621100I - C/ JAUME I, 2 - C.P. 46666 - TEL. 96258 60 05 FAX: 96297 90 89

AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF (VALENCIA) C.I.F. P-4621100I - C/ JAUME I, 2 - C.P. 46666 - TEL. 96258 60 05 FAX: 96297 90 89 Año 2014. Núm. 1. P L I E G O de cláusulas administrativas particulares por el que se rige la contratación de obras mediante procedimiento negociado sin publicidad, según lo dispuesto en el texto refundido

Más detalles

Expediente nº: P.A. 1/2013 Aplicación Presupuestaria: 251M 227.01

Expediente nº: P.A. 1/2013 Aplicación Presupuestaria: 251M 227.01 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA Expediente nº: P.A. 1/2013 Aplicación Presupuestaria: 251M 227.01 HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS

Más detalles

En los bienes objeto del suministro concurren las características del artículo 9 TRLCSP.

En los bienes objeto del suministro concurren las características del artículo 9 TRLCSP. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENTING SIN OPCION DE COMPRA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS MILTIFUNCIONAL

Más detalles

Expediente nº: 06-500-14

Expediente nº: 06-500-14 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Expediente nº: 06-500-14 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: Abierto I.- CARACTERÍSTICAS DE LA

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD TRAMITACIÓN: ORDINARIA ADJUDICACIÓN: EXCLUSIVIDAD POR RAZONES TÉCNICAS CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

Más detalles

CPA: 63.30.1 Servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupo, servicios de orientación turística.

CPA: 63.30.1 Servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupo, servicios de orientación turística. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA REGULACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES EN EL. 1. Objeto del contrato. El objeto de este pliego de cláusulas administrativas particulares

Más detalles

I. CONTENIDO DEL CONTRATO

I. CONTENIDO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (REGULACIÓN ARMONIZADA) I. CONTENIDO DEL CONTRATO

Más detalles

APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EMUMASA EL 02 DE JUNIO DE 2.010

APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EMUMASA EL 02 DE JUNIO DE 2.010 PLIEGO DE CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA VENTA DE UN SOLAR EDIFICABLE PROPIEDAD DE EMPRESA MUNICIPAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE S.A. - EMUMASA, SITUADA EN EL SECTOR RESIDENCIAL UREÑA DE DAIMIEL

Más detalles

1. OBJETO 2. REGULACIÓN JURÍDICA

1. OBJETO 2. REGULACIÓN JURÍDICA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING TURÍSTICO Y COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD

Más detalles

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: OBRAS DE RECONSTRUCCION DE VASO DE PISCINA Y ENTORNOS EN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CONCEPCION A ADJUDICAR

Más detalles

Pliego de condiciones administrativas para el servicio de asesoramiento técnico en materia de mantenimiento de la flota de autobuses de la EMT- Palma.

Pliego de condiciones administrativas para el servicio de asesoramiento técnico en materia de mantenimiento de la flota de autobuses de la EMT- Palma. Pliego de condiciones administrativas para el servicio de asesoramiento técnico en materia de mantenimiento de la flota de autobuses de la EMT- Palma. Junio de 2009 1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

Más detalles

AJUNTAMENT DE XIRIVELLA Àrea de Secretaria Servei de Contractació i Règim Jurídic Negociat d Actes

AJUNTAMENT DE XIRIVELLA Àrea de Secretaria Servei de Contractació i Règim Jurídic Negociat d Actes PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACION, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, DEL SERVICIO DE MONITORAJE DE FUTBOL SALA PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES I.- OBJETO DEL CONTRATO.-

Más detalles

PDF creado con la versión de prueba de pdffactory Pro www.specsyssoft.com/fineprint/home.htm

PDF creado con la versión de prueba de pdffactory Pro www.specsyssoft.com/fineprint/home.htm E.M.T.-PALMA: Sistemas de Clasificación para la adquisición de Gasóleo-A. (Contrato de suministro) 1. Datos de la Entidad adjudicadora: Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca S.A.

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE LAS OBRAS CENTRO DE DIA Y UNIDAD DE RESPIRO EDIFICIO ELAIA PROCEDIMIENTO ABIERTO.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE LAS OBRAS CENTRO DE DIA Y UNIDAD DE RESPIRO EDIFICIO ELAIA PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE LAS OBRAS CENTRO DE DIA Y UNIDAD DE RESPIRO EDIFICIO ELAIA PROCEDIMIENTO ABIERTO. 1. Objeto del contrato. El contrato tendrá por objeto

Más detalles

El canon será abonado al Ayuntamiento en los diez primeros días de cada mes durante todo el periodo en que dure la concesión.

El canon será abonado al Ayuntamiento en los diez primeros días de cada mes durante todo el periodo en que dure la concesión. PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL BAR DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MARURI-JATABE 1.- OBJETO Constituye el objeto del contrato

Más detalles

M.I. AJUNTAMENT DE BIAR Plaça de la Constitució, 1 03410 Biar (Alacant) C.I.F.: P-0304300-G Telèfon: 5810374 Fax: 5810833

M.I. AJUNTAMENT DE BIAR Plaça de la Constitució, 1 03410 Biar (Alacant) C.I.F.: P-0304300-G Telèfon: 5810374 Fax: 5810833 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ PARA CONTRATAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE RENTING UN VEHICULO PARA EL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE BIAR. 1º OBJETO DEL CONTRATO Es objeto de

Más detalles