CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS"

Transcripción

1 ARTICULO 1. GENERALES 1.1. Definiciones 1.2. Interpretación Inconsistencia con el contenido del Pedido Inconsistencia entre las Condiciones Generales y sus Anexos Encabezados ARTICULO 2. PRECIO 2.1. Determinación del Precio Precio por Ajuste Alzado Parte a Unidad de Medida del Contrato Parte de la Obra a Tarifas por Tiempo 2.2. IVA 2.3. Ajustes del Precio 2.4. Suspensión de Pagos ARTÍCULO 3. FACTURACION Y PAGO 3.1. Forma de Pago 3.2. Anticipos de Pagos ARTICULO 4. OBJETO, GARANTÍAS y SEGUROS 4.1. Obligaciones de las Partes 4.2. Cambios Derecho a solicitar cambios Derechos y Obligaciones del Contratista ante un cambio Otras disposiciones 4.3. Garantías Alcance de las Garantías Período de Garantía 4.4. Garantía de Fiel Cumplimiento Requisitos Renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento Incumplimiento en la Renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento 4.5. Garantía de Caución para Fondo de Reparos 4.6. Garantía de Obra y Montaje 4.7. Leyes y Regulaciones en general. Indemnidades Leyes y Regulaciones específicas Impuestos Laboral y Previsional Seguros Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 4.9. Otras disposiciones La Resolución General de la AFIP N 899/2000 (Clave de Alta Temprana C.A.T.) El Decreto N 909/2000 LeyN y Decreto N 1600/2002: Revisión N 7, Jun/2006 Hoja 1 de 46

2 La Ley N de Emergencia Económico Financiera: La Ley N de Prevención de la Evasión Fiscal: Garantía de indemnidad con relación al cumplimiento de estas obligaciones: 4.10.Certificados, Permisos y Licencias ARTÍCULO 5. CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LA OBRA 5.1. Personal Contratación Idoneidad Responsabilidades del Personal de la Contratista Obligaciones de la Contratista respecto de su personal Obligaciones de la Contratista respecto del Obrador 5.2. Calidad de la Obra. Condiciones. Alcance de los trabajos Recursos del Contratista Ingeniería Obligaciones Materiales e insumos Asistencia de Puesta en Marcha Permisos Sub-contratistas Informe de Avance de Obras e inspecciones Limpieza de Obra Repuestos para el Completamiento mecánico y puesta en marcha Seguridad en Obra Acceso a Obra de la Contratante Emergencias Gerente de Proyecto, Jefe de Obra y Representante Técnico Armonía con Propietarios y Locadores Documentación final a ser entregada por El Contratista Idioma del Contrato 5.3. Otras disposiciones relativas a la Obra Libros Pruebas Manuales de Operación y Mantenimiento Lugar de Emplazamiento Gastos de Energía para la Obra 5.4. Observaciones de Enargas 5.5. Certificación de Obra ARTÍCULO 6. RECEPCION DE LAS OBRAS 6.1. Recepción Provisoria 6.2. Recepción Definitiva ARTÍCULO 7. INCUMPLIMIENTO 7.1. Ejecución Tardía, Falta de Ejecución y Remedios Penalidades por Incumplimientos Revisión N 7, Jun/2006 Hoja 2 de 46

3 7.2. Servicios que no responden a las Condiciones Discrepancias Menores Reducción del Precio Pagos Por Cuenta Del Contratista (Cargo O Backcharge) 7.3. Terminación 7.4. Remedios previstos en este Artículo ARTICULO 8. EXCEPCIONES AL INCUMPLIMIENTO 8.1. Excepciones 8.2. Notificación del evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 8.3. Efectos 8.4. Terminación debido a efectos prolongados debido a Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor ARTÍCULO 9. RESCISIÓN 9.1. Rescisión por el Contratante Rescisión sin Causa Rescisión por Incumplimiento Rescisión por Incumplimiento cruzado Rescisión por Quiebra y/o Liquidación 9.2. Rescisión por el Contratista Rescisión por Incumplimiento 9.3. Efectos de la Rescisión por el Contratante 9.4. Efectos de la Rescisión por el Contratista 9.5. Devolución de la información provista por el Contratante 9.6. Disposiciones y obligaciones que sobreviven a la Rescisión ARTÍCULO 10. CESION; SUB-CONTRATRISTAS Cesión por el Contratista Cesión por el Contratante Sub-contratistas Generales Responsabilidad solidaria ARTICULO 11. DISPOSICIONES VARIAS Derecho de Compensación: Publicidad Exactitud de la Información Acuerdo Completo Modificaciones y Enmiendas Renuncia Notificaciones 1.8. Ley aplicable Solución de Controversias Amigable Composición Arbitraje Nombramiento de los Arbitros Revisión N 7, Jun/2006 Hoja 3 de 46

4 Lugar e Idioma del Arbitraje Finalidad; Ejecutabilidad Costos Recursos Autoridad de los Arbitros 12. Independencia 13. Anexos ANEXO I - DEFINICIONES ANEXO II - SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Revisión N 7, Jun/2006 Hoja 4 de 46

5 ARTICULO 1. GENERALES CONDICIONES GENERALES Sección 1.1. Definiciones Los términos utilizados en mayúsculas, en estas Condiciones Generales, tendrán el significado indicado en el Anexo I. Sección 1.2. Interpretación Inconsistencia con el contenido del Pedido Estas Condiciones Generales se aplicarán conjuntamente con las disposiciones del Pedido. En caso de contradicción entra cualquiera de las disposiciones de estas Condiciones Generales (incluyendo las de sus Anexos) y cualquier disposición del Pedido, las disposiciones del Pedido, prevalecerán Inconsistencia entre las Condiciones Generales y sus Anexos En caso de inconsistencia entre las disposiciones de estas Condiciones Generales y aquéllas contenidas en sus Anexos, las disposiciones de estas Condiciones Generales prevalecerán Encabezados Los encabezados contenidos en estas Condiciones Generales se utilizarán solamente para una conveniente interpretación y no constituyen parte del Acuerdo entre las Partes al mismo y no serán utilizadas en forma alguna para sostener o interpretar el citado Acuerdo de Partes. ARTICULO 2. PRECIO Sección 2.1. Determinación del Precio Para la determinación del Precio, se tendrá en cuenta que el Contrato de Obra podrá ser (a) Por Ajuste Alzado, (b) Por unidad de medida, (c) Por Tarifas por Tiempo ó (d) Una combinación de éstas Precio por Ajuste Alzado Es la compensación completa para el Contratista por la ejecución completa y total de todo las Obras, cumpliendo con todos los términos y condiciones de este Contrato y por los pagos de todas las obligaciones incurridas por el Contratista, o aplicables al Contratista, para desarrollar todos los trabajos. Este valor no podrá ser excedido sin la autorización previa y explícita del Contratante. Revisión N 7, Jun/2006 Hoja 5 de 46

6 Para determinar el valor de la parte a Ajuste Alzado del Contrato el Contratista ha considerado que: a) A excepción de lo expresamente indicado en el Pedido, el Contratista suministrará todos los materiales, equipos, mano de obra y otros recursos requeridos para su propia movilización, instalación del Obrador, mantenimiento y limpieza del Lugar de las Obras y sus instalaciones, y la desmovilización del mismo. b) El Contratista, a su solo costo, suministrará toda la mano de obra y servicios, proveerá todos los materiales y suministros (exceptuando aquellos específicamente listados como suministro del Contratante en el Pedido, proveer todas las herramientas y ejecutará todas las actividades necesarias o apropiadas para completar las Obras encomendado en forma total, esmerada y aprobada, de acuerdo con los términos, condiciones y disposiciones del Contrato y con las instrucciones, órdenes y directrices entregadas de acuerdo con el Contrato por el representante autorizado del Contratante. c) El valor para cada ítem de detalle del Ajuste Alzado representa el costo total y final del Contratista para el Contratante. La certificación de avance por cada ítem, será sobre la base del porcentaje de avance real alcanzado en el período en el que se tome, en relación con el precio total. Cualquier extensión de tiempo que tome ejecutar los trabajos después de la fecha pactada para el término de las Obras, especialmente si es por demoras que no son imputables a el Contratante y sí son directa o indirectamente imputables al mismo Contratista, no dará lugar a mayores cobros por ningún concepto Parte a Unidad de Medida del Contrato Las partes que se consideraran como certificables por unidad de medida, según se indiquen en el Pedido, deberán incluir en su precio, las mismas consideraciones indicadas en el punto anterior. Su certificación se efectuará por la medición real y física por parte del representante del Contratante, de cada ítem considerado de esta manera en el Pedido Parte de la Obra a Tarifas por Tiempo a) Para todo las Obras ejecutado sobre la base de tarifas por tiempo, el Contratista deberá presentar hojas de tiempo diarias para la aprobación de El Contratante. El original aprobado de las hojas de tiempo, que deberá detallar todas las horas trabajadas, material instalado y equipos usados, se debe presentar como respaldo para el pago mensual. b) Las Tarifas por Tiempo que se hayan solicitado con la Instrucciones a los Oferentes en el Proceso Licitatorio serán empleadas, primordialmente, para definir nuevos Precios Unitarios o Ajustes Alzados para trabajos no incluidos dentro de la Parte a Ajuste Alzado o de la Parte por Unidad de Medida y que El Contratante solicite sean construidos o ejecutados dentro del plazo de ejecución vigente de las Obras. c) Los valores de las Tarifa por Hora-hombre (Hh) serán calculadas asumiendo que el horario laboral pactado con el trabajador, será el máximo permitido por la legislación laboral vigente. Revisión N 7, Jun/2006 Hoja 6 de 46

7 d) Las Tarifas por Tiempo establecidas deberán incluir todas las remuneraciones directas, beneficios sociales, bonificaciones laborales, impuestos a las remuneraciones, seguros y todo beneficio pactado por contrato individual o colectivo de trabajo, herramientas menores cuyo costo al Contratista sea menor a ($ 500) quinientos Pesos, por herramienta, materiales consumibles propios del oficio, instalaciones temporales necesarias para que el trabajador desempeñe su tarea, alojamiento y alimentación, equipos de seguridad y todo otro costo asociado a la actividad del trabajador, más la justa proporción de los gastos generales (directos e indirectos) y de la remuneración del Contratista. e) Las Tarifas establecidas para equipos de construcción son costo directo y no incluyen los costos de operación y todos los costos del Contratista para mantenerlos en él emplazamiento y todos los costos de los consumibles requeridos para mantenerlos en operación, así como su mantenimiento, repuestos y todo otro gasto del Contratista relacionado con ellos. En Items aparte se incluirá la justa proporción de los gastos generales (directos e indirectos) y de la remuneración del Contratista. f) Las Tarifas no incluyen los gastos derivados de la movilización y desmovilización que pudiese ser necesaria para disponer de los recursos en y desde el Emplazamiento g) Los costos de movilización y desmovilización de los recursos que no hayan sido incluidos en el listado de recursos que el Contratista se comprometió a aportar para la ejecución del Contrato, también serán negociados por las Partes y agregados como tales al valor de las Obras, bajo las siguientes condiciones: i) Transporte del personal entre lugar de residencia habitual y el Emplazamiento (al inicio y término del respectivo Contrato de Trabajo individual). El tipo de transporte será determinado por el Contratante e informado por escrito a la Contratista. ii) Transporte de maquinaria y equipo entre el lugar de ubicación antes de ser enviado al Emplazamiento y el lugar de destino después de ser ocupados en él, en ambos casos fuera de las áreas propiedad del Contratante. El desplazamiento dentro de la propiedad del Contratante, hasta un radio de 10 Km estará incluido dentro de la Tarifa asignada a la máquina o equipo. iii) El valor máximo de la desmovilización de cada recurso individual no podrá exceder al de la movilización del mismo. Sección 2.2. IVA Salvo que hubiera sido dispuesto de otra forma en las disposiciones del Pedido, el Precio no incluirá IVA ni otros impuestos equivalentes al IVA. Sección 2.3. Ajustes del Precio Salvo que hubiera sido dispuesto de otra forma en las disposiciones del Pedido, el precio será una suma fija y no estará sujeta a ajustes de ningún tipo. Sección 2.4. Suspensión de Pagos Si el Contratista incumple con su obligación de ejecución de un parcial ó la totalidad de la Obra de acuerdo con el Plazo de Ejecución de la misma, o, el Contratista incumple de alguna otra forma con sus obligaciones bajo el Acuerdo, y sin perjuicio del derecho del Contratante de reclamar por las vías correspondientes, el Contratante tendrá derecho a Revisión N 7, Jun/2006 Hoja 7 de 46

8 suspender cualquier pago pendiente al Contratista hasta que el Contratista haya satisfecho sus obligaciones, bajo el Acuerdo, en su totalidad. ARTÍCULO 3. FACTURACION Y PAGO Sección 3.1. Forma de Pago Salvo que hubiera sido dispuesto de otra forma en las disposiciones del Pedido, el pago del Precio y de cualquier otra suma debida por el Contratante al Contratista se hará efectiva dentro de los sesenta (60) días contados desde la Fecha de la Recepción de las facturas en las oficinas del Contratante. Sección 3.2. Anticipos de Pagos (a) Si las partes hubieran acordado efectuar anticipos de pagos, el Contratista emitirá, previo a la emisión del pago del anticipo por parte del Contratante, una garantía bancaria ó seguro de caución, emitido por un banco ó compañía aseguradora -No aceptándose Cooperativas de Seguro- de primera línea, aceptable para el Contratante, con domicilio de pago en el domicilio del Contratante, por un monto igual al monto del anticipo, incluyendo la correspondiente alicuota del IVA y en la misma moneda del Pedido. La fecha de vencimiento de la garantía otorgada de conformidad con esta cláusula no será antes de vencidos los treinta (30) días de la Fecha de la Recepción Provisoria de las Obras. (b) Si las partes acordaron realizar un anticipo de pago sólo por una parte del precio del contrato, las disposiciones contenidas en la Sección 3.1. se aplicarán al pago del monto remanente. ARTICULO 4. OBJETO, GARANTÍAS y SEGUROS Sección 4.1. Obligaciones de las Partes El Contratista se obliga a prestar al Contratante y el Contratante acuerda recibir y pagar al Contratista por la Obra de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo. La Contratista no podrá iniciar los trabajos relacionados con la ejecución de Obra bajo este Acuerdo sin la previa presentación, ante la Contratante y a su entera satisfacción, de las garantías y pólizas exigidas bajo este Acuerdo, como asimismo de la Declaración de Inicio de Obra y el Manual de Seguridad aprobado por su ART. Sección 4.2. Cambios Revisión N 7, Jun/2006 Hoja 8 de 46

9 Derecho a solicitar cambios El Contratante podrá, en cualquier momento y por orden escrita entregada al Contratista, realizar cambios en las obligaciones del Contratista bajo el Acuerdo, incluyendo cambios en uno o más de los siguientes: (i) las Condiciones; (ii) la Obra a ser ejecutada y; (iii) la fecha y lugar de la ejecución Derechos y Obligaciones del Contratista ante un cambio El Contratista no puede rechazar el cumplimiento de los cambios requeridos por el Contratante. En el caso que cualquiera de esos cambios ocasionara un aumento o disminución en los costos o, en el tiempo requerido para que el Contratista pueda cumplir con sus obligaciones bajo el Acuerdo, se hará un ajuste razonable en el precio de la Obra o en el Cronograma de Obra. Tal ajuste de precios no será obligatorio para el Contratante si el Contratista incumple su obligación de requerir dicho ajuste, por escrito, luego de haber trancurridos 10 (diez) días desde la fecha de la emisión del pedido de cambio por la Contratante Otras disposiciones Sin perjuicio de lo establecido en los apartados y 4.2.2, precedentes, la Contratante podrá exigir a la Contratista que realice todas las correcciones que la Contratante estime necesarias a fin de que los trabajos se ajusten a la Obra contratada bajo el Acuerdo (incluyendo todos y cualesquiera de los planos y especificaciones; correcciones, reparaciones o reemplazos por cualquier defecto o deficiencia en los materiales, suministros, equipos o mano de obra propios o de sub-contratistas. En este caso, la Contratista deberá soportar los costos y gastos en los que incurra para realizar tales trabajos, sin derecho a reembolso por parte de la Contratante y siempre que la Contratante notifique a la Contratista verificado dicho defecto, deficiencia, error y/u omisión. Sección 4.3. Garantías Alcance de las Garantías El Contratista garantiza que la Obra ejecutada bajo este Acuerdo (i) satisfarán las Condiciones y; (ii) cumplirán con los requerimientos dispuestos en el Pedido Período de Garantía Salvo disposición en contrario dispuesta en el Pedido, la garantía del Contratista deberá tener vigencia y validez por el plazo de doce (12) meses contados desde la fecha de la Recepción Provisioria de la Obra Sección 4.4. Garantía de Fiel Cumplimiento Revisión N 7, Jun/2006 Hoja 9 de 46

10 Requisitos CONDICIONES GENERALES A menos que hubiera sido expresamente excluido, renunciado o modificado en las disposiciones contenidas en el Pedido, dentro de los (a) diez (10) días corridos desde la Fecha del Acuerdo o; (b) dos (2) días hábiles previos a la fecha en la cual el Contratante deba hacer algún anticipo de pago, si así se hubiera acordado, el Contratista contratará, a su costo y a beneficio del Contratante, una garantía bancaria o seguro de caución emitida por un banco ó compañía aseguradora de primera línea No aceptándose Cooperativas de Seguro- aceptable al Contratante y con domicilio de pago en el domicilio del Contratante, por un monto igual al diez por ciento (10%) mas IVA y en la misma moneda en que se hubiera emitido el Pedido o por el porcentaje indicado en el Pedido, si así se hubiera establecido- del precio total de la Obra a ser realizada bajo el Acuerdo (la Garantía de Fiel Cumplimiento). La Garantía de Fiel Cumplimiento tendrá vigencia y validez hasta que el Contratista haya satisfecho en su totalidad, las obligaciones a su cargo bajo el Acuerdo; sin perjuicio de que, en cualquier caso, la validez de esta garantía no terminará antes de la fecha de vencimiento de la garantía de la Obra otorgada en los términos de la Sección Renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento Si la Garantía de Fiel Cumplimiento expira antes del cumplimiento por parte del Contratista, de todas sus obligaciones bajo el Acuerdo, el Contratista reemplazará la Garantía de Fiel Cumplimiento entregada previamente al Contratante, por una nueva garantía de fiel cumplimiento, cuyos términos y condiciones serán iguales que aquéllos contenidos en la Garantía de Fiel Cumplimiento previamente entregada Incumplimiento en la Renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento El incumplimiento por parte del Contratista de reemplazar la Garantía de Fiel Cumplimiento, dentro de los siete (7) días previos a la fecha de vencimiento de la Garantía de Fiel Cumplimiento, según corresponda, dará derecho al Contratante a ejecutar la garantía para obtener del emisor el pago de la totalidad de los montos asegurados por tal garantía y/o para retener las sumas correspondientes hasta el cumplimiento, por parte del Contratista, de la totalidad de sus obligaciones, incluyendo gastos y honorarios en que el Contratante hubiera incurrido con motivo de tal ejecución. El Contratante reembolsará al Contratista todas las sumas que hubiera percibido del emisor de la garantía, una vez deducido el monto total adeudado por el Contratista al Contratante. Sección 4.5. Garantía de Caución para Fondo de Reparos En la fecha que ocurra la Recepción Provisoria, el Contratista presentará al Contratante, en concepto de caución para fondo de reparos, una póliza de caución por un importe igual al 10% (diez por ciento) del monto total del Pedido más I.V.A. y en la misma moneda en que se hubiera emitido el Pedido (la Garantía de Caución para Fondo de Reparos); instrumentada a través de una Compañía de Seguros Privada Argentina, autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a entera satisfacción de la Contratante. Revisión N 7, Jun/2006 Hoja 10 de 46

11 Dicha Póliza tendrá vigencia por trescientos sesenta y cinco (365) días, y será devuelta a la Contratista al efectuarse la Recepción Definitiva, previa entrega de una copia certificada de la misma a la Contratante. Sección 4.6. Garantía de Obra y Montaje El Contratista presentará a la Contratante, a la fecha de la Recepción Provisoria, una garantía de obra y montaje con vigencia por el plazo de un (1) año a partir de tal fecha de Recepción Provisoria, instrumentada mediante una póliza de caución emitida por una Compañía de Seguros Privada Argentina, autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a entera satisfacción de la Contratante no aceptándose Cooperativas de Seguro- por un importe igual al 5% (cinco por ciento) del monto total del Pedido más I.V.A. y en la misma moneda en que se hubiera emitido el Pedido, para responder por los gastos emergentes de las reparaciones que deban efectuarse como consecuencia de defectos imputables a errores o mala ejecución de los trabajos a cargo de la Contratista (la Garantía de Obra y Montaje). La garantía de cualquier trabajo de reparación u obras parciales que tuvieran que ser reconstruidos, modificados o sustituidos por el mal funcionamiento, vicios, vicios ocultos o defectos de construcción y de un modo general por incumplimiento de las obligaciones contraídas por la Contratista, que se realicen durante el período de vigencia de la Garantía de Obra y Montaje indicado precedentemente, se extenderá por un plazo máximo de un (1) año a partir de la fecha de terminación de dicho trabajo de reparación según notificación fehaciente por la Contratista a la Contratante de dicha terminación de los trabajos ( Evergreen Warranty ). Cuando la reparación a realizar en cumplimiento de la garantía, exija la reposición de algún material dañado por la calidad del montaje o cualquier otro problema imputable a la Contratista, deberá ser puesto en su lugar de emplazamiento por la Contratista a su costo y cargo sin derecho a reclamo alguno en contra de la Contratante. Sección 4.7. Leyes y Regulaciones en general. Indemnidades. El Contratista indemnizará y mantendrá indemne al Contratante de todos los daños y perjuicios daño emergente y lucro cesante- asociados con, relacionadas con o emergentes de, cualquier infracción o incumplimiento de obligaciones emergentes de leyes, ordenanzas, regulaciones, emitidas por cualquier autoridad con competencia sobre la materia objeto de este Acuerdo y las obligaciones emergentes del mismo incluyendo legislación laboral, previsional, ambiental y/o impositiva-; inclusive aquéllas emanadas del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional N y de órgano de control de TGS, en su carácter de Licenciataria del Servicio Público de Transporte de Gas Natural así como, si fuera posible, a discreción de la Contratante- todas las que fueran exigibles a fin de dar cabal cumplimiento con la Normas ISO 14001, ISO 9000 y Especificación OHSAS La obligación del Contratista de indemnizar y mantener indemne al Contratante incluirá, pero no estará limitado a la obligación del Contratista de pagar los honorarios razonables de Revisión N 7, Jun/2006 Hoja 11 de 46

12 abogados en los que el Contratante hubiera tenido que incurrir para defenderse de dichos reclamos, así como la obligación del Contratista de modificar, en lo posible, la Obra, de modo que éstos no violen ninguna de las normas citadas precedentemente. Asimismo la Contratista asume la responsabilidad por los riesgos vinculados directa o indirectamente con o por la operación de los equipos y/o vehículos de que se valga por si o por terceros para el cumplimiento de las Condiciones o del Acuerdo, como también por daños y perjuicios que se viera obligado a pagar la Contratante originados en juicios o reclamos del personal de la Contratista o de sub-contratistas o de terceros. Sección 4.8. Leyes y Regulaciones específicas Entre otras, el Contratista cumplirá con las disposiciones en la siguientes materias: Impuestos El Contratista asumirá el pago de todos los impuestos, derechos, tarifas, comisiones, gravámenes, impuestos al consumo u otros impuestos que exijan las autoridades impositivas de los Países de origen de los equipos suministrados, si los hubiera; debiendo dar cumplimiento en tiempo y forma de las siguientes obligaciones pertinentes al mismo: El Contratista deberá estar registrado ante las autoridades impositivas competentes de la República Argentina como lo requieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes (En el ámbito Municipal, Provincial y Nacional) El Contratista facturará conforme la reglamentación vigente, presentará oportunamente, ante la autoridad recaudatoria correspondiente, formularios y declaraciones de impuestos y mantendrá registros apropiados de sus cálculos impositivos y comerciales y de las presentaciones pertinentes. La Contratante tendrá el derecho de verificar el cumplimiento de las obligaciones impositivas por parte del Contratista. En caso de requerirlo, el Contratista entregará a la Contratante, toda la información que éste le solicite a tales fines. En el caso que la Contratante requiera verificar la exactitud o integridad de la información proporcionada por el Contratista, a fin de satisfacer los requerimientos de este Punto, la Contratante se reserva el derecho de realizar una auditoría a través de un Estudio de Auditoría por ella designado. Para el hipotético caso que fuere aplicable Impuesto de Sellos a la totalidad del pedido en la provincia respectiva, quedará a cargo y será abonado por el Contratista, el cual deberá acreditar ante la Contratante el cumplimiento de la presente obligación Laboral y Previsional Revisión N 7, Jun/2006 Hoja 12 de 46

13 Todo el personal, contratado o temporario, que el Contratista utilice para la ejecución de la Obra, en ningún caso podrá ser considerado como personal de la Contratante. Por lo tanto el Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier responsabilidad emergente de reclamos por el incumplimiento de leyes laborales, previsionales y sociales, así como del pago de todo tipo de indemnizaciones incluidas las motivadas por enfermedades o accidentes de trabajo. El Contratista presentará antes de la iniciación de las tareas y con carácter de Declaración Jurada, la nómina del personal que cumplirá funciones dentro del ámbito de la Contratante en la que indicará: Apellido y nombre, tipo y numero de documento; CUIL (fotocopia de este último); dirección y/o teléfono particular. Categoría laboral de cada trabajador e importe de la remuneración bruta sujeta a aportes y contribuciones; Nómina del personal incluido en la póliza de A.R.T.; Nota individual firmada por cada trabajador con resultado del examen preocupacional, firmada por médico especialista en Medicina del Trabajo. La presentación deberá estar avalada por nota en hoja con membrete del Contratista acompañando los exámenes preocupacionales de cada trabajador. Asimismo, el Contratista presentará mensualmente y con carácter de DDJJ, lo siguiente: Fotocopia de todos los recibos de haberes del personal, mes a mes. Fotocopia de la póliza y comprobante de pago del seguro de vida obligatorio. Fotocopia de la constancia de haberle entregado al personal ropa de trabajo y los elementos de seguridad necesarias para la tarea que va a realizar. Constancia de contratación y dirección, teléfono, etc., del centro medico que atenderá al personal en caso de accidente y expresas indicaciones a donde derivar a ese personal en caso que algo le ocurriera. Estas indicaciones deben estar en conocimiento del sector donde trabaja dicho personal, además de las oficinas administrativas o de personal. Además de lo indicado precedentemente, el Contratista se compromete a presentar dentro de las 72 horas de requerido, toda documentación que fuere solicitada a la Contratante por las autoridades del Ministerio del Trabajo y/o Subsecretaria de Trabajo de la Nación y/o Provinciales. Las incorporaciones de nuevo personal a las nóminas de personal del Contratista, serán presentadas por Declaración Jurada, indicando los mismos extremos que los mencionados precedentemente. La aprobación de personal extranjero será a opción exclusiva de la Contratante, pudiendo si se lo considera necesario consultar a la autoridad pertinente. Asimismo el Contratista observará lo dispuesto por la Ley N sobre migraciones y las resoluciones o decretos que los modifiquen o reemplacen. Revisión N 7, Jun/2006 Hoja 13 de 46

14 El Contratista responderá por la conducta que observa su personal, como así también por los deterioros, desórdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los mismos. El Contratista tendrá plena responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, lo que se extenderá a los reclamos por lesiones, muerte, o daño a la propiedad, que derive de ellos. El Contratista dará estricto cumplimiento a la Ley N y sus modificaciones, relacionado con el cumplimiento de salarios y cargas sociales, procediendo al pago de haberes, etc., de acuerdo con los trabajos oficialmente homologados y vigentes durante el tiempo de la Obra. Asimismo estará a cargo del Contratista el pago de las horas extras de su personal, debiéndose abonar conforme a la Ley N y sus modificaciones dentro del plazo para el pago de salarios comunes. Asimismo, el Contratista dará cumplimiento al Convenio Colectivo de la actividad que se encuentre vigente. La Contratante no extenderá ningún certificado o factura por Servicios cumplidos, mientras el Contratista no presente ante la Contratante, las siguientes constancias: Comprobante de pago de salarios correspondientes al mes anterior al que se solicita la liquidación -Libro Ley y/o recibos de pago-; Constancia de Seguro de Vida Obligatorio anual previsional; Declaración jurada original del impuesto -Régimen Nacional de Seguro Social y Régimen Nacional de Obras Sociales-; Formulario DGI N 902 (Boleta unificada mensual); Formulario DGI N 107 de pago y Formulario DGI N 107 de pago mensual a la A.R.T. correspondiente, constando en todos ellos debidamente acreditado el pago respectivo; Depósito de cuota sindical y social; Depósito de la cuota al Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (sí correspondiera); Depósito en ISTIC (Instituto Servicios Sociales Trabajadores de la Industria de la Construcción) (sí correspondiera); Constancia de inscripción y registración de los Contratos laborales (cuando correspondiera) en el Sistema Unico del Registro Laboral; Copia de Contratos de trabajo eventuales o de duración determinada celebrados con personal asignado a la Obra; Copia de las contrataciones no laborales de personal contratado por el Contratista y asignado o ateniente a la Obra contratados (pasantías, becas, prácticas rentadas, capacitación, programas especiales de empleo no laboral, etc. Antes de proceder al pago de la última factura, la Contratante exigirá al Contratista, la presentación de la totalidad de los comprobantes y demás documentos que acrediten que se ha dado estricto cumplimiento a las leyes, decretos y reglamentaciones en vigencia, hasta el último día de trabajo. Caso contrario se procederá a la retención del mismo hasta tanto se cumpla con dicha exigencia. Revisión N 7, Jun/2006 Hoja 14 de 46

CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS INDICE ARTICULO 1: GENERALES 1.1. Definiciones 1.2. Interpretación 1.2.1 Inconsistencia con el contenido del Pedido 1.2.2 Inconsistencia entre las Condiciones Generales y sus Anexos 1.2.3. Encabezados

Más detalles

ANEXO II PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO II PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ANEXO II PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Artículo 1. Objeto de la contratación. El Ministerio de Gestión Pública del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Coordinación Administrativa,

Más detalles

ANEXO III ESPECIFICACIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD OBRA: NORMAS DE SEGURIDAD y CRITERIOS GENERALES

ANEXO III ESPECIFICACIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD OBRA: NORMAS DE SEGURIDAD y CRITERIOS GENERALES ANEXO III ESPECIFICACIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD OBRA: PROYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACION ETAPA Nº 1 Servicio Fisiopatogenia y Servicio Enterobacterias DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA INSTITUTO

Más detalles

ARTÍCULO 1 RESPONSABILIDADES E INDEMNIDADES

ARTÍCULO 1 RESPONSABILIDADES E INDEMNIDADES ARTÍCULO 1 RESPONSABILIDADES E INDEMNIDADES 1.1 Responsabilidad por Daño Indirecto o Mediato Ninguna de las partes será responsable hacia la otra por lucro cesante, imposibilidad de uso, pérdida de producción,

Más detalles

ANEXO: GARANTIAS Y SEGUROS

ANEXO: GARANTIAS Y SEGUROS ANEXO: GARANTIAS Y SEGUROS ANEXO: GARANTIAS Y SEGUROS Página 1 Versión: VGS 27 Vigencia:06/06/2014 ANEXO: GARANTIAS Y SEGUROS INDICE CAPITULO PAGINA 1 GARANTIAS 2 1.1 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Más detalles

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR CONTRATISTAS CATEGORÍA A

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR CONTRATISTAS CATEGORÍA A DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR CONTRATISTAS CATEGORÍA A I. Generalidades El presente documento contiene un detalle de la documentación requerida por Nuevo Central Argentino S.A. a los contratistas y sus

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Pág. 1 de 21 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Para la Contratación de OBRAS (PCG-O) Este documento es de propiedad de Ecogas. Queda prohibido su uso, reproducción, transmisión y/o difusión en ámbitos y/o

Más detalles

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CONTRATO DE LOCACION DE OBRA En la ciudad de El Calafate, entre la Cooperativa Telefónica Calafate, representada en este acto por su Presidente Eduardo Echavarría, DNI. Nº13.150.591, con domicilio en la

Más detalles

Contratistas y Subcontratistas. Documentación necesaria para el Ingreso a Planta

Contratistas y Subcontratistas. Documentación necesaria para el Ingreso a Planta Contratistas y Subcontratistas Documentación necesaria para el Ingreso a Planta Se detalla a continuación la documentación mínima recomendada que debe ser solicitada a Contratistas, Subcontratistas, Proveedores,

Más detalles

CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES LICITACIÓN PUBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA TERMINAL DE ÓMNIBUS ROSARIO EMPRESA DEL ESTADO MUNICIPAL Generalidades CONDICIONES GENERALES Art. 1 : Objeto

Más detalles

H. Cámara de Senadores Provincia de Buenos Aires

H. Cámara de Senadores Provincia de Buenos Aires H. CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CONTRATACION DIRECTA N 08/2015 EXPEDIENTE: 1205 507/14 APERTURA DE OFERTAS: Día 12 de Mayo de 2015 a las 16:00 horas, en la Dirección de Contrataciones

Más detalles

OBRA: SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL TEATRO COLÓN Expediente Nº 27.386/ 2009

OBRA: SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL TEATRO COLÓN Expediente Nº 27.386/ 2009 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON 2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA DE PRECIOS.

Más detalles

VIGENCIA DE LA CONTRATACION El plazo de la contratación sera de 12 (doce) meses, desde el 01 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014.

VIGENCIA DE LA CONTRATACION El plazo de la contratación sera de 12 (doce) meses, desde el 01 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014. ANEXO I Contratación del servicio de emergencias y urgencias medicas, atención medica domiciliaria, y cobertura de área protegida en todo el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan y sus dependencias,

Más detalles

NO USAR ESTE DOCUMENTO SI NO FUE PREVIAMENTE REVISADO POR ASESORES LEGALES CONTRATO DE SOCIOS COMERCIALES

NO USAR ESTE DOCUMENTO SI NO FUE PREVIAMENTE REVISADO POR ASESORES LEGALES CONTRATO DE SOCIOS COMERCIALES CONTRATO DE SOCIOS COMERCIALES El presente CONTRATO DE SOCIOS COMERCIALES (el Contrato ) se celebra a los días del mes de de 20 entre (el Contratista ), cuyo domicilio se indica más adelante, y (el Subcontratista

Más detalles

PG-SMA-009 Condiciones Generales para el Ingreso de Contratistas y Transportistas NORMAS APLICABLES A ESTE DOCUMENTO : 9001, 14001, 18001

PG-SMA-009 Condiciones Generales para el Ingreso de Contratistas y Transportistas NORMAS APLICABLES A ESTE DOCUMENTO : 9001, 14001, 18001 Página 1 de 18 NORMAS APLICABLES A ESTE DOCUMENTO : 9001, 14001, 18001 Objeto El objeto de este procedimiento es establecer los pasos para el control de todos los proveedores de servicios y transportistas

Más detalles

Requisitos para el ingreso a las instalaciones de Schneider Electric Argentina SA (SEA)

Requisitos para el ingreso a las instalaciones de Schneider Electric Argentina SA (SEA) Requisitos para el ingreso a las instalaciones de Schneider Electric Argentina SA (SEA) Aplicación: Estos requisitos aplican a todas las personas que deben ingresar al predio de Schneider Electric Argentina

Más detalles

CASA CENTRAL -FINANZAS Generalidades

CASA CENTRAL -FINANZAS Generalidades 1. PROMOTOR DIVISIÓN APOYO LOGÍSTICO Banco de la República Oriental del Uruguay,. 2. OBJETO De acuerdo a lo definido en la correspondiente Memoria Descriptiva 3. SOBRE LAS OFERTAS 3.1 - Aceptación de Condiciones

Más detalles

AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO Casilla de Correo Nº 10 Funes (2132) Tel/Fax (0341) 4512997/3220

AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO Casilla de Correo Nº 10 Funes (2132) Tel/Fax (0341) 4512997/3220 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO Casilla de Correo Nº 10 Funes (2132) Tel/Fax (0341) 4512997/3220 LICITACION PUBLICA Nº04/2015 Expediente Nº 01806-0000482-7 OBJETO: EJECUCIÓN NUEVAS OFICINAS PARA LA COMPAÑÍA

Más detalles

CONCIDIONES PARTICULARES LICITACION 115/2011 CONTROL DE PLAGAS, ROEDORES Y HORMIGAS EE.TT SAN PEDRITO I Y SAN PEDRITO II

CONCIDIONES PARTICULARES LICITACION 115/2011 CONTROL DE PLAGAS, ROEDORES Y HORMIGAS EE.TT SAN PEDRITO I Y SAN PEDRITO II CONCIDIONES PARTICULARES LICITACION 115/2011 CONTROL DE PLAGAS, ROEDORES Y HORMIGAS EE.TT SAN PEDRITO I Y SAN PEDRITO II CLAUSULA 1.- El objeto del presente es obtener el servicio exterminación y control

Más detalles

Anexo Procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos Generales de Ingreso

Anexo Procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos Generales de Ingreso Página 1 de 11 Objetivo Establecer directivas para la elaboración de la contratación de trabajos a terceros. Determinar, promover y aplicar condiciones adecuadas de Seguridad, Higiene, Salud Ocupacional

Más detalles

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION. Por la contratación del seguro para los automotores que ÚNICO 7

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION. Por la contratación del seguro para los automotores que ÚNICO 7 Señor: Apertura de ofertas DIA MES AÑO HORAS LUGAR 08 04 2014 15.00 Hipólito Yrigoyen 1236 1 P- Salón de Actos C.A.B.A.. RENGLON CANTIDAD ARTICULO Y CARACTERISTICAS Por la contratación del seguro para

Más detalles

Objeto: Adquisición de... Licitación Pública Nº:... Fecha de apertura:...hora:...

Objeto: Adquisición de... Licitación Pública Nº:... Fecha de apertura:...hora:... PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Artículo 1 : Objeto: El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto la adquisición de productos médicos descartables para el Programa de Diabetes Provincial,

Más detalles

CONTRATO DE CREDITO PERSONAS JURIDICAS

CONTRATO DE CREDITO PERSONAS JURIDICAS CONTRATO DE CREDITO PERSONAS JURIDICAS Conste por el presente documento el contrato de crédito que celebran, de una parte el BANCO FINANCIERO DEL PERU, con R.U.C. N 20100105862, con domicilio para los

Más detalles

PROGRAMA MULTIFASE DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

PROGRAMA MULTIFASE DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES PROGRAMA MULTIFASE DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Sres.: PRESENTE Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 Ref: Invitación a presentar ofertas -

Más detalles

POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES

POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES Conste por el presente instrumento que, QBE SEGUROS COLONIAL S.A. en consideración al pago de la prima en efectivo; efectuado por el Oferente,

Más detalles

CON CURSO DE PRECIOS Nº 23 /2014

CON CURSO DE PRECIOS Nº 23 /2014 CON CURSO DE PRECIOS Nº 23 /2014 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL DE MOTOMENSAJERIA FECHA DE APERTURA: 07/10/2014 HORA: 11:30 hs FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 07/10/2014 a

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CONDICIONES GENERALES DE VENTA CONDICIONES GENERALES DE VENTA 1. Generalidades. 1.1 Las ventas de nuestros productos se regirán por las presentes Condiciones Generales de Venta, excepto en todo aquello que esté expresamente acordado

Más detalles

ANEXO I A LA RESOLUCION Nº 5268/14 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO I A LA RESOLUCION Nº 5268/14 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ANEXO I A LA RESOLUCION Nº 5268/14 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Artículo 1 : Objeto: El presente llamado a Licitación Pública Nº 331/14 tiene por objeto la adquisición de un (1) vehículo automotor,

Más detalles

N TEL 3 AR 001 2013 FIBRA OPTICA

N TEL 3 AR 001 2013 FIBRA OPTICA Capítulo I LICITACION N TEL 3 AR 001 2013 FIBRA OPTICA * INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 1 1 INTRODUCCION CAPITULO I INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES TEL 3 S.A. llama a LICITACION para LA COMPRA DE FIBRA OPTICA,

Más detalles

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. VISITA PREVIA OBLIGATORIA: se realizará el día 18 de Septiembre de 2013 a las 10:00 hs.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. VISITA PREVIA OBLIGATORIA: se realizará el día 18 de Septiembre de 2013 a las 10:00 hs.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES OBJETO: Contratación de un sistema de alarma radioeléctrica con Policía Federal y Bomberos de un canal dúplex, inalámbrico, la provisión del equipo es en comodato y su mantenimiento

Más detalles

_Condiciones Generales de Compra del Grupo PRISA

_Condiciones Generales de Compra del Grupo PRISA _Condiciones Generales de Compra del Grupo PRISA Página 2 de 9 ÍNDICE 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 3 2. ALCANCE 3 3. DEFINICIONES 3 4. PETICIÓN DE OFERTA. ADJUDICACIÓN 4 4.1. Petición de Oferta. 4 4.2. Adjudicación

Más detalles

En la ciudad de Montevideo, el día cuatro de setiembre de dos mil nueve, entre POR

En la ciudad de Montevideo, el día cuatro de setiembre de dos mil nueve, entre POR En la ciudad de Montevideo, el día cuatro de setiembre de dos mil nueve, entre POR UNA PARTE: el Ministerio de Desarrollo Social, representado en este acto por la Prof. Paola Pino, en su calidad de Directora

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE CONDICIONES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N2522 PARA LA ADQUISICIÓN DE 15 COMPRESORES para los coches SCANIA Ref. Scania 1745702 Ref. Knorr K009403000 (C/03002897) Página 1 PLIEGO DE CONDICIONES

Más detalles

Ley 26.773 Régimen de Ordenamiento y Reparación de daños derivados de Accidentes de Trabajo

Ley 26.773 Régimen de Ordenamiento y Reparación de daños derivados de Accidentes de Trabajo Ley 26.773 Régimen de Ordenamiento y Reparación de daños derivados de Accidentes de Trabajo El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Más detalles

Requisitos de Ingreso

Requisitos de Ingreso Requisitos de Ingreso Schneider Electric Argentina IT-SySO-4.4.9 Versión 3 Titulo: Documentación para ingreso. Finalidad y Alcance: Este instructivo define la documentación a ser presentada para el ingreso

Más detalles

Relacionada con los términos y condiciones establecidos en el artículo # Términos especiales contenidos en el suplemento - México

Relacionada con los términos y condiciones establecidos en el artículo # Términos especiales contenidos en el suplemento - México El presente suplemento específico para el país mencionado tendrá validez si el Comprador libera el Pedido dentro de México o si el Pedido señala en particular, que las disposiciones contenidas en este

Más detalles

ESTE PLIEGO DEBE SER PRESENTADO DEBIDAMENTE FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS, POR REPRESENTANTE LEGAL, AGREGANDO PODER DEL CARÁCTER INVOCADO.

ESTE PLIEGO DEBE SER PRESENTADO DEBIDAMENTE FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS, POR REPRESENTANTE LEGAL, AGREGANDO PODER DEL CARÁCTER INVOCADO. C O N C U R S O D E P R E C I O S Nº 01/2015 Provisión de Licencia de Antivirus PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba Córdoba, diciembre de 2014 Página

Más detalles

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. CLÁUSULAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. CLÁUSULAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. CLÁUSULAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS REF: SCE-GT-500-0002/25 EMISIÓN: Noviembre 2010 SCE-GT-500-0002/25 ÍNDICE DETALLADO PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES! " #$% &' ()**

Más detalles

LICITACION PRIVADA Nº 36/14

LICITACION PRIVADA Nº 36/14 Señor/es: Proveedor APERTURA: El día 18 de Septiembre de 2014, a las 11:00 horas ITEM LUGAR: Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa PLANILLA DE COTIZACION

Más detalles

Que uno de los objetivos principales de la citada Ley es la prevención de los riesgos del trabajo.

Que uno de los objetivos principales de la citada Ley es la prevención de los riesgos del trabajo. Decreto 170/96 Reglamentación de la Ley 24.557. RIESGOS DEL TRABAJO Bs. As., 21/2/96 VISTO los artículos 4, 24 y 31 de la Ley Nº 24.557 y CONSIDERANDO: Que uno de los objetivos principales de la citada

Más detalles

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Centro PyME-ADENEU CONTRATACIÓN DE SEGURO GLOBAL CENTRO PYME - ADENEU

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Centro PyME-ADENEU CONTRATACIÓN DE SEGURO GLOBAL CENTRO PYME - ADENEU EXPEDIENTE Nº 4380-000764/2013 PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL CLÁUSULAS GENERALES PRIMERA: Llámase a LICITACIÓN PRIVADA N 006/2013 para la Contratación de seguro

Más detalles

En la ciudad de Montevideo, el día trece de octubre de dos mil ocho, entre POR UNA

En la ciudad de Montevideo, el día trece de octubre de dos mil ocho, entre POR UNA CONTRATO MIDES GUSTAVO ADRIÁN GRETTER BUSTO.- En la ciudad de Montevideo, el día trece de octubre de dos mil ocho, entre POR UNA PARTE: el Ministerio de Desarrollo Social, representado en este acto por

Más detalles

Centro de Orientación al Ciudadano (COC) Cuando me comunican el cese, debo presentar la renuncia para poder cobrar?

Centro de Orientación al Ciudadano (COC) Cuando me comunican el cese, debo presentar la renuncia para poder cobrar? Centro de Orientación al Ciudadano (COC) PREGUNTAS (?) Y RESPUESTAS - SERVICIOS EVENTUALES Cuando me comunican el cese, debo presentar la renuncia para poder cobrar? Durante el período de suspensión se

Más detalles

SEGURO DE CAUCION CONDICIONES GENERALES COMUNES LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES

SEGURO DE CAUCION CONDICIONES GENERALES COMUNES LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES SEGURO DE CAUCION CONDICIONES GENERALES COMUNES LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA 1 Las partes contratantes se someten a las Condiciones Generales y Particulares de la presente póliza como a la ley

Más detalles

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. CLÁUSULAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. CLÁUSULAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. CLÁUSULAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS REF: SCE-GT-500-0002/25 EMISIÓN: Noviembre 2010 SCE-GT-500-0002/25 ÍNDICE DETALLADO PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES! " #$% &' ()**

Más detalles

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA Entre el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, representado por la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Adriana Zaratiegui, por una parte, en adelante

Más detalles

Página 1 de 5. Condiciones Generales de Xylem Water Solutions Argentina S.A. CONDICIONES GENERALES DE XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A.

Página 1 de 5. Condiciones Generales de Xylem Water Solutions Argentina S.A. CONDICIONES GENERALES DE XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A. CONDICIONES GENERALES DE XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A. 1. PREÁMBULO Estas condiciones generales ( Condiciones Generales ) se aplicarán a todas las contrataciones que se realicen con Xylem Water

Más detalles

fc - Fernando Carlos Ibañez

fc - Fernando Carlos Ibañez 1 fc - Fernando Carlos Ibañez Docente Abogado Asesoramiento Jurídico a docentes. Más info en www.fernandocarlos.com.ar Ley 26.773 Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los

Más detalles

SEGURO DE VIDA COLECTIVO Saldo Deudor

SEGURO DE VIDA COLECTIVO Saldo Deudor SEGURO DE VIDA COLECTIVO Saldo Deudor Art. 1: RIESGOS CUBIERTOS CLÁUSULA Nº 97 CONDICIONES GENERALES SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE SALDO DEUDOR Esta póliza de seguro cubre el riesgo de muerte del Asegurado

Más detalles

www.fundacionepm.org.co

www.fundacionepm.org.co INVITACIÓN A COTIZAR No. INV 2013-0270 Fecha de publicación: 22 de marzo de 2012 Fecha de entrega de propuestas: 03 abril de 2012 hasta las 10:15 a.m. 1. Descripción General Este documento constituye el

Más detalles

CERTIFICADO DE SEGURO. Edad: Importe de la Deuda y Cantidad Inicial del Seguro de Vida:

CERTIFICADO DE SEGURO. Edad: Importe de la Deuda y Cantidad Inicial del Seguro de Vida: CERTIFICADO DE SEGURO Número de la Póliza: Número de Certificado: Nombre del Deudor Asegurado: Edad: Importe de la Deuda y Cantidad Inicial del Seguro de Vida: Por este medio se CERTIFICA que la infrascrita

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Pág. 1 de 21 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Para la Contratación de SERVICIOS (PCG-S) Este documento es de propiedad de Ecogas. Queda prohibido su uso, reproducción, transmisión y/o difusión en ámbitos

Más detalles

PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA EL DÍA 20/10/09

PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA EL DÍA 20/10/09 REGLAMENTO DE LA COTIZACIÓN DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN INICIALES Aprobado por Directorio de la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A. el 28 de julio de 2009 Aprobado por la COMISIÓN

Más detalles

Universidad Nacional del Nordeste

Universidad Nacional del Nordeste UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DEPARTAMENTO CONTABLE DIVISIÓN COMPRAS EXPEDIENTE N 02-2015-04012. OBJETO: Compra de Insumos para Impresoras del ISSUNNE. FECHA DE APERTURA:

Más detalles

CONCURSO DE PRECIOS Nº 27/2014

CONCURSO DE PRECIOS Nº 27/2014 CONCURSO DE PRECIOS Nº 27/2014 1) Objeto Contratación de un de Seguros Contra Incendios y todo riesgo de daño material, súbito y accidental de Edificios y de Contenidos para los Edificios de TV Pública

Más detalles

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 15 / 2009 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES I) CONDICIONES GENERALES OBJETO

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 15 / 2009 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES I) CONDICIONES GENERALES OBJETO INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 15 / 2009 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES I) CONDICIONES GENERALES OBJETO 1). La Intendencia Municipal de Maldonado, en adelante "la Intendencia"

Más detalles

LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE

LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE Santiago de Chile, 20 de junio de 2013 1 INDICE CONTENIDO TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES... 3 1.1 TÉRMINOS Y CONDICIONES

Más detalles

Ambos proveedores podrán denominarse también, conjuntamente, como los PROVEEDORES.

Ambos proveedores podrán denominarse también, conjuntamente, como los PROVEEDORES. De una parte, la sociedad BARCINO EXECUTIVE CARS RENT, S.L.. (en adelante, el PROVEEDOR DE COCHES), domiciliada en Barcelona, Av. Diagonal número 401 1º, con C.I.F. B65103020, inscrita en el Registro Mercantil

Más detalles

CONTRATO : MIDES Centro de Participación Popular ( CPP. ).-- Ministerio de Desarrollo Social, representado en este acto por la Sra.

CONTRATO : MIDES Centro de Participación Popular ( CPP. ).-- Ministerio de Desarrollo Social, representado en este acto por la Sra. CONTRATO : MIDES Centro de Participación Popular ( CPP. ).-- En la ciudad de Montevideo, el día de de dos mil diez, entre POR UNA PARTE: el Ministerio de Desarrollo Social, representado en este acto por

Más detalles

La certificación de los materiales se realizará a la entrega de los mismos o, en caso de ser materiales con montaje, con su puesta en marcha.

La certificación de los materiales se realizará a la entrega de los mismos o, en caso de ser materiales con montaje, con su puesta en marcha. ANEXO PAÍS ESPAÑA 1. MODELO ECONÓMICO 1.1 CERTIFICACIONES 1.1.1 OBRAS Y/O SERVICIOS La certificación de la obras y/o servicios se realizará al finalizar los mismos o, en su caso, según acuerdo con la Unidad

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DEL RAMO DE VIDA COLECTIVO

CONDICIONES GENERALES DEL RAMO DE VIDA COLECTIVO CONDICIONES GENERALES DEL RAMO DE VIDA COLECTIVO ART. I DEFINICIONES 1. La Compañía: Atlas Compañía de Seguros S.A., que asume la cobertura de los riesgos objeto de este contrato y garantiza el pago de

Más detalles

SEGURIDAD SOCIAL. Ley 26.377

SEGURIDAD SOCIAL. Ley 26.377 SEGURIDAD SOCIAL Ley 26.377 Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de seguridad social. Facultad de celebración por parte de las asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial

Más detalles

Visto el Decreto Nº 691 del 11 de agosto de 2000 y sus normas modificatorias y complementarias, y CONSIDERANDO:

Visto el Decreto Nº 691 del 11 de agosto de 2000 y sus normas modificatorias y complementarias, y CONSIDERANDO: Decreto Nº 14/2012 - Administración Pública Nacional Apruébase el Régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal que presta servicios en los organismos

Más detalles

AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO Casilla de Correo Nº 10 Funes (2132) Tel/Fax (0341) 4512997/3220

AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO Casilla de Correo Nº 10 Funes (2132) Tel/Fax (0341) 4512997/3220 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO Casilla de Correo Nº 10 Funes (2132) Tel/Fax (0341) 4512997/3220 CONCURSO DE PRECIOS Nº06/2014 Expediente nº01806-0000096-8 OBJETO: PROVISIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Más detalles

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA 1. General 1.1 Los presentes términos y condiciones generales de venta ( las Condiciones ) se aplicarán a todas las órdenes de compra de Bienes ( Órdenes ), facturas,

Más detalles

Allianz Caución. Manual de producto

Allianz Caución. Manual de producto Allianz Caución Manual de producto INDICE Introducción 1. Introducción al Seguro de Caución 04 2. Beneficios de un Seguro de Caución 06 3. Coberturas 06 Productos 4. Obra Pública o Privada 08 5. Suministros

Más detalles

Sede Central: Barcala y España M5500GPD Mendoza -República. Argentina www.agua.gob.ar

Sede Central: Barcala y España M5500GPD Mendoza -República. Argentina www.agua.gob.ar LICITACION PUBLICA Nº: 11 / 2013 EXPEDIENTE N 729.616-2 CONTRATACIÓN COBERTURA DE SEGUROS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS, EMBARCACIONES, CAMIONES, ACOPLADOS, EQUIPOS TOPOGRÁFICOS Y EDIFICIOS

Más detalles

2 11-01-2013 1 11-01-2013

2 11-01-2013 1 11-01-2013 CIRCULAR N Fecha Emisión Versión Fecha Versión 2 11-01-2013 1 11-01-2013 INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 20.636, QUE MODIFICA LA LEY N 20.305, SOBRE CONDICIONES DE RETIRO DE LOS FUNCIONARIOS

Más detalles

CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES CONDICIONES GENERALES Las siguientes condiciones generales son de aplicación en los contratos firmados entre el CONTRATISTA y GRANTECAN si no se hace mención en contra en el contrato particular. Además,

Más detalles

En caso de muerte o incapacidad total, esta indemnización adicional nunca será inferior a 70.000 pesos.

En caso de muerte o incapacidad total, esta indemnización adicional nunca será inferior a 70.000 pesos. Imprimir PRESIDENCIA - 26 DE OCTUBRE Se promulgó la nueva ley de riesgos del trabajo El Poder Ejecutivo promulgó la ley de riesgos del trabajo, que eleva el monto de las indemnizaciones por accidentes

Más detalles

SOLICITUD DE SEGURO DE CAUCION DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

SOLICITUD DE SEGURO DE CAUCION DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA SOLICITUD DE SEGURO DE CAUCION DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA Buenos Aires, de de Señores EL SURCO COMPAÑÏA DE SEGUROS S.A Av. de Mayo 701 piso 19 CAPITAL FEDERAL De nuestra consideración: Solicitamos

Más detalles

25 de Mayo 432 piso 11 - C1002ABJ - Ciudad de Buenos Aires -Tel:4315-6600 y Lin Rot.

25 de Mayo 432 piso 11 - C1002ABJ - Ciudad de Buenos Aires -Tel:4315-6600 y Lin Rot. SEGUROS DE PERSONAS SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES Coberturas Coberturas Principales Fallecimiento por accidente Invalidez Total y parcial Permanente por accidente Invalidez Total y Permanente por accidente

Más detalles

CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE LINEA DE CREDITO PERSONAL

CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE LINEA DE CREDITO PERSONAL CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE LINEA DE CREDITO PERSONAL Conste por el presente documento el CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE LINEA DE CRÉDITO PERSONAL, que celebran de una parte como "ACREEDORA" FINANCIERA EFECTIVA

Más detalles

Póliza de Cumplimiento para Particulares

Póliza de Cumplimiento para Particulares Póliza de Cumplimiento para Particulares Apreciado Asegurado: Para su conocimiento, agradecemos leer en forma detenida, la información contenida en este clausulado. Gracias por su confianza. Condiciones

Más detalles

VISTO el Decreto N 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificaciones y la Resolución General N 135 y sus modificaciones, y

VISTO el Decreto N 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificaciones y la Resolución General N 135 y sus modificaciones, y Administración Federal de Ingresos Públicos IMPUESTOS Resolución General 1814 Procedimiento. Proveedores de la Administración Nacional. "Certificado Fiscal para Contratar". Resolución General Nº 135 y

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Nemak Spain S.L. es una compañía perteneciente al Grupo Nemak, el cual a su vez forma parte de ALFA. Como tal, le son de aplicación las Condiciones Generales de Compra desarrolladas

Más detalles

CONTRATO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA REUNIDOS

CONTRATO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA REUNIDOS CONTRATO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA En, a, de, de De una parte, REUNIDOS D., con NIF domicilio en, de, teléfono de contacto y correo electrónico, en adelante Autor del Encargo, actúa:

Más detalles

1. Características de las boletas de garantía.

1. Características de las boletas de garantía. Hoja 1 CAPÍTULO 8-11 BOLETAS DE GARANTIA 1. Características de las boletas de garantía. 1.1. Generalidades. La boleta de garantía es una caución que constituye un banco, a petición de su cliente llamado

Más detalles

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMULARIO: SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIO

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMULARIO: SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIO INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMULARIO: SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIO - EXCLUSIVO PERSONA FÍSICA DNI/LC/LE/CF/PASAPORTE (1)/CI En el caso de tratarse de Personas Físicas, se ingresará: a) Ciudadanos

Más detalles

Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de celebrado entre y Tabla de contenido

Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de celebrado entre y Tabla de contenido Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados y especializados por tipo de bienes, obras o servicios que se requieran por los partícipes del sistema de compras

Más detalles

CONVIENEN LO SIGUIENTE: PRIMERO ANTECEDENTES:

CONVIENEN LO SIGUIENTE: PRIMERO ANTECEDENTES: CONTRATO DE OBRA En la ciudad de Montevideo, el día, POR UNA PARTE: La, titular de la cédula de identidad número. y el., titular de la cédula de identidad número, actuando en nombre y representación de

Más detalles

Señores: Dirección: Código Postal: Localidad: Provincia:

Señores: Dirección: Código Postal: Localidad: Provincia: Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 Señores: Dirección: Código Postal: Localidad: Provincia: Tel.: Fax: Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de invitarlos a participar de la contratación

Más detalles

L a b o ral Personal de casas particulares (ex servicio doméstico)

L a b o ral Personal de casas particulares (ex servicio doméstico) A N E X O D E A C T U A L I Z A C I Ó N - S E P T I E M B R E 2 0 1 4 ACTUALIZ ACIÓN ANTERIOR: N O V I E M B R E 2011 Colección Práctica L a b o ral Personal de casas particulares (ex servicio doméstico)

Más detalles

CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA PLAN TEMPORAL ANUAL RENOVABLE

CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA PLAN TEMPORAL ANUAL RENOVABLE P-DV-01-D-12-V1 CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA PLAN TEMPORAL ANUAL RENOVABLE Cláusula 1. Contrato de seguro. El Contrato de Seguro, que regula todas las obligaciones y derechos del Grupo

Más detalles

SEGURO DE FIDELIDAD DE EMPLEADOS PUBLICOS CONDICIONES GENERALES

SEGURO DE FIDELIDAD DE EMPLEADOS PUBLICOS CONDICIONES GENERALES SEGURO DE FIDELIDAD DE EMPLEADOS PUBLICOS CONDICIONES GENERALES Art. 1.- VIGENCIA DE LA POLIZA.- Las obligaciones que garantizan esta póliza son las que se produzcan a favor de la Entidad Asegurada a contar

Más detalles

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION AUDITORIA GENERAL DE LA NACION ACTUACION N 123 /15 CONTRATACIÓN DIRECTA N 23/15 Señores: Apertura de Ofertas: DIA MES AÑO HORAS LUGAR 20 4 2015 15.00 Av. Rivadavia 1236 6 p. DIVISION CONTRATACIONES CAP.

Más detalles

Característica de los Trabajadores. Condiciones de la relación de trabajo permanente y discontinua.

Característica de los Trabajadores. Condiciones de la relación de trabajo permanente y discontinua. Normas Concepto Característica de los Trabajadores Condiciones de la relación de trabajo permanente y discontinua. EMPRESAS DE SERVICIOS EVENTUALES: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Las Empresas de Servicios

Más detalles

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Retenciones sobre Sueldos. Deducciones para Empleados

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Retenciones sobre Sueldos. Deducciones para Empleados IMPUESTO A LAS GANANCIAS Retenciones sobre Sueldos. Deducciones para Empleados Introducción Les informamos las principales consideraciones para determinar el Impuesto a las Ganancias para los empleados

Más detalles

INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 6 / 2015 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 6 / 2015 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 6 / 2015 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1) La Intendencia de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública para el arrendamiento de hasta

Más detalles

----------------------------------- ---------------------------------- -------------------------------------

----------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------------- PROCEDIMIENTO PARA LA COBRANZA DE SEGUROS GENERALES, RENDICIÓN DE LOS PAGOS EN EL BANCO U OFICINA, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMISIONES, MOROSIDAD Y PÉRDIDA DE CERTIFICADOS- SEGUROS GENERALES IMPORTANTE La

Más detalles

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº.../ 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº.../ 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº.../ 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación

Más detalles

HISTORIA DEL DOCUMENTO

HISTORIA DEL DOCUMENTO Controlado ANEXO FACTURACION Página 1 de 5 HISTORIA DEL DOCUMENTO VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA 3 Se modifican los plazos de pago de facturación. Y directrices de devolución de anticipos.

Más detalles

H. Cámara de Senadores Provincia de Buenos Aires

H. Cámara de Senadores Provincia de Buenos Aires H. CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CONTRATACION DIRECTA N 04/2011 EXPEDIENTE: 1205 613/10 OBJETO: Provisión de equipos, materiales, mano de obra y todo aquello necesario para la instalación

Más detalles

Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca Secretaria de Planificacion Comunal

Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca Secretaria de Planificacion Comunal BASES GENERALES A.1 INTRODUCCION Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros, económicos y legales involucrados en la licitación pública de la implementación de

Más detalles

MODELO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

MODELO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MODELO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Entre la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA ARSAT, con domicilio constituido en Av. Gral Juan Domingo Perón

Más detalles

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama a Licitación

Más detalles

CONDICIONES DE VENTA

CONDICIONES DE VENTA CONDICIONES DE VENTA EN SUBASTA PUBLICA, CON BASE, POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO Y EL RESULTADO SUJETO A LA APROBACIÓN DEL MISMO. 1 - COMISIÓN A CARGO DEL COMPRADOR: 10% (diez

Más detalles

Mondi Consumer Packaging Iberica, S.A.

Mondi Consumer Packaging Iberica, S.A. Mondi Consumer Packaging Iberica, S.A. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE COMPRA DE NORDENIA IBÉRICA Barcelona S.A. 1. Declaraciones, definiciones e introducción 1.1. Tal y como se utiliza en las presentes

Más detalles

CONTRATO DE CRÉDITO PERSONAL

CONTRATO DE CRÉDITO PERSONAL CONTRATO DE CRÉDITO PERSONAL Conste por el presente documento, el Contrato de Crédito Personal que celebran de una parte, CAJA RURAL PRYMERA, debidamente registrada en la Partida Nº 50013824 del Registro

Más detalles