CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Transcripción

1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DENOMINACIÓN: PAGO DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS 2DA ETAPA (VARIAS CALLES) No. DE OBRA: FORTA12/U UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ATLIXCO MONTO: $92, CON I.V.A. FONDO: FORTAMUN 2012 ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA CONTRATISTA: ING. JOSE LUIS CHAVEZ ANDRADE FECHA DE INICIO: 02 DE JULIO DE 2012 FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DE 2012 FORTA12/U de 10

2 CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA REPRESENTADO POR C. RICARDO CAMACHO CORRIPIO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA OTRA EL ING. JOSE LUIS CHAVEZ ANDRADE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA, EL AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA RESPECTIVAMENTE, Y DE FORMA CONJUNTA AMBAS PARTES, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: A N T E C E D E N T E S I.- Que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 23 Fracción IV de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. EL AYUNTAMIENTO a través del Comité Municipal de Obra Pública adjudicó el servicio No. FORTA12/U denominada PAGO DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS 2DA ETAPA (VARIAS CALLES) MUNICIPIO DE ATLIXCO. II.- Que de conformidad al procedimiento señalado en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, de la propuesta presentada se dictó el fallo a favor de: ING. JOSE LUIS CHAVEZ ANDRADE, tomando en consideración las condiciones legales, técnicas y económicas, por contar con la experiencia requerida para la ejecución de la obra adjudicada y satisfacer el cumplimiento del contrato que mediante el presente se formaliza. 1.- EL AYUNTAMIENTO D E C L A R A C I O N E S Manifiesta bajo protesta de decir verdad: A) PERSONALIDAD Que tiene personalidad jurídica para celebrar y suscribir el presente contrato de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 103 primer párrafo y 105 fracciones I y XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 90 y 91 fracción XLVI de la Ley Orgánica Municipal. B) DOMICILIO Que tiene su domicilio oficial el ubicado en calle Plaza de Armas No. 1 Col. Centro, C.P de Atlixco Puebla, mismo que señala para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, y teniendo como número de Registro Federal de Contribuyentes MAP970610FTA. C) DE LA REPRESENTACIÓN En sesión extraordinaria de cabildo de fecha 04 de Abril de 2011, se autoriza al C. Ricardo Camacho Corripio, Presidente Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla, para suscribir contratos y convenios que sean de interés para el Municipio asimismo en el considerando número VI se citan los ordenamientos legales que facultan al Ciudadano Ricardo Camacho Corripio, Presidente Municipal Constitucional para que acuerde y firme todo tipo de contratos. D) DE LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA. Que una de las necesidades de la presente administración es de dotar de servicios al Municipio de Atlixco, por lo que los estudios denominados PAGO DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS 2DA ETAPA (VARIAS CALLES) MUNICIPIO DE ATLIXCO, es prioridad para este Municipio, y que a través del presente contrato se adjudica al Contratista como resultado del concurso No. FORTA12/U9-0185, celebrado el día 22 de Junio de 2012, y el acto donde el Ayuntamiento emite el fallo de adjudicación el día 25 de Junio del presente año, por presentar la propuesta económica más conveniente en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y económicas que garantizan la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, FORTA12/U de 10

3 los estudios deberán realizarse en los términos del proyecto ejecutivo consistente en los planos, catálogos de conceptos, precios unitarios, especificaciones, programas y presupuestos, que se anexan al contrato como parte integrante del mismo. Lo anterior se hace con fundamento en lo establecido en los artículos 5 Fracción IV, 48 FRACCIÓN I, 49, 50 Y 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, así como los artículos 180 y 184 del Reglamento de de la Ley en comento, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el C. Ricardo Camacho Corripio en su carácter de Presidente Municipal Constitucional, autorizo el gasto correspondiente, mismo que proviene de Recursos del FORTAMUN DE EL CONTRATISTA Manifiesta bajo protesta de decir verdad: A) DE LA ACREDITACIÓN Que acredita su existencia, mediante copia de su Cedula Profesional certificada ante Notario Público No. 56 Lic. Carlos Manuel Meza Viveros, el día 14 de Mayo de 2009; con No. de cédula expedida por la Dirección General de Profesiones. B) DE LA PERSONALIDAD El Ing. José Luís Chávez Andrade, manifiesta tener la capacidad jurídica para contratar, además manifiesta que reúne las condiciones técnicas legales y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato. C) DEL DOMICILIO Que tiene establecido su domicilio 55 Sur No Reforma Ampliación Sur entre 19 y 21 Poniente C.P en Puebla, Puebla, para los fines y efectos legales de este contrato y que su Registro Federal de Contribuyente es CAAL731030EW1 D) DE LA NACIONALIDAD El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar, en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato. E) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD El contratista declara que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y las reglas generales de la contratación y ejecución de obras públicas, y las demás disposiciones administrativas expedidas en esta materia, por las dependencias de la administración pública estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que, debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripción pormenorizada de la obra, proyectos planos, especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, así como de las demás normas que regulan la ejecución de la misma. Que ha inspeccionado el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. FORTA12/U de 10

4 Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Credencial de Elector, Acta Constitutiva, así como toda la documentación comprobatoria que lo acredita como persona moral y/o física debidamente constituida. 3.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE: Se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos, de carácter federal, estatal y municipal aplicable a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento. Convienen en considerar como anexos del presente contrato, además de la descripción pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, las normas que regulan la ejecución de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. Convienen en aceptar a la bitácora de obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos relacionados con la ejecución de la obra. Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y de la Ley Orgánica Municipal, de las reglas y acuerdos y demás disposición legal que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento del presente contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido de las siguientes: CLÁUSULAS. PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA los siguientes trabajos consistentes en los estudios No. FORTA12/U relativos a PAGO DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS 2DA ETAPA (VARIAS CALLES) MUNICIPIO DE ATLIXCO. Y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con los estudios establecidos en las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante del presente contrato. SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $79, (NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), más IVA, lo que da un total de $92, (NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) Esto incluye la remuneración y pago total de EL CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a EL CONTRATISTA. Esta cantidad podrá ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, según lo establecido en el artículo 69, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, por lo que si EL CONTRATISTA, realiza los estudios por mayor valor de lo indicado, sin acordarlo con el AYUNTAMIENTO independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno de ello. TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- AMBAS PARTES establecen como plazo de ejecución de los trabajos objeto del presente contrato 30 días naturales, de conformidad con el programa de la obra. El Contratista se obliga a iniciar los estudios materia de este contrato el día 02 de Julio de 2012 y a concluirlas el día 31 de Julio de 2012, ajustándose al calendario de trabajo que elabora, el cual deberá ser aprobado previamente por el Ayuntamiento. CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- EL AYUNTAMIENTO se obliga a poner a disposición de EL CONTRATISTA el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos de referencia, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. FORTA12/U de 10

5 QUINTA.- GARANTÍAS. EL CONTRATISTA para garantizar el cumplimiento del presente contrato, ofrece las siguientes garantías: a) Garantía de cumplimiento de los contratos. Deberá ser constituida mediante fianza y será el 10% del monto total del contrato, debe contener cuando menos los siguientes datos: Descripción de la garantía, monto, porcentaje, fecha de expedición, afianzadora. b) Garantía de vicios ocultos. Deberá ser constituida mediante fianza y será de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Concluida la obra o los trabajos, no obstante, a su recepción formal EL CONTRATISTA se obliga a presentar la garantía de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos, condiciones y procedimientos establecidos en dicha disposición. Las garantías se otorgan a favor de la TESORERIA MUNICIPAL DE ATLIXCO, de acuerdo con el Art. 53 fracción II de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. SEXTA.- ANTICIPOS.- El Contratista mediante escrito en hoja membretada debidamente firmada y sellada, renuncia al anticipo de la presente, comprometiéndose a ejecutar los estudios en tiempo y forma, en términos de las especificaciones y estándares de calidad que en ello representa, así mismo declara que no se efectuara cargo adicional alguno por costo de financiamiento. SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS.- AMBAS PARTES convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen de la siguiente forma: A. PLAZO Las estimaciones de trabajo ejecutados por EL CONTRATISTA, se presentarán a la residencia de obra que designe EL AYUNTAMIENTO, dentro de los siguientes cinco días naturales al día sábado de cada semana, por periodos no mayores a un mes, debiendo ser acompañadas de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago. B. FORMA El Ayuntamiento cubrirá a EL CONTRATISTA el importe de este contrato mediante 1 estimaciónfiniquito por un periodo no mayor a un mes en las que se consideraran los estudios totalmente en todos sus conceptos en el periodo que comprenda la estimación conforme a los precios unitarios pactados. Dicha estimación será presentada por EL CONTRATISTA a la Secretaria de Obras Públicas dentro de los cuatro días hábiles siguientes. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, EL AYUNTAMIENTO, a solicitud de EL CONTRATISTA, deberá pagar los gastos financieros. Dichos pagos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA C. LUGAR DE PAGO AMBAS PARTES convienen que el lugar de pago de la estimación autorizada se realice en el domicilio de EL AYUNTAMIENTO, establecido en el presente contrato. OCTAVA.- PAGOS EN EXCESO.- AMBAS PARTES ambas partes convienen que los pagos recibidos en exceso por EL CONTRATISTA se reintegren de la siguiente forma: De acuerdo en el Artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; EL CONTRATISTA deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el penúltimo párrafo de la clausula SEPTIMA de este contrato. Si transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no manifiesta argumento alguno en su defensa o si después de analizar las razones expresadas y las pruebas hechas valer, se dictará la resolución que proceda, contra la que no podrá interponer recurso alguno, dándole vista a la contraloría; el cobro se realizara FORTA12/U de 10

6 mediante el procedimiento de ejecución establecido para el cobro de los adeudos de carácter fiscal en términos de la disposición correspondiente. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente. Si EL CONTRATISTA estuviera inconforme con las estimaciones o la liquidación, tendrá un plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimación o la liquidación para hacer por escrito la reclamación.- Si transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no la efectúa se considerará que la estimación o liquidación quedará definitivamente aceptada por él y sin derecho a reclamación. Asimismo EL CONTRATISTA expresa su voluntad y aceptación para que de las estimaciones y liquidaciones que se le hagan de los trabajos efectivamente realizados se le practiquen los descuentos que le correspondan por los adeudos previos, anteriores o vigentes, anticipos no amortizados, por incumplimiento o aplicación de penas derivados de sus obligaciones legales o contractuales. NOVENA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA se obliga a guardar sigilo, discreción y abstenerse de dar a conocer, a cualquier persona física ó jurídica cualquier información relacionada con la obra contratada por lo que por ningún motivo podrá: 1. Disponer, usar, usufructuar o celebrar contrato alguno, independientemente de que se realice a título oneroso o gratuito, sobre la obras realizadas por EL CONTRATISTA. 2. Divulgar por medio de publicaciones conferencias, informes o cualquier otra forma el contenido del proyecto ejecutivo, los términos de presente contrato o sus anexos, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito de EL AYUNTAMIENTO, reconociendo que dichos resultados son propiedad de ésta última. Cualquier obra, trabajo, programa, estudio, informe, documento, etc., realizado por EL CONTRATISTA independientemente de su avance y entregas parciales; derivado del presente trabajo es propiedad exclusiva de EL AYUNTAMIENTO por lo que cualquier asunto relacionado con éstos deberá dar a conocer y autorizar por EL AYUNTAMIENTO. DECIMA.- RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.- EL AYUNTAMIENTO recibirá los trabajos objeto del contrato en el momento en que sean terminados en su totalidad o cuando la naturaleza del estudio lo permita se podrán realizar entregas parciales, que hayan sido autorizados y supervisados previamente por EL AYUNTAMIENTO o por la persona que ésta designe para la supervisión de los trabajos; de acuerdo con los especificaciones convenidas en el proyecto de la obra y demás estipulaciones del presente contrato. Para tal efecto EL CONTRATISTA notificará a EL AYUNTAMIENTO por escrito la conclusión total de los trabajos objeto de este contrato. Concluida la obra no obstante a su recepción formal, EL CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable. DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA manifiesta que es una empresa debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas y que dentro de sus objetos se encuentra la de contratar trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes y cumplir las obligaciones individuales o colectivas de naturaleza laboral y de seguridad jurídica, que deriven de las relaciones con sus trabajadores por lo que EL AYUNTAMIENTO no será en ningún caso solidariamente responsable con EL CONTRATISTA respecto a dichas relaciones laborales, las cuales se darán con exclusividad, entre EL CONTRATISTA y sus trabajadores. Además de lo anterior, EL CONTRATISTA reconoce ser el único obligado del pago y cumplimiento de todas las prestaciones de carácter laboral individuales o colectivas y de seguridad social, que se originen con los trabajadores que le prestan sus servicios, ya que dichos trabajadores, se encuentran bajo las órdenes subordinación y dependencia de EL CONTRATISTA. Por lo tanto EL CONTRATISTA se obliga a acudir ante las Autoridades, Dependencias, Tribunales, Administrativos ó Laborales y/o ante los organismos de Seguridad Social, a responder de las obligaciones contraídas ante las mismas, o que se reclamen ante dichas autoridades u organismos. Consecuentemente, FORTA12/U de 10

7 EL CONTRATISTA se obliga a deslindar al ayuntamiento de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que se hayan generado ante dichas instancias. En caso de incumplimiento de las obligaciones de la presente cláusula por EL CONTRATISTA, deberá ser causa de recisión a juicio de EL AYUNTAMIENTO y los gastos de cualquier naturaleza que se originen a éste por el incumplimiento señalado, pasarán a ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos que tengan a su favor EL CONTRATISTA, o en caso se hará efectiva la fianza que ampara al cumplimiento del contrato. DECIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES. Se harán efectivas las garantías de funcionamiento en los siguientes casos: 1. Si dentro del término de garantía los servicios no cumplen a entera satisfacción de EL AYUNTAMIENTO en el plazo convenido en el presente instrumento. 2. Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables todas aquellas que correspondan al incumplimiento de las condiciones, cláusulas y obligaciones señaladas en el presente contrato. DECIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EL AYUNTAMIENTO podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por razones de interés general o por incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, derivadas del contrato, de le Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma pare el Estado de Puebla y demás legislaciones que rija a la obra o los servicios. AMBAS PARTES convienen en que el contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto acepta que cuando EL AYUNTAMIENTO sea el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad declaración judicial, bastando para que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula DÉCIMA CUARTA en tanto de que si es EL CONTRATISTA quien decide rescindirlo será necesario que acuda ante autoridad judicial y obtenga la declaratoria definitiva correspondiente. Las causas de rescisión por parte de EL CONTRATISTA, son las que a continuación se señalan: 1) Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley. 2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que EL AYUNTAMIENTO hubiere detectado como defectuosa o por no cumplir con las especificaciones requeridas. 3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta parcial o totalmente los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por el presidente de obra o por la supervisora designada. 4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipos de construcción, y a juicio de EL AYUNTAMIENTO, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 5) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de concursos mercantiles. 6) Si subcontrata partes o el total de los trabajadores objeto del contrato sin la autorización por escrito de EL AYUNTAMIENTO. 7) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de EL AYUNTAMIENTO. 8) Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos. 9) En general, por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones. Derivadas del presente contrato y sus anexos A, de las leyes y reglamentos aplicables. 10) Si EL CONTRATISTA no presenta oportunamente a EL AYUNTAMIENTO las garantías a que se refiere la cláusula QUINTA del presente contrato, o cuando aún presentándolas éstas no satisfagan las condiciones estipuladas, EL CONTRATISTA quedará obligado a iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. FORTA12/U de 10

8 En caso de incumplimiento o violación por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las estipulaciones del contrato, EL AYUNTAMIENTO podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas o declarar la rescisión conforme al procedimiento que se señala el presente contrato. En caso de rescisión del contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA, una vez emitida la determinación respectiva, EL AYUNTAMIENTO precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En dicho finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso le hayan sido entregados. EL CONTRATISTA estará obligado a devolver a EL AYUNTAMIENTO, en un plazo de cinco días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación, materiales y equipo de éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos. Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescisión, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar por daños y perjuicios, una pena convencional que será por el monto de la garantía a que se refiere la cláusula sexta inciso a) otorgada por EL CONTRATISTA en caso de que ésta no sea suficiente, pagará el excedente. De ocurrir los supuestos establecidos en esta cláusula, EL AYUNTAMIENTO comunicará por escrito la rescisión a EL CONTRATISTA posteriormente lo hará de conocimiento de la Contraloría y Síndico Municipal de este H. Ayuntamiento Municipal de Atlixco, Puebla. DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato, sus anexos o conforme a las órdenes de EL AYUNTAMIENTO o la de las empresas supervisoras dadas por escrito. Si EL CONTRATISTA realiza trabajos fuera de los indicados y autorizados expresamente por EL AYUNTAMIENTO independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. En el caso de que los hubiere, deberá de informar a EL AYUNTAMIENTO por escrito y con antelación a su ejecución, a fin de obtener su autorización. EL CONTRATISTA deberá sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, ambientales, seguridad y uso de la vía pública y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas EL AYUNTAMIENTO para la ejecución de sus trabajos. EL CONTRATISTA será responsable de los daños y prejuicios que cause a EL AYUNTAMIENTO o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, o por no sujetarse al presente contrato por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito. DÉCIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- El procedimiento de rescisión se llevará acabo de acuerdo a lo siguiente: Se iniciará a partir de que a EL CONTRATISTA le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y ofrezca en su caso las pruebas que estime pertinentes a excepción de la confesional y la declaración de parte. Una vez transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los 5 (cinco) día hábiles siguientes, se resolverá lo procedente considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. La resolución que se dicte deberá estar debidamente fundada, motivada y notificada a EL CONTRATISTA dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere dictado la misma sin que proceda recurso alguno. DECIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.- En caso de suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada del presente contrato se observará por ambas partes el siguiente procedimiento: FORTA12/U de 10

9 a) Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por casos imputables a EL AYUNTAMIENTO se procederá conforme a lo establecido en el Artículo 72 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. b) En caso de rescisión del contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA se establecerá conforme a lo establecido en el Artículo 72 fracción II de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. c) Cuando se den por terminados los trabajos anticipadamente se procederá conforme a lo establecido el Artículo 72 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. d) Cuando sea por caso fortuito o de fuerza mayor que se imposibilite la continuación de los trabajos se procederá conforme a lo establecido en el Artículo 72 fracción IV de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Asimismo se contemplarán los casos del Artículo 72 Fracciones V, VI Y VII de la citada Ley. En el caso de los supuestos a que se refieren los incisos anteriores EL AYUNTAMIENTO comunicará a EL CONTRATISTA la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato, posteriormente lo hará del conocimiento de la Contraloría mediante un informe que deberá rendir dentro de los tres días hábiles siguientes a partir de aquél en que se hubiere hecho la comunicación a EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo toda la documentación que esta la hubiere entregado para la realización de los trabajos. DÉCIMA SEPTIMA.- SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- Si el contratista no concluye la obra en la fecha señalada en el programa, como sanción EL AYUNTAMIENTO retendrá diariamente y aplicará a su favor en forma mensual y hasta el momento en que se quede concluida, una cantidad igual al 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa. Para determinar la aplicación de la sanción estipulada no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito por fuerza mayor, o cualquiera otra causa no imputable a EL CONTRATISTA, ya que de común acuerdo se harán al programa las modificaciones que procedan. DECIMA OCTAVA.- CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR.- AMBAS PARTES consideran por caso fortuito o fuerza mayor aquellos casos o acontecimientos ajenos a la voluntad de ambos contratantes. En tal supuesto EL AYUNTAMIENTO podrá rescindir administrativamente el contrato e incluso EL CONTRATISTA podrá solicitar la suspensión o terminación anticipada del contrato, sujetándose al procedimiento que establece el Artículo 72 Fracción IV de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. No se considerará caso fortuito, fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión de parte de EL CONTRATISTA. DECIMA NOVENA.- RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.- AMBAS PARTES se obligan a que cualquier discrepancia futura de carácter técnico o administrativo, se procederá de la siguiente forma: 1. La parte que conozca de la discrepancia lo hará del conocimiento mediante escrito a la otra parte para que esta en un término no mayor a 7 (siete) días naturales dé su opinión o instrucción correspondiente. 2. En caso de que persista la discrepancia o no sea aceptada por la parte que dio aviso solicitará, una reunión, para efecto de que se trate el asunto con la mayor brevedad posible. 3. En cualquier caso se deberá hacer constar por escrito las determinaciones tomadas por ambas partes. El anterior procedimiento sólo es aplicable cuando las discrepancias, no impliquen una controversia entre AMBAS PARTES pues de lo contrario se estará a lo establecido en la cláusula siguiente. VIGÉSIMA.- INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN.- Para todo lo relativo a controversias que se susciten de la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se aplicará supletoriamente el Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado FORTA12/U de 10

10 Libre y Soberano de Puebla, asimismo las partes se someten para toda cuestión judicial derivada del presente contrato, a la jurisdicción ordinaria de los tribunales en el Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, por lo tanto EL CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o nacionalidad presente o futura de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Leído que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido y alcance lo ratifican y firman en dos tantos, quedando un ejemplar en poder en cada una de las partes, en el Municipio de Atlixco, Puebla a veintisiete de Junio del año dos mil doce. POR LA CONTRATANTE C. RICARDO CAMACHO CORRIPIO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXCO, PUEBLA ABOG. CHRISTIAN ARIEL ROMERO PÉREZ SINDICO MUNICIPAL POR EL CONTRATISTA ING. JOSE LUIS CHAVEZ ANDRADE OTROS: C.P. DAVID ZAVALA Y FIERRO VOCAL DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS C. RENE AGUILAR GÓMEZ JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA FORTA12/U de 10