Proyecto redactado por Francisco de León, Arquitectura y Urbanismo y Estudio Urgari. 2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Proyecto redactado por Francisco de León, Arquitectura y Urbanismo y Estudio Urgari. 2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN"

Transcripción

1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HABRÁ DE REGIR LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE DERRIBOS EN 3ª FASE, EDIFICIO ARROKA 4 Y 6, DEL PROYECTO DE URBANIZACION CE 05 SAN BARTOLOME. 1. OBJETO DEL CONTRATO Trabajos de Derribos correspondientes a la Tercera Fase, Edificio Arroka 4 y 6 del Proyecto de Urbanización del Area CE.05 San Bartolomé. (Donostia/ San Sebastián). Proyecto redactado por Francisco de León, Arquitectura y Urbanismo y Estudio Urgari. 2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN La entidad contratante es la Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé. El Órgano de Contratación es el Consejo de Administración. 3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN El contrato se adjudicará mediante procedimiento de adjudicación directa. 4. VARIANTES No se admiten variantes. 5. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL Tienen carácter contractual, además del correspondiente contrato que se formalice tras la adjudicación, el presente Pliego de Cláusulas Económico- Administrativas, el Proyecto de Urbanización y restante documentación contractual. Dichos documentos habrán de ser firmados por el adjudicatario en prueba de conformidad con los mismos, en el acto de formalización del contrato.

2 6. PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo máximo de ejecución del contrato es de 1 mes a partir de la fecha del 1 de Septiembre de El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo precisa comunicación alguna a tales efectos. 7. PRESUPUESTO DE ADJUDICACION El presupuesto de Adjudicación de la obra es de ciento setenta mil euros ( ). Se entenderá que en el Presupuesto presentado comprenden no sólo el precio de la contrata (beneficio industrial y gastos generales incluidos), sino también las tasas y gastos de toda índole sobre la totalidad de la obra. El adjudicatario deberá indicar como partida independiente el I.V.A. que deba soportar La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé. El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición del adjudicatario. No se admitirán proposiciones que excedan del presupuesto de Adjudicación. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. Serán de cuenta del contratista los gastos que se originen como consecuencia de la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra o de informes específicos sobre los mismos. En el precio ofertado se entenderán incluidos los gastos que comprenden los trabajos de control de calidad. 8. REVISIÓN DE PRECIOS No procede la revisión de precios

3 9. FORMA DE PAGO El Director Facultativo de las Obras expedirá mensualmente, en los diez primeros días siguientes al mes a que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo. El abono de cada certificación tendrá concepto de pago a cuenta de la liquidación definitiva de la obra, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final de la obra ejecutada y sin que dichos pagos supongan en modo alguno la aprobación y recepción de las obras que comprenden. La empresa adjudicataria tendrá derecho al abono del precio convenido mediante transferencia bancaria, pagaré o pago certificado a los 60 días de la fecha de la correspondiente factura. 10. GARANTÍA DEFINITIVA El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, vendrá obligado a constituir una garantía definitiva equivalente al 5% del importe de adjudicación. El plazo para la constitución de la citada garantía será de diez días hábiles desde la notificación de la adjudicación y antes de la firma del contrato. La garantía se realizará mediante Aval Bancario emitido por Entidad Financiera de primer orden, que garantice el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la adjudicación de las obra hasta un límite del 5% del importe total de la misma. Para su admisión el aval se constituirá a favor de La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., de forma solidaria respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y pagadero al primer requerimiento de La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., debiendo permanecer vigente hasta que La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., decida expresamente declarar la extinción de la obligada garantizada y la cancelación del aval. 11. CONDICIONES DE APTITUD Podrán contratar con La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé. las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y se hallen debidamente clasificadas. Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación profesional o empresarial que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato

4 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato cuando las prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. El contratista deberá asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares, equipos y elementos constructivos que se utilicen en los trabajos, comprobando los preparados en Obra y rechazando, por la iniciativa propia o por prescripción de la Dirección Facultativa, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. Para ello, establecerá el correspondiente procedimiento de coordinación con el Laboratorio de Control de Calidad de la Obra, al que facilitará con absoluta diligencia todos los medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución de sus labores de control. Así mismo deberá asegurar la suficiente capacidad de medios puestos a disposición de la Obra por las diferentes empresas subcontratistas, así como la necesaria cualificación profesional de sus encargados generales y operarios especializados. 12. DOCUMENTOS EXIGIDOS AL ADJUDICATARIO El adjudicatario, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de la adjudicación, deberá presentar la siguiente documentación: a) Justificante que acredite haber constituido la garantía definitiva prevista en la Cláusula 10ª del presente Pliego. b) Copia de la póliza de seguros contratada por el adjudicatario conforme a lo establecido en la Cláusula 16ª del presente Pliego. c) Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios humanos y materiales comprometidos para la ejecución del contrato. 13. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., y su notificación al adjudicatario. El contrato se formalizará en documento privado dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación

5 El adjudicatario podrá solicitar, no obstante, la elevación del contrato a escritura pública. En este caso, los gastos de formalización serán de su cuenta. Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., podrá acordar la resolución del mismo. En este caso, La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., procederá a una nueva Adjudicación. 14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Serán obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución de la obra en el plazo ofertado. - La contratación de la póliza de seguro prevista en este Pliego. - La constitución de la garantía definitiva. - La adscripción a la ejecución del contrato de los medios comprometidos en su oferta. - El acopio, fabricación, suministro y montaje de todos los equipos, instalaciones, elementos y materiales que resulten necesarios para la ejecución de la obra. - La protección, conservación, policía y custodia de la obra hasta su entrega. - La limpieza general de la obra y del terreno, la retirada y transporte de todos los escombros u objetos que pudieran encontrarse a vertedero, siendo de su cuenta el canon de éste. - El mantenimiento, protección, reparación, retirada y reposición de las casetas de obra y cualesquiera otras instalaciones necesarias para la ejecución de la obra. - El cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, en particular, la referente a residuos y suelos contaminados - La gestión y obtención de todos los permisos municipales necesarios para la colocación de andamios, vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, montaje y funcionamiento de grúas, etc., siendo totalmente a su cargo los gastos por tasas y demás tributos que se deriven de los mismos

6 - La obtención de visados, autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficial como privada, que se requiera para la realización del objeto del presente contrato. - La conservación en obra del Libro de Órdenes" a disposición del Director Facultativo de las Obras, quien consignará en el mismo las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista estará obligado, por sí o por medio de su delegado, a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. - El abono de cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar en la realización del objeto del contrato, incluidos los fiscales, tasas y gravámenes, según las disposiciones vigentes. - La indemnización de los daños y perjuicios que se causen, tanto a La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé San Bartolomé Muinoa S.A. como a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. - La perfecta ejecución de los trabajos, vigilando los mismos con sus propios medios humanos y materiales, bajo la dirección del responsable colocado a pie de obra. - La adopción de las medidas de seguridad que, para las personas y bienes, exija la naturaleza de la obra. - El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, en el caso de que acceda a datos de carácter personal. - El cumplimiento, con respecto al personal que emplee en las prestaciones objeto de este contrato, de las disposiciones vigentes en materia de legislación laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales. En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de las normas que regulan y desarrollan la relación laboral y, específicamente, las derivadas del convenio del sector en Guipúzcoa, o de otro tipo, existente entre aquél, sus subcontratistas, y los trabajadores, sin que pueda repercutir contra La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé. ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los organismos competentes. Será responsabilidad del contratista la vigilancia del cumplimiento de todas estas disposiciones y la comunicación escrita a La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé. de cualquier incidencia que se produzca

7 En cualquier caso, el contratista indemnizará a La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 15. CONFIDENCIALIDAD El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato y a la que se dé el referido carácter en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 16. SEGURO Serán a cargo de la empresa adjudicataria todos los daños y perjuicios producidos en el desarrollo de las obras, cualquiera que sea su naturaleza y volumen. La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., ha contratado para todo el periodo que duren los trabajos y por cuenta de la empresa adjudicataria, las siguientes pólizas de seguro: Seguro de Responsabilidad Civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de las obras, tanto las imputables a La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., como las imputables a La Empresa Adjudicataria, los contratistas y subcontratistas. Las sumas aseguradas bajo dicha póliza ascienden a: - Límite de indemnización por Siniestro de Límite por víctima de , siempre con límite máximo por siniestro de en caso de pluralidad de víctimas. El adjudicatario contribuirá al pago de las prima con el siguiente importe: - Seguro Responsabilidad Civil:.. 297,75 - (El importe final de las prima se regularizará en función del coste del fin de obra, liquidándose las diferencias en la liquidación de la obra) En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro, así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas

8 La peritación de los daños realizada a cargo de la compañía de seguros así como los acuerdos de cancelación de siniestros, serán vinculantes para el adjudicatario. En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se procederá a la contratación de las prórrogas necesarias, debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia a La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., con el fin de proceder a la tramitación del expediente. La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., facilitará al adjudicatario Certificado del Seguro de la citada póliza con el resumen de la cobertura contratada, sumas aseguradas y franquicias aplicables. El pago correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil se realizará por el adjudicatario a La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., con anterioridad a la firma del contrato. Además del seguro de Responsabilidad Civil el adjudicatario deberá suscribir y mantener a su costa, tanto durante la ejecución de los trabajos como durante el plazo de garantía los siguientes seguros; - Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, con arreglo a la normativa vigente. - Seguro obligatorio tanto de vehículos propios como de los utilizados por el adjudicatario de la obra garantizando ilimitadamente su responsabilidad civil. - Seguro de vida o accidentes, así como cualquier otro seguro que le sea exigido al adjudicatario en virtud de convenios colectivos en vigor u obligaciones legales o contractuales. - Seguro de Daños a la Maquinaria y/o equipo de obra utilizados por el adjudicatario para la ejecución de los trabajos, bien sean de su propiedad, de otros contratistas o subcontratistas o estén arrendados. La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podrá reducirse, atemperarse o subrogarse al condicionado o actuación de los aseguradores

9 La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones contractuales. Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Dirección Facultativa, podrán pedir al Contratista que le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas o certificado de las mismas, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligación por parte de este de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo en caso contrario la Propiedad, suspender el pago de las certificaciones y suspender el plazo de garantía de un año, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento. 17. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS El contratista estará obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé. acerca de instalaciones de señales complementarias o sobre modificación de las que haya instalado. 18. RESPONSABLE DEL CONTRATO La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé. designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé. o ajena a ella. En particular, le corresponderá: - Proponer a La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé. las penalizaciones a imponer al contratista por demora y ejecución defectuosa. - Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas

10 19. EJECUCIÓN DEL CONTRATO La ejecución del contrato comenzará con el Acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, la fecha de comienzo será el 1 de Septiembre de 2013, S La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la adjudicación, extendiéndose Acta del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas. Se levantará, asimismo, un Acta de ejecución o de programación de la obra, en la que se determinarán los momentos en que se ejecutarán cada uno de los tajos de obra, bien concretándose los mismos con relación a fechas determinadas, bien mediante la remisión a decisiones posteriores que especifiquen el ámbito temporal de ejecución de la correspondiente prestación. En cualquier caso, la comunicación al contratista del inicio de la ejecución de cada tajo se realizará con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha concreta que se indique. No podrá el contratista iniciar la ejecución sin haber recibido la comunicación al efecto de La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de los supuestos en que concurra fuerza mayor. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego, en el Proyecto Básico y de Ejecución y restante documentación contractual, y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éstos diera al contratista el responsable del contrato. 20. PENALIDADES POR DEMORA Y POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA El contratista quedará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total ofertado En su caso, dentro de los plazos parciales que, para cada tajo de obra, determine la sociedad o dentro de los plazos parciales ofertados por el contratista. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo, La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., Podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,10% del precio del contrato. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades

11 Cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, hubiera incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., podrá optar indistintamente, por su resolución o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,10% del precio del contrato. Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía definitiva, cuando no puedan deducirse de aquéllas. En todo caso, tanto de opción por la resolución como por la continuación del contrato, La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., podrá decidir unilateralmente la continuación de las obras durante el tiempo que estime preciso, por medios propios o de terceros, repercutiendo en ambos casos el coste de dicha continuación en el contratista, sin perjuicio de las indemnizaciones de daños y perjuicios y demás efectos previstos en la presente Cláusula. 21. CESIÓN DEL CONTRATO Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sólo podrán cederse a un tercero mediando previa autorización, expresa y por escrito de La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé, y siempre que el cesionario cumpla los requisitos legales y los exigidos en este Pliego para contratar con La Junta de Concertación., no esté incurso en prohibición de contratar, se halle debidamente clasificado y se comprometa a cumplir la obligación de adscripción de medios prevista en el presente Pliego. Todo ello en cuanto se refiera y/o corresponda a la prestación o prestaciones objeto de cesión. 22. SUBCONTRATACIÓN Sólo se podrán subcontratar las prestaciones del contrato mediando previa autorización, expresa y por escrito de La Junta de Concertación del Ambito CE-05 San Bartolomé, y siempre que el subcontratista cumpla los requisitos legales y los exigidos en este Pliego para contratar con La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé, no esté incurso en prohibición de contratar, se halle debidamente clasificado y se comprometa a cumplir la obligación de adscripción de medios prevista en el presente Pliego. Todo ello en cuanto se refiera y/o corresponda a la prestación o prestaciones a subcontratar

12 23. MODIFICACIONES DEL CONTRATO Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obra que produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el Proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. Cuando La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., considere necesaria una modificación del Proyecto, iniciará el correspondiente trámite, que se sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones: a) Redacción de la modificación del Proyecto y aprobación técnica de la misma. b) Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días. c) Aprobación del expediente por La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., así como de los gastos complementarios precisos. No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del Proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato. Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal, parcial o total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore el responsable, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 por 100 del precio primitivo del contrato y exista crédito suficiente y adecuado para su financiación

13 24. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., la totalidad de la prestación. Dentro del mes siguiente a la finalización de la prestación contractual, tendrá lugar el acto de recepción de las obras, al que concurrirán el responsable del contrato, el facultativo encargado de la Dirección de las Obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 26. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Será causa de resolución el incumplimiento de cualesquiera obligaciones contractuales, de acuerdo con lo previsto en el artículo del Código Civil. En particular, y a título meramente enunciativo, serán causas de resolución las siguientes: a) Las previstas en la Cláusula 20ª. b) La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva y la no formalización del contrato en plazo. c) La no adscripción a la ejecución del contrato de los medios comprometidos o la sustitución de los mismos sin previa autorización, expresa y por escrito de La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé. d) El incumplimiento reiterado de las órdenes e instrucciones impartidas por el responsable del contrato. e) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos precisos para la normal ejecución del contrato en plazo

14 Ello no obstante, previamente a la resolución del contrato, La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé San Bartolomé., requerirá al contratista para que regularice la situación, concediéndole al efecto un plazo de quince días naturales, a contar desde el requerimiento. f) El no mantenimiento del seguro requerido en el presente Pliego. g) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de que La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé, pueda acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. h) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. i) El mutuo acuerdo entre La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., y el contratista. j) El desistimiento o la suspensión del contrato acordada por La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé San Bartolomé, por plazo superior a un año. La facultad de resolución operará de modo automático, sin más requisito que la notificación fehaciente al contratista de la declaración de resolución. En cualquiera de los casos de resolución previstos en esta Cláusula, dicha resolución operará automáticamente, sin más requisito que la notificación fehaciente que al efecto realice La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé, al contratista. Recibida dicha notificación, el contratista vendrá obligado de inmediato a entregar a La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., poniendo a su disposición, la totalidad de los documentos elaborados por el contratista hasta la fecha para llevar a cabo las prestaciones contratadas, junto con los documentos utilizados y entregados por La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé., al contratista, pasando todos ellos a ser propiedad de La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé. Asimismo, desde el momento en que se adopte la resolución del contrato, toda la obra realizada hasta la fecha, incluidos los materiales acopiados, pasarán a ser propiedad de La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé. A estos efectos, se redactará un Acta de estado de ejecución de forma que queden determinadas las partes de obra y materiales que acepta S La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé an Bartolomé Muinoa S.A., y las obras o materiales que se tienen por no entregados o recibidos, así como las razones de tal no recepción. De esta manera, La Junta de

15 Concertación CE-05 San Bartolomé., podrá continuar con la ejecución del contrato, por sí o por tercero. Todo ello, sin perjuicio de la posterior liquidación económica del contrato que proceda, según lo dispuesto en la Cláusula siguiente. 27. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN Las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de la resolución del contrato por las causas previstas en la Cláusula anterior, así como por cualesquiera otras que pudieran resultar legalmente procedentes, se liquidarán una vez resuelto efectivamente el contrato y entregada la documentación o recibidas las correspondientes partes de obra o materiales, no siendo óbice para que La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé, pueda continuar con su ejecución. Si la resolución del contrato se produce por la causa prevista en la letra j) de la Cláusula anterior, el contratista únicamente percibirá el precio correspondiente a la obra ejecutada y recibida por La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé. Si la resolución del contrato se produce por las causas previstas en las letras a), b), c), d), e), f), g) y h) de la Cláusula anterior y, en general, por cualquier causa no imputable a La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé, ésta no tendrá que abonar cantidad alguna por los honorarios que resten por devengar del mismo. Por el contrario, se devengará a favor de La Junta de Concertación CE-05 San Bartolomé, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de daños y perjuicios que procedan, con carácter cumulativo a los daños y perjuicios causados, una cantidad equivalente al importe de la garantía y de las cuantías aún pendientes de abonar, que quedarán definitivamente incautadas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista dimanante del artículo del Código Civil, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y restante normativa que sea de aplicación. Cuando la resolución se produzca por la causa prevista en la letra i) de la Cláusula anterior, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. 28. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE En todos sus aspectos, el contrato se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, por el Proyecto Básico y por el Proyecto de Ejecución y, en lo no previsto en los mismos, por las normas de derecho administrativo que resulten de aplicación conforme a lo previsto en

16 el artículo 172 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco y por las normas de derecho privado. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato

17

Pliego para la contratación del servicio: Asistencia Técnica Informática a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo

Pliego para la contratación del servicio: Asistencia Técnica Informática a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Pliego para la contratación del servicio: Asistencia Técnica Informática a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Plazo de presentación de propuestas: hasta el 26 de diciembre de 2012

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE CONDICIONES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N2522 PARA LA ADQUISICIÓN DE 15 COMPRESORES para los coches SCANIA Ref. Scania 1745702 Ref. Knorr K009403000 (C/03002897) Página 1 PLIEGO DE CONDICIONES

Más detalles

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE 1. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN El objeto de las presentes instrucciones internas en materia de contratación (en delante, las IIC o las Instrucciones, indistintamente)

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA COMPRA DE KITS de PROLIFERACIÓN CELULAR. OBJETO: Adquisición de 10 unidades de BrdU Cell Proliferation ELISA Kit

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA COMPRA DE KITS de PROLIFERACIÓN CELULAR. OBJETO: Adquisición de 10 unidades de BrdU Cell Proliferation ELISA Kit PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA COMPRA DE KITS de PROLIFERACIÓN CELULAR OBJETO: Adquisición de 10 unidades de BrdU Cell Proliferation ELISA Kit PLAZO DE RECEPCIÓN: para procedimiento URGENTE, 7 días naturales

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 12seA39 Tipo contrato: servicios Procedimiento: Abierto MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE

Más detalles

Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla)

Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE OBRAS. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 1. Objeto del contrato. El contrato tendrá por objeto la ejecución de la obra denominada

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 13seA1 Tipo contrato: servicios Procedimiento: Abierto Presupuesto estimado del contrato:120.185,00 21% IVA: 25.238,85 uros Importe total: 145.423,85 uros Duración

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 1 ÍNDICE CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 1. INTRODUCCIÓN 2. NATURALEZA JURÍDICA DEL CENTRE

Más detalles

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIAS DE MICROSOFT DYNAMICS AX

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIAS DE MICROSOFT DYNAMICS AX DOCUMENTO DE CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIAS DE MICROSOFT DYNAMICS AX (Expediente DSC/339/12) 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y FORMA DE

Más detalles

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DE TURISMO, S.A.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DE TURISMO, S.A. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE xx Y BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DE TURISMO, S.A. Bilbao a xx de xx de 2012 ÍNDICE LAS PARTES... 1 EXPONEN... 1 CLÁUSULAS... 1 1. OBJETO

Más detalles

CONTRATO MENOR DE SERVICIO COMPARECEN

CONTRATO MENOR DE SERVICIO COMPARECEN CONTRATO MENOR DE SERVICIO En Arrecife de Lanzarote,...de 2014 COMPARECEN DE UNA PARTE: Don..., consejero delegado de la Entidad Pública Empresarial Local de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del

Más detalles

3. En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquier otro documento contractual, prevalecerá el Pliego de Condiciones Generales.

3. En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquier otro documento contractual, prevalecerá el Pliego de Condiciones Generales. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO ECONOMÍA VERDE EN ANDALUCÍA Y COOPERATIVISMO 1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 1. La presente contratación, de naturaleza

Más detalles

PLIEGO DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE FERIA DE ZARAGOZA

PLIEGO DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE FERIA DE ZARAGOZA PLIEGO DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE FERIA DE ZARAGOZA INDICE 1. Objeto y Naturaleza del Contrato 2. Forma de Adjudicación y Fase de Licitación 3. Adjudicación 4. Desarrollo

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO 1.1 ÓRGANO AL QUE INTERESA CELEBRARLO: Tribunal Constitucional 1.2 NÚMERO DEL EXPEDIENTE:

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA REPARACIÓN TEJADO EDIFICIO MUNICIPAL UNIVERSIDAD POPULAR

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA REPARACIÓN TEJADO EDIFICIO MUNICIPAL UNIVERSIDAD POPULAR PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA REPARACIÓN TEJADO EDIFICIO MUNICIPAL UNIVERSIDAD POPULAR CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del contrato

Más detalles

CENTRO TECNOLOGICO FORESTAL Y DE LA MADERA. Finca Experimental La Mata, S/N. C.P. 33820. Grado. Asturias

CENTRO TECNOLOGICO FORESTAL Y DE LA MADERA. Finca Experimental La Mata, S/N. C.P. 33820. Grado. Asturias SOLICITUD DE OFERTAS CENTRO TECNOLOGICO FORESTAL Y DE LA MADERA Finca Experimental La Mata, S/N. C.P. 33820. Grado. Asturias Tfno. 985754725 Fax. 985754729 www.cetemas.es Para la adjudicación del CONTRATO

Más detalles

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y ANTIINCENDIOS DE LA SEDE DE EPRINSA EXPEDIENTE BG/12 PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS.

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y ANTIINCENDIOS DE LA SEDE DE EPRINSA EXPEDIENTE BG/12 PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS. CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y ANTIINCENDIOS DE LA SEDE DE EPRINSA EXPEDIENTE BG/12 PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS. 1.- OBJETO. El contrato a que se refiere el presente

Más detalles

ANEXO VIII. En Madrid a REUNIDOS INTERVIENEN

ANEXO VIII. En Madrid a REUNIDOS INTERVIENEN ANEXO VIII CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS DE CORREDOR O CORREDURÍA DE SEGUROS PARA LA MEDIACIÓN EN LOS SEGUROS PRIVADOS A CONTRATAR POR MERCAMADRID, S.A. En Madrid a REUNIDOS De una parte, D.. Y

Más detalles

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MUDANZA EN LAS DEPENDENCIAS DE SENASA-MADRID

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MUDANZA EN LAS DEPENDENCIAS DE SENASA-MADRID DOCUMENTO DE CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MUDANZA EN LAS DEPENDENCIAS DE SENASA-MADRID (Expediente DSC/1944/11) 1.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

Más detalles

_Condiciones Generales de Compra del Grupo PRISA

_Condiciones Generales de Compra del Grupo PRISA _Condiciones Generales de Compra del Grupo PRISA Página 2 de 9 ÍNDICE 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 3 2. ALCANCE 3 3. DEFINICIONES 3 4. PETICIÓN DE OFERTA. ADJUDICACIÓN 4 4.1. Petición de Oferta. 4 4.2. Adjudicación

Más detalles

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS EXPTE. ARTS 2/09 VALENCIA

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS EXPTE. ARTS 2/09 VALENCIA PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE: SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA EXPTE. ARTS

Más detalles

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Decreto 1082 de 2015 21/07/2015-1327-P-05-CU-0000000000050 CONDICIONES GENERALES

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Decreto 1082 de 2015 21/07/2015-1327-P-05-CU-0000000000050 CONDICIONES GENERALES PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Decreto 1082 de 2015 CONDICIONES GENERALES SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., EN ADELANTE LA ASEGURADORA, OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas i DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA c/ Fernando el Católico, 20 21003 HUELVA Tlfno.: 959 49 47 56 Fax: 959 49 47 40 jbarahona@diphuelva.org http://www.diphuelva.es/ Pliego de Cláusulas Administrativas ELABORACIÓN

Más detalles

195/2008/00064 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO

195/2008/00064 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO 195/2008/00064 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DENOMINADO: DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE DE FERRETERÍA CON DESTINO AL SAMUR PROTECCIÓN CIVIL,

Más detalles

CONTRATO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA REUNIDOS

CONTRATO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA REUNIDOS CONTRATO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA En, a, de, de De una parte, REUNIDOS D., con NIF domicilio en, de, teléfono de contacto y correo electrónico, en adelante Autor del Encargo, actúa:

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP 1. ORGANO DE CONTRATACION De acuerdo con el Manual de Contratación

Más detalles

Modelo de Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras. Procedimiento negociado sin publicidad.

Modelo de Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras. Procedimiento negociado sin publicidad. Modelo de Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras. Procedimiento negociado sin publicidad. 1. Objeto del contrato. El contrato tendrá por objeto la ejecución de la obra

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE UN SERVICIO DE CATERING

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE UN SERVICIO DE CATERING PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE UN SERVICIO DE CATERING CLÁUSULA 1.- RÉGIMEN JURÍDICO El contrato objeto del presente pliego tiene naturaleza de contrato

Más detalles

CARÁTULA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Expediente nº: GLEA-AVCD-PA-001/2014 Tipo de contrato: Servicios Procedimiento: Abierto

CARÁTULA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Expediente nº: GLEA-AVCD-PA-001/2014 Tipo de contrato: Servicios Procedimiento: Abierto CARÁTULA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Expediente nº: GLEA-AVCD-PA-001/2014 Tipo de contrato: Servicios Procedimiento: Abierto I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN. 1.- OBJETO DEL

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA 1. INTRODUCCIÓN Mediante convenio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU),

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 14suA3 Tipo contrato: suministro Procedimiento: Abierto Presupuesto Total/año sin IVA: 62.479,34 IVA : 13.120,66 Presupuesto total Año IVA incluido:75.600,00 Presupuesto

Más detalles

REUNIDOS De una parte, D./Dña., mayor de edad, [estado civil], con domicilio en, y con NIF nº,

REUNIDOS De una parte, D./Dña., mayor de edad, [estado civil], con domicilio en, y con NIF nº, Contrato de diseño de página web Modelo de encargo a un diseñador para la creación de unos diseños que reúnan unas características determinadas. Esta relación jurídica se corresponde con el arrendamiento

Más detalles

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EN EXCLUSIVIDAD PARA IDAE

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EN EXCLUSIVIDAD PARA IDAE DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EN EXCLUSIVIDAD PARA IDAE PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Ref.: PCP 920809.10/12 Octubre de 2012 1.- Antecedentes. El Instituto

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA FUNDACION MEDIO AMBIENTE, ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD PROVINCIA DE CADIZ CAPÍTULO I.- REGLAS GENERALES.

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA FUNDACION MEDIO AMBIENTE, ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD PROVINCIA DE CADIZ CAPÍTULO I.- REGLAS GENERALES. INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA FUNDACION MEDIO AMBIENTE, ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD PROVINCIA DE CADIZ Artículo 1.- Finalidad de las Instrucciones. CAPÍTULO I.- REGLAS GENERALES. 1. Estas Instrucciones

Más detalles

1. Objeto. rio. 2. Obligaciones generales del adjudicatario

1. Objeto. rio. 2. Obligaciones generales del adjudicatario Pliego de prescripciones técnicas para la contratación del Suministro de Gas Natural en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar y en el Hospital de Alta Resolución de 1. Objeto... 2 2. Obligaciones generales

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN Pliego de Cláusulas Administrativas c/ Fernando el Católico, 20 21003 HUELVA Tlfno.: 959 49 47 56 Fax: 959 49 47 40 jbarahona@diphuelva.org http://www.diphuelva.es/ REALIZACIÓN

Más detalles

ARTÍCULO 2.- ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN Y COMPETENCIAS

ARTÍCULO 2.- ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN Y COMPETENCIAS INSTRUCCIONES DE CONTRATACION DE LA EMT SAM ART.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 1.1. Las presentes normas tienen por objeto regular el procedimiento interno de contratación de la sociedad Empresa Malagueña

Más detalles

2.- Se identifica el objeto del contrato con la siguiente codificación:

2.- Se identifica el objeto del contrato con la siguiente codificación: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE MOGUER, POR TRAMITACIÓN ORDINARIA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, DEL SERVICIO

Más detalles

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA IMPLANTACIÓN DE UNA RED PÚBLICA INALÁMBRICA PARA LA CIUDADANÍA Y LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN ESPACIOS

Más detalles

1.1 El objeto del contrato es la prestación del servicio de gestión de las cuentas corrientes que a continuación se detallan:

1.1 El objeto del contrato es la prestación del servicio de gestión de las cuentas corrientes que a continuación se detallan: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BANCARIOS DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD (CJE) MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 1. OBJETO DEL CONTRATO

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS ONEROSOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS ONEROSOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN Página 1 INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS ONEROSOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA OCTUBRE 2008 I.- ANTECEDENTES Y NATURALEZA JURÍDICA DE

Más detalles

El contrato podrá prorrogarse, de forma expresa, antes de la finalización del mismo con una duración máxima, prórrogas incluidas, de 4 años.

El contrato podrá prorrogarse, de forma expresa, antes de la finalización del mismo con una duración máxima, prórrogas incluidas, de 4 años. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS DE CASTELLANO A VASCUENCE Y VICEVERSA PARA LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA 1. OBJETO DEL CONTRATO Es objeto

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE LA FLOTA DE AUTOBUSES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE LA FLOTA DE AUTOBUSES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE LA FLOTA DE AUTOBUSES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A. PLIEGO DE CLÁUSULAS

Más detalles

1.- OBJETO Y FINALIDAD.

1.- OBJETO Y FINALIDAD. PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE MEDIACIÓN EN COBERTURA DE RIESGOS Y SEGUROS PARA EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.- 1.- OBJETO Y FINALIDAD. El objeto del presente

Más detalles

CONTRATO SERVICIO: (RE-0713-01) MANTENIMIENTO FUNCIONAL, CORRECTIVO Y DESARROLLO DEL ERP DYNAMICS AX DEL IRB 1-22

CONTRATO SERVICIO: (RE-0713-01) MANTENIMIENTO FUNCIONAL, CORRECTIVO Y DESARROLLO DEL ERP DYNAMICS AX DEL IRB 1-22 CONTRATO SERVICIO: (RE-0713-01) MANTENIMIENTO FUNCIONAL, CORRECTIVO Y DESARROLLO DEL ERP DYNAMICS AX DEL IRB 1-22 En Barcelona, xx de xxxxxx de 2013 REUNIDOS De una parte la Sr. Margarida Corominas Bosch,

Más detalles

CONTRATACIÓN : SUMINISTRO TRAMITACIÓN: ORDINARIA PROCEDIMIENTO: ABIERTO

CONTRATACIÓN : SUMINISTRO TRAMITACIÓN: ORDINARIA PROCEDIMIENTO: ABIERTO CONTRATACIÓN : SUMINISTRO TRAMITACIÓN: ORDINARIA PROCEDIMIENTO: ABIERTO FORMA: CONCURSO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA ADJUDICAR EL SUMINISTRO DE UN CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR

Más detalles

SECRETARÍA GENERAL LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE 39 ORDENADORES DE SOBREMESA CON ENAJENACIÓN DE EQUIPOS RETIRADOS DE SERVICIO

SECRETARÍA GENERAL LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE 39 ORDENADORES DE SOBREMESA CON ENAJENACIÓN DE EQUIPOS RETIRADOS DE SERVICIO SECRETARÍA GENERAL LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE 39 ORDENADORES DE SOBREMESA CON ENAJENACIÓN DE EQUIPOS RETIRADOS DE SERVICIO PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES P.C.P. 900104.62/13 Marzo de 2013 PLIEGO

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA FUNDACIÓN RESIDENCIA

Más detalles

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CÓDIGO SUPERFINANCIERA 01/01/2014-13-05-P-05-CUESTAT-D1510/13

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CÓDIGO SUPERFINANCIERA 01/01/2014-13-05-P-05-CUESTAT-D1510/13 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 1. AMPAROS ACE SEGUROS S.A. OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (CONTRATANTE)

Más detalles

I. OBJETO, PLAZO Y REGIMEN JURIDICO

I. OBJETO, PLAZO Y REGIMEN JURIDICO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, DE CUATRO VEHÍCULOS TIPO FURGONETAS MIXTAS, PARA EL AYUNTAMIENTO DE BAZA,

Más detalles

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE FLOTA DE VEHÍCULOS DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO

Más detalles

PLIEGO DE BASES ADMINISTRATIVAS

PLIEGO DE BASES ADMINISTRATIVAS INDICE 1. Objeto y Naturaleza del Contrato 2. Forma de Adjudicación y Fase de Licitación 3. Adjudicación 4. Desarrollo y Ejecución del Contrato Elaborado por: Inmaculada Martínez Paz Montenegro Revisado

Más detalles

ANEXO I. En Madrid a REUNIDOS INTERVIENEN

ANEXO I. En Madrid a REUNIDOS INTERVIENEN ANEXO I CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL POLIGONO ALIMENTARIO MERCAMADRID INTERNACIONAL Y RECINTO DE MERCAMADRID TECNOLOGICO En Madrid a REUNIDOS De una parte,

Más detalles

La concesión tiene la naturaleza de contrato administrativo especial. 2. Criterios que han de servir de base a la licitación.

La concesión tiene la naturaleza de contrato administrativo especial. 2. Criterios que han de servir de base a la licitación. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO Y SAUNA UBICADOS EN LA PLANTA BAJA DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS I DE ESTA CIUDAD. 1.

Más detalles

MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. Expediente nº: 004/14

MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. Expediente nº: 004/14 MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Expediente nº: 004/14 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 12seA20 Tipo contrato: servicios Procedimiento: Abierto PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, Y RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE

Más detalles

1.- OBJETO. 2.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.

1.- OBJETO. 2.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MAS VENTAJOSA, VARIOS

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FIIAPP 2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FIIAPP 2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FIIAPP 1. ORGANO DE CONTRATACION Según el Manual de Contratación de la FIIAPP, aprobado por su Patronato, el

Más detalles

Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos (C. Real)

Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos (C. Real) PLIEGO DE CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES Y DESPACHOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE SOCUÉLLAMOS CAPITULO I: OBJETIVOS Y MEDIOS Art.

Más detalles

La certificación de los materiales se realizará a la entrega de los mismos o, en caso de ser materiales con montaje, con su puesta en marcha.

La certificación de los materiales se realizará a la entrega de los mismos o, en caso de ser materiales con montaje, con su puesta en marcha. ANEXO PAÍS ESPAÑA 1. MODELO ECONÓMICO 1.1 CERTIFICACIONES 1.1.1 OBRAS Y/O SERVICIOS La certificación de la obras y/o servicios se realizará al finalizar los mismos o, en su caso, según acuerdo con la Unidad

Más detalles

CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES CONDICIONES GENERALES Las siguientes condiciones generales son de aplicación en los contratos firmados entre el CONTRATISTA y GRANTECAN si no se hace mención en contra en el contrato particular. Además,

Más detalles

DOCUMENTO DE CARACTERÍSTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA PRUEBA PILOTO DE RED WIFI EN DIEZ ESTACIONES DE LA RED DE METRO DE MADRID

DOCUMENTO DE CARACTERÍSTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA PRUEBA PILOTO DE RED WIFI EN DIEZ ESTACIONES DE LA RED DE METRO DE MADRID DOCUMENTO DE CARACTERÍSTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA PRUEBA PILOTO DE RED WIFI EN DIEZ ESTACIONES DE LA RED DE METRO DE MADRID MADRID 3 DE ABRIL DE 2014 1. CARACTERÍSTICAS: Forma de Convocatoria:

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL TÉCNICO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL TÉCNICO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD 1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN El objeto del presente pliego es la definición de las prescripciones administrativas para la contratación de los servicios de control técnico de proyecto y obra en la promoción

Más detalles

a) Posibilidad de aplicación del art. 102 del RDL 2/2000 a la suspensión solicitada, b) Repercusión que la actual situación del mercado.

a) Posibilidad de aplicación del art. 102 del RDL 2/2000 a la suspensión solicitada, b) Repercusión que la actual situación del mercado. Informe 40/08, de 29 de enero de 2009. «Determinación de si una vez adjudicado un contrato administrativo es susceptible de suspenderse la ejecución del mismo a solicitud del adjudicatario» Clasificaciones

Más detalles

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE IDAE PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE IDAE PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE IDAE PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS P.C.T. 921513.10/13 Mayo de 2013 Í N D I C E 1 ANTECEDENTES... 3 2 OBJETO... 3 3 ALCANCE

Más detalles

Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de celebrado entre y Tabla de contenido

Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de celebrado entre y Tabla de contenido Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados y especializados por tipo de bienes, obras o servicios que se requieran por los partícipes del sistema de compras

Más detalles

2.1 Asistencia Técnica a la supervisión de proyecto, construcción y puesta en servicio.

2.1 Asistencia Técnica a la supervisión de proyecto, construcción y puesta en servicio. PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA A LA INGENIERIA DE SUPERVISION Y LA DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION DE SEGURIDAD

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE SUBCONTRATACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE SUBCONTRATACIÓN CONDICIONES GENERALES DE SUBCONTRATACIÓN El presente documento establece las condiciones generales aplicables a la subcontratación de servicios por IMTECH SPAIN, S.L., en adelante IMTECH. Es de aplicación

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE CONDICIONES 1. OBJETO DEL CONTRATO El objeto de la presente contratación es la realización de auditorías de las cuentas anuales de SENASA para los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre

Más detalles

Expediente: 2015/01/EQ. Suministro de un Espectrometro de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo.

Expediente: 2015/01/EQ. Suministro de un Espectrometro de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UN ESPECTRÓMETRO DEM MASAS CON FUENTE DE PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO I. DISPOSICIONES GENERALES

Más detalles

Expediente nº: 06-500-14

Expediente nº: 06-500-14 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Expediente nº: 06-500-14 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: Abierto I.- CARACTERÍSTICAS DE LA

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 1. ANTECEDENTES La FIIAPP es una fundación del sector público estatal cuyas actividades,

Más detalles

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UN TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UN TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UN TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE En, a de de 201_ REUNIDOS De una parte, la empresa, con domicilio en., calle., número, y con CIF (en adelante el

Más detalles

5. PLAZO DE EJECUCIÓN O DURACION DEL CONTRATO: Dos años.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN O DURACION DEL CONTRATO: Dos años. CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 1. OBJETO DEL CONTRATO: Mediación de

Más detalles

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO, TÉCNICO O ARTÍSTICO, ASÍ COMO PARA EL DESARROLLO DE ENSEÑANZAS DE ESPECIALIZACIÓN O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN, EN COLABORACIÓN

Más detalles

PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL

PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación Constituye el objeto del contrato la enajenación por este Ayuntamiento mediante enajenación

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO Asesoramiento técnico a trabajadores y empresarios de empresas sin relevo generacional. Recuperación de empresas

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCALES DE NEGOCIO EN EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCALES DE NEGOCIO EN EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCALES DE NEGOCIO EN EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID 1º.- Objeto del contrato El objeto del presente contrato es el arrendamiento de diversos espacios

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL DE JARDINES, DE LA S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL DE JARDINES, DE LA S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL DE JARDINES, DE LA S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO ADJUDICACIÓN: ALLIANZ FECHA: 24/07/2012 CONVOCANTE S.A. de Gestión Sagunto PROCEDIMIENTO

Más detalles

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Ayuntamiento de BAENA Provincia de CORDOBA Año 20 15 Núm. SERV-02/2015 CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD P L I E G O de cláusulas

Más detalles

Ayuntamiento de Castrillón

Ayuntamiento de Castrillón PLIEGO DE CLAUSULAS TÉNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL DE LA INSTALACIÓN DE DIVERSOS PUESTOS DE HELADOS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LAS TEMPORADAS 2008,

Más detalles

Pliego de Cláusulas Particulares

Pliego de Cláusulas Particulares PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN Pliego de Cláusulas Particulares c/ Fernando el Católico, 20 21003 HUELVA Tlfno.: 959 49 47 56 Fax: 959 49 47 40 jbarahona@diphuelva.org http://www.diphuelva.es/ SERVICIO DE AGENCIAS

Más detalles

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS ENTRE CLUB DEPORTIVO DAJAMÁN Y CLUB SANTA CLARA

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS ENTRE CLUB DEPORTIVO DAJAMÁN Y CLUB SANTA CLARA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS ENTRE CLUB DEPORTIVO DAJAMÁN Y CLUB SANTA CLARA En Sevilla, a 1 de Enero de 2013 REUNIDOS DE UNA PARTE: CLUB SANTA CLARA con CIF número G-41.042.888, y con domicilio

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA H. CIUDAD DE 44600 ALCAÑIZ (Teruel)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA H. CIUDAD DE 44600 ALCAÑIZ (Teruel) PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LA 2ª FASE DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL, GRADERÍO, PISTA DE ATLETISMO Y REFORMA Y AMPLIACIÓN

Más detalles

OBJETO DEL CONTRATO CLAUSULA 1. El presente Pliego tiene por objeto la contratación de la adquisición de

OBJETO DEL CONTRATO CLAUSULA 1. El presente Pliego tiene por objeto la contratación de la adquisición de Sumal Gestión Tributaria Diputación de Alicante PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE ORDENADORES PERSONALES DE SOBREMESA CON DESTINO A LAS OFICINAS

Más detalles

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: OBRAS DE RECONSTRUCCION DE VASO DE PISCINA Y ENTORNOS EN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CONCEPCION A ADJUDICAR

Más detalles

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO. En.., a de.. de 200. REUNIDOS. De una parte, Don..., mayor de edad, soltero,

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO. En.., a de.. de 200. REUNIDOS. De una parte, Don..., mayor de edad, soltero, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO En.., a de.. de 200. REUNIDOS De una parte, Don..., mayor de edad, soltero, domiciliado en.., calle.., nº y con NIF nº.. Y de otra parte, Don., mayor de edad,

Más detalles

Expediente n.º: 06-200-11 SUMARIO

Expediente n.º: 06-200-11 SUMARIO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LA REFORMA INTEGRAL DE LA SALA DE PRENSA DEL PARLAMENTO VASCO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO. Expediente n.º: 06-200-11 SUMARIO I.-

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.

INSTRUCCIONES INTERNAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. INSTRUCCIONES INTERNAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. 1ª.- Principios de la actuación de R.S.U, S.A. en materia de contratación. R.S.U.,

Más detalles

Codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV),34110000.

Codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV),34110000. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CONSISTENTE EN EL ARRENDAMIENTO MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD ANONIMA ESTATAL DE CAUCION AGRARIA SAECA

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD ANONIMA ESTATAL DE CAUCION AGRARIA SAECA INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD ANONIMA ESTATAL DE CAUCION AGRARIA SAECA I. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN DE CONTRATACIÓN Constituye el objeto de estas instrucciones la regulación de los

Más detalles

Sumario INSTRUCCIONES GENERALES

Sumario INSTRUCCIONES GENERALES Sumario INSTRUCCIONES GENERALES Primera.- Objeto y alcance de las Instrucciones de Contratación Segunda.- Principios que rigen la contratación Tercera.- Ámbito de aplicación Cuarta.- Negocios y contratos

Más detalles

DICTAMEN 179 / 2008 ANTECEDENTES

DICTAMEN 179 / 2008 ANTECEDENTES DICTAMEN 179 / 2008 Materia sometida a dictamen: Resolución del contrato de renovación de pavimentos y de redes de abastecimiento y saneamiento 3ª fase, adjudicado por el Ayuntamiento de Berrueco (Zaragoza).

Más detalles

CLÁUSULA II.- LUGAR EN EL QUE SE GESTIONARÁN LOS SERVICIOS.

CLÁUSULA II.- LUGAR EN EL QUE SE GESTIONARÁN LOS SERVICIOS. MINISTERIO DE FOMENTO AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA SECRETARÍA GENERAL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE VIAJES EN LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE MEDIACIÓN EN COBERTURA DE RIESGOS Y SEGUROS PARA EL AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI

PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE MEDIACIÓN EN COBERTURA DE RIESGOS Y SEGUROS PARA EL AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE MEDIACIÓN EN COBERTURA DE RIESGOS Y SEGUROS PARA EL AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI Artículo 1.- Objeto y finalidad. 1. El objeto del

Más detalles

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. SOMETIDA AL DECRETO 734 DE 2.012

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. SOMETIDA AL DECRETO 734 DE 2.012 PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. SOMETIDA AL DECRETO 734 DE 2.012 1. AMPAROS. SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES Presidencia Nº pág.: 1 / 39 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Contrato mixto de obras de construcción de un campo de fútbol de césped artificial en la Ciudad Deportiva de Calahorra (Pistas

Más detalles

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL LAS PALMAS Expediente nº: P.ABIERTO 2/2013 Aplicación Presupuestaria:19.101.251M.227.01 HOJA-RESUMEN DEL

Más detalles

Cláusula 17 Cesiones...8 Cláusula 18 - Indemnidad...8 Cláusula 19 Caso Fortuito y Fuerza Mayor...8 Cláusula 20 Solución de Controversias...

Cláusula 17 Cesiones...8 Cláusula 18 - Indemnidad...8 Cláusula 19 Caso Fortuito y Fuerza Mayor...8 Cláusula 20 Solución de Controversias... Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados y especializados por tipo de bienes, obras o servicios que se requieran por los partícipes del sistema de compras

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO ARTÍCULO 1.-OBJETO DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS... 1 ARTÍCULO 2.-FUNCIONES DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS.... 2 ARTÍCULO

Más detalles