Ficha Informativa de Proyecto 2015

Transcripción

1 SGR - Secretaría de Gestión de Riesgos Subsecretaría de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos Dirección de análisis de riesgos PROYECTO: K006 SGR - Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: (jyanez@snriesgos.gob.ec) Cornejo Rodríguez de Grunauer, María del Pilar Programas Relacionados: Titular: Cando Jácome, Marcelo Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Ficha Informativa de Proyecto 2015 Objetivos Operativos: 1 VAN: 8,669, Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 3,984, Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS, Provincia - Loja Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 15/06/ /08/2015 Fecha de última actualización: 27/01/2015 Fecha de Fin Base: 15/06/2014 Modificado por: Fecha del siguiente Hito: 23/01/2014 DATOS GENERALES Descripción RESUMEN EJECUTIVO: El proyecto de encauzamiento de la quebrada Las Totoras, contempla la construcción de un nuevo túnel de 715 metros, que reemplazará uno existente, el cual conducirá las aguas de la quebrada a un cauce natural. Es necesaria la construcción de este nuevo túnel, debido a que el túnel existente se encuentra deteriorado y tiene una capacidad hidráulica limitada, que no permite el paso de grandes avenidas. LINEA BASE: Se ha elaborado a partir de la población del cantón Calvas de la provincia Loja, la que al año 2010, según el Censo Nacional de Población y Vivienda fue de habitantes. La población demandante futura constituye el 100% de la población que habita en la parroquia Cariamanga del cantón Calvas de la provincia de Loja, donde se ejecutarán las obras del proyecto de encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras. Y, teniendo en cuenta que el horizonte de evaluación del proyecto es de 30 años, se ha proyectado la población hasta el año 2042 por habitantes, cifra que se ha estimado en base a la tasa inter-censal (2.1%). Adicionalmente, se ha considerado la situación actual de la zona de intervención del proyecto, con respecto a las afectaciones a las actividades agropecuarias y a la salud por las inundaciones. OBJETIVO GENERAL: Proteger la vida de la población, la infraestructura social y la producción agropecuaria del cantón Calvas en la provincia de Loja, mediante el control de las inundaciones, a través del encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras. OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecución de obras para encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras en el cantón Calvas de la provincia de Loja. POBLACIÓN OBJETIVO: La población demandante efectiva son aproximadamente personas, que habitan la parroquia Cariamanga, cabecera cantonal del cantón Calvas, que representa el 75,58% de la población total del cantón. PRODUCTO / SERVICIO: El "ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA LAS TOTORAS" permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas en la provincia de Loja, mediante la construcción de un túnel y canal de conducción de las aguas de la quebrada Las Totoras, para la protección de la infraestructura productiva, económica, social, ambiental y seguridad a la población ante eventos de naturaleza hídrica. Beneficios Cualitativos Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas en la provincia de Loja. Protección de la infraestructura productiva, económica social, ambiental y seguridad a la población ante eventos de naturaleza hídrica. Reducir el nivel de amenaza y vulnerabilidad. Tipo de Beneficiario La población demandante efectiva son aproximadamente personas, que habitan la parroquia Cariamanga, cabecera cantonal del cantón Calvas, que representa el 75,58% de la población total del cantón. 09/02/2015 3:58 PM GPR 1/21

2 Restricciones TIEMPO: El proyecto debe finalizar el 01 de diciembre del 2012, luego de haber cumplido con todas las actividades planeadas y presupuestadas. COSTO: El monto total del proyecto es de $ ,63 ALCANCE: El ámbito del proyecto es a nivel cantonal, siendo su función principal el correcto encauzamiento de la quebrada Totoras para mitigar los riesgos por inundación y asì mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas. RECURSOS: La ejecución del proyecto será supervisado y fiscalizado por técnicos internos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. CALIDAD: La ejecución de la obra será realizada conforme a los estudios y sus especificaciones técnicas cumpliendo las normas ecuatorianas de la construcción. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % Fecha de Inicio: 15/06/2012 Fecha de Fin: 15/08/2015 Porcentaje de Avance Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Avance programado acumulado 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 94 % 100 % Avance real acumulado 2015 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Diciembre 2014 Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización 1. (11-diciembre) Terminación Unilateral del contrato de obra por medio de resolución SGR (11-diciembre) Terminación Unilateral del contrato de fiscalización por medio de resolución SGR Noviembre (03-octubre) Se presenta la planilla 23. (HITO (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 22. (HITO (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 23. (HITO (23-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, se recomienda la terminación unilateral del contrato de fiscalización por incumplimiento de contrato. 5. (27-octubre) Planilla 21 pagada. (HITO (27-octubre) Planilla 22 pagada. (HITO (27-octubre) Planilla 23 pagada. (HITO /01/ :44 PM 26/01/ :42 PM 09/02/2015 3:58 PM GPR 2/21

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización 8. (29-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, informa a la máxima autoridad el incumplimiento del cronograma de ejecución por lo que recomienda la terminación unilateral del contrato. 9. (29-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la primera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato No. SNGR , por la contratista CONCIESA. 10. (30 de octubre) Notificación del inicio del proceso de terminación unilateral de la fiscalización por medio de resolución No. SGR (30-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la segunda citación por la demanda por terminación unilateral del contrato No. SNGR , por la contratista CONCIESA. 12. (31-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la tercera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato No. SNGR , por la contratista CONCIESA. 13. (31 de octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos presenta en el tribunal distrital No. 2 de lo contencioso administrativo de Guayaquil la excepciones a la demanda por CONCIESA. 14. (31 de octubre) Notificación de inicio del proceso de terminación unilateral de la obra por medio de resolución No. SGR La fiscalización no presenta informes de avance de obra correspondiente a Septiembre. Octubre (03-octubre) Se presenta la planilla 23. (HITO (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 22. (HITO (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 23. (HITO (23-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, se recomienda la terminación unilateral del contrato de fiscalización por incumplimiento de contrato. 5. (27-octubre) Planilla 21 pagada. (HITO (27-octubre) Planilla 22 pagada. (HITO (27-octubre) Planilla 23 pagada. (HITO (29-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, informa a la máxima autoridad el incumplimiento del cronograma de ejecución por lo que recomienda la terminación unilateral del contrato. 9. (29-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la primera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato No. SNGR , por la contratista CONCIESA. 10. (30 de octubre) Notificación del inicio del proceso de terminación unilateral de la fiscalización por medio de resolución No. SGR (30-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la segunda citación por la demanda por terminación unilateral del contrato No. SNGR , por la contratista CONCIESA. 12. (31-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la tercera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato No. SNGR , por la contratista CONCIESA. 13. (31 de octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos presenta en el tribunal distrital No. 2 de lo contencioso administrativo de Guayaquil la excepciones a la demanda por CONCIESA. 14. (31 de octubre) Notificación de inicio del proceso de terminación unilateral de la obra por medio de resolución No. SGR La fiscalización no presenta informes de avance de obra correspondiente a Septiembre. Septiembre 2014 La fiscalización no presenta informes de avance de obra. Agosto (08-agosto) Se presenta la planilla 21. (HITO (12-agosto) Planilla 17 pagada. (HITO (13-agosto) Planilla 18 pagada. (HITO (13-agosto) Planilla 19 pagada. (HITO (14-agosto) Planilla 20 pagada. (HITO (14-agosto) Se presenta la planilla 22. (HITO /01/ :39 PM 26/01/ :02 PM 26/01/ :18 PM 09/02/2015 3:58 PM GPR 3/21

4 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización 7. (19-agosto) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 21. (HITO 110 Debo indicar que la fiscalización solo ha el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del %, para el contrato la fiscalización no ha informe de avance de obra. Julio 2014 Debo indicar que la fiscalización solo ha el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del %, para el contrato la fiscalización no ha informe de avance de obra. Junio 2014 Debo indicar que la fiscalización solo ha el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del %, para el contrato la fiscalización no ha informe de avance de obra. Mayo (02-mayo) Se presenta el informe de planilla 21. (HITO (22-mayo) Se presenta el informe de 20. (HITO 102 Debo indicar que la fiscalización solo ha el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del %, para el contrato la fiscalización no ha informe de avance de obra. Abril (01-abril) Se presenta el informe de planilla 20. (HITO (01-abril) Se presenta el Informe de planilla 4 contrato. (HITO (15-abril) Se presenta la Resolución Nro. 001-RTT-A-GADCC-2014, suscrita por el alcalde del cantón Calvas, en el que resuelve declara la ocupación inmediata de la franja de terreno a ser expropiada (donde se construirá la rápida de la obra), previo al depósito del 10% del valor de la franja ante la Autoridad competente. 4. (22-abril) Se presenta la planilla 19 (HITO (24-abril) Se presenta la planilla 3 Contrato (HITO (25-abril) Se presenta el Informe de 19. (HITO (27-abril) Se presenta el Informe de 3 contrato. (HITO (28-abril) Se presenta la planilla 20 (HITO (28-abril) Se presenta la planilla 4 Contrato. (HITO (29-abril) Se presenta el Informe de 4 contrato. (HITO 103 Marzo (04-marzo) Se presenta el informe de planilla 19. (HITO (05-febrero) Se presenta el Informe de planilla 3 contrato. (HITO 093 Según los informes de fiscalización la obra correspondiente al contrato original tiene un avance del % y la obra correspondiente al contrato tiene un avance del %. El avance de obra total para el contrato original y es del %, del monto total contractual. Febrero (05-febrero) Se presenta el informe de 1 contrato. (HITO (05-febrero) Se presenta el Informe de 17. (HITO (05-febrero) Se presenta el informe de 2 contrato. (HITO (11-febrero) Se presenta e informe de 18. (HITO /01/ :49 PM 26/01/ :48 PM 26/01/ :46 PM 09/06/ :58 AM 14/05/ :42 AM 13/05/ :53 PM 09/02/2015 3:58 PM GPR 4/21

5 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización 5. (18-febrero) Se aprueba la ampliación del plazo por 180 días a la obra, el mismo que fue solicitado por el contratista debido a que no se han declarado en utilidad pública los terrenos por donde se ejecutarán la rápida y por el rendimiento obtenido en la excavación en suelo. Según los informes de fiscalización la obra correspondiente al contrato original tiene un avance del % y la obra correspondiente al contrato tiene un avance del %. El avance de obra total para el contrato original y es del %, del monto total contractual. Enero (13-enero) Se presenta el informe de planilla 16. (HITO (13-enero) Se presenta el informe de planilla 1. contrato (HITO (13-enero) Se presenta el informe de planilla 17. (HITO (23-enero) Se presenta la planilla de obra No. 16. (HITO (27-enero) Se presenta la planilla de obra No. 1 del contrato. (HITO (27-enero) Se presenta la planilla de obra No. 17. (HITO (31-enero) Se presenta la planilla de obra No. 18. (HITO (31-enero) Se presenta la planilla de obra No. 2 del contrato. (HITO (31-enero) Se presenta el informe de planilla 18, en el mismo que se detalla un avance parcial del 3.122% dando un total de 46,826%. (HITO (31-enero) Se presenta el informe de planilla 2 contrato, en el mismo que se detalla un avance parcial del 7,67% dando un total del %. (HITO 085 Diciembre (2-diciembre) Se aprueba la planilla de obra No. 12. (HITO (11-diciembre) Se aprueba la planilla de obra No. 15. (HITO (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 13. (HITO (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 14. (HITO (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 15. (HITO 072 Noviembre (15-Noviembre) Se realiza el reingreso de la planilla No. 13 de avance de obra. (HITO (22-Noviembre) Se entrega la planilla No. 14 de avance de obra. (HITO (26-Noviembre) Se entrega la planilla No. 15 de avance de obra. (HITO (26-Noviembre) Se entrega el informe de fiscalización y avance del 10 de octubre al 09 de noviembre donde indica que la obra tiene un avance del 41,418% del monto total contractual. (HITO 067 Octubre (01-Octubre) Se entrega la planilla No. 13 de avance de obra. (HITO (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 09 de avance de obra (HITO (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 10 de avance de obra (HITO (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 11 de avance de obra (HITO (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 12 de avance de obra (HITO 058 * Dado que se han realizado reformas internas entre los proyectos Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, Programa de Prevención y Mitigación y Encauzamiento de la Quebrada las Totoras, el codificado inicial paso de ,05 a ,59 para el contrato actual y elaboración de un contrato complementación para obra y fiscalización. Septiembre (10-Septiembre) Reinicio de obra. 05/03/ :14 PM 06/02/ :47 AM 03/01/ :53 PM 02/12/ :40 AM 01/11/ :43 PM 09/02/2015 3:58 PM GPR 5/21

6 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización 2. (19-Septiembre) El supervisor aprueba la planilla de obra No. 12 mediante Memorando No. SGR-SAT-OVB (HITO (23-Septiembre) Se presenta el informe de fiscalización correspondiente al periodo de 16 al 22 de septiembre en el que se indica que la obra tiene un avance físico del %. AGOSTO (13-Agosto) La fiscalizadora presenta la aprobación de la planilla No. 11 de avance de obra (HITO (20-Agosto) El supervisor aprueba la planilla de obra No. 11 (HITO (22-Agosto) La contratista solicita a la fiscalización la extensión de 15 días mas a las suspención aprobada el 26 de Julio. La fiscalización avala dicho pedido y solicita a la supervisión del contrato la aprobación de la extensión por 15 días hasta el 9 de Septiembre del (26- Agosto) Por medio de Memorando No. SNGR-SAT-OVB , el Ing. Olmedo Vélez, Supervisor del contrato, considera procedente la solicitud. Por medio de Memorando No. SNGR- TEC M, suscrito por el Subsecretario de Gestión Técnica, se solicita a la Máxima Autoridad de la SGR, la aprobación de la extensión de la suspención. Dicha extensión se aprueba por Máxima Autoridad. 5. (29-Agosto) Se realiza el pago de la planilla No. 8 de obra. (HITO (29-Agosto) La fiscalizadora presenta la planilla No. 12 de avance de obra. (HITO 55 JULIO (08-Julio) Debido a un colápso de material en la abscisa , los trabajos de excavación en arcilla se encuentran paralizados desde el 8 de julio de 2013, es por esto que mediante Oficio No. 025-SNGR , de fecha 12 de julio de 2013, suscrito por Ing. Gomer Vanegas Torres, Superintendente de Obra - CONCIESA, se solicita a la CIA CIMENTACIONES, fiscalización, la paralización de los trabajos en los frentes de excavación a fin de evaluar los métodos constructivos a implementar y los costos que de estos se deriven, debido a que las condiciones de trabajo son muy diferentes a lo establecido. 2. (13-Julio) Dicho suspención fue considerada como procedente por la fiscalización por medio de Oficio no. GYE-AHM-003-CIM-CAR, de fecha 13 de julio de 2013, suscrito por el Arq. Alberto Huerta, así mismo por la supervición mediante Memorando No SNGR-GTR-RVC Es por esto que por medio de Memorando No. SNGR-TEC M, de fecha 23 de julio de 2013, suscrito por el Ing. Rafael Del Río M., Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos, se sugiere a la Máxima Autoridad de esta cartera de estado proceder con la paralización solicitada por el contratista de la obra. 3. (17-Julio) La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 12 desde el 15 de junio al 14 de julio del 2013, han generado un avance total del 34,427 % del monto contractual. Se ha avanzado en excavación en arcilla desde la abscisa a la desde la boca del túnel, y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa hasta la abscisa (HITO (26-Julio) La suspención fue aprobada por Máxima Autoridad de la SGR. 5. (29-Julio) La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 13 desde el 15 de julio al 25 de julio del 2013, han generado un avance total del 39,567 % del monto contractual. Se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa hasta la abscisa (HITO 60 JUNIO La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 11 desde el 15 de mayo al 14 de junio del 2013, han generado un avance total del 31,837 % del monto contractual. Se ha avanzado en excavación en arcilla desde la abscisa a la desde la boca del túnel, y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa hasta la abscisa Por medio de Memorando No SNGR-GTR-RVC-2013, se adjunta la corrección de los informes correspondientes a los periodos de las planillas #9 y #10. MAYO La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 10 desde el 15 de abril al 14 de mayo del 2013, han generado un avance total del 29,158% del monto contractual. Se ha avanzado en excavación en arcilla desde la abscisa a la desde la boca del túnel, y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+674,80 hasta la abscisa Para el revestimiento del canal, se realizó la excavación de 7,50 m lineales para el muro del lado derecho aguas arriba de la quebrada entre las abscisas hasta la 0+157,50 que faltaba por realizar. 03/10/ :49 PM 05/09/ :52 PM 02/08/ :01 PM 03/07/ :27 PM 09/02/2015 3:58 PM GPR 6/21

7 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) ABRIL 2013 Ficha Informativa de Proyecto 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización - La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 9 desde el 15 de marzo al 14 de abril del 2013, han generado un avance total del 25,057% del monto contractual. Además se indica que se han realizado excavaciones en el tunel desde la rápida desde la abscisa a la 0+674,80, dando un total de 10 metros lineales de excavación aproximadamente. - Se realizó el pago de la planilla No Se realizó la entrega de la planilla No. 9. MARZO La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 8 desde el 15 de febrero al 14 de marzo del 2013, han generado un avance total del 16,745% del monto contractual. Además se indica que se han realizado excavaciones en el tunel en dos equipos. En la entrada del tunel se ha avanzado desde la abscisa a la 0+025, y desde la rápida desde la abscisa a la 0+695, dando un total de 40 metros lineales de excavación. - Se realizó el pago de la planilla No. 5 - Se realizó el pago de la planilla No. 6 FEBRERO De fecha 4 de febrero de 2013, se suscribe el Contrato SNGR con la compañía CIMENTACIONES CIA. LTDA. que consiste en la Fiscalización de los trabajos. - Según MEMORANDO N SNGR-TEC-SEAP , de fecha 19 de febrero de 2013, se indica que ha iniciado las actividades en la boca del tunel desde el 15 de enero al 14 de febrero del 2013, han generado un avance total del 12,901% del monto contractual. - De fecha 19 de febrero de 2013, la fiscalización recibe el anticipo. - Se realizó el informe aprobatorio de la planilla 6 ENERO Según MEMORANDO N SNGR-TEC-SEAP , de fecha 24 de enero de 2013, se indica que ha iniciado las actividades en la boca del tunel desde el 27 de diciembre del 2012 al 17 de Enero del 2013, han generado un avance total del 9,703% del monto contractual. - Según MEMORANDO N SNGR-TEC-SEAP , se indica que el 17 de enero del 2012, hubo una reunión con el Sr Alcalde del Gobierno descentralizado de Calvas, Sr. Alex Padilla Torres, y los moradores del sector aguas abajo del proyecto, donde solicitaron que se estudie la posibilidad de que se cambie la dirección de la rápida hacia una quebrada ubicada a 600 metros aproximado del sector de descarga según el diseño, indicándonos el Alcalde como los moradores que nunca antes se había socializado la obra y que la quebrada escogida en el diseño va afectar a las poblaciones aguas abajo cuando existan máximas descargas. - Se presentó la planilla No. 5 de avance de obra y se realizó el informe aprobatorio de la planilla. - Se presentó la planilla No. 6 de avance de obra. DICIEMBRE Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP , suscrito por el Ing. Emilio Alava Potes, Fiscalizador - SNGR, se indica las actividades realizadas por la contratista desde el 15 de noviembre al 26 de diciembre de 2012, donde se ha ejecutado un 3,13%, dando un total de ejecución del 9,694% del monto contractual. - Se presentó la planilla No. 4 de avance de obra, la misma que fue revisada, aprobada y pagada al contratista. NOVIEMBRE Con fecha 15 de noviembre de 2012 se reanuda la obra, después de la paralización que regía a partir del 15 de octubre de 2012 por un plazo de 30 días, la cual fue notificada al contratista mediante Oficio No. SNGR-TEC-SEAP , de fecha 15 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR. - Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP , suscrito por el Ing. Emilio Alava Potes, Fiscalizador - SNGR, se indica las actividades realizadas por la contratista desde el 04 al 14 de octubre de 2012, y entre el 15 al 30 de noviembre de 2012, donde se ha ejecutado un 1,863%, dando un total de ejecución del 6,564% del monto contractual. - Se presentó la planilla No. 3 de avance de obra, la misma que fue revisada, aprobada y pagada al contratista. OCTUBRE Por medio de Memorando No. SNGR-TEC-13M , de fecha 1 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos, solicita a la Máxima Autoridad, la contratación de la revisión de los estudios de la construcción del túnel en la quebrada Totoras, ya que según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP , de fecha 21 de septiembre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, indica que existen diferencias con la topografía y las especificaciones de suelo de la zona con las planteadas por el estudio. 04/06/ :51 PM 06/05/ :58 PM 04/04/ :06 AM 14/03/ :24 PM 04/02/ :20 PM 03/01/ :41 AM 04/12/ :21 PM 09/02/2015 3:58 PM GPR 7/21

8 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización - Mediante Memorando No. SNGR-TEC-SEAP , de fecha 11 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, dirigido al Ing. Rafael Del Río, Subsecretario de Gestión de Técnica de Riesgos, solicita una suspensión temporal de la obra por un plazo de 30 días, hasta la obtención de la revisión de los diseños originales de la obra. - Mediante Memorando No. SNGR-TEC-16M , de fecha 11 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Rafael Del Río Miranda, dirigido a la Dra. María Del Pilar Cornejo de Grunauer, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, solicita la aprobación de la suspensión de los trabajos por 30 días, el mismo que es aprobado por la Máxima Autoridad. - Mediante Oficio No. SNGR-TEC-SEAP , de fecha 15 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, se le comunica al contratista que ha sido aprobada la suspensión temporal solicitada y esta regirá a partir del 15 de octubre de 2012 por un plazo de 30 días. SEPTIEMBRE Durante la ejecución de la obra el contratista ha encontrado, diferencias entro el estudio inicial realizado por el MIDUVI, y lo encontrado en sitio, por lo que no permite una ejecución correcta de la obra. Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP , de fecha 21 de septiembre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, indica que existen diferencias con la topografía y las especificaciones de suelo de la zona con las planteadas por el estudio. - El Fiscalizador (perteneciente a la SNGR), ha realizado informes de avance de obra y lleva un control de la obra. AGOSTO La Subsecretaría Técnica de Gestión de Riesgos, realiza la solicitud de la contratación de una Fiscalización externa, para que lleve el control de la obra. - Con Oficio No. SNGR-DES O, de fecha 17 de Agosto de 2012, la SNGR solicitó al Ministerio de Coordinación de Seguridad un incremento presupuestario por USD $ ,00, para la contratación de una fiscalización externa para la obra en ejecución. Con Oficio No. SENPLADES-SIP OF, de fecha 29 de agosto, SENPLADES acusa de recibo el oficio en mención. - El Fiscalizador (perteneciente a la SNGR), ha realizado informes de avance de obra y lleva un control de la obra, hasta el momento se ha realizado la presentación de la planilla 1 de obra. - Es necesario indicar que los avances físicos de avance de obra que se presentan en la obra y en los informes técnicos, no serán los mismos que los avances económicos; ya que los avances de obra físicos es lo realmente ejecutado por el contratista, y los avances económicos obedecen al pago de los anticipos y las planillas aprobadas. JULIO Se realizó la contratación de la obra, se designó un fiscalizador - supervisor por parte de la Secretaría, se están realizando los trabajos preliminares de topografía y de revisión de estudios por parte de la contratista. JUNIO Se realizó la visita técnica de la obra en el cantón Cariamanga conjuntamente con la Máxima Autoridad de MIDUVI, donde se suscribió un acta de acuerdo de los valores y labores a ejecutarse en el proyecto. MAYO Mediante Oficio Nro. SNGR-DES O, de fecha 24 de mayo de 2012, se solicitó al Señor Arquitecto Pedro Antonio Jaramillo Castillo, Ministro del MIDUVI, si existe disponibilidad en su agenda, para realizar la visita al cantón Cariamanga, hasta el 31 de mayo de 2012 o después del después del lunes 11 de junio de 2012., para resolver las discrepancias técnicas que existen entre la SNGR y el MIDUVI, acerca del proyecto "Encauzamiento de la Quebrada de Totoras". ABRIL Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SZ7S OF, de fecha 2 de mayo de 2012, previo al pronunciamiento acerca del proyecto por parte de la SENPLADES, se solicitó a la SNGR que se realice un ajuste al proyecto; lo cual se está realizando para remitir el proyecto nuevamente a la SENPLADES. MARZO Luego de la revisión técnica realizada por esta Cartera de Estado se determinó la necesidad de una ampliación de la obra para garantizar una mayor protección y reducción de la vulnerabilidad en la zona, sin embargo el MIDUVI solicitó el proyecto reformulado para realizar una evaluación sobre el incremento. Con oficio No. SNGR-DES O del 29 de marzo de 2012, se solicita los resultados de dicha evaluación para continuar con la ejecución del proyecto, hasta la fecha no tenemos respuesta. FEBRERO Con Oficio Nro. SNGR-DES O del 28 de febrero/2012, se comunica al MICS de la modificación presupuestaria que se realizó entre los proyectos "Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras" y "Sistema de Alerta Temprana y Gestión de Riesgos Natural" por 05/11/ :46 AM 17/10/ :59 AM 17/10/ :59 AM 17/10/ :58 AM 17/10/ :58 AM 17/10/ :58 AM 17/10/ :57 AM 17/10/ :57 AM 09/02/2015 3:58 PM GPR 8/21

9 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización $ ,80, por no tener saldos comprometidos del primer proyecto en mención. El mismo, no puede dar inicio a la ejecución de obra, mientras no se cuenten con los recursos totales del proyecto. ENERO 2012: - Con Oficio Nro. SNGR-DES O del 19 de enero/2012, se solicita a la SENPLADES y al Ministerio de Finanzas incremento presupuestario al Proyecto por un valor de USD ,95. - Con oficio Nro. SNGR-DES O del 24 de enero/2012, se informa al MICS sobre las gestiones realizadas con respecto a la modificación del monto de inversión requerida para la ejecución del proyecto. - Con Oficio Nro. SNGR-DES O del 26 de enero/2012, se enfatiza y reitera a la SENPLADES el pedido del incremento presupuestario. 17/10/ :56 AM Problemas cerrados: 3 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 5- PROYECTO. Recursos. Los reajustes presupuestarios por estados de emergencia CAUSARÍA el retraso en la ejecución del proyecto 2 5- PROYECTO. * General. El no cumplimiento en la presentación de los Informe de fiscalización CAUSARÍA el retraso en los pagos de las planillas Riesgos cerrados: 0 Fecha de última actualización 02/12/2013 Yanez Pinargote 02/12/2013 Yanez Pinargote Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 50 % /1 40 % /1 LOCALIDADES 1 Zona 7 - Sur > Loja > Calvas Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICION: Ficha técnica elaborada Hito Categoría Fecha Comprometida 2 PLANIFICACION: Resolución de emergencia elaborado 3 PLANIFICACION: Contrato de emergencia suscrito 4 EJECUCION: Fiscalizador designado 5 EJECUCION: CUR de anticipo aprobado 6 EJECUCION: Acta de inicio de obra 7 EJECUCION: bodegas y campamentos levantados Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido 4-Inicio de Trabajo 20/06/ /06/2012 Sí 9-Entregables Formales 27/06/ /06/2012 Sí 4-Inicio de Trabajo 02/07/ /07/2012 Sí 4-Inicio de Trabajo 03/07/ /07/2012 Sí 04/07/ /07/2012 Sí 05/07/ /07/2012 Sí 20/07/ /07/2012 Sí 09/02/2015 3:58 PM GPR 9/21

10 HITOS 8 EJECUCION: replantéo del trazado del estudio 9 EJECUCION: Informe de estudios revisados 10 EJECUCION: Planilla 1 11 EJECUCION: Informe de 12 EJECUCION: Informe de Hito Categoría Fecha Comprometida 13 EJECUCION: Planilla 1 pagada 14 EJECUCION: Planilla 2 15 EJECUCION: Informe de 16 EJECUCION: Informe de 17 EJECUCION: Planilla 2 pagada 18 EJECUCION: Planilla 3 19 EJECUCION: Informe de 20 EJECUCION: Informe de 21 EJECUCION: Planilla 3 pagada 22 EJECUCION: Planilla 4 23 EJECUCION: Informe de 24 EJECUCION: Informe de 25 EJECUCION: Planilla 4 pagada 26 EJECUCION: Planilla 5 27 EJECUCION: Informe de 28 EJECUCION: Informe de 29 EJECUCION: Planilla 5 pagada 30 EJECUCION: Contrato de Fiscalización de Emergencia firmado Fecha Estimada Ficha Informativa de Proyecto 2015 Fecha Real A tiempo Hito Cumplido 25/07/ /07/2012 Sí 07/08/ /08/2012 Sí 05/09/ /09/2012 Sí 13/09/ /09/2012 Sí 14/09/ /09/2012 Sí 23/09/ /10/2012 Sí 05/10/ /09/2012 Sí 13/10/ /09/2012 Sí 14/10/ /10/2012 Sí 23/10/ /11/2012 Sí 05/11/ /11/2012 Sí 13/11/ /11/2012 Sí 14/11/ /11/2012 Sí 23/11/ /11/2012 Sí 05/12/ /12/2012 Sí 13/12/ /12/2012 Sí 14/12/ /12/2012 Sí 23/12/ /12/2012 Sí 05/01/ /01/2013 Sí 13/01/ /12/2012 Sí 14/01/ /02/2013 Sí 23/01/ /03/2013 Sí 04/02/ /02/2013 Sí 09/02/2015 3:58 PM GPR 10/21

11 HITOS 31 EJECUCION:Planilla 6 32 EJECUCION: Informe de 33 EJECUCION: Informe de Hito Categoría Fecha Comprometida 34 EJECUCION: Planilla 6 pagada 35 EJECUCION: Planilla 7 36 EJECUCION: Informe de 37 EJECUCION: Informe de 38 EJECUCION: Planilla 7 pagada 39 EJECUCION: Planilla 8 40 EJECUCION: Informe de 41 EJECUCION: Informe de 42 EJECUCION: Planilla 8 pagada 43 EJECUCION: Planilla 9 44 EJECUCION: Informe de 45 EJECUCION: Informe de 46 EJECUCION: Planilla 9 pagada 47 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de 49 EJECUCION: Informe de 50 EJECUCION: Planilla 10 pagada 51 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de 53 EJECUCION: Informe de Fecha Estimada Ficha Informativa de Proyecto 2015 Fecha Real A tiempo Hito Cumplido 05/02/ /01/2013 Sí 13/02/ /01/2013 Sí 14/02/ /02/2013 Sí 23/02/ /03/2013 Sí 05/03/ /02/2013 Sí 13/03/ /02/2013 Sí 14/03/ /02/2013 Sí 23/03/ /04/2013 Sí 05/04/ /03/2013 Sí 13/04/ /03/2013 Sí 14/04/ /04/2013 Sí 23/04/ /08/2013 Sí 05/05/ /04/2013 Sí 13/05/ /04/2013 Sí 14/05/ /05/2013 Sí 23/05/ /10/2013 Sí 05/06/ /06/2013 Sí 13/06/ /06/2013 Sí 14/06/ /06/2013 Sí 23/06/ /10/2013 Sí 05/07/ /08/2013 Sí 13/07/ /06/2013 Sí 14/07/ /08/2013 Sí 09/02/2015 3:58 PM GPR 11/21

12 HITOS Hito Categoría Fecha Comprometida 54 EJECUCION: Planilla 11 pagada 55 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de 57 EJECUCION: Informe de 58 EJECUCION: Planilla 12 pagada 59 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de 61 EJECUCION: Informe de 62 EJECUCION: Planilla 13 pagada 63 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de 65 EJECUCION: Planilla 14 pagada 66 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 15 pagada 73 EJECUCION: Planilla 16 pagada 74 EJECUCION: Planilla 1 Contrato 75 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de planilla 1 contrato Fecha Estimada Ficha Informativa de Proyecto 2015 Fecha Real A tiempo Hito Cumplido 23/07/ /10/2013 Sí 05/08/ /08/2013 Sí 13/08/ /07/2013 Sí 14/08/ /09/2013 Sí 23/08/ /10/2013 Sí 03/09/ /10/2013 Sí 04/09/ /07/2013 Sí 10/09/ /12/2013 Sí 20/09/ /12/2013 Sí 03/11/ /11/2013 Sí 04/11/ /10/2013 Sí 23/11/ /12/2013 Sí 05/12/ /11/2013 Sí 13/12/ /11/2013 Sí 14/12/ /12/2013 Sí 14/12/ /02/2014 Sí 14/12/ /01/2014 Sí 14/12/ /01/2014 Sí 23/12/ /12/2013 Sí 23/12/ /08/2014 Sí 05/01/ /01/2014 Sí 05/01/ /01/2014 Sí 13/01/ /01/2014 Sí 09/02/2015 3:58 PM GPR 12/21

13 HITOS 77 EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de 1 contrato 79 EJECUCION: Informe de EJECUCION: Planilla 1 contrato pagada Hito Categoría Fecha Comprometida 81 EJECUCION: Planilla 17 pagada 82 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 2 Contrato 84 EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de planilla 2 contrato 86 EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de 2 contrato 88 EJECUCION: Planilla 18 pagada 89 EJECUCION: Planilla 2 contrato pagada 90 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 3 Contrato 92 EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de planilla 3 contrato 94 EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de 3 contrato 96 EJECUCION: Planilla 19 pagada 97 EJECUCION: Planilla 3 contrato pagada 98 EJECUCION: Planilla 20 Fecha Estimada Ficha Informativa de Proyecto 2015 Fecha Real A tiempo Hito Cumplido 13/01/ /01/2014 Sí 14/01/ /02/2014 Sí 14/01/ /02/2014 Sí 23/01/ /01/2014 No 23/01/ /08/2014 Sí 05/02/ /01/2014 Sí 05/02/ /01/2014 Sí 13/02/ /01/2014 Sí 13/02/ /01/2014 Sí 14/02/ /02/2014 Sí 14/02/ /02/2014 Sí 23/02/ /08/2014 Sí 23/02/ /02/2014 No 05/03/ /04/2014 Sí 05/03/ /04/2014 Sí 13/03/ /03/2014 Sí 13/03/ /03/2014 Sí 14/03/ /04/2014 Sí 14/03/ /04/2014 Sí 23/03/ /08/2014 Sí 23/03/ /03/2014 No 05/04/ /04/2014 Sí 09/02/2015 3:58 PM GPR 13/21

14 HITOS 99 EJECUCION: Planilla 4 Contrato 100 EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de planilla 4 contrato 102 EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de 4 contrato Hito Categoría Fecha Comprometida 104 EJECUCION: Planilla 20 pagada 105 EJECUCION: Planilla 4 contrato pagada 106 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 5 Contrato 108 EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de planilla 5 contrato 110 EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de 5 contrato 112 EJECUCION: Planilla 21 pagada 113 EJECUCION: Planilla 5 Contrato 114 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 6 Contrato 116 EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de planilla 6 contrato 118 EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de 6 contrato 120 EJECUCION: Planilla 22 pagada Fecha Estimada Ficha Informativa de Proyecto 2015 Fecha Real A tiempo Hito Cumplido 05/04/ /04/2014 Sí 13/04/ /04/2014 Sí 13/04/ /04/2014 Sí 14/04/ /05/2014 Sí 14/04/ /04/2014 Sí 23/04/ /08/2014 Sí 23/04/ /04/2014 No 05/05/ /05/2014 No 05/05/ /05/2014 No 13/05/ /05/2014 Sí 13/05/ /05/2014 Sí 14/05/ /05/2014 No 14/05/ /05/2014 No 23/05/ /10/2014 Sí 23/05/ /05/2014 No 05/06/ /06/2014 No 05/06/ /06/2014 No 13/06/ /06/2014 No 13/06/ /06/2014 No 14/06/ /06/2014 No 14/06/ /06/2014 No 23/06/ /10/2014 Sí 09/02/2015 3:58 PM GPR 14/21

15 HITOS 121 EJECUCION: Planilla 6 Contrato pagada 122 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 7 Contrato 124 EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de planilla 7 contrato 126 EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de 7 contrato Hito Categoría Fecha Comprometida 128 EJECUCION: Planilla 23 pagada 129 EJECUCION: Informe de planilla 12 contrato 130 EJECUCION: Recepción Provisional de obra solicitada 131 EJECUCION: Acta de entrega de recepción provisional suscrita 132 CIERRE: Recepción Definitiva de obra solicitada 133 CIERRE: Acta de entrega de recepción definitiva suscrita 9-Entregables Formales Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido 23/06/ /06/2014 No 05/07/ /07/2014 No 05/07/ /07/2014 No 13/07/ /07/2014 No 13/07/ /07/2014 No 14/07/ /07/2014 No 14/07/ /07/2014 No 23/07/ /10/2014 Sí 13/12/ /12/2014 No 09/01/ /01/2015 No 26/01/ /01/2015 No 30/07/ /07/2014 No 14/08/ /08/2015 No SUPERVISIONES EJECUTIVAS 1 Verificación en territorio sobre alertas en relación al Encausamiento de la quebrada Las Totoras Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de creación Ojeda Valarezo, Tania Verónica 2 Seguimiento compromisos quebrada Totoras Ojeda Valarezo, Tania Verónica 3 Visita a la construcción del túnel en la quebrada Las Totoras Ojeda Valarezo, Tania Verónica 4 Supervisión al Proyecto encauzamiento Quebrada Totoras Cariamanga Ojeda Valarezo, Tania Verónica 5 Supervisión del avance de la excavación del túnel y obra civil Ojeda Valarezo, Tania Verónica 6 Tunel Totoras - Planillas de pago Ojeda Valarezo, Tania Verónica 7 Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras Torres Paz, Marcelo Vinicio 8 Proyecto Totoras Paralizado Torres Paz, Marcelo Vinicio 9 Encauzamiento de la quebrada de las totoras Torres Paz, Marcelo Vinicio 10 Avance de la construcción Encausamiento Quebrada Totoras Torres Paz, Marcelo Vinicio 11 Historico - El proyecto a concluido su fase de contratación, con lo cual inica la implementación del mismo. Jaramillo Febres, Alicia María {PR} - Provincia - LOJA 18/12/2014 {PR} - Provincia - LOJA 27/10/2014 {PR} - Provincia - LOJA 13/09/2014 {PR} - Provincia - LOJA 23/06/2014 {PR} - Provincia - LOJA 20/05/2014 {PR} - Provincia - LOJA 27/02/2014 {PR} - Provincia - LOJA 18/11/2013 {PR} - Provincia - LOJA 02/09/2013 {PR} - Provincia - LOJA 12/06/2013 {PR} - Provincia - LOJA 24/04/2013 {PR} - Provincia - LOJA 10/07/ /02/2015 3:58 PM GPR 15/21

16 SUPERVISIONES EJECUTIVAS Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de creación 12 Historico - El proyecto ha recibido el dictamen de prioridad, con lo cual entra en la fase precontractual. Jaramillo Febres, Alicia María {PR} - Provincia - LOJA 07/06/2012 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado Avance al Período 1 Porcentaje de ejecución de obra del contrato original. Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado /07/ /02/2015 3:58 PM GPR 16/21

17 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 4,434, Estimado Al Fin Del Proyecto: 3,984, ** Costo Total: 8,091, Total Devengado: 3,984, % Costo Total Devengado: % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total Devengado: % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 11,624, ,624, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 3,566, ,566, Ppto. Codificado 22,418, ,418, Ppto. Comprometido 8,564, ,564, Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar 10,141, ,141, Ppto. Devengado 3,984, ,984, Estimado a fin de año * 3,984, ,984, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. Devengado 6,157, ,157, * % 0.00 % 0.00 % % Ppto. Codificado 998 4,361, ,361, Ppto. Devengado , , * Ppto. Devengado OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la eficacia y eficiencia en el análisis de la información en gestión de riesgos a nivel nacional MEDIANTE el mejoramiento y la aplicación de Geomática Avanzada en la determinación de una tipología de movimientos en masa y zonas de desazolve, elaboración de Cartas de Inundación por tsunamis y la implementación del Plan de Control de Inundaciones PCI. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 1 ASOCIACION HITO 001: Ficha técnica elaborada H001.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 002: Resolución de emergencia elaborado 3 ASOCIACION HITO 003: Contrato de emergencia suscrito H002.pdf 05/09/2013 H003.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 004: Cambio de fiscalizador H pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 004: Designación de supervisor H pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 004: Designación de supervisor H pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 004: Fiscalizador designado H004.pdf 05/09/ /02/2015 3:58 PM GPR 17/21

18 ARCHIVOS DEL PROYECTO Ficha Informativa de Proyecto 2015 Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 8 ASOCIACION HITO 005: CUR de anticipo aprobado H005.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 009: Informe de estudios revisados H009.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 010: Planilla 1 H010.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 011: Informe de fiscalización y avance de obra 12 ASOCIACION HITO 012: Informe de aprobación de planilla H011.pdf 06/09/2013 H012.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 013: Planilla 1 pagada H013.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 014 Planilla 2 H014.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 015: Informe de fiscalización y avance de obra 16 ASOCIACION HITO 016: Informe de aprobación de planilla H015.pdf 06/09/2013 H016.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 017: Planilla 2 Pagada H017.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 018: Planilla 3 H018.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 019: Informe de fiscalización y avance de obra 20 ASOCIACION HITO 020: Informe de aprobación de planilla H019.pdf 05/09/2013 H020.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 021: Planilla 3 pagada H021.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 022: Planilla 4 H022.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 025: Planilla 4 pagada H025.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 026: Planilla 5 H026.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 027: Informe de fiscalización y avance de obra 26 ASOCIACION HITO 028: Informe de aprobación de planilla H027.pdf 05/09/2013 H028.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 029: Planilla 5 pagada H029.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 030: Contrato de Fiscalización de Emergencia firmado H030.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 031:Planilla 6 H031.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 033: Informe de aprobación de planilla H033.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 034: Planilla 6 pagada H034.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 035: Planilla 7 H035.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 036: Informe de fiscalización y avance de obra 34 ASOCIACION HITO 037: Informe de aprobación de planilla H036.PDF 05/09/2013 H037.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 038: Planilla 7 pagada H038.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 039: Planilla 8 H039.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 040: Informe de fiscalización y avance de obra 38 ASOCIACION HITO 041: Informe de aprobación de planilla H040.pdf 05/09/2013 H041.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 042: Planilla 8 pagada H042.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 043: Planilla 9 H043.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 044: Informe de fiscalización y avance de obra 42 ASOCIACION HITO 045: Informe de aprobación de planilla H044.pdf 05/09/2013 H045.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 046: Planilla 9 pagada H046.pdf 18/10/ ASOCIACION HITO 047: Planilla 10 H047.pdf 05/09/ /02/2015 3:58 PM GPR 18/21

19 ARCHIVOS DEL PROYECTO Ficha Informativa de Proyecto 2015 Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 45 ASOCIACION HITO 048: Informe de fiscalización y avance de obra H048.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 050: Planilla 10 pagada H050.pdf 18/10/ ASOCIACION HITO 051: Planilla 11 H051.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 052: Informe de fiscalización y avance de obra 49 ASOCIACION HITO 053: Informe de aprobación de planilla H052.pdf 05/09/2013 H053.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 054: Planilla 11 pagada H054.pdf 18/10/ ASOCIACION HITO 055: Planilla 12 H055.pdf 05/09/ ASOCIACION HITO 056: Informe de fiscalización y avance de obra 53 ASOCIACION HITO 057: Informe de aprobación de planilla H056.pdf 05/09/2013 H057.pdf 03/10/ ASOCIACION HITO 058: Planilla 12 pagada H058.pdf 18/10/ ASOCIACION HITO 059: Planilla 13 H059.pdf 01/11/ ASOCIACION HITO 059: Reingreso de planilla 13 H059.2.pdf 02/12/ ASOCIACION HITO 060: Informe de fiscalización y avance de obra 58 ASOCIACION HITO 061: Informe de aprobación de planilla H060.pdf 05/09/2013 H061.pdf 03/01/ ASOCIACION HITO 062: Planilla 13 pagada H062.pdf 03/01/ ASOCIACION HITO 063: Planilla 14 H063.pdf 02/12/ ASOCIACION HITO 064: Informe de fiscalización y avance de obra H064.pdf 02/12/ ASOCIACION HITO 065: Planilla 14 pagada H065.pdf 03/01/ ASOCIACION HITO 066: Planilla 15 H066.pdf 03/01/ ASOCIACION HITO 067: Informe de fiscalización y avance de obra 65 ASOCIACION HITO 068: Informe de aprobación de planilla 66 ASOCIACION HITO 069: Informe de aprobación de planilla ASOCIACION HITO 070: Informe de fiscalización y avance de obra planilla 16 H067.pdf 03/01/2014 H068.pdf 03/01/2014 H069.pdf 06/03/2014 H070.pdf 06/02/ ASOCIACION HITO 071: Planilla 16 H071.pdf 06/02/ ASOCIACION HITO 074: Planilla 1 del contrato H074.pdf 06/02/ ASOCIACION HITO 075: Planilla 15 H075.pdf 06/02/ ASOCIACION HITO 076: Informe de fiscalización y avance de obra planilla 1 contrato 72 ASOCIACION HITO 077: Informe de fiscalización y avance de obra planilla ASOCIACION HITO 078: Informe de aprobación de planilla 1 contrato 74 ASOCIACION HITO 079: Informe de aprobación de planilla 17 H076.pdf 06/02/2014 H077.pdf 06/02/2014 H078.pdf 06/03/2014 H079.pdf 06/03/ ASOCIACION HITO 079: Planilla 15 pagada H072.pdf 06/02/ ASOCIACION HITO 082: Planilla 18 H082.pdf 06/02/ ASOCIACION HITO 082: Planilla 2 contrato 78 ASOCIACION HITO 084: Informe de fiscalización y avance de obra planilla 18 H083.pdf 06/02/2014 H084.pdf 06/02/ /02/2015 3:58 PM GPR 19/21