PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS. 1. OBJETO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS. 1. OBJETO:"

Transcripción

1 1. OBJETO: Definir la gestión del supervisor del contrato y fijar el alcance de su responsabilidad frente a las actividades de vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado. 2. ALCANCE: Aplica a la gestión del supervisor del contrato para fijar el alcance de su responsabilidad frente a las actividades de vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado, desde el momento de su designación hasta la liquidación del contrato. 3. DOCUMENTOS DE ENTRADA: DOCUMENTO PROVEEDOR ÁREA /PROCESO 1. Minuta del Contrato Oficina Asesora Jurídica 2. Documentos de Selección y Adjudicación 3. Comunicación que designa Supervisor Oficina Asesora Jurídica Director Ejecutivo CODIGO: Página 1 de 17

2 4. POLÍTICAS: Un Supervisor o Interventor es el responsable de cumplir y hacer cumplir el conjunto de normas contenidas en los pliegos de condiciones o su equivalente y el clausulado del contrato; debe velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contratado, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en los contratos y convenios y sus respectivos planes operativos. Para los efectos pertinentes se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: Interventor: Es la persona contratada, un tercero, contratista independiente de CORMAGDALENA, que tiene la obligación contractual de desarrollar las actividades que implican la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de los contratos; puede ser una Persona Natural o Jurídica. Supervisor: Es el funcionario de CORMAGDALENA a quien se haya designado para los mismos fines y propósitos; por ser funcionario de CORMAGDALENA siempre será una persona natural. Todo contrato o convenio suscrito por CORMAGDALENA debe ser supervisado por un funcionario de nivel directivo o asesor, sin embargo este funcionario podrá desconcentrar total o temporalmente la supervisión del contrato, mediante comunicación escrita a un servidor publico de nivel profesional o técnico, quien asumirá todas las funciones, responsabilidades y prohibiciones del supervisor. El Director Ejecutivo de CORMAGDALENA, mediante comunicación dirigida al servidor público, designará Supervisor para todos los procesos contractuales. CODIGO: Página 2 de 17

3 La Supervisión inicia con la comunicación del Director Ejecutivo y finaliza con la liquidación del contrato o convenio. Todo cambio de Supervisor implica un empalme entre el Supervisor entrante y saliente. El supervisor en cumplimiento de sus responsabilidades, podrá solicitar apoyo o concepto de cualquier dependencia o servidor público de CORMAGDALENA. Ninguna orden del supervisor de un contrato podrá ser verbal. Es obligatorio para el supervisor entregar por escrito sus órdenes y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. Los supervisores serán responsables por sus actuaciones y decisiones durante la ejecución del contrato y esta responsabilidad podrá ser solidaria con la entidad contratante, cuando por sus actuaciones culposas o dolosas se causen perjuicios al contratista o a terceros. El supervisor dentro de su gestión, se sujetará a las especificaciones técnicas básicas y complementarias contenidas en el pliego de condiciones, o su equivalente, teniendo en cuenta las normas técnicas nacionales con el fin de controlar y verificar la ejecución, el cabal cumplimiento de los trabajos y realizar las pruebas de calidad que sean necesarias. Quien ejerza la función de supervisión y control deberá utilizar los medios otorgados por la ley para asegurar el cumplimiento del objeto contractual. Se entenderán como responsabilidades del supervisor entre otras: CODIGO: Página 3 de 17

4 A. Sobre la supervisión técnica: 1. Suscribir el acto de inicio y ordenar la ejecución del contrato. 2. Aprobar el plan operativo y financiero de los contratos que así lo requieran y el cronograma de ejecución de actividades. 3. Inspeccionar mediante visitas de campo las obras y llevar un registro fotográfico o fílmico de su desarrollo. 4. Controlar y verificar que la ejecución del objeto contraído se haga en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, básicas y complementarias establecidas, contenidas en el pliego de condiciones y en la propuesta del oferente seleccionado. 5. Vigilar y comprobar el cabal cumplimiento de las actividades adelantadas en desarrollo del objeto contratado de conformidad con el cronograma propuesto y las condiciones técnicas establecidas. 6. Exigir al interventor, contratista o conviniente informes mensuales de avance de obra incluyendo un informe de impacto ambiental. Si el objeto del contrato no es un a obra exigirá informe sobre las actividades contratadas. 7. Realizar o supervisar las pruebas de calidad necesarias. B. Sobre la supervisión administrativa: 1. Diligenciar un informe mensual de avance cuya copia debe remitirla a la oficina de Control Interno. CODIGO: Página 4 de 17

5 2. Conformar un expediente en forma cronológica, debidamente foliado de toda la documentación que se produzca en desarrollo de la ejecución del contrato o convenio, así como de la correspondencia cruzada entre las partes, copia de las respuestas dadas, copia de los oficios producidos por Control Interno con ocasión del contrato o convenio, al igual que las actuaciones que con respecto al mismo haya adelantado o haya requerido cualquier órgano de control. Para ello llevará una planilla en la cual anotará cronológicamente las entradas y/o salidas de los documentos. 3. Autorizar oportunamente los pagos que haya que realizar al contratista y hacer seguimiento hasta finalizar el proceso con el fin de evitar recargos por mora a CORMAGDALENA. 4. Proyectar y preparar respuesta a cualquier solicitud del contratista o Conviniente, en un término no mayor a tres días hábiles para la firma del funcionario competente. 5. Exigir la iniciación del contrato dentro de los plazos estipulados, amparados por la garantía única y los demás amparos solicitados en el contrato. Suscribir con estos datos el acta de iniciación del contrato. 6. Efectuar visitas y solicitar la información que estime conveniente, y programar revisiones periódicas para efectuar las pruebas y controles que considere indispensables. 7. Sugerir en forma motivada y detallada al superior jerárquico la aplicación de las cláusulas de multas, penal pecuniaria, caducidad o cualquier otra sanción. CODIGO: Página 5 de 17

6 8. Requerir al contratista frente a situaciones que puedan desencadenar un incumplimiento, e informar oportunamente a CORMAGADALENA sobre tales hechos para la estimación de las medidas a que hubiere lugar. 9. Proyectar las actas de suspensión y reinicio y diligenciar su firma cuando fueren necesarias. Una vez diligenciadas, solicitar la ampliación de las garantías. Las copias de la suspensión y reinicio deben ser enviadas al garante. 10. Disponer la suspensión de las actividades que se estén adelantando en forma contraria a las especificaciones básicas previstas para la ejecución del objeto contratado y proponer alternativas de solución. 11. Ejercer control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista derivadas del contrato celebrado y relacionadas con sus obligaciones tributarias y laborales frente a los trabajadores, tales como pago de salarios, prestaciones sociales, pagos a la seguridad social, parafiscales, planes de salud ocupacional, etc. 12. Supervisar que el contratista cumpla con las directrices y medidas determinadas por la autoridad competente tales como licencias, permisos, plan de manejo ambiental, etc. 13. Elaborar las actas mensuales de cumplimiento y estado del contrato. 14. Informar oportunamente al superior jerárquico cualquier anomalía en ejercicio de la supervisión. 15. Preparar y diligenciar la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal oportunamente cuando el contrato o convenio vaya a ser CODIGO: Página 6 de 17

7 adicionado y solicitar su aprobación por parte del ordenador del gasto; una vez realizado el estudio de conveniencia y oportunidad para la adición y preparada la documentación necesaria y jurídica solicitar por escrito la elaboración de la adición, ampliación o prorroga a la Oficina Asesora Jurídica. 16. Presentar ante CORMAGDALENA el informe final de supervisión con el fin de establecer y corroborar el cumplimiento del objeto contratado. 17. Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo del objeto contratado. 18. Verificar la existencia y suficiencia de los amparos de la garantía única. 19. Elaborar el acta de liquidación del contrato y diligenciar su firma si tal responsabilidad no recae sobre el interventor, la cual remitirá a la Oficina Asesora Jurídica. 20. El Supervisor se abstendrá de autorizar el pago de la ultima factura del contrato, hasta tanto este no hubiere sido liquidado, haciendo constar tal circunstancia en el acta de liquidación. 21. Recomendar y convenir las adiciones de ampliaciones del objeto del contrato. C. Sobre la supervisión contable. 1. Ejercer control sobre el programa de costos, el plan de gastos mensual, los gastos de flujo del proyecto y ejecución de desembolsos e informes del estado financiero del contrato. CODIGO: Página 7 de 17

8 2. Revisar y comprobar que los soportes de gastos estén bien elaborados sin tachaduras ni enmendaduras. 3. Revisar los libros de contabilidad del contratista y requerir la información que estime conveniente. Constituyen prohibiciones de los Supervisores: 1. Transar diferencias. 2. Conciliar divergencias. 3. Suspender el contrato o convenio. 4. Autorizar adiciones o ampliaciones al contrato o convenio. 5. Suprimir ítem o cambio de cantidades de obra, sin autorización del ordenador del gasto. 6. Recibir dadivas o recompensas de parte del contratista. Cuando se trate de adquisición de bienes de características uniformes y de común utilización a través de Bolsas de Productos, CORMAGDALENA, podrá adelantar supervisión e interventoría sobre la ejecución de las operaciones que por su cuenta realicen en las bolsas de productos. En el evento en el cual CORMAGDALENA, verifique inconsistencias en la ejecución, procederá a poner en conocimiento de la bolsa tal situación con el propósito que la misma examine y adopte las medidas necesarias para dirimir la controversia de conformidad con sus reglamentos y de ser el caso notifique de su incumplimiento a su organismo de compensación. CODIGO: Página 8 de 17

9 En el evento en que CORMAGDALENA requiera de labores de supervisión que no puedan realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados, podrá realizar contratos de prestación de servicios profesionales para apoyar esta labor, siempre y cuando el Director Ejecutivo de CORMAGDALENA apruebe esta gestión. CODIGO: Página 9 de 17

10 5. DISPOSICIONES LEGALES: La Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública La Ley 1150 de 2007, Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. Decreto 2474 del 2008, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, y se dictan otras disposiciones. Resolución N del 10 de Octubre de 2005 de CORMAGDALENA, Por medio del cual se fijan las responsabilidades y funciones de supervisores de convenios y contratos. CODIGO: Página 10 de 17

11 INICIO PROCESO RESPONSABLE DOCUMENTO SOPORTE 1. DESIGNAR AL SUPERVISOR Designe al Supervisor del contrato mediante acto administrativo. Notifique la comunicación al funcionario público elegido para la supervisión. DIRECTOR EJECUTIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN 2. SOLICITAR DOCUMENTOS A LA OFICINA ASESORA JURIDICA Reciba de la Oficina Asesora Jurídica la información necesaria del contrato a supervisar. Analice la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica con el propósito de establecer las políticas claras y precisas para realizar el proyecto de manera efectiva. OFICINA ASESORA SUPERVISOR/ PLIEGOS DE CONDICIONES O SU EQUIVALENTE PROPUESTA DEL OFERENTE SELECCIONADO INFORMACIÓN DEL CONTRATO 3. SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO Suscriba el acta iniciación del contrato a partir del momento en que se haya legalizado el mismo. Exija la iniciación dentro de los plazos estipulados, amparados por la garantía única. SUPERVISOR/ 1 CODIGO: Página 11 de 17

12 1 PROCESO RESPONSABLE DOCUMENTO SOPORTE 4. ACTIVIDADES DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Analice y apruebe el plan operativo, financiero y cronograma de ejecución de objeto del contrato. PLIEGO DE CONDICIONES PROPUESTA DEL OFERENTE PERFILES Y REQUISITOS PLAN OPERATIVO Verifique que el personal encargado de la ejecución del proyecto cumpla con los perfiles y requisitos establecidos en el pliego de condiciones o su equivalente. SUPERVISOR Y/O PLAN FINANCIERO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Visite el lugar donde se desarrollará el proyecto. 5. REGISTRO DE AVANCE DE LABOR CONTRATADA Conforme un expediente en forma cronológica, con la documentación del desarrollo del contrato. EXPEDIENTE CRONOLÓGICO REGISTRO FOTOGRÁFICO O FÍLMICO INFORMES MENSUALES DE AVANCE Inspeccione mediante visitas de campo la labor contratada y lleve registro fotográfico o fílmico de su desarrollo. SUPERVISOR Y/O Elabore las actas mensuales de cumplimiento. Exija y estudie los informes mensuales de avance de la labor contratada presentados por el contratista. 6. AUTORIZACIÓN DE PAGOS ACTAS PARCIALES DE EJECUCIÓN Autorice todo pago al contratista o Conviniente, incluyendo el anticipo. Ver aclaración X1. SUPERVISOR Y/O FACTURAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA Envié copia de cada pago efectuado a la carpeta del contrato. 2 CODIGO: Página 12 de 17

13 2 PROCESO RESPONSABLE DOCUMENTO SOPORTE Revise y suscriba las actas de entrega parcial y final del proyecto u objeto pactado. Elabore y suscriba con el contratista el acta de recibo definitivo del contrato. SUPERVISOR Y/O ACTAS DE ENTREGA PARCIALES ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO 7. CONTROL DE CUMPLIMIENTO Verifique la existencia y suficiencia de los amparos de la garantía única. Requiera al contratista frente a situaciones que puedan desencadenar un incumplimiento, e informe oportunamente a CORMAGADALENA. Informe al superior jerárquico sobre cualquier circunstancia que refleje incumplimiento total o parcial del contrato. Si el concepto del superior jerárquico es incumplimiento, informe al garante y remítase al procedimiento de imposición de sanciones. SUPERVISOR Y/O AMPAROS DE GARANTIA UNICA REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA SUPERIOR JERARQUICO COMUNICACIÓN AL GARANTE 8. ACTA DE LIQUIDACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN Elabore el acta de liquidación del contrato y diligenciar su firma si tal responsabilidad no recae sobre el interventor, la cual remitirá a la Oficina Asesora Jurídica. SUPERVISOR Y/O 3 CODIGO: Página 13 de 17

14 3 PROCESO RESPONSABLE DOCUMENTO SOPORTE 9. PAGO AL CONTRATISTA Autorice el pago de la última factura del contrato, teniendo en cuenta que ya se hubiere liquidado, y haga constar tal circunstancia en el acta de liquidación. SUPERVISOR Y/O SOPORTE DE PAGO AL CONTRATISTA FACTURAS ACTA DE LIQUIDACIÓN 10. BALANCE FINAL Presente un balance final de ejecución y recibo de obra o actividad objeto del contrato. Ver aclaración X2. SUPERVISOR Y/O BALANCE FINAL DE EJECUCION ACTA RECIBO DE OBRA FIN CODIGO: Página 14 de 17

15 7. ACLARACIONES X1: Los pagos deben realizarse en forma oportuna, para evitar recargos por mora a cargo de CORMAGDALENA, previa revisión y evaluación de las facturas presentadas por el contratista o Conviniente a CORMAGDALENA. Se debe llevar un registro. X2: Cuando la obra o actividad objeto del contrato este inconclusa a su recibo, debe dar aviso al garante inmediatamente y solicitar el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica. CODIGO: Página 15 de 17

16 7. REGISTROS ASOCIADOS DOCUMENTO PROVEEDOR Documentos de entrada Secretario general y/o planeación Objetivos y estrategias Funcionarios de la entidad Requerimiento de necesidades Funcionarios de la entidad Respuesta requerimiento Secretario general y/o planeación Plan de compras Ejecutor del presupuesto - funcionarios de la entidad CODIGO: Página 16 de 17

17 8. MODIFICACIONES VERSION DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 01 Documento Inicial CODIGO: Página 17 de 17

Circular N 009 Página 1 de 1

Circular N 009 Página 1 de 1 ~ : : 1 j - i ~ ' ' \ ; Código FGT-13 v.oo Circular N 009 Página 1 de 1.' / FECHA: Julio 7 de 2016 DE: Rectoria PARA: SUPERVISORES E INTERVENTORES CONTRACTUALES ASUNTO: RESPONSABILIDAD LEGAL Por medio

Más detalles

6.4.1 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y FIRMAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL O BILATERAL 1. OBJETO:

6.4.1 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y FIRMAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL O BILATERAL 1. OBJETO: 1. OBJETO: Llevar a cabo la liquidación de los contratos y convenios de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo, y en los demás que se pacte o que sea necesario, según lo dispuesto

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS 1. OBJETO:

PROCEDIMIENTO PARA LA LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS 1. OBJETO: 1. OBJETO: Legalización de los contratos de bienes, obras y servicios que CORMAGDALENA suscriba, como requisito jurídico indispensable y sustancial para iniciar la ejecución del contrato. 2. ALCANCE: Aplica

Más detalles

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PLAN DE CARGAS

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PLAN DE CARGAS PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO DESCRIPCION CANT. DEDICACIÓN PERSONAL PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Ingeniero civil ) 1 50% RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Ingeniero civil o Arquitecto) 1 100% PLAN DE CARGAS

Más detalles

PROCEDIMIENTO MINIMA CUANTIA

PROCEDIMIENTO MINIMA CUANTIA PROCESO PÁGINA 1 DE 8 COORDINADOR (A) GRUPO GESTION 1. OBJETIVO Adquirir bienes y/o servicios que requiere la Unidad para el cumplimiento de las metas y objetivos cuyo valor no exceda del 10% de la menor

Más detalles

PROCESO: GESTION FINANCIERA. PROCEDIMIENTO: Compras, Servicios y Contratos

PROCESO: GESTION FINANCIERA. PROCEDIMIENTO: Compras, Servicios y Contratos PAG. 1 de 8 1. OBJETIVO: Definir el proceso para la adquisición de bienes y servicios de la Cámara de Comercio de Neiva y las responsabilidades de los que intervienen en el proceso. 2. ALCANCE: Aplica

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN CORPORACION PARQUE ARVI CAPÍTULO I OBJETO DEL MANUAL Y DEFINICIONES

MANUAL DE FUNCIONES SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN CORPORACION PARQUE ARVI CAPÍTULO I OBJETO DEL MANUAL Y DEFINICIONES MANUAL DE FUNCIONES SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN CORPORACION PARQUE ARVI CAPÍTULO I OBJETO DEL MANUAL Y DEFINICIONES ARTÍCULO 1: Objeto del Manual. De conformidad con el parágrafo del artículo 27 del

Más detalles

1. E T A P A D E P L A N E A C I O N

1. E T A P A D E P L A N E A C I O N FLUJOGRAMA DE LA GESTION CONTRACTUAL PARA LICITACION PUBLICA 1. E T A P A D E P L A N E A C I O N PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES INICIO 1.1 Identificar y programar las necesidades de contratación 1.1.1

Más detalles

Señalar el procedimiento que permita adelantar la prórroga y suspensión de los contratos celebrados por CORMAGDALENA.

Señalar el procedimiento que permita adelantar la prórroga y suspensión de los contratos celebrados por CORMAGDALENA. 1. OBJETO: Señalar el procedimiento que permita adelantar la prórroga y suspensión de los contratos celebrados por CORMAGDALENA. 2. ALCANCE: Señalar el procedimiento que permita adelantar prórrogas y suspensiones

Más detalles

GESTIÓN CONTRACTUAL UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

GESTIÓN CONTRACTUAL UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GESTIÓN CONTRACTUAL UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA PLAN DE COMPRA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Numero de características encontradas MANUAL DE CONTRATACIÓN DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

Más detalles

CODIGO: PRCC-01 VERSIÓN: 15 VIGENCIA: PÁGINA: 1 de 8

CODIGO: PRCC-01 VERSIÓN: 15 VIGENCIA: PÁGINA: 1 de 8 1. PROPÓSITO PÁGINA: 1 de 8 Fijar las condiciones y requisitos para la adquisición de bienes o servicios así como llevar un control y garantizar la optimización de los recursos de impacto en el servicio.

Más detalles

ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO Procedimiento: 1.3) Unidad Responsable: GAF

ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO Procedimiento: 1.3) Unidad Responsable: GAF Página 1 de 14 1) Descripción del Procedimiento 1.1) Nombre del Proceso o Gestión de Recursos Administrativos y Financieros Cadena de Valor (Procesos Misionales) 1.2) Nombre del ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN

Más detalles

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA MEDIADORA CONTRATO No. 027 (VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE 2013) CONTRATISTA: MAGRED SÁNCHEZ CASTRO.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA MEDIADORA CONTRATO No. 027 (VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE 2013) CONTRATISTA: MAGRED SÁNCHEZ CASTRO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA MEDIADORA CONTRATO No. 027 (VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE 2013) CONTRATISTA: MAGRED SÁNCHEZ CASTRO. A) De conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos No. 001 de 2012 y No. 004

Más detalles

Por la cual se establecen las funciones, atribuciones y responsabilidades de los supervisores de los contratos que celebre la Lotería de Bogotá.

Por la cual se establecen las funciones, atribuciones y responsabilidades de los supervisores de los contratos que celebre la Lotería de Bogotá. Por la cual se establecen las funciones, atribuciones y responsabilidades de los supervisores de los contratos que celebre la Lotería de Bogotá. EL GERENTE GENERAL DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ En ejercicio

Más detalles

ANEXO No. 1 REGLAMENTO OPERATIVO JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES ALIANZA SENA Bogotá, D. C., 2016

ANEXO No. 1 REGLAMENTO OPERATIVO JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES ALIANZA SENA Bogotá, D. C., 2016 ANEXO No. 1 REGLAMENTO OPERATIVO JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES ALIANZA SENA 2016 Bogotá, D. C., 2016 Página 1 de 6 Introducción Este documento contiene el Reglamento Operativo que rige la Convocatoria

Más detalles

VERSIÓN OBJETIVO

VERSIÓN OBJETIVO 1 de 8 1. OBJETIVO Coordinar el suministro de combustibles y lubricantes para el normal funcionamiento de los vehículos, motos, plantas eléctricas y fumigadoras de propiedad de la Secretaria de Salud con

Más detalles

Directriz DGABCA

Directriz DGABCA Directriz DGABCA-09-2013 DE: Patricia Navarro Vargas Directora General PARA: Instituciones Usuarios del Sistema Compr@RED FECHA: ASUNTO: Aspectos a Considerar en la Ejecución Contractual La Dirección General

Más detalles

MANUAL DE USUARIO FASE CONTRACTUAL BIENES Y SERVICIOS DICIEMBRE 2014

MANUAL DE USUARIO FASE CONTRACTUAL BIENES Y SERVICIOS DICIEMBRE 2014 1. MANUAL DE USUARIO FASE CONTRACTUAL BIENES Y SERVICIOS DICIEMBRE 2014 Tabla de Contenidos 1.... 0 1. Presentación... 2 2. Fundamento Jurídico... 2 2.1 Artículos relacionados en la LOSNCP.... 2 2.2 Artículos

Más detalles

DIRECTIVA Nº GRU-P-GGR-GRPPyAT-SGDI

DIRECTIVA Nº GRU-P-GGR-GRPPyAT-SGDI DIRECTIVA Nº 009-2013-GRU-P-GGR-GRPPyAT-SGDI NORMAS PARA ORIENTAR EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DEL COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA, A TRAVES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL

Más detalles

DIRECTIVA Nº MTC/14

DIRECTIVA Nº MTC/14 + MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES DIRECTIVA Nº 001 2005 MTC/14 DESIGNACION DE INGENIEROS RESIDENTES DE OBRAS VIALES PARA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Más detalles

INSTRUCTIVO DE INTERVENTORES ORDENES DE TRABAJO

INSTRUCTIVO DE INTERVENTORES ORDENES DE TRABAJO INSTRUCTIVO DE INTERVENTORES ORDENES DE TRABAJO VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1. OBJETIVO Generar un marco conceptual que permita dar cuenta de las directrices mediante las cuales la Universidad Tecnológica

Más detalles

Procedimiento para la Negociación, Control y Liquidación de los Subcontratistas.

Procedimiento para la Negociación, Control y Liquidación de los Subcontratistas. . Código: GC P 06 1. Objetivo: Determinar la metodología para la negociación, control y liquidación de los subcontratistas de obra. 2. Alcance: Inicio: Definición de las actividades a subcontratar. Fin:

Más detalles

Regional Guajira CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA

Regional Guajira CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA El Subdirector del Centro Agroempresarial y Acuícola del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional, en aplicación al principio de transparencia establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993,

Más detalles

Resolución de Modificación N sep-11. Control de Cambios. Modificación del procedimiento por resolución 348 del 26 agosto de 2011 (V3)

Resolución de Modificación N sep-11. Control de Cambios. Modificación del procedimiento por resolución 348 del 26 agosto de 2011 (V3) 1 de 9 Resolución de Modificación N 386 01-sep-11 Fecha 05/08/2010 Control de Cambios Descripción Adopción a través de resolución 192 del 05 de agosto de 2010 (V1) 01/08/2011 Adopción a través de resolución

Más detalles

EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION PRESUPUESTAL Página 1 de 5 EJECUCION PRESUPUESTAL CONTROL DE REVISIONES Versión Fecha de Comentario Modificación 01 22/11/2011 Primera versión del procedimiento Revisado por: Fecha: 07/09/2011 Página 2 de 5 TABLA DE

Más detalles

Bogotá, junio 23 de Doctor CESAR URIBE IS Y CIA Medellín (Antioquia)

Bogotá, junio 23 de Doctor CESAR URIBE IS Y CIA Medellín (Antioquia) Bogotá, junio 23 de 2008 Doctor CESAR URIBE IS Y CIA Medellín (Antioquia) Ref.: Concepto 53 de 2008. Obligaciones de la Interventoría de obras de construcción Tema: Alcance y funciones del interventor

Más detalles

Junta de Licitaciones y contratos

Junta de Licitaciones y contratos 2.1. CRONOGRAMA El proceso de selección se llevará a cabo en las fechas, sitios y horas que se establecen a continuación: ACTIVIDAD FECHA LUGAR Publicación y consulta pliego de condiciones del 24 de Noviembre

Más detalles

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Fecha 01/09/2013. Comites de Seguimiento (Actas) Eventos 5

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Fecha 01/09/2013. Comites de Seguimiento (Actas) Eventos 5 # ACCIÓN DE MEJORA DESCRIPCIÓN Fecha 0/09/03.. Enviar.0 La envia quincenalmente comunicaciones (correos correo electrónico a los jefes de las dependencias y a los electronicos) a los jefes de dependencia

Más detalles

ANEXO 1 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

ANEXO 1 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ANEXO 1 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS El Director del SENA Regional Atlántico, con la finalidad de garantizar el control a la salud y el correcto desarrollo de los funcionarios de la entidad, considera

Más detalles

CARTILLAS DE INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES GENERALIDADES IG-2 CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN PARA LA

CARTILLAS DE INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES GENERALIDADES IG-2 CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN PARA LA CARTILLAS DE INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES GENERALIDADES IG-2 CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS. TÍTULO III: INSPECCCIÓN DE LOS TRABAJOS CAPÍTULO I INGENIERO

Más detalles

Manual de Interventoría o Supervisión de Contratos u Ordenes Contractuales diferentes a Contratos de Obras

Manual de Interventoría o Supervisión de Contratos u Ordenes Contractuales diferentes a Contratos de Obras Manual de Interventoría o Supervisión de u Ordenes Contractuales diferentes a de Obras Créditos Vicerrectoría Administrativa Ciudad Universitaria Meléndez Edificio 301- Espacio 2070, 2do. Piso Tel Fax:

Más detalles

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES El Centro Industrial y de Energías Alternativas del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación,

Más detalles

CONTENIDO INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DIRECCION DE CONTROLINTERNO

CONTENIDO INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DIRECCION DE CONTROLINTERNO CONTENIDO INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DIRECCION DE CONTROLINTERNO Marzo de 2016 Para realizar la supervisión o interventoría de un contrato, se deben conocer: Los estudios previos: Revisar cuidadosamente

Más detalles

Fecha Código Versión Páginas. Abril/ 2014 NAP-CGA-CP /9 COMPRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS. Actividad Nombre Cargo Fecha Firma

Fecha Código Versión Páginas. Abril/ 2014 NAP-CGA-CP /9 COMPRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS. Actividad Nombre Cargo Fecha Firma CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO Fecha Código Versión Páginas Abril/ 2014 1.0 1/9 PROCESO: COMPRAS PÚBLICAS PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Actividad Nombre Cargo Fecha Firma Aprobado por: Revisado

Más detalles

Manual de Contratación Pública, para Gestión de Procesos relacionados. con el Extranjero

Manual de Contratación Pública, para Gestión de Procesos relacionados. con el Extranjero 2011 SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA b Manual de Contratación Pública, para Gestión de Procesos relacionados METODOLOGÍA PARA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS (Identificación,

Más detalles

LAS GARANTIAS DEL CONTRATO ESTATAL EN EL DECRETO 734 /12

LAS GARANTIAS DEL CONTRATO ESTATAL EN EL DECRETO 734 /12 LAS GARANTIAS DEL CONTRATO ESTATAL EN EL DECRETO 734 /12 Por: Enrique José Arboleda Perdomo Magistrado del Consejo de Estado Punto de partida: artículo 7 ley 1150 Amplia remisión al reglamento en cuanto:

Más detalles

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Nariño.

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Nariño. Página 1 de 6 CONTRATAR LA LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, RECRETATIVAS Y SOCIALES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO-(ANPE)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO-(ANPE) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO-(ANPE) DIRECCION DE ÁREA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Secretaria Departamental

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA SELECCIÓN DE MINIMA ELABORO: JEFE CONTRATACION REVISO: JEFE CONTRATACION APROBO: SECRETARIA GENERAL Fecha de Aprobación: DD: 15 MM: 01 AAAA: 2013 PÁGINA 2 DE 10 1. OBJETIVO Definir el trámite aplicable

Más detalles

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. Concepto 42486

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. Concepto 42486 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Concepto 42486 (Bogotá D. C., 23 de Agosto de 2006) Ref. INTERVENTORIA DE OBRA. Obligación de contratarla. Doctor EDGAR AUGUSTO JARA GUEVARA Alcalde Municipal de Restrepo

Más detalles

Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE CONTRATACIONES PROCEDIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR DE BIENES (De Bs. 1.- a Bs. 20.000.-) (CASO No.1) Objetivo Establecer los pasos

Más detalles

5. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR DE OBRA, CONTRATISTA Y JEFE DE SECCION

5. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR DE OBRA, CONTRATISTA Y JEFE DE SECCION Etapa precontractual Etapa de Revisión de la Documentación del proyecto 5. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR DE OBRA, CONTRATISTA Y JEFE DE SECCION 1. Solicitar y recibir de la Universidad la información

Más detalles

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N /SUNAT CREACION DE LA UNIDAD EJECUTORA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N /SUNAT CREACION DE LA UNIDAD EJECUTORA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N 061-2017/SUNAT CREACION DE LA UNIDAD EJECUTORA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI Lima, 07 de marzo de 2017 VISTO: El Informe N 005-2017-SUNAT/1K2000

Más detalles

Comissió de Qualificació i Avaluació Documental (CQAD) Govern de les Illes Balears

Comissió de Qualificació i Avaluació Documental (CQAD) Govern de les Illes Balears TABLA DE EVALUACIÓN DOCUMENTAL Tabla: 11 BOIB: Núm. 9, de 18 de enero de 2014 Serie documental: A21-Expedientes de contratación. Función administrativa: Formalizar en documento administrativo las respectivas

Más detalles

ASUNTO: CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA - ARTICULO 44 RESOLUCION No 275 DE 2015.

ASUNTO: CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA - ARTICULO 44 RESOLUCION No 275 DE 2015. Zipaquirá, 15 de Diciembre de 2015 Señores BTP MEDIDORES. ALBERTO CORREDOR Dirección: CALLE 18 B n 65 B 75 Teléfono: TEL: 310 8608374 Correo Electrónico: lmartinez@btp.com.co Señores FERREACUEDUCTO. JAIRO

Más detalles

RESOLUCION No. 002036 ( 27 SET. 2004 )

RESOLUCION No. 002036 ( 27 SET. 2004 ) EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA En ejercicio de sus funciones, las conferidas en la constitución Política, Ley 80 de 1993, Decreto 2170 de 2002 y Acuerdo 08 de 2001 y CONSIDERANDO:

Más detalles

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL UNIPAZ

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL UNIPAZ Hoja 1 de 8 ACTAS 2 18 X X Refleja historia institucional Actas Consejo Académico Actas Actas Consejo Directivo Actas Consejo Directivo Actas de Grado Actas Actas de Posesion Personal Administrativo Fondos

Más detalles

Gestión Administrativa Apoyo Administrativo Contratación Directa hasta 100 SMMLV

Gestión Administrativa Apoyo Administrativo Contratación Directa hasta 100 SMMLV Gestión Código: PA-GA-5-PR-13 Versión: 1 Fecha Actualización: 20-04-2017 Página 1 de 9 1. PROCESO/SUBPROCESO Gestión / RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Vicerrector(a). Contratar labores de mantenimiento

Más detalles

Auxiliar Contratación contratación 2 Entregar el certificado de disponibilidad presupuestal

Auxiliar Contratación contratación 2 Entregar el certificado de disponibilidad presupuestal PROCESO: GESTIÓN JURIDICA OBJETIVO: Elaborar, revisar y legalizar contratos, con el fin de resolver la solicitud de adquisición de bienes y/o servicios de las diferentes dependencias del Hospital REQUISITOS:

Más detalles

ESTUDIOS PREVIOS. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Sede Nacional COORDINADORA GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO

ESTUDIOS PREVIOS. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Sede Nacional COORDINADORA GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO ESTUDIOS PREVIOS Área Solicitante: Ordenador del Gasto: Responsable: Objeto: Rubro: Presupuesto: Ítem en el Plan de Contratación INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Sede Nacional MYRIAM DE LA ESPRIELLA

Más detalles

GESTION CONTRACTUAL. Control de Cambios

GESTION CONTRACTUAL. Control de Cambios GC-PD-02 7/04/205 Resolución 42 del 2009 de 5 Firma de Autorizaciones ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Nombre(s): Martha Cubillos Martinez Nombre(s): Alejandro Campos Pájaro Nombre(s): Alejandro Campos Pájaro Firma(s)

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS

INSTRUCTIVO PARA LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS INSTRUCTIVO PARA LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA CONTRATOS Código: ILGV01-I Versión:01 1. OBJETIVO: Definir la secuencia de actividades de la de los s que se generaron a través de las diferentes modalidades

Más detalles

Fecha. Edición. Beta Pag. Código.

Fecha. Edición. Beta Pag. Código. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA Sistema de Gestión de Calidad de la Gestión Administrativa y Financiera Proceso: Secretaría Procedimiento: Revisión jurídica de s. Fecha. Edición. Beta Pag. Código. Objetivo:

Más detalles

ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS DEL CATÀLOGO ELECTRÒNICO CONTROL DE CAMBIOS. Descripción de la modificación

ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS DEL CATÀLOGO ELECTRÒNICO CONTROL DE CAMBIOS. Descripción de la modificación ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS DEL CATÀLOGO ELECTRÒNICO CÓDIGO: AP-01.1.1.02 VERSIÓN: 04 CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página 04 1-21 Descripción de la modificación Manuales actualizados según el

Más detalles

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015 PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015 1. AMPAROS. SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD

Más detalles

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES Objetivo del Procedimiento: Garantizar el ingreso de los instructores necesarios, que cumplan con los perfiles y requerimientos

Más detalles

FUNCIONES ESPECÍFICAS (RESPONSABILIDAD)

FUNCIONES ESPECÍFICAS (RESPONSABILIDAD) IDENTIFICACIÓN Nombre del cargo Técnico Operativo Nivel: Técnico Código y Grado 314-02 Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa Clase: Tiempo Completo MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO Realizar labores

Más detalles

REGLAMENTO PARA LA COMPRA DE TIQUETES AÉREOS.

REGLAMENTO PARA LA COMPRA DE TIQUETES AÉREOS. FEDERACION UNIDA DE TRIATLON DE COSTA RICA REGLAMENTO PARA LA COMPRA DE TIQUETES AÉREOS. CONSIDERANDO I. Que la Junta Directiva de la Federación Unida de Triatlón en cumplimiento atribuciones y en virtud

Más detalles

El RECTOR de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE en uso de las facultades que le confieren los estatutos de la Institución, y CONSIDERANDO:

El RECTOR de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE en uso de las facultades que le confieren los estatutos de la Institución, y CONSIDERANDO: SIGED Página 1 de 8 POR LA CUAL SE APRUEBAN POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y LINEAMIENTOS GENERALES

MANUAL DE NORMAS Y LINEAMIENTOS GENERALES MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROCESO EJECUCIÓN, ENTREGA Y CIERRE DE OBRAS NUEVAS Y REMODELACIONES MANUAL DE NORMAS Y LINEAMIENTOS GENERALES REVISADO POR Jefe Oficina de Construcciones Abogado

Más detalles

CONTENIDO. El interventor o supervisor será responsable de velar por la correcta ejecución del contrato objeto de Interventoría.

CONTENIDO. El interventor o supervisor será responsable de velar por la correcta ejecución del contrato objeto de Interventoría. CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN Atendiendo la importancia de la labor de interventoría o supervisión en la buena ejecución de los contratos y en cumplimiento de los fines misionales de la Universidad, se ha

Más detalles

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES OFICINA DE TESORERIA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES OFICINA DE TESORERIA MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES OFICINA DE TESORERIA 143 ESTRUCTURA DE CARGOS I. DENOMINACION DEL ORGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION I.1 DENOMINACION DE LA : OFICINA DE TESORERIA Nº ORDEN CODIGO

Más detalles

FORMAS DE CONTRATACION 1. OBJETIVO

FORMAS DE CONTRATACION 1. OBJETIVO 1. OBJETIVO La contratación en la Universidad del Atlántico siempre será directa, pero sujeta a los siguientes procedimientos según el Art 41, Acuerdo Superior 000006: A) cuando la cuantía sea igual o

Más detalles

ANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN

ANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN 45 ANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN A.- La organización adjudicataria, luego de la notificación de adjudicación correspondiente debe presentarse

Más detalles

DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento

DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento PD-A-BI-6 203-0-6 de 7 HISTORIAL DE CAMBIOS VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento MOTIVO DEL CAMBIO FECHA N/A 6-0-203 PD-A-BI-6 203-0-6 2 de 7. OBJETIVO Hacer el proceso de selección

Más detalles

MANUAL DE OPERACIONES

MANUAL DE OPERACIONES MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO MANUAL DE OPERACIONES PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO NACIONAL - 2006 - INDICE I. DISPOSICIONES GENERALES...... 3 1.1 Naturaleza... 3 1.2 Visión.. 3 1.3 Misión..

Más detalles

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE CONTRATOS. Dirigido a: Todo el personal del Colegio y Junta Directiva. Número: POL/PRO-DE03 Versión: 3

Más detalles

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA ESTUDIO PREVIO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 008 DE 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA I.E. JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ,

Más detalles

Corresponde al Anexo de la Resolución Administrativa No 245 /2014

Corresponde al Anexo de la Resolución Administrativa No 245 /2014 REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL Y PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 1 Índice General Capítulo I Pág. 3 Disposiciones

Más detalles

ONCAE OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO DIPLOMADO DE FORMACION ESPECIALISTAS EN CONTRATACIÓN PUBLICA

ONCAE OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO DIPLOMADO DE FORMACION ESPECIALISTAS EN CONTRATACIÓN PUBLICA ONCAE OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO DIPLOMADO DE FORMACION ESPECIALISTAS EN CONTRATACIÓN PUBLICA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Constitución de la Republica de Honduras El

Más detalles

Riesgo de corrupción en la contratación:

Riesgo de corrupción en la contratación: Riesgo de corrupción en la : ETAPA DEL Precontractual -fase preparatoria No tener en cuenta la totalidad de necesidades que tiene la durante la vigencia No tener en cuenta el plan de compras aprobado por

Más detalles

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 1 de 8 ÍNDICE 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. DEFINICIONES 2 4. CONTENIDO 4 4.1. GENERALIDADES 4 4.2 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 7 6. REGISTROS 8 7. CONTROL DE CAMBIOS 8 8.

Más detalles

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GESTION FINANCIERA. Definir lineamientos para realizar las operaciones de la ejecución presupuestal JEFE AREA FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GESTION FINANCIERA. Definir lineamientos para realizar las operaciones de la ejecución presupuestal JEFE AREA FINANCIERA INICIO VERIFICAR NECEDAD DEL BIEN O SERVICIO P-DE-03 P-GF-16 Verifica que la necesidad esté en el Plan Anual de Adquisiciones y/o proyecto de inversión, revisando la descripción y monto total programado.

Más detalles

ANEXO 6 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION

ANEXO 6 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION ANEXO 6 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.4.8

Más detalles

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA ESTUDIO PREVIO ACUERDO MARCO DE PRECIOS ASEO Y CAFETERIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA ESTUDIO PREVIO ACUERDO MARCO DE PRECIOS ASEO Y CAFETERIA 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia creada mediante Decreto 4062 de octubre 31 de 2011, es un

Más detalles

Iniciación Pactada: a los días del mes de de. Terminación pactada: a los días del mes de de

Iniciación Pactada: a los días del mes de de. Terminación pactada: a los días del mes de de ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA Contrato No: Objeto contractual: Adjudicación: Término: Iniciación Pactada: a los días del mes de de Terminación pactada: a los días del mes de de Valor inicial: Contratista:

Más detalles

MUNICIPIO DE SABANETA

MUNICIPIO DE SABANETA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ MUNICIPIO DE SABANETA DEL ESTUDIO PREVIO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 02 de 2014, DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA I.E. JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ,

Más detalles

Manual de Procedimientos. P-1010: Contrataciones directas

Manual de Procedimientos. P-1010: Contrataciones directas Manual de Procedimientos : Contrataciones directas Código N: 1 de 11 Contenido PROCEDIMIENTO: CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN... 2 a. Propósito y alcance... 2 b. Responsables... 2 c. Abreviaturas... 2 d.

Más detalles

GUÍA: CLAUSULADO PARA ELABORACIÓN DE ÓRDENES CONTRACTUALES O CONTRATOS

GUÍA: CLAUSULADO PARA ELABORACIÓN DE ÓRDENES CONTRACTUALES O CONTRATOS Página: 1 de 9 GUÍA: CLAUSULADO PARA ELABORACIÓN DE ÓRDENES Página: 2 de 9 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA GUÍA OBJETIVO: Brindar una herramienta para la correcta inclusión de cláusulas al momento de elaborar

Más detalles

INVITACION A CONTRATAR Y ESTUDIOS PREVIOS. Capítulo I: Descripción general

INVITACION A CONTRATAR Y ESTUDIOS PREVIOS. Capítulo I: Descripción general SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INVITACION A CONTRATAR Y ESTUDIOS PREVIOS 1. Certificado de inclusión en el Banco de Proyectos: 2. Fecha de elaboración del insumo: 3. Nombre del funcionario que diligencia el insumo

Más detalles

REGLAMENTO INTERIOR DE LA RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN. Publicado en Periódico Oficial de 21 de junio de 1989

REGLAMENTO INTERIOR DE LA RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN. Publicado en Periódico Oficial de 21 de junio de 1989 REGLAMENTO INTERIOR DE LA RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN Publicado en Periódico Oficial de 21 de junio de 1989 El organismo público descentralizado RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON, creado

Más detalles

Plan de la calidad para la ejecución de obra

Plan de la calidad para la ejecución de obra Dirección General de Desarrollo Urbano Clave: PC-05-02-01 Fecha de emisión: 23/06/2014 Versión N. 0 Página: 1 de 6 Plan de la calidad para la ejecución de Elaboró Revisó Revisó Ing. Manuel González Castellanos

Más detalles

Definir el trámite aplicable para llevar a cabo un proceso de contratación, a través de la modalidad denominada Contratación Directa.

Definir el trámite aplicable para llevar a cabo un proceso de contratación, a través de la modalidad denominada Contratación Directa. 1. OBJETIVO Definir el trámite aplicable para llevar a cabo un proceso de contratación, a través de la modalidad denominada Contratación Directa. 2. ALCANCE Contratar directamente un bien o servicio teniendo

Más detalles

INVITACIÓN PÚBLICA TÉRMINOS DE REFERENCIA IP OBJETO

INVITACIÓN PÚBLICA TÉRMINOS DE REFERENCIA IP OBJETO TÉRMINOS DE REFERENCIA IP - 018-2010 OBJETO MARCACION DE LOCKERS DEL 01 AL 700 EN TARJETAS DE NUMERACION EN POLIESTIRENO PARA LA SEDE NEVADO 1 1. OBJETIVO PEOPLE CONTACT S.A. está interesada en recibir

Más detalles

ANEXO II ACUERDO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT)

ANEXO II ACUERDO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) Organización Mundial del Turismo Expresión de Interés Madrid, 27 de Septiembre de 2011 ANEXO II ACUERDO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) El presente

Más detalles

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS OJ- - 09 Bogotá, Doctora TERESA BOTELLO PARADA Jefe Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios Universidad Distrital Francisco José de Caldas La ciudad. REF. Informe sobre trámite para la aprobación de

Más detalles

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX. 2014, Año de Octavio Paz FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX. 2014, Año de Octavio Paz FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX. 2014, Año de Octavio Paz FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CAPITULO VI ARTÍCULO

Más detalles

2. Alcance: El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad y termina la designación del supervisor.

2. Alcance: El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad y termina la designación del supervisor. Página 1 7 1. Objetivo: Adquirir bienes yo servicios requeridos para el cumplimiento las funciones l Ministerio l Trabajo, a través modalidad mínima cuantía. 2. Alcance: El procedimiento inicia con la

Más detalles

ALCALDIA DE POPAYAN CONTRATO POR LICITACION

ALCALDIA DE POPAYAN CONTRATO POR LICITACION Página 1 5 1. OBJETIVO Adquisición bienes, servicios y obras con el fin Satisfacer las necesidas la Comunidad y la Administración Municipal. 2. ALCANCE El procedimiento aplica para los trámites administrativos

Más detalles

ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTIPULADAS EN LA LEGISLACIÓN SALVADOREÑA.

ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTIPULADAS EN LA LEGISLACIÓN SALVADOREÑA. ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTIPULADAS EN LA LEGISLACIÓN SALVADOREÑA. OBJETO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA

Más detalles

RESUMEN EJECUTIVO Área: Sub-Área: Objetivo General: Tipo de Actuación: Características Generales del Objeto Evaluado Alcance y Objetivos Específicos

RESUMEN EJECUTIVO Área: Sub-Área: Objetivo General: Tipo de Actuación: Características Generales del Objeto Evaluado Alcance y Objetivos Específicos RESUMEN EJECUTIVO INFORMACIÓN GENERAL Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Descentralizada Área: Fundación Centro de Seguridad y Atención de Emergencia 171 Falcón Sub-Área:

Más detalles

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO. Deficiencia en el control de pagos sobre contratos de obra (Hallazgo de Control Interno No.1)

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO. Deficiencia en el control de pagos sobre contratos de obra (Hallazgo de Control Interno No.1) 1 HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO Deficiencia en el control de pagos sobre contratos de obra (Hallazgo de Control Interno No.1) Se estableció que la Tesorería Municipal de Monjas pagó en exceso la cantidad

Más detalles

PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE COMISIÓN

PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE COMISIÓN 1. OBJETIVO PÁGINA: 1 de 5 GESTIÓN DEL GESTIÓN DEL Tramitar comisiones y tiquetes aéreos para todos los funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 2. ALCANCE El procedimiento

Más detalles

EQUIPO DE GESTION UNIMEDIOS SERVICIO CONTRACIÓN PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y FORMALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIO

EQUIPO DE GESTION UNIMEDIOS SERVICIO CONTRACIÓN PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y FORMALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIO Página 1 de 11 ACTIVIDAD REQUSITOS INSTRUCCIÓN O INFORMACIÓN RESPONSABLE TIEMPOS FALLA POTENCIAL ACCIÓN DE CONTINGEN CIA 1. Identificar necesidad de Resolución de Aprobación Jefe de Área El tiempo no se

Más detalles

MANUAL DEL PROCESO DE OBRAS DE BIENES INMUEBLES CS-STDOB-02-P01

MANUAL DEL PROCESO DE OBRAS DE BIENES INMUEBLES CS-STDOB-02-P01 MANUAL DEL PROCESO DE OBRAS DE BIENES INMUEBLES CS-STDOB-02-P01 Versión 1.0 22/07/2014 Página: Página 1 de 15 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 2 2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO... 3 3. ROLES... 3 4. GLOSARIO

Más detalles

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE PACORA HOSPITAL SANTA TERESITA E.S.E.

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE PACORA HOSPITAL SANTA TERESITA E.S.E. E.S.E HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD Y SU BIENESTAR REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE PACORA HOSPITAL SANTA TERESITA E.S.E. ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA

Más detalles

MUNICIPIO DE SABANETA

MUNICIPIO DE SABANETA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ MUNICIPIO DE SABANETA DEL ESTUDIO PREVIO DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS No. 002 DEL 2012 Y No. 008 DE 2013, DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA I.E. JOSÉ FÉLIX

Más detalles

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA CODIGO: BS-PR- 015 VERSION: 6 Vigente a partir de: 10/Feb/2015 1. OBJETO Determinar las actividades mínimas para que el

Más detalles

INVITACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA IP OBJETO

INVITACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA IP OBJETO TÉRMINOS DE REFERENCIA IP052-2011 OBJETO SUMINISTRO DE 14 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL PARA LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 72 NUMERO 13-23 EN LA CIUDAD DE BOGOTA 1 1. OBJETIVO PEOPLE CONTACT

Más detalles

REPÚBLICA DE COLOMBIA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALAMINA - CALDAS NIT

REPÚBLICA DE COLOMBIA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALAMINA - CALDAS NIT PÁGINA 1 DE 9 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE 150 GALLINAS PONEDORAS COMO FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA PECUARIA PARA GENERAR EMPRESA Y FUENTE DE INGRESOS DE LA POBLACION DEL AREA RURAL

Más detalles