PLIEGOS DE CONTRATACIÓN MEDIANTE RÉGIMEN ESPECIAL. Objeto de Contratación: RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO CORPORATIVO DE COGNOS BI

Transcripción

1 PLIEGOS DE CONTRATACIÓN MEDIANTE RÉGIMEN ESPECIAL CÓDIGO DEL PROCESO: RE- 023-EPP-OSC-2013 Objeto de Contratación: RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO CORPORATIVO DE COGNOS BI Quito DM, diciembre 2013

2 SECCIÓN I INVITACIÓN De acuerdo con los Pliegos de Régimen Especial, elaborados por la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se invita al proveedor DW Consulware Cía. Ltda., a que presente su oferta para la RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO CORPORATIVO DE COGNOS BI. El Presupuesto Referencial es de US$ ,19 (Ciento sesenta y dos mil trescientos once 19/100) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo para la prestación del servicio es de dos (2) años a partir de la fecha de suscripción del contrato. Las Condiciones Generales de esta Invitación son las siguientes: 1. Una vez realizada la invitación se efectuará una Audiencia de consultas y aclaraciones, cuyo resultado se documentará en un Acta suscrita por las partes, la cual se publicará en el Portal 2. La Oferta Técnico-Económica se presentará en un Sobre Único en la Secretaría de la Jefatura de Adquisiciones de Obras, Servicios y Consultoría, ubicada en la calle Alpallana y Av. 6 de Diciembre, Edificio El Rocío, sexto piso, hasta las 10:00 del día establecido en el cronograma de la Invitación. La apertura de la oferta se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de la oferta. 3. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación, no se aceptará oferta parcial. 4. Los pagos se realizarán de conformidad al procedimiento establecido en el numeral 4.4 del Pliego del procedimiento. 5. La evaluación de la oferta se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el Pliego. 6. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las Resoluciones del SERCOP y el presente Pliego. ING. LILIANA PÁEZ R. JEFE DE ADQUISICIONES DE OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍA, ENC. EP PETROECUADOR 2 de 27

3 2.1 Modelo obligatorio de Pliego: SECCIÓN II CONDICIONES GENERALES El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta utilizando el modelo establecido en el presente Pliego. 2.2 Obligaciones del Oferente: Revisar cuidadosamente el Pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al enviar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta. Cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo, la Ley del Seguro Social Obligatorio y demás disposiciones, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los servicios, ni con el personal de la subcontratista. Prestar el servicio objeto de la contratación de acuerdo a los requerimientos técnicos de EP PETROECUADOR y en los tiempos establecidos. Instalar y configurar las licencias a renovarse en el o los servidores designados por EP PETROECUADOR. Instalar o reinstalar las licencias a usar, para cumplir con el servicio a contratar, sin costo para EP PETROECUADOR, siempre y cuando se dañaren por causas no imputables a la CONTRATANTE, durante el período que dure la garantía de las mismas. Garantizar el rendimiento adecuado para la solución de inteligencia de negocios a implantarse en los servidores tanto de desarrollo como de producción de EP PETROECUADOR. En caso de ser necesario ejecutar trabajos que afecten al normal desempeño de la solución de inteligencia de negocios a implantarse en los servidores de EP PETROECUADOR, estos deberán ser realizados fuera de los horarios de oficina. Brindar soporte técnico y mantenimiento de las licencias a través de consultas telefónicas, correo electrónico, accesos remotos y/o de manera presencial a EP PETROECUADOR, en toda ocasión que sea requerido y en el tiempo de respuesta establecido, a partir de la suscripción del contrato, con el fin de atender y solucionar, sin costo alguno, los problemas reportados de acuerdo al nivel de criticidad, según el siguiente detalle: NIVEL TIEMPO RESPUESTA TIEMPO SOLUCIÓN Bajo 4 horas 8 horas Medio 2 horas 4 horas Alto 30 minutos 2 horas 3 de 27

4 Para el soporte técnico especializado en caso de ser necesario extenderlo a nivel nacional, deberá ser atendido máximo en 72 horas contado a partir de la hora en la que se realice el reporte. Los gastos por movilización del personal de la Contratista, serán cubiertos por la misma sin costo alguno para EP PETROECUADOR. Proporcionar a EP PETROECUADOR, sin costo, el desarrollo y las mejoras que haga a los programas bajo licencia y que las haya incorporado a los productos entregados. Entregar todos los manuales de instalación, operación, configuración, instructivos y demás documentación técnica, que permitan el apropiado uso y operación del servicio objeto de la contratación, a entera satisfacción de EP PETROECUADOR. A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las condiciones específicas, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del Contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista. Notificar y entregar una copia inmediatamente a EP PETROECUADOR, de las nuevas versiones denominadas actualizaciones de los aplicativos bajo mantenimiento. Asistir de manera presencial dentro de las 24 horas después de la solicitud de soporte enviada por correo electrónico o llamada telefónica, para la solución de problemas. Realizar visitas de rutina (mínimo una por mes), para verificar el buen funcionamiento de las aplicaciones bajo mantenimiento. 2.3 Idioma y autenticidad de documentos de la oferta: La documentación que contempla la oferta, así como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen. 2.4 Apertura de la oferta: EP PETROECUADOR, una hora después del término límite para la presentación de la oferta, abrirá el Sobre Único presentado físicamente y evaluará tanto la oferta técnica como la económica, en función del cumplimiento de los parámetros establecidos en el Pliego. 2.5 Convalidación de errores de forma: La convalidación de errores de forma se cumplirá dentro del término fijado por EP PETROECUADOR, mínimo de 2 o máximo de 5 días, conforme al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP y Resolución INCOP No. RE de 27 de marzo de de 27

5 Así mismo, dentro del período de convalidación, el oferente podrá integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, en este caso, EP PETROECUADOR recibirá físicamente los documentos correspondientes. 2.6 Causas de Rechazo: Luego de evaluados de la oferta, EP PETROECUADOR rechazará la oferta por una de las siguientes causas: Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, condiciones específicas y formularios de este Pliego Cuando la oferta contenga errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados por no ser errores de forma. Los errores de forma deberán ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que pueda convalidarlos Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en el Pliego, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP En el caso de que los requerimientos de convalidación notificados no fueran presentados en el término fijado para el efecto, o presentados no resulten satisfactorios. La oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada. 2.8 Cancelación del Procedimiento: EP PETROECUADOR podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP. 2.9 Declaratoria de Procedimiento Desierto: EP PETROECUADOR, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP. Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada Una vez declarado desierto el procedimiento, EP PETROECUADOR podrá disponer su archivo o su reapertura Adjudicación: EP PETROECUADOR, en base a los resultados de la evaluación y de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Reglamento General a la LOSNCP, adjudicará el contrato mediante resolución motivada Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, EP PETROECUADOR y el adjudicatario suscribirán el proyecto de contrato que es parte integrante del Pliego. 5 de 27

6 2.12 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el Contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, EP PETROECUADOR le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP Administración del Contrato: EP PETROECUADOR designará al Administrador del Contrato, quien tendrá la facultad de designar un Supervisor para velar por la adecuada ejecución contractual. El Administrador del Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que puede hacer el CONTRATISTA, imposición de multas, así como velará por la vigencia de las garantías previstas en el presente instrumento. El Administrador será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y compromisos contractuales por parte del CONTRATISTA, durante todo el periodo de vigencia del contrato. Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad de EP PETROECUADOR o su delegado, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato Moneda de cotización y pago: La oferta deberá presentarse en dólares de los Estados Unidos de América y los pagos se realizarán en la misma moneda. 6 de 27

7 SECCIÓN III CONDICIONES ESPECÍFICAS 3.1 Vigencia de la oferta: La oferta se entenderá vigente hasta la fecha de celebración del Contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 3.2 Plazo de Ejecución: El plazo para la prestación del servicio será de setecientos treinta (730) días, a partir de la suscripción del contrato. 3.3 Precio de la Oferta: El precio de la oferta deberá cubrir todos costos y gastos requeridos para que el oferente preste el servicio objeto de la contratación y deberá presentarlo con el detalle requerido en el Formulario No. 3 que consta en el Pliego. El precio presentado por el oferente es de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria. EP PETROECUADOR no aceptará reclamos posteriores por costos no contemplados en la Oferta. 3.4 Forma de Pago: El pago del Contrato se realizará con cargo a los fondos provenientes de la Partida Presupuestaria No Servicios Contratados para Mantenimiento, mediante porcentajes de avance de los servicios prestados. - Los ítems correspondiente al soporte y mantenimiento, y soporte especializado del Formulario No. 3 (A, B), se pagarán trimestralmente, mediante la presentación de planillas elaboradas por el Contratista, verificadas y aprobadas por el Administrador del contrato, por los trabajos efectivamente realizados, que consta en el Formulario No. 3 de la propuesta negociada y aceptada por EP PETROECUADOR y de acuerdo con el cronograma de ejecución. 3.5 Procedimiento de evaluación Se analizará la oferta mediante la aplicación de la metodología cumple o no cumple. En caso de que el oferente no presente los requerimientos exigidos en el Pliego, se descalificará la oferta y se procederá a declarar desierto el proceso. 3.6 Experiencia Se analizará en la oferta, el perfil profesional de los expertos en el uso de BI COGNOS, por parte de la compañía, que intervendrán durante la ejecución de los servicios. Cada experto debe haber participado en un mínimo de 4 proyectos de implementación de cada producto de Cognos BI, descritos en el Formulario No de 27

8 El contratista deberá presentar en el formulario No. 5 la experiencia de cada intervendrá en la ejecución de los servicios, objeto de este contrato. persona que Adjuntar 3 certificaciones de las empresas en las que haya brindado un servicio similar al objeto de esta contratación. 3.7 Forma de presentar la Oferta: Los documentos deberán presentarse en un Sobre Único que contendrá la Oferta Técnico- Económica, en dos ejemplares del mismo contenido (original y copia), y deberán estar debidamente empastados (o encuadernados) y foliados (numerados en forma secuencial). Cada una de las hojas, tanto en el original como en la copia, deberá estar rubricada por el Representante Legal. Los documentos expedidos en otros idiomas (excepto folletos o catálogos) se presentarán con su traducción al castellano, sin necesidad de legalización. El oferente incluirá en su oferta la información que se determina en los Formularios que constan en la Sección VI. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita. 3.8 Cronograma del procedimiento: ETAPA FECHA HORA Invitación Diciembre 18, :00 Audiencia de aclaraciones Diciembre 20, :00 Entrega de Oferta Técnica y Económica Diciembre 23, :00 Apertura de la Oferta Diciembre 23, :00 Adjudicación estimada Diciembre 27, : Requisitos de la Oferta: Formulario No. 1: Carta de Presentación y Compromiso. Formulario No. 2: Datos del oferente. Formulario No. 3: Oferta Económica. Formulario No. 4: Identificación del socio, accionista o partícipe mayoritario de la persona jurídica oferente. Formulario No. 5: Experiencia del Oferente Formulario No. 6: Agregado ecuatoriano de la Oferta Formulario No. 6-A: Cálculo del Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano respecto del costo de producción La carátula de la oferta será la siguiente: 8 de 27

9 PROCEDIMIENTO DE RÉGIMEN ESPECIAL CÓDIGO DEL PROCESO: RE- 023-EPP-OSC-2013 RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO CORPORATIVO DE COGNOS BI SOBRE ÚNICO Señores JEFATURA DE ADQUISICIONES DE OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍA EP PETROECUADOR Alpallana y Av. 6 de Diciembre, Edificio El Rocío, sexto piso Teléfono: Quito PRESENTADA POR: No se tomará en cuenta la oferta entregada en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. La Secretaría de la Jefatura de Adquisiciones de Obras, Servicios y Consultoría recibirá y conferirá el comprobante de recepción de la oferta entregada y se anotará, tanto en el recibo como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 3.9 Anexo de las Condiciones Específicas: Especificaciones técnicas: ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN El proyecto contempla contratar el servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico por dos (2) años, además de 200 horas por concepto de soporte especializado. COMPONENTES RELACIONADOS CON EL PRODUCTO: Nuevas versiones Versiones de mantenimiento Service Packs Hot Sites Documentación SERVICIOS EN LÍNEA Mejores prácticas (White Papers) Base de conocimientos Descargas de productos y Documentación Tech-Talk Web Seminars Notificaciones proactivas (RSS Feed) RESOLUCIÓN DE CASOS Contactos de asistencia Definición de la prioridad Tiempo de respuesta de 1 a 4 horas 9 de 27

10 PROYECTO DE CONTRATO COMPARECIENTES: La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, legalmente representada por ******, debidamente autorizada para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por otra, la Compañía ********, legalmente representada por *****, quienes en adelante se denominaran EP PETROECUADOR y CONTRATISTA, respectivamente, comparecen a la celebración del presente instrumento y se obligan al tenor de las siguientes cláusulas: Cláusula Primera.- ANTECEDENTES De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de EP PETROECUADOR, contempla la ejecución de Renovación y mantenimiento de licencias corporativas de COGNOS BI Con Memorando No TIC-APL-2013 de 02 de diciembre de 2013, el Gerente de Tecnologías de Información y Comunicaciones, solicitó la autorización para la contratación bajo la modalidad de Régimen Especial del servicio de RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO CORPORATIVO DE COGNOS BI El Subgerente de Planeación Financiera y Presupuesto, el 13 de diciembre de 2013, certificó que en el Presupuesto de EP PETROECUADOR para el año 2013, consta un saldo de US$ ,40 y un valor certificado sin IVA de US$ ,04 con cargo a disponibilidad presupuestaria año 2014; US$56.808,92 con cargo a disponibilidad presupuestaria año 2015 y US$ ,23 con cargo disponibilidad presupuestaria año 2016; Se realizó la respectiva invitación el **** de diciembre de 2013, a través del Portal Luego del proceso correspondiente, EP PETROECUADOR, mediante Resolución ** de (día) de (mes), adjudicó la contratación del servicio para la RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO DE COGNOS BI al oferente ***, representada por *****. Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos: 1. Documentos que acrediten la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato. 2. El Pliego de Régimen Especial 3. La oferta presentada por el CONTRATISTA 4. Resolución de adjudicación 5. Certificación Presupuestaria Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 10 de 27

11 a) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal. b) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato. c) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. d) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, de la interpretación de los Contratos Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación: a) Adjudicatario", es el oferente a quien EP PETROECUADOR le adjudica el Contrato. b) Contratista, es el oferente adjudicatario. c) Contratante Entidad Contratante, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato. d) LOSNCP, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. e) RGLOSNCP, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica. f) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una oferta, en atención a la Invitación. g) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida al Pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto. h) SERCOP, Servicio Nacional de Contratación Pública. Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO La CONTRATISTA se obliga con EP PETROECUADOR, a proveer a entera satisfacción el servicio de RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO CORPORATIVO DE COGNOS BI. Se compromete al efecto, a cumplir la prestación establecida en este contrato, con sujeción a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego. Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO El precio total del contrato, que la CONTRATANTE pagará a la CONTRATISTA por el servicio objeto de este contrato es de US$ xxxxxx (xx) dólares de Estados Unidos de América (sin incluir IVA), de conformidad a los precios ofertados en el Formulario No. 3 de la Oferta adjudicada. 11 de 27

12 Los precios acordados en este contrato, constituirán la única compensación a la CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar. Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO El pago del contrato se realizará, con cargo a los fondos provenientes de la Partida Presupuestaria Servicios Contratados para Mantenimiento De los pagos que deba hacer, EP PETROECUADOR retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato Todos los pagos que se hagan a la CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de EP PETROECUADOR, previa la aprobación del Administrador del Contrato Los pagos se realizarán mediante porcentajes de avance de los servicios prestados. - Los ítems correspondiente al soporte y mantenimiento, y soporte especializado del Formulario No. 3 (A, B), se pagarán trimestralmente, mediante la presentación de planillas elaboradas por el Contratista, verificadas y aprobadas por el administrador del contrato, por los trabajos efectivamente realizados, que consta en el Formulario No. 3 de la propuesta negociada y aceptada por EP PETROECUADOR y de acuerdo con el cronograma de ejecución. Cláusula Séptima.- PLAZO El plazo para la prestación del servicio es de dos (2) años a partir de la fecha de la suscripción del contrato. Cláusula Octava.- MULTAS En cada caso de incumplimiento, tanto de las especificaciones generales o específicas detalladas en los Pliegos, así como de los demás documentos contractuales, durante la ejecución del presente Contrato, EP PETROECUADOR impondrá a la CONTRATISTA una multa del 1 por mil (1 x 1000) del monto total del Contrato, sin IVA, por cada día de retraso en la prestación de los servicios de soporte, mantenimiento y soporte especializado. Este valor será descontado de las cantidades pendientes de pago a favor del CONTRATISTA o será cancelada mediante cheque certificado a nombre de EP PETROECUADOR En caso de que el monto total de las multas supere el 5% del monto total del Contrato sin IVA, EP PETROECUADOR podrá dar por terminado unilateralmente el mismo, conforme a lo estipulado en el artículo 94, numeral 3 de la LOSNCP Estas multas no serán aplicables, si el retardo o incumplimiento son consecuencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito descrito en los términos del artículo 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente solicitado y justificado por el CONTRATISTA dentro de las 48 horas de sucedido el evento que lo motiva, y aceptado por el Administrador del Contrato El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR para exigir el cumplimiento del Contrato o para resolver la terminación unilateral, según corresponda, y en 12 de 27

13 cualquiera de los casos, requerir además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la Ley. Las multas serán impuestas por el Administrador del Contrato Las multas impuestas podrán ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos o en sede judicial, conforme lo establece el tercer inciso del artículo 71 de la LOSNCP. Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS Las Partes expresamente renuncian al reajuste de precios en concordancia al artículo 131 del Reglamento General de la LOSNCP, por lo que no tendrán nada que reclamar en el presente o en el futuro por este concepto. Cláusula Décima.- PROHIBICIÓN DE CEDER Y SUBCONTRATAR EL CONTRATO La CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el INCOP La CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. Cláusula Décimo Primera.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, la CONTRATISTA está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable Cumplir las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista Instalar y configurar las licencias a renovarse en el o los servidores designados por EP PETROECUADOR Instalar o reinstalar las licencias a usar, para cumplir con el servicio a contratar, sin costo para la EP PETROECUADOR, siempre y cuando se dañaren por causas no imputables a la CONTRATANTE, durante el período que dure la garantía de las mismas Garantizar el rendimiento adecuado para la solución de inteligencia de negocios a implantarse en los servidores tanto de desarrollo como de producción de EP PETROECUADOR Brindar soporte técnico y mantenimiento de las licencias a través de consultas telefónicas, correo electrónico, accesos remotos y/o de manera presencial a EP PETROECUADOR, en toda ocasión que sea requerido y en el tiempo de respuesta establecido, a partir de la suscripción del contrato, con el fin de atender y solucionar, sin costo alguno, los problemas reportados de acuerdo al nivel de criticidad, según el siguiente detalle: 13 de 27

14 NIVEL TIEMPO RESPUESTA TIEMPO SOLUCIÓN Bajo 4 horas 8 horas Medio 2 horas 4 horas Alto 31 minutos 2 horas Cláusula Décimo Segunda.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE Entregar las especificaciones establecidas La CONTRATANTE coadyuvará para la ejecución correcta del contrato. Así mismo, cancelará al Contratista el valor determinado en la oferta presentada Designar al Administrador del Contrato. Cláusula Décimo Tercera.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86 y 87 de la LOSNCP, y en el artículo 144 de su Reglamento General. Cláusula Décimo Cuarta.- RECEPCIÓN DEFINITIVA La recepción del servicio objeto del presente contrato, se realizará a entera satisfacción de EP PETROECUADOR y será necesaria la suscripción del Acta de Recepción Definitiva entre el Administrador, los integrantes de la Comisión designada por EP PETROECUADOR y el representante de la CONTRATISTA, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento mencionado, y formará parte del Acta. Cláusula Décimo Quinta.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO EP PETROECUADOR designará al Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los Pliegos que forman parte del presente contrato La CONTRATISTA deberá canalizar y coordinar con el Administrador del Contrato, todas y cada una de las obligaciones contractuales aquí convenidas El Administrador del Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución y la imposición de las multas pertinentes El Administrador será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y compromisos contractuales por parte de la CONTRATISTA Respecto de su gestión, reportará a la máxima autoridad de EP PETROECUADOR o su delegado, sobre todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza, que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. Cláusula Décimo Sexta.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en el Contrato. 14 de 27

15 Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales: a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación; b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA; c) El caso de que la CONTRATANTE encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de EP PETROECUADOR o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. d) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del CONTRATISTA Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. Cláusula Décimo Séptima.- CONTROVERSIAS En caso de suscitarse divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, las Partes tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema, en el plazo de treinta (30) días Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar la mediación para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado De no mediar acuerdo alguno, las partes en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 105 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, aplicarán el procedimiento prescrito en la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa; en este caso, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la ciudad de Quito. 15 de 27

16 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato. Cláusula Décimo Octava: PRÓRROGAS DE PLAZO EP PETROECUADOR prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos: a) Cuando la CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de EP PETROECUADOR o su delegado, previo informe del Administrador del Contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, la CONTRATISTA está obligada a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato para reanudarlo. b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por EP PETROECUADOR u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA. c) Si EP PETROECUADOR no hubiera solucionado los problemas administrativos contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo Cláusula Décimo Novena.- CONFIDENCIALIDAD El CONTRATISTA conviene en que toda la información que llegue a su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente contrato será considerada confidencial o no divulgable, así como también cualquier análisis, estudio o informe derivado de dicha información. Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal información. El incumplimiento de esta obligación será causal para que la CONTRATANTE de por terminado unilateralmente este contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y perjuicios Cláusula Vigésima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS EP PETROECUADOR efectuará a la CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente EP PETROECUADOR retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social. 16 de 27

17 Cláusula Vigésimo Primera.- DOMICILIO Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito DM Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: EP PETROECUADOR Jefatura de Adquisiciones de Obras, Servicios y Consultoría Alpallana y Av. 6 de Diciembre, Edificio El Rocio, sexto piso Teléfono: Quito-Ecuador LA CONTRATISTA ************ Cláusula Vigésimo Segunda.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Las Partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro del presente contrato, se someten a sus estipulaciones. CONTRATANTE CONTRATISTA 17 de 27

18 Formulario No. 1 NOMBRE DEL OFERENTE: (Lugar y Fecha) CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO Ingeniera Liliana Páez R. JEFE DE ADQUISICIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍA, ENC EP PETROECUADOR Presente De mi consideración: El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR, dentro del proceso de Régimen Especial, para la prestación del servicio de RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO CORPORATIVO COGNOS BI, luego de examinar el Pliego, al presentar esta Oferta como [representante legal de, si es persona jurídica], (procurador común de, si se trata de asociación) declara que: 1. Prestará el servicio, de conformidad con las características detalladas en el Pliego, especificaciones técnicas e instrucciones; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta. 2. La única persona o personas interesadas en esta propuesta como principal o principales, está o están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen tiene interés alguno en esta propuesta. Declara, también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta invitación y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. 3. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio. 4. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes. 5. Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales que anteceden, a que EP PETROECUADOR le descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del Contrato, según sea el caso. 6. Conoce las condiciones del servicio y ha estudiado las especificaciones generales, específicas y demás Pliegos, como consta por escrito en el texto de esta carta y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento de características y especificaciones para la prestación del servicio de RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO CORPORATIVO COGNOS BI. 7. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta son fijas y no podrán variar por ningún concepto. 18 de 27

19 8. Conoce y acepta que EP PETROECUADOR se reserva el derecho de adjudicar el Contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado si conviniere a los intereses nacionales e institucionales. En ningún caso, los participantes tendrán derecho a reparación o indemnización alguna en caso de declaratoria de procedimiento desierto o de cancelación de procedimiento. 9. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en la LOSNCP, su Reglamento General, las Resoluciones del SERCOP y el Pliego respectivo, en caso de ser adjudicatario. 10. Se responsabiliza de la veracidad, exactitud de la información y de las declaraciones incluidas en los documentos de la Oferta, formularios y otros anexos, considerando que esta contratación se enmarca en el principio de la buena fe; sin perjuicio de lo cual autoriza a EP PETROECUADOR, a obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del Oferente. 11. Bajo juramento se compromete expresamente a no ofrecer ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de EP PETROECUADOR, y acepta que en caso de violar este compromiso, EP PETROECUADOR dé por terminado en forma inmediata el Contrato observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 12. Bajo juramento, no estar incurso en las inhabilidades generales y especiales e incapacidades para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General. 13. En caso de que se le adjudique el contrato, se obliga a: a. Firmar el Contrato dentro del término establecido en el Pliego. b. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo Contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP. c. Proveer el servicio de conformidad con el Pliego y documentos del Contrato. Atentamente, FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 19 de 27

20 Formulario No. 2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal o procurador común, de ser el caso). DIRECCIÓN. Ciudad: Calle: Teléfono(s): Correo electrónico: CEDULA DE CIUDADANÍA (PASAPORTE) R.U.C: LUGAR Y FECHA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 20 de 27

21 Formulario No. 3 NOMBRE DEL OFERENTE: OFERTA ECONÓMICA RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO CORPORATIVO COGNOS BI ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD/MES VALOR UNITARIO A. LICENCIAS A.1. Cognos Data Manager Engine (100 PVU) 1/24 A.2. Cognos Data Manager Developer 1/24 A.3. Cognos BI Administrator 3/24 A.4. Cognos BI Professional Author 1/24 A.5. Cognos BI Advanced Business Author 26/24 A.6. Cognos BI Business Analyst 26/24 A.7. Cognos BI Business Manager 14/24 A.8. Cognos BI Business Author 5/24 A.9. Cognos BI Analysis Studio 17/24 A.10. Cognos BI Consumer 68/24 A.11. Cognos PowerPlay Client 1/24 B SOPORTE ESPECIALIZADO B.1. Horas de Soporte Especializado 200/24 TOTAL VALOR TOTAL SON: (FECHA Y LUGAR) FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE O PROCURADOR COMUN 21 de 27

22 Formulario No IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE (en el caso de que ésta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o extranjeras) NOMBRE DEL OFERENTE: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CÓDIGO DEL PROCESO: (Fecha) Señores JEFATURA DE ADQUISICIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍA EP PETROECUADOR Presente De mi consideración: El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 1.- Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación. 2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a EP PETROECUADOR, al SERCOP, o a los Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, EP PETROECUADOR: 1. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP-; 2. Descalifique a mi representada como oferente; o, 3. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 4.- Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, EP PETROECUADOR descalifique a mi representada inmediatamente. 5.- Me comprometo a notificar a EP PETROECUADOR la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que EP PETROECUADOR declare unilateralmente terminado el Contrato respectivo. Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP. 22 de 27

23 TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima Compañía de Responsabilidad Limitada Compañía Mixta Compañía en Nombre Colectivo Compañía en Comandita Simple Sociedad Civil Corporación Fundación Asociación o consorcio Otra NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURIDICA DOMICILIO FISCAL NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato: NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTÍCIPE(S) NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURIDICA DOMICILIO FISCAL (FECHA) FIRMA Y NOMBRE (Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 23 de 27

24 4.2. DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES NACIONALES O EXTRANJERAS NOMBRE DEL OFERENTE: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CÓDIGO DEL PROCESO: (Fecha) Señores JEFATURA DE ADQUISICIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍA EP PETROECUADOR Presente De mi consideración: El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que mi representada (SI/NO) está registrada en la (BOLSA DE VALORES NACIONAL O EXTRANJERA), desde (FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y en tal virtud sus acciones (SI/NO) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores: 1. Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta declaración, y autorizo a EP PETROECUADOR, al SERCOP, o a cualquier órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para comprobar tal información. 2. Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, EP PETROECUADOR: 1. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 2. Descalifique a mi representada como oferente; o, 3. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual. 4. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. Atentamente, FIRMA Y NOMBRE (Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 24 de 27

25 FORMULARIO No. 5 EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE LA OFERENTE Hoja... de... NOMBRE AÑOS DE EXPERIENCIA PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN EN EL QUE HA PARTICIPADO EMPRESA EN LA QUE SE REALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN ROL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO Nota: Adjuntar 3 certificaciones de las empresas en las que haya brindado un servicio similar al objeto de esta contratación. 25 de 27

26 FORMULARIO No. 6 VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA Item CPC Descripción Cant. Unidad Costo Unitario Costo Total Peso relativo A B C D E (A-E) 1 C1 CU1 CT1 PR1 VAE1 PR1xVAE1 2 C2 CU2 CT2 PR2 VAE2 PR2xVAE n Cn CUn CTn PRn VAEn PRnxVAEn VAEO TOTAL (CTi) =100% (PRixVAEi) 26 de 27

27 FORMULARIO 6-A CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO RESPECTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN (Se presentará un formulario por cada uno de los tipos del bien o servicio que son parte de la oferta) Hoja...de... Descripción CPC Descripción Cantidad Unidad Costo Total (CT) A B C D E ELEMENTOS DE COSTO DEL SERVICIO Código CPC del producto Descripción del Servicio Cantidad solicitada por la entidad Unidad de medida del Servicio Costo Total de Producción del servicio Valor de materia prima, materiales e insumos de origen ecuatoriano de aplicación directa al servicio. Valor de mano de obra utilizada en el país para la fabricación del bien o prestación del servicio. Valor de la tecnología de origen nacional aplicada en la elaboración del bien o prestación del servicio: Gastos de investigación, desarrollo y Propiedad Intelectual. (El valor proporcional utilizado para este cálculo será el resultante de aplicar el valor de amortización anual directamente en el período de fabricación del bien o prestación del servicio desarrollado, objeto de la oferta, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento) Valor de servicios, incluidos los profesionales, prestados por personas naturales y jurídicas nacionales para la fabricación del bien o prestación del servicio. Valor de depreciación de equipos instalados en las plantas industriales en Ecuador empleados para la fabricación del bien, o prestación del servicio, de acuerdo a los siguientes criterios: - Para la fabricación de bienes o prestación de servicios, la depreciación no podrá ser realizada en un tiempo menor de diez (10) años para herramientas, maquinarias, equipos e instalación. - El valor de depreciación será el valor histórico en libros. En caso que no exista valor de depreciación, este concepto se lo realizará según avalúo de activos. - El valor proporcional utilizado para este cálculo, será el resultante de aplicar el valor de depreciación anual obtenido de la maquinaria, equipos o instalaciones en el período realmente utilizado directamente en la fabricación del bien o prestación del servicio objeto de la oferta. TOTAL AGREGADO ECUATORIANO Valor Agregado Ecuatoriano (%) (A/CT) x 100 (B/CT) x 100 (C/CT) x 100 (D/CT) x 100 (E/CT) x 100 Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso) (LUGAR Y FECHA) 27 de 27