PROYECTOS DEL NORTE PROYECTOS EN ETAPA DE INVERSIÓN

Transcripción

1 PROYECTOS DEL NORTE PROYECTOS EN ETAPA DE INVERSIÓN Proyecto Estado 1 Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Santa Rosa y Ancón OBRA - Obra en ejecución / Recepciones parciales A la fecha el contratista se encuentra culminando los trabajos correspondientes a la 3ra recepción de obra parcial. Otros: Con Carta N EGP-N del se ha solicitado al contratista los certificados de tubería de hierro dúctil utilizados en obra, este requerimiento ha sido reiterado con Carta N EGP-N del , a la fecha no hay respuesta. 2 3 Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Las Lomas de Carabayllo y Anexos. Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema San Pedro de Carabayllo. OBRA - Obra en ejecución - Mediante carta N EGP-N se aprueba el nuevo cronograma contractual incluyendo las prestaciones adicionales de Obra N01, 02 y 03. Además el atraso de la obra se debe a que el Contratista, ha iniciado tardíamente los trabajos de instalación de tubería de hierro dúctil para las Líneas Principales de Agua Potable (Obras Generales). OBRA - Obra en Ejecución Y El contratista continúa realizando labores de instalación de tubería de agua potable y alcantarillado y construcción de buzones, tanto en redes secundarias como en obras generales como secundarias. 4 5 Ampliación de redes secundarias de agua potable y alcantarillado de nuevas habilitaciones de los Sectores Punchauca y 4ta. Zona Progreso Distrito de Carabayllo Rehabilitación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de alcantarillado de la Urb. Miguel Grau ( Ex Piñonate) San Martín de Porres OBRA - Actualmente el Contratista se encuentra ejecutando las actividades referidas a la construcción de cuerpo del reservorio RAP-01 de 100 m3 y la cisterna, asimismo continua con la instalación de las redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. OBRA - En Ejecución, Actualmente el Contratista continúa realizando las actividades de instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de alcantarillado.

2 6 Cambio y reubicación del Colector Aeropuerto - Callao OBRA - En Ejecución El se realizo una reunión con el Gerente General de la GGTU Lic. Martin Gonzales Huapaya en la que se expuse la necesidad urgente de ejecutar la obra, por lo que dicho representante sugirió que la Entidad presente alternativas de desvío vehicular a fin de que puedan evaluarla sus técnicos. 39/04/2013 se reunieron en la oficina de la Gerencia de Proyectos y Obras, el Gerente de Proyectos y Obras, el Contratista Consorcio Villa, el Inspector de Obra y el Asesor Técnico del Equipo Gestión Proyectos Norte, en la cual el Contratista se comprometió en aumentar 1 retroexcavadora y 1 excavadora, a fin de incrementar el personal a 2 cuadrillas para 2 frentes de trabajo trabajadores como mínimo 15 personas y ampliar el horario de trabajo de 6:00 am a 07:00 pm. 7 Rehabilitación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de alcantarillado en la Urb. A.P.V. Naranjal en Independencia EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO -Mediante Convenio N VIVIENDA/VMCS/PNSU, el MVCS otorga el financiamiento para la ejecución de la obra; en tal sentido se viene actualizando el Expediente Técnico, para su posterior convocatoria. Mediante Memorando N EGP-N del se solicita al EOMRCo remita el plano actualizado de las redes y conexiones domiciliarias rehabilitadas por su Equipo con posteridad a octubre del 2012, a fin de actualizar el Expediente Técnico del proyecto y elaborar el expediente de contratación para la ejecución de la obra. El distrito de San Martín de Porres afirma que dicha urbanización pertene a su jurisdicción, la EAL tiene que revisar el pedido para que no hay problemas con el expediente técnico y posterior con la ejeción de la obra.

3 8 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Macro Proyecto Pachacútec del Distrito de Ventanilla. EXPEDIENTE TÉCNICO - Inicio del estudio del Expediente Tecnico.declarado viable por la OPI FONAFE, el con Informe Técnico N /OPI- FONAFE, cuyo monto de inversión a precios del asciende a S/ (incluyendo IGV), cuya ejecución se ha previsto en tres etapas. 9 Rehabilitación y Mejoramiento de un Surtidor para el abastecimiento de Agua Potable de la Asociación de Porcicultores del Parque Porcino Callao EXPEDIENTE TÉCNICO - Expediente Técnico Aprobado / Mediante Carta N GRC/GRI del , el Gobierno Regional del Callao, comunica que la infraestructura del Surtidor Parque Porcino existente, ubicado en el Km de la Av. Néstor Gambetta - Colindante con la vía AUXILIAR IZQUIERDA, no afectan los trabajos que se vienen ejecutando para el Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, igualmente se debe anotar que la AUXILIAR IZQUIERDA, en ese zona se encuentra ya construida. Se solicitará a los registros públicos SUNARD, la búsqueda catastral, a efectos de saber los propietarios del terreno donde se ubica el surtidor existente, que se requiere rehabilitar. 10 Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado para nuevas habilitaciones en el Esquema Santa Rosa y Ancón - distrito de Santa Rosa y Ancón EXPEDIENTE TÉCNICO - Expediente Técnico Culminado en proceso de evaluación (Verificación/Revaluación de Viabilidad) Mediante Oficio N /OPI-FONAFE del esta Entidad solicita a la DGPI del MEF de acuerdo a lo establecido en el Anexo SNIP 18, realice el registro referido a las modificaciones ejecutadas en el proyecto. En reunión sostenida el entre los funcionarios de la DGPI y personal del EPI se tomó conocimiento que, en opinión de la DGPI, el proyecto de las nuevas habilitaciones de ancón corresponde a un proyecto nuevo y por lo tanto se debería iniciar el mismo desde el perfil. Se está a la espera de la respuesta oficial de la DGPI para replantear el proyecto desde la etapa de perfil.

4 11 12 Instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en el A.H. Alfonso Ugarte Ampliación. Distrito de Ventanilla Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el A.H. Asociación de Pobladores de Ventanilla Alta Sector Segunda Zona A, Mz. E2a y Mz. E2b Distrito Ventanilla EXPEDIENTE TÉCNICO - Mediante Convenio N VIVIENDA/VMCS/PNSU, el MVCS otorga el financiamiento para la ejecución de la obra; en tal sentido se elabora el Expediente de Contratación para su convocatoria. Con Memorando N EP con fecha , el Equipo de Presupuesto comunico la disponibilidad presupuestal. EXPEDIENTE TÉCNICO - Expediente Técnico concluido. 13 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Cerro Las Ánimas y Anexos del Distrito de Puente Piedra EXPEDIENTE TÉCNICO - Con Carta N CONSORCIO E Y Z de fecha , el Consultor presento los planos del proyecto final, para su revisión. Con Carta N EGP-N del , se comunico al Consultor las observaciones del expediente técnico informe final del proyecto. Con Carta N EGP-N del , se comunico al Consultor las observaciones del expediente técnico informe final del proyecto. Se ha remitido Carta Proyecto a la Gerencia General, para el pedido de Sección de Uso del terreno para el Reservorio proyectado RAP-01, a Bienes Nacionales. 14 MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE EX TRABAJADORES DEL MTC - DISTRITO DE SANTA ROSA EXPEDIENTE TÉCNICO - Mediante Convenio N VIVIENDA/VMCS/PNSU, el MVCS otorga el financiamiento para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto; en tal sentido se elabora el Expediente de Contratación para su convocatoria.

5 15 INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PIEDRA LIZA - DISTRITO DEL RÍMAC ELABORACIÓN DEL PERFIL - CULMINADO Se ha culminado con el desarrollo del Perfil, el cual está en condiciones de declararse viable (de acuerdo a lo comunicado por el Equipo Pre Inversión) una vez que se adjunte el saneamiento físico legal, el cual es competencia de la habilitación y la Municipalidad del Rímac. Con Carta N EGPN del se reitera a la Municipalidad del Rímac definan el Saneamiento Físico de la habilitación, para lo cual deberá coordinar con la Ing. Liz Morales. Hasta la fecha no se ha obtenido respuesta alguna al respecto. 16 REMODELACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO OPERATIVO PUERTO NUEVO: CALLAO EXPEDIENTE TÉCNICO - APROBADO Memorando N EGP-N del , se remite al EPI el Informe de variaciones, proyecto de ficha formato SNIP 16 para su trámite correspondiente. Con Carta N GG del , se remite a la OPI FONAFE el informe de variaciones y otros documentos de viabilidad y se solicita el registro de variaciones en Fase de Inversión. 17 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PROYECTADO RP-1 DE M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES EXPEDIENTE TÉCNICO - Se viene gestionando los documentos necesarios para el expediente de contratación que permita convocar el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico. PROYECTOS EN ETAPA DE PRE - INVERSIÓN Proyecto Estado 18 Mejoramiento del sistema de agua potable del Sector 80, A.H. Fortin Caycho y A.H. Moradores del pasaje Venus. Distrito de Los Olivos PERFIL VIABLE - Mediante Mediante Convenio N VIVIENDA/VMCS/PNSU, el MVCS otorga el financiamiento para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto; en tal sentido se elabora el Expediente de Contratación para su convocatoria.

6 19 Rehabilitación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado de la Urb. San José y otros Distrito de Ancón PERFIL CULMINADO - Se viene preparando el Expediente de Contratación para la elaboración del Expediente Técnico. Mediante Carta N GG del se ha solicitado a la DGPI del MEF el cambio del nombre del proyecto en la ficha SNIP, en el que dice: Rehabilitación de redes secundarias de agua potable; debe decir: Rehabilitación de redes secundarias de agua potable y alcantarillado. Mediante Informe N EGPN del se ha remitido al Equipo Licitaciones y Contratos el expediente de contratación para convocar a concurso el servicio de consultoría de obras para la elaboración del estudio definitivo y Expediente Técnico. 20 Elaboración del estudio de Pre Inversión del perfil del proyecto Ampliación y Mejoramiento De Los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el A.H Incahuasi - Pampa De Comas PERFIL - Mediante Carta N GM/MDC del , la Municipalidad Distrital de Comas, remite el acta de la Cesión de uso de área ocupada por el reservorio R-2/CR-40. A la fecha para declarar viable el perfil del proyecto, se requiere que Bienes Nacionales nos otorgue la Cesión de Uso de los terrenos donde se proyecta construir los reservorios. 21 Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 273, 277, 278, 279, 280, 394 y Distrito de ventanilla PERFIL - Perfil culminado, Con Carta N 001- MJTR/CONSORCIO CENTRO-2012 DEL , el Consultor remite documentación complementaria a la Dirección Nacional de Saneamiento para la obtención de la Ficha de Clasificación Ambiental. A afectos de avanzar con la revisión del perfil, se ha coordinado con el Equipo Pre Inversión (EPI) para que dicho Equipo revise el mismo, dejando pendiente lo referido a la EIA. Por tal razón, mediante Carta N EGPN del , se ha ordenado al Consultor que dentro 15 días de recibida dicha carta, presente el perfil del proyecto y la Ficha SNIP correspondiente para el ingreso al banco de proyectos, pues uno de los requerimientos de la DNS es que el proyecto esté inscrito en el banco de proyectos.

7 Ampliación de Redes Secundarias y conexiones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado para Nuevas Habilitaciones del Cercado Puente Piedra Distrito de Puente Piedra. Ampliación de Redes Secundarias y conexiones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado para Nuevas Habilitaciones del Esquema La Grama Distrito de Puente Piedra. Ampliación de Redes Secundarias y conexiones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado para Nuevas Habilitaciones del Esquema Los Sureños Distrito de Puente Piedra PERFIL - Estudio culminado, en proceso de subsanación de observaciones - Mediante Memorando N EPI del el Equipo Pre Inversión comunica que se ha verificado que la mayoría de las observaciones fueron absueltas, excepto lo correspondiente a presentar la documentación de la servidumbre de paso del área de terreno del Lote 22 de la Mz. A de la Asoc. Viv. Los Crisantemos por donde proyectan instalar un tramo del colector; por consiguiente, se devuelve el perfil a fin de que se adjunte la documentación faltante, la cual es necesaria para la declaratoria de viabilidad. PERFIL - Estudio culminado, en proceso de evaluación. - Mediante Memorando N EGPN-LMB del se solicita información de habilitaciones del Distrito de Puente Piedra, que cuenten con Factibilidad, Aprobación de Proyecto, Ejecución de Obra y/o Obras recepcionadas. PERFIL - Estudio culminado, en proceso de subsanación de observaciones/ Mediante Memorando N EGPN-LMB del se solicita información de habilitaciones del Distrito de Puente Piedra, que cuenten con Factibilidad, Aprobación de Proyecto, Ejecución de Obra y/o Obras recepcionadas. 25 Instalación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado para el Asentamiento Humano Asociación de Vivienda Virgen de la Asunción Piedra Liza Distrito del Rímac PERFIL - Con Carta N EGPN del se reitera a la Municipalidad del Rímac definan el Saneamiento Físico de la habilitación, para lo cual deberá coordinar con la Ing. Liz Morales. Hasta la fecha no se ha obtenido respuesta alguna al respecto.

8 26 Ampliación y Mejoramiento del Colector Puente Piedra y Tratamiento de Aguas Servidas del Área de Drenaje de la PTAR Puente Piedra PERFIL REFORZADO - Culminado, en proceso de subsanación de observaciones Con carta N 101 HC&A.2013 del el consultor comunica que atenderá la solicitud de subsanar las observaciones efectuadas por OPI FONAFE, previa implementación de lo dispuesto por el Laudo Arbitral. A la fecha se viene elaborando el informe con la cuantificación de plazos otorgados al consultor con los respectivos gastos generales a fin de poder implementar la addenda al contrato en la que se plasme lo dispuesto por el Laudo Arbitral. 27 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema San Juan de Amancaes y Anexos Distrito del Rimac PERFIL REFORZADO VIABLE - Mediante Convenio N VIVIENDA/VMCS/PNSU, el MVCS otorga el financiamiento para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto; en tal sentido se elabora el Expediente de Contratación para su convocatoria. 28 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Jerusalén y Anexos Distrito de Puente Piedra PERFIL REFORZADO - Con fecha el Consultor ha remitido la información solicitada en la Carta N EGPN, a efecto de hacer remisión el Estudio a la OPI FONAFE, para los trámites correspondientes para la obtención de su viabilidad. Mediante Memorando N EGP-N del , se remite al EPI el estudio de preinversión, con la finalidad que dicho Equipo remita el Perfil a la OPI FONAFE para su revisión y obtención de su viabilidad. Mediante Carta N GG del se remite a OPI FONAFE el estudio de pre inversión del proyecto con la subsanación de las observaciones, para su evaluación, aprobación y otorgamiento de viabilidad. 29 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el Esquema Collique y Anexos - distrito de Comas y Carabayllo PERFIL REFORZADO - El Consultor ha subsanado las observaciones efectuadas al Estudio las que han sido remitidas a través de la Carta N /CON a la Dirección Nacional de Saneamiento para su evaluación y aprobación.

9 30 Esquema Piedras Gordas-Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores y 393 PERFIL REFORZADO - Mediante Carta Nº EGP-N, recepcionado el por el Consultor, se ha solicitado la ficha de registro (Formato SNIP Nº 003) en formato Word con los datos del informe final, para el registro correspondiente y obtención del código SNIP. Se viene coordinando con el Consultor la revisión del diseño y presupuesto del perfil de proyecto. 31 Ampliación Y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Independencia Unificada Y Ermitaño Distrito de Independencia. ELABORACIÓN DE TDR PARA ESTUDIO DE EXPEDIENTE TECNICO - Con Memorando N EGPN del se ha solicitado al EGSP los Términos de Referencia de intervención social y el presupuesto correspondiente. Paralelamente, se está adecuando los Términos de Referencia a los aportes que recientemente ha remitido del ETIC. Una vez culminado, se enviará el mismo al especialista de costos y presupuestos para el cálculo del valor referencial. 32 Esquema Víctor Raúl Haya de la Torre Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores Perfil Reforzado - Estudio culminado en proceso de evaluación.- Mediante Memorando Nº EGP-N, de fecha , se solicitó a PROMESAL evaluar el requerimiento del Consultor Consorcio CRV, quien solicita se defina las obras a implementar en el Proyecto Lima Norte 2.Mediante Carta Nº EGP- N, de fecha , se devuelve al Consultor Consorcio CRV un (01) ejemplar del perfil para su reformulación, el cual está pendiente de entrega a SEDAPAL Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De Los Sectores 359 Y 360 Torre Blanca - Distrito De Carabayllo Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Sector 206 Cerro La Milla. Distrito de San Martín de Porres POR INICIAR ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE PERFIL TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PERFIL - Se ha solicitado al MVCS el financiamiento para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto, a fin de gestionar su convocatoria.

10 35 Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Integral Villas de Ancón Distrito de Ancón TÉRMINO DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE PERFIL REFORZADO - Se viene efectuando la actualización de los Términos de Referencia para la elaboración del perfil. 36 Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para la Asociación Pro Vivienda PROFAM Perú Distrito de Santa Rosa TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DEL PERFIL REFORZADO - Mediante Carta N EGP-N del , se ha solicitado al Municipio de Santa Rosa un plano con la ubicación de la Asociación Pro Vivienda PROFAM, Las Brisas de Santa Rosa (Playa Hondable) y ADESEP. Mediante carta N EGP-N del se solicita al Gobierno regional del Callao informe sobre la situación físico legal de los terrenos que actualmente se encuentran ocupados, dado que los dirigentes manifiestan que los terrenos pertenecen al Gobierno Regional del Callao, pero que la Municipalidad Distrital de Santa Rosa los ha reconocido como posecionaruios. 37 Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 386, 387 y 388 Distrito Puente Piedra TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE PERFIL - Los Términos de Referencia para la elaboración del perfil se encuentran aprobados sin embargo; se deberán reformular de acuerdo a los requerimientos mínimos establecidos en el Anexo 5B de la nueva Directiva del SNIP (Directiva N EF/68.01) 38 Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 334, 335,336, 337, 343 y 344. Distritos Comas e Independencia AVANCE DE LOS TDR - Estado: Culminado, en proceso de subsanación de observaciones.

11 39 Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado de las Mz K, Mz L, Mz X, Mz Y, Mz Z, Mz M, Mz N del A.H. Costa Azul. Distrito de Ventanilla. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO - Inconcluso, paralizado. - El consultor VIAMEF solicitó conclusión de Pedido debido a que no cuenta con disponibilidad de terreno. El Pedido de Servicio no contempla la gestión de obtención del saneamiento físico legal. - Con Informe N EGP-NJMR de fecha se recomienda aceptar la petición del Consultor. Se requiere actualizar el proyecto, existe vivencia fuera de los límites del área de influencia concebido. - Se ha emitido la Carta N del aceptando la petición del consultor Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para nuevas habilitaciones del Esquema Integral Carabayllo - Sectores Distrito Carabayllo Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado sector distrito de Puente Piedra y Carabayllo Instalación de redes complementarias de agua potable y alcantarillado para habilitaciones remanentes del proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima, Lotes 7 y 10 Distrito de Puente Piedra Ampliación y Mejoramiento de los Colectores Primarios área de influencia Ramal Norte, Primera Etapa: Colector Comas Chillón - PTAR Taboada PRE INVERSIÓN - En proceso de elaboración de Términos de Referencia para estudio de pre inversión a nivel de perfil. PRE INVERSIÓN - En proceso de elaboración de Términos de Referencia para estudio de pre inversión a nivel de perfil. PRE INVERSIÓN - Términos de Referencia culminados y en proceso de subsanación de observaciones y actualización para estudio de pre inversión a nivel de perfil. PRE INVERSIÓN - Con fecha se realizo en las oficinas de la OPI FONAFE una reunión de trabajo sobre la evaluación de los Términos de Referencia para la elaboración del Perfil del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Colectores Primarios área de influencia Ramal Norte, Primera Etapa: Colector Comas Chillón PTAR Taboada, se acordó una próxima reunión de trabajo con la participación del personal de SEDAPAL, DNS y MEF.

12 44 ESQUEMA PIEDRAS GORDAS-AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES Y 393-DISTRITOS DE PUENTE DE PIEDRA Y ANCON ELABORACIÓN DE ESTUDIO - PERFIL REFORZADO Mediante Carta Nº EGP-N, recepcionado el por el Consultor, se ha solicitado la ficha de registro (Formato SNIP Nº 003) en formato Word con los datos del informe final, para el registro correspondiente y obtención del código SNIP. Continúa las coordinaciones con el Consultor referida a la revisión del diseño y presupuesto del perfil de proyecto. 45 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS ELABORACIÓN DE ESTUDIO - PERFIL REFORZADO Mediante Carta Nº EGP-N, recepcionado el por el Consultor, se ha solicitado la ficha de registro (Formato SNIP Nº 003) en formato Word con los datos del informe final, para el registro correspondiente y obtención del código SNIP. Continúa las coordinaciones con el Consultor referida a la revisión del diseño y presupuesto del perfil de proyecto. 46 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA. DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRAS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE PERFIL REFORZADO - APROBADO Mediante Carta N GG del se ha solicitado al MVCS el financiamiento para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto, a fin de gestionar su convocatoria.

13 47 INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA PROFAM PERÚ DISTRITO DE SANTA ROSA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE PERFIL REFORZADO - CULMINADO Mediante carta N EGP-N del se solicita al Gobierno Regional del Callao informe sobre la situación físico legal de los terrenos que actualmente se encuentran ocupados, dado que los dirigentes manifiestan que los terrenos pertenecen al Gobierno Regional del Callao, pero que la Municipalidad Distrital de Santa Rosa los ha reconocido como posesionarios. A la fecha está pendiente la respuesta del Gobierno Regional de Callao, por lo que para continuar con la actualización de los Términos de Referencia, no se cuenta con el saneamiento físico legal de los terrenos ocupados por los beneficiarios del proyecto IMPLEMENTACIÓN BASE OPERATIVA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE EN LAS INSTALACIONES DEL SURTIDOR LABARTHE EN VENTANILLA AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA. ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PERFIL EN PROCESO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. Mediante Memorando N EPI, de fecha , el EPI remite las observaciones encontradas en los términos de referencia. Mediante Carta N EGPN, de fecha , se remite las observaciones a la Consultora externa Arquitecta Marielena Ramírez A., a fin de que subsane las observaciones encontradas en los términos de referencia. PERFIL CULMINADO EN PROCESO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. Mediante Memorando N EGPN-LMB del se solicita información de habilitaciones del Distrito de Puente Piedra, que cuenten con Factibilidad, Aprobación de Proyecto, Ejecución de Obra y/o Obras recepcionadas.

14 50 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES ESQUEMA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE - DISTRITOS: CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTÍN DE PORRES PERFIL REFORZADO - Estudio culminado en proceso de evaluación. Mediante Memorando Nº EGP-N, de fecha , se solicitó a PROMESAL evaluar el requerimiento del Consultor Consorcio CRV, quien solicita se defina las obras a implementar en el Proyecto Lima Norte 2. Mediante Carta Nº EGP-N, de fecha , se devuelve al Consultor Consorcio CRV un (01) ejemplar del perfil para su reformulación, el cual está pendiente de entrega a SEDAPAL AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 334, 335, 336, 337, 343 y 344 DISTRITOS DE COMAS E INDEPENDENCIA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES Y COLLIQUE- DISTRITO DE COMAS PERFIL - Culminado, en proceso de subsanación de observaciones Mediante Carta Notarial N EGP-N del se le requiere al Consultor entregar los Términos de Referencia adecuados a la nueva normativa vigente del SNIP. PERFIL REFORZADO CULMINADO Pendiente aprobación del estudio de impacto ambiental. A afectos de avanzar con la revisión del perfil, se ha coordinado con el Equipo Pre Inversión (EPI) para que dicho Equipo revise el mismo, dejando pendiente lo referido a la FICA. Por tal razón, mediante Carta N EGPN del , se ha ordenado al Consultor que dentro 15 días de recibida dicha carta, presente el perfil del proyecto y la Ficha SNIP correspondiente para el ingreso al banco de proyectos, pues uno de los requerimientos de la DNS es que el proyecto esté inscrito en el banco de proyectos. PROYECTOS EN ETAPA DE INVERSIÓN PROYECTOS EN ETAPA DE PRE INVERSIÓN NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO NOTA: LOS ESQUEMAS DE COLOR TURQUEZA SON LOS ACTUALIZADOS A LA FECHA- 30/06/2013

15 PROYECTOS DEL CENTRO PROYECTOS EN ETAPA DE INVERSIÓN Proyecto Estado 1 2 Ampliación de Fuentes de Agua para el Abastecimiento de Agua Potable al Distrito de La Molina y parte de los Distritos de Santa Anita y Ate Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Pariachi, La Gloria, San Juan, Horacio Zevallos y Anexos OBRA EJECUTADA OBRA - Obra ejecutada 3 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Prolongación Nicolás de Piérola-Santa Clara Sur y Anexos EXPEDIENTE TÉCNICO - Con relación al expediente técnico, ya se encuentra aprobado el Estudio Hidrogeológico, solo está pendiente la revisión del saneamiento físico legal. En paralelo, el Consultor está levantando las observaciones al Informe de Verificación que deberá ser enviado a la DGPI del Ministerio de Economía y Finanzas para su revisión, conformidad y registro. Una vez registrado por DGPI, procederemos con los trámites de convocatoria para ejecución de obra. Mediante Carta de fecha , el Consultor presenta el expediente de saneamiento físico legal concluido el que está siendo revisado por el Dr. Renato Mercado, Consultor encargado de la revisión, manifestando que este se encuentra conforme. 4 Esquema Carapongo Ampliación de los Sistemas de Água Potable y Alcantarillado de los Sectores 136 y 137 del Distrito de Lurigancho ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO - En la Elaboración de Términos de Referencia para el Desarrollo del Estudio Definitivo y Expediente Técnico / Se ha solicitado los Términos de Referencia de intervención Social al EGSP para ser incluido en los Términos de Referencia del Estudio Definitivo y Expediente Técnico a nivel de Ejecución de Obra.

16 5 Esquema Cajamarquilla Nieveria y Cerro Camote Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135 Distrito de Lurigancho y San Antonio de Huarochirí ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE DEL PROYECTO - La Elaboración de los Termino Elaboración de Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, Para el Proceso de Selección. Mediante Documento de la Gerencia General se remite al PROMESAL, - Los Términos de Referencia del Estudio a Desarrollar, en forma Impresa y en Medio Magnético. - El Estudio de Perfil de Proyecto Reforzado Aprobado por la DGPM, en forma Impresa y en Medio Magnético. - Los Planos del Anteproyecto en forma Impresa y en Medio Magnético Para que asuma la responsabilidad del presente Estudio. 6 EXPEDIENTE TÉCNICO - se actualizo los costos y presupuesto del servicio de consultoría de obra, y mediante memorando N EP del el Equipo de Presupuesto otorgó la disponibilidad presupuestal. Mediante informe N del se Instalación De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado Para El Ah. Alta Paloma, Asociación De Propietarios De San Benito Grande De Campoy, Agrupación Familiar Los remite el exp. de contratación al Equipo de Licitaciones y Contratos, para su revisión y convocatoria. Higales De Campoy, Agrupacion De Familias 3 De Mayo, Ah. Villa Los Andes Y Ampliacion Convocatoria con fecha Del Distrito De San Juan De Lurigancho. Del al (formulación de consultas y/o observaciones a las bases). Con fecha se dio la buena pró al CONSORCIO INTEGRADO POR CONSTRUCTORA EL PACIFICO S.R.L. Y JOHNNY RICHARD OLORTEGUI SIFUENTES Rehabilitación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en los A.A.H.H. Cerro El Pino y Cerro San Cosme - distrito de La Victoria frente 1: A.H. Cerro El Pino Instalación Complementaria De Redes Secundarias Y Conexiones Domiciliarias, De Agua Potable Y Alcantarillado Del Esquema Ñaña Y Anexos Distrito De Lurigancho Chosica Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento De Agua Potable En La Urbanización El Cuadro, Distrito De Chaclacayo EXPEDIENTE TÉCNICO - Elaboración Expediente Técnico EXPEDIENTE TÉCNICO - Expediente Técnico EXPEDIENTE TÉCNICO - Elaboración de Términos de Referencia

17 10 11 Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En La Urb. San Felipe - Distrito De Magdalena Del Mar Y San Isidro. Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Cieneguilla EXPEDIENTE TÉCNICO - Expediente Técnico Aprobado en Verificación SNIP 17 y SNIP 15 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO Mediante Carta N EGP-C, de fecha el , se ha devuelto los Expedientes del estudio de Saneamiento Físico Legal por mantener las observaciones. Actualmente se está atendiendo la solicitud que la firma Cesel S.A. quien a través de la Cámara de Comercio de Lima, mediante el Proceso Arbitral N , está solicitando se le conceda las diez (10) Ampliaciones de Plazo N 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 1, con sus gastos generales y utilidad. Se ha dado todo el apoyo a través del Dr. Renato Mercado para el levantamiento de observaciones del Saneamiento físico legal y su conformidad. Se ha devuelto el informe de verificación del perfil versus el estudio definitivo a la firma CESEL para levantamiento de las observaciones a fin de que sea remitido a OPI- FONAFE para su verificación y conformidad. 12 Esquema Cajamarquilla Nieveria y Cerro Camote Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135 Distrito de Lurigancho y San Antonio de Huarochirí EN ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE DEL PROYECTO - La Elaboración de los Termino Elaboración de Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, para el Proceso de Selección

18 13 Esquema del Anexo 22 Pampa Jicamarca de Canto Grande Sectorización y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Distrito San Antonio de Huarichirí ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO - Ya se elaboraron los Terminos de Referencia para el desarrollo del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de Proyecto A la fecha, se vienen realizando la actualización de los Términos de Referencia y el Costo Referencial para poder: 1.-Solicitar la disponibilidad presupuestal. 2.-Remitir al Equipo de Licitaciones y Contratos los Términos de Referencia para realizar la convocatoria de su contratación.. Se ha solicitado los Términos de Referencia de intervención Social al EGSP para ser incluido en los Términos de Referencia del Estudio Definitivo y Expediente Técnico a nivel de Ejecución de Obra.. Se esta verificando la disponibilidad del terreno para la Ptar. Esquema Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle Amauta 3 Distrito de Ate Vitarte EXPEDIENTE TÉCNICO - A la fecha se ha devuelto con carta N EGP-C el informe de consistencia para que levanten las observaciones, una vez conforme el formato 15, se enviara OPI FONAFE para su revisión y registro en la fase de inversión, luego continuará con el formato 16. Respecto a los documentación del Saneamiento Físico Legal, se encuentra en revisión por el Equipo Asuntos Legales para los terrenos en uso privados y otros se encuentra en revisión por la superintendencia de bienes nacionales para su disponibilidad del terreno por tratarse del estado. A la fecha se encuentra en levantamiento de observaciones el informe de consistencia a cargo del consultor, devuelto con carta N EGP-C de fecha

19 15 Ampliación Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado Para Las Habilitaciones Rezagadas En Valle Amauta 4 Distrito De Ate Vitarte EXPEDIENTE TÉCNICO - Mediante Hoja de Coordinación N EGP-C-LMH de fecha se remitió las observaciones a al Ing. Gladys Vega para que levante las observaciones. Se está levantando las observaciones del informe de viabilidad. Mediante memorando N EGP-C de fecha se remitió al EPI el informe de verificación de viabilidad para su revisión. Se está elaborando los TdR para el inicio de la convocatoria para la elaboración del Perfil y complementar el Estudio Definitivo Instalación De Redes Secundarias Y Conexiones Domiciliarias De Agua Potable Y Alcantarillado En El Ah. Chabuca Granda Del Cercado De Lima Instalación de un Surtidor para el Abastecimiento de Agua Potable para el Centro Poblado Anexo 22 Pampa Canto Grande Distrito de San Antonio, Provincia de Huarochirí Ampliación de las redes secundarias y conexiones domiciliarias de Alcantarillado del lote 8A de las Partes Altas de Huaycán PROYECTOS EN ETAPA DE PRE - INVERSIÓN Proyecto Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Pueblos de la Margen Derecha e Izquierda del Primer Sector de Cieneguilla Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en los Distritos de Ate y Santa Anita EXPEDIENTE TÉCNICO - Elaboración de Términos de Referencia. ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO - En la Etapa de la Elaboración de Términos de Referencia para el Desarrollo del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, para convocar el Proceso de Selección Elaboración del proyecto y expediente técnico Estado FACTIBILIDAD - Elaboración de Estudio ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA - Para Elaborar el Estudio de Factibilidad del Proyecto. Mediante Memorandos N 633/ EGP-C del 02 y , se ha solicitado al Equipo Gestión Social de Proyectos, los Términos de Referencia de Intervención Social actualizados así mismo se viene elaborando los Términos de Referencia, como los requerimientos económicos que permitan convocar el estudio de factibilidad. Los Términos de Referencia del Estudio a nivel de Factibilidad se han remitido al Equipo Pre Inversión para su evaluación y posterior remisión a OPI FONAFE, para su aprobación.

20 21 22 Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la Urb. Chacarilla de Otero Distrito de San Juan de Lurigancho. Ampliación Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado Para El Esquema Los Chancas La Encalada Distrito - Santa Anita PERFIL - Estudio culminado en levantamiento de observaciones PERFIL - Estudio culminado en Levantamiento de Observaciones Con memorándum N PROMESAL a solicitud del memorándum N EGP-C, nos informan que existe el espacio requerido para la ubicación del reservorio elevado REP-1 de 3,000 m3. de capacidad en el interior del terreno disponible para la construcción de la PTAR la Atarjea. Con carta N /EGP-C del , se le comunica al consultor oficialmente que existe un espacio disponible para la ubicación del reservorio elevado; por lo tanto su ubicación será definitiva al encontrarse el presente estudio en etapa de perfil Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Las Localidades : A.H. Ricardo Palma, Conde De La Vega, Primero Y Dos De Mayo Distrito De Lima Y Urb: Zárate Y Los Jazmines - Distrito De San Juan De Lurigancho Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en los AA.HH. del Cerro El Agustino - Distrito de El Agustino Ampliacion Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado Del Esquema Alto De Huampaní Sectores 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 155, 156, 157 Y 169 (1ra Y 2da Zona) - Distrito Lurigancho Chaclacayo PERFIL: A.H Ricardo Palma, A.H Conde de la Vega, A.H Primero y Dos de Mayo, Urb. Los Jazmines. FACTIBILIDAD: Urb. Zarate PERFIL - Elaboración de Estudio / Con carta N GG de fecha , se remitió a OPI FONAFE el estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de los Proyectos Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los AA.HH. del Cerro El Agustino Distrito El Agustino- Frentes I y II, encontrándose a la fecha en revisión por dicha entidad. Perfil aprobado, en proceso la gestión para su pase a la siguiente fase de Factibilidad, mediante los documentos Hoja de envió SIED N /OPI/FONAFE del Frente 1 de fecha y Hoja de envió SIED N /OPI/FONAFE del Frente 2 de fecha Se han iniciado las coordinaciones internas para elaborar los TDR para la siguiente etapa de factibilidad. PERFIL - Ya se elaboraron los Términos de Referencia a nivel de Perfil, a la espera del lanzamiento de la convocatoria. - Se encuentra en proceso de elaboración de términos de referencia y para convocar el estudio a nivel del perfil dependerá de la culminación de la gestión de financiamiento.

21 Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En La Urb. Pershing Y Urb. Primavera -Distrito De Magdalena Del Mar Instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarías de agua potable y alcantarillado para las habilitaciones: la Rivera de Campoy AH. Lejano Oeste 28 de Julio S.J.L. AH. Ramón Carcamo sectores I, II, VI, AH.09 Octubre 1ra y 2da etapa. REHABILITACION de los sistemas de alcantarillado en redes secundarias y conexiones domiciliarias en la Urbanización Santa Anita -Distrito Santa Anita Ampliación Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado Para Juan Pablo Ii, Saul Cantoral Y Anexos Sector 418 Distrito De San Juan De Lurigancho PERFIL - Elaboración de Términos de Referencia PERFIL - Elaboración de Términos de Referencia PERFIL - Elaboración de Términos de Referencia PERFIL - Elaboración de Términos de Referencia. Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Conglomerado en las 30 PERFIL - Elaboración de Términos de Referencia Partes Altas de Huaycán Distrito Ate 31 Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En El Distrito La Molina PERFIL - Elaboración de Estudio 32 Ampliación Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado Para Nuevas Habilitaciones En El Sector Sargento Lorens Distrito De San Juan De Lurigancho PERFIL REFORZADO - Mediante Carta N EGP-C de fecha se procedió a remitir al consultor para realicen el levantamiento de observaciones. El Consultor viene coordinando directamente con el EPI para el levantamiento de observaciones, se ha programado la reunión para el viernes Ampliación Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado Bayovar Ampliación Y Anexos - Distrito De San Juan De Lurigancho EXPEDIENTE TÉCNICO - Licitacion para la elaboración del estudio del Expediente Técnico colgada en la OSCE con nonmbre de convocatoria " CP PROCEDIMIENTO CLÁSICO /SEDAPAL" donde el otorgamiento a la buena pro se dará el día 16/05/2013

22 34 Ampliación Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado Para El Esquema Musa 4ta. Y 5ta. Etapa - Distrito De La Molina PERFIL REFORZADO Presupuestos otorgó la disponibilidad presupuestal para la elaboración del estudio definitivo y expediente técnico. Se esta a la espera de los TdR de Intervención Social para remitir el Expediente de Contratación a Licitaciones para su convocatoria. Mediante Informe de aprobación de Contratación N GPO de fecha se remitió al Equipo Licitación y Contrato para su convocatoria Instalación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Para El A.H. Alto Huampani- Distrito De Lurigancho Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Proyecto Especial Los Angeles - Distrito De San Juan De Lurigancho PERFIL REFORZADO - Estudio culminado en Revisión PERFIL REFORZADO - El Proceso de Convocatoria hasta su Adjudicación está comprendida del al Se adjudicado a la Contratista CONSORCIO LOS ÁNGELES, estamos a la espera de la firma del contrato. Se encuentra en Apelación en la OSCE. Se adjudicó al CONSORCIO CADUCEO CONSULTORES e inició el plazo contractual el

23 37 Ampliación Y Optimización De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado En Los Sectores Del 400 Al 425- San Juan De Lurigancho Y Anexos 2, 21, 24 Y Minas De Pedregal - San Antonio De Huarochiri ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIO DE PERFIL - Actualmente los Términos de Referencia se vienen modificando de acuerdo a las observaciones hechas por OPI FONAFE; para su posterior remisión y aprobación por dicha Institución. A la fecha, los Tdr de Intervención Social, fueron remitidos al EGP-C de manera que puedan remitirse al EPI-para su V B y posteriormente remitir a OPI- FONAFE para su conformidad. A La fecha se han levantados las observaciones a los Términos de Referencia de acuerdo a las observaciones hecha por OPI FONAFE, se han enviando a todas las áreas involucradas de la empresa para su opinión favorable. Una vez obtenida su opinión favorable se remitirá al Equipo Pre Inversión (EPI) de la Gerencia Desarrollo de Investigación, para ser remitido a OPI FONAFE para su aprobación. PROYECTOS EN ETAPA DE INVERSIÓN PROYECTOS EN ETAPA DE PRE INVERSIÓN NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO NOTA: LOS ESQUEMAS DE COLOR TURQUEZA SON LOS ACTUALIZADOS A LA FECHA- 30/06/2013

24 PROYECTOS DEL SUR PROYECTOS EN ETAPA DE INVERSIÓN Proyecto Estado 1 2 Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el esquema 7mo., 9no. y 10mo. Sector de Villa El Salvador - CODIMUVES "Instalación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado A.H. El Santuario - distrito de Lurin OBRA - Obra en Ejecución / Falta ejecutar el componente PTAR Huáscar SCADA y las Obras Generales del Sector 327 (Reservorio 327-1, Cámara de bombeo de desagües 327-2, Colector 8, Línea de Conducción de agua al Reservorios 327-1), estos últimos componentes son materia de controversia planteadas por el Contratista Consorcio Real, la cual se encuentra en la etapa de Arbitraje. OBRA - Obra liquidada mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y obras N GPO del , por la suma de S/ Inc. IGV. OBRA - Proyecto viable - A la fecha el Expediente Técnico de las Obras Complementarias de Agua Potable y Alcantarillado del Sector 327 distrito de Villa el Salvador fue aprobado mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N GPO de 3 as Complementarias de agua Potable y Alcantarillado del Sector 327 distrito de Villa el Salv fecha 25.OCT.2010 por el monto de S/ ,94 incluido IGV, con precios vigentes al 30 de junio de 2010, elaborado en base al Expediente Técnico del PES N SEDAPAL Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el 7mo, 9no y 10mo. Sector de Villa Salvador

25 4 Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en redes secundarias y conexiones domiciliarias en el A.H. Margen Izquierda de J. C. Mariategui Sector Japón y A.H. 30 de agosto, sector 18 de Diciembre - distrito de Villa María del Triunfo EXPEDIENTE TÉCNICO Aprobado en Verificación de Viabilidad - Se reestructuró el Expediente Técnico, siendo el nuevo monto para la ejecución de las obras S/ ,15 nuevos soles, con precios vigentes al Con fecha , se contrató los Servicios de Consultoría en la Especialidad de Arqueología para la obtención del CIRA ante el Ministerio de Cultura, para luego iniciar el proceso de convocatoria de las obras. Debido a que el presupuesto reestructurado es superior en cuanto al presupuesto aprobado del perfil (superando el monto permitido), según Directiva Nº EF/68.01 del SNIP, se ha remitido al Equipo Pre Inversión, para su revisión y conformidad el Informe de Verificación de Viabilidad y el formato SNIP 17, requisito previo para continuar con la aprobación del expediente técnico final. Mediante Carta Nº GG del , se remitió a la DGPI - MEF la documentación pertinente, solicitando el registro del formato SNIP 17 Verificación de Viabilidad de PIP. 5 6 Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el A.H. Arenal Alto - distrito de Villa María del Triunfo Instalación de redes secundarias de agua potable y alcantarillado del esquema Huertos de Villa y Anexos EXPEDIENTE TECNICO - Se viene actualizando el expediente técnico, modificando los buzones por buzonetas debido a la reducida sección de los pasajes y/o callea. Asimismo, se está identificando los muros de contención que tiene que ser implementados por la población. Luego de culminar estas tareas se actualizará el presupuesto y se podrá convocar las obras. EXPEDIENTE TÉCNICO Mediante Resolución N GG de fecha se ha resuelto denegar la Ampliación de plazo N 2. Mediante Carta Nº GG de fecha y recepcionada mediante Hoja de Envío SIED Nro /GG/SEDAPAL del , se remitió a la OPI FONAFE el Informe de Variaciones (Formato SNIP 16) e Informe de Consistencia (Formato SNIP 15) para su revisión y registro en el Banco de Proyectos, a efecto de aprobar el Expediente Técnico e iniciar el proceso de convocatoria de las obras.

26 7 Instalación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado para el Asentamiento Humano Buenos Aires de Villa Parcela E Sector Los Sauces Distrito de Chorrillos EXPEDIENTE TECNICO - Aprobado en Verificación/Revaluación de Viabilidad (en proceso de aprobación del Expediente Técnico) Se cuenta con disponibilidad presupuestal para la ejecución de las obras, otorgada por el Equipo Presupuesto mediante Memorando Nº EP del En respuesta al Oficio Nº DA-DGPC/MC del del Ministerio de Cultura, se remitió la Carta Nº GPO, presentándose los documentos finales para el trámite del CIRA. Mediante Oficio Nº DA-DGPC/MC del del Ministerio de Cultura, se otorgó el CIRA Nº /MC. Se ha remitido al Equipo Licitaciones y Contratos - ELC el Informe de Aprobación de Expediente de Contratación Nº EGP-S del , adjuntando al mismo el Expediente Técnico para convocatoria de obra. 8 INSTALACIÓN DEL COLECTOR DE ALVIO DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN EXPEDIENTE TECNICO - Mediante memorando N GPO del la Gerencia de Proyectos y Obras remite al EAL el proyecto de Carta Notarial para su visación, mediante la cual se resuelve el contrato suscrito con el Consorcio Lima. Actualmente, la obra se encuentra en proceso de arbitraje. Mediante memorando N EAL, del , el Equipo Asuntos Legales comunica que el Equipo Gestión de Proyectos Sur está facultado legalmente a iniciar el proceso de licitación para la ejecución de la obra.