REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA SECRETARÍA DEL METRO DE PANAMÁ PLIEGO DE CARGOS LICITACIÓN ABREVIADA N º AV

Transcripción

1 REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA SECRETARÍA DEL METRO DE PANAMÁ PLIEGO DE CARGOS LICITACIÓN ABREVIADA N º AV SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO (PROJECT MANAGEMENT) Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA EXPLOTACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE PANAMÁ

2 INDICE AVISO DE CONVOCATORIA 8 CAPÍTULO I AVISO DE CONVOCATORIA: ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS: IDIOMA OFICIAL: NORMAS REGULADORAS: VALIDEZ DE LA PROPUESTA: RETIRO, SUSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE PROPUESTAS: RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE: REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA: REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN SOLICITADA: MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CARGOS: PROPUESTA DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES: FORMULARIOS DE PROPUESTA: FIJACIÓN DEL PRECIO TOTAL E IMPUESTOS APLICABLES: ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS: ROPUESTAS INDETERMINADAS, CONDICIONADAS O ALTERNATIVAS: DISCREPANCIAS ENTRE NÚMEROS Y LETRAS EN LAS PROPUESTAS: REGLAS DE DESEMPATE: ELEMENTOS QUE SE INCLUYEN EN LAS CONDICIONES ESPECIALES: MULTA: MEDIDAS DE RETORSIÓN ACCIÓN DE RECLAMO: RECURSO DE IMPUGNACIÓN: 16 CAPITULO II 18 CONDICIONES ESPECIALES FINALIDAD: INVITACIÓN A LOS PROPONENTES: 18 2

3 3. CONSULTAS O ACLARACIONES DE ESTE PROCESO DE LICITACIÓN: LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: DERECHO DE AUTOR: INTERPRETACIÓN, ERRORES U OMISIONES EN EL PLIEGO DE CARGOS: MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CARGOS: ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS: CONTACTOS INADECUADOS: CONFLICTO DE INTERESES: ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO Y ASISTENCIA TÉCNICA: PROPUESTAS DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: APERTURA DE PROPUESTAS: PERÍODO DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS: FIANZA DE PROPUESTA: VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS: SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS: PRECIO OFERTADO: EVALUACION DE LA PROPUESTA: REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS DE LA PROPUESTA: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: COMISIÓN EVALUADORA: PUBLICACIÓN Y OBSERVACIONES AL INFORME : ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA POR MEJOR VALOR: FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: PÓLIZA DE SEGUROS: FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATO: SUBCONTRATOS: 69 3

4 34. DOCUMENTOS DE PRELACIÓN DEL CONTRATO: MODIFICACIÓN DE CONTRATO: CONDICIONES BÁSICAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: CESIÓN DE DERECHOS RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: PERIODO DE CONTRATACIÓN: REEMPLAZO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PROYECTO: CAUSALES DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: FORMA DE PAGO: IMPUESTOS: DAÑOS A TERCEROS: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL: 78 CAPITULO III 79 ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE LÍNEA 1 DEL METRO DE PANAMÁ: EL PROYECTO DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE PANAMÁ CONLLEVA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: REUNIÓN DE INICIO DE LOS SERVICIOS: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO (PM) Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA EXPLOTACIÓN (ATE) DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE PANAMÁ 83 CAPÍTULO IV 99 (FORMULARIOS) 99 FORMULARIO No. 1 DE PROPUESTA 100 FORMULARIO No. 2 FIANZA DE PROPUESTA 102 FORMULARIO No. 3 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 104 FORMULARIO No. 4 CONVENIO DE CONSORCIO 105 FORMULARIO No. 5 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE ACCIONES NOMINATIVAS 107 FORMULARIO No. 6 DECLARACIÓN ARTÍCULO 15 DE LA LEY 22 DE

5 FORMULARIO NO. 7 CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 109 FORMULARIO NO. 8 COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA 110 FORMULARIO No. 9 CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO 112 FORMULARIO No. 10 EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS FERROVIARIOS 114 FORMULARIO No. 11 INGRESOS POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES 115 FORMULARIO No. 12 EXPERIENCIA EN LA REVISIÓN DE DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 116 FORMULARIO No. 13 EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TUNELES 118 FORMULARIO No. 14 EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE VÍAS 119 FORMULARIO No. 15 EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES 120 FORMULARIO No. 16 EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PATIOS Y TALLERES 121 FORMULARIO No. 17 EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTOS 122 FORMULARIO No. 18 EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE INSTALACION E INTEGRACION DE SISTEMAS FERRVIARIOS 124 FORMULARIO No. 19 EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE FABRICACION DEL MATERIAL RODANTE 125 FORMULARIO No. 20 EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN O EJECUCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 126 FORMULARIO No. 21 DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO PROPUESTO 127 CONTRATO 128 Primera: (OBJETO DEL CONTRATO) 129 Segunda: (OBLIGACIONES DEL PM) 130 Tercera: (OBLIGACIONES DEL ESTADO) 132 Cuarta: (RESPONSABILIDADES DEL ESTADO) 132 Quinta: (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) 133 Sexta: (ANEXOS DEL CONTRATO) 133 Séptima: (CONTRADICCIONES) 133 5

6 Octava: (INTERPRETACIÓN) 134 Novena: (MODIFICACIÓN DE CONTRATO) 134 Decima Primera: (CONDICIONES BÁSICAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO) 135 Decima Segunda: (DECLARACIONES DEL PM) 135 Decima Tercera: (CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES APLICABLES) 136 Decima Cuarta: (IDIOMA) 136 Decima Quinta: (SUBCONTRATOS) 136 Decima Sexta: (REEMPLAZO DEL PERSONAL) 137 Decima Séptima: (CAUSALES DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO) 138 Decima Octava: (TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO) 139 Decima Novena: (REQUISITOS PARA EL PAGO) 139 Vigésima: (MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO) 139 Vigésima primera: (IMPUESTOS) 141 Vigésima segunda: (DAÑOS A TERCEROS) 141 Vigésima tercera: (INFORMES) 142 Vigésima cuarta: (REUNIONES) 142 Vigésima quinta: (COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES) 143 Vigésima sexta: (SOLIDARIDAD DE MIEMBROS DEL CONSORCIO) 143 Vigésima séptima: (REPRESENTANTE DEL PM) 144 Vigésima séptima: (REPRESENTANTE DEL ESTADO) 144 Vigésima octava: (RESOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA) 144 Vigésima Novena: (RENUNCIA A RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA) 146 Trigésima: (CONFIDENCIALIDAD) 146 Trigésima primera: (IRRENUNCIABILIDAD) 147 Trigésima segunda: (TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA) 147 Trigésima tercera: (DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL) 147 Trigésima cuarta: (CESIÓN DE DERECHOS) 148 Trigésima quinta: (FIANZA) 148 Trigésima sexta: (SEGUROS) 148 Trigésima séptima: (PRACTICAS CORRUPTAS) 149 6

7 Trigésima octava: (TIMBRES FISCALES) 149 ANEXOS DEL PLIEGO DE CARGOS 152 ANEXO 1 GLOSARIO 153 ANEXO 2 MAPA DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE PANAMÁ 156 7

8 AVISO DE CONVOCATORIA El Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría del Metro de Panamá (SMP), actuando bajo las disposiciones legales vigentes, procede a convocar la Licitación Abreviada por Mejor Valor para el SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO (PROJECT MANAGEMENT) Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA EXPLOTACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE PANAMÁ identificado con el No AV considerando que el Proyecto de la Línea 1 del Metro de Panamá está orientado a satisfacer el interés social de la Ciudadanía Panameña. A partir de la fecha de publicación de este aviso, los interesados podrán adquirir el Pliego de Cargos de manera gratuita, descargándolo del sitio web: Se llevará a cabo una visita al sitio del proyecto de la Línea 1 del Metro, que se realizará el día 28 de junio de 2010 a las 9:00 a.m., partiendo del Centro de Convenciones ATLAPA, ubicado en el corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá. La Secretaría del Metro (SMP) de Panamá proveerá el transporte requerido para realizar la visita al sitio del Proyecto. Los proponentes interesados en asistir a esta visita deberán reservar su cupo por lo menos con cinco días de antelación a la fecha prevista para la visita, mediante solicitud al correo electrónico pmmetro@presidencia.gob.pa La reunión previa y de homologación se efectuara el día 29 de junio de 2010 en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Salón de Conferencias en la Planta Alta de la Casa Amarilla del Ministerio de la Presidencia, ubicada en el Barrio de San Felipe, Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, con el propósito de absolver consultas y de que los interesados puedan formular observaciones sobre puntos que ellos estimen que puedan afectar su participación en condiciones igualitarias, así como de aclarar cualquier aspecto relacionado con el Pliego de Cargos u otros documentos entregados. Las propuestas serán recibidas de 9:00 a.m. hasta la 11:00 a.m. del día 27 de julio del 2010 únicamente, en el Salón de Conferencias en la Planta Alta de la Casa Amarilla del Ministerio de la Presidencia, ubicada en el Barrio de San Felipe, Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá. Inmediatamente a las 11:01 a.m. se procederá a realizar el acto de apertura de propuestas en el Salón de Conferencias en la Planta Alta de la Casa Amarilla del Ministerio de la Presidencia, ubicada en el Barrio de San Felipe, Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá. El precio de referencia es de cuarenta millones de balboas con 00/100 (B/. 40, 000,000.00) para todo el periodo de ejecución del Contrato de SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO (PROJECT MANAGEMENT) Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA 8

9 EXPLOTACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE PANAMÁ. La Partida Presupuestaria asignada para la vigencia 2010 es la No por la suma dos millones de balboas (B/.2, ) y el Ministerio de la Presidencia se comprometen a contar con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a todo los servicios en las subsiguientes vigencias fiscales. Ing. Roberto Roy Secretario Ejecutivo del Metro Ministerio de la Presidencia 9

10 1. AVISO DE CONVOCATORIA: CAPÍTULO I Se invita a los interesados para que presenten propuestas por escrito, en la hora, fecha y lugar indicado en el Aviso de Convocatoria publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas Panamá Compra y en el tablero de la entidad, o que en su defecto se hayan publicado en un diario de circulación nacional. 2. ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS: Los pliegos de cargos se estructurarán como sigue: CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CONDICIONES GENERALES CONDICIONES ESPECIALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMULARIOS ANEXOS 3. IDIOMA OFICIAL: La propuesta debe estar en idioma español, o ser traducida a este idioma y debidamente autenticada por las autoridades correspondientes del país de origen con la firma del proponente o de su representante en el acto, debidamente autorizado para ello. 4. NORMAS REGULADORAS: En la celebración del procedimiento de selección de contratista y en las contrataciones públicas en general, se dará cumplimiento a las normas constitucionales, al contenido de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, y leyes especiales y complementarias que rigen esta materia, a las normas reglamentarias que se dicten al efecto y a las estipulaciones contenidas en los contratos y en los pliegos de cargos. Los vacíos en el procedimiento de selección de contratista se llenarán con la aplicación de las normas de procedimiento administrativo general y, en su defecto, con los principios y las normas del procedimiento civil y comercial. 5. VALIDEZ DE LA PROPUESTA: El plazo de validez de las propuestas será establecido en las condiciones especiales, el cual no podrá ser por un término mayor de ciento veinte (120) días, salvo que por el monto y la complejidad requiera un plazo mayor que no podrá exceder de ciento ochenta (180) días. 10

11 6. RETIRO, SUSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE PROPUESTAS: Las propuestas no podrán ser retiradas, sustituidas ni modificadas después de celebrado el acto público. Sin embargo, antes de su celebración, los proponentes podrán retirar las propuestas, sustituirlas o modificarlas, cuando lo consideren necesario. La Entidad Licitante podrá solicitar aclaraciones luego de presentada la propuesta y, además, solicitar que se acompañe documentación aclaratoria, siempre que esta no tenga por objeto distorsionar el precio u objeto ofertado ni tampoco modificar la propuesta original. 7. RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE: Es obligación de los proponentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en los procesos de selección de contratista en los cuales participa y, para ello, debe verificar con frecuencia, en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas Panamá Compra, todos los anuncios y notificaciones con respecto a los actos públicos. 8. REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA: En los procedimientos de selección de contratista, que excedan la suma de ciento setenta y cinco mil balboas (B/.175,000.00), será obligatoria la celebración de una reunión previa y homologación, con una antelación mínima de ocho (8) días calendario antes de la celebración del acto, con el propósito de absolver consultas y de formular observaciones que puedan afectar la participación de los posibles postores en condiciones igualitarias, así como aclarar cualquier aspecto relacionado con el Pliego de Cargos u otros documentos entregados. La reunión previa se celebrará preferentemente en una sola jornada, que deberá concluir con un acta en la que las partes homologan los documentos finales manifestando la aceptación de todas las condiciones y los términos del Pliego de Cargos. El acta será suscrita por todos los que hayan participado en dicha reunión y será parte del expediente. En caso extraordinario, cuando la naturaleza o complejidad del acto público así lo amerite, se declarará en sesión permanente a los integrantes de la reunión previa, por un periodo adicional hasta de cinco días hábiles. En caso de discrepancia con los interesados, si esta no pudiera ser resuelta, los documentos, o en su caso, su expedición por parte de la Entidad Licitante, tendrá como efecto la aceptación sin reservas ni condiciones de tales documentos por los participantes en el acto público, siempre que no se opongan al interés público y al ordenamiento jurídico. En 11

12 consecuencia, no procede ningún reclamo derivado del contenido de tales documentos por parte de los interesados en el acto público que corresponda. La presentación de la propuesta equivaldrá a la aceptación sin reservas ni condiciones de todo el contenido del Pliego de Cargos. 9. REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN SOLICITADA: En los actos públicos cuyo monto no exceda los CIENTO SETENTA Y CINCO MIL BALBOAS (B/.175,000.00), se realizará la reunión previa y homologación, cuando así lo soliciten formalmente ante la Entidad Licitante por lo menos dos (2) de los interesados en participar en dicho acto, con una anticipación no menor de dos (2) días hábiles, antes de la fecha de su celebración. En estos casos, la Entidad Licitante podrá realizar dicha reunión el siguiente día hábil de presentada la solicitud, y la misma no afectará la fecha programada del acto público, salvo en aquellos casos en que el objeto o las condiciones del acto público así lo ameriten. 10. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CARGOS: Las modificaciones al Pliego de Cargos serán de conocimiento público a través del Sistema de Electrónico de Contrataciones Públicas PanamaCompra, y en los tableros de información de la Entidad Licitante, en atención al monto y con la siguiente antelación: no menor de cinco (5) días calendario, antes de la celebración del acto de selección de contratista, si la cuantía excede treinta mil balboas (B/.30,000.00) y no supera los quinientos mil balboas (B/.500,000.00); y no menor de ocho (8) días calendario, antes de la celebración del acto de selección de contratista, cuando el monto supera los quinientos mil balboas (B/.500,000.00). En caso de que se presente alguna situación que impida a la Entidad Licitante, publicar el aviso de modificación al Pliego de Cargos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (en adelante Panamacompra), o de que esta no se encuentre aún acreditada para utilizarlo, la entidad publicará el aviso de modificación en un (1) diario de circulación nacional, en dos (2) ediciones seguidas en días distintos, los que permanecerán expuestos al público durante el mismo plazo en los lugares destinados por la entidad para la fijación de edictos o anuncios en general. 11. PROPUESTA DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES: Dos o más personas pueden presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por tanto, las 12

13 actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros del Consorcio o asociación accidental. Los miembros del Consorcio o de la asociación accidental deberán designar y dotar de un poder suficientemente amplio para cumplir con lo exigido en este pliego a la persona que, para todos los efectos, los representará, y señalar las condiciones básicas que regirán sus relaciones. Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un Consorcio o asociación accidental en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. 12. FORMULARIOS DE PROPUESTA: Los participantes presentarán sus propuestas en el formulario que se incluye en el Capítulo IV de este documento, previa revisión de este Pliego de Cargos. Las propuestas se presentarán por escrito, debidamente firmada por el representante legal o autorizado del proponente, ajustadas al Pliego de Cargos, y debe contener el precio ofertado, la fianza de propuesta y la propuesta técnica. 13. FIJACIÓN DEL PRECIO TOTAL E IMPUESTOS APLICABLES: El proponente deberá especificar en el formulario suministrado el monto total de su propuesta, incluyendo el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) y el desglose de precios correspondiente. La Entidad Licitante deberá incluir en los pliegos de cargos o términos de referencia los impuestos que resulten aplicables a la adquisición de bienes, servicios u obras objeto del procedimiento de selección de contratista. Cuando en un Pliego de Cargos o términos de referencia se le exija al proponente que incluya en su oferta además del precio, dichos impuestos; y el proponente omita presentarlos dentro de su propuesta, se entenderá que los incluye en el precio ofertado. Aún cuando la entidad no lo señale en el Pliego de Cargos o términos de referencia, es obligación del proponente incluir en su oferta todos los impuestos que deban aplicarse de acuerdo a las leyes vigentes en la materia. En el caso de que el proponente omita presentarlos dentro de su propuesta, se entenderá que los incluye en el precio ofertado. 14. ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS: El proponente deberá declarar en su propuesta que acepta sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos. 13

14 15. ROPUESTAS INDETERMINADAS, CONDICIONADAS O ALTERNATIVAS: La entidad contratante rechazará las propuestas condicionadas, alternativas o indeterminadas, una vez que la Comisión Verificadora / Evaluadora haya rendido su informe técnico. 16. DISCREPANCIAS ENTRE NÚMEROS Y LETRAS EN LAS PROPUESTAS: Cuando en una propuesta se exprese montos en palabras y en números, y exista discrepancia entre unas y otros; prevalecerá lo expresado en palabras sobre lo numérico. 17. REGLAS DE DESEMPATE: En casos de empate para la adjudicación, se procederá de la siguiente manera, en orden de prelación: a. Si uno de los proponentes es una micro, pequeña o mediana empresa, debidamente acreditada como tal ante el ente competente, se le adjudicará a este proponente. b. En los casos anteriores donde concurran iguales circunstancias en más de un proponente, o no concurran estas circunstancias, se llamará a presentar una mejora de precio. Esta mejora de precio deberá ser presentada en la sede de la Entidad Licitante el siguiente día hábil en sobre cerrado. La ausencia de presentación de una oferta de mejora de precio se entenderá como que se mantiene el precio originalmente presentado. La Entidad Licitante determinará la hora de la apertura de sobres con la mejora de precios, acto que se llevará a cabo el segundo día hábil contado desde que se produzca el empate. c. En caso de mantenerse el empate, se procederá al sorteo público, de manera inmediata utilizando un método de azar tales como dados, monedas o cualquier otro sistema que cumpla con el principio de transparencia. 18. ELEMENTOS QUE SE INCLUYEN EN LAS CONDICIONES ESPECIALES: En las condiciones especiales deberán incluirse necesariamente los siguientes elementos: 1. Periodo de validez de las propuestas. 2. La forma de adjudicación, si esta se realiza de manera global o por renglón. 3. El método de evaluación, cuando proceda y los criterios de ponderación. 4. La determinación de los precios unitarios por rubros y los precios totales. 5. La presentación de declaraciones juradas, 6. Los factores objetivos de selección, 7. El plazo para formalizar la adjudicación y la firma del contrato. 8. La forma de pago, 14

15 9. Las condiciones de trabajo de subcontratación y de cesión de contratos, 10. Las formas de modificar el contrato, los acuerdos suplementarios, los plazos de entrega, las causales de resolución administrativa que se tengan por conveniente pactar en el contrato, 11. Las fórmulas de ajuste de precios por variación de precios o para mantener el equilibrio económico, cuando así lo considere la entidad, 12. Término para subsanar la falta de algún requisito establecido en el Pliego de Cargos. 13. Porcentaje de la multa aplicable 14. Incentivos, si proceden, 15. Monto y vigencia de las fianzas requeridas. La Entidad Licitante, cuando lo considere conveniente y dependiendo del acto de selección de contratista de que se trate, podrá incluir otros elementos en las condiciones especiales del Pliego de Cargos o términos de referencia, siempre y cuando no se constituyan en restricciones o limitaciones a la libre competencia. 19. MULTA: La multa será entre el uno por ciento (1%) y el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar por EL CONTRATISTA. La Entidad Licitante podrá incluir en el Pliego de Cargos, el reconocimiento a favor de EL CONTRATISTA de un incentivo o bonificación por el cumplimiento anticipado del contrato, y no podrá ser mayor del diez (10%) del monto total del contrato, cuando resulte ventajoso para la Entidad Licitante. 20. MEDIDAS DE RETORSIÓN (DECLARACIÓN JURADA OBLIGATORIA PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS CONFORME AL ARTICULO 5 DE LA LEY Nº 58 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2002) : Las instituciones, empresas o ciudadanos de los países a los que la República de Panamá les apliquen medidas de retorsión de acuerdo con esta Ley, no podrán participar en ningún acto o procedimiento de selección de contratista o de concesionario de carácter nacional o internacional, que se celebre en la República de Panamá, convocado por una entidad pública panameña, por sí mismos o por interpuestas personas. No obstante, todo proponente, para efecto de participar en un acto o procedimiento de selección de contratista o de concesionario deberá presentar con su oferta una declaración jurada en la cual certifica lo siguiente. 15

16 20.1 Que no es una persona de un país al que se le aplican las medidas de retorsión conforme a esta Ley; 20.2 Que no es controlada directa o indirectamente por una persona de un país al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la presente Ley; 20.3 Que al presentarse como proponente, no actúa en representación de una persona o entidad de un país al que se le aplican las medidas de retorsión conforme a esta Ley; 20.4 Que en la ejecución de la contratación pública o concesión administrativa de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de EL CONTRATISTA o concesionario, o una combinación de éstos, que proviene de países a los cuales se les aplican las medidas de retorsión conforme a la presente Ley, no superará el diez por ciento (10%) del valor total de la contratación pública o concesión administrativa de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicha contratación pública o concesión administrativa, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada período para el cual sea renovado o extendido. PARÁGRAFO. Quien presente una declaración falsa, además de las penas previstas para ella en el Código Penal, será objeto de una sanción pecuniaria consistente en un recargo administrativo igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato o licitación, o al diez por ciento (10%) del valor anual del contrato o licitación si éste es de naturaleza renovable o recurrente. Si el que presenta la declaración falsa hubiese resultado favorecido con el contrato o la licitación, la sanción pecuniaria se aumentará al doble, es decir, al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato o licitación o al veinte por ciento (20%) del valor anual del contrato o licitación si éste es de naturaleza renovable o recurrente. La persona jurídica o natural que omita presentar la declaración, quedará inmediatamente descalificada del contrato o licitación. Las personas que aportan información que permita comprobar que un certificado contiene información falsa, serán beneficiarias de la mitad del recargo impuesto. 21. ACCIÓN DE RECLAMO: Toda persona natural o jurídica que se considere afectada por acto u omisión ilegal o arbitrario ocurrido durante el proceso de selección de contratista y antes de que se adjudique, mediante resolución, el acto público correspondiente, podrá interponer la acción de reclamo, ante la Dirección General de Contrataciones Públicas. 22. RECURSO DE IMPUGNACIÓN: 16

17 Todos los proponentes que se consideren agraviados por una resolución que adjudique un acto de selección de contratista en el cual consideren que se han cometido acciones u omisiones ilegales o arbitrarias, podrán presentar recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas acompañando las pruebas o anunciándolas al momento de formalizar la impugnación, si las hubiera. Dicho recurso deberá ser interpuesto en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución objeto de la impugnación, que se surtirá en el efecto suspensivo. Todo recurso de impugnación debe ir acompañado de una fianza de recurso de impugnación por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del total de la propuesta sin exceder la suma de cien mil balboas (B/.100,000.00) en los casos de bienes y servicios, y sin exceder la suma de quinientos mil balboas (B/.500,000.00) en el caso de obras. 17

18 CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES 1. FINALIDAD: Esta Licitación tiene como finalidad contratar los servicios de Gerencia de Proyecto (Project Management) y la Asistencia Técnica a la Explotación (ATE), que serán proporcionados a la Entidad Contratante responsable del Proyecto de ingeniería de diseño, construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de línea y estaciones, suministro e instalación del sistema integral ferroviario que incluye el material rodante y puesta en marcha del sistema para la Línea 1 del Metro de Panamá. Al contratista responsable de brindar los servicios objeto de esta licitación se le llamará de aquí en adelante el PM. El PM deberá establecer un equipo de trabajo para desempeñar todas las funciones descritas en este Pliego de Cargos. Dicho equipo de trabajo deberá contar con la capacidad administrativa, operativa, técnica y especializada para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, instalar una presencia significativa y continua en el sitio del proyecto de la Línea 1 del Metro y trabajar estrechamente con la Entidad Contratante y el contratista de la Línea 1 del Metro. En adición a las capacidades referidas para desempeñar las funciones como PM, es crucial que los proponentes cuenten con experiencia amplia y probada en el desarrollo, ejecución e integración de proyectos tipo metro o ferroviarios con características similares a la Línea 1 del Metro de Panamá. Además, el PM deberá contar con experiencia en la puesta en marcha de metros y en la operación y mantenimiento de sistemas similares, para contribuir de manera trascendente en el desarrollo de la capacidad técnica de la Entidad que en el futuro asumirá la responsabilidad por la operación y el mantenimiento de la Línea 1 del Metro de Panamá. 2. INVITACIÓN A LOS PROPONENTES: Se invita a los proponentes para que presenten propuestas para la LICITACIÓN ABREVIADA por mejor valor Nº2010 denominada: SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO (PROJECT MANAGEMENT) Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA EXPLOTACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE PANAMÁ. La selección del Contratista y la adjudicación del contrato se realizarán de acuerdo al procedimiento de LICITACIÓN ABREVIADA por mejor valor, descrito en la Ley 69 de 2009 que modifica la Ley 22 de 2006, y de acuerdo a la metodología descrita en el Pliego de Cargos. 18

19 3. CONSULTAS O ACLARACIONES DE ESTE PROCESO DE LICITACIÓN: Un Proponente que requiera cualquier consulta o aclaración relativa a este proceso debe dirigirse al Secretario Ejecutivo del Metro de Panamá debidamente facultado por el Ministerio de la Presidencia. Se deberán enviar las consultas o solicitud de aclaración por escrito, a las oficinas de la SMP o vía fax o vía correo electrónico a pmmetro@presidencia.gob.pa En caso de utilizar correo electrónico o fax, el Proponente que lo envíe tendrá la responsabilidad única de confirmar el recibo de éste por parte de la SMP. La Entidad Licitante sólo responderá aquellas consultas que hayan sido recibidas con suficiente antelación, de forma tal que las investigaciones y aclaraciones que necesite realizar en atención a la misma, así como la respectiva respuesta, puedan ser evacuadas con anticipación a la fecha fijada para la celebración del Acto Público. Las consultas que no sean respondidas se entenderán que no fueron planteadas con la antelación suficiente para ser atendidas debido a la naturaleza de la misma. La respuesta será publicada en el Sistema de Electrónico de Contrataciones Públicas PanamaCompra incluyendo una pequeña descripción de la pregunta, pero sin identificar su fuente. La Oficinas de la SMP están ubicadas en el Barrio de San Felipe, Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, Ministerio de la Presidencia, Edificio de la antigua Marina. Teléfono No y Fax , lugar donde también se recibirán consultas y aclaraciones de este proceso de convocatoria internacional de precalificación. Cada Proponente es exclusivamente responsable de examinar el presente documento, sus anexos y cualquier modificación que los mismos pudiesen sufrir, así como de informarse sobre la legislación vigente en la República de Panamá referente a este proceso de licitación. La Entidad Licitante no asume ninguna responsabilidad en atender o responder, oportunamente, las consultas que no sean canalizadas como aquí se indica. 4. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Se indicará en este Pliego de Cargos la documentación que debe ser autenticada o legalizada según sea cada situación, en cuyo caso, si es otorgada, firmada o expedida en la República de Panamá será legalizada ante notario público; y si es otorgada, firmada o expedida fuera de la República de Panamá, deberá ser legalizada por una oficina consular de la República de Panamá y validada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o a través 19

20 de los mecanismos establecidos mediante el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. 5. DERECHO DE AUTOR: En lo que se refiere a los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones técnicas y otros documentos elaborados por la Entidad Licitante (o en su nombre), no se podrá, sin el consentimiento previo de la misma, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los fines de esta Licitación, de acuerdo a los procedimientos legales correspondientes. 6. INTERPRETACIÓN, ERRORES U OMISIONES EN EL PLIEGO DE CARGOS: 6.1 En la interpretación del Pliego de Cargos, de las normas de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrán en consideración los intereses públicos, los fines y los principios de la Ley 22 de 2006, así como la buena fe, la igualdad y el equilibrio entre las obligaciones. 6.2 En caso de que el Proponente encuentre errores en el Pliego de Cargos que afecten directamente la calidad de los trabajos o que modifiquen su costo de ejecución, deberá notificarlos inmediatamente a la Entidad Licitante para que ésta haga las aclaraciones o correcciones necesarias, antes del acto público, siguiendo al efecto lo indicado en el procedimiento para realizar consultas o solicitar aclaraciones. 6.3 La aparente omisión en el Pliego de Cargos y documentos contractuales de algún detalle o descripción de un método, deberá interpretarse como significativo de que solamente se seguirá la mejor práctica general y que se usarán los mejores materiales, equipo y personal. Toda interpretación que se haga será basándose en este criterio. 7. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CARGOS: Las modificaciones que se introduzcan en el Pliego de Cargos, mediante Adendas serán hechas por la Entidad Licitante las hará siguiendo los procedimientos establecidos en las Condiciones Generales de este Pliego de Cargos. 8. ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS: La sola presentación de la Propuesta será indicativo de que el Proponente está informado, tanto del contenido del (de las) Acta(s) de Reunión Previa y Homologación, Aclaraciones, y de la(s) Adenda(s) que se haya(n) emitido modificando el Pliego de Cargos, como del 20

21 contenido de la licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada No LV Por lo tanto, la Entidad Licitante rechazará cualquier reclamo que pretenda formular el Proponente, fundamentado en el desconocimiento de tales documentos, en cualquier etapa del proceso. Al presentar su Propuesta, el Proponente acepta el Pliego de Cargos sin objeciones ni restricciones, en todas y cada una de sus partes, y que además que: 8.1 Ha estudiado este Pliego de Cargos y el de la licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada No LV También, todo cuanto puede influir sobre el suministro de sus servicios, su ejecución, su conservación y costos, adquisición de materiales, maquinaria, equipos, disponibilidad de mano de obra, disposiciones legales, mercantiles, laborales y ambientales panameñas y de cualquier otra materia sobre la cual sea razonable obtener información y pueda afectar la prestación de sus servicios y ejecución de los trabajos ha contratar. Si hubiere necesidad de cualquier otra información, será responsabilidad del PM obtenerla. 8.3 Conoce y acepta para la prestación de los servicios, las condiciones, limitaciones y riesgos comerciales, laborales y económicos de la República de Panamá. 8.4 Mantendrá continua y adecuada protección de los bienes propiedad del Estado y de terceros, que pudieran ser afectados por los trabajos del Contratista. 8.5 Reconoce y acepta suscribir el Contrato y todo lo anteriormente señalado, así como los efectos y consecuencias que pudieran presentarse. 9. CONTACTOS INADECUADOS: Se espera que los Proponentes lleven a cabo su participación en este proceso de selección de contratista y la preparación y presentación de su propuesta con integridad profesional, con una relación a distancia y libre de actividades de cabildeo, dirigidas a la Entidad Licitante, sus asesores, consultores y cualquier otra entidad del Gobierno de Panamá. Queda prohibida en este proceso de selección de contratista, la concertación de convenios, contratos, entendimientos o la vinculación económica y jurídica entre todos o varios de los Proponentes, con el propósito de afectar o restringir los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, debido proceso, publicidad, economía y responsabilidad, de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa de manera que perjudiquen a los 21

22 intereses del Estado. Se prohíbe cualquier contacto inadecuado entre los Proponentes y la Entidad Licitante, sus asesores, consultores y cualquier otra entidad del Gobierno de Panamá. Son contactos inadecuados todas las actividades, comunicaciones o acciones dirigidas a obtener ventajas, o a la obtención de favores, consideraciones y renuncias especiales o influir o interferir en los procedimientos o resultados del proceso de selección de contratista. Cualquier acusación comprobada de que un Proponente o cualquiera de sus miembros o subcontratistas o un agente o consultor de los mismos haya hecho un contacto inadecuado tratando de influir en la evaluación, clasificación y /o proceso de selección podrá ser causal para que la Entidad Licitante descalifique la propuesta presentada por el Proponente infractor y suspenda toda consideración de dicho Proponente y se devuelva su propuesta, sin perjuicio de las sanciones administrativas y/o penales que puedan ser aplicables. 10. CONFLICTO DE INTERESES: Un Proponente no podrá tener conflictos de interés. Los Proponentes que sean considerados que tienen conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Proponentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación o con cualquiera de los miembros de los Consorcios precalificados para participar en la licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada No LV para el PROYECTO DE INGENIERÍA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES AUXILIARES DE LÍNEA Y ESTACIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO QUE INCLUYE EL MATERIAL RODANTE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA PARA LA LÍNEA 1 DEL METRO DE PANAMA o cualquier miembro de su equipo proyectista o suministrados del material rodante o constructores de túneles, si: 10.1 entre los participante tienen socios mayoritarios en común; o 10.2 incluyen en su propuesta a cualquier miembro de los Consorcios precalificados o cualquier miembro de sus equipos proyectistas o suministradores del material rodante o constructores de túneles; de acuerdo al siguiente detalle. Consorcios Precalificados Consorcio Miembros Suministrador de Material Rodante Proyectistas Acciona Construcciones Parsons Infraestructura y Auxiliar de Brinckerhoff S.A. (52%) Líder, Ferrocarriles, International Inc. España S. A. U.S.A. Constructores de Túneles Acciona Infraestructura S.A. España 22

23 CONSORCIO CIMA Mitsubishi Corporation (12%), Japón Mitsubishi Heavy Industries, LTD. (12%), Japón Constructoras Ica, S.A. de C.V. (12%), México España Ibérica de Estudios e Ingeniería S.A.(IBERINSA) España Prointec S.A. España Constructoras Ica, S.A. de C.V. (12%), México CONSORCIO LÍNEA UNO CONSORCIO GRUPO ITALIANO METRO PANAMÁ Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A. (12%), España Construtora Norberto Odebrecht, S.A (55%) Líder, Brasil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A (45%), España Impregilo S.p.A (50%) Líder, Italia Astaldi S.p.A (25%), Italia Ghella S.p.A (25%), Italia ALSTOM Transport, S.A. Francia AnsaldoBreda S.p.A Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A. España (D. de detalle) Systra, S.A. Francia (D. de detalle) ALSTOM Transport, S.A. F Francia (D. de Equipo Electromecánico) Parsons International Limited, U.S.A. Ansaldo STS S.p.A Italia Rocksoil S.p.A Italia Construtora Norberto Odebretch, S.A. Brasil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. España Ghella S.p.A Italia. Impregilo S.p.A Italia. Astaldi S.p.A Italia. 23

24 Italferr S.p.A Italia 10.3 si cualquier miembro de los Consorcios precalificados de la licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada No LV poseen acciones o participación en la empresa constituyente de algunos de los proponentes o sus miembros (en caso de un Consorcio) para esta licitación; o 10.4 reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos, relacionados con el proyecto de la Línea 1 del Metro de Panamá; o 10.5 tienen el mismo representante; o 10.6 reciben o han recibido información sobre la propuesta específica de otro Proponente en este mismo proceso de Licitación ó hayan influido sobre la misma Si un Proponente participa en más de una propuesta en este acto de Licitación, se descalificarán todas las propuestas en las que participa. PARÁGRAFO: En el caso de participación de proponentes que pudiesen haber trabajado o trabajen para alguno de los miembros de los consorcios precalificados para la Licitación de la Línea 1 del Metro, se entenderá que no existe conflicto de intereses, siempre y cuando esos otros trabajos no estén relacionados con el proyecto de la Línea 1 del Metro de Panamá. En caso de que alguno de los proponentes se encuentre en esta situación, se deberá indicar mediante declaración adjunta a la propuesta, describiendo la relación de trabajo que mantienen con cualquiera de los miembros de los consorcios precalificados. 11. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO Y ASISTENCIA TÉCNICA: El PM tendrá la responsabilidad de desempeñar todas las funciones necesarias para garantizar la ejecución efectiva del Proyecto de la Línea 1 del Metro y la Puesta en Marcha del Sistema Metro y, en la medida que lo determine la Entidad Contratante, actuará como representante de ésta ante el contratista que resulte adjudicatario del proyecto de la Licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada No LV Los servicios objetos de esta licitación comprenden dos etapas diferenciadas en función de su objeto específico, pero íntimamente relacionadas y que se solapan en el tiempo en 24

25 alguna de las actuaciones; estas tienen como finalidad, sin limitar, el control, vigilancia, supervisión, asesoramiento y asistencia técnica en la realización de todos los trabajos necesarios para asegurar la correcta ejecución del Proyecto de la Línea 1 del Metro y el primer año de su explotación. Estos servicios a la Entidad Contratante se prestarán desde antes de la asignación del contrato para la construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá, durante la ejecución de la misma y con posterioridad a su puesta en marcha y deberán estar encaminados de forma fundamental hacia el control de calidad, control de costos, asistencia técnica y prevención de fallos y desviaciones antes que a la corrección de los mismos. Los alcances mínimos de las actividades de las Etapas que componen los Servicios de Gerencia de Proyecto (PROJECT MANAGEMENT) y Asistencia Técnica a la Explotación de la Línea 1 del Metro de Panamá se encuentran desarrollados en el Capítulo III de este pliego de cargos. Las etapas son las siguientes: La primera etapa denominada ETAPA I comprende los servicios relacionados con la asistencia en la evaluación y selección del contratista bajo Licitación N º LV , la realización de las actividades propias del PM en la ejecución del proyecto de la Línea 1 del Metro y la asistencia técnica, capacitación y preparación para la puesta en marcha y explotación de esta Línea, quedando estructurado los servicios de la siguiente manera: Apoyo y asesoramiento a la Entidad Licitante durante las actuaciones previas a la firma del Contrato del Proyecto de la Línea 1 del Metro que incluye sin limitar el proceso de evaluación de propuestas de la Licitación Nº LV y el proceso de adjudicación y formalización del Contrato del Proyecto de la Línea 1 del Metro. Servicios de Gerencia de Proyectos relacionados con la ejecución del Proyecto de la Línea 1 del Metro, desempeñando funciones como PM de manera completa para planificar, desarrollar, coordinar, dar seguimiento, inspeccionar, controlar y vigilar los trabajos y actividades desarrolladas por el contratista de la Línea 1 del Metro. Asistencia técnica en la preparación de los procesos para la explotación de la Línea 1 del Metro de Panamá, la capacitación del personal de explotación y la supervisión, de la puesta en marcha del sistema metro. El alcance de estas actividades deberán diferenciarse para el caso en que la Entidad Contratante decida otorgar la explotación del sistema a un tercero. La segunda etapa denominada ETAPA II comprende la asistencia técnica, seguimiento y 25

26 supervisión de la explotación del sistema de la Línea 1 del Metro de Panamá, una vez que se dé la puesta en marcha por parte del contratista de la Línea 1 del Metro y se inicie la operación bajo responsabilidad del Ente Operador a partir de la aceptación sustancial del Proyecto. El alcance de estas actividades deberá diferenciarse para el caso en que la Entidad Contratante decida otorgar la explotación del sistema a un tercero. 12. PROPUESTAS DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES: Requisitos para la participación a través de Consorcios o Asociación Accidental: Se podrán conformar consorcios o asociaciones accidentales para presentar una propuesta en forma conjunta para la adjudicación, la celebración y la ejecución del contrato respectivo, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio o asociación accidental. Esta solidaridad corresponde también en el caso de que la Entidad Contratante instaure cualquier tipo de acción legal en lo administrativo y/o judicial. Por tanto, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que la conforman. La composición del consorcio podrá ser de personas jurídicas nacionales y/o extranjeras, incluyendo entes gubernamentales autónomos o semiautónomos, con un máximo de tres (3) miembros, y solo se permitirá un cuarto (4 ) miembro, siempre y cuando al menos uno de los miembros sea una persona jurídica nacional con accionistas, socios, directores, dignatarios y de capital panameño (situación que debe ser comprobada en la certificación del Registro Público y en la declaración de acciones nominativas en lo correspondiente al capital). Para efectos de la revisión y evaluación de la propuesta, se considerará válida la experiencia y situación financiera que demuestren individualmente las personas jurídicas participantes o miembros del consorcio, de modo que al aportar alguno de ellos la documentación que demuestre el cumplimiento de los parámetros establecidos en este Pliego de Cargos, sus propuestas serán consideradas validas. En este sentido, no será necesario que todos los miembros del Consorcio presenten toda la documentación solicitada. Sólo deberán presentarla los miembros del Consorcio que aporten la experiencia y la solidez financiera para cumplir con los requisitos mínimos obligatorios técnicos y financieros. Con referencia a los requisitos mínimos legales y administrativos se deben seguir las indicaciones señaladas en la sección de este pliego referente a requisitos mínimos 26

27 obligatorios de la propuesta, en la cual se indica si aplica la exigencia a todos los miembros del consorcio. Si alguno o algunos de los integrantes del consorcio o asociación accidental son extranjeros, deberán hacer constar en el contrato que renuncian a intentar reclamación diplomática en lo tocante a los derechos y deberes originados del contrato, salvo en caso de denegación de justicia. Los consorcios presentarán con la propuesta, un convenio de constitución de consorcio en el que se especifique la participación de cada integrante en términos porcentuales, así como el aporte de cada miembro al Consorcio. El Consorcio deberá tener un miembro líder quien será el representante del Consorcio ante la Entidad Contratante y la persona jurídica que lidera el Consorcio, cuyo porcentaje de participación en dicha agrupación deberá ser mayoritario. Los miembros del consorcio o de la asociación accidental deberán designar a la persona que, para todos los efectos, los representará, y señalar las condiciones básicas que regirán las relaciones entre los miembros del consorcio. Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio o asociación accidental en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo de la Entidad Contratante. La cesión de participación entre los integrantes de un Consorcio deberá ser autorizada previamente por la Entidad Contratante. Las personas jurídicas que conforman el consorcio deberán estar legalmente constituidas de conformidad con las normas de la República de Panamá o de su país de origen. Las personas jurídicas extranjeras miembros del Consorcio al cual se le adjudique el contrato, deben inscribirse en el Registro Público y obtener las licencias y las idoneidades profesionales que exigen las leyes y regulaciones de la República de Panamá para la ejecución completa y a satisfacción del respectivo contrato, para cada caso para celebrar el contrato según se indica según lo indicado en el Artículo 26 literal f del Decreto Ejecutivo Nº 366 de 28 de diciembre de 2006 por el cual se reglamenta la Ley 22 de PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: Cada Proponente sufragará todos los costos asociados con la preparación y presentación de su propuesta y en ningún caso la Entidad Licitante será responsable ni tendrá que ver con esos costos. Cada Proponente presentará solamente una Propuesta. El Proponente que presenta o participa en más de una propuesta quedará descalificado. Los Proponentes presentarán Propuestas que cumplan plenamente con los requisitos de este Pliego de Cargos tal como 27