BASES TÉCNICAS GENERALES " TRABAJO EN VÍAS TRAMO CHILLÁN SAN ROSENDO

Transcripción

1 BASES TÉCNICAS GENERALES " TRABAJO EN VÍAS TRAMO CHILLÁN SAN ROSENDO ENERO 2017

2 Contenido 1. Antecedentes Objetivos Plazos Equipo Profesional Coordinación Contraparte Instalación en Faenas Recursos Permisos Archivos, Registros e Informes Ventanas de Trabajo Transporte y Almacenamiento de Materiales y Equipos Control de Calidad Control Servicio ITO Prevención de Riesgos y Medio Ambiente Coordinación con otros Contratos Apéndice I: Bases Técnicas Especiales Trabajo en Vías Tramo Chillán San Rosendo Pág. 1

3 1. Antecedentes La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, EFE, dispone de una extensa red ferroviaria que abarca gran parte de nuestro país. Para la movilización de trenes, cuenta con cuatro (4) sistemas diferentes, los cuales son: Control de Tráfico Centralizado (CTC). Sistema de Señalizado Eléctrico (SSE). Sistema de Autorización de Uso de Vía (AUV). Sistema de Bastón (SB). Las presentes bases se enmarcan dentro del proyecto que busca reemplazar el actual Sistema de Señalizado Eléctrico presente entre las estaciones Chillán y San Rosendo, por el sistema de Autorización de Uso de Vías. El tramo contempla ocho (8) estaciones y nueve (9) tramos en plena vía, abarcando una longitud total de 108,14 km de vía férrea dentro de la VIII región. El Sistema de Señalizado Eléctrico que se encuentra en servicio presenta problemas para mantener su continuidad operacional debido a dificultades en el mantenimiento y un elevado costo operacional, el cual no se condice con el bajo nivel de tráfico ferroviario del sector. Por esto, se busca el reemplazo del actual sistema con el fin de garantizar su funcionamiento durante los próximos años. En estas bases técnicas se concentran los marcos normativos y especificaciones a los cuales deben ajustarse las acciones del Contratista durante la vigencia del Contrato, las especificaciones para trabajos que se estiman para las distintas instalaciones, sus obligaciones, las condiciones y las especificaciones técnicas a que se debe someterse su actividad para lograr un nivel apropiado de servicio, seguridad y confiabilidad. A estas Bases Técnicas se adjuntan las Especificaciones para el reemplazo de las máquinas de cambio electromecánicas y el reemplazo de las eclisas aisladas por soldaduras aluminotérmicas. Las Bases Técnicas establecen los requisitos que deberá cumplir el Contratista para realizar el diseño, los servicios de ingeniería, el suministro, el montaje y las pruebas de todos los equipos que son objeto de la presente licitación. Pág. 2

4 2. Objetivos El objeto de la presente base es la contratación los trabajos para el desarme del actual sistema de SSE y la modificación de los pasos a nivel que se encuentran en el tramo comprendido entre Chillán y San Rosendo. Todos los trabajos considerados, estarán controlados por el Administrador de Contrato de EFE, quien se apoyará con una Inspección Técnica de Obras (ITO) a través de terceros contratados para el efecto. Los documentos que se adjuntan en el Apéndice I: Bases Técnicas Especiales Trabajo en Vías Tramo Chillán San Rosendo se entregan las especificaciones y detalles aplicables al proyecto y que serán responsabilidad del Contratista asociado desarrollarlos. El Contratista deberá considerar las especificaciones, características técnicas y obligaciones establecidas en el Proyecto Base, sin perjuicio de que pueda incorporar aspectos o especificaciones adicionales o complementarias que le permitan cumplir con los objetivos del Contrato y que mejoren la calidad del Proyecto. Se incluyen además, las obligaciones del Contratista en el cumplimiento de los estándares de servicio exigidos para cada sistema o instalación. Se definen como proyectos obligatorios o proyectos mínimos a realizar por el Contratista, a aquellas alternativas que deberán considerar en su oferta económica, que consideran la instalación y anulación de balizas, modificación de los pasos a nivel que se encuentran enclavados con las estaciones y el retiro y almacenaje de la infraestructura existente. Para lo anterior el Contratista deberá considerar la realización de las siguientes actividades: a) Reemplazo de Eclisas Aisladas: Se realizará el reemplazo de eclisas aisladas por soldaduras aluminotérmicas ubicadas en las zonas que delimitan los Circuitos de Vía (CdV) de las estaciones. b) Reemplazo de máquinas de cambio electromecánicas por desviadores manuales: Se realizará el reemplazo de las máquinas de cambio automáticas y los cambios Annet que se encuentran en las estaciones por desviadores manuales. Las obras serán realizadas en coordinación con EFE en todo lo relativo a las actividades que sean incompatibles con el tráfico ferroviario, debiendo gestionar el Contratista las ventanas de trabajo de acuerdo a los requerimientos de EFE. 3. Plazos Pág. 3

5 Los Hitos contemplados para las obras que deberá desarrollar el Contratista son los siguientes: Hito N 1 Entrega de documentación: Para este Hito se considera la entrega del Programa de Trabajo, Estructura Organizacional, y Plan de Autocontrol y Aseguramiento de la Calidad. Hito N 2 Entrega Trabajos en Vía Estaciones Nebuco, Rucapequén, Bulnes y General Cruz: Para este Hito se considera el reemplazo de las eclisas aisladas por soldaduras aluminotérmicas y el reemplazo de las máquinas de cambio electromecánicas por cambios manuales en las estaciones Nebuco, Rucapequén y Bulnes. Hito N 3 Entrega Trabajos en Vía Estaciones General Cruz, Cabrero y Monteáguila. Para este Hito se considera el reemplazo de las eclisas aisladas por soldaduras aluminotérmicas y el reemplazo de las máquinas de cambio electromecánicas por cambios manuales en las estaciones General Cruz, Cabrero y Monteáguila. Hito N 4 Entrega de Trabajos en Vía en Estacones Yumbel y Turquía. Pruebas Finales y Entrega a la Operación: Para este Hito se considera la entrega a la operación de todas las obras consideradas para el proyecto. En la Tabla N 1 se muestran los plazos de los Hitos que el Contratista debe cumplir: 4. Equipo Profesional Hito Plazo (Días Corridos) 1 T T T T 0+50 Tabla N 1: Hitos de adecuación de infraestructura. El equipo profesional mínimo que el contratista debe comprometer es el que se describe a continuación: 1 Jefe de Obra: Ingeniero Civil con 05 años de experiencia demostrable en obras ferroviarias y deseable en trabajos de vías. Participación de un 100%. 1 Jefe de Oficina Técnica y de Calidad: Ingeniero Civil Eléctrico, Electrónico o en Obras Civiles con 08 años de experiencia demostrable en la construcción y deseable en trabajos relacionados con la vía férrea. Debe tener conocimiento acabado de planificación de obras, además será quien valide junto a su equipo todas las soluciones de los cruces a instalar y pueda ser contraparte del equipo técnico de EFE. Participación de un 100%. Pág. 4

6 1 Secretario Técnico: Ingeniero Civil Eléctrico, Electrónico o en Obras Civiles con 03 años de experiencia demostrable en la construcción y deseable en trabajos relacionados con la vía férrea. Debe tener conocimiento acabado de planificación de obras (MS Project), será el responsable de mantener toda la documentación del proyecto al día. Participación de un 100%. 1 Jefe en Prevención de Riesgos: Ingeniero o Experto en Prevención de Riesgos, con 05 años de experiencia demostrable en construcción de obras civiles. Participación de un 100%. El contratista deberá disponer de la cantidad necesaria que se estime conveniente, para el apoyo en los diferentes frentes de trabajos que se establezcan. La dotación de personal para las obras del Contrato deberá ser la idónea y necesaria para el desarrollo de la obra contratada. El Contratista deberá disponer del personal de reemplazo para cubrir enfermedades, accidentes, permisos y/o vacaciones, en la cantidad que estime conveniente mientras cumpla con los requisitos exigidos, durante la vigencia del Contrato. Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá proveer el personal necesario para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, lo cual podrá ser exigido por el Administrador de Contrato por parte de EFE y/o a petición de la ITO. En su oferta técnica el Contratista deberá incorporar al personal que utilizará en el desarrollo del presente trabajo, incluyendo el currículum, y todos los antecedentes solicitados en las bases Administrativas. 5. Coordinación Contraparte La contraparte técnica de la ejecución de las obras, estará formada por los especialistas y técnicos de las diversas gerencias de EFE, convocados por el Administrador del Contrato y por la Inspección Técnica de Obras que realizarán el trabajo de inspección externa durante toda la ejecución de las obras. El Administrador de Obra deberá asistir a las reuniones de coordinación que establezca el Administrador de Contrato de EFE. 6. Instalación en Faenas La instalación de faenas deberá considerar las dependencias necesarias para que el Equipo de Trabajo del contratista y de la ITO pueda desarrollar adecuadamente los trabajos solicitados por EFE. Pág. 5

7 En el caso que el contratista abra diferente frente de trabajos, deberá considerar instalaciones de faenas menores. Dichas dependencias deberán ser óptimas para que el Equipo de Trabajo del contratista y de la ITO puedan desarrollar adecuadamente los trabajos solicitados por EFE. Será responsabilidad del Contratista destinar un lugar exclusivo de la instalación de faenas, para acopiar todos los materiales, objetos, piezas, estructuras u otros activos pertenecientes a las estructuras de EFE, que sean retirados o modificados producto de los trabajos realizados. Dicha instalación, deberá contar con el acceso para que sean trasladados por algún móvil o camión para ser dispuestos en bodegas de EFE. Dichos materiales deberán ser inventariados en conjunto con la ITO y se deberá entregar un informe detallado al Administrador de Contrato de EFE. Hasta que estos no sean retirados de las instalaciones de faenas por quien las haya adquirido o por EFE, estarán bajo la custodia de la empresa contratista quien deberá velar por el cuidado de ellas siendo responsable económicamente ante cualquier daño o hurto. 7. Recursos Para cumplir con el requisito de una óptima calidad del servicio, el contratista dispondrá de recursos idóneos, tanto humanos como materiales, para la gestión y operación del contrato. El Contratista deberá considerar el apoyo tecnológico necesario para garantizar la prestación de un servicio en la calidad y oportunidad adecuadas como equipos de computación, equipos para movilización y sistemas de comunicación entre otros. 8. Permisos Será responsabilidad del Contratista, obtener todos los permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos (permisos municipales de obra, permiso de carga y descarga de materiales, etc.). El Contratista adjudicatario deberá gestionar la obtención de todos los permisos necesarios para ejecutar las obras. Particular importancia merece el cumplimiento de la normativa medioambiental para las obras que se deben materializar. Cualquier retraso debido a no contar con algún permiso será de responsabilidad del Contratista adjudicatario de las obras. Por esta razón es muy importante que en la metodología y programación de obras que cada licitante presente en su oferta técnica, deberá explicar con el máximo detalle el proceso constructivo. Este deberá contener como mínimo la obtención de los permisos necesarios para la materialización de las obras (cumplimiento normativa medioambiental, acceso a la zona de trabajo, permisos en la MOP/SERVIU, permisos municipales, permisos para uso faja vía e intervención en terrenos privados, etc.), todo tipo de permiso para la correcta ejecución de las obras, deberá ser gestionada por el contratista. 9. Archivos, Registros e Informes Pág. 6

8 El contratista deberá mantener un archivo actualizado y completo con todos los registros de datos obtenidos desde el terreno, según formatos establecidos y aprobados por el Administrador del Contrato de EFE, los cuales deberán ser complementados con registros fotográficos y/o videos recolectados durante las visitas y/o inspecciones en terreno. Por otra parte, estos registros deberán ser respaldados en archivos magnéticos. Estos archivos serán parte íntegra del informe final (CD o DVD según corresponda). El Contratista informará periódica y oportunamente al Administrador de Contrato designado por EFE acerca del estado de avance de los trabajo y de las dificultades y observaciones que se presenten, proponiendo, cuando sea pertinente, acciones para recuperar posibles atrasos. El Contratista deberá presentar al Administrador de Contrato designado por EFE, los siguientes tipos de informes: Informe Semanal Informe Mensual Informe de entrega preliminar de Hitos Informe de entrega de Hitos Informe final de obra Informe Semanal: Los informes Semanales deberán contener a lo menos los siguientes ítems: o Resumen Ejecutivo. o Avance de Obra respecto del Proyecto; o Avance de Obra respecto del Programa Semanal, e informe de los trabajos efectivamente ejecutados la semana anterior y la desviación del proyecto definitivo; o Descripción de Actividades programadas para la semana subsiguiente. o Informe Fotográfico de avance de Obra; o Avance de Obra acumulado o Curva S acumulada; o Avance de obra en ruta crítica. o Porcentaje de Desfase de la Obra Respecto del Programa Original; o Porcentaje del Valor del Contrato Cancelado; o Avance de Obra en Porcentajes de Presupuesto de Obra; o Síntesis de los trabajos ejecutados en la semana y avance de las obras en relación al Programa de Obras. o Observaciones y comentarios de aspectos más relevantes y los problemas que se hayan presentado; o Mediciones y Resultados. o Tablas de Datos, Gráficos y Tendencias. Pág. 7

9 Informe Mensual Los informes Mensuales deberán contener a lo menos los siguientes ítems: o Introducción. o Resumen Ejecutivo. o Definiciones. o Avance de Obra respecto del Proyecto Definitivo; o Avance de Obra respecto del Programa Semanal, e informe de los trabajos efectivamente ejecutados la semana anterior y la desviación del proyecto definitivo; o Informe Fotográfico de avance de Obra; o Curva S acumulada; o Avance de Obra en ruta crítica. o Informe Técnico de cumplimiento de plazos; o Porcentaje de Desfase de la Obra Respecto del Programa Original; o Porcentaje del Valor del Contrato Cancelado; o Avance de Obra en Porcentajes de Presupuesto de Obra; o Acuerdos y Aclaraciones de Terreno; o Informe de Prevención de Riesgo y análisis del cumplimiento del programa asociado; o Organigrama y lista del personal del Contratista; o Organización y personal empleado durante el período y acumulado; o Lista de maquinarias del Contratista; o Lista de obras extraordinarias y lista de reclamos del Contratista, indicando su fecha de presentación, monto y estado de aprobación. Estado de avance de los Presupuestos por obras extraordinarias que se encuentren en revisión; o Síntesis de los trabajos ejecutados en el mes y avance de las obras en relación al Programa de Obras. o Análisis del cumplimiento de los Procedimientos, Instructivos, Protocolos y Metodologías de Trabajos establecidos en las Ofertas Técnicas y Bases del Contrato de obras; o Controles efectuados y sus respectivos resultados que permitan apreciar la calidad de las Obras, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, adjuntando certificados de control de calidad cuando corresponda; o Observaciones y comentarios de aspectos más relevantes y los problemas que se hayan presentado; o Programa del presupuesto de caja para los próximos períodos. o Metodología de Trabajo de partidas programadas para el mes subsiguiente. o Descripción de Actividades programadas para el mes subsiguiente. o Informe fotográfico de avance de obras. o Listado de subcontratos y datos de sus representantes. o Inventario de activos de EFE que han sido retirados y almacenados. o Acuerdos adquiridos en reuniones de Obras semanales. Pág. 8

10 o Situación Prevención de Riesgo. o Certificados de resultados de ensayos y de materiales, según corresponda. o Mediciones y Resultados. o Tablas de Datos, Gráficos y Tendencias. o Inspecciones realizadas por la constructora. o Procedimientos de Trabajo aprobados por la ITO. o Conclusiones. o Recomendaciones Técnico Económicas. o Anexos. Informe de entrega preliminar de Hitos Este informe deberá contener todas las sugerencias con todos los trabajos o pruebas que no cumplen con los Estándares o calidades exigidas en el proyecto y que deben ser corregidas. Dicho informe deberá ser entregado en un plazo no inferior a 7 (siete) días antes de vencido el plazo de entrega del Hito, definidos en el respectivo contrato de Obras. Informe de entrega de Hitos Junto con el Acta de Recepción Conforme del hito respectivo, el contratista, bajo aprobación de la ITO, deberá entregar un Informe que contenga a lo menos, los siguientes aspectos: o Descripción de las Obras; o Monografía de los trabajos ejecutados; o Resumen Ejecutivo del Contrato, con indicación de lo programado versus lo realmente realizado; o Relación del desarrollo de los trabajos de construcción y cantidades finales de Obra; o Estado de Pago Final; o Indicación de las modificaciones de proyecto; o Análisis de la ejecución de las Obras; o Control de calidad, resumen de resultados, evaluación estadística, resumen de los ensayes efectuados, detalle de la metodología de trabajo empleada; o Resumen de los resultados de seguridad y evaluación estadística de resultados; o Análisis de los problemas técnicos más relevantes; o Evaluación del Contratista; o Planos As-Built elaborados por el Contratista (solo para el hito final); o Lista de los temas pendientes (si hubiere) al término de los servicios. La estructura definitiva y el contenido de cada uno de los tipos de informe, se establecerá de común acuerdo entre EFE y el Contratista dentro del plazo de siete (7) días contados desde la fecha de Inicio de Actividades. Pág. 9

11 EFE podrá disponer modificaciones a la estructura o contenido de los informes, lo cual debe ser realizado por el Contratista, sin costo adicional para EFE. Cada uno de los informes deberá contar con el debido V B del Administrador de Contrato designado por EFE. La entrega del Informe Mensual deberá ser entregado al Administrador de Contrato designado por EFE a más tardar, a los cinco (5) días calendario, medidos a partir del cierre del mes informado. Los Informes Semanal, deberán ser entregados al Administrador de Contrato designado por EFE el primer día de inicio del próximo periodo. Todos los informes deberán incluir una copia en archivo magnético. Los informes de avance de las obras deberán ser presentados en 1 copia, anillados acompañados cada uno de archivos magnéticos. Estos archivos serán parte íntegra del informe final (CD o DVD según corresponda). La entrega del informe mensual de actividades y su aprobación por parte de EFE, será requisito necesario para cursar el Estado de Pago correspondiente al período informado. El Contratista deberá mantener un archivo actualizado y completo con todos los trabajos realizados en terreno, Carta Gantt, Curva de Avance Físico Real, Curva de Avance Físico Programado, análisis de causas de atrasos y medidas adoptadas, etc., todos estos documentos deberán ser aprobados por el Administrador del Contrato de EFE, los cuales deberán ser complementados con registros fotográficos y/o videos recolectados durante las visitas y/o inspecciones en terreno. Por otra parte, estos registros deberán ser respaldados en archivos magnéticos. Estos archivos serán parte íntegra del informe final (CD o DVD según corresponda). En caso de ocurrir un Incidente o un Accidente, el Contratista deberá investigar este evento y enviar el informe de la investigación pertinente al Administrador del Contrato de EFE, en un plazo no mayor a 48 horas de producido este hecho. Dicho informe deberá contener un análisis completo de sus causas y de las medidas de prevención y/o mitigación a fin de evitar su ocurrencia. No obstante lo anterior, el Administrador del Contrato de EFE, cuando lo considere necesario, podrá solicitar al Contratista informes adicionales y/o complementarios respecto del avance. El Contratista deberá actualizar y obtener reportes en el software que utilizará EFE para programar y controlar los avances del proyecto, el que deberá ser Project El formato del referido informe deberá ser aprobado previamente por el Administrador del Contrato de EFE. Dicho informe contemplará e incluirá una copia en archivo magnético. Pág. 10

12 El Informe Final se recibirá en un solo acto e incluirá cada uno de los informes parciales individualizados en las presentes Bases Técnicas. Consecuentemente con lo anterior, no se efectuarán recepciones parciales del Informe Final. El Contratista deberá entregar los planos As Built, de todas las obras desarrolladas, incluyendo el detalle de cada elemento en específico; además de todos los manuales de operación, planes de mantenimiento y todo otro documento que la administración solicite. 10. Ventanas de Trabajo Para aquellas actividades del Contratista que sean incompatibles con el tráfico ferroviario, este deberá gestionar y coordinar los trabajos de acuerdo a las Ventanas de Trabajo que EFE detallará, según el sector de trabajo. Será responsabilidad del Contratista en conjunto con la ITO, la coordinación y programación de las Ventanas de Trabajos entregadas por EFE. El Contratista estará obligado a entregar a la ITO el programa semanal de sus actividades. Los trabajos que requieran una ocupación de la Vía Férreas haciendo uso de una Ventana de Trabajo en particular, deberán ser programados semanalmente, en conjunto con el Administrador del Contrato de EFE, quien coordinará con la Administración de Tráfico de EFE y con otros Contratistas que puedan estar trabajando en el mismo sector. El inicio y término de una ventana de trabajo será determinado por el Administrador del Contrato de EFE y gestionado por el Contratista y/o la ITO El Contratista deberá tener presente que cada día, al término de una Ventana de Trabajo, la Vía Férrea (u otra estructura) deberá ser desocupada en condiciones que por ella puedan circular los trenes de carga y/o pasajeros, según corresponda. Eventualmente EFE podrá suspender, por fuerza mayor, la ejecución de las obras autorizadas, en cuyo caso el Contratista deberá reprogramar dichas obras, sin derecho a indemnización de perjuicios. En este caso será responsabilidad del Contratista y/o la ITO, realizar un informe de lo acontecido, indicando y justificando claramente el porcentaje de avance de la obra que se verá afectado por este retraso. 11. Transporte y Almacenamiento de Materiales y Equipos Será responsabilidad del Contratista asegurar que se cumpla con la carga, transporte y descarga de la totalidad de los materiales, incluyendo los retirados de las obras, ya sean escombros o materiales para su almacenaje en bodega de EFE. Pág. 11

13 Será responsabilidad del Contratista, asegurar que los materiales, piezas y/o partes que sean retirados de la vía Férrea y/o dependencias de EFE, sean almacenados, acopiados, y cuidados en un lugar seguro. El Contratista deberá asegurar que los traslados a la faena desde el lugar de almacenaje, sean sólo los materiales y equipos (incluidas las herramientas), que requieran para la jornada de trabajo y retornar al depósito el material sobrante o retirado de la faena. Especial cuidado deberá tener en mantener despejada la vía para los usos programados de ella; también deberá cuidar que los diferentes materiales implementos, equipos, etc. estén debidamente afianzados para evitar caídas o interferencias. 12. Control de Calidad La ITO podrá establecer las prácticas de Calidad y los mecanismos de monitoreo para ser aplicados en todos los procesos que involucra la ejecución de la obra de manera de dar cumplimiento a los requisitos de calidad que son exigidos por EFE. El Contratista deberá cumplir con el desarrollo de las obras en plena concordancia con las normas y especificaciones del proyecto. El Contratista deberá llevar un riguroso control de toda la documentación técnica oficial que sea recibida y a su vez distribuida en la obra. El objetivo es asegurar que estos documentos sean identificados, distribuidos y utilizados bajo condiciones controladas 13. Control Servicio ITO Para todos los contratos que son parte de este proyecto, se deberá cumplir con el programa general presentado, el cual en ningún caso podrá tener un desfase mayor al cinco por ciento (5%) en todo momento. En relación al avance semanal de las Obras, será responsabilidad del Contratista asegurar, que no tenga un desfase mayor al cinco por ciento (5%) del avance acumulado programado. La ITO podrá llevar diariamente el control de obra, de acuerdo a su plan de control de obras, e informar semanalmente al Administrador de Contrato de EFE, del avance alcanzado, de acuerdo al formato acordado previamente. Para esto el Contratista deberá entregar toda la información que sea solicitada por la ITO 14. Prevención de Riesgos y Medio Ambiente Pág. 12

14 El Contratista deberá asegurar el cumplimiento de lo estipulado en la Ley N en lo referente a la Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, debiendo velar adicionalmente, por la preservación del medio ambiente, en el entorno de las faenas. Para ello, el Contratista deberá realizar el seguimiento y asegurar el cumplimiento del Programa de Control de Riesgos presentado, el cual al menos deberá contener los siguientes aspectos: Liderazgo, Administración y Compromiso Directivo: El Contratista deberá establecer una Política de Prevención de Riesgos, asignando responsabilidades y obligaciones en todos los niveles de la Organización. Inspección de las Condiciones Físicas en Faenas: Las actividades de terreno, deberán ser visitadas regularmente contemplando inspecciones programadas e inspecciones aleatorias. Equipamiento para la Protección Personal: El Contratista deberá proporcionar el equipo de protección personal a todos sus trabajadores. Estos elementos deberán ser nuevos y certificados por un organismo reconocido por el Estado de Chile, debiendo mantenerse permanentemente en buen estado. Será obligación del Contratista el reemplazo de aquellos elementos, instrumentos y/o equipos que, por su deterioro debido al trabajo, no cumplan con los estándares establecidos. Control de Emergencias Operacionales y Medio Ambiente: Respecto al control del medio ambiente y dada la naturaleza de los trabajos contemplados en estas Bases Técnicas, en caso de ser necesario, se realizarán las declaraciones de impacto ambiental en aquellas actividades en que se pueda deteriorar el medio ambiente para lo cual, se deberá desarrollar y presentar a EFE un Plan de Mitigación de Impactos Ambientales que potencialmente se podrían generar con motivo de las actividades. Investigación de Accidentes, Incidentes y Pérdidas Operacionales: Con el fin de establecer las causas e implementar las medidas correctivas y preventivas, el Contratista deberá investigar y evaluar las pérdidas operacionales de todos los accidentes, los cuales deberán ser informados a la ITO, dentro de las primeras veinticuatro (24) horas de ocurrido el evento. Evaluación de la Gestión Preventiva: El Contratista deberá contar con la asesoría permanente de un experto profesional en prevención de riesgos, debidamente inscrito en el Ministerio de Salud, Servicio de Salud del Ambiente y con experiencia comprobada de al menos cinco (5) años en actividades relacionadas con la Industria ferroviaria. La efectividad de la gestión preventiva será evaluada por el Experto Profesional Asesor en Prevención de Riesgos, quien a través de los indicadores mensuales de: accidentalidad, frecuencia, gravedad y siniestralidad, deberá informar a la ITO acompañando adicionalmente un resumen ejecutivo mensual sobre los logros alcanzados, los resultados Pág. 13

15 de investigación de accidentes y las medidas de control adoptadas en caso de ser pertinentes. Procedimientos Seguros de Trabajo: El Contratista deberá elaborar procedimientos seguros de trabajo para todas aquellas actividades que involucren riesgos de accidentes, en forma previa a la ejecución de éstas. Estos deberán hacer énfasis en la seguridad de las personas, las instalaciones, equipos, materiales y medio ambiente, de manera de eliminar riesgos innecesarios. Por otra parte, el Contratista deberá cumplir estrictamente las Normas y Procedimientos de EFE, especialmente lo relacionado con el Reglamento General de Movilización, siendo obligación del Contratista, difundir ampliamente éstos a toda su organización. 15. Coordinación con otros Contratos Se deberá coordinar a través de EFE todas las actividades que puedan interferir con otros Contratistas que estén en la zona de acción del contrato. Pág. 14

16 Apéndice I: Bases Técnicas Especiales Trabajo en Vías Tramo Chillán San Rosendo Pág. 15