LICITACIÓN ABREVIADA N 10/2012

Transcripción

1 LICITACIÓN ABREVIADA N 10/2012 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PROYECTO INTEGRAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS EN OBRA A CUMPLIR EN EL EDIFICIO DESTINADO AL SERVICIO DE GARANTIA DE ALQUILERES DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN LA CALLE MISIONES 1423, MONTEVIDEO. Página 1 de 18

2 1- OBJETO REGIMEN JURIDICO PLIEGO Y RECEPCION DE OFERTAS CONSULTAS Y ACLARACIONES.VISITA OBLIGATORIA A LOCAL 4 5- REQUISITOS DEL OFERENTE FORMA Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA FORMA DE COTIZACION PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS ACTO DE APERTURA COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS DERECHOS DE LA ADMINISTRACION ADJUDICACIÓN-NOTIFICACION GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FORMA DE PAGO MULTAS RESCISION GARANTIAS. EJECUCION Y DEVOLUCION ANEXO I ANEXO II Página 2 de 18

3 LICITACIÓN ABREVIADA N 10/2012 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PROYECTO INTEGRAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, Y SUPERVISION DE TRABAJOS EN OBRA A CUMPLIR EN EL EDIFICIO DESTINADO AL SERVICIO DE GARANTIA DE ALQUILERES DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN LA CALLE MISIONES 1423, MONTEVIDEO. 1. OBJETO La Contaduría General de la Nación llama a Licitación Abreviada a efectos de contratar la realización del Proyecto Integral de las obras de Cableado Estructurado y Fibra Óptica del edificio destinado al Servicio de Garantía de Alquileres, ubicado en la calle Misiones 1423, Montevideo, y la supervisión de los trabajos a cumplir en ejecución del mismo, todo según se detalla en las especificaciones técnicas del ANEXO I. 2. REGIMEN JURIDICO El presente llamado se rige por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) aprobado por el Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012, normas concordantes y complementarias, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de Suministros y Servicios No Personales en los Organismos Públicos (Decreto Nº 53/993 de 28 de enero de 1993) en lo que no se le oponga, este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las modificaciones al mismo que en tiempo y forma comunique la Administración. 3. PLIEGO Y RECEPCION DE LAS OFERTAS El Pliego de Bases y Condiciones Particulares no tiene costo. Se encuentra disponible en los siguientes sitios web: y Las propuestas podrán ser presentadas hasta la hora del día 31 de julio de 2012, en el Sector Compras y Suministros ( - planta baja), no siendo de recibo las que lleguen después de esa hora. No se aceptarán solicitudes de prórroga de la fecha de apertura. Página 3 de 18

4 4. CONSULTAS Y ACLARACIONES. VISITA OBLIGATORIA DEL LOCAL Las consultas y/o pedidos de aclaraciones relativos al presente llamado deberán presentarse por escrito, haciendo expresa referencia al número de la Licitación, en, planta baja, Sector "Compras y Suministros", por mail dirigido a compras@cgn.gub.uy o vía fax al teléfono , hasta el día 25 de julio de 2012 inclusive a la hora 17 Las consultas de carácter técnico también deberán hacer expresa referencia al número de la Licitación y podrán efectuarse por correo electrónico a la dirección arquitectos@mef.gub.uy, sector de Mantenimiento y Arquitectura, teléfono El plazo para la recepción de estas consultas también será hasta el día hasta el día 25 de julio de 2012 inclusive a la hora 17. Todas las consultas serán evacuadas dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción y publicadas junto con sus respectivas respuestas en el sitio Web dentro del mismo plazo, teniendo dicha publicación el valor de notificación a todos los posibles oferentes. Los oferentes deberán obligatoriamente visitar el Edificio, para conocer sus características y estado, en forma previa a la presentación de sus propuestas. La visita al edificio tendrá lugar el día 16 de julio de 2012 a la hora 14. Quienes concurran deberán hacerlo munidos de documento identificatorio y carta de la empresa designándolos a tal efecto. En el acto de la visita, la Administración labrará acta en la que constará nombre y documento de identidad de cada asistente y nombre de la empresa por la que concurre. Dicha acta se agregará al expediente de la licitación. SE RECHAZARAN LAS PROPUESTAS DE LOS OFERENTES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LA VISITA TÉCNICA AL EDIFICIO DE REFERENCIA. 5. REQUISITOS DEL OFERENTE Los oferentes deberán encontrarse inscriptos como beneficiarios del SIIF en el Registro General de Proveedores del Estado y contar con experiencia en plaza. La experiencia mínima exigida implica el desarrollo de dos proyectos - los que se evaluarán en relación al que se licita- en cada uno de los siguientes años: 2009, 2010 y Página 4 de 18

5 6. FORMA Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA Las ofertas podrán presentarse personalmente, vía fax, o por correo, en sobre cerrado dirigido a CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, Departamento de Compras y Suministros,, Planta Baja, en el que se indique claramente número de la licitación, nombre del oferente y fecha y hora de apertura. Deberán formularse por escrito, redactándose con claridad y precisión, hacer expresa referencia al número y objeto de esta licitación y estar firmadas al pie por el oferente o su representante con aclaración de firma y calidad del firmante. Cuando la oferta sea firmada por representante, sea este legal, contractual o estatutario, éste deberá invocar dicha calidad en la propuesta, así como la legitimidad, suficiencia y vigencia de sus facultades. Si el oferente es una persona jurídica, deberá además invocar la calidad de persona jurídica hábil y vigente e informar nombre y cédula de identidad de sus representantes sociales, contractuales y/o estatutarios, todo ello en la propia propuesta. Las ofertas deberán ajustarse a las condiciones establecidas en este pliego y su Anexo I y venir acompañadas de la siguiente documentación: 1) Formulario Anexo II, completo y firmado por el titular o representante de la empresa. 2) Documentación acreditante de que la empresa se encuentra inscripta como beneficiario del SIIF en el Registro General de Proveedores del Estado. 3) Nómina de clientes para los que se hayan desarrollado Proyectos similares al ofertado, con breve descripción de su objeto, año de realización y datos de contacto. 4) Copia escrita y copia en CD, de la oferta y de todos los documentos que la integran o acompañan Se entenderá que las MIPYMES que se presenten al llamado acompañando a su propuesta Certificado de DINAPYME expedido en los términos del art. 5 del Decreto 371/010 de 14 de diciembre de 2010, por el solo hecho de tal presentación se han acogido al Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. La expresión de voluntad de acogerse a tal Subprograma que no se acompañe con la presentación del referido Certificado, no dará derecho a la oferente a los beneficios que reglamenta el Decreto citado. Las empresas que deseen ampararse al régimen de preferencia previsto en el artículo 41 de la Ley de 6 de octubre de 2008, deberán presentar el certificado dispuesto por el Decreto 13/009 de 13 de enero de 2009 conjuntamente con su oferta. La norma legal citada, que se da por Página 5 de 18

6 reproducida, caso. establece los porcentajes de preferencia aplicables en cada Toda cláusula de la oferta que resulte imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. La Administración podrá solicitar la ampliación de información que estime del caso. Será responsabilidad de la administración contratante el resguardo de las ofertas, utilizando los procedimientos y tecnologías que aseguren la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable hasta el momento fijado para su apertura. En el contenido de las ofertas, se considerarán informaciones confidenciales, siempre que sean entregadas en ese carácter (artículo 10 de la Ley de 17 de octubre de 2008), la información de clientes, la que puede ser objeto de propiedad intelectual y aquellas de naturaleza similar. No se considerarán confidenciales los precios y las descripciones de bienes y servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta. 7. FORMA DE COTIZACIÓN Obligatoriamente se deberá cotizar el Proyecto de Cableado Estructurado y Fibra Óptica y la Supervisión de los Trabajos, con el alcance que se especifica en el ANEXO I. Serán de exclusiva cuenta y cargo de la empresa adjudicataria todos los insumos de cualquier naturaleza que fueren, que se empleen para la realización del Proyecto de Cableado Estructurado y Fibra Óptica, y Supervisión de los Trabajos, su documentación y las tareas asociadas al mismo comprendidas en el objeto de esta Licitación, las cuales se detallan en el Anexo I, así como los impuestos, sueldos, aportes sociales y demás cargas a que las respectivas tareas den origen. La cotización deberá ser realizada en moneda nacional (pesos uruguayos) detallando el precio unitario sin impuestos, cada uno de los impuestos y el precio total con impuestos incluidos. En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos. Se deberá cotizar precio firme sin ajustes y especificar el plazo ofertado para la culminación de los trabajos, el cual no podrá ser superior al indicado en el ANEXO I. Página 6 de 18

7 8. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS. Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 45 días a contar desde el siguiente al de su apertura, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. No obstante, el vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta. 9. ACTO DE APERTURA El acto de apertura de las propuestas se realizará en forma pública el 31 de julio de 2012 a la hora 12, en el Salón de Actos de la Contaduría General de la Nación, Colonia 1089, Primer Piso, en presencia de los funcionarios que designe la Administración y los oferentes y representantes que concurran. Abierto el acto no se podrá introducir modificación alguna a las propuestas. La admisión inicial de las propuestas no obstará a su invalidación posterior si se constataren luego carencias, defectos u omisiones en elementos sustanciales de las mismas que importen incumplimiento de requisitos legales o falta de ajuste a lo establecido en este pliego. Culminado el acto, se labrará acta de lo acontecido, pudiendo los oferentes y representantes presentes que invoquen facultades suficientes y exhiban su documento de identidad vigente, realizar las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que estimen pertinentes a fin de su inclusión en la misma. 10. COMPARACION DE LAS OFERTAS Los criterios que utilizará la Administración y su ponderación a los efectos de comparar las ofertas que resulten admisibles, serán los siguientes: a) Antecedentes de la empresa en trabajos de similares características La Administración verificará la exactitud de lo expresado en la nómina a que refiere el numeral 3) del párrafo quinto del capítulo 6 y solicitará referencias de los respectivos clientes en cuanto a la calidad del trabajo realizado y responsabilidad con la cual se ha desarrollado, incluido su cumplimiento en los plazos comprometidos, pudiendo asimismo requerirles información adicional a fin de poder evaluar el volumen, complejidad y similitud de las tareas con las que son objeto de esta licitación. Las ofertas de empresas que no cumplan con el mínimo señalado en el capítulo 5 no serán consideradas. Página 7 de 18

8 Tomando en consideración la información contenida en la nómina y la proporcionada por los clientes, la puntuación de este factor se determinará de la siguiente forma: -se asignarán 20 puntos por concepto de experiencia mínima en las condiciones que se señalan en el capítulo 5 -se asignarán 2 puntos adicionales por cada proyecto que supere los dos anuales en los años considerados ( ) con un máximo de 10 puntos adicionales -previo informe técnico del Arquitecto Supervisor de Obra que designe, la Contaduría General de la Nación podrá aumentar el puntaje pre-asignado por proyectos realizados, considerando los conceptos de calidad, cumplimiento responsable y puntual, y volumen, complejidad y similitud con el que es objeto de esta licitación. El máximo de puntos a adicionar en atención a estos conceptos será de 2 por cada proyecto, con un tope de 10. b) Plazo de entrega Las ofertas que propongan un plazo mayor al previsto en el Anexo I de este pliego para el desarrollo y entrega del proyecto, no serán consideradas. La puntuación de este factor se asignará así: - 25 puntos por concepto de plazo que no supere el máximo admisible - 1 punto adicional por cada dos días de reducción del plazo en relación al máximo admisible, con un tope 5 puntos adicionales. c) Precio Las cotizaciones que no se ajusten a lo señalado en el capítulo 7 no serán consideradas. Se asignarán 30 puntos a la oferta que ofrezca el precio menor. Se asignará a cada una de las restantes ofertas, un puntaje proporcionalmente menor, resultante de su comparación con la oferta de menor precio recibida La suma de los puntajes asignados a cada factor constituirá la puntuación final de cada oferta, la cual permitirá ubicarla en el ranking de prelación que deberá confeccionar la Comisión Asesora de Adjudicaciones. 11. DERECHOS DE LA ADMINISTRACION La Contaduría General de la Nación: a) se reserva el derecho de dejar sin efecto en cualquier momento el presente llamado, sin que ello implique responsabilidad alguna de su parte; b) podrá pedir a cualquier oferente aclaraciones o información adicional sobre sus propuestas; c) podrá establecer negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes o en caso de ofertas similares de acuerdo a lo establecido por el artículo 66 del TOCAF; d) podrá no aceptar ninguna de las propuestas recibidas si considera que no cumplen con los requisitos solicitados o no le resultan convenientes. Página 8 de 18

9 12. ADJUDICACION-NOTIFICACION Una vez efectuado el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, cumplido lo dispuesto en el artículo 211 literal B) de la Constitución de la República y dictada la Resolución correspondiente, la Contaduría General de la Nación notificará a los oferentes y comunicará por correo certificado, telegrama colacionado o fax al adjudicatario, la aceptación de su oferta, transcribiendo íntegramente el texto de la Resolución de Adjudicación. Con la sola aceptación de la propuesta y la notificación en forma al adjudicatario, se perfecciona el contrato entre la Administración y el proponente, con los efectos jurídicos que correspondan según este Pliego. El adjudicatario deberá acreditar estar en condiciones formales de contratar con la Contaduría General de la Nación. Si no lo estuviere, y sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que puedan corresponder, la Administración podrá dejar sin efecto la adjudicación y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia, sin derecho de éste a reclamo alguno. 13. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la adjudicación, cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope vigente establecido para la Licitación Abreviada en el artículo 33, inciso segundo, literal A) del TOCAF, el adjudicatario deberá constituir una garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por un monto igual al 5% de la adjudicación (art.64 del TOCAF). El adjudicatario podrá optar por no presentar la garantía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 64 del TOCAF, lo cual deberá hacer en forma expresa y por escrito. En tal caso, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al diez por ciento de la adjudicación, sin perjuicio del resarcimiento de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento haya causado a la Administración y la comunicación del hecho al Registro Unico de Proveedores del Estado. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo. La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma o en su caso, de presentación de la opción a que refiere el párrafo anterior, dará derecho a la Administración a tener por desistido de su oferta al adjudicatario, haciendo caducar sus derechos, y a reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia, sin derecho de éste a reclamo alguno. Página 9 de 18

10 En caso de constituirse la garantía de fiel cumplimiento de contrato, ello deberá hacerse a la orden de la Contaduría General de la Nación, con referencia a la presente licitación mediante depósito o transferencia en moneda nacional, en/a la cuenta BROU Agencia Centro Cuenta para gastos con afectación de créditos presupuestales. En este caso se deberá presentar el correspondiente talón de depósito en el Departamento Financiero Contable,, Planta Baja. 14. FORMA DE PAGO Para hacer efectivo el cobro, el adjudicatario deberá acreditar encontrarse al día con sus obligaciones tributarias y de seguridad social. El pago se realizará en moneda nacional en tres partes: un 85% del monto, se pagará una vez entregado y aprobado el Proyecto Integral de Cableado Estructurado y Fibra Óptica, un 7,5%, una vez alcanzado el 50% de avance de obra, el 7,5% restante, al finalizar la obra Las facturas se presentarán en su original. El pago se realizará a través del SIIF. 15. MULTAS La falta de cumplimiento en los plazos y condiciones estipulados en la oferta, que obedezca a causas imputables al adjudicatario, dará derecho a la Administración al cobro de una multa del 0,12% sobre el monto adjudicado, por cada día de retraso. Excedido el plazo previsto en 10 días, la Administración podrá optar por declarar rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de la garantía por el adjudicatario o en su caso la ejecución de la multa prevista en el art.64 del TOCAF. En cualquiera de los casos la Administración podrá exigir acumulativamente el pago de los daños y perjuicios causados. La multa derivada de la rescisión por incumplimiento es acumulativa a la que se haya generado por retraso en el cumplimiento hasta el momento en que se optó por la rescisión. Para aquellas actividades cuyo momento de exigibilidad no puede predeterminarse, se considerará incumplimiento pasible de multa y/o rescisión en las condiciones señaladas en el párrafo precedente, tanto la no presentación a desarrollarlas en el plazo de cinco días posteriores al requerimiento efectuado por el Arquitecto Supervisor de Obra designado por la Contaduría General de la Nación, como la falta de colaboración o en su caso de entrega de los productos, durante o dentro del plazo razonable acordado por el Supervisor de Obra en cada caso. Página 10 de 18

11 La Contaduría General de la Nación queda habilitada a deducir el importe correspondiente a multas, de las facturas a abonar al adjudicatario. La mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial alguna, por el solo vencimiento de los términos y/o por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado. 16. RESCISION La Contaduría General de la Nación queda facultada a rescindir unilateralmente el contrato, toda vez que el adjudicatario incurra en incumplimiento grave del mismo, sea éste total o parcial, sin perjuicio de lo establecido en el capítulo 15. La rescisión por incumplimiento del adjudicatario aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato y la obligación de abonar las multas correspondientes. 17. GARANTIAS. EJECUCION Y DEVOLUCION En caso de que el adjudicatario no dé cumplimiento a sus obligaciones contractuales en los plazos y condiciones estipulados en la oferta, la Contaduría General de la Nación podrá ejecutar la garantía constituida por éste o, si procede, la multa prevista en el artículo 64 del TOCAF, sin necesidad de trámite ni discusión alguna. No obstante, de las resoluciones que dispongan la rescisión del contrato o el cobro de multas, se dará vista al interesado. En caso de adecuado cumplimiento del contrato, la oportuna devolución de la garantía se realizará de oficio. Sin perjuicio de ello el adjudicatario podrá solicitar la devolución, una vez culminados y aprobados la totalidad de los trabajos objeto de la Licitación. Página 11 de 18

12 ANEXO I TERMINOS DE REFERENCIA Proyecto Integral de Cableado Estructurado y Fibra Óptica El Proyecto Integral de Cableado Estructurado y Fibra Óptica contendrá todos los gráficos y recaudos necesarios para la construcción y montaje de todos los elementos y la descripción de las tareas requeridas para la realización de las obras en el Edificio. La empresa adjudicataria recibirá como insumos, de parte del Arquitecto Supervisor de Obra designado por CGN, la siguiente documentación: - Anteproyecto - Memoria Descriptiva General Se podrá y deberá visitar el local previamente, a los efectos de evaluar y registrar toda la información que sea necesaria para que el Proyecto de Cableado Estructurado y Fibra Óptica sea realizado en correspondencia con la obra a ejecutar. Descripción general de tareas. Será responsabilidad de la empresa a contratar: Realizar el Anteproyecto, el Proyecto de Cableado Estructurado y Fibra Óptica y la Supervisión de los Trabajos y el Seguimiento de Obra correspondiente para la instalación de un sistema de cableado estructurado y fibra óptica, para los puestos de voz y datos, de acuerdo a los requerimientos proyectuales del edificio de referencia. Coordinar con el asesor correspondiente, el Proyecto con el de Canalizaciones que serán utilizadas además para la Instalación Eléctrica a Página 12 de 18

13 realizar en todo el edificio de acuerdo a los requisitos de uso, equipamiento y ubicación de los locales para Sala de Señales y de UPS. Describir en el Proyecto las tareas a realizar y coordinar con el subcontrato de Instalación Eléctrica. El mismo supondrá la superposición y compatibilización de los trazados lo que implicará la coordinación general con el Proyecto Ejecutivo generado para la totalidad de la obra, a cargo del Arq. Supervisor de la misma y del equipo de Asesores. Incluir en el Proyecto, todos los recaudos gráficos y las memorias necesarios para la realización de las obras, los que serán chequeados integralmente con los demás sub-contratos, así como un cronograma y presupuesto estimados que reflejen el adecuado ajuste al Cronograma General de las Obras. Redactar los aspectos técnicos del pliego para el llamado a Licitación de las obras de la Instalación de acuerdo a las normas vigentes y en forma coordinada con el Proyecto Ejecutivo General. El pliego deberá prever la cotización e instalación de Unidades de UPS, racks, equipos telefónicos y todos los elementos necesarios que permitan completar la instalación y su certificación. Se deberá coordinar con los asesores de los Proyectos correspondientes a Aire Acondicionado e Instalación Eléctrica. Confeccionar previo acuerdo con el Arquitecto Supervisor de Obra (y a solicitud del mismo) todos los planos, planillas, detalles y documentos, en especial aquellos de coordinación con otros subcontratos. Consideraciones generales Todos los documentos escritos serán coordinados con el Supervisor de Obra debiendo mantener concordancia con el Anteproyecto, Memoria Constructiva Particular, planillas, y especificaciones referidas a todos y cada uno de los trabajos que requiera la correcta y completa construcción y terminación de las obras a presupuestar posteriormente. Página 13 de 18

14 Toda la información que compone el Proyecto de Cableado Estructurado y Fibra Óptica será entregada en papel y en formato digital, conteniendo todos los elementos en archivos de extensión dwg, pdf, docx, según corresponda. Anteproyecto El Anteproyecto se deberá coordinar, a través del Arq. Supervisor designado por CGN, con los demás sub-contratos y obras previstas en el Proyecto Ejecutivo, debiendo asimismo prever las posibles implicancias estructurales. Proyecto El Proyecto de Cableado Estructurado y Fibra Óptica específico incluirá, además de las memorias correspondientes, todos los recaudos gráficos necesarios para la realización de las obras, los que serán coordinados integralmente con los demás sub-contratos, albañilería y estructura formando parte del Proyecto Ejecutivo general de la obra. Incluirá asimismo el diseño de un cronograma que refleje su ajuste al Cronograma General de las Obras y un presupuesto estimado. Estas tareas se realizarán en forma coordinada con el Arq. Supervisor de Obra. El Cronograma asegurará de la forma más precisa posible el inicio, desarrollo y finalización de los trabajos y la entrega del local para su acondicionamiento final y puesta en funcionamiento. El rubrado será utilizado posteriormente como guía de presupuestación. Comprenderá también la redacción de los aspectos técnicos del pliego para el llamado a Licitación de las obras de Cableado Estructurado y Fibra Óptica, en forma coordinada con el Proyecto Ejecutivo General Dicho pliego incluirá el cronograma y costos estimados de obra y la opción de cotizar el mantenimiento del sistema. Página 14 de 18

15 Supervisión y seguimiento de obra La supervisión y seguimiento de obra implica: Trabajar en las Tareas de Coordinación previas al inicio de las obras, durante el plazo de desarrollo de las licitaciones a realizar, como así también en la estructuración final de proyecto y coordinación de cronogramas de los diferentes contratos y sub-contratos que participarán de la obra. El seguimiento periódico de las obras enmarcadas en el contrato firmado con el proveedor, y tareas de coordinación con las diferentes áreas técnicas hasta la culminación de las obras contratadas. La gestión de las certificaciones correspondientes. La obligación de entregar al Arq. Supervisor un informe mensual del avance de obra vinculado a todos los rubros involucrados El chequeo de las certificaciones de avance de obra que presente la empresa Contratista. La formulación de los Informes para las Recepciones Provisoria y Definitiva de la obra La formulación del informe final de las obras evaluando tanto la actuación de la empresa contratista como de todos los sub-contratistas vinculados. Obtener la entrega de la Certificación correspondiente a la Instalación del contratista responsable de la obra y entregarla al arquitecto Supervisor conjuntamente con los gráficos finales de la obra. Avance de Trabajos del Proyecto a evaluar y acordar por el Supervisor de CGN. Etapas. Pre entrega: comprenderá todos los recaudos que conformarán el Proyecto Ejecutivo incluyendo el rubrado y el cronograma, a efectos de su chequeo previo. Se presentará un juego completo de láminas y documentos en papel y en formato digital. Página 15 de 18

16 Presentación del Proyecto de Cableado Estructurado y Fibra Óptica de acuerdo a los plazos estipulados, en formato papel y en formato digital. Plazo El plazo para la entrega del Proyecto de Cableado Estructurado y Fibra Óptica completo será de un máximo de 45 días corridos, contados a partir de la fecha de la adjudicación del trabajo. Dicho plazo solo se ampliará en caso de que la CGN introduzca modificaciones que interrumpan totalmente el proceso del mismo. La ampliación del plazo será convenida entre el Arquitecto Supervisor designado por la CGN y el Técnico designado como responsable del Proyecto por la empresa adjudicataria. El plazo se ampliará en la misma cantidad de días que los de la interrupción, más lo que, a su criterio, el representante de CGN estime corresponda para restablecer el ritmo normal de la elaboración del Proyecto, que en ningún caso superará el 50 % del tiempo de la interrupción. Propiedad del Proyecto de Cableado Estructurado y Fibra Optica y de todos los Documentos que lo integran. El Proyecto objeto del contrato que se realice con la empresa adjudicataria será de exclusiva propiedad de CGN, al igual que los originales de los planos y documentos escritos en que esté formulado. La CGN después de aprobada la entrega definitiva del Proyecto de Cableado Estructurado y Fibra Óptica recibirá el respaldo digital correspondiente a todos los documentos, el que será entregado al Arquitecto Supervisor de Obra. El Proyecto de Cableado Estructurado y Fibra Óptica deberá contener en todos los documentos generados el rótulo que la supervisión de CGN acuerde, pudiendo incluir en éste los nombres de los colaboradores y de los Asesores Especializados que intervengan en cualquiera de sus etapas. Página 16 de 18

17 Otras tareas asociadas al Proyecto de Cableado Estructurado y Fibra Óptica Todo el trabajo de ajuste y ejecución del Proyecto será responsabilidad del Técnico designado por la empresa adjudicataria, quien será el interlocutor con la contraparte designada por la CGN. Se deberá especificar en los recaudos la siguiente información: - Nombre del técnico responsable de la ejecución del Proyecto de Cableado Estructurado y Fibra Optica - Nombre del asesor específico si corresponde El Técnico responsable del Proyecto designado por la empresa adjudicataria, deberá: Colaborar en la redacción de documentos para el llamado a Licitación de todas las obras a realizar de acuerdo al Proyecto. Entregar la base de los recaudos correspondientes a efectos de que la empresa que ejecute la obra, gestione a través de sus propios técnicos, las certificaciones correspondientes de acuerdo a los términos contractuales, contando con su firma técnica como responsable de Proyecto. Colaborar con la Supervisión de Obra en el ajuste de los recaudos integrando las modificaciones de obra o detalles que sean requeridos por la Empresa que realizará la obra. Página 17 de 18

18 ANEXO II LIC. ABREVIADA Nº... Señores Ministerio de Economía y Finanzas Contaduría General de la Nación El suscrito.. titular de la C.I... en su calidad de (*).. con domicilio legal en Montevideo según se indica en este formulario, se compromete a la entrega del producto solicitado por la Contaduría General de la Nación y ofrecido en su propuesta, con sujeción a todas las especificaciones del Pliego de Condiciones, declarando que lo conoce y se obliga a cumplirlo y que se encuentra en condiciones legales de contratar con el citado organismo. DENOMINACION SOCIAL DE LA EMPRESA: NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA: RUT: DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION: Calle: Nro: C.Postal: Teléfonos fijo y móvil Fax: Mail FIRMA AUTORIZADA: Aclaración de firma:... (*) titular de empresa unipersonal, apoderado, representante estatutario, socio administrador, otro (especificar) Página 18 de 18