N OBRA EN EJECUCION : I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, : HUANUCO

Transcripción

1 OBRA EN EJECUCION : I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, Ubicado en la Region : HUANUCO Provincia de HUANUCO y Distrito de HUANUCO - Monto contractual de : S/,18,348, Plazo de ejecución 360 dc. N

2

3 ITEM PROGRAMA Nro. Obras 1 EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS 36 2 PROGRAMA REGULAR 3 3 DECRETO DE URGENCIA N TOTAL OBRAS EN EJECUCION 46 OBRAS EN EJECUCION AL MES DE ABRIL PROGRAMA REGULAR; 3 DECRETO DE URGENCIA N ; 7 EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS; Obras Paralizadas (2)

4 OBRAS EN EJECUCION REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 Nro. INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS LOCALIZACION MONTO PLAZO CONTRACTUAL Región Prov. Distrito Contractual Contractual Inicio Fin + Amp. 1 IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - II ETAPA LIMA LIMA RIMAC , /03/ /07/2015 8,08% AVANCE FISICO 2 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA -A) AMP. POTENCIA B) MEDIA TENSION Kv AMAZONAS TORIBIO RODRIGUSAN NICOLAS , /02/ /05/ ,67% 3 IE SAN JOSE - II ETAPA JUNIN JAUJA JAUJA , /09/ /05/ ,53% 4 IE GOMEZ ARIAS DAVILA HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA , /01/ /02/2016 4,54% 5 IE MARIA AUXILIADORA (P) PUNO PUNO PUNO , /09/ /04/ ,31% 6 IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO HUANUCO AMBO AMBO , /04/ /06/ ,50% 7 IE MANCO II CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA , /05/ /06/ ,70% 8 IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUSANTIAGO DE CH , /06/ /06/ ,68% 9 IE SIMON BOLIVAR LIMA OYON OYON , /06/ /05/ ,47% 10 IE JUAN GUERRERO QUIMPER LIMA LIMA VILLA MARIA DEL , /02/ /02/ ,26% 11 IE JOSE GRANDA LIMA LIMA SAN MARTIN DE P , /12/ /12/ ,23% 12 IE JAEN DE BRACAMOROS CAJAMARCA JAEN JAEN , /10/ /10/ ,12% 13 IE TORIBIO CASANOVA CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO , /10/ /10/ ,17% 14 IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI (P) AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA , /01/ /11/2015 9,90% 15 IE JOSE ANDRES RAZURI LA LIBERTAD PACASMAYO SAN PEDRO DE LL , /11/ /09/ ,96% 16 IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VALOR HUANUCO HUANUCO HUANUCO , /11/ /06/ ,76% 17 IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO , /12/ /11/2015 6,71% 18 IE BLAS VALERA AMAZONAS LUYA LAMUD , /11/ /09/ ,23% 19 IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO AMAZONAS BAGUA LA PECA , /12/ /12/ ,98% 20 IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES HUANUCO HUANUCO HUANUCO , /01/ /01/2016 4,32% 21 IE DANIEL HERNANDEZ HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS , /12/ /10/ ,64% 22 IE 060 MANUEL MESONES MURO SAN MARTIN EL DORADO SAN JOSE DE SISA , /12/ /09/ ,81% 23 IE JOAQUIN CAPELO JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO , /11/ /11/ ,89% 24 IE HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA AREQUIPA CAYMA , /01/ /11/ ,01% 25 IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA , /01/ /01/2016 5,32% 26 IE 0390 LA INMACULADA SAN MARTIN MARISCAL CACER JUANJUI , /03/ /02/2016 3,16% 27 IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS , /12/ /09/2015 1,94% DE OBRA 28 IE JOSE MARIA ARGUEDAS HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY , /12/ /08/2015 7,08% 29 IE HILDEBRANDO FUENTES UCAYALI ATALAYA RAYMONDI , /03/ /03/2016 1,04% 30 IE VENTURA CCALAMAQUI LIMA BARRANCA BARRANCA , /03/ /03/2016 0,97% 31 IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA PIURA PIURA PIURA , /04/ /03/ INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA CUSCO CUSCO CUSCO , /03/ /09/2015 2,11% 33 IE MATEO PUMACAHUA (P) CUSCO CANCHIS SICUANI , /01/ /05/ ,43% 34 IE LA LIBERTAD ANCASH HUARAZ HUARAZ , /01/ /03/ ,88% 35 IE SAN JUAN CAJAMARCA CHOTA CHOTA , /01/ /09/ ,62% 36 IE VICTOR E. VIVAR HUANUCO HUAMALIES LLATA , /02/ /10/ ,09% PROGRAMA REGULAR 1 2 IE JOSE PARDO Y BARREDA - SALDO DE OBRA Y MEDIA TENSION IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv- 10Kv (P) ICA CHINCHA CHINCHA ALTA , /12/ /02/ ,25% LIMA LIMA LA VICTORIA , /08/ /10/ IE MARIA AUXILIADORA ANCASH CARHUAZ CARHUAZ , /12/ /10/ ,21% DECRETO DE URGENCIA IE 636 VILLA SOLIDARIDAD LIMA LIMA SAN JUAN DE MIR , /12/ /04/ ,62% 2 IE FRAY ARMANDO BONIFAZ APURIMAC ABANCAY ABANCAY , /11/ /07/ ,15% 3 IE 7050 NICANOR RIVERA CACERES LIMA LIMA BARRANCO , /05/ /04/ ,29% 4 IE JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO LIMA LIMA SAN JUAN DE MIR , /12/ /06/ ,46% 5 IE DE PRIMARIA DE MENORES N (P) HUANCAVELICA CASTROVIRREYNACASTROVIRREYN , /12/ /06/ ,74% 6 IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672 LIMA LIMA PACHACAMAC , /01/ /09/ ,97% 7 IE JORGE BASADRE DE MALACASI PIURA MORROPON SALITRAL , /03/ /09/2015 2,40% - Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Ultima Valorizacion tramitada por la UGEO. - (P) = Obra Paralizada.

5 Item OBRAS Nro. Obras 1 POR INICIAR 1 2 POR CONVOCAR 31 TOTAL DE OBRAS EN PROCESO 32 PROCESOS DE CONVOCATORIA DE OBRAS POR INICIAR; 1 POR CONVOCAR; 31

6 CODIGO EXPEDIENTE TECNICO Nro. PROGRAMA INSTITUCION EDUCATIVA REGION OBSERVACIONES INFObras RESOLUCION FECHA MONTO 01.- Procesos en Convocatoria y Obras por Iniciar: - EMBLEMATICAS IE SAN CARLOS CAJAMARCA UGEO 15/10/2014 POR INICIAR :Buena Pro otorgada el 02/03/2015 a Consorcio Mayo (Empresa Constructora A.R.C. S.R LTDA - ROVER ,12 ALCISA PERU) - La adjudicacion de la Supervision se encuentra en Proceso de Convocatoria Procesos por Convocar : 1 PROGRAMA REGULAR 2 EMBLEMATICAS 3 EMBLEMATICAS IE JOHN F. KENNEDY - SISTEMA MEDIA TENSION FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV ICA ED 19/06/ ,46 Proceso por Convocar UCAYALI UGEO 16/03/ ,06 Proceso por Convocar CAJAMARCA UGEO 24/10/ ,62 Proceso por Convocar 4 EMBLEMATICAS IE ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA AMAZONAS UGEO 11/12/ ,34 Proceso por Convocar 5 EMBLEMATICAS IE DEAN VALDIVIA AREQUIPA UGEO 10/11/ ,11 Proceso por Convocar 6 EMBLEMATICAS IE JUAN UGAZ CAJAMARCA UGEO 13/01/ ,94 Proceso por Convocar 7 EMBLEMATICAS IE SANTO TOMAS CUSCO UGEO 15/12/ ,82 Proceso por Convocar 8 EMBLEMATICAS IE SAN RAMON JUNIN UGEO 13/01/ ,15 Proceso por Convocar 9 EMBLEMATICAS IE FRANCISCO DE IRAZOLA JUNIN UGEO 30/01/ ,40 Proceso por Convocar 10 EMBLEMATICAS IE GENARO HERRERA LORETO UGEO 11/12/ ,34 Proceso por Convocar 11 EMBLEMATICAS IE GUILLERMO BILLINGHURST MADRE DE DIOS UGEO 08/01/ ,11 Proceso por Convocar 12 EMBLEMATICAS IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY PIURA UGEO 30/01/ ,81 Proceso por Convocar 13 EMBLEMATICAS IE MARIANO MELGAR PUNO UGEO 09/04/ ,28 Proceso por Convocar 14 EMBLEMATICAS IE SANTO TORIBIO SAN MARTIN UGEO 30/01/ ,36 Proceso por Convocar 15 EMBLEMATICAS IE JUAN JIMENEZ PIMENTEL SAN MARTIN UGEO 10/11/ ,47 Proceso por Convocar 16 EMBLEMATICAS IE 0425 CESAR VALLEJO SAN MARTIN UGEO 12/12/ ,95 Proceso por Convocar 17 PROGRAMA REGULAR IE CSMA 67 - II ETAPA LA LIBERTAD UGEO 27/02/ ,94 Proceso por Convocar 18 EMBLEMATICAS GUE SAN CARLOS - II ETAPA PUNO UGEO 10/11/ ,51 Proceso por Convocar 19 PROGRAMA REGULAR 20 PROGRAMA REGULAR 21 PROGRAMA REGULAR IE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION - MEDIA TENSION IE MARIA PARADO DE BELLIDO - SISTEMA TENSION KV IE ALFONSO UGARTE - MEDIA TENSION Kv LIMA ED 28/01/ ,04 Proceso por Convocar ICA ED 22/04/ ,05 Proceso por Convocar LIMA ED 24/06/ ,49 Proceso por Convocar 22 EMBLEMATICAS IE MIGUEL GRAU - SALDO DE OBRA APURIMAC UGEO 16/03/ ,85 Proceso por Convocar 23 EMBLEMATICAS IE GONZALES VIGIL - II ETAPA - PISTA ATLETICA SINTETICA AYACUCHO UGEO 13/01/ ,55 Proceso por Convocar 24 PROGRAMA REGULAR IE CASA BLANCA DE JESUS LIMA UGEO 13/01/ ,41 Proceso por Convocar 25 PROGRAMA REGULAR IE GUILLERMO BILLINGHURST LIMA UGEO 13/01/ ,41 Proceso por Convocar 26 PROGRAMA REGULAR IE 153 LIMA UGEO 30/01/ ,42 Proceso por Convocar 27 D. URGENCIA N IE SAGRADO CORAZON DE JESUS - MEDIA TENSION APURIMAC UGEO 19/02/ ,57 Proceso por Convocar 28 PROGRAMA REGULAR IE 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA LIMA UGEO 10/02/ ,62 Proceso por Convocar 29 EMBLEMATICAS IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - LAMBAYEQUE UGEO 27/02/ ,08 Proceso por Convocar MEDIA TENSION 10kv 30 PROGRAMA REGULAR IE IEI 627 LIMA UGEO 27/02/ ,83 Proceso por Convocar 31 EMBLEMATICAS 31 IE REPUBLICA DE ARGENTINA - SALDO DE OBRA REPORTE DE PROCESOS EN CONVOCATORIA y POR CONVOCAR ANCASH UGEO 11/03/ ,23 Proceso por Convocar

7 ITEM PROGRAMA Nro. Obras 1 EMBLEMATICAS LIMA y PROVINCIAS 2 2 DECRETO DE URGENCIA N PROGRAMA REGULAR 1 TOTAL OBRAS TERMINADAS 3 OBRAS TERMINADAS DE ENERO - ABRIL 2015 PROGRAMA REGULAR; 1; 33% DECRETO DE URGENCIA N ; 0;0 EMBLEMATICAS LIMA y PROVINCIAS; 2; 67% Nota : No estan consideradas las Obras que fueron Resueltas.

8 REPORTE DE OBRAS TERMINADAS DEL MES DE ENERO - ABRIL 2015 Nro. PROGRAMA INSTITUCION EDUCATIVA LOCALIZACION MONTO ACTA Región Prov. Distrito Contractual Recep. 1 PROGRAMA REGULAR IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA ICA PISCO SAN CLEMENTE ,42-2 EMBLEMATICAS IE GONZALES VIGIL AYACUCHO HUANTA HUANTA ,75-3 EMBLEMATICAS IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO ,80 - CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS: 1 EMBLEMATICAS IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALDO DE OBRA LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE ,33 (1) 2 EMBLEMATICAS IE MERCEDES INDACOCHEA LIMA LIMA BARRANCO ,38 (2) 3 EMBLEMATICAS IE VICTOR E. VIVAR (*) HUANUCO HUAMALIES LLATA ,00 (3) 4 EMBLEMATICAS SAN RAMON CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA ,47 (4) 5 EMBLEMATICAS SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO ,46 (5) 6 PROGRAMA REGULAR IE 3022 JOSE SABOGAL LIMA LIMA 7 EMBLEMATICAS DOS DE MAYO - SISTEMA ELECTRICO - MEDIA TENSION SAN MARTIN DE PORRES ,95 (6) MADRE DE DIOS TAHUAMANU IBERIA ,99 (7) 8 EMBLEMATICAS IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA TACNA TACNA TACNA ,45 (8) (*) Obras en proceso de recepcion de obra y/o levantamiento de observaciones. (1) CONTRATO DE OBRA RESUELTO : CON OFICIO N MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA DE FECHA , SE NOTIFICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE LA OBRA, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. (2) CONTRATO DE OBRA RESUELTO - MEDIANTE CARTA NOTARIAL N MINEDU-PRONIED-OGA DEL , SE RESUELVE EL CONTRATO DE OBRA. (3) CONTRATO RESUELTO, CON MEMORANDUM N MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DE FECHA , SE SOLICITA A LA OGA, CURSAR CARTA NOTARIAL DE RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA AL HABERSE ACUMULADO MAS DEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR DEMORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO - EXP , (CARTA NOTARIAL N PRONIED-DE-OGA DEL ) (4) CONTRATO RESUELTO - CON OFICIO N PRONIED-OGA DEL , SE COMUNICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE LA OBRA. (CON MEMORANDUM N MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DE FECHA , SE SOLICITA A LA OGA, DECLARE RESUELTO EL CONTRATO DE OBRA Y PROGRAME LA CONSTATACION FISICA DEL 24 AL 27 FEBRERO). EXP (5) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORAMDUM N MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL , SE COMUNICA A LA OGA, LA ACUMULACION MAXIMA DE PENALIDAD, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. SE HA PROGRAMADO LA CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE BIENES PARA EL EXP (6) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORAMDUM N MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL , SE COMUNICA A LA OGA, QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR HECHOS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA E INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. SE HA PROGRAMADO LA CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE BIENES PARA EL EXP (7) CONTRATO RESUELTO - CON OFICIO N MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA DEL DIRIGIDO AL CONTRATISTA SE COMUNICA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA POR INCLUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS DURANTE EL PROCESO DE RECEPCION. - EXP. N 8692 (8) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORAMDUM N MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL , SE COMUNICA A LA OGA, QUE EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ESENCIALES, COMO COMPLETAR EL PLANTEL DE LA RESIDENCIA Y EL PLAN DE TRABAJO, ADEMAS DE TENER UN AVANCE MENOR AL 80%. LA CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE BIENES SE HA PROGRAMADO PARA EL EXP (*) MEDIANTE RESOLUCION N 02 - CUADERNO CAUTELAR : EL TRIBUNAL ARBITRAL RESUELVE : DECLARAR FUNDADA EN PARTE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR ÑAÑA CONTRATISTAS GENERALES S.A. - MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO POR ÑAÑA CONTRATISTAS GENERALES S.A. CON FECHA Y AMPLIADO MEDIANTE ESCRITOS DE FECHA 4 Y 16 DE MARZO DE 2015, EN CONSECUENCIA, ORDENAR AL MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108, SE SUSPENDAN TODOS LOS EFECTOS DE LA CARTA NOTARIAL N MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA, MIENTRAS NO SE RESUELVAN DE MANERA DEFINITIVA LAS CONTROVERSIAS TRAMITADAS EN EL PRESENTE PROCESO, POR LO QUE DEBERA CONTINUARSE CON LA EJECUCION DE LA OBRA COMO SE VENIA DESARROLLANDO HASTA ANTES DE LA COMUNICACION DE LA CARTA N MINEDU- VMGI-PRONIED-OGA, Y SE DEBERAN DE ABSTENER DE INICIAR CUALQUIER ACCION YA SEA JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O DE HECHO DESTINADA A REALIZAR DESCUENTO POR APLICACION DE PENALIDADES O RESOLVER EL CONTRATO POR CAUSALES QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL PLAZO DE EJECUCION. - FIJAR COMO CONTRA CAUTELA HASTA POR LA SUMA DE S/.1,451,020,80.

9 Se vienen ejecutando a la fecha 46 Obras de Infraestructura Educativa

10 OBRAS EN EJECUCION POR REGIONES DEL PERU AL MES DE ABRIL 2015 Nro. PROGRAMA INSTITUCION EDUCATIVA Instituciones Educativas: 1 EMBLEMATICAS TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA -A) AMP. POTENCIA B) MEDIA TENSION Kv Región Prov. Distrito AMAZONAS LOCALIZACION TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Avance Fisico % SAN NICOLAS 22,67% 2 EMBLEMATICAS IE BLAS VALERA AMAZONAS LUYA LAMUD 24,23% 3 EMBLEMATICAS IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO AMAZONAS BAGUA LA PECA 23,98% 4 PROGRAMA REGULAR IE MARIA AUXILIADORA ANCASH CARHUAZ CARHUAZ 17,21% 5 EMBLEMATICAS IE LA LIBERTAD ANCASH HUARAZ HUARAZ 91,88% 6 D. URGENCIA N IE FRAY ARMANDO BONIFAZ APURIMAC ABANCAY ABANCAY 46,15% 7 EMBLEMATICAS IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 9,90% 8 EMBLEMATICAS IE HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 11,01% 9 EMBLEMATICAS IE JAEN DE BRACAMOROS CAJAMARCA JAEN JAEN 49,12% 10 EMBLEMATICAS IE TORIBIO CASANOVA CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO 15,17% 11 EMBLEMATICAS IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO 6,71% 12 EMBLEMATICAS IE SAN JUAN CAJAMARCA CHOTA CHOTA 86,62% 13 EMBLEMATICAS IE MANCO II CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA 71,70% 14 EMBLEMATICAS INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA CUSCO CUSCO CUSCO 2,11% 15 EMBLEMATICAS IE MATEO PUMACAHUA CUSCO CANCHIS SICUANI 94,43% 16 EMBLEMATICAS IE DANIEL HERNANDEZ HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS 11,64% 17 D. URGENCIA N IE DE PRIMARIA DE MENORES N HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA 13,74% 18 EMBLEMATICAS IE JOSE MARIA ARGUEDAS HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY 7,08% 19 EMBLEMATICAS IE GOMEZ ARIAS DAVILA HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA 4,54% 20 EMBLEMATICAS IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO HUANUCO AMBO AMBO 92,50% 21 EMBLEMATICAS IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VALOR HUANUCO HUANUCO HUANUCO 32,76% 22 EMBLEMATICAS IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES HUANUCO HUANUCO HUANUCO 4,32% 23 EMBLEMATICAS IE VICTOR E. VIVAR HUANUCO HUAMALIES LLATA 82,09% 24 PROGRAMA REGULAR IE JOSE PARDO Y BARREDA - SALDO DE OBRA Y MEDIA TENSION ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 66,25% 25 EMBLEMATICAS IE SAN JOSE - II ETAPA JUNIN JAUJA JAUJA 63,53% 26 EMBLEMATICAS IE JOAQUIN CAPELO JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 26,89% 27 EMBLEMATICAS IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO 28 EMBLEMATICAS IE JOSE ANDRES RAZURI LA LIBERTAD PACASMAYO 29 D. URGENCIA N IE 636 VILLA SOLIDARIDAD LIMA LIMA SANTIAGO DE CHUCO SAN PEDRO DE LLOC SAN JUAN DE MIRAFLORES 30 EMBLEMATICAS IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - II ETAPA LIMA LIMA RIMAC 8,08% 31 PROGRAMA REGULAR IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv-10Kv LIMA LIMA LA VICTORIA - 32 D. URGENCIA N IE 7050 NICANOR RIVERA CACERES LIMA LIMA BARRANCO 87,29% 33 EMBLEMATICAS IE SIMON BOLIVAR LIMA OYON OYON 64,47% 34 EMBLEMATICAS IE JUAN GUERRERO QUIMPER LIMA LIMA 35 EMBLEMATICAS IE JOSE GRANDA LIMA LIMA 36 D. URGENCIA N IE JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO SAN MARTIN DE PORRES SAN JUAN DE MIRAFLORES 37 D. URGENCIA N IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672 LIMA LIMA PACHACAMAC 28,97% 38 EMBLEMATICAS IE VENTURA CCALAMAQUI LIMA BARRANCA BARRANCA 0,97% 39 EMBLEMATICAS IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE OBRA 47,68% 11,96% 79,62% 11,26% 13,23% 43,46% LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS 1,94% 40 D. URGENCIA N IE JORGE BASADRE DE MALACASI PIURA MORROPON SALITRAL 2,40% 41 EMBLEMATICAS IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA PIURA PIURA PIURA - 42 EMBLEMATICAS IE MARIA AUXILIADORA PUNO PUNO PUNO 77,31% 43 EMBLEMATICAS IE 060 MANUEL MESONES MURO SAN MARTIN EL DORADO SAN JOSE DE SISA 16,81% 44 EMBLEMATICAS IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA 5,32% 45 EMBLEMATICAS IE 0390 LA INMACULADA SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI 3,16% 46 EMBLEMATICAS IE HILDEBRANDO FUENTES UCAYALI ATALAYA RAYMONDI 1,04% - Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Ultima Valorizacion tramitada por la UGEO.

11 DETALLE DE EVENTOS NO PROGRAMADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA N Descripción N de Obras Totales % Incidencia 1 Obras con Ampliaciones de Plazo, Adicionales y/o Deductivos. 12 Obras con Ampliaciones de Plazo, Adicionales y/o Deductivos % 2 Obras con ejecución de acuerdo a lo Programado % TOTAL DE OBRAS EN EJECUCION % Observacion : Dentro del grupo de obras del item (2), puede haber obras con avance fisico retrasado con respecto a lo programado. Obras con ejecución de acuerdo a lo Programado.; 70% Obras con Ampliaciones de Plazo, Adicionales y/o Deductivos.; 30% Las Causas no Programadas que generan atraso en la ejecución de la obra, pueden deberse a trámites administrativos que encamina y aprueba la Entidad como adicionales de obra, ampliaciones de plazo, absolucion de consultas, trámites de licencia de construccion, omisiones en el expediente técnico. y/o incapacidad técnica y económica del contratista, asi como eventos fortuitos y ajenos a la ejecucion normal de obra.

12 Item Mes Liq. Obra Liq. Supervisión Acumulado 1 ENE - ABR (*) (*) Este Reporte considera las Liquidaciones elaboradas por Reformulaciones. LIQUIDACIONES ELABORADAS LIQ. OBRA 1 Enero - Abril 2015 LIQ. SUPERVIS 1 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 LIQ. OBRA LIQ. SUPERVISION LIQUIDACIONES 1 1

13 REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL (ENERO - ABRIL 2015) Nro. INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA REGION MONTO LIQUIDACION DE OBRA MONTO Contratado Resolucion Fecha Liquidacion Final 01.- OBRA 1 IE SAGRADO CORAZON DE JESUS M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A. APURIMAC ,51 RD ED 22/01/ , SUPERVISION 1 INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A. - OIST S.A. AREQUIPA ,89 RD ED 03/02/ ,

14 Resumen : OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION ESTIMADA PERIODO OBRAS TERMINADAS (*) INVERSION ESTIMADA PERIODO , PERIODO , PERIODO , PERIODO , PERIODO , PERIODO , PERIODO , PERIODO , PERIODO , PERIODO (Abril) ,47 Total Obras e Inversión Estimada ,01 (*) No Estan consideradas las Obras Resueltas. Equipo de Ejecución de Obras - UGEO OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION , , , , , , , , , , , , , , , ,47 0, INVERSION N DE OBRAS PERIODO El Total de Inversión, solo considera los montos contractuales por elaboracion de Expediente Técnico, Ejecucion de Obra y Supervisión, asi como importes generados por Obras Adicionales etc. No incluye importes por equipamiento y/o mobiliario.

15 RESUMEN: N UBICACIÓN TERMINADAS EN EJECUCION POR EJECUTAR Total Obras 1 LIMA y Provincias REGIONES Totales : EN EJECUCION; 36; 24% ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS A NIVEL NACIONAL POR EJECUTAR; 20; 14% TERMINADAS; 91; 62% INDICE DE INTERVENCION DE OBRAS EMBLEMATICAS EN LIMA y REGIONES DEL PERU REGIONES; 97; 66% LIMA y Provincias; 50; 34%

16 RESUMEN: N UBICACIÓN TERMINADAS EN EJECUCION POR EJECUTAR Total Obras 1 LIMA y Provincias REGIONES Totales : ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS EN LIMA PROVINCIAS EN EJECUCION; 5; 10% POR EJECUTAR; 0; 0% TERMINADAS; 45; 90% ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS PROVINCIAS EN EJECUCION; 31; 32% POR EJECUTAR; 20; 21% TERMINADAS; 46; 47%

17 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS OBRAS TERMINADAS Id MODALIDAD LOCALIZACION MONTO PLAZO AVANCE FISICO Acta INSTITUCION EDUCATIVA Mod. Nro. Año Región Prov. Distrito Contractual Contrato Prog. Real Recep. 1 ADS MIGUEL GRAU - SISTEMA TENSION 13.2 KV APURIMAC ABANCAY ABANCAY , ,00% 100,00% 28/09/ ADS IE JOSE DE SAN MARTIN - SISTEMA TENSION ICA PISCO PISCO , ,00% 100,00% 26/05/ EXON SIMON BOLIVAR MOQUEGUA MARISCAL NIET MOQUEGUA , ,00% 100,00% 03/04/ EXON INDEPENDENCIA AMERICANA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA , ,00% 100,00% 28/09/ EXON DOS DE MAYO MADRE DE DIOS TAHUAMANU IBERIA , ,00% 100,00% 12/07/ EXON CN SAN MIGUEL PIURA PIURA PIURA , ,00% 100,00% 23/09/ EXON SAN JUAN LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO , ,00% 100,00% 30/11/ EXON COLEGIO NACIONAL DE IQUITOS LORETO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA , ,00% 100,00% 07/09/ EXON SAN JOSE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO , ,00% 100,00% 30/01/ EXON IE COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO CALLAO CALLAO LA PERLA , ,00% 100,00% 28/12/ EXON FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA HUANCAVELICA HUANCAVELICAHUANCAVELICA , ,00% 100,00% 27/07/ EXON CORONEL BOLOGNESI TACNA TACNA TACNA , ,00% 100,00% 13/07/ EXON IE SAN JOSE JUNIN JAUJA JAUJA , ,00% 100,00% 02/06/ EXON GREGORIO MARTINELLY APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA , ,00% 100,00% 06/03/ EXON IE JOSE DE SAN MARTIN - I ETAPA - OBRAS DEPORTICA PISCO PISCO , ,00% 100,00% 17/12/ EXON EL TRIUNFO TUMBES TUMBES TUMBES , ,00% 100,00% 17/09/ EXON MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES LORETO MAYNAS IQUITOS , ,00% 100,00% 11/12/ EXON SAN JUAN DE LA LIBERTAD AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS , ,00% 100,00% 26/03/ EXON CN GLORIOSO SAN CARLOS PUNO PUNO PUNO , ,00% 100,00% 29/01/ EXON LEONCIO PRADO HUANUCO HUANUCO HUANUCO , ,00% 100,00% 27/03/ EXON FAUSTINO MALDONADO UCAYALI CORONEL PORTCALLERIA , ,00% 100,00% 14/07/ EXON CN SERAFIN FILOMENO SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA , ,00% 100,00% 01/06/ PESP INCA GARCILASO DE LA VEGA CUSCO CUSCO CUSCO , ,00% 100,00% 29/01/ PESP IE NICOLAS LA TORRE LAMBAYEQUE CHICLAYO JOSE LEONARDO O , ,00% 100,00% 21/09/ PESP TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS TORIBIO RODRI SAN NICOLAS , ,00% 100,00% 07/03/ PESP CORONEL BOLOGNESI - OBRAS NUEVAS TACNA TACNA TACNA , ,00% 100,00% 09/02/ PESP IE CORONEL CORTEGANA CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN , ,00% 100,00% 25/01/ PESP SAN RAMON - II ETAPA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA , ,00% 100,00% 27/02/ PESP IE SAN LUIS GONZAGA ICA ICA ICA , ,00% 100,00% 03/04/ PESP SAN JOSE - II ETAPA LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO , ,00% 100,00% 07/09/ PESP IE JOSE DE SAN MARTIN - II ETAPA - OBRAS DEPOR ICA PISCO PISCO , ,00% 100,00% 02/10/ PESP SIMON BOLIVAR - OBRAS NUEVAS - CAMPO DEPOR MOQUEGUA MARISCAL NIET MOQUEGUA , ,00% 100,00% 01/08/ PESP EL TRIUNFO - II ETAPA TUMBES TUMBES TUMBES , ,00% 100,00% 23/05/ PESP GREGORIO MARTINELLY - SISTEMA ELECTRICO - M APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA , ,00% 100,00% 01/08/ PESP CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA CUSCO CUSCO CUSCO , ,00% 100,00% 30/04/ PESP CN SERAFIN FILOMENO - SISTEMA ELECTRICO - MESAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA , ,00% 100,00% 06/12/ PESP INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NUAREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA , ,00% 100,00% 09/04/ PESP CN SAN MIGUEL - II ETAPA PIURA PIURA PIURA , ,00% 100,00% 25/01/ PESP GREGORIO MARTINELLY - CONEXIONES DOMICILIA APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA , ,00% 100,00% 09/01/ PESP IE MARIANO MELGAR AREQUIPA AREQUIPA MARIANO MELGAR , ,00% 100,00% 26/06/ PESP SAN JOSE - SISTEMA MEDIA TENSION LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO , ,00% 100,00% 04/06/ EXON IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA LIMA LIMA PUEBLO LIBRE , ,00% 100,00% 20/05/ EXON IE RICARDO BENTIN LIMA LIMA RIMAC , ,00% 100,00% 19/11/ EXON IE MARIA PARADO DE BELLIDO LIMA LIMA RIMAC , ,00% 100,00% 02/06/ EXON IE 1071 ALFONSO UGARTE LIMA LIMA SAN ISIDRO , ,00% 100,00% 14/05/ EXON IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT LIMA LIMA MIRAFLORES , ,00% 100,00% 01/07/ EXON IE BARTOLOME HERRERA LIMA LIMA SAN MIGUEL , ,00% 100,00% 05/11/ EXON IE MARIANO MELGAR LIMA LIMA BREÑA , ,00% 100,00% 02/11/ EXON IE MIGUEL GRAU LIMA LIMA MAGDALENA DEL M , ,00% 100,00% 21/05/ EXON IE ISABEL LA CATOLICA LIMA LIMA LA VICTORIA , ,00% 100,00% 21/07/ EXON IE CARLOS WIESE LIMA LIMA COMAS , ,00% 100,00% 31/08/ EXON IE PEDRO A. LABARTHE LIMA LIMA LA VICTORIA , ,00% 100,00% 26/04/ EXON IE 1070 MELITON CARVAJAL LIMA LIMA LINCE , ,00% 100,00% 15/02/ EXON IE 6052 JOSE MARIA EGUREN LIMA LIMA BARRANCO , ,00% 100,00% 22/09/ EXON IE ROSA DE SANTA MARIA LIMA LIMA BREÑA , ,00% 100,00% 27/09/ EXON IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS NUEVAS LIMA LIMA SAN ISIDRO , ,00% 100,00% 21/07/ EXON IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - OBRAS NUEVASLIMA LIMA PUEBLO LIBRE , ,00% 100,00% 05/10/ EXON IE MARIA PARADO DE BELLIDO - OBRAS NUEVAS LIMA LIMA RIMAC , ,00% 100,00% 29/10/ EXON IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS NUELIMA LIMA MIRAFLORES , ,00% 100,00% 25/10/ EXON IE RICARDO BENTIN - OBRAS NUEVAS LIMA LIMA RIMAC , ,00% 100,00% 21/01/ de 23

18 Id INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS OBRAS TERMINADAS MODALIDAD LOCALIZACION MONTO PLAZO AVANCE FISICO Acta INSTITUCION EDUCATIVA Mod. Nro. Año Región Prov. Distrito Contractual Contrato Prog. Real Recep. 61 EXON IE HIPOLITO UNANUE LIMA LIMA MIRONES BAJO , ,00% 100,00% 20/02/ PESP IE 6052 JOSE MARIA EGUREN - OBRAS NUEVAS LIMA LIMA BARRANCO , ,00% 100,00% 13/03/ EXON IE CESAR VALLEJO LIMA LIMA LA VICTORIA , ,00% 100,00% 21/09/ EXON IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA LIMA LIMA RIMAC , ,00% 100,00% 13/02/ EXON IE TERESA GONZALES DE FANNING LIMA LIMA JESUS MARIA , ,00% 100,00% 25/08/ EXON IE CARLOS WIESE - OBRAS NUEVAS LIMA LIMA COMAS , ,00% 100,00% 28/10/ EXON IE GNRL. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY LIMA LIMA LA VICTORIA , ,00% 100,00% 03/10/ EXON IE RICARDO PALMA LIMA LIMA SURQUILLO , ,00% 100,00% 01/04/ EXON IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - II ETAPA - OBRA LIMA LIMA PUEBLO LIBRE , ,00% 100,00% 24/11/ PESP IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS DEPORTIVAS LIMA LIMA SAN ISIDRO , ,00% 100,00% 17/05/ PESP IE PEDRO A. LABARTHE - OBRAS NUEVAS LIMA LIMA LA VICTORIA , ,00% 100,00% 23/04/ PESP IE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE LIMA LIMA BREÑA , ,00% 100,00% 02/04/ PESP IE PEDRO A. LABARTHE - SALDO DE OBRA LIMA LIMA LA VICTORIA , ,00% 100,00% 29/12/ PESP IE 1070 MELITON CARVAJAL - OBRAS NUEVAS LIMA LIMA LINCE , ,00% 100,00% 10/10/ PESP IE LUIS FABIO XAMMAR JURADO LIMA HUAURA SANTA MARIA , ,00% 100,00% 04/09/ PESP IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA LIMA LIMA JESUS MARIA , ,00% 100,00% 07/01/ PESP IE MARIA PARADO DE BELLIDO - MEJORAMIENTO LIMA LIMA RIMAC , ,00% 100,00% 09/01/ PESP IE RICARDO BENTIN - OBRAS DEPORTIVAS LIMA LIMA RIMAC , ,00% 100,00% 04/05/ PESP IE BARTOLOME HERRERA - OBRA NUEVA LIMA LIMA SAN MIGUEL , ,00% 100,00% 09/08/ PESP IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS DEPLIMA LIMA MIRAFLORES , ,00% 100,00% 08/11/ PESP IE ROSA DE SANTA MARIA - OBRA NUEVA (PAB. F) LIMA LIMA BREÑA , ,00% 100,00% 21/03/ PESP IE 1070 MELITON CARVAJAL - PISTA ATLETICA LIMA LIMA LINCE , ,00% 100,00% 11/04/ PESP IE JOSE A. MACNAMARA LIMA HUAURA HUACHO , ,00% 100,00% 11/02/ PESP IE MARIANO MELGAR - OBRA NUEVA LIMA LIMA BREÑA , ,00% 100,00% 06/11/ PESP IE ANTENOR ORREGO LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIG , ,00% 100,00% 11/08/ PESP IE ANDRES DE LOS REYES LIMA HUARAL HUARAL , ,00% 100,00% 19/12/ PESP IE SANTA TERESITA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA , ,00% 100,00% 30/01/ LP IE KARL WEISS LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO , ,00% 100,00% 06/02/ PESP IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN PUNO EL COLLAO ILAVE , ,00% 100,00% - 90 PESP IE GONZALES VIGIL AYACUCHO HUANTA HUANTA , ,00% 100,00% - 91 PESP IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO , ,00% 100,00% - 18 de 23

19 Id INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS OBRAS EN EJECUCION - INSTITUCIONES EMBLEMATICAS MODALIDAD LOCALIZACION MONTO PLAZO AVANCE FISICO Acta INSTITUCION EDUCATIVA Mod. Nro. Año Región Prov. Distrito Contractual Contrato Prog. Real Recep. 1 ADS TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA -A) AMP. POTENCIA B) MEDIA TENSION Kv AMAZONAS TORIBIO RODRI SAN NICOLAS , ,00% 22,67% - 2 LP IE BLAS VALERA AMAZONAS LUYA LAMUD , ,14% 24,23% - 3 LP IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO AMAZONAS BAGUA LA PECA , ,12% 23,98% - 4 PESP IE LA LIBERTAD ANCASH HUARAZ HUARAZ , ,00% 91,88% - 5 LP IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA , ,95% 9,90% - 6 LP IE HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA AREQUIPA CAYMA , ,36% 11,01% - 7 LP IE JAEN DE BRACAMOROS CAJAMARCA JAEN JAEN , ,43% 49,12% - 8 LP IE TORIBIO CASANOVA CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO , ,91% 15,17% - 9 LP IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO , ,59% 6,71% - 10 PESP IE SAN JUAN CAJAMARCA CHOTA CHOTA , ,00% 86,62% - 11 LP IE MANCO II CUSCO LA CONVENCIONSANTA ANA , ,26% 71,70% - 12 LP INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA CUSCO CUSCO CUSCO , ,88% 2,11% - 13 PESP IE MATEO PUMACAHUA CUSCO CANCHIS SICUANI , ,00% 94,43% - 14 LP IE DANIEL HERNANDEZ HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS , ,78% 11,64% - 15 LP IE JOSE MARIA ARGUEDAS HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY , ,10% 7,08% - 16 AMC IE GOMEZ ARIAS DAVILA HUANUCO LEONCIO PRADORUPA RUPA , ,18% 4,54% - 17 LP IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO HUANUCO AMBO AMBO , ,00% 92,50% - 18 LP IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VALOR HUANUCO HUANUCO HUANUCO , ,58% 32,76% - 19 LP IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES HUANUCO HUANUCO HUANUCO , ,64% 4,32% - 20 PESP IE VICTOR E. VIVAR HUANUCO HUAMALIES LLATA , ,00% 82,09% - 21 AMC IE SAN JOSE - II ETAPA JUNIN JAUJA JAUJA , ,00% 63,53% - 22 LP IE JOAQUIN CAPELO JUNIN CHANCHAMAYOCHANCHAMAYO , ,63% 26,89% - 23 LP IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA LA LIBERTAD SANTIAGO DE CSANTIAGO DE CHUC , ,19% 47,68% - 24 LP IE JOSE ANDRES RAZURI LA LIBERTAD PACASMAYO SAN PEDRO DE LLO , ,80% 11,96% - 25 ADP IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - II ETAPA LIMA LIMA RIMAC , ,00% 8,08% - 26 LP IE SIMON BOLIVAR LIMA OYON OYON , ,10% 64,47% - 27 LP IE JUAN GUERRERO QUIMPER LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TR , ,65% 11,26% - 28 LP IE JOSE GRANDA LIMA LIMA SAN MARTIN DE POR , ,18% 13,23% - 29 LP IE VENTURA CCALAMAQUI LIMA BARRANCA BARRANCA , ,13% 0,97% - 30 LP IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE OBRA LORETO ALTO AMAZONAYURIMAGUAS , ,06% 1,94% - 31 LP IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA PIURA PIURA PIURA , LP IE MARIA AUXILIADORA PUNO PUNO PUNO , ,00% 77,31% - 33 LP IE 060 MANUEL MESONES MURO SAN MARTIN EL DORADO SAN JOSE DE SISA , ,70% 16,81% - 34 LP IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA , ,65% 5,32% - 35 LP IE 0390 LA INMACULADA SAN MARTIN MARISCAL CACEJUANJUI , ,36% 3,16% - 36 LP IE HILDEBRANDO FUENTES UCAYALI ATALAYA RAYMONDI , ,30% 1,04% - - Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Ultima Valorizacion tramitada por la USOM. OBRAS EMBLEMATICAS POR INICIAR - EN CONVOCATORIA - POR CONVOCAR MODALIDAD LOCALIZACION MONTO PLAZO AVANCE FISICO Id INSTITUCION EDUCATIVA Mod. Nro. Año Región Prov. Distrito Referencial Ejecución Prog. Estimado Observ. - LP IE SAN CARLOS CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA ,61 POR INICIAR 1 AMC SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA ,62-2 ADS FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV UCAYALI CORONEL PORTCALLERIA , IE ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE , IE DEAN VALDIVIA AREQUIPA ISLAY MOLLENDO , IE JUAN UGAZ CAJAMARCA SANTA CRUZ SANTA CRUZ , IE SANTO TOMAS CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS , IE SAN RAMON JUNIN TARMA TARMA , IE FRANCISCO DE IRAZOLA JUNIN SATIPO SATIPO , IE GENARO HERRERA LORETO UCAYALI CONTAMANA , IE GUILLERMO BILLINGHURST MADRE DE DIOS TAMBOPATA PUERTO MALDONAD , IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY PIURA SULLANA SULLANA , IE MARIANO MELGAR PUNO MELGAR AYAVIRI , IE SANTO TORIBIO SAN MARTIN RIOJA RIOJA , IE JUAN JIMENEZ PIMENTEL SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO , IE 0425 CESAR VALLEJO SAN MARTIN TOCACHE UCHIZA , GUE SAN CARLOS - II ETAPA PUNO PUNO PUNO , IE MIGUEL GRAU - SALDO DE OBRA APURIMAC ABANCAY ABANCAY , IE GONZALES VIGIL - II ETAPA - PISTA ATLETICA SINTETICA IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - MEDIA TENSION 10kv AYACUCHO HUANTA HUANTA ,55 - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE , IE REPUBLICA DE ARGENTINA - SALDO DE OBRA ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE ,23-19 de 23

20 ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES 01. Consultor de Obras: La persona natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras, así como en la supervisión de obras. 02. Contratación: Es la acción que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente con fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la condición del contratante. 03. Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley y del Reglamento. 04. Contrato original: Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la Buena Pro en las condiciones establecidas en las Bases y la oferta ganadora. 05. Contrato actualizado o vigente: El contrato original afectado por las variaciones realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o por ampliación o reducción del plazo. 06. Contratista: El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento. 07. Expediente de Contratación: Conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas a una determinada contratación, desde la decisión de adquirir o contratar hasta la culminación del contrato, incluyendo la información previa referida a las características técnicas, valor referencial, la disponibilidad presupuestal y su fuente de financiamiento. 08. Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, Valor Referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. 09. Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 10. Postor: La persona natural o jurídica legalmente capacitada que participa en un proceso de selección desde el momento en que presenta su propuesta o su sobre para la calificación previa, según corresponda. 11. Prestación: La ejecución de la obra, la realización de la consultoría, la prestación del servicio o la entrega del bien cuya contratación se regula en la Ley y en el presente Reglamento. 12. Prestación adicional de obra: Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. 13. Presupuesto adicional de obra: Es la valoración económica de la prestación adicional de una obra que debe ser aprobado por la Contraloría General de la República cuando el monto supere al que puede ser autorizado directamente por la Entidad. 14. Proceso de selección: Es un procedimiento administrativo especial conformado por un conjunto de actos administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para la contratación de bienes, servicios o la ejecución de una obra. 15. Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra: Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra.

21 ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES 16. Valorización de una obra: Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado. 17. Liquidación de Contrato de Obra : Para iniciar la liquidación del Contrato de Obra, se tiene que haber suscrito el Acta de Recepción, cuando el Contratista culmina la obra o el Acta de Constatación Física e Inventario, cuando se ha resuelto el contrato de obra. Para efectos legales, una vez suscrita el Acta correspondiente, es de aplicación el Artículo 269º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, donde se establece el procedimiento para que la liquidación del contrato de obra, recalcando dicho artículo, que no se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 18. Consideraciones a tener en cuenta en la Elaboracion del Expediente Técnico 1. No existe el Expediente Técnico perfecto, sin embargo se debe procurar optimizar su elaboración cumpliendo con las normas vigentes, aplicando los conceptos técnicos adecuados. 2. Recordar que las normas de la Contraloría establecen responsabilidad del Consultor y de los funcionarios de la Entidad que aprueban un Expediente Técnico por los errores, deficiencias u omisiones de este. 3. Recordar que el porcentaje de adicionales para solicitar autorización de Contraloría no debe exceder el 15 %, porcentaje que, si el Expediente esta mal elaborado, se puede alcanzar muy fácilmente. TERMINOS MAS EMPLEADOS : ANÁLISIS COSTO BENEFICIO: Metodología de evaluación de un Proyecto de Inversión Pública (PIP) que consiste en identificar, cuantificar y valorar monetariamente los costos y beneficios generados por el PIP durante su vida útil, con el objeto de emitir un juicio sobre la conveniencia de su ejecución en lugar de otra alternativa. ANÁLISIS COSTO EFECTIVIDAD: Metodología de evaluación de un Proyecto de Inversión Pública que consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los límites de una línea de corte. Se aplica en los casos en los que no es posible efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetarios. ESTUDIO DE PERFIL: Documento técnico que comprende la estimación inicial tanto de aspectos técnicos como de beneficios y costos de un conjunto de alternativas. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD: Documento técnico que comprende el análisis preliminar de diferentes alternativas, con el objeto de seleccionar la más conveniente en función del costo y beneficio del proyecto. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: Documento técnico que se realiza con la finalidad de obtener la declaración de viabilidad de un proyecto de inversión pública, comprendiendo etapas a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad. ESTUDIO DE INVERSIÓN: Documento técnico a nivel de ejecución de obra de un proyecto de inversión pública. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP): Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar, o restablecer la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos TÉRMINOS DE REFERENCIA: Documento que elabora la Entidad Contratante, con la finalidad de establecer los objetivos, alcances, características técnicas, productos esperados y demás condiciones requeridas para la prestación de un servicio de consultoría a contratar. Continuara...

22 DESCRIPCION VISUAL DE ACTIVIDADES y/o ELEMENTOS DE CONTRUCCION DE OBRAS EQUIPOS DE PRUEBAS y ENSAYOS DE LABORATORIO BORIS ALVAREZ RODRIGUEZ

23