POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL"

Transcripción

1 - POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL NOVIEMBRE DE 2010

2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN 4 ÁMBITO DE APLICACIÓN 5 GLOSARIO DE TÉRMINOS 6 POLÌTICAS QUE ORIENTARAN LAS CONTRATACIONES 9 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 10 1 DE LA PLANEACIÓN DE LAS CONTRATACIONES 10 CAPÍTULO II. CONTRATACIONES 11 2 REQUISICIONES 11 3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 11 4 LICITACIÓN PÚBLICA 12 5 DE LAS EXCEPCIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 14 6 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 14 7 ADJUDICACIÓN DIRECTA 15 8 FORMALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES 16 9 OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS GARANTÍAS 17 CAPÍTULO III. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO Y PEDIDOS ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO CONVENIOS MODIFICATORIOS PENAS CONVENCIONALES 18 2

3 14 RESCISIÓN, SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITOS 19 TRANSITORIOS 20 3

4 INTRODUCCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 1o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, donde se establece que los Titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, emitan las políticas, bases y lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Fideicomiso para la Cineteca Nacional emite dichas Políticas que tienen como propósito, orientar y ordenar el ejercicio de las funciones que tienen asignadas en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas como área contratante y las solicitudes de las Áreas requirentes de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el determinar los niveles jerárquicos de los servidores públicos encargados de las mismas. Por otra parte el 28 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación modificaciones al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asimismo la Secretaría de la Función Pública, publicó el 9 de agosto del 2010 el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas y el 09 de septiembre de 2010 el Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, en consecuencia se realizan las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y servicios, que tienen por objeto regular de manera complementaria lo señalado en las disposiciones legales y administrativas y establecer los criterios a que deben sujetarse la Dirección de Administración y Finanzas como área contratante y las Áreas del Fideicomiso requirentes de la contratación de trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, así como servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones para así cumplir con los principios que establece el artículo 134 Constitucional, realizándolas bajo los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que nos impone el mandato constitucional 4

5 AMBITO DE APLICACIÓN Los presentes Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas deberán ser de aplicación obligatoria para la Dirección de Administración y Finanzas como área compradora y todas las Áreas (Direcciones) que conforman el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, que soliciten Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que requiere el Fideicomiso para el desarrollo de su operación y cumplimiento de sus programas y objetivos. Los(as) Directores(as) de Área podrán solicitar modificaciones a las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mediante propuesta dirigida al Presidente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, una vez atendidas por el Comité serán sometidas de inmediato a la consideración de la Titular del Fideicomiso y en consecuencia al Órgano de Gobierno. Para los efectos de este documento, quedarán comprendidos los conceptos indicados en las fracciones I a IX del Artículo 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 5

6 GLOSARIO DE TÈRMINOS Las definiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, se aplicarán según corresponda a las presentes Políticas, Bases y Lineamientos del procedimiento de contratación de que se trate. LOPSRM REGLAMENTO PAAAS PEF POBALINES SHCP MANUAL Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Fideicomiso para la Cineteca Nacional Secretaría de Hacienda y Crédito Público Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ÁREA CONTRATANTE La Dirección de Administración y Finanzas por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales quien es la responsable de efectuar los procedimientos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a las solicitudes de las áreas requirentes ÁREA JURÍDICA Subdirección Jurídica responsable de llevar a cabo la función de apoyo y asesoría legal sobre la normatividad que regula al sector público, así como la elaboración y/o sanción de convenios, contratos, cartas compromiso y/o 6

7 documentos que impliquen obligaciones y derechos para la entidad. ÁREAS REQUIRENTES Las Direcciones: General, de Acervos, Difusión y Programación, de Administración y Finanzas y las Subdirecciones, que de acuerdo a sus necesidades solicitan las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y son las responsables de las mismas y de la administración de los contratos. OIC AUTORIZACIÓN PLURIANUAL Órgano Interno de Control del Fideicomiso para la Cineteca Nacional Aprobación que otorga la Dirección General del Fideicomiso para realizar procedimientos y/o celebrar contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que rebasen un ejercicio fiscal. ACTA RECEPCIÓN CONVOCATORIA DE LICITACIÓN E INVITACIÓN COMPRANET Documento signado por el área requirente expresando la satisfacción de las Obras Públicas por parte del contratista y la inexistencia de inconvenientes para proceder al pago correspondiente, mismo que debe incluir nombre del contratista, descripción de las Obras Públicas, precios totales y numero de factura. Documento emitido por el Fideicomiso, que contiene los requisitos Legales (administrativos), técnicos y económicos para la participación de licitantes en procedimientos de contratación de Licitaciones Públicas e Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas, el cual incluye los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMITÉ DE OBRAS Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Fideicomiso. 7

8 CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO CONTRATISTA CONVENIO FIDEICOMISO REQUISICIÓN SOLICITUD DE PAGO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones mediante los formatos aplicables en el Fideicomiso para la Cineteca Nacional. Persona física o moral que celebre un contrato de obra pública y/o de servicios relacionados con las mismas. Es el acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y compromisos mediante los formatos aplicables en el Fideicomiso para la Cineteca Nacional. El Fideicomiso para la Cineteca Nacional Petición de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que genera el área requirente, la cual debe contener las características del proyecto de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la que debe constar la disponibilidad de recursos presupuestales, la cantidad solicitada, unidad de medida, la descripción el tipo de procedimiento, el plazo y la firma autógrafa o electrónica del titular del área requirente. Documento a través del cual se procede al pago de los contratistas por la realización de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al acta de Recepción. La autorización presupuestaria global o específica por parte de la Subdirección de Recursos Financieros. 8

9 POLÍTICAS QUE ORIENTARÁN LAS CONTRATACIONES Los servidores públicos del Fideicomiso, que soliciten, requieran o participen en los procedimientos de contratación en materia de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, se haga bajo los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez a fin de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, observándose las siguientes políticas: Contribuir a la mejora del proceso las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en el Fideicomiso. Observar lo dispuesto en la normatividad vigente aplicable y en las directrices que al respecto establezca el Fideicomiso. Planear, programar, presupuestar, solicitar, contratar, ejecutar y controlar las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con una visión integral de corto, mediano y largo plazo, considerando el ciclo completo de planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, supervisión y control. Fomentar la transparencia y la simplificación administrativa en los procedimientos de contratación que se efectúen. Influir en que preferentemente las a las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas sean a través de procedimiento de Licitaciones Públicas. Difundir el Programa de Cadenas Productivas. Fomentar la participación de mano de obra y de empresas mexicanas, en condiciones técnico-económicas competitivas. La participación de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Conforme al Artículo 12 del Reglamento de la LOPSRM. 9

10 Capítulo I DISPOSICIONES GENERALES 1 DE LA PLANEACIÓN DE LAS CONTRATACIONES 1.1 Las áreas requirentes deberán efectuar la planeación, programación y presupuestación de sus requerimientos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, acorde a sus programas de operación e inversión, debiendo ajustarse a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales, en el presupuesto correspondiente y conforme a los procesos y directrices establecidos en los Manuales Administrativos correspondientes La integración, consolidación y elaboración del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas será responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas, a partir de la información proporcionada por cada una de las Unidades Administrativas. Dicha información deberá ser remitida a la Dirección de Administración y Finanzas a más tardar el día 10 del mes de enero de cada ejercicio fiscal. En el citado programa se deberán establecer, las características generales de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, evitando dirigir las contrataciones a un contratista en particular a efecto de no limitar la libre participación en los procedimientos de contratación. 1.3 Las áreas requirentes determinarán cuando las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas deba ser plurianual y previa al inicio del procedimiento deberán realizar su petición a la Dirección General quien es la facultada para autorizar los procedimiento de contratación plurianuales, previstos previo al ejerció fiscal de que se trate la contratación 10

11 Capítulo II CONTRATACIONES 2. REQUISICIONES Previo al inicio del procedimiento de contratación que corresponda, el área requirente necesitará de la emisión de una requisición, la cual, como mínimo deberá contener lo siguiente: a) Descripción Amplia y Suficiente de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas documentado e incluyendo los estudios, proyectos, planos, dibujos, especificaciones generales y particulares de construcción que detallen claramente los alcances de los trabajos, normas de calidad, programas de ejecución, catálogo de conceptos, monto estimado, presupuesto autorizado y toda la documentación necesaria de las obras o servicios que requieran contratar, así como un escrito indicando, en su caso, que se han obtenido de las autoridades los dictámenes, permisos, licencias y derechos a que se refiere el artículo 19 de la LOPSRM, y/o aquellos relacionados que corresponda realizar al contratista. b) Plazo de ejecución de las Obras Públicas o de los Servicios Relacionados con las Mismas, adjuntar la base para el establecimiento del monto estimado. c) Señalar cuando se requiera algún certificado o normas de calidad correspondientes. 3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO Previo al inicio del procedimiento de para la realización de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las áreas requirentes deberán realizar una investigación de mercado. La atención a los contratistas, así como a las personas físicas o morales que participen en los procedimientos de contratación, por parte de los servidores públicos responsables de las Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de aquellos que lleven a cabo estudios de mercado, deberá limitarse 11

12 al buen trato y cortesía, a fin de fomentar una mejor comunicación con los mismos, observando imparcialidad, transparencia y honradez. En los sondeos de mercado en que se requiera contacto directo con las personas físicas o morales, deberán realizarse reuniones formales de trabajo, en horas y días hábiles, debiendo en todo momento observar lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 4. LICITACIÓN PÚBLICA 4.1 Es competencia exclusiva de la Dirección de Administración y Finanzas implementar los procedimientos de Licitación Pública e Invitación a Cuando Menos Tres Personas, Nacionales e Internacionales, así como establecer los modelos de convocatoria. Los resúmenes de convocatorias relativas a los procedimientos de Licitaciones Públicas invariablemente deberán ser firmados por el Director de Administración y Finanzas. La Dirección de Administración y Finanzas a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales procederá a elaborar el proyecto de convocatoria y solicitará a las áreas requirentes, su participación y se someterán las revisiones de convocatorias al Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Fideicomiso. Las áreas requirentes serán responsables de enviar a la revisión del proyecto de convocatoria, a personal con conocimiento y capacidad de decisión en el tema. Las especificaciones y requisitos técnicos contenidos en las convocatorias son responsabilidad del área requirente, en lo que respecta a los requisitos administrativos y legales serán responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas. Previo al inicio del procedimiento de contratación correspondiente, el área requirente integrará de manera correcta y completa la documentación necesaria de acuerdo al tipo de procedimiento para su envío a la Dirección de Administración y Finanzas. 4.2 La calendarización de las etapas del procedimiento será programada por la Dirección de Administración y Finanzas con la opinión de las áreas requirentes. 12

13 En caso de que se requiera la participación de testigo social, la Dirección de Administración y Finanzas será la responsable de llevar a cabo los trámites necesarios. 4.3 La Dirección de Administración y Finanzas será responsable de la publicación de la convocatoria a la licitación pública a través de CompraNet, de incorporar la información correspondiente a los distintos procedimientos de contratación que dicho sistema requiera. 4.4 El titular de la Dirección de Administración y Finanzas o el de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, remitirá dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria, la invitación por escrito al Órgano Interno de Control, al Área Jurídica y al área requirente de la licitación, a fin de que participen en la junta de aclaraciones, en el acto de presentación y apertura de proposiciones y en el acto de fallo de la licitación. La copia de la convocatoria se enviará a través de medios electrónicos. El representante del área requirente deberá acompañarse del personal técnico que considere pertinente para que en los actos de licitación, específicamente en la junta de aclaraciones, den respuesta correcta y oportuna a las dudas o aclaraciones que presenten los licitantes. 4.5 Los funcionarios facultados para presidir los actos de revisión de convocatoria, junta de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas y de fallo serán: El Director de Administración y Fianzas, el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Jefe de Departamento de Recursos Materiales, quienes serán en su caso responsables de emitir y firmar las actas que de ellos se deriven, así como de su notificación. 4.6 Una vez realizado el acto de presentación y apertura de propuestas, el área requirente será la responsable de evaluar las propuestas y elaborar el dictamen y el cuadro comparativo que se adjuntarán al acta de fallo correspondiente. Los funcionarios facultados para firmar la evaluación de las propuestas deberán contar con un nivel jerárquico mínimo de jefe de departamento. 4.7 Cuando existan circunstancias que requieran la cancelación de procedimientos de contratación, el Titular del Área requirente deberá fundar y justificarlo para proceder al acto. 13

14 5 DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 5.1 En los supuestos que prevé el artículo 42 de la LOPSRM, se podrá optar por o llevar a cabo el procedimiento de licitación pública. El Titular del área requirente deberá enviar la solicitud al Presidente del Comité para que convoque a sesión con los documentos soportes y se someta a consideración el procedimiento de excepción de adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, adjuntando el dictamen a que se refiere el artículo 41 de la LOPSRM, 73 del Reglamento y soportes necesarios. 5.2 Las contrataciones que sean sometidas al Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Fideicomiso, deberán ser entregadas al Presidente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Fideicomiso son todos los documentos soportes que se detallan: 1. Requisición debidamente validada y con Autorización Presupuestal por parte de la Subdirección de Recursos Financieros. 2. Estudio de Mercado y cuadro comparativo. 3. Solicitud del Caso donde se deben justificar los artículos 41 de la LOPSRM. 4. Documentación Legal del contratista. 5.3 Conforme al artículo 16 de la LOPSRM y 13 de su Reglamento, el Titular de la Dirección General y/o el de la Dirección de Administración y Finanzas, autorizaran las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que deban ser realizados fuera del territorio nacional, previa justificación del área solicitante firmada por su titular. 6 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 6.1 Para efectos de la invitación a cuando menos tres personas, se considerará en lo aplicable, lo establecido en estas Pobalines, para la licitación pública, considerando entre otros aspectos, la convocatoria, junta de aclaraciones, visita a las instalaciones y acto de recepción y apertura de propuestas. 6.2 Las invitaciones relativas a los procedimientos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas podrán ser firmados por el Director de Administración y Finanzas o por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales. 14

15 6.3 Las áreas requirentes propondrán a la Dirección de Administración los nombres de los invitados, su domicilio actualizado y número telefónico con el fin de dar trámite a las invitaciones correspondientes. 6.4 La Dirección de Administración será la única facultada para devolver las proposiciones desechadas tanto de licitaciones públicas como de Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas, siempre y cuando exista una petición por escrito del interesado y se cumplan los plazos y condiciones señalados en el Artículo 74 de la LOPSRM y 264 de su Reglamento 7 ADJUDICACIÓN DIRECTA 7.1 La Dirección de Administración podrá realizar adjudicaciones directas con fundamento en el artículo 43 de la LOPSRM: Los montos máximos para dichas operaciones se determinarán en función del recurso total asignado para la realización de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y de conformidad a los rangos indicados en el PEF. Los montos de actuación para licitaciones Públicas nacionales e internacionales, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa serán autorizados en la Primera Sesión Ordinaria de cada ejercicio fiscal del Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del Fideicomiso. 15

16 8 FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 8.1 El Área Jurídica será la responsable de revisar los aspectos legales (Administrativos) de las convocatorias, realizar los modelos de contrato y de llevar a cabo la función de apoyo y asesoría legal sobre la normatividad que regula al sector público. 8.2 La Subdirección Jurídica está facultada para elaborar los contratos y los convenios modificatorios conforme a la solicitud de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales o la Dirección de Administración y Finanzas previa petición de las áreas requirentes de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para lo cual las áreas requirentes deberán enviar a la Dirección de Administración y Finanzas la documentación legal y administrativa necesaria para la elaboración de los instrumentos jurídicos. 8.3 La firma de contratos derivados de Adjudicación Directa, Licitación Pública Nacional o Invitación a Cuando Menos Tres Personas corresponde al titular de la Dirección de Administración y Finanzas, para ello invariablemente se deberá acompañar de la firma del Titular de la Unidad Administrativa correspondiente, en calidad de responsable del seguimiento y cumplimiento del compromiso contractual. 8.4 Las áreas requirentes se abstendrán de recibir proposiciones con aquellos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por el Fideicomiso. Dicho impedimento prevalecerá ante el Fideicomiso por un plazo de 1 año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en la convocatoria a la licitación. 16

17 9 OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS 9.1 Se podrán otorgarán anticipos de ser hasta del 30% (TREINTA POR CIENTO) del importe total del contrato. En caso de requerir un anticipo mayor se deberá contar con la autorización expresa de la Dirección de Administración y Fianzas, obtenida previo al inicio del procedimiento de contratación, en la convocatoria o el contrato correspondiente se especificarán los términos para su amortización debiendo estar garantizados al 100%. 10 GARANTÍAS 10.1 Los instrumentos de garantía, deberán estar suscritos a favor de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Fideicomiso para la Cineteca Nacional, y a disposición del Fideicomiso para la Cineteca Nacional El porcentaje para las garantías de cumplimiento de los contratos será del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los contratos Las garantías deberán expedirse por medio de fianza emitida por institución autorizada Se establecerá en las cláusulas de los contratos, que si existiera la necesidad de modificar los plazos y montos, el contratista deberá presentar la nueva fianza que cubra la ampliación correspondiente a plazo o monto En contrataciones plurianuales se estará a lo establecido en el artículo 92 del Reglamento de la LOPSRM Al concluir los trabajos y previo a su recepción los contratistas garantizará los defectos que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por un importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del contrato antes del Impuesto al Valor Agregado Previo a la ejecución de los trabajos los contratistas garantizará los mismos por responsabilidad civil por daños a terceros en su integridad física como en sus bienes materiales, causados con motivo de la ejecución de los trabajos. 17

18 CAPÍTULO III ADMINISTRACION DE CONTRATOS 11 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO 11.1 Corresponde a las áreas requirentes el tipo pago de los contratos, estimaciones y la administración, supervisión y seguimiento del mismo para su pleno cumplimiento, validando el Acta Recepción, el Departamento de Recursos Materiales, dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales es el área que dará trámite a los pagos de las facturas que presenten los contratistas en la ejecución de las Obras y Servicios relacionados con las Mismas. 12 CONVENIOS MODIFICATORIOS 12.1 Corresponde al titular de la Dirección de Administración y Finanzas, tramitar los convenios modificatorios que por prórrogas o ampliaciones soliciten las áreas requirentes y administradoras del contrato, previa solicitud y justificación en el marco establecido por la LOPSRM y su Reglamento. 13 PENAS CONVENCIONALES 13.1 Los porcentajes de penalización que deberá consignarse en la convocatoria y en los dictámenes de adjudicación directa y, consecuentemente, en el contrato. Dicha pena no podrá ser inferior al 2 al millar por cada día natural de atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, calculado sobre el monto de las obras o servicios no entregados oportunamente especificados en el contrato. El monto de las penas convencional no podrá exceder del importe de la garantía de cumplimiento 13.2 Para el caso de la aplicación de las penas convencionales corresponde a la 18

19 Dirección de Administración y Finanzas aplicarlas basado en las notificaciones por parte de las áreas requirentes quienes son las encargadas de la administración del contrato 13.3 En caso de presentarse las causas que den origen a la determinación de deducciones y previo a la realización del pago, las Áreas requirentes y administradoras del contrato deberán informar a la Dirección de Administración y Finanzas, el incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones, y el importe de la deducción conservando los elementos que la soporten El área requirente establecerá el límite de incumplimiento a partir del cual se procederá a cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados o iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato. 14 RESCISIÓN, SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITOS 14.1 Las áreas requirentes, verificarán que la realización de las Obras y Servicios relacionados con las Mismas se desarrollen de conformidad con lo pactado en el contrato, a efecto de que en caso de incumplimiento del contratista, se obtengan las evidencias documentales y corresponde al Área Jurídica iniciar el procedimiento de rescisión correspondiente. Las áreas requirentes administradoras del contrato deberán notificar a la Dirección de Administración y Finanzas cuando se den los supuestos para proceder a la suspensión, terminación anticipada de un contrato y para efectos de elaborar los finiquitos correspondientes en los términos de la LOPSRM y en consecuencia al Área Jurídica para proceder en lo conducente. 19

20 TRANSITORIOS PRIMERO Las presentes POBALINES entrarán en vigor a partir de la aprobación por el Comité Técnico y su Publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO Las presentes POBALINES se harán del conocimiento de las Áreas requirentes mediante su difusión en el Marco Normativo del Portal de Obligaciones de Transparencia del Fideicomiso, así como en el servidor del Fideicomiso compras en Samba Server (cinac)" para que en el ámbito de su responsabilidad les den cumplimiento. TERCERO CUARTO Las modificaciones, actualizaciones y/o interpretaciones que se propongan a estas POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, deberán ser canalizadas a la Dirección de Administración y Finanzas para su análisis y valoración y en consecuencia sea sometido al Comité de Obras públicas y Servicios relacionados con las Mismas del Fideicomiso. La Dirección de Administración y Finanzas ejercerá las facultades de control, supervisión y evaluación del proceso de Obras públicas y Servicios relacionados con las Mismas en el Fideicomiso e instruirá las acciones necesarias que permitan la estandarización y mejora continua, así como su adopción. México, D.F., a Noviembre de

Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité Revisor de Convocatorias para Licitación Pública y de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité Revisor de Convocatorias para Licitación Pública y de Invitación a Cuando Menos Tres Personas. MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE CONVOCATORIAS A LICITACIÓN PÚBLICA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DEL HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ Abril de 2012

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS OBJETIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS OBJETIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE S DE OBJETIVO Establecer una guía que permita a las áreas involucradas delimitar sus responsabilidades, identificar claramente

Más detalles

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE CONVOCATORIA DE PROMÉXICO

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE CONVOCATORIA DE PROMÉXICO MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE CONVOCATORIA DE Unidad de Administración y Finanzas Mayo 2011. Í N D I C E PÁGINA 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 3 2. MARCO JURÍDICO 5 3. OBJETIVOS

Más detalles

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE BASES, DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE BASES, DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES Í N D I C E I N T R O D U C C I Ó N 2 O B J E T I V O 3 BASE LEGAL 3 I. DEFINICIONES 7 II. INTEGRACIÓN 7 II.1 INTEGRANTES 7 II.2 SUPLENTES 8 III. FUNCIONES 8 IV. BASES PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES

Más detalles

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 24 de septiembre de 2010 1 ÍNDICE INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I BASE LEGAL

Más detalles

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (Artículos relacionados con la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios) Artículo 35. (Se deroga) Artículo 36. (Se deroga)

Más detalles

Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE CONTRATACIONES PROCEDIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR DE BIENES (De Bs. 1.- a Bs. 20.000.-) (CASO No.1) Objetivo Establecer los pasos

Más detalles

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS FORMATO CAAS-01 PARA SOMETER ASUNTOS A CONSIDERACIÓN DIA: 29

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS FORMATO CAAS-01 PARA SOMETER ASUNTOS A CONSIDERACIÓN DIA: 29 No. 1 Asunto: Con fundamento en los artículos 16, 18 y 19 fracciones I y VII del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y numeral 1.2.1 de las

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO Establecer los mecanismos administrativos que permitan a las áreas involucradas,

Más detalles

Proceso: Compras. Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad proceso. Responsabilidad en el Espacio Académico:

Proceso: Compras. Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad proceso. Responsabilidad en el Espacio Académico: Rx Versión vigente No. 06 Fecha: 14/10/09 Proceso: Compras Responsable(s) del, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del Entradas y salidas Administrador del : Responsabilidad en el Espacio Académico:

Más detalles

ANTECEDENTES OBJETIVO

ANTECEDENTES OBJETIVO 11.3 APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS PLURIANUALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA. Con fundamente en el articulo 148 del Reglamento

Más detalles

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE LA

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE LA MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C., BANCA DE DESARROLLO. - 1 - INDICE. Introducción...

Más detalles

CAPÍTULO PRIMERO GENERALIDADES

CAPÍTULO PRIMERO GENERALIDADES DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PLURIANUALES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Más detalles

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA ACUERDO por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Al margen un sello con

Más detalles

PROCEDIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIFONAFE

PROCEDIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIFONAFE Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal PROCEDIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIFONAFE Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48 y 50 de la Ley Federal

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA SERVICIOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBJETIVO Establecer el procedimiento a que debe sujetarse Capufe, en los casos de excepción a las licitaciones

Más detalles

2016. Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2016

2016. Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2016 INDICE PÁGINA Justificación 3 Objetivo 3 Políticas 3 Marco Legal 4 Organigrama 8 Previsiones Presupuestales

Más detalles

CONTENIDO. I. Introducción II. Glosario de términos III. Marco jurídico IV. Objetivos V. Funciones del Subcomité...

CONTENIDO. I. Introducción II. Glosario de términos III. Marco jurídico IV. Objetivos V. Funciones del Subcomité... MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE BASES DE LICITACIÓN E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE LOS

Más detalles

Procedimiento para licitación a través de convocatoria pública abierta

Procedimiento para licitación a través de convocatoria pública abierta Dirección General de Desarrollo Urbano Licitación de Obra Pública Fecha de emisión: 23/06/2014 Versión N. 0 Página: 1 de 9 Procedimiento para licitación a través de convocatoria pública abierta Elaboró

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE OBRA O SERVICIOS OBJETIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE OBRA O SERVICIOS OBJETIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE OBRA O SERVICIOS OBJETIVO Contar con una disposición normativa que establezca las actividades y requisitos a que debe

Más detalles

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS P-07-06 Marzo 2009 04 1 de 16 1. OBJETIVO Proporcionar a las áreas técnica y administrativa de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), los bienes y servicios que requieran para el apropiado

Más detalles

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS 1 1.- DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS 1.1. FUNCIONES EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLIC AS FUE ESTABLECIDO POR EL C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN EL AÑO DE 1993,

Más detalles

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO

Más detalles

LEY DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS

LEY DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado El 12 de Marzo del 2007. LÁZARO CÁRDENAS BATEL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes hace

Más detalles

OBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

OBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN ÁREA RESPONSABLE: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Participar en el ámbito de su competencia, en la planeación en materia de caminos alimentadores y rurales, así como el seguimiento, control y evaluación del desarrollo

Más detalles

Mayo Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal Dirección General de Administración

Mayo Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal Dirección General de Administración LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL. Mayo 2017. 1 1 Objeto

Más detalles

Jefe de Departamento de Integración Presupuestal. Sustantiva Órgano Interno de Control Subdirector de Presupuesto

Jefe de Departamento de Integración Presupuestal. Sustantiva Órgano Interno de Control Subdirector de Presupuesto A. DATOS GENERALES Código del puesto Denominación de puesto Jefe de Departamento de Integración Presupuestal B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO I. Datos de identificación del puesto Tipo de funciones Puesto del

Más detalles

DN-07 Versión 01. ÁREA EMISORA: HOJA No. DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 1 13 FECHA DE NOVIEMBRE, 2004 EMISIÓN NIVEL DE 03 REVISÓ:

DN-07 Versión 01. ÁREA EMISORA: HOJA No. DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 1 13 FECHA DE NOVIEMBRE, 2004 EMISIÓN NIVEL DE 03 REVISÓ: COORDINACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 1 13 FIRMAS REVISÓ: FANY ROA ZAVALA JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FRANCISCO XAVIER ALCOCER SÁNCHEZ GERENTE DE RECURSOS MATERIALES JESÚS ALDO AGUIRRE ZARAGOZA GERENTE

Más detalles

Jefe de Departamento de Asesoria y Desarrollo de la Contraloría Social en Programas Federales

Jefe de Departamento de Asesoria y Desarrollo de la Contraloría Social en Programas Federales Subdirector de Quejas y Denuncias Jefe de Departamento de Quejas y Denunciasw Consultor de Normatividad de Control y Evaluación Jefe de Departamento de Asesoria y Desarrollo de la Contraloría Social en

Más detalles

Aprobadas por el Órgano de Gobierno del INEEL, en su 3 Sesión Ordinaria del 2 de diciembre de 2016 Mediante acuerdo número JD-022/2016.

Aprobadas por el Órgano de Gobierno del INEEL, en su 3 Sesión Ordinaria del 2 de diciembre de 2016 Mediante acuerdo número JD-022/2016. ÍNDICE Página 1. Introducción 2 2. Abreviaturas y glosario de términos 2 3. Ámbito de aplicación y materia que regula 4 4. Descripción de las políticas que orientarán los procedimientos de contratación

Más detalles

REGLAS DE OPERACIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ASF (2AD7101)

REGLAS DE OPERACIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ASF (2AD7101) REGLAS DE OPERACIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ASF (2AD7101) CAPÍTULO II. DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN II.2.1. INVESTIGACIÓN

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO Establecer las condiciones y los trámites administrativos para cumplir

Más detalles

OBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

OBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TIPO PARA CENTROS SCT ÁREA RESPONSABLE: OBJETIVO ESTRATÉGICO: MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL SISTEMA CARRETERO, CON OBJETO DE LOGRAR UNA OPERACIÓN MÁS EFICIENTE E INCREMENTAR LA CALIDAD

Más detalles

Adquisición de bienes y servicios

Adquisición de bienes y servicios Hoja: 1 de Adquisición de bienes y servicios Tiempo promedio del procedimiento 22 días hábiles Fecha de elaboración Enero de 20 Fecha de revisión Responsable de la elaboración Responsable de la revisión

Más detalles

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX. 2014, Año de Octavio Paz FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX. 2014, Año de Octavio Paz FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX. 2014, Año de Octavio Paz FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CAPITULO VI ARTÍCULO

Más detalles

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Técnico Central del Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Técnico Central del Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena Funcionamiento del Comité Técnico Mejoramiento de la Producción y Página: 2 de 7 ÍNDICE Pág. 1. Objetivo... 3 2. Marco normativo... 3 3. Definiciones... 3 4. Integración del Comité... 3 5. Funciones del

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA OPERACIÓN DEL COMPONENTE 4. PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS ESCOLARES DEL PROGRAMA DE LA REFORMA

Más detalles

MANUAL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

MANUAL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ABRIL DE 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 1 ÍNDICE PAGINA INTRODUCCIÓN 2 I. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 3 II. OBJETIVO DEL 6 III. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 6 IV. DESCRIPCIÓN NARRATIVA 8 V. DIAGRAMA DE FLUJO

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PLURIANUALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PLURIANUALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PLURIANUALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES. Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del SAE,19 de

Más detalles

2. Objetivos General: Específicos: Esquema general del Macroproceso

2. Objetivos General: Específicos: Esquema general del Macroproceso Proyecto de Acuerdo por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. JULIÁN ALFONSO OLIVAS UGALDE, Subsecretario

Más detalles

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL"

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL" diciembre del 2001 2 CONTENIDO I.- Marco legal II.- Definiciones

Más detalles

MARCO ANTONIO GARCÍA CASTRO,

MARCO ANTONIO GARCÍA CASTRO, MARCO ANTONIO GARCÍA CASTRO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 45, fracción II, y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 16 del Decreto de Presupuesto de Egresos

Más detalles

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS. ,, e. CJEF REVISIÓN: o FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2009

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS. ,, e. CJEF REVISIÓN: o FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 ,, e REVISIÓN: o FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 INDICE Introducción 3 Objetivo 3 Fundamento Legal 3 Definiciones 4 Ámbito de Aplicación 5 Disposiciones Generales 5 ( 1 ) CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO

Más detalles

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 1 de 14 SUBCOMITÉ DE OBRAS PUBLICAS SCT MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 110702 2 de 14 I N D I C E 1.- Introducción. 3 2.- Definiciones. 4 3.- Integración del Subcomité de Obras Públicas de Centro

Más detalles

TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CÓDIGO: P-DAM-SG-01 Pág. 1 de 7 1.0 Objetivo: Proporcionar los lineamientos generales para otorgar el servicio de mantenimiento tanto a los bienes muebles como a los inmuebles del Centro de Investigación

Más detalles

Manual de Organización

Manual de Organización IV. Departamento de Costos y Licitaciones 0 IV.I Estructura Orgánica DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES ÁREA DE COSTOS Y LICITACIONES ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO 1 IV. II Organigrama DEPARTAMENTO DE

Más detalles

Manual para la Integración del Presupuesto de la CDI

Manual para la Integración del Presupuesto de la CDI de la CDI Página: 2 de 15 ÍNDICE Pág. 1. Objetivo... 3 2. Marco Normativo... 3 3. Ámbito de Aplicación... 3 4. Definiciones..... 3 5. Disposiciones Generales... 4 6. Proceso... 5 6.1 Integración del...

Más detalles

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de SENEAM

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de SENEAM Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de SENEAM INDICE SECCION I SECCION II SECCION III SECCION IV INTRODUCCION GLOSARIO AMBITO DE APLICACION POLITICAS

Más detalles

ANEXO DL-1 FORMATO DE LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INTEGRAR LAS PROPOSICIONES CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-006G1C003-N1-2013

ANEXO DL-1 FORMATO DE LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INTEGRAR LAS PROPOSICIONES CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-006G1C003-N1-2013 ANEXO DL-1 FORMATO DE LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INTEGRAR LAS PROPOSICIONES. El que suscribe,, en mi carácter de representante legal de, personalidad que acredito en los términos de la Escritura

Más detalles

Instituto Nacional de Pediatría MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

Instituto Nacional de Pediatría MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA Mayo de 2013 COMITÉ DE BIENES MUEBLES I N D I C E Presentación 3 Introducción 4 Objetivo 5 I. Marco

Más detalles

MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL ÍNDICE

MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL ÍNDICE ÍNDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN. 2 OBJETIVO. 3 FUNDAMENTO LEGAL. 4 POLÍTICAS. 6 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 01 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE. 10 02 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL REPORTE

Más detalles

2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017

2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017 INDICE PÁGINA Justificación 3 Objetivo 3 Políticas 3 Marco Legal 4 Organigrama 8 Previsiones Presupuestales

Más detalles

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V.

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. ÍNDICE INTRODUCCIÓN 3 POLÍTICAS,

Más detalles

CONTRATOS APP. 1. Estructura Tarifaria. La estructura tarifaria se compone de al menos tres tarifas:

CONTRATOS APP. 1. Estructura Tarifaria. La estructura tarifaria se compone de al menos tres tarifas: CLAUSULAS DE LOS CONTRATOS APP Y SECCIONES EN BASES JURÍDICAS RELEVANTES SUGERIDAS A CONSIDERAR EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 92 DE LA LEY APP Y 107 DE SU REGLAMENTO CONTRATOS APP CLÁUSULA

Más detalles

DECRETO QUE CREA EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE SONORA

DECRETO QUE CREA EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE SONORA DECRETO QUE CREA EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE SONORA Artículo 1.- Se crea el Consejo Estatal de Armonización Contable para Sonora cuyo objeto es auxiliar al Consejo Nacional de Armonización

Más detalles

Manual General de Procedimientos. Elaboración y Control del Presupuesto. ~dministración de los Recursos Financieros!

Manual General de Procedimientos. Elaboración y Control del Presupuesto. ~dministración de los Recursos Financieros! m'm.m ol(.~~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO ~.)o " '\ '. CONSf.'jO DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN DE FINANZAS SUBDIRECCiÓN DE CONTROL PRESUPl)ESTAL " Proceso: ~dministración de los Recursos Financieros!

Más detalles

REGLAMENTO DE PRACTICAS PROFESIONALES

REGLAMENTO DE PRACTICAS PROFESIONALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA REGLAMENTO DE PRACTICAS PROFESIONALES Colección Documento Universitario Reglamento General para la Prestación de Prácticas Profesionales CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Más detalles

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. OCTUBRE 2010 Políticas, Bases y Lineamientos Página 2 de 14 ÍNDICE. I. INTRODUCCIÓN..... 03 II. GLOSARIO

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS MANUAL DE NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD (SINAPRECO) FEBRERO DE 2008 MANUAL DE NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Más detalles

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO C O N T R A L O R Í A

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO C O N T R A L O R Í A PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO C O N T R A L O R Í A 1 TEMÁTICA 1. Marco Normativo 2. Realización de Obra Pública Requerimiento, planeación y presupuestación Procedimiento adjudicatorio L.P. I.R.

Más detalles

PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LINEAMIENTOS para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las operaciones derivadas del Programa de Mejoramiento de

Más detalles

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez Fracción IV. A) s. Breve Descripción: Es la responsable de planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las funciones, acciones y lineamientos en relación a la administración, del capital humano y

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL REGISTRO FEDERAL DE TRÁMITES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL REGISTRO FEDERAL DE TRÁMITES Trámite Dependencia Descripción del trámite Solicitud de uso y aprovechamiento de inmuebles federales, mediante la figura jurídica de concesión y autorización. Instituto de Administración y Avalúos de

Más detalles

Manual para Presupuesto Comprometido

Manual para Presupuesto Comprometido Manual para Comprometido Manual para Comprometido Página: 2 de 11 ÍNDICE Pág. 1. Objetivo... 3 2. Marco Normativo... 3 3. Ámbito de Aplicación... 3 4. Definiciones..... 3 5. Disposiciones Generales...

Más detalles

Procedimiento para la contratación a través de la modalidad de adjudicación directa

Procedimiento para la contratación a través de la modalidad de adjudicación directa Dirección General de Desarrollo Urbano Fecha de emisión: 23/06/2014 Versión N. 0 Página: 1 de 6 Procedimiento para la contratación a través de la modalidad de adjudicación directa Elaboró Revisó Ing. Mario

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Manual de Procesos MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS 1 INDICE Página 1. Introducción 2. Contenido 3 3. Objetivos 3 4. Justificación 3 5. Legislación Vigente 4 6. Procesos

Más detalles

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Vigentes a partir de noviembre de 2010. 1. - Í N D I C E 1.- ÍNDICE 2.- INTRODUCCIÓN 3.- GLOSARIO 4.-

Más detalles

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 1. DISPOSICIONES GENERALES 1.1 Objetivo El presente Manual tiene como propósito establecer la organización y funcionamiento del Comité de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública

Más detalles

ANEXO XIX Instancias relacionadas con el programa.

ANEXO XIX Instancias relacionadas con el programa. ANEXO XIX Instancias relacionadas con el programa. INSTANCIA EJECUTORA. El Gobierno Estatal, el Municipal, y en su caso la Delegación, serán las Instancias Ejecutoras del Programa de Vivienda Rural. o

Más detalles

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE FONATUR-BMO, ENERO 2007 CONTENIDO PÁGINA INTRODUCCIÓN 3 OBJETIVOS 4 MARCO LEGAL 5 DEFINICIONES 7 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 8 FUNCIONES

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO.

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO. REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO. Capítulo I Disposiciones generales Artículo 1.- El presente reglamento

Más detalles

Manual de Procedimientos

Manual de Procedimientos Código N: 1 de 16 Manual de Procedimientos Licitaciones Abreviadas 1 Código N: 2 de 16 Contenido PROCEDIMIENTO: LICITACIONES ABREVIADAS... 3 a. Propósito y alcance... 3 b. Responsables... 3 c. Abreviaturas...

Más detalles

Plan de Calidad para la Supervisión de la Obra Pública

Plan de Calidad para la Supervisión de la Obra Pública Dirección de Fecha de emisión: 22/04/2014 Versión N. 2 Página: 1 de 8 Plan de Calidad para la Supervisión de la Elaboró Revisó Arq. Agustín Torres Patlán Evaluación de la Aprobó Ing. Alberto González González

Más detalles

POR LO ANTERIOR Y A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTA NORMATIVIDAD, SE EMITE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS:

POR LO ANTERIOR Y A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTA NORMATIVIDAD, SE EMITE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS: CONSIDERANDO: QUE UNO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE MAYOR IMPORTANCIA, PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL ENCOMENDADA AL COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN

Más detalles

Jefe de Departamento de Control Presupuestal. Sustantiva Órgano Interno de Control Subdirector de Presupuesto

Jefe de Departamento de Control Presupuestal. Sustantiva Órgano Interno de Control Subdirector de Presupuesto A. DATOS GENERALES Código del puesto Denominación de puesto Jefe de Departamento de Control Presupuestal B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO I. Datos de identificación del puesto Tipo de funciones Puesto del superior

Más detalles

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 1.- INDICE 1. Índice. 1 2. Marco Jurídico. 3 2.1. Leyes. 3 2.2. Reglamentos. 3 3. Glosario de términos

Más detalles

REGLAMENTO PARA LA ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

REGLAMENTO PARA LA ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. REGLAMENTO PARA LA ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TITULO PRIMERO De las Disposiciones Generales CAPITULO I Disposiciones Generales Artículo

Más detalles

Universidad Nacional de Asunción FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Universidad Nacional de Asunción FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS vigencia: 1. Misión del Área Coadyuvar en el cumplimiento de las metas u objetivos de las dependencias que conforman la Facultad, mediante la oportuna planificación, programación, adquisición y suministro

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA AUTORIZACION DE CONTRATOS PLURIANUALES

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA AUTORIZACION DE CONTRATOS PLURIANUALES DISPOSICIONES GENERALES PARA LA AUTORIZACION DE CONTRATOS PLURIANUALES INDICE I. Introducción 3 II. Disposiciones Generales 5 III. Procedimiento de Autorización 6 III.1 Objetivo 7 III.2 Marco Jurídico

Más detalles

TÍTULO SEXTO -DEUDA PÚBLICA Y OTRAS EROGACIONES FINANCIERAS- MNP 2005 Fecha de Publicación: Viernes, 31 de diciembre del 2004 TÍTULO SEXTO

TÍTULO SEXTO -DEUDA PÚBLICA Y OTRAS EROGACIONES FINANCIERAS- MNP 2005 Fecha de Publicación: Viernes, 31 de diciembre del 2004 TÍTULO SEXTO TÍTULO SEXTO -DEUDA PÚBLICA Y OTRAS EROGACIONES FINANCIERAS- MNP 2005 Fecha de Publicación: Viernes, 31 de diciembre del 2004 TÍTULO SEXTO DEUDA PÚBLICA Y OTRAS EROGACIONES FINANCIERAS Capítulo I. Lineamientos

Más detalles

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO GERENCIA DE ADQUISICIONES POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL Marzo 2013 Hoja: 2 de 40 ÍNDICE POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE Hoja:

Más detalles

C O N S I D E R A N D O

C O N S I D E R A N D O EDUARDO ROMERO RAMOS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 37, fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, 56, 57 y 58 de

Más detalles

Manual de Organización

Manual de Organización Manual de Organización Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 30/08/2016 12:00:00a.m. Manual de Organización Dirección General de Costos,

Más detalles

MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE MARZO 2016 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Más detalles

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE CONVOCATORIAS DE PROCEDIMIENTOS DEL SAE.

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE CONVOCATORIAS DE PROCEDIMIENTOS DEL SAE. MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE CONVOCATORIAS DE PROCEDIMIENTOS DEL SAE. I N D I C E P A G I N A I. PRESENTACIÓN 2 II. OBJETIVOS GENERALES 3 III. DEFINICIONES 4 IV. MARCO

Más detalles

Colegio de Postgraduados

Colegio de Postgraduados 1 Colegio de Postgraduados Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas SECRETARÍA ADMINISTRATIVA POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Más detalles

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES LINEAMIENTOS INTERNOS SOBRE LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO RURAL NACIONAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CAPÍTULO PRIMERO

Más detalles

Presentación 6 Ámbito de aplicación 6 Marco Jurídico 7

Presentación 6 Ámbito de aplicación 6 Marco Jurídico 7 Hoja: 1 de 46 I N D I C E PAGINA Presentación 6 Ámbito de aplicación 6 Marco Jurídico 7 C a p í t u l o 1 Disposiciones generales 1.1 Objeto 9 1.2 Finalidad 9 1.3 Definiciones 10 1.4 Supletoriedad 12 1.5

Más detalles

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL ACUERDO por el que se da a conocer la integración y funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Al

Más detalles

ANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN

ANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN 45 ANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN A.- La organización adjudicataria, luego de la notificación de adjudicación correspondiente debe presentarse

Más detalles

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE

Más detalles

Criterios para el Funcionamiento del Comité de Información de Estudios Churubusco Azteca, S.A.

Criterios para el Funcionamiento del Comité de Información de Estudios Churubusco Azteca, S.A. Criterios para el Funcionamiento del Comité de Información de Estudios Churubusco Azteca, S.A. Al margen la identidad gráfica de Estudios Churubusco Azteca, S.A. Con fundamento en los artículos 29 y 30

Más detalles

La Secretaría de la Función Pública establecerá los protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los

La Secretaría de la Función Pública establecerá los protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los La Secretaría de la Función Pública establecerá los protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones

Más detalles

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (Publicado en el Diario Oficial de la Federación

Más detalles

Dirección de Construcción y Conservación

Dirección de Construcción y Conservación MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL ANTICIPO CON NÚMERO Y LETRA) ANTE LA DIRECCIÓN DE

Más detalles

Fecha de Termino. Capital Contable mínimo requerido. Plazo de Ejecución. Fecha de Inicio

Fecha de Termino. Capital Contable mínimo requerido. Plazo de Ejecución. Fecha de Inicio Administración Pública del Distrito Federal Delegación Miguel Hidalgo Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano CONVOCATORIA No. DMH/DGOPDU/004/11 Licitación Pública Nacional (Local) En observancia

Más detalles

REGLAMENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

REGLAMENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO REGLAMENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO Puerto peñasco, Sonora Junio del 2012. P R E S E N T A C I Ó N El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, se

Más detalles

LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS P. O. 1 de febrero de 1995. LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1.- La presente Ley, establece

Más detalles

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Código MFCTRL-APM/14-18 Página 1 de 15 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. OBJETIVO Garantizar el derecho de acceso a la pública a la población que a través de la supervisión permanente

Más detalles

Instituto Nacional de Migración

Instituto Nacional de Migración En la Sala de Licitaciones del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Homero número 1832 piso 3, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11510, México, Distrito Federal,

Más detalles