MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO GUATEMALA, C.A. TELEFAX: CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO:
|
|
- José Rodríguez Espejo
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO: En el municipio de Santa Eulalia, del departamento de Huehuetenango, a los días del mes de del año dos mil , por una parte, YO: ROGELIO FRANCISCO JUÁREZ, de cincuenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, agricultor, originario y vecino del municipio de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango, con actual residencia dentro del PERÍMETRO URBANO de ésta jurisdicción municipal; me identifico con la cédula de vecindad Números de orden M guión trece y registro doce mil, trescientos veintitrés (12,323) extendida por el Alcalde Municipal de Santa Eulalia, del departamento de Huehuetenango; actuó en representación de la Municipalidad de SANTA EULALIA, del departamento de Huehuetenango, en mi calidad de Alcalde Municipal, personería que acredito con la Credencial del Acuerdo de Adjudicación Número: 17, de fecha 24 de Septiembre del 2007, extendida por la Junta Electoral Departamental de la Ciudad de Huehuetenango; Acta de Toma de Posesión Número: , de fecha 15 de Enero del 2008 y Acuerdo Municipal No de fecha 1 de septiembre del 2009, para celebrar Contrato con la Empresa denominada ; y que en lo sucesivo se le denominará simplemente LA MUNICIPALIDAD. Y por la otra parte el Señor: y que en adelante se denominara EL CONTRATISTA ; ambos comparecientes aseguramos ser de los datos de identificación indicados anteriormente y que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y por el presente Contrato suscribimos nuestras responsabilidades en la Ejecución del proyecto denominado: PAVIMENTO, DRENAJE Y AGUA POTABLE DEL CANTÓN CENTRO, de éste municipio, de conformidad con las cláusulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El
2 presente contrato se suscribe con fundamento en procedimiento de cotizaciones, llevado a cabo por la Municipalidad local, según el Decreto Numero: 57-92, del Congreso de la República de Guatemala y Acuerdo Gubernativo Número: 1, con sus reformas respectivas, específicamente el Acuerdo Gubernativo No de fecha 19 de febrero del 2004 y Resolución No. 100 de fecha 30 de Marzo del 2004, del Ministerio de Finanzas Públicas que contiene las Normas para el uso del sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, así como sus reformas respectivas, que en lo sucesivo se les designará únicamente LA LEY Y EL REGLAMENTO respectivamente; y de conformidad con el ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO: , en donde el CONCEJO MUNICIPAL EN PLENO ACORDO APROBAR LA ADJUDICACIÓN realizada por la JUNTA DE COTIZACIONES de ésta Municipalidad a la Empresa CONSTRUCTORA propiedad del Señor: para la ejecución del citado proyecto. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo para LA MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA, departamento de HUEHUETENANGO, lo siguiente: PROYECTO RECONSTRUCCIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA YULXAQ, ALDEA PAYCONOB, MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO. ASÍ: COSTO TOTAL DEL TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la cantidad de los cuales serán cancelados con recursos o fondos provenientes del Diez por ciento Constitucional e IVA PAZ que el gobierno central entrega a la Municipalidad. CUARTA: FORMA DE PAGO: LA MUNICIPALIDAD se compromete a pagar al
3 CONTRATISTA, la cantidad de de la forma siguiente: a) Un veinte por ciento, como anticipo al firmar el presente contrato, previo a presentar el cuadro de inversión correspondiente; b) LOS SIGUIENTES PAGOS se efectuarán conforme el AVANCE FÍSICO del proyecto, el cual será determinado por el Ingeniero Supervisor de Obras de la Municipalidad, mismos que deberán constar en la BITÁCORA del proyecto, autorizada debidamente por la Contraloría General de Cuantas. Dichos pagos se efectuaran previa revisión y aprobación de las estimaciones respectivas, por parte de las Autoridades que designe la Municipalidad. De los pagos que se hagan al Contratista con posterioridad al vencimiento del plazo acordado para la ejecución de la obra, se deducirá el valor que corresponda en concepto de sanción por atraso en la entrega de la misma, equivalente al cero punto cinco por millar sobre el valor del contrato, por cada día de atraso en que ocurra el contratista por causas que se imputen. Para que la Municipalidad pueda efectuar cualquier pago al Contratista, es condición indispensable, que éste acredite debidamente su SOLVENCIA en el pago de sueldos a sus trabajadores y de las cuotas correspondientes a favor del Instituto Guatemalteco del Seguro Social. QUINTA: PLAZO Y SANCIONES: El contratista se obliga a iniciar los trabajos del mencionado proyecto dentro de ocho días después de recibir la orden de inicio y el aporte del anticipo respectivo, y terminar total y satisfactoriamente el proyecto, dentro del termino de MESES contados a partir de la fecha de su inicio y en caso de no terminar totalmente y a satisfacción en el plazo señalado, el Contratista pagará a la Municipalidad por cada día de atraso la cantidad equivalente en la cláusula anterior de conformidad con lo que para el efecto estipula el artículo ochenta y cinco de la ley. SEXTA:
4 CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: Los casos que ocurran considerados como fortuitos o de fuerza mayor, que impidan el cumplimiento del contrato, revelan a las partes de responsabilidad alguna, debiendo producirse la comunicación escrita, en donde se pruebe plena y legalmente los hechos ocurridos. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) se obliga a ejecutar los trabajos con entera sujeción a los planos respectivos y disposiciones especiales y técnicas suministradas para el efecto. b) El contratista debe pagar los salarios de la República. c) deberá aportar todo el material, maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra calificada, así como supervisión y materiales no locales para dicho proyecto; d) Se obliga contratar mano de obra calificada dentro de la misma comunidad, salvo la administración de campo que podrá contratar a su criterio, siendo especializada. OCTAVA: GARANTÍAS: El contratista se obliga a presentar y pagar a favor de la Municipalidad las siguientes garantías: I FIANZA DE ANTICIPO; II FIANZA DE CUMPLIMIENTO; III FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA; IV. FIANZA DE SALDOS DEUDORES. NOVENA: SUB- CONTRATOS Y PROHIBICIONES: El contratista no podrá subcontratar parcial o totalmente los trabajos del presente contrato, quedando prohibido ceder, gravar, enajenar o traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que se adquieren por este contrato. DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA: El contratista declara bajo juramento solemne y voluntario, que tanto como persona individual, como propietario y gerente general de la empresa mercantil mencionada, no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones ni limitaciones contenidas dentro del articulo ochenta de la ley. DÉCIMA PRIMERA: INSPECCIONES, RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO: El contratista deberá permitir en cualquier momento que las
5 personas designadas por la Municipalidad, Contraloría General de Cuentas y otras Entidades Gubernamentales inspeccionen los trabajos. Si los mismos estuvieren ejecutados a entera satisfacción, el contratista hará entrega de la obra a la comisión receptora nombrada para el efecto, la que suscribirá el Acta respectiva y a la vez formulará la liquidación correspondiente, extendiéndosele el finiquito del presente contrato, autorizando los pagos finales y ordenando la liquidación y cancelación de la fianza respectiva. DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se tendrá por terminado cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: a) por vencimiento del plazo estipulado; b) por mutuo consentimiento de las partes; c) por casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobados; d) si al contratista le fueran embargados bienes que afecten el cumplimiento del presente contrato; e) por atraso en los pagos por parte de la Municipalidad. DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen expresamente que cualquier diferencia que surja entre las partes derivadas del presente contrato, será resuelto a la mayor brevedad, directamente por la vía conciliatoria, caso contrario se sujetará a la competencia del tribunal de lo contencioso administrativo, señalando como lugar para recibir notificaciones las direcciones de ambas partes mencionadas anteriormente. DÉCIMA CUARTA: IMPUESTOS Y RETENCIONES: El contratista de conformidad con la ley de la materia queda obligado al pago de los impuestos correspondientes, así como cualquier pago tributario establezcan las leyes respectivas. DÉCIMA QUINTA: APROBACIÓN: Para que el presente contrato surta efecto legal es indispensable que sea aprobado de conformidad con lo establecido en el articulo cuarenta y ocho de la ley. DÉCIMA SEXTA: ACEPTACIÓN: Los comparecientes en los términos
6 consignados anteriormente, aceptamos el presente contrato en todas y cada una de sus cláusulas, sin hacerle modificación o enmienda alguna, el cual previa lectura y bien impuestos de su contenido, objeto y demás efectos legales lo aceptamos, ratificamos y firmamos al final y al margen de todas las hojas en ambos lados, quedando contenido en CUATRO (4) HOJAS de papel bond tamaño oficio, con el membrete de la Municipalidad, en el mismo lugar y fecha consignados al principio. DAMOS FE. ROGELIO FRANCISCO JUÁREZ ALCALDE MUNICIPAL CONTRATISTA AUTENTICA: En el municipio de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango, a los ; Como Notario DOY FE: a) Que las dos firmas que anteceden SON AUTENTICAS, porque fueron reconocidas el día de hoy ante mi presencia por los Señores: ROGELIO FRANCISCO JUÁREZ y b) Que los signatarios se identifican a mi requerimiento por medio de las cédulas de vecindad Números: M guión trece de orden y registros: doce mil trescientos veintitrés y extendidas por los Alcaldes Municipales de Santa Eulalia y , respectivamente; c) Leído lo escrito, lo aceptan, ratifican y firman nuevamente ante el suscrito Notario, que de todo lo relacionado DA FE.
7 ROGELIO FRANCISCO JUÁREZ ALCALDE MUNICIPAL CONTRATISTA ANTE MÍ:
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO., ALDEA,SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ.
PROYECTO DE CONTRATO: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NÚMERO: XXX-2012. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO., ALDEA,SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ. En la población de Santa Cruz El
Más detallesCONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, ALDEA EL TABLON SAN BARTOLO, ASUNCION MITA, JUTIAPA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, ALDEA EL TABLON SAN BARTOLO, ASUNCION MITA, JUTIAPA.- CONTRATO No.07-2009. En la Villa de Asunción Mita del departamento
Más detallesCONTRATO ADMINISTRATIVO No. XXX En la finca Barcena, municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala, el de de dos
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. XXX-2010 En la finca Barcena, municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala, el de de dos mil diez, constituidos en la sede de la ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA,
Más detallesCONTRATO NUMERO ( ) Av. 4-19 zona 1, Guatemala); y por la otra parte, el señor XXXX, de XX años de edad,
CONTRATO NUMERO ( ) En la ciudad de Guatemala, el ( ) de de ( ). Nosotros: Por una parte, HECTOR MANUEL ARBIZÚ ARGUETA, de cuarenta años de edad, soltero, guatemalteco, administrador de empresas, de este
Más detallesINVITACION A PRESENTAR PROPUESTA
INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 3576 de 2009, que modificó el parágrafo 1º del artículo 9 del Decreto 2025 de 2009, el suscrito Jefe de la
Más detallesCONTRATO DE COMODATO
CONTRATO DE COMODATO Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Ministerio de Finanzas, debidamente representado por el Ingeniero Diego Castillo Terán, en su calidad de Director
Más detallesSECRETARIA ADMINISTRATIVA INVITACIÓN PÚBLICA SAMC
INVITACIÓN PÚBLICA SAMC 0156-2010 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CUYO VALOR NO EXCEDA EL 10% DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN En
Más detallesSUPERlNTENDENCIA DE BANCOS
SUPERlNTENDENCIA DE BANCOS CONTRATO NÚMERO SETENTA Y UNO GUIÓN DOS MIL NUEVE (71-2009). En la ciudad de Guatemala, el veintinueve (29) de diciembre de dos mil nueve (2009), nosotros, por una parte EDGAR
Más detallesMODELO DE CONTRATO DE OBRA POR ENCARGO
MODELO DE CONTRATO DE OBRA POR ENCARGO Entre los suscritos a saber, debidamente representada por, identificado con la cédula de ciudadanía número de, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, quien en adelante
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA OBJETIVO Establecer mediante una disposición normativa interna los trámites, actividades a realizar y áreas involucradas en la autorización de pago a los contratistas
Más detallesContrato Vivero El Shaddai Compra de Árboles Frutales /W.C.
CONTRATO NUMERO SETENTA GUION DOS MIL NUEVE (70-2009) FONDOS PROVINIENTES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 75-2007 SUB- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS
Más detallesBASES Y REQUISITOS: Compra de agua embotellada en garrafones para el personal del Consejo de la
Se hace del conocimiento del público en general, que en la VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 17 DIECISIETE DE JUNIO DE 2015
Más detallesD E C L A R A C I O N E S
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL C. ------------------- --------------------, EN ADELANTE EL ARRENDADOR, Y POR OTRA PARTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
Más detallesCORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P TEL. (55) FAX
No. de Oficio RM 1828/2011. ASUNTO: CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P. 06700 TEL. (55) 5584 2121 FAX. 5584 8454. P R E S E N T E En acatamiento a lo dispuesto
Más detallesMODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y GENERAL SECURITY LIMITADA
Entre los suscritos, JACQUELINE MURILLO SANCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.778.098 de Bogotá, actuando en calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de la SUPERINTENDENCIA
Más detallesC. MARIA GUADALUPE POLO TORRES
CONTRATO DE COMPRA- VENTA DENOMINACIÓN: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, PARA VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO No. DE ADQUISICION: UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ATLIXCO MONTO: $809,189.16 CON I.V.A.
Más detallesUnidad Técnica Operativa / SEE OCI DOCUMENTO N 4. Modelo de Convenio entre la SEE y la organización seleccionada
Unidad Técnica Operativa / SEE OCI DOCUMENTO N 4 Modelo de Convenio entre la SEE y la organización seleccionada REPÚBLICA DOMINICANA Secretaría de Estado de Educación OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CESIÓN/TRANSFERENCIA DE OBLIGACIONES Y RECURSOS FEDERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES EN SALTILLO, COAHUILA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO
Más detallesCONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Y EL CONSEJO NACIONAL DE
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Y EL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES. En la ciudad de Guatemala el nueve de mayo de dos mil ocho, NOSOTROS:
Más detallesSeñores PROVEEDORES SAN JOSÉ DE CÚCUTA. Asunto: Solicitud de cotización
201300002049 San José de Cúcuta, 2013/04/25 Señores PROVEEDORES SAN JOSÉ DE CÚCUTA Asunto: Solicitud de cotización Adjunto a la presente solicitud de cotización de Ciento Noventa (190) uniformes para las
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Manual de Procesos MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS 1 INDICE Página 1. Introducción 2. Contenido 3 3. Objetivos 3 4. Justificación 3 5. Legislación Vigente 4 6. Procesos
Más detalles3 En total se adjuntan seis (6) folios incluido el presente. Atentamente, Avenida 8-50 Zona 9, PBX.: 2312-1200, FAX.: 2312-1205.
G obierno de Guatem ala S e c re ta rio d a A su n to s A g ra rio s P residencia d e la R e p ú b lic a Oficio Ref. DC-19-2015 Guatemala, 15 de mayo de 2015 Licenciado Saúl Eriberto Urrutia Barrientos
Más detallesCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA RTEC
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA RTEC Contrato por Prestación de Servicios Profesionales y tiempo determinado que celebran por una parte el C. ARQ., en su carácter de Representante
Más detallesINVITACIÓN PÚBLICA TÉRMINOS DE REFERENCIA IP OBJETO
TÉRMINOS DE REFERENCIA IP - 018-2010 OBJETO MARCACION DE LOCKERS DEL 01 AL 700 EN TARJETAS DE NUMERACION EN POLIESTIRENO PARA LA SEDE NEVADO 1 1. OBJETIVO PEOPLE CONTACT S.A. está interesada en recibir
Más detallesApellido paterno Apellido materno Nombre (s) Sexo Estado civil Viven los padres Vive con: No. hermanos No. de hijo.
Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) Sexo Estado civil Viven los padres Vive con: No. hermanos No. de hijo Femenino Masculino Soltero Casado Unión libre Madre Padre Ambos Ambos padres Madre Padre
Más detallesMODELO DE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. (OBRA COLECTIVA-
MODELO DE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. (OBRA COLECTIVA- Aplicable a aquellos casos en los cuales la obra sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE S DE OBJETIVO Establecer una guía que permita a las áreas involucradas delimitar sus responsabilidades, identificar claramente
Más detallesCONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO
CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte la señora MARÍA FABIOLA ALEGRIA CORDOVA VACA, portadora de la cedula de ciudadanía No. 100056343-5; en su
Más detallesA N T E C E D E N T E S
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO NÚMERO 10600 060 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE VITESSE FINANCING AND TRUST DE MÉXICO, S.A. DE C.V., (ANTES VITESSE FINANCING AND TRUST DE MÉXICO,
Más detallesCONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DENOMINACIÓN: "ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y CAMIONES DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC" No. DE EXPEDIENTE: CMADJ-068/2014 UBICACIÓN: MUNICIPIO
Más detallesRESOLUCIÓN MODIFICATIVA No. 1 CONTRATO No. 43/2015 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y ENLACE DE DATOS LICITACIÓN PÚBLICA No.
RESOLUCIÓN MODIFICATIVA No. 1 CONTRATO No. 43/2015 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y ENLACE DE DATOS LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-10/2015 Nosotros: LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA, de cincuenta y nueve años de
Más detallesMINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Contrataciones de Bienes y Servicios (Artículo 10 numeral 11. Decreto 57-2008) 1. Clase de bien o servicio contratado Compra de combustible 2. Uso o destino para el que se contrató Compra de combustible
Más detallesCONTRATO DE TRABAJO AGRÍCOLA A DESTAJO
CONTRATO DE TRABAJO AGRÍCOLA A DESTAJO Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte..., a través de su representante legal,... (en caso de personas jurídicas); en su calidad de EMPLEADOR
Más detalles1 2 3 4 5 6 o o 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SOLICITUD DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS Lima, de de 2012 A LA INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO:, registrada con RUC Nº, con domicilio fiscal en,
Más detallesMAGON $91, CON I.V.A. HABITAT 2013 Y FORTAMUN 2013 C. JAVIER MERINO ESTRADA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DENOMINACIÓN: "TALLER DE COMPUTACION EN RICARDO FLORES MAGON" No. De Prestación: No. De Obra HABITAT: 210191DS001 UBICACIÓN: COL. RICARDO FLORES MAGON MONTO: $91,800.00
Más detallesDECRETO No 455 (Octubre 31 de 2007) MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS ALCALDIA MUNICIPAL Por medio del cual se reglamentan las Etapas de los Procesos de cobro persuasivo y coactivo para el Municipio de Dosquebradas. El Alcalde Municipal de Dosquebradas
Más detallesOBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
MODELO CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Nº PL3-0603-02-12 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE PIQUES, GALERIAS Y TÚNELES TRAMO 3 LÍNEA 3 - METRO DE SANTIAGO En Santiago de Chile, a.. de. de 20., entre Empresa
Más detallesDirección de Construcción y Conservación
MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL ANTICIPO CON NÚMERO Y LETRA) ANTE LA DIRECCIÓN DE
Más detallesCONTRATO DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Contrato de construcción a suscribirse entre el Señor/a... y el contratista, para la construcción de una vivienda en el proyecto denominado... Parroquia...
Más detallesNº EXPEDIENTE: P.A. 44 HMS/12 Objeto: SUTURAS MANUALES, MALLAS Y PARCHES
Nº EXPEDIENTE: P.A. 44 HMS/12 Objeto: SUTURAS MANUALES, MALLAS Y PARCHES HOSPITAL MIGUEL SERVET D. con D.N.I. nº domiciliado en calle o plaza nº teléfono: Como de la firma comercial (propietario,apoderado,etc)
Más detallesSELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE CONTRATOS INFERIORES AL 10% DE LA MENOR CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE CONTRATOS INFERIORES AL 10% DE LA MENOR CUANTIA INVITACIÓN PÚBLICA CECD-002-2010 CONDICIONES GENERALES OBJETO: El servicio de transporte escolar para la siguiente
Más detallesFORMULARIO Nº 7. Modelo de Contrato N
FORMULARIO Nº 7 Modelo de Contrato N Entre el COMANDO DEL EJÉRCITO domiciliada en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea, República del Paraguay, representada para este acto por su Comandante.con Cédula
Más detallesBASES ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N OSINERG
BASES ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 0682-2004-OSINERG Objeto Contratación de Servicio Especificaciones Servicio de Alquiler de equipos de Audio y video profesionales para la Audiencia Pública Descentralizada
Más detalles(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) ANEXO AE 1 CARTA DE COMPROMISO
C.P. Enrique C. Etienne Pérez del Río Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Presente. (HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) ANEXO AE 1 CARTA DE COMPROMISO , a de del 2016 El
Más detallesCompulsa Abreviada: Expediente N /2016. ADQUISICION ROPA DE INVIERNO DIRECCION GENERAL DE POLICIA AMBIENTAL
Compulsa Abreviada: Expediente N 0672-006077/2016. ADQUISICION ROPA DE INVIERNO DIRECCION GENERAL DE POLICIA AMBIENTAL a) Objeto: ADQUISICIÓN ROPA DE INVIERNO DIRECCION GENERAL DE POLICIA AMBIENTAL b)
Más detallesPRESENTACIÓN. San Carlos de Guatemala, con el afán de mejorar la gestión administrativa del
PRESENTACIÓN La Junta Administradora del Plan de Prestaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el afán de mejorar la gestión administrativa del Plan, mediante Punto SEXTO, del Acta 19-2001
Más detallesUnidad de Orientación Legal y Derechos del Contribuyente Departamento de Consultas Intendencia de Asuntos Jurídicos
Unidad de Orientación Legal y Derechos del Contribuyente Departamento de Consultas Intendencia de Asuntos Jurídicos OBLIGACIONES FORMALES TRIBUTARIAS Y NOTARIALES DERIVADAS DE LA LEGALIZACIÓN DE FIRMAS
Más detalles6.4.1 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y FIRMAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL O BILATERAL 1. OBJETO:
1. OBJETO: Llevar a cabo la liquidación de los contratos y convenios de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo, y en los demás que se pacte o que sea necesario, según lo dispuesto
Más detallesCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN AGENCIA WEB PENINSULAR, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU GERENTE
Más detallesSeñores JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA (Reparto) Armenia (Reparto) REFERENCIA: Poder. Proceso Ejecutivo 1.
JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA (Reparto) Armenia (Reparto) REFERENCIA: Poder. Proceso Ejecutivo 1., identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. expedida en, de la manera más respetuosa manifiesto
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE GUAITARILLA ALCALDIA MUNICIPAL
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE GUAITARILLA ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 2010 06 28 AAAA MM DD OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO
Más detallesNOSOTROS: CARLOS FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS SOLÓRZANO
CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Más detallesRESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R.""N _6_2 / COPIAPÓ, 2 9 ABR 2016
REPUBLICA DE CHILE INTENDENTE CONVENIO DE TRANSFERENCIA MODIFICA CONVENIO FRIL AÑO 2015, APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTA FNDR No 127/2015 RESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R.""N _6_2 / COPIAPÓ, 2 9 ABR 2016 VISTOS:
Más detallesCARATULA POLIZA DE SEGURO DE VIDA TEMPORAL
CARATULA POLIZA DE SEGURO DE VIDA TEMPORAL POLIZA No. FECHA INICIO VIGENCIA FECHA VENCIMIENTO SUMA ASEGURADA BASICA ASEGURADO DOMICILIO DEL ASEGURADO EDAD MONEDA CONTRATADA PRIMAS TOTALES FECHA ULTIMO
Más detallesCONTRATO Nº 31/2014 CANTIDAD SOLICITADA UNIDAD DE MEDIDA 1 COCAINA PRUEBA 2,000 $7.50 $15, MARIHUANA PRUEBA 2,000 $7.50 $15,000.
Presidencia Corte Suprema de Justicia CONTRATO Nº 31/2014 Nosotros, FLORENTÍN MELÈNDEZ PADILLA, mayor de edad, Abogado y Notario, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número [...]; actuando
Más detallesINVITACIÓN PUBLICA 044 DEL 2010 DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2 DEL DECRETO 3576 DE 2009 EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA INVITA
INVITACIÓN PUBLICA 044 DEL 2010 DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2 DEL DECRETO 3576 DE 2009 EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA INVITA PARA QUE LOS INTERESADOS PRESENTEN PROPUESTAS PARA SELECCIONAR A LOS CONTRATISTAS
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA OBJETIVO Establecer las actividades, tiempos y responsabilidades de las áreas involucradas en el trámite de pago de estimaciones, que nos permitan cumplir en tiempo
Más detallesCon base en lo expuesto y en consideración a la propuesta presentada por el Coordinador Ejecutivo, el Comité Técnico emite los siguientes:
El Comité Técnico del Fideicomiso Público del Estado denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, con fundamento en los artículos 7, fracción IV, y 8, fracción IX, de
Más detallesANEXO No. 14 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO
ANEXO No. 14 CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LA NUEVA SEDE DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO
Más detallesI. Del Prestador de Servicios. El Prestador de Servicios declara por conducto de su representante que:
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y GESTION DE CREDITO AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA, EL CONTRATO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE - -, (EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO EL PRESTADOR
Más detallesMUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CLEAR CHANEL DE INTERNET DE SESENTA (60) MEGAS AL DATA CENTER PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, POR UN PLAZO DE TREINTA Y SEIS (36) MESES NOG: 4410432
Más detallesCONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN
CONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN En Santiago de Chile, a. de. de, entre BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., representada por don..,
Más detallesHALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO. Incumplimiento a Ley de Contrataciones del Estado. (Hallazgo de Cumplimiento No.1)
1 HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento a Ley de Contrataciones del Estado. (Hallazgo de Cumplimiento No.1) Al revisar la documentación de soporte de los expedientes de las siguientes obras: 1) Contrato
Más detallesMODELO DE CONTRATO QUE ESTABLECE LAS ESTIPULACIONES MINIMAS QUE DEBERAN CONTENER LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES QUE CON EL CARACTER DE
MODELO DE CONTRATO QUE ESTABLECE LAS ESTIPULACIONES MINIMAS QUE DEBERAN CONTENER LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES QUE CON EL CARACTER DE ARRENDATARIAS CELEBREN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION
Más detallesEn uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las contenidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y
DECRETO 36 DE 12 DE ENERO DE 2016 MINISTERIO DEL TRABAJO Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.1.16 al 2.2.2.1.23 y se adicionan los artículos 2.2.2.1.24 al 2.2.2.1.32 del capítulo 1 del título
Más detallesRemolque náutico para embarcaciones de vela ligera, semirrigidas, motos de agua, neumáticas, piraguas, etc. hasta 750 kg y 5,5 metros.
TARIFA REMOLQUE Remolque náutico para embarcaciones de vela ligera, semirrigidas, motos de agua, neumáticas, piraguas, etc. hasta 750 kg y 5,5 metros. Precio alquiler diario: 35 Devolución del remolque
Más detallesGACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA. Caracas: 8 de Julio de 1965 Numero EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA.
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Caracas: 8 de Julio de 1965 Numero 27.781 EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA la siguiente, Decreta: LEY QUE REGULA LA REORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE
Más detallesTérminos y Condiciones Servicio de Pago a Proveedores a través de Internet Banking
Términos y Condiciones Servicio de Pago a Proveedores a través de Internet Banking PRIMERA: De las Definiciones. EL BANCO: Este término identifica a BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal, sociedad
Más detallesCOMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION SECRETARIA EJECUTIVA
COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION SECRETARIA EJECUTIVA ENSEÑARLE A LEER Y ESCRIBIR Al. (11IE NO SABE ES BlIENO PARA TODOS LIBRO DE RESOLUCIONES RESOLUCIÓN No. 433-2015 Guatemala, 18 de diciembre de 2015
Más detallesCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO CON PERSONAL DE ASESORES CONTABLES DE ESTE VIVERO FORESTAL.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO CON PERSONAL DE ASESORES CONTABLES DE ESTE VIVERO FORESTAL. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA CONTABLE, QUE CELEBRAN EL GOBIERNO
Más detallesCONTRATO DE COMODATO Nº DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDEDA ASTILLEROS
CONTRATO DE COMODATO Nº 4600019565 DE 20009 COMODANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN COMODATARIO: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDEDA ASTILLEROS NIT 800201822-2 PLAZO: CINCO (5) AÑOS INMUEBLE: VEREDA ASTILLEROS DE
Más detallesADJUDICACIÒN DE MENOR CUANTIA N 164-CEPAMC-2007 DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE 500 EJEM PLARES DEL PLAN OPERATIVO
ADJUDICACIÒN DE MENOR CUANTIA N 164-CEPAMC-2007 1. ENTIDAD: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con domicilio en Salaverry Nº 655, Jesús María y R.U.C. Nº 20131023414. 2. OBJETO (Descripción
Más detallesBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Núm. 311 Martes 27 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 142671 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 20308 Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Atención, Participación
Más detallesDarío de las Garzas López del Cid
NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA Darío de las Garzas López del Cid NOTARIO PÚBLICO PRIMERO TELÉFONOS: 233-0102 BUSINESS CENTER, EDIFICIO EL CENTRO, PISO 2, OFICINA 1 FAX: 233-0506 233-0304 APDO. POSTAL 0987-00546,
Más detalles1. BASES DE COTIZACIÓN:
1. BASES DE COTIZACIÓN: 1.1. REQUISITOS PARA SER OFERENTE: 1.1.1. Estar inscrito en el Registro Mercantil 1.1.2. Estar Inscrito en el sistema de Guatecompras 1.1.3. Estar Inscrito en el Registro de Precalificados
Más detallesREPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. El Infrascrito Secretario Específico de la Junta Directiva del Instituto de Previsión Militar (IPM),
El Infrascrito Secretario Específico de la Junta Directiva del Instituto de Previsión Militar (IPM), CERTIFICA: Que tuvo a La vista el Acta Número cinco guión dos mil nueve (005-2009), de la sesión celebrada
Más detallesREPÚBLICA DEL PARAGUAY LLAMADO MOPC N /2014
REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES LLAMADO MOPC N /2014 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Más detallesPrimero. Aplicaciones Informáticas para actuación administrativa automatizada.
RESOLUCIÓN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2011, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR LA QUE SE APRUEBAN NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Más detallesCONTRATO DE CONSTRUCCION EN TERRENO PROPIO
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL SAV- BID 2797 OC/ EC CONTRATO DE CONSTRUCCION EN TERRENO PROPIO Contrato de construcción a suscribirse entre el señor/a... y el contratista (OVTP), para la construcción
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO Establecer los mecanismos administrativos que permitan a las áreas involucradas,
Más detalles$69, CON I.V.A.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DENOMINACIÓN: "SERVICIO DE AUDIO, GROUND. SUPPORT, PLANTA DE LUZ E ILUMINACIÓN PARA ATLIXCANDALO MUSIC FEST 2013" No. DE EXPEDIENTE: UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ATLIXCO
Más detallesCONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y EL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MUSEOLOGIA, ESPAÑA CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS, comparezco
Más detallesLICENCIA EXCLUSIVA PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
LICENCIA EXCLUSIVA PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS En Madrid a de 20 REUNIDOS DE UNA PARTE, Don Enrique Ruiz Bautista, de nacionalidad española, mayor de edad, empresario, titular del documento nacional
Más detallesMUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE MAQUINARIA DE CONTRATISTA CON COBERTURAS DE TODO RIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL, PARA EL AÑO DOS MIL QUINCE (2015) NOG: 3711870 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION FINANCIERA RENGLONES
Más detallesCONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA REUNIDOS
Nº de Contrato: 00/00/00000/00000 CONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA En LOCALIDAD, a 1 de mayo de 2010. REUNIDOS DE UNA PARTE, D., con D.N.I. nº, en nombre y representación
Más detallesACTA DE FINIQUITO. Décimo Tercer sueldo $ 248.14 Décimo Cuarto sueldo $ 201.44 Vacaciones $ 261.68 Total beneficio $ 711.26
ACTA DE FINIQUITO Srta. Natalia Gualsaqui Periodo de pago de Abril 2007 a 15 de Julio del 2009 En la ciudad de Otavalo a los 15 días del mes de Julio del año 2009 ante el Inspector de Trabajo comparecen
Más detallesYARA MEXICO S.A. DE C.V
CONTRATO DE COMPRA- VENTA DENOMINACIÓN: ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA CULTIVOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO No. DE ADQUISICION: UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ATLIXCO MONTO: $69,700.00 FONDO: FISM
Más detallesCONVENIO DE TRASPASO DE RECURSOS ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSOS ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN Conste por el presente documento el Convenio de Traspaso de Recursos de
Más detallesDerechos reservados. Prohibida su reproducción.
AMNISTÍA EN PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CONDICIÓN ESPECIAL PARA EL PAGO CESAR MAURICIO OCHOA PÉREZ Quién podrá acceder a la condición especial para el pago? ARTICULO 57. Condición especial para el
Más detallesC. VEREMUNDO CORTES PALACIOS
CONTRATO DE COMPRA- VENTA DENOMINACIÓN: APORTACION PARA LA ADQUISICION DE GANADO BOVINO PARA CRIA DE ENGORDA No. DE ADQUISICION: UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ATLIXCO MONTO: $617,400.00.00 FONDO: FORTAMUN 2013
Más detallesACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL COMUNIDAD REAL TOSCANA A.C. ESTATUTOS
ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL COMUNIDAD REAL TOSCANA A.C. ESTATUTOS DEL NOMBRE, DOMICILIO NACIONALIDAD Y DURACIÓN ARTÍCULO PRIMERO.- La denominación de la Asociación será Comunidad Real Toscana,
Más detallesCONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE (Nombre del D E C L A R A C I O N E S
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE (Nombre del propietario del inmueble a rentar), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL ARRENDADOR Y POR LA OTRA LA UNIVERSIDAD DE SONORA, REPRESENTADA
Más detallesVicios ocultos 323/12
http://www.dip-badajoz.es/municipios/sael/index.php?cont=docum&c=1&id=3 ASUNTO: CONTRATACIÓN Vicios ocultos 323/12 EP ************ INFORME I. HECHOS. ANTECEDENTES Los aportados con el escrito de solicitud
Más detallesUNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 66 Años
Señores PROVEEDORES Bogotá UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 66 Años Bogotá, 25 de mayo de 2012 Cordial saludo: La UNIVERSIDAD está interesada en recibir propuestas para la adquisición de SWITCH
Más detallesCONTRATO DE CONSULTORIA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR Y PEDRO MANUEL TAPIA GARCIA
CONTRATO DE CONSULTORIA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR Y PEDRO MANUEL TAPIA GARCIA Entre los suscritos, a saber: ESTHER CECILIA GOMEZ CATALAN, mayor y vecina del Municipio de Zambrano
Más detallesCAPITULACIONES MATRIMONIALES.- Otorgantes los cónyuges DON Y DOÑA
CAPITULACIONES MATRIMONIALES.- Otorgantes los cónyuges DON Y DOÑA. ------------------------------------ NUMERO EN MADRID, mi residencia,. --------------------- Ante mí, Notario del Ilustre Colegio de esta
Más detallesDECRETO Nº 664 Viedma, 21 de mayo de 2015. Visto, el Expte. N 87.517-SFP-2015 del registro de la Secretaría de la Función Pública, el Acta N 01/2015
DECRETO Nº 664 Viedma, 21 de mayo de 2015. Visto, el Expte. N 87.517-SFP-2015 del registro de la Secretaría de la Función Pública, el Acta N 01/2015 del C.P.F.P.YR.E., y; CONSIDERANDO: Que es voluntad
Más detallesRESOLUCION ADMINISTRATIVA IS N 570. La Paz, 1 de Noviembre de 2001
RESOLUCION ADMINISTRATIVA IS N 570 La Paz, 1 de Noviembre de 2001 VISTOS Y CONSIDERANDO: Que la Ley de Pensiones N 1732 de 28 de noviembre de 1996 en sus artículos 37 y 38 en concordancia con el artículo
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA Departamento de Boyacá Concejo Municipal Tibasosa
ACUERDO Nº. 009 (Mayo 18 de 2010) POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA EJECUTIVA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR CONTRATOS DE COMODATO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO EL CONCEJO MUNICIPAL, EN USO
Más detallesREGLAMENTO DE CRÉDITO
Página 1 de 6 Por medio de este documento se compila las decisiones tomadas por la Junta Directiva sobre los préstamos a los Afiliados del Fondo Mutuo de Inversión de la Financiera de Desarrollo Territorial
Más detalles