EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

Transcripción

1 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN Invitación a Cotizar para la Contratación de: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN INVITACIÓN A COTIZAR No. ETCE/B ENERO 2014

2 TABLA DE CONTENIDO Página 2 de 47 TABLA DE CONTENIDO. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS Generalidades Objeto de la Invitación a Cotizar Organización de las bases para la Invitación a Cotizar Definiciones Instrucciones Generales Cronograma de Presentación de las Ofertas Consulta y Derecho de Participación Idioma Contenido de la Oferta Categoría de Documentos Documentos Fundamentales Documentos Formales Precio Aclaraciones anteriores a la Presentación de Ofertas Seguros de Caución Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta Seguro de Caución de Cumplimiento Seguro de Caución de Conservación de Calidad y Funcionamiento Seguro de Responsabilidad Civil Contractual (SERVICIOS Y OBRAS) Recepción, Apertura, Evaluación y Adjudicación de Ofertas Recepción de Ofertas Apertura de Ofertas Evaluación de las Ofertas Adjudicación... 20

3 TABLA DE CONTENIDO Página 3 de Forma de Pago Documentos a presentar para trámite de pago Normas de Interpretación Incumplimiento y Sanciones Generalidades Sanciones Contrato/ Orden de Compra y Pago Matriz Generalidades del Contrato Generalidades de la Orden de Compra y Pago Matriz Vigencia y Plazo contractual Prórroga, Ampliación y Variaciones del Contrato Terminación del Contrato Lugar de Entrega de la Obra, Recepción, Documentación y Liquidación Final del Contrato Lugar de Entrega Recepción y Documentación Fuerza Mayor y Caso Fortuito Controversias Lugar para Recibir Notificaciones Prohibiciones de Cesión Obligaciones del Contratista Prohibiciones del Contratista I. DISPOSICIONES TÉCNICAS Objetivo Alcance de la Contratación... 29

4 TABLA DE CONTENIDO Página 4 de Especificaciones Técnicas Normas Técnicas Generales Rechazos II. ORDEN DE COMPRA Y PAGO ANEXOS 44

5 Página 5 de 47. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 1. Generalidades Como principio general de transparencia, toda compra que efectúe el INDE, sus Empresas y Gerencias será pública y deberá asegurar condiciones de competitividad. La adjudicación deberá ser técnicamente razonada Objeto de la Invitación a Cotizar El Instituto Nacional de Electrificación-INDE- a través de la Empresa Transporte y Control de Energía Eléctrica está interesado en recibir ofertas para la contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LÍNEAS DE, según lo indicado en el capítulo II. El objeto de esta Invitación a Cotizar es proveer suficiente información de índole administrativo-legal y técnica a todos los interesados en presentar ofertas, así como unificar la información, a efecto de garantizar la competitividad que beneficie los intereses del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-y de los oferentes. Esta Invitación a cotizar se enmarca en el Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación-INDE Organización de las bases para la Invitación a Cotizar Las bases de la Invitación a Cotizar están integradas por los siguientes capítulos: Capítulo I: Disposiciones Generales y Específicas Capítulo II: Disposiciones Técnicas Capítulo III: Orden de Compra y Pago Matriz Anexos

6 Página 6 de Definiciones Siempre y cuando se usen las definiciones y abreviaturas detalladas a continuación, tanto en estas bases de Invitación a Cotizar como en los documentos contractuales, su objeto y significado deberá ser entendido de la manera siguiente: a) INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, en adelante INDE: Es una entidad estatal, autónoma y descentralizada, la cual goza de autonomía funcional, patrimonio propio, personalidad jurídica, plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de su competencia. b) AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR: Es la GERENCIA GENERAL del INDE. c) GERENCIA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELECTRICA DEL INDE, en adelante GERENCIA: Es el órgano ejecutivo del INDE quien tendrá a su cargo la ejecución y administración del CONTRATO. d) División de Planificación e Ingeniería, en adelante UNIDAD EJECUTORA: Es la Unidad que ejecuta y recibe el objeto de la contratación. e) JUNTA DE INVITACIÓN ACOTIZAR, en adelante JUNTA: Es la encargada de recibir las ofertas, evaluarlas, solicitar aclaraciones, descalificar, adjudicar y elevar a la autoridad correspondiente para su aprobación, así mismo puede declarar desierto el evento. f) OFERENTE: Es la persona individual o jurídica que presenta una OFERTA. g) ADJUDICATARIO: Es el OFERENTE a quien se ha adjudicado la negociación. h) CONTRATISTA: Es la persona individual o jurídica con quien se suscribe un CONTRATO o acepta ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ. i) SUPERVISOR DEL CONTRATO: Trabajador del INDE que la GERENCIA nombra como responsable de la administración y supervisión de la ejecución del CONTRATO. j) OFERTA: Es la totalidad de los documentos que debe presentar el OFERENTE de conformidad con las bases de esta Invitación a Cotizar. k) REGLAMENTO DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y ENAJENACIONES DEL INDE, en adelante REGLAMENTO: Conjunto de normas que rigen las adquisiciones y negociaciones del INDE. l) CONSULTA: Son las preguntas que efectúan los distintos oferentes sobre el contenido de las bases de la Invitación a Cotizara través del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS. m) ACLARACIÓN: Respuestas dadas por la GERENCIA a las consultas planteadas por los oferentes, a través del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, las cuales no modifican las bases de la Invitación a Cotizar.

7 Página 7 de 47 n) ADENDA: Es el documento adicional que emite la autoridad competente para modificar, cualquier requisito y/o situación relacionada con las bases de la Invitación a Cotizar, publicada a través del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS. o) CONTRATO: Es el documento legal suscrito o la Orden de Compra y Pago Matriz aceptada por el ADJUDICATARIO y el INDE, por medio del cual se establecen las obligaciones y derechos de ambas partes. p) PLAZO CONTRACTUAL: Período en días hábiles, meses o años de que dispone el CONTRATISTA para el cumplimiento del CONTRATO. q) VIGENCIA DEL CONTRATO: Período comprendido de la fecha de suscripción del CONTRATO hasta dar por concluidas las obligaciones contractuales o cuando sea el caso, hasta la fecha de aprobación de la liquidación del mismo. r) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Establece los plazos dentro de los cuales el CONTRATISTA se obliga a cumplir con las obligaciones contractuales. s) RECEPCIÓN DEFINITIVA: La fecha en que el INDE recibirá en forma definitiva el objeto y alcances del CONTRATO. t) COLUSIÓN: Es la existencia de acuerdo entre dos o más oferentes para lograr en forma ilícita la adjudicación. u) SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en adelante GUATECOMPRAS: Es el sistema que deberá ser utilizado para la publicación de todo proceso de compra, venta y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requiere el INDE. 2. Instrucciones Generales El Instituto Nacional de Electrificación -INDE-a través de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica solicita que el OFERENTE tenga en cuenta las siguientes formalidades y requisitos para la elaboración de su OFERTA: a) Podrán presentar ofertas las personas individuales o jurídicas, nacionales, que cumplan con las condiciones establecidas en las bases de la Invitación a Cotizar. Cada OFERENTE deberá presentar una sola OFERTA. b) Los costos y gastos en que incurra el OFERENTE para la preparación y presentación de su OFERTA serán a su exclusiva cuenta y riesgo, razón por la cual el INDE no reconocerá suma alguna, ni efectuará reembolsos de ninguna naturaleza por tal concepto.

8 Página 8 de 47 c) La OFERTA deberá presentarse en folder o cartapacio, en forma legible, ordenada, por legajos, debidamente foliada, incluyendo el índice de la misma, de tal forma que sea posible su estudio y consulta de manera ágil y sin dar lugar a dudas o contradicciones. d) La OFERTA no deberá contener enmiendas, correcciones, borrones o raspaduras; a menos que estén debidamente salvadas. e) La OFERTA deberá presentarse en un (1) sobre debidamente cerrado, el cual debe de contener un (1) pliego original de la oferta debidamente firmada por el OFERENTE o Representante Legal y dos (2) copias, que correspondan exactamente al original. Asimismo una copia digital (PDF) de la OFERTA. En caso de discrepancia entre la OFERTA original y las copias, prevalecerá para todos los efectos el original. f) Para su mejor identificación, el OFERENTE deberá colocar en la OFERTA una etiqueta que señale con claridad el nombre completo del OFERENTE, nombre comercial de las personas jurídicas, en caso de ser persona individual o la razón o denominación social, el nombre del Representante Legal, Número de Identificación Tributaria (NIT), lugar y dirección, números de teléfonos fijos y celulares y fax y dirección de correo electrónico. Para lo cual puede tomar como base el siguiente modelo: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN ETCEE Nombre completo del oferente o denominación social: Nombre Comercial: Nombre del Representante Legal: Número de Identificación Tributaria NIT-: Dirección: Números de Teléfono Fijo: Celulares: Fax: Correo Electrónico:

9 Página 9 de 47 g) Las ofertas recibidas y abiertas, no serán devueltas. Una copia quedará en poder de la JUNTA, permanecerá en sus archivos durante el tiempo que ésta estime razonable y pertinente. El uso de los documentos de la OFERTA se limitará a la evaluación de la misma y como referencia a lo actuado. h) El INDE se reserva el derecho y la facultad de verificar, a través de quien considere pertinente, la autenticidad de los documentos presentados; así como la veracidad de la información que contenga la OFERTA. i) El INDE podrá dejar sin efecto en forma razonada la negociación en cualquier momento, cuando así lo considere conveniente, sin responsabilidad de su parte, siempre que no se haya suscrito CONTRATO. La decisión corresponderá a la autoridad respectiva en razón del monto y deberá comunicarlo a los interesados. Contra la decisión que se adopte no cabrá recurso alguno. j) El INDE no asume ninguna obligación con las personas individuales o jurídicas que presenten ofertas. 3. Cronograma de Presentación de las Ofertas La ejecución del proceso de compra se realizará de acuerdo con el siguiente cronograma: ACTIVIDAD FECHA / HORA Inicio de la Difusión Pública del Evento, publicación en GUATECOMPRAS: miércoles, 08 de enero de 2014 Fecha límite para Pago del Derecho de Participación: viernes, 21 de febrero de 2014 Fecha límite de Visita Técnica : N/A Fecha límite para la Formulación de Consultas: viernes, 14 de febrero de 2014 Fecha límite por parte del INDE para dar respuesta a consultas efectuadas: martes, 18 de febrero de 2014 Fecha y hora para la Recepción de Ofertas: miércoles, 26 de febrero de :00 Hrs Fecha para Apertura de Oferta Técnica: miércoles, 26 de febrero de :30 Hrs

10 Página 10 de Consulta y Derecho de Participación Los oferentes interesados en presentar ofertas deberán considerar y tener en cuenta lo siguiente: a) Las bases de la Invitación a Cotizar podrán ser consultados en la página WEB del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS a partir de la fecha de difusión. b) El derecho de participación para este evento es de Cien quetzales (Q ).Este pago no es reembolsable y deberá ser cancelado en la Tesorería General del INDE, ubicada en la Planta Baja (PB) del Edificio Central, en donde le extenderán el recibo 63A,dicho pago deberá efectuarse de la forma siguiente: Presentarse a las oficinas de la División Administrativa Financiera de la ETCEE en horario de 8:00 a 12:00 y 13:30 a 15:30 horas de lunes a viernes, sin excepciones, ubicadas en el nivel menos dos (-2), Departamento Financiero, para que emita la Factura Correspondiente. Con la factura y en la fecha de su emisión deberá realizar el pago respectivo en la Tesorería General del INDE Planta Baja (PB) del Edificio Central, y luego dirigirse a la División Administrativa Financiera de ETCEE, para ser registrado como oferente del presente evento, mediante la presentación del recibo de pago extendido por la Tesorería General del INDE. 5. Idioma a) Todos los documentos requeridos en la OFERTA, detallados en el numeral seis (6) de este Capítulo, deberán estar redactados en idioma español o su traducción jurada por un Traductor Jurado autorizado en Guatemala, cuando se presente en otro idioma. b) Cuando se trate de manuales, folletos y/o cualquier otra documentación complementaria, podrán presentarse en el idioma español o inglés. c) Cuando se trate de documentos que sean expedidos en el extranjero y que deban surtir sus efectos en Guatemala para el presente evento, deberán cumplir con los

11 Página 11 de 47 Artículos 37 y 38 de la Ley del Organismo Judicial, siendo estos los que deben inscribirse en algún registro público. 6. Contenido de la Oferta EL OFERENTE, deberá acompañar la siguiente documentación: a) Carta de Presentación, debidamente firmada por el OFERENTE o su Representante Legal, en la que se indique lo siguiente: Nombre completo y datos de identificación personal. Referencia al número de la Invitación a Cotizar. Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) correspondiente al evento (en letras y números). Nombre o razón social del OFERENTE; dirección, para el envío de correspondencia, números telefónicos fijos, celulares, fax, correo electrónico. Número de Identificación Tributaria (NIT). Número de registro de proveedor en la base de datos del Sistema GUATECOMPRAS. Breve descripción del perfil del OFERENTE. b) Fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública de constitución de sociedad, si el OFERENTE es persona jurídica y Patente de Comercio de Empresa, si es empresa individual. c) Fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad, según corresponda. d) Acreditar la calidad del Representante Legal o propietario con los documentos siguientes: Si el OFERENTE es persona jurídica: Fotocopia legalizada del acta notarial de su nombramiento o fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública de mandato vigente y debidamente registrada en las dependencias respectivas y fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificación del Representante Legal.

12 Página 12 de 47 Si el OFERENTE es persona individual: Fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificación o de pasaporte en caso de ser extranjero. e) Fotocopia simple del recibo63a emitido por la Tesorería General del INDE a nombre del OFERENTE. f) Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA, de acuerdo a lo establecido en los numerales 10 y sub-numeral 10.1 del Capítulo I, Disposiciones Generales y Específicas. g) Documento de Cotización de Precios firmado por el OFERENTE o su Representante Legal según formato en Anexo 2. h) Declaración Jurada del OFERENTE, contenida en Acta Notarial, donde conste que: Conoce, leyó y acepta las bases de la invitación a cotizar, sus adendas,el Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE y la Minuta de CONTRATO. El OFERENTE y/o su Representante Legal, no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones contenidas en el Artículo 80 del REGLAMENTO. Acepta y tiene como bien hechas las notificaciones, citaciones, emplazamientos y envíos de correspondencia a la dirección señalada, número de fax y dirección de correo electrónico indicados en su carta de presentación. i) El OFERENTE, deberá incluir en su OFERTA fotocopia simple de su Constancia de Inscripción actualizada en el Registro Tributario Unificado de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y de los formularios de pago del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, correspondientes al último período vencido. j) Descripción detallada de de acuerdo a lo estipulado en estas Disposiciones Técnicas de esta Invitación a Cotizar. k) Experiencia del OFERENTE, o su Representada: Acreditar haber prestado SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LÍNEAS DE de características similares o superiores a las requeridas; adjuntando la documentación de respaldo (fotocopias de contratos, actas de recepción, órdenes de compra y pago, cartas de referencia, finiquitos, certificación extendida por entre otros) y completando la información requerida según formato en Anexo III. l) Experiencia del Fabricante (Suministro).

13 Página 13 de 47 m) Constancia emitida por el fabricante en la que conste que el OFERENTE es distribuidor o agente autorizado, así como que cuenta con su respaldo técnico y las condiciones bajo las cuales otorgará las garantías técnicas (Fabricación, Suministro o Servicio); siempre y cuando este extremo no se compruebe en la escritura pública de constitución de la sociedad (Suministro) n) Cronograma de Actividadesque establezca los plazos dentro de los cuales el OFERENTE se obliga a cumplir con las obligaciones contractuales. o) Metodología de trabajo. p) Constancia de visita técnica extendida por el responsable de la Unidad Ejecutora (Servicios). q) De conformidad con las Normas de Transparencia en los procedimientos de compra o contratación pública, adjuntar los documentos siguientes: Declaración Jurada que haga constar que toda la información y documentos anexos proporcionados por el oferente al Registro de Proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas esta actualizado y es de fácil acceso. Fotocopia Legalizada de la certificación extendida por el Registro Mercantil en donde se establezca que la sociedad Mercantil cuenta con acciones nominativas. Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que posee. Para el efecto deberá contener la información siguiente: (Ver modelo en Anexo III). 1) Identificación del Cuentahabiente; 2) Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria; 3) Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee; 4) Tiempo de manejo de cuenta; 5) Clase de cuentahabientes; 6) Determinación si posee créditos; 7) Saldo del deudor y 8) Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativa correspondiente.

14 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN Página 14 de 47 Declaración Jurada sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias. r) Catálogos y documentos técnicos donde se detallen las características técnicas de lo solicitado en el capítulo Categoría de Documentos Los documentos solicitados en estas bases de Invitación a Cotizar se han definido en dos categorías: Documentos Fundamentales Documentos Formales 7.1. Documentos Fundamentales a) El Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA. b) El documento de Cotización de Precios. El OFERENTE que en la presentación de su OFERTA no haya incluido los documentos fundamentales o incluyéndolos no cumplen con los requisitos exigidos, será descalificado por la JUNTA sin responsabilidad alguna de su parte. Cualquier documento o condición adicional que no corresponda y altere o modifique el contenido de los documentos fundamentales se tendrá por no presentado, y no generará obligación alguna por parte del INDE Documentos Formales Son todos los detallados en el numeral 6 de este Capítulo. La JUNTA concederá si es necesario, un plazo no mayor de cinco (5) días para que completen la documentación faltante o requisitos omitidos establecidos en las bases de la invitación a cotizar. Si el OFERENTE no presenta la documentación formal solicitada por la JUNTA, requerida en las bases de la Invitación a Cotizar, la JUNTA descalificará la OFERTA.

15 8. Precio INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN Página 15 de 47 El OFERENTE deberá cotizar precios unitarios y totales, con dos (2) decimales, de acuerdo con lo requerido en el Documento de Cotización de Precios. El OFERENTE deberá considerar en el precio ofertado, todos los costos en que incurrirá para el debiendo incluir además transporte, pago de licencias, seguros, impuestos, tasas y contribuciones, etc., de acuerdo con la Metodología y Cronograma de Actividades presentado. El precio de la OFERTA deberá expresarse en Quetzales. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10, Decreto del Congreso de la República de Guatemala, el precio cotizado deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado -IVA-. Sí surgiese diferencia entre el valor numérico consignado en la OFERTA y la cifra en letras, se considerará como válida y para todos los efectos la cifra en letras. Sí la diferencia surgiere entre el valor total de la OFERTA y la sumatoria de los precios unitarios por las cantidades requeridas, se considerará como válido para todo efecto, los precios unitarios multiplicados por las cantidades requeridas. De las situaciones anteriores, la JUNTA deberá aplicar lo que más favorezca al INDE. 9. Aclaraciones anteriores a la Presentación de Ofertas Los interesados en participar en el proceso, podrán presentar sus preguntas o solicitar aclaraciones a través del Sistema de GUATECOMPRAS, dentro del período señalado en el cronograma de presentación de las ofertas establecido en el numeral 3 de este Capítulo. Las cuáles serán respondidas por ese mismo medio. La totalidad de preguntas o aclaraciones realizadas, se trasladarán a la UNIDAD EJECUTORA para su atención, las que serán analizadas, evaluadas y resueltas. Si luego de este análisis, se determina que, se requiere ampliar, modificar o retirar algún concepto, la UNIDAD EJECUTORA podrá proponer las modificaciones necesarias a través de una

16 Página 16 de 47 ADENDA, la que previa aprobación por la Autoridad correspondiente, se publicará en el Sistema de GUATECOMPRAS. Cuando el contenido de la ADENDA modifique sustancialmente las condiciones del objeto de la compra, se deberá prorrogar el plazo para la presentación de ofertas para que los oferentes cuenten con el debido tiempo para preparar su oferta. Únicamente las preguntas que fueron formuladas dentro del plazo establecido en el Cronograma de Presentación de las Ofertas, serán respondidas y se adjuntarán al expediente formado. 10. Seguros de Caución Los oferentes deberán presentar los seguros de caución que se le requierancon las vigencias y porcentajes especificados en el Anexo I. Los mismos deberán formalizarse mediante póliza extendida a favor del Instituto Nacional de Electrificación INDE por una institución debidamente autorizada para operar en la República de Guatemala, de reconocida solvencia y capacidad financiera, aceptada por el INDE y en la moneda en que se presente la OFERTA y se efectúe la adjudicación, en las cuales se debe indicar, que en caso de incumplimiento por parte del OFERENTE o contratista (según el caso), el mismo se hará efectivo por la aseguradora por el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial. El Supervisor y/o Administrador, será el único responsable de solicitar y velar por la vigencia de los seguros incluidos en este numeral, a excepción del Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta El OFERENTE deberá garantizar su OFERTA mediante la constitución de un Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA, su vigencia y monto será de acuerdo a lo especificado en el Anexo I, en días hábiles contados a partir de la recepción de la OFERTA, con obligación para el ADJUDICATARIO de mantenerlo vigente hasta ser sustituido por el Seguro de Caución de Cumplimiento. El INDE, por medio de quien designe la GERENCIA GENERAL, procederá a ejecutar el Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA en las siguientes circunstancias:

17 Página 17 de 47 a) Si el OFERENTE o ADJUDICATARIO no sostiene su OFERTA. b) Si el ADJUDICATARIO no concurre a suscribir el CONTRATO. c) Si el CONTRATISTA no presenta el Seguro de Caución de Cumplimiento en el plazo señalado Seguro de Caución de Cumplimiento El CONTRATISTA deberá constituir y presentar un Seguro de Caución de Cumplimiento que garantice el cumplimiento de la totalidad de las condiciones establecidas en el CONTRATO que se suscriba. Este Seguro de Caución deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días siguientes de la entrega de la fotocopia del CONTRATO con su número de registro interno, el cual deberá estar constituido por lo especificado en el Anexo I, con la vigencia de 4 meses posteriores al plazo del CONTRATO anteriormente referido, en el entendido que en caso el plazo del CONTRATO se prorrogue, el CONTRATISTA deberá prorrogar la presente garantía. Si el CONTRATISTA incumpliera las obligaciones contraídas en el CONTRATO que oportunamente suscriba, el Seguro de Caución de Cumplimiento se ejecutará con base al informe del Supervisor del Contrato, presentado por la GERENCIA a la GERENCIA GENERAL, por medio de quien ésta designe Seguro de Caución de Conservación de Calidad y Funcionamiento Dentro de los diez (10) días posteriores a que se le entregue al CONTRATISTA la certificación del Acta de Recepción, responderá por la calidad y funcionamiento del Suministro de Mantenimiento de Cámara Termográfica, mediante un Seguro de Caución especificado en el Anexo I. Si el CONTRATISTA no presenta el Seguro de Caución dentro del plazo establecido el INDE ejecutará el Seguro de Caución de Cumplimiento. Este seguro de caución sustituirá el Seguro de Caución de Cumplimiento y estará vigente durante dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha del acta de recepción del proyecto. El vencimiento de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de la responsabilidad por destrucción o deterioro de los bienes debido a dolo o culpa de su parte por el plazo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recepción definitiva del proyecto.

18 Página 18 de Seguro de Responsabilidad Civil Contractual (SERVICIOS Y OBRAS) El CONTRATISTA deberá adquirir un Seguro de Responsabilidad Civil, por un valor de Q45, , que cubra daños a terceros o a bienes propiedad del INDE, ocasionados por el CONTRATISTA y/o su personal. El CONTRATISTA en todo caso deberá indemnizar a los afectados y dejar a salvo al INDE, sus funcionarios, agentes y empleados de los reclamos que pudieren surgir debido al mal uso de cualesquiera aparatos, equipos, materiales o procedimientos patentados o con derechos reservados y deberá indemnizar al INDE por cualquier costo de daños a que éste se viere obligado a pagar por tal infracción en cualquier tiempo durante la ejecución del Contrato. Este seguro deberá estar vigente durante el plazo que dure el contrato y presentarse juntamente con la Fianza de Cumplimiento. 11. Recepción, Apertura, Evaluación y Adjudicación de Ofertas 11.1 Recepción de Ofertas La recepción de ofertas se llevará a cabo en las oficinas de la JUNTA, ubicadas, de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Presentación de las Ofertas, en la Planta Baja (PB) del Edificio Central del INDE, 7ª avenida 2-29, zona 9, Edificio La Torre, Ciudad de Guatemala, de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Presentación de las Ofertas, numeral 3 de este Capítulo. No se aceptarán ofertas presentadas por fax, enviadas por correo, por correo electrónico, ni presentadas extemporáneamente. Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptará alguna más y se procederá al acto público de apertura de plicas. Cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, podrá presentar una sola OFERTA. Si un OFERENTE participara en más de una OFERTA la JUNTA descalificará a la totalidad de ofertas involucradas. La JUNTA recibirá las ofertas y emitirá una constancia de haber recibido la OFERTA correspondiente.

19 Página 19 de Apertura de Ofertas Al finalizar el período de recepción de ofertas, la JUNTA efectuará en un acto público la apertura de las ofertas de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Presentación de las Ofertas, numeral 3 de este Capítulo. La Junta de Cotización elaborará el acta de apertura de las ofertas, la cual deberá contener el listado de los oferentes que presentaron ofertas, precio total de la OFERTA, nombre de la entidad que emitió el Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA y monto del mismo. El acta será suscrita por los miembros de la JUNTA, el Delegado de Auditoría Interna Corporativa, que tiene carácter de Observador y no forma parte de dicha JUNTA, además de los observadores presentes y por los oferentes que así lo deseen Evaluación de las Ofertas Las ofertas recibidas serán calificadas por la Junta de Cotización, de acuerdo a la metodología diseñada para este efecto, para determinar si las mismas cumplen con los requisitos solicitados y las disposiciones técnicas. La JUNTA procederá a la evaluación de lasofertas verificando que los OFERENTES hayan cumplido con las condiciones establecidas en las bases de la Invitación a Cotizar, en el siguiente orden: a) La JUNTA verificará el cumplimiento de los documentos fundamentales. Si el oferente los presenta y cumple como fueren solicitados, pasarán a determinar el cumplimiento de los requisitos en otra oferta y así sucesivamente hasta agotar todas las revisiones. Si el oferente no cumple con algún requisito fundamental, se anotará el nombre del oferente y el o los requisitos fundamentales no cumplidos, en el acta de adjudicación. b) La JUNTA revisará el cumplimiento de los documentos formales y otro tipo de información requerida, de las ofertas que hubieren cumplido con entregar todos los documentos fundamentales. Si algún oferente no cumplió con la entrega de documentos formales y otra información o requisitos de forma, se anotará el nombre del oferente y los requisitos no cumplidos, para elaborar notas de requerimiento de la información, las que se notificarán para que se les de cumplimiento en el plazo que la Junta de Cotización determine, no siendo mayor de cinco días. Si transcurrido este

20 Página 20 de 47 plazo, los oferentes no cumplen con entregar la información solicitada, se les descalificará y continuará el proceso solamente con las ofertas que hubieren cumplido todos los requisitos. c) Cumplidas estas condiciones la JUNTA procederá a evaluar los documentos formales solicitados y el cumplimiento de las disposiciones técnicas. La JUNTA se reserva el derecho de verificar los datos indicados por el OFERENTE y descalificar la OFERTA que no cumpla con alguno de las disposiciones técnicas Adjudicación La JUNTA podrá adjudicar parcial o totalmente la negociación al OFERENTE, que cumpla con todos los requerimientos establecidos en estas bases de Invitación a Cotizar y presente una propuesta que convenga a los intereses del INDE; para el efecto se suscribirá el acta respectiva; la que será publicada a través del Sistema de GUATECOMPRAS. Toda adjudicación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de la dependencia o empresa del INDE que en cada caso corresponda. Si a juicio de la JUNTA los precios ofertados no se ajustaren a la disponibilidad presupuestaria, a los valores de mercado o no fuese conveniente a los intereses del INDE, la misma procederá a no adjudicar. La resolución de la aprobación o improbación de la adjudicación, será notificada por parte de la Asesoría Jurídica Corporativa del INDE a todos los participantes de acuerdo con los plazos establecidos en el Cronograma de Presentación de las Ofertas y publicada en el Sistema de GUATECOMPRAS. 12. Forma de Pago El pago del servicio se efectuará por medio de Orden de Compra y Pago en Quetzales por el 100% del valor del servicio contra entrega del mismo a satisfacción de ETCEE. En caso el Contratista incurra en atraso en el plazo de entrega, el Administrador y/o Supervisor del Contrato deberá hacerlo constar en el acta respectiva, indicando la obligación al contratista del cumplimiento del pago de la sanción previo a realizar el pago.

21 Página 21 de Documentos a presentar para trámite de pago El CONTRATISTA deberá presentar a la División Administrativa Financiera de la, Sección de Compras, ubicada en el nivel -2, quien revisará y aprobará si así corresponde, la siguiente documentación: Factura en original y copia a nombre del Instituto Nacional de Electrificación, indicando el régimen afecto al Impuesto Sobre la Renta. Copia del acta correspondiente. Fotocopia del seguro de caución de cumplimiento y aceptación de la misma. Fotocopia del Contrato Fotocopia de la Orden de Compra y Pago Matriz. La División Administrativa Financiera entregará al CONTRATISTA contraseña de pago, en la que indicará número de expediente, con el que podrá dar seguimiento del pago respectivo. La División Administrativa Financiera deberá aceptar o rechazar la factura presentada dentro un plazo de cinco (5) días. El pago de la factura se hará dentro del plazo de veinticinco (25) días, posteriores a la fecha en que fuere aceptada la documentación completa. El contratista con el número de expediente que se le asigne, requerirá el pago de la factura en la Tesorería General del INDE, ubicada en la planta baja del Edificio Central del INDE. 13. Normas de Interpretación En el caso de surgir discrepancia entre las distintas disposiciones que constituyen estas bases de Invitación a Cotizar, previa a la adjudicación y con el fin de efectuar una adecuada preparación de la OFERTA así como su evaluación, el orden de prevalencia será el siguiente: a) REGLAMENTO b) Bases de la Invitación a Cotizar y Adendas (si las hubiere) c) OFERTA presentada

22 Página 22 de Incumplimiento y Sanciones Generalidades El CONTRATISTA que incurra en incumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas, será sancionado de acuerdo a lo que se establece en los Artículos 84, 85 y 86 del REGLAMENTO. Las sanciones a que el CONTRATISTA se haga acreedor serán ejecutadas, a requerimiento de la GERENCIA por la autoridad que corresponda Sanciones a) Si se determina la existencia de colusión entre oferentes, serán rechazadas las ofertas involucradas y a los oferentes se les aplicará la sanción prevista en el Artículo 86 del REGLAMENTO. Asimismo los oferentes que se comuniquen con los miembros de la JUNTA, con el ánimo de influenciar en la decisión de la adjudicación, se les aplicará la sanción prevista en el Artículo citado anteriormente y se procederá inmediatamente a descalificar la OFERTA presentada. b) El retraso del CONTRATISTA en el Cronograma de Actividades, por causas imputables a él dentro del plazo previsto, se sancionará dentro de los cinco (5) días posteriores a que se haya certificado el incumplimiento de la etapa del Cronograma de Actividades aprobado, se sancionará con el pago por cada día de atraso del uno punto cinco (1.5) por millar del valor de la compra o contratación, en los casos de entregas periódicas la sanción se calculará solamente sobre el valor de la o las entregas en que se diera el retraso, el porcentaje de la sanción sumado no podrá exceder del 5% del valor total de la negociación. Para el efecto el cómputo del retraso se hará en base a días calendario. c) Serán inhabilitados por la GERENCIA GENERAL por un plazo de veinticuatro (24) meses para participar en cualquier evento que convoque el INDE y sus Empresas sin perjuicio de la ejecución de garantías que correspondan y el reclamo de daños y perjuicios que se ocasionen de conformidad con el Artículo 86 del REGLAMENTO los oferentes o contratistas que: Con el sostenimiento y las condiciones de la oferta presentada. No suscriban el contrato o acepten la orden de compra y pago matriz. No cumplan con la entrega de lo contratado.

23 Página 23 de Contrato/ Orden de Compra y Pago Matriz Generalidades del Contrato El ADJUDICATARIO con la notificación de la aprobación de la adjudicación, deberá presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a suscribir, aceptar y retirar el documento de Orden de Compra y Pago Matriz para su aceptación. Estas bases de la invitación a cotizar y la OFERTA presentada por el ADJUDICATARIO formarán parte de la Orden de Compra y Pago Matriz que se emita. La Orden de Compra y Pago Matriz será adaptada según la OFERTA adjudicada y naturaleza de la contratación. La Orden de Compra y Pago Matriz suscrita y aceptada prevalecerá sobre las bases de la invitación a cotizar Generalidades de la Orden de Compra y Pago Matriz El ADJUDICATARIO con la notificación de la aprobación de la adjudicación, deberá presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a suscribir, aceptar y retirar el documento de Orden de Compra y Pago Matriz para su aceptación. Estas bases de la invitación a cotizar y la OFERTA presentada por el ADJUDICATARIO formarán parte de la Orden de Compra y Pago Matriz que se emita. La Orden de Compra y Pago Matriz será adaptada según la OFERTA adjudicada y naturaleza de la contratación. La Orden de Compra y Pago Matriz suscrita y aceptada prevalecerá sobre las bases de la invitación a cotizar Vigencia y Plazo contractual a) Vigencia: Desde la fecha de su suscripción hasta dar por concluidas las obligaciones contractuales.

24 Página 24 de 47 b) Plazo Contractual: Será el indicado por el Adjudicatario el cual no debe ser superior a: Renglón 1: 30 días hábiles por cada sub renglón, a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la orden de compra y pago por parte del contratista. Renglón 2: 2 días hábiles, a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la orden de compra y pago por parte del contratista Prórroga, Ampliación y Variaciones del Contrato Prórroga A solicitud del contratista o por necesidad del INDE, el plazo contractual para la terminación de la prestación de servicios, obra o suministros podrá prorrogarse por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a estos, que le imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo establecido. Para el efecto el contratista deberá presentar solicitud escrita dentro del plazo de diez (10) días de acaecido el hecho en que fundamenta la prórroga, adjuntando toda la documentación que justifique su solicitud. La prórroga será autorizada por la Gerencia, con base al informe técnico que justifique la misma, emitido por el Supervisor del Contrato con el visto bueno del Administrador de Contratos, bajo su estricta responsabilidad; en el caso de autorizarse la prórroga el contratista deberá constituir o prorrogar los seguros de caución que se requieran Gastos adicionales de la Prorroga Contractual Para el caso de las contrataciones que involucren agentes externos se deberá tomar en consideración que las contingencias de índole económica correrán por cuenta del contratista Ampliaciones Las ampliaciones en el valor de la Orden de Compra y Pago pueden efectuarse hasta en un veinticinco por ciento (25%) de su valor original, cuya aprobación corresponderá a la autoridad que aprobó la negociación original. En aquellos casos en los cuales sea

25 Página 25 de 47 necesaria una ampliación mayor, ésta será autorizada por el Consejo Directivo hasta por un monto máximo del cuarenta por ciento (40%), del valor original del CONTRATO Variaciones Las variaciones en el monto de la Orden de Compra y Pago podrán efectuarse a través de los siguientes documentos: a) ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS): Instrumento para las cantidades adicionales en los renglones de trabajo contratados, a los precios establecidos en la Orden de Compra y Pago. b) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE): Instrumento para la contratación de renglones de trabajo no contemplados en la Orden de Compra y Pago original. Los precios serán negociados entre las partes. c) ORDEN DE CAMBIO (OC): Instrumento para la reducción de los renglones contratados que no sea necesario ejecutar Terminación del Contrato Serán causas de terminación del CONTRATO, las siguientes: a) En caso de negligencia comprobada del CONTRATISTA. b) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales. c) Por las demás causas previstas en la legislación vigente. d) Por mutuo acuerdo. e) Si el CONTRATISTA no mantiene vigentes las garantías establecidas, el INDE puede dar por terminado el CONTRATO en cualquier momento sin responsabilidad de su parte. 16. Lugar de Entrega de la Obra, Recepción, Documentación y Liquidación Final del Contrato Lugar de Entrega Instalaciones de la Jefatura de la Sección de Líneas de Transmisión localizadas en 21 avenida 4-59 zona 3, Quetzaltenango.

26 Página 26 de Recepción y Documentación Previo a la recepción del objeto del CONTRATO, el CONTRATISTA dará aviso por escrito al Administrador y/o Supervisor del Contrato, nombrado que los mismos ya fueron finalizados, debiendo presentar el informe final de los resultados de las pruebas y con esta diligencia se interrumpe el plazo de entrega. Con la entrega del suministro, obra o servicio a satisfacción del INDE, el Administrador y/o Supervisor del Contrato y el CONTRATISTA, procederán a suscribir el acta de recepción correspondiente, en la cual deberá comparecer también el Jefe de Sección. Si el objeto del CONTRATO no se ha ejecutado conforme a las especificaciones, el Administrador y/o Supervisor del Contrato, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, para que éste proceda a subsanar lo indicado, en cuyo caso el plazo del CONTRATO, seguirá corriendo a partir de la fecha de notificación. Habiendo subsanado satisfactoriamente el CONTRATISTA lo manifestado por el Administrador y/o Supervisor del Contrato, éste procederá a suscribir el acta de recepción a satisfacción del INDE. 17. Fuerza Mayor y Caso Fortuito Cuando las facultades del INDE o del CONTRATISTA para cumplir debidamente con sus obligaciones contractuales, sean obstaculizadas, perjudicadas, interrumpidas o de cualquier forma demoradas, por acciones, fuerza o circunstancias naturales o de otra índole, pero totalmente fuera de control de las partes afectadas, tales como: incendios, rayos, epidemias, tormentas, explosiones, huelgas, disturbios callejeros, vandalismo, sabotaje, rebeliones, deslaves, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, crecidas de ríos, acciones hostiles, guerras, será considerado como un caso de fuerza mayor o caso fortuito. La parte afectada por una situación como las indicadas anteriormente, está obligada a: a) Informar a la otra parte, por el medio más expedito posible, sobre las circunstancias y el impacto ocasionado. b) Tomar todas las precauciones posibles para proteger y preservar la totalidad de los recursos afectados.

27 Página 27 de 47 c) Tratar de obtener con toda diligencia y dedicación la superación, reducción o desaparición de las causas que la provocaron. d) Solicitar, si procediere, prórroga del plazo, dentro de los diez (10) días de acaecido el hecho, conforme a lo establecido en el Artículo 64 del REGLAMENTO. En caso de desacuerdo entre el INDE y el CONTRATISTA en lo que respecta a la interpretación y duración de las condiciones existentes en los casos de fuerza mayor o caso fortuito descritas con anterioridad, las mismas serán resueltas de acuerdo a lo establecido en estas bases de invitación a cotizar en el numeral dieciocho (18) este Capítulo. 18. Controversias Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de los contratos celebrados con motivo de la aplicación del REGLAMENTO, agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento administrativo,se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No obstante lo anterior, el INDE se reserva el derecho de someter a arbitraje la controversia, siempre que así se convenga entre las partes. 19. Lugar para Recibir Notificaciones El OFERENTE deberá indicar lugar y dirección para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos, número de fax y direcciones de correo electrónico, las cuales se tendrán por bien hechas por medio de estas vías de comunicación. En caso el CONTRATISTA cambie los datos consignados para ser notificado, deberá hacerlo del conocimiento por escrito de la GERENCIA, en caso contrario se dará por bien notificado. El CONTRATISTA deberá renunciar al fuero de su domicilio y someterse a los Tribunales que el INDE elija. El INDE recibirá notificaciones del CONTRATISTA en las oficinas de la GERENCIA, ubicadas en la 7a. Avenida 2-29, zona 9, Nivel Uno (N1), Edificio La Torre, Ciudad de Guatemala.

28 Página 28 de Prohibiciones de Cesión El CONTRATISTA no podrá ceder, vender, traspasar ni disponer de cualquier otra forma del CONTRATO, total o parcialmente; modificar la calidad de lo contratado y requerir ayuda a la Unidad Ejecutora, para la realización de sus tareas específicas. 21. Obligaciones del Contratista a) Cumplir con toda la legislación vigente en la República de Guatemala. b) Suministrar información que le sea requerida por el SUPERVISOR del CONTRATO. c) En caso aplique, presentar la documentación solicitada en el CONTRATO. d) Presentar los seguros solicitados dentro del plazo establecido. e) Ceñirse al CONTRATO firmado. f) Ceñirse a la Orden de Compra y Pago Matriz. 22. Prohibiciones del Contratista a) Modificar la calidad de lo contratado. b) Requerir ayuda de la UNIDAD EJECUTORA para la realización de sus tareas específicas. c) Ceder derechos de contratación total o parcialmente. d) Subcontratar trabajos que no hayan sido aprobados y especificados en su OFERTA. e) Requerir al INDE mano de obra, equipo, materiales, hospedaje, alimentación y transporte que pudieran necesitar para la ejecución de este CONTRATO.

29 I Página 29 de 47 I. DISPOSICIONES TÉCNICAS 1. Objetivo El objetivo de estas Disposiciones Técnicas es proveer información suficiente a todos los interesados en la contratación de, para mejora del control y estructuras en Líneas de Transmisión del Sistema Occidental. 2. Alcance de la Contratación para mejorar la eficiencia y calidad de transporte en Líneas de Transmisión del Sistema Occidental. Renglón 1: Servicio de Reubicación de Estructuras en Líneas de Transmisión El alcance de la contratación contempla el mantenimiento de reubicación y reemplazo de las estructuras siguientes: 1.1 Servicio de Mantenimiento de reubicación y reemplazo de poste de la estructura identificada con el No. 89 de la Línea de Transmisión Orzunil La Esperanza 69 kv. 1.2 Servicio de Mantenimiento de reubicación y reemplazo de la estructura identificada con el numero 27 de la Línea de Transmisión San Marcos-Malacatán de 69 kv. 1.3 Servicio de Mantenimiento de reubicación y reemplazo de postes de la estructura identificada con el número 85 de la Línea de Transmisión Esperanza-San Marcos de 69 kv. Renglón 2: Servicio de Reparación de Hilo de Guarda de Línea de Transmisión Brillantes-Tapachula El INDE con la presente negociación contratará el Servicio de Mantenimiento a fibra óptica OPGW LT Brillantes Tapachula 400 kv Este mantenimiento será entre las torres de la línea de Transmisión Brillantes Tapachula 400 Kv, para el mejoramiento en las líneas de transmisión.

30 I Página 30 de Especificaciones Técnicas 3.1 Aspectos Particulares del Servicio Contratado Renglón 1: Reubicación de Estructuras en Líneas de Transmisión Servicio de Mantenimiento de reubicación y reemplazo de poste de la estructura identificada con el No. 89 de la Línea de Transmisión Orzunil La Esperanza 69 kv. El mantenimiento consiste en reubicación y reemplazo de poste de la estructura identificada con el No. 89 con un poste de concreto auto soportable clase 5000 de 21 metros de altura en el lugar indicado en la grafica adjunta en anexo, el cual sustituirá la estructura actualmente instalada debido a que se construirá una carretera a futuro en dicho lugar quedando en riesgo de colapso por colisiones de vehículos que transiten por el lugar. Los trabajos asociados son los siguientes: a. Sin Desconexión de la Línea de Transmisión: I. Ahoyado para el poste auto soportable. II. III. IV. Izado y plomeado del poste auto soportable. Fundición del poste auto soportable, para lo cual deberá considerar que sea concreto ciclópeo (piedra de canto rodado) con la respectiva sabieta (mezcla de cemento y arena) en el volumen adecuado a la dimensión del agujero de 3.5 metros de profundidad x 1.2 metros de diámetro. Instalación de aislamiento y herrajes tales como pernos de máquina, pernos tipo ojo, tuercas, fijadores de ángulo, grapas, conectores y cualquier otro necesario para que la estructura tenga la configuración tipo V. b. Con Desconexión De 10 Horas I. Traslado de 3 fases de cable 477 MCM ACSR al poste auto soportable. II. Traslado de dos hilos de guarda de cable galvanizado de 3/8 al poste

31 I Página 31 de 47 III. auto soportable. Nivelación de fases. IV. Acondicionamiento de las estructuras adyacentes 88 y 90. V. Los postes a cambiar son de concreto y serán sustituidos por un poste auto soportado de concreto. VI. Solo se autoriza una desconexión de la línea de transmisión de 10 horas, tiempo durante el cual se debe aprovechar para el traslado de los cables de fases e hilo de guarda. VII. VIII. IX. Durante el izado del poste podrá ser desconectado el reenganche de la línea de Transmisión lo cual deberá ser solicitado con anticipación previo a realizar los trabajos en coordinación con el Supervisor de ETCEE INDE. El método utilizado para los trabajos es a criterio de la empresa, la cual deberá contar con el equipo y personal capacitado para las maniobras. La empresa deberá presentar planos planta y perfil previos, para ser aprobados. X. Las actividades anteriores son las mínimas consideradas, el proveedor considerara las que hacen falta de acuerdo a lo observado en su visita técnica obligatoria. XI. La empresa contratada deberá presentar un cronograma de actividades en donde incluyan trabajos con tensión y sin tensión Servicio de Mantenimiento de reubicación y reemplazo de la estructura identificada con el numero 27 de la Línea de Transmisión San Marcos- Malacatán de 69 kv. El mantenimiento consiste en la reubicación y reemplazo de los postes de la estructura numero 27, con un poste de concreto auto soportable clase 5000 de 21 metros de altura en el lugar indicado en la grafica adjunta en anexo, debido a que donde se encuentra actualmente la estructura tiene el riesgo de colapso por erosión del terreno en donde se encuentra instalada. Los trabajos asociados son los siguientes: