PODER ADJUDICADOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. CONTRATOS OBRAS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PODER ADJUDICADOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. CONTRATOS OBRAS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA."

Transcripción

1 PODER ADJUDICADOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. CONTRATOS OBRAS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA. MODELO TIPO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PRIMERA.- NORMAS APLICABLES Y ADJUDICACIÓN PODER ADJUDICADOR.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 a) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA, como Administración pública, tiene la consideración de poder adjudicador. DIRECCIÓN DE ACCESO EN INTERNET AL PERFIL DEL CONTRATANTE: El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos e informaciones referentes a la actividad contractual del órgano de contratación, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, las contrataciones programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de tipo general, como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de contratante la adjudicación de los contratos y el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo del TRLCSP El presente MODELO-TIPO de PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES se redacta al amparo de lo establecido en el artículo del TRLCSP, que permite al órgano de contratación la aprobación de pliegos particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga NORMATIVA APLICABLE. La adjudicación se regirá por lo establecido en este PLIEGO, que constituye el conjunto de normas, pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato; por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo y subsidiariamente por la Ley 30/1992 de 26 de noviembre; Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la L.C.A.P. (en adelante RGLCAP) en todo lo que no se oponga al TRLCSP; Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP; Normativa Comunitaria, Nacional y Autonómica relativas a fiscalidad, protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales; supletoriamente las restantes normas de Derecho Administrativo y en su defecto las normas de Derecho Privado ADJUDICACION.- El contrato se adjudicará mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, previsto en los artículos 169 a 171 y 176 a 178 TRLCSP, y por los correspondientes artículos del RGLCAP en todo lo que no se oponga al TRLCSP. Serán de aplicación al PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, las normas del PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO contenidas en los artículos 163 a 166, ambos inclusive del TRLCSP JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION La justificación de la forma de adjudicación y la necesidad e idoneidad de realizar el contrato han quedado acreditadas en la documentación obrante en el expediente de contratación y en su posterior aprobación Cuando se haya acordado por el órgano de contratación la tramitación urgente del expediente se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 112 del TRLCSP.

2 El órgano de contratación podrá articular el procedimiento negociado en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de ofertas a negociar mediante la aplicación de los criterios de adjudicación señalados en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, indicándose en éstos si se va a hacer uso de esta facultad PUBLICIDAD, INFORMACION A LOS LICITADORES YGASTOS DE PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para la adjudicación de contratos de obras, no sujetos a regulación armonizada podrán ser anunciados, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea. El envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea deberá preceder a cualquier otra publicidad. Los anuncios que se publiquen en otros diarios o boletines deberán indicar la fecha de aquel envío, de la que el órgano de contratación dejará prueba suficiente en el expediente, y no podrán contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD. - Los anuncios de licitación se publicarán en el perfil de contratante del órgano de contratación. La publicación se efectuará en el Boletín Oficial de la Provincia cuando el valor estimado del contrato sea superior a euros e inferior a un millón de euros. El citado anuncio deberá publicarse conforme a lo previsto en el artículo 142 del TRLCSP. - No obstante, lo anterior, en los procedimientos negociados de contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan adjudicarse por procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a un millón de euros, la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante podrá sustituir a la que debe efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia. - Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las circunstancias previstas en las letras a y b del artículo 170 del TRLCSP, y en la letra a del 171de la misma norma, el órgano de contratación, igualmente, deberá publicar un anuncio de licitación en la forma prevista en el artículo 142 de dicho Texto Legal. - Podrá prescindirse de la publicación del anuncio cuando se acuda al procedimiento negociado por haberse presentado ofertas irregulares o inaceptables en los procedimientos antecedentes, siempre que en la negociación se incluya a todos los licitadores que en el procedimiento abierto o restringido, o en el procedimiento de diálogo competitivo seguido con anterioridad hubiesen presentado ofertas conformes con los requisitos formales exigidos, y solo a ellos. - En el PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, con carácter previo al anuncio de la licitación, el órgano de contratación deberá haber establecido los criterios objetivos de solvencia de entre los determinados en el presente pliego y en, su caso, el Anexo I, con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos que serán invitados a presentar proposiciones. El órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en el procedimiento. No obstante, en caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se invitará a negociar, deberá tenerse en cuenta lo señalado en el artículo en relación con el apartado 1 del artículo 178 del TRLCSP. Si así lo estima procedente, el órgano de contratación podrá igualmente fijar el número máximo de candidatos a los que se invitará a presentar oferta. En cualquier caso, el número de candidatos invitados debe ser suficiente para garantizar una competencia efectiva. Los criterios o normas, objetivos y no discriminatorios, con arreglo a los cuales se seleccionará a los candidatos, así como el número mínimo y, en su caso, el número máximo de aquellos a los que se invitará a presentar proposiciones se indicarán en el anuncio de licitación INFORMACIÓN A LOS LICITADORES. Cuando no haya sido posible facilitar el acceso por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los pliegos y a cualquier documentación complementaria se estará a lo dispuesto en el artículo 158 del TRLCSP. - Durante la negociación, el órgano de contratación velará porque todos los licitadores reciban igual trato. En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto. -En el procedimiento negociado con publicidad, el órgano de contratación o los servicios competentes deberán facilitar, antes de los seis días anteriores a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas, la información suplementaria sobre los pliegos o sobre la documentación complementaria que se les solicite con la debida antelación por los candidatos. Cuando, los pliegos y la documentación o la información complementaria, a pesar de haberse solicitado a su debido tiempo, no se hayan proporcionado en los plazos fijados o cuando las

3 ofertas solamente puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o previa consulta in situ de la documentación que se adjunte al pliego, los plazos para la recepción de ofertas se prorrogarán de forma que todos los interesados afectados puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para formular las ofertas GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. Con excepción de los supuestos en los que la publicidad del anuncio resulte gratuita, únicamente será de cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, del anuncio del contrato en el respectivo diario o boletín oficial que corresponda. Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquéllos en la cuenta corriente bancaria que señale el órgano de contratación. Cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo del órgano de contratación. SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO, PROYECTO OBRAS, REPLANTEO Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS OBJETO DEL CONTRATO. Es objeto del presente contrato administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), la realización de la/s obra/s que se detalla/n en el Apartado I del Cuadro Anexo, siendo la codificación correspondiente de la nomenclatura de la CPA-2002 y, en su caso, de la CPV, indicada en el citado Anexo I PROYECTO TECNICO Y SUPERVISION DE PROYECTOS PROYECTO TECNICO. El contrato de obra indicado deberá ejecutarse conforme al proyecto técnico que define con precisión el objeto del contrato, que ha sido redactado por D/Dª.«AUTORP», visado por el Colegio Profesional correspondiente y aprobado por el órgano de contratación SUPERVISION DE PROYECTOS. Si la cuantía del contrato de obras es igual o superior a euros, se incorporará al proyecto el informe de supervisión redactado por las unidades u oficinas correspondientes y encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulte de aplicación para cada tipo de proyecto. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O, EN SU CASO, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. Queda incorporado a dicho proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo g) del TRLCSP, el Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, el Estudio básico de Seguridad y Salud en los términos previstos en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre; revistiendo carácter contractual las partes integrantes del proyecto, salvo cualquier estipulación económico-administrativa que difiera o contravenga el condicionado del presente pliego REPLANTEO DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS REPLANTEO DEL PROYECTO. Se ha efectuado, en cumplimiento del artículo 126,1 del TRLCSP, el replanteo del proyecto mediante el levantamiento del correspondiente acta constando la comprobación geométrica de la obra, la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución y la obtención, en su caso, de las autorizaciones, cesiones o concesiones precisas, acreditada por la administración beneficiaria mediante certificado expedido al respecto, así como la comprobación de todos aquellos datos básicos para la presente contratación DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. Para obras referentes a infraestructuras hidráulicas y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación efectiva de aquéllos deberá ir precedida de la formalización del acta de ocupación. En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación por los órganos competentes. La constatación de la ausencia de la disponibilidad de los terrenos o de las correspondientes autorizaciones y concesiones precisas, una vez adjudicado el contrato, será puesta en conocimiento de esta Diputación de forma inmediata por el adjudicatario o la dirección técnica cualquiera que sea el grado de ejecución del contrato.

4 TERCERA.- PRECIO Y CRÉDITOS PRECIO. El valor estimado del contrato viene determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. El importe total del presente contrato, indicándose, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración, figura en el ANEXO I. A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, provinciales, regionales y estatales CREDITOS EXISTENCIA DE CREDITOS. Constan los documentos precisos que acreditan la existencia de crédito adecuado y suficiente para contraer las obligaciones del contrato, así como la fiscalización previa de la Intervención, en su caso, en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. La aplicación presupuestaria de las obligaciones económicas derivadas del presente contrato queda determinada en el ANEXO I. La procedencia o no, en su caso, de la Revisión de precios al contrato; así como las fórmulas aplicables quedarán igualmente determinados en dicho ANEXO I DISPONIBILIDAD APORTACIONES OTROS COFINANCIADORES. Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo del TRLCSP queda acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones de los distintos agentes cofinanciadores del presente contrato, bien en las condiciones y términos previstos en el Real Decreto 835/2003 de 27 de junio en relación con la aportación procedente del programa de Cooperación Económica Local del Estado; bien en las estipulaciones fijadas en Convenios de Colaboración cuya financiación haya de realizarse con aportaciones de distinta procedencia quedando financiado del siguiente modo: AYUNTAMIENTO DE «NOMMUNI» «AAYUNFP» DIPUTACION PROVINCIAL DE CUENCA APORTACION DEL ESTADO-MAP. APORTACION UNION EUROPEA APORTACION JCCM APORTACION U.E.(FEDER) M.A.P. APORTACION U.E.(FEDER) ADMINISTRACION LOCAL OTRAS APORTACIONES TOTAL «ADIPUFP» «AMAP» «ACEE» «AJUNTA» «AMAPFEDER» «AFEDERAL» «AOTROS» «PPROYECTO» Cuando la formalización del contrato se realice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta Ley. En todo caso, la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para la financiación de las obligaciones derivadas en el ejercicio correspondiente del contrato en el ejercicio correspondiente. Esta circunstancia, cuando proceda, quedará determinada en el ANEXO I. CUARTA.- APTITUD, COMPATIBILIDAD, CAPACIDAD APTITUD PARA CONTRATAR. Podrán contratar con esta Diputación, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o en los casos en que así se exija en este pliego y en el TRLCSP se encuentren debidamente clasificadas.

5 El contratista tiene derecho a que se cumplan las exigencias derivadas de la Ley Orgánica de Protección de los Derechos de Carácter Personal (LO 15/99) CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras Cuando el contrato tenga por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de obras, ni a las empresas a éstas vinculadas. Se considerarán empresas vinculadas, aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42 del Código de Comercio CAPACIDAD Podrán contratar con esta Administración las personas físicas españolas siempre que: - No hayan sido declaradas incapaces para gobernarse por sí mismas, al incurrir en alguna causa de incapacitación - No hayan sido declaradas pródigas y, en consecuencia, estén sometidas a un régimen curatela. - No estén incursas en ninguna prohibición para contratar. Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. Esta habilitación resultará acreditada frente a todos los órganos de contratación del sector público mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas, a tenor de lo reflejado en él y salvo prueba en contrario PERSONAS JURIDICAS. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios EMPRESAS COMUNITARIAS. Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito EMPRESAS NO COMUNITARIAS. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP., en forma sustancialmente análoga, salvo que se trate de empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, en cuyo caso no será preciso dicho informe. Además será necesario que estas empresas no comunitarias tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Cuando se trate de personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea la capacidad de obrar, se acreditará conforme a lo dispuesto en el presente pliego y a lo dispuesto en el artículo 72 del TRLCAP UNIONES DE EMPRESARIOS CAPACIDAD DE OBRAR EN UNIONES DE EMPRESARIOS. Podrán contratar con esta Diputación las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que estén interesados en formar las Uniones a las que se refiere el párrafo anterior podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del

6 Estado, que especificará esta circunstancia. Los empresarios que concurran agrupados en Uniones Temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa DURACION UNION EMPRESARIOS. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción CLASIFICACION EN UNIONES DE EMPRESARIOS. Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional LICITACIONES. Cuando varias empresas concurran a la licitación constituyendo uniones temporales deberá acreditar cada uno de los empresarios que la componen la capacidad de obrar conforme a lo establecido en el presente pliego. A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato PROHIBICIONES PARA CONTRATAR No podrán contratar con esta Administración Pública las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP DECLARACIÓN Y EFECTOS. Para la declaración de la concurrencia de las prohibiciones para contratar y sus efectos, se estará a lo dispuesto el artículo 61 del TRLCSP PRUEBA. La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse por los medios determinados en la estipulación (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, APARTADO 5) del presente Pliego. QUINTA.- SOLVENCIA EXIGENCIA DE SOLVENCIA. - Para celebrar contratos con esta Diputación los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinan en el presente pliego. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley. - Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos quedan especificados en la cláusula 7 SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA. - Igualmente y por lo que respecta a la Solvencia técnica y profesional, deberá tenerse en cuenta el límite a la posibilidad de subcontratación de la prestación que exige una habilitación o autorización profesional determinada, observándose que la posibilidad de sustituir el requisito de la clasificación por ese compromiso de subcontratación queda restringida a aquéllos supuestos en que el importe de la parte que debe ser ejecutada por los subcontratistas no exceda del 50 por 100 del precio del contrato. - En caso de que la parte de la prestación cuya realización requiera de una habilitación o autorización profesional determinada supere el 50 por 100 del precio del contrato, deberá ser el contratista principal quien acredite estar en posesión de dicha habilitación o autorización INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA. Si de conformidad con el proyecto técnico el contrato incluye servicios o trabajos de colocación e instalación, el órgano de contratación podrá exigir a las personas jurídicas que especifiquen en la oferta los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. Asimismo, el órgano de contratación podrá exigir a los licitadores que además de acreditar

7 su solvencia o, en su caso, la clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. En todo caso, este compromiso, cuando así se exija, constará en el ANEXO I y, en su caso, el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 64 del TRLCSP. La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma LA SOLVENCIA DEL SUBCONTRATISTA. La celebración de un subcontrato exigirá justificar con carácter previo salvo casos de urgencia o emergencia, la aptitud del subcontratista para ejecutar la prestación por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, aptitud que quedará justificada por la acreditación de contar el subcontratista con la clasificación necesaria para la ejecución del contrato. En ningún caso podrá utilizarse la subcontratación para que personas incursas en prohibición de contratar puedan acceder a la ejecución de contratos públicos. La infracción de los requisitos de comunicación o autorización previa a la celebración del subcontrato, el exceso del límite máximo de porcentaje susceptible de subcontratación o la no acreditación de la aptitud del subcontratista podrán dar lugar a la imposición de una penalidad especial, que podrá alcanzar el 50 por 100 del importe del subcontrato SEXTA.- CLASIFICACIÓN EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN Para contratar con esta Administración Pública la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que hubiese sido requerida al cedente. Dicha Clasificación cuando se exija se indicará en el ANEXO I Cuando una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por100 del precio del contrato Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de adjudicación de un contrato para el que se requiera clasificación, el órgano de contratación podrá excluir la necesidad de cumplir este requisito en el siguiente procedimiento que se convoque para la adjudicación del mismo contrato, precisando en el pliego de cláusulas y en el anuncio, en su caso, los medios de acreditación de la solvencia que deban ser utilizados de entre los especificados en el artículo El funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado se halla regulado por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y por la Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el Funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, subsistiendo el registro voluntario del órgano de contratación La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de CASTILLA-LA MANCHA, acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación con la misma, con esta Diputación Provincial, y con los restantes entes, organismos o entidades del sector público dependientes de una y otras EXENCIÓN DE LA EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN Para la exención de la clasificación se estará a lo dispuesto el Artículo 65 del TRLCSP En cuanto a los criterios aplicables y condiciones para la clasificación, competencia para la clasificación, inscripción registral de la clasificación, plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones y comprobación de los elementos de las clasificaciones se estará a lo dispuesto en los artículos 66 y siguientes del TRLCSP PRUEBA DE LA CLASIFICACIÓN Y DE LA APTITUD PARA CONTRATAR A TRAVÉS DE REGISTROS O LISTAS OFICIALES DE CONTRATISTAS CERTIFICACIONES DE REGISTROS OFICIALES DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y

8 salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas se efectuará mediante certificación del órgano encargado del mismo que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos CERTIFICADOS COMUNITARIOS DE CLASIFICACIÓN. En cuanto a los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea se estará a lo dispuesto en el Artículo 84 del TRLCSP. SÉPTIMA.- EMPRESAS PROPONENTES, DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y OFERTAS ECONOMICAS: EMPRESAS PROPONENTES Podrán contratar con esta Diputación, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así se exija en el ANEXO I de este pliego se encuentren debidamente clasificadas; todo ello de conformidad con lo establecido en la estipulación 4 del presente pliego PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Los empresarios que deseen participar en la licitación deberán solicitarlo dentro del plazo que se indique en el anuncio de licitación y a partir de la publicación del mismo en el Diario o Boletín correspondiente. En todo caso, el plazo para la presentación de solicitudes de participación será, como mínimo, de diez días, contados desde la publicación del anuncio Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación a que se refiere esta estipulación séptima y, en su caso, la determinada en el ANEXO I del presente pliego DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN Y FORMA.- La documentación para las licitaciones o consultas se presentará en sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa en la forma establecida en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En el PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, Los licitadores presentarán las solicitudes de participación en sobre cerrado y firmado por él mismo o persona que lo represente en los que se indicarán además de la razón social y denominación de la Entidad licitante, el título de la licitación a la que concurran, e igualmente, en la forma establecida en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. CONTENIDO: - SOBRE A la DOCUMENTACIÓN exigida para tomar parte en las consultas o en las solicitudes de participación. - SOBRE B la PROPOSICIÓN ECONÓMICA ajustada al modelo que se incluye en el ANEXO II de este Pliego. No obstante, y cuando así se indique en el ANEXO I del presente pliego, además de los sobres A y B se presentará un SOBRE C correspondiente a las REFERENCIAS TÉCNICAS, que contendrá, entre otros, aquellos documentos que se especifican en dicho Anexo, acreditativos de las circunstancias a tener en cuenta en la valoración de las ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicación del contrato DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: SOBRE A El sobre en su interior incorporará un FOLIO INDEPENDIENTE en el que se indicará y numerará la documentación introducida. Los documentos administrativos que se acompañarán en sobre aparte a las proposiciones deberán ser originales o fotocopias debidamente compulsadas, excepto el documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso, que habrá de aportarse en original. Asimismo, los interesados presentarán su documentación en castellano. En las obras cuya licitación se efectúe por procedimiento negociado con publicidad la

9 documentación completa se presentará en una sola de las solicitudes de participación a la que concurriendo el licitador figure en primer lugar en la relación de obras del anuncio de licitación LOS DOCUMENTOS que deberán acompañar a las proposiciones económicas e incorporarse serán los siguientes: 1.- LOS QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL EMPRESARIO y, en su caso, la representación del firmante de la proposición económica, consistente en: PERSONAS FÍSICAS O EMPRESARIOS INDIVIDUALES. D.N.I. del licitador y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas. Asimismo deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que en su caso sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. La habilitación profesional o empresarial a que se refiere resultará acreditada, frente a todos los órganos de contratación del sector público, mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario PERSONAS JURIDICAS La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. -En el caso de las Asociaciones, bastará el acta de constitución por los asociados. - Para las Fundaciones, la certificación de inscripción en el correspondiente registro. - Para las Sociedades Civiles el contrato pactado. - En el caso de las Sociedades Mercantiles, la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil Si durante la tramitación del procedimiento de licitación y antes de la adjudicación se produjera la extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, sucederá en posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente de su patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad, solvencia y ausencia de prohibición de contratar y cuantos requisitos sean exigidos en el presente Pliego EMPRESAS COMUNITARIAS Y NO COMUNITARIAS. Cuando se trate de personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea la capacidad de obrar, se acreditará del siguiente modo: EMPRESAS COMUNITARIAS. Cuando se trata de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, se atenderá a las reglas de su propio Derecho para establecer su capacidad de obrar (CC art.9.11 y 15), y a la legislación del Estado en que estén establecidas, para comprobar si la empresa se encuentra habilitada para realizar la prestación de que se trate (artículo 58.1 TRLCSP). En principio será suficiente acreditar la inscripción de la persona jurídica en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, a menos que la legislación del Estado en que se encuentren establecidas las empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, en cuyo caso será necesario acreditar el cumplimiento de ese concreto requisito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.2 TRLCSP EMPRESAS NO COMUNITARIAS. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Además de esta acreditación, se exigirá a todas las empresas no comunitarias justificar mediante informe de la respectiva misión diplomática permanente española, que en el estado de procedencia de la empresa extranjera se admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. Igualmente, es necesario, además de la acreditación de la capacidad de obrar con informe de la misión diplomática permanente de España y de la vigencia del principio de reciprocidad, a menos que sea nacional de un Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, que las empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y estén inscritas en el Registro Mercantil En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente clasificación, en su

10 caso, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los contratos REPRESENTACION. Los empresarios que concurran podrán hacerlo por sí o representados por persona autorizada mediante el correspondiente poder. El bastanteo del poder deberá efectuarlo el Secretario de esta Corporación o quien legal o reglamentariamente le sustituya en sus funciones de asesoramiento jurídico y en su defecto, por cualquier funcionario/a técnico jurídico de esta administración UNIONES TEMPORALES. Cuando varias empresas concurran a la licitación constituyendo UNIONES TEMPORALES deberá acreditar cada uno de los empresarios que la componen la capacidad de obrar conforme a lo establecido en la cláusula 4 del presente pliego y en el TRLCSP. A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión. 2) GARANTÍA PROVISIONAL Cuando así se exija en el ANEXO I del presente PLIEGO, el documento que acredite la constitución de la garantía provisional que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del mismo. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía provisional responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo párrafo del artículo del TRLCSP Si se presta en EFECTIVO las garantías provisionales se depositarán en la TESORERÍA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. Se presentará ANTE EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN correspondiente incorporándose al Sobre A, cuando se trate de CERTIFICADOS DE INMOVILIZACIÓN DE VALORES ANOTADOS, de AVALES o de CERTIFICADOS DE SEGURO DE CAUCIÓN La GARANTÍA PROVISIONAL será el equivalente al 3% del presupuesto de licitación DISPENSA DE LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL. En todo caso, quedarán dispensados de la constitución de dicha garantía provisional, aunque así se exija en el ANEXO I del presente PLIEGO aquellos empresarios que acrediten la Clasificación, aún cuando por el valor del contrato no sea exigible este requisito de la clasificación. La garantía global determinada en el artículo 98 del TRLCSP, eximirá de la constitución de la garantía provisional, debiendo en estos casos los licitadores acompañar en el Sobre A, la correspondiente certificación expedida por la Tesorería de esta Diputación, comprensiva de la existencia de dicha garantía global y su suficiencia EXTINCION, INCAUTACION Y DEVOLUCION DE LA GARANTÍA PROVISIONAL. La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 3) SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA. MEDIOS DE ACREDITACIÓN: La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: a) Volumen anual de negocios del licitador o candidato referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos por importe igual o superior al valor estimado del contrato, cuando su duración no sea superior al año y al menos igual o superior al valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas por importe igual o superior al valor estimado del contrato, así como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el

11 mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda. c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al valor estimado del contrato SOLVENCIA TECNICA: MEDIOS DE ACREDITACIÓN: La solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes: 1. La relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos 5 años, avalada por certificados de buena ejecución para las más importantes. Estos certificados deben indicar el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y precisar si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión, y se llevaron normalmente a buen término. En su caso, dichos certificados deben ser comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Cuando el licitador haya sido adjudicatario de obras contratadas por esta Diputación en los 5 últimos años, no será necesaria la presentación de los certificados para los contratos celebrados con esta Diputación, con independencia de que el licitador aporte otros certificados de buena ejecución en contratos celebrados dentro del sector público. A tales efectos, y al objeto de la valoración por la Mesa de contratación, en su caso, de la buena ejecución de las obras adjudicadas por esta Diputación, se tendrán en cuenta entre otros aspectos: a) El cumplimiento de los plazos de ejecución y las prórrogas concedidas. b) Las incidencias surgidas imputables al contratista y el plazo de subsanación. c) Las iniciaciones de expedientes de resolución por causa imputable al adjudicatario; así como cualquier otra incidencia o circunstancia que por causa imputable al contratista pueda haber impedido la buena ejecución del contrato o hayan sido causa directa de anulaciones de subvenciones de otras Administraciones o del sector público en general. 2. Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. 3. Los títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. 4. Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 5. La declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 6. La declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente CLASIFICACION COMO MEDIO ACREDITACION DE SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. Los acuerdos sobre Clasificación podrán ser aportados por las empresas aún cuando tal requisito por la cuantía del contrato no sea exigible. 3.4 EMPRESAS EXTRANJERAS. Para los empresarios no españoles de estados miembros de la Unión Europea se estará, con respecto a la Clasificación, a lo dispuesto en el artículo 84 del T.R.L.C.S.P.; sin perjuicio de la declaración por las empresas extranjeras, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para cualquier incidencia que pudiera surgir del contrato, y con renuncia, en su caso al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitante. Las empresas extranjeras no comunitarias, además, deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

12 4) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN AL LICITADOR DE NO ESTAR INCURSO EN LAS PROHIBICIONES DE CONTRATAR RECOGIDAS EN EL ARTÍCULO 60 TRLCSP La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado La declaración responsable incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento del órgano de contratación, por el licitador que haya presentado la oferta más ventajosa mediante la presentación de las certificaciones administrativas expedidas por órgano competente a los que hace referencia el artículo 15 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre y el artículo TRLCSP. Las certificaciones remitidas al órgano de contratación por vía electrónica tendrán los efectos que en cada caso determine la normativa aplicable No obstante los licitadores podrán incorporar en el Sobre A, las certificaciones antes mencionadas que acrediten de forma positiva que el empresario se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como, y en prueba de no estar incurso en causa de prohibición de contratar de las establecidas en el artículo 60 del TRLCSP, testimonio judicial o certificación administrativa según los casos, documentos todos ellos que podrán sustituir a la declaración responsable a la que se hace referencia en el párrafo anterior. En el PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD los empresarios podrán incorporar en las solicitudes de participación, las certificaciones antes mencionadas, así como, y en prueba de no estar incurso en causa de prohibición de contratar de las establecidas en el artículo 60 del citado Texto legal, testimonio judicial o certificación administrativa según los casos, documentos todos ellos que podrán sustituir a la declaración responsable a la que se hace referencia en el párrafo anterior Asimismo, en virtud de la adhesión por parte de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca al Convenio de Colaboración suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias, en materia de suministro de información tributaria a las Entidades Locales, EL CANDIDATO o el LICITADOR que haya presentado la oferta más ventajosa y haya sido requerido por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo TRLCSP, podrán autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Cuenca a solicitar y recibir tanto de la Agencia Estatal Tributaria como de la Tesorería General de la Seguridad Social la información por medios telemáticos que acredite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a los efectos previstos en la normativa vigente en materia de contratación. 5) IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: El Alta, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y estar exenta de tributar por este impuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 6) CLASIFICACIÓN Documento que acredite la clasificación que haya de ostentar el empresario cuando sea exigido, en su caso, en el ANEXO I del presente pliego Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación que no será superior a 3 días hábiles Cuando la acreditación de la clasificación de la empresa, se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el apartado 2 del artículo 83 del TRLCSP, o mediante un certificado comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el 84 de dicha norma, deberá acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

13 7.- DECLARACIÓN EXPRESA DE FORMAR PARTE O NO DE GRUPO EMPRESARIAL. 8.-MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE EN LA OFERTA SE HAN TENIDO EN CUENTA LAS DISPOSICIONES VIGENTES RELATIVAS A PROTECCIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO. 9.- DECLARACIÓN, EN SU CASO, DEL NÚMERO DE DISCAPACITADOS DE LA PLANTILLA. El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajos radicados en Cuenca un número no inferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN. Acreditativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria, en período ejecutivo con esta Administración o con cualquier Administración Local dentro del ámbito territorial de la Provincia cuya gestión tributaria haya sido delegada en dicho Organismo Autónomo. DICHA CERTIFICACIÓN SERÁ SOLICITADA POR LA PROPIA DIPUTACIÓN HOJA RESUMEN DATOS DE LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES LOS LICITADORES, ENTRE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS PRESENTARÁN EN LA HOJA RESUMEN, EN SU CASO, UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN EL QUE EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES DEFECTOS U OMISIONES SUBSANABLES EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. En relación con la documentación administrativa aportada en el denominado Sobre A, si se observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, o si el empresario debiera presentar documentación complementaria o aclaratoria relativa a la acreditación de la solvencia aportada, se le comunicará a través de los medios que el licitador hubiera indicado en la HOJA RESUMEN DATOS DE LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES del Sobre A y en su caso, a la dirección de correo electrónico señalada, por teléfono (fijo o móvil) o, en su defecto, por fax, concediéndole un plazo no superior a tres (3) días hábiles para su corrección o subsanación CERTIFICADO EXPEDIDO POR ESTA DIPUTACIÓN. No obstante, los empresarios que acrediten los documentos requeridos en este Pliego, podrán sustituir aquellos por un certificado expedido por esta Diputación, que tendrá el período de validez que en el mismo se indique en base a los documentos presentados exceptuándose el requisito relativo a la solvencia técnica, que deberá justificarse para cada obra a la que se licite. Dicho certificado se solicitará por el empresario licitador y se obtendrá como máximo transcurrido un mes desde la petición MODELO DE SOBRE A. En el anverso del sobre que contenga la documentación señalada en el condicionado de este Pliego, se consignará: SOBRE A- DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (nombre, apellidos o razón social) como candidato para optar a la INVITACION mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD de las obras de...( con la total denominación con el que fueron anunciados en el Diario o Boletín correspondiente) OFERTAS ECONOMICAS. SOBRE B Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este pliego de cláusulas administrativas particulares y al Anexo I, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas, sin salvedad o reserva alguna y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con esta administración. En el PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios seleccionados, previa solicitud de participación de los mismos, con arreglo a los criterios objetivos que se determinan en el presente pliego y en el Anexo I y que se establecerán atendiendo a la específica naturaleza de la obra a contratar, con base en los cuales se cursará la invitación a participar. La proposición económica se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar la oferta. La proposición económica debe ir firmada por el licitador o su representante. No obstante lo anterior, la falta de firma de la proposición económica, y siempre que la titularidad del proponente y el compromiso de presentar su oferta pueden advertirse a partir de otros documentos obrantes en la proposición, será subsanable y, en consecuencia, no será causa de rechazo de la proposición.

14 Toda la documentación de las proposiciones o solicitudes presentadas deberá venir en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano Las ofertas de los licitadores determinaran el precio de contrata para la construcción de las obras, figurando como partida independiente el importe del IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO que deba ser repercutido. Cada licitador no podrá presentar más de una sola proposición. Las proposiciones, una vez entregadas, no podrán ser retiradas bajo ningún concepto Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 59 del TRLCSP y estipulación 4 del presente pliego. No obstante, no podrá suscribirse ninguna proposición en Unión Temporal con otras empresas si se ha hecho individualmente, ni figurar en más de una Unión Temporal de Empresas. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas. En el caso de las uniones temporales de empresas las ofertas deberán firmarse por los representantes de cada una de las empresas componentes de la unión La presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas producirá los efectos que reglamentariamente se determinen en relación con la aplicación del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el artículo 152 TRLCSP. Se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS. Hasta tanto se desarrolle reglamentariamente el régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el artículo 152 del TRLCSP., será de aplicación lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, conforme a los parámetros señalados en la estipulación 12 de este pliego MODELO DE OFERTA. Los licitadores deberán firmar y consignar en el anverso del sobre que contenga la oferta económica lo siguiente: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD. "SOBRE B. OFERTA ECONÓMICA de...(nombre y apellidos o en representación de..) como candidato invitado para optar a la adjudicación mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD del contrato de las obras de "..." (denominación completa, nº, municipio, Plan, Programa, Convenio, etc, y anualidad)". LOS MODELOS DE OFERTA, FIGURA EN EL APARTADO II DEL CUADRO ANEXO AL PRESENTE PLIEGO. El cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición FORMA, LUGARES Y MEDIOS DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS LOS SOBRES ANTES RESEÑADOS, DEBERÁN SER ENTREGADOS: A) EN LAS OFICINAS O DEPENDENCIAS SEÑALADAS EN EL ANUNCIO DE LICITACION O EN LA DIRECCION INDICADA EN LA CONSULTA FORMULADA POR EL ORGANO DE CONTRATACIÓN, y dentro del plazo determinado en los anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia o en otros Diarios oficiales, o en la consulta formulada por el órgano de contratación. B) O ENVIADAS POR CORREO DENTRO DE DICHO PLAZO PRESENTACION EN LAS OFICINAS. Las oficinas receptoras darán recibo al presentador, en el que consta el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación. En todo caso, las solicitudes de participación en el procedimiento deberán ser entregadas en el Servicio de Planificación y Contratación de la Diputación Provincial de Cuenca, C/ Aguirre, 1, C.P CUENCA, dentro del plazo señalado en los anuncios publicados en el/ los Boletines correspondientes ENVIADAS POR CORREO. Sí las proposiciones se envían por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición de dicho envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos

15 no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso Cuando se utilice el sistema de envío por correo, la presentación de proposiciones podrá realizarse a cualquier hora del último día del plazo; si el sistema de presentación se realiza en las oficinas señaladas en el anuncio, tal presentación únicamente podrá tener lugar en el horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes (excluyéndose sábados y festivos) ANUNCIO DE ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO. También puede anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorpora al expediente. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio o de la consulta efectuada por el órgano de contratación. OCTAVA.-MESA DE CONTRATACIÓN Y JUNTA CONTRATACIÓN MESA DE CONTRATACIÓN En el PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD el órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo estará asistido por la Mesa de Contratación, que calificará la documentación general acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se refiere la estipulación séptima del presente pliego, siendo este órgano colegiado quien comprobará la personalidad y solvencia de los solicitantes COMPOSICIÓN. La composición de la mesa de contratación en el procedimiento negociado con publicidad será la siguiente: PRESIDENTE.- Diputado/a del Equipo de Gobierno que tendrá voto de calidad en caso de empates, y suplente cualquier diputado/a del equipo de gobierno VOCALES: A) Diputado/a del Grupo de la Oposición, y suplente cualquier diputado/a del Grupo de la oposición. B) El Secretario de la Diputación o funcionario/a que legal o reglamentariamente le sustituya. C) El Interventor de la Corporación o funcionario/a que legal o reglamentariamente le sustituya. D) 3 funcionarios técnicos designados por el órgano de contratación. SECRETARIO.- Actuará de Secretario un funcionario/a designado por el órgano de contratación con voz pero sin voto. A los miembros de la Mesa de Contratación les será de aplicación las causas de abstención y recusación previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la documentación referida en el artículo del TRLCSP A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto. Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del secretario que sólo tendrá voz. Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del órgano JUNTA DE CONTRATACIÓN. La Junta de Contratación actuará como órgano de contratación en los contratos de obras que tengan por objeto trabajos de reparación simple, de conservación y de mantenimiento en los supuestos en que así lo determine el Pleno. En los casos de actuación de las Juntas de Contratación se prescindirá de la intervención de la Mesa de contratación determinada en el punto anterior; no obstante la composición de la Junta de Contratación, para los casos en los que actúe, quedará determinada en el anexo de este pliego.

16 NOVENA.- VERIFICACION DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Concluido el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de contratación procederá a la apertura y verificación de la documentación administrativa presentada por los licitadores, en tiempo y forma en el denominado SOBRE A. EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, igualmente, la calificación de la documentación presentada junto a la solicitud de participación se realizará por la Mesa de Contratación que, concluido el plazo de presentación de las solicitudes, procederá a la apertura y verificación de la documentación presentada por los solicitantes, en tiempo y forma A los efectos de la calificación de la documentación presentada, el Presidente de la Mesa, ordenará la apertura de los sobres que contengan la documentación administrativa, y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada o si el empresario debiera presentar documentación complementaria o aclaratoria relativa a la acreditación de la solvencia aportada, lo comunicará a los interesados por correo electrónico, verbalmente por teléfono o, en su defecto, por fax a través de los medios que el licitador haya indicado en HOJA RESUMEN DATOS DE LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES del Sobre A, sin perjuicio de que las circunstancias reseñadas se hagan constar en el tablón de anuncios de la oficina señalada en el anuncio de licitación o en la consulta formulada por el órgano de contratación para la recepción de las proposiciones y en el perfil de contratante, concediéndose un plazo máximo de 3 días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación Podrá recabarse, asimismo, del empresario la presentación de documentación complementaria o aclaratoria de la ya aportada, lo que deberá cumplimentar en un plazo máximo de cinco (5) días naturales, sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo RGLCAP. EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, una vez comprobada por la Mesa de Contratación la personalidad y la solvencia de los participantes y si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada o si el empresario debiera presentar documentación complementaria o aclaratoria relativa a la acreditación de la solvencia aportada, se seguirá la misma tramitación indicada en los puntos anteriores de la presente cláusula. Concluido el plazo de las subsanaciones o de la presentación de documentación complementaria, si procedieran, la Mesa de Contratación procederá a determinar los licitadores que se ajustan a los criterios de selección, señalando los admitidos en esta primera fase, los rechazados, y las causas de su rechazo SOBRE C: REFERENCIAS TÉCNICAS. Cuando se requiera en el CUADRO ANEXO, la presentación del SOBRE C REFERENCIAS TÉCNICAS, la Mesa de contratación procederá únicamente a la apertura del Sobre C de las empresas admitidas, correspondiente a la documentación técnica. Una vez abiertos dichos sobres de propuesta técnica, la Mesa de contratación procederá a realizar su evaluación conforme a los criterios técnicos señalados en EL ANEXO a este pliego, pudiendo solicitar cuantos informes técnicos considere precisos para su valoración. En este sobre se incluirá la documentación que permita la valoración de los criterios objetivos para la adjudicación del contrato, integrada por un (A) Índice, y (B) los documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas, sellados y firmados por el licitador y que se relacionarán el Anexo del presente pliego. Esta documentación y en función del contrato podrá referirse entre otros criterios a: - Compromiso de establecer y mantener, durante el período de vigencia del contrato, una oficina ubicada en el municipio donde se ejecute el contrato, en la que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecución del contrato. - Relación de equipos de maquinaria, medios auxiliares, instalaciones de propiedad del licitador y que se compromete a aportar a la ejecución del contrato. - Descripción detallada de los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo que incorporará el Adjudicatario al Plan de Seguridad y Salud), que resultan secuencial y simultáneamente de los riesgos potenciales de la obra objeto de esta licitación. Definición del sistema de prevención de riesgos laborales y Organigrama del Servicio de Prevención..- Medidas de naturaleza ambiental: 1.- Certificado de un sistema de gestión ambiental cuyo alcance incluya la realización de obras, indicando si el certificado se refiere a un sistema de gestión ambiental según la norma UNE:ISO 14001:2004, o según el sistema comunitarios EMAS. 2.- Además de todas las medidas medioambientales contempladas en el proyecto podrá requerirse: A) Declaración del porcentaje económico que supone la adquisición de productos con etiqueta ecológica respecto a la cuantía total del contrato.

17 B) Utilización de productos reciclados o reciclables. C) Declaración del porcentaje de productos que no generen residuos tóxicos o peligrosos y que generen la mínima cantidad de residuos o tiendan a reducirla. D) Otras medidas ambientales no incluidas en las prescripciones técnicas del proyecto que comporten beneficios ambientales en la ejecución del contrato. E) Plan de aseguramiento de calidad medioambiental en la realización de la obra: aspectos ambientales a controlar, actuaciones a seguir, etc. F) Utilización de técnicas o productos que conlleven un ahorro en el consumo de agua y energía. - Controles, inspecciones y ensayos a realizar y procedimientos a emplear para la realización del Plan de aseguramiento de la calidad PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD Seleccionados por la Mesa de Contratación los licitadores que deban pasar a la siguiente fase, el órgano de contratación invitará, simultáneamente y por escrito, a los candidatos a presentar sus proposiciones en el plazo que proceda conforme a lo señalado en el artículo 167 del TRLCSP El número de candidatos invitados a presentar proposiciones deberá ser igual, al menos, al mínimo que, en su caso, se hubiese fijado previamente. Cuando el número de candidatos que cumplan los criterios de selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar en el mismo, o a candidatos que no posean esas condiciones Las invitaciones contendrán una referencia al anuncio de licitación publicado e indicarán la fecha límite para la recepción de ofertas, la dirección a la que deban enviarse, los criterios de adjudicación del contrato que se tendrán en cuenta y su ponderación relativa o, en su caso, el orden decreciente de importancia atribuido a los mismos, si no figurasen en el anuncio de licitación, y el lugar, día y hora de la apertura de proposiciones La invitación a los candidatos incluirá un ejemplar de los pliegos y copia de la documentación complementaria, o contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el acceso a estos documentos, cuando los mismos se hayan puesto directamente a su disposición por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con arreglo a lo dispuesto en el TRLCSP Cuando los pliegos o la documentación complementaria, obren en poder de una entidad u órgano distinto del que tramita el procedimiento, la invitación precisará la forma en que puede solicitarse dicha documentación y, en su caso, la fecha límite para ello, así como el importe y las modalidades de pago de la cantidad que, en su caso, haya de abonarse. Los servicios competentes remitirán dicha documentación sin demora a los interesados tras la recepción de su solicitud. DECIMA.- APERTURA OFERTAS Las ofertas no admitidas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. En el acto público de apertura de proposiciones celebrado en el lugar fecha y hora señalados en el ANEXO I, la Mesa notificará los candidatos admitidos o excluidos. Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre B de las ofertas admitidas, clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en la cláusula 12. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el ANEXO I de este pliego o en el anuncio, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. En el PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, sólo podrán admitirse las proposiciones de aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación, conforme a lo establecido en la cláusula novena del presente pliego. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la oferta, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa en resolución motivada. En ningún caso, la adjudicación podrá tener lugar por importe superior al previamente aprobado. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición PROCEDIMIENTO NEGOCIADO EN FASES SUCESIVAS. Sí el órgano de contratación determinara articular el procedimiento negociado en fases sucesivas indicará si se va a hacer uso de esta facultad, a fin de reducir progresivamente el número

18 de ofertas a negociar, mediante la aplicación de los criterios económicos y técnicos de negociación señalados en el anuncio de licitación o en el ANEXO I al presente pliego de condiciones, indicándose el umbral mínimo de puntuación necesario para continuar en el proceso selectivo La Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular la propuesta, los informes técnicos que considere necesario que tengan relación con el objeto del contrato. UNDECIMA.- CRITERIOS ECONOMICOS Y TECNICOS DE NEGOCIACION. En el ANEXO II se establecerán los criterios concretos de adjudicación sobre los que versarán los aspectos económicos y técnicos objeto de negociación en función del contrato. Los criterios económicos y técnicos de negociación podrán ser: Criterio económico único (oferta más baja), criterio económico (oferta más baja) y criterio técnico plazo ejecución; y criterio económico (oferta más baja) y criterios técnicos mejora calidad materiales y plazo ejecución CRITERIOS ECONOMICOS: UNICO CRITERIO DE NEGOCIACIÓN, éste ha de ser necesariamente el del precio más bajo. OFERTA ECONOMICA CON MAYOR BAJA.- debiéndose tener en cuenta lo estipulado en la cláusula 12 con respecto a las ofertas con valores desproporcionados DOS CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN: OFERTA ECONOMICA Y PLAZO EJECUCION. CRITERIOS ECONOMICOS: OFERTA ECONOMICA. Ponderación 60%. Entre 0 y 60 puntos. 0 puntos a la oferta sin baja. 60 puntos a la oferta más baja, disminuyendo 2 puntos por cada 1% que supere a la oferta más baja, debiéndose tener en cuenta lo estipulado en la cláusula 12 con respecto a las ofertas con valores desproporcionados. CRITERIOS TECNICOS: PLAZO DE EJECUCIÓN.-PONDERACION 40%. Entre 0 y 40 puntos. Se hallará la media aritmética de los plazos de ejecución que han sido propuestos en la oferta. Aquellos que se desvíen en más o menos del 20% de dicha media, obtendrán la máxima puntuación de 40 puntos. Los que se desvíen de la media aritmética entre el 20% y el 50% obtendrán 20 puntos. Los que tengan una desviación por exceso o defecto superior al 50% serán puntuados con 0 puntos TRES CRITERIOS DE NEGOCIACION: OFERTA ECONOMICA, MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y PLAZO EJECUCION. CRITERIOS ECONOMICOS: OFERTA ECONOMICA. Ponderación 50%. Entre 0 y 50 puntos. 0 puntos a la oferta sin baja. 50 puntos a la oferta más baja, disminuyendo 2 puntos por cada 1% que supere a la oferta más baja, debiéndose tener en cuenta lo estipulado en la cláusula 12 con respecto a las ofertas con valores desproporcionados. CRITERIOS TECNICOS: 1.- MEJORA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SIN REPERCUSION ECONOMICA. PONDERACION ENTRE 0 Y 30 PUNTOS, teniendo en cuenta la o las alternativas de mejoras que se describan en la oferta, las partidas afectadas y la medición afectada. La valoración y cuantificación de este criterio se efectuará por la mesa de contratación. A tales efectos, el órgano proponente del contrato podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. 2.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-PONDERACION 20%. Entre 0 y 20 puntos. Se hallará la media aritmética de los plazos de ejecución que han sido propuestos en la oferta. Aquellos que se desvíen en más o menos del 20% de dicha media, obtendrán la máxima puntuación de 40 puntos. Los que se desvíen de la media aritmética entre el 20% y el 50% obtendrán 20 puntos. Los que tengan una desviación por exceso o defecto superior al 50% serán puntuados con 0 puntos. DUODECIMA.- PARAMETROS OBJETIVOS PARA APRECIAR OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS OFERTAS CON VALORES DESPROPORCIONADOS. Se considerarán, en principio, ofertas con valores desproporcionados las que se encuentren en los siguientes supuestos: 1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

19 3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada TRÁMITE AUDIENCIA. En cualquier caso, para decidir la existencia de una oferta desproporcionada se otorgará un trámite de audiencia a los licitadores y asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Durante el plazo de audiencia al licitador, éste deberá justificar la valoración de la oferta y precisar las condiciones de la misma, en concreto en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes correspondientes, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 151 del TRLCSP. De entender que la oferta no puede calificarse de desproporcionada se le adjudicará a ese licitador. A efectos de calcular las desviaciones para constatar si existe una oferta desproporcionada, no se contabilizarán las ofertas de las empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial. DECIMOTERCERA.- PLAZO PARA JUSTIFICACION DE HALLARSE AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LAS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 TRLCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. No cumplimentar el requerimiento establecido en el artículo TRLCSP dentro del plazo señalado mediante dolo, culpa o negligencia es circunstancia que impedirá al empresario contratar con las Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2.d) TRLCSP. La justificación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes deberá comprender: 1.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. a).- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: El Alta, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. b).- Certificación administrativa acreditativa de: 1.- Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes o el Impuesto sobre Sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas a alguno de estos impuestos, así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, ingresos a cuenta y retenciones que en cada caso procedan.

20 2.- Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen anual. 3.- No tener con el Estado deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario. 2.- OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL. Certificación Administrativa acreditativa de: 1.- Estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por razón de la actividad. 2.- Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que presten sus servicios a la misma. 3.- Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas, así como de las asimiladas a aquellas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificación. 4.- Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. Las certificaciones a que se refieren los párrafos anteriores tendrán una validez de seis meses a contar desde la fecha de su expedición, y deberán ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto. No obstante, cuando la empresa no este obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los apartados anteriores, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable EMPRESARIOS EXTRANJEROS. El interesado extranjero, persona física o jurídica, perteneciente o no a Estado miembro de la Unión Europea, que no tenga domicilio fiscal en España, deberá presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habrá de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. DECIMOCUARTA.-GARANTIA DEFINITIVA PLAZO E IMPORTE DE LA GARANTIA DEFINITIVA. El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa será requerido por el órgano de contratación para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento a que se refiere el artículo TRLCSP y la cláusula 15.1 PCAP presente la documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva por importe del 5 POR 100 DEL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (IVA NO INCLUIDO) DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A REQUERIR AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA. Cuando así resulte preceptivo, en el mismo plazo que la garantía definitiva, el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa será requerido por el órgano de contratación para aportar: -El Justificante del pago del anuncio en los términos y condiciones señalados en la estipulación El documento por el que se designa el representante de la empresa para las actuaciones conducentes a la ejecución de la prestación contratada. - Si el adjudicatario fuera una UTE, escritura pública de constitución, CIF asignado a la UTE y nombramiento de representante o apoderado con poder bastante. Cuando conste en el ANEXO I al presente pliego, el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa será requerido por el órgano de contratación para que presente en idéntico plazo señalado anteriormente cualesquiera otros documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP GARANTÍAS DEFINITIVAS ADMITIDAS. Las garantías podrán prestarse en alguna de las siguientes formas: 1.- En EFECTIVO O EN VALORES DE DEUDA PÚBLICA, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Tesorería de la Diputación, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo del TRLCSP establezcan. 2.- Mediante AVAL, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de

PODER ADJUDICADOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. CONTRATOS OBRAS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA.

PODER ADJUDICADOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. CONTRATOS OBRAS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA. PODER ADJUDICADOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. CONTRATOS OBRAS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA. MODELO TIPO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS ADAPTADO

Más detalles

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES Las propuestas se presentarán en TRES (3) SOBRES independientes, debidamente cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, con indicación

Más detalles

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES Las propuestas se presentarán en TRES (3) SOBRES independientes, debidamente cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, con indicación

Más detalles

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES Las propuestas se presentarán en TRES (3) SOBRES independientes, debidamente cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, con indicación

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO ARTÍCULO 1.-OBJETO DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS... 1 ARTÍCULO 2.-FUNCIONES DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS.... 2 ARTÍCULO

Más detalles

ANEXO VII INFORMACION RELATIVA A LA FORMA DE ACREDITAR LA APTITUD Y CAPACIDAD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE PROYECTOS

ANEXO VII INFORMACION RELATIVA A LA FORMA DE ACREDITAR LA APTITUD Y CAPACIDAD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE PROYECTOS ANEXO VII INFORMACION RELATIVA A LA FORMA DE ACREDITAR LA APTITUD Y CAPACIDAD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE PROYECTOS En sobre cerrado, sellado y firmado, junto a la solicitud de participación en el

Más detalles

PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL

PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación Constituye el objeto del contrato la enajenación por este Ayuntamiento mediante enajenación

Más detalles

pliego para contratación de obras promoción 32 vps en vejer de la frontera

pliego para contratación de obras promoción 32 vps en vejer de la frontera 1. IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR Persona Física Apellidos Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico Persona Jurídica Nombre Dirección CIF Teléfono Correo Electrónico Representante Apellidos Nombre Dirección

Más detalles

España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S 109-198486. Anuncio de licitación.

España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S 109-198486. Anuncio de licitación. 1/6 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198486-2015:text:es:html España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S

Más detalles

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE 1. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN El objeto de las presentes instrucciones internas en materia de contratación (en delante, las IIC o las Instrucciones, indistintamente)

Más detalles

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS Las propuestas se presentarán en TRES (3) SOBRES independientes, debidamente cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, con indicación

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS ONEROSOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS ONEROSOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN Página 1 INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS ONEROSOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA OCTUBRE 2008 I.- ANTECEDENTES Y NATURALEZA JURÍDICA DE

Más detalles

Vehículo: IVECO CC100E2W XEITO II Matrícula: 4977 GHC Fecha de matriculación: 21 de agosto de 2.008 Cilindrada: (cm3): 5.880

Vehículo: IVECO CC100E2W XEITO II Matrícula: 4977 GHC Fecha de matriculación: 21 de agosto de 2.008 Cilindrada: (cm3): 5.880 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, JUNTO CON EL PLIEGO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN, HAN DE REGIR EN LA SUBASTA PARA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE

Más detalles

Expediente nº: P.A. 1/2013 Aplicación Presupuestaria: 251M 227.01

Expediente nº: P.A. 1/2013 Aplicación Presupuestaria: 251M 227.01 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA Expediente nº: P.A. 1/2013 Aplicación Presupuestaria: 251M 227.01 HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS

Más detalles

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIOS SERVIDORES BLADE Y CHASIS PARA LA DFA. Cuadro de anexos. Exp 345/14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIOS SERVIDORES BLADE Y CHASIS PARA LA DFA. Cuadro de anexos. Exp 345/14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIOS SERVIDORES BLADE Y CHASIS PARA LA DFA. Cuadro de anexos. Exp 345/14 ANEXOS. ANEXO I - MODELO DE PROPOSICIÓN. ANEXO II - MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ANEXO III -

Más detalles

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL LAS PALMAS Expediente nº: P.ABIERTO 2/2013 Aplicación Presupuestaria:19.101.251M.227.01 HOJA-RESUMEN DEL

Más detalles

195/2008/00064 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO

195/2008/00064 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO 195/2008/00064 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DENOMINADO: DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE DE FERRETERÍA CON DESTINO AL SAMUR PROTECCIÓN CIVIL,

Más detalles

España-Valencia: Sistemas de energía de emergencia 2015/S 101-183970. Anuncio de licitación. Suministros

España-Valencia: Sistemas de energía de emergencia 2015/S 101-183970. Anuncio de licitación. Suministros 1/6 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183970-2015:text:es:html España-Valencia: Sistemas de energía de emergencia 2015/S 101-183970 Anuncio de licitación

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FIIAPP 2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FIIAPP 2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FIIAPP 1. ORGANO DE CONTRATACION Según el Manual de Contratación de la FIIAPP, aprobado por su Patronato, el

Más detalles

ARTÍCULO 2.- ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN Y COMPETENCIAS

ARTÍCULO 2.- ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN Y COMPETENCIAS INSTRUCCIONES DE CONTRATACION DE LA EMT SAM ART.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 1.1. Las presentes normas tienen por objeto regular el procedimiento interno de contratación de la sociedad Empresa Malagueña

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP 1. ORGANO DE CONTRATACION De acuerdo con el Manual de Contratación

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DEL INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA PARA LA CONTRATACIÓN NO SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA. ( Aprobadas por Consejo de

INSTRUCCIONES INTERNAS DEL INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA PARA LA CONTRATACIÓN NO SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA. ( Aprobadas por Consejo de INSTRUCCIONES INTERNAS DEL INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA PARA LA CONTRATACIÓN NO SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA. ( Aprobadas por Consejo de Administración del Instituto Tutelar de Bizkaia en fecha 9 de

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO PRIVADO DE SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD PERMANENTE PARA LOS EMPLEADOS DE CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO PRIVADO DE SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD PERMANENTE PARA LOS EMPLEADOS DE CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO PRIVADO DE SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD PERMANENTE PARA LOS EMPLEADOS DE CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN RADIO AUTONOMICA DE ARAGON SA TELEVISION AUTONOMICA DE

Más detalles

Las condiciones que deberá cumplir el préstamo, son las del presente pliego el pliego de prescripciones técnicas adjunto.

Las condiciones que deberá cumplir el préstamo, son las del presente pliego el pliego de prescripciones técnicas adjunto. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA REFINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO FORMALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO CON EL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS

Más detalles

ANEXO I IVA 436.079,34

ANEXO I IVA 436.079,34 ANEXO I 1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. Objeto del contrato:contratar la puesta a disposición del Ayuntamiento de una plataforma digital web, en funcionamiento, estructurada en secciones que

Más detalles

ENAJENACION DE BIEN PATRIMONIAL. VENTA DE SOLAR SITO EN C/ CANO DE RUEDA 22 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

ENAJENACION DE BIEN PATRIMONIAL. VENTA DE SOLAR SITO EN C/ CANO DE RUEDA 22 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ENAJENACION DE BIEN PATRIMONIAL. VENTA DE SOLAR SITO EN C/ CANO DE RUEDA 22 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PRIMERA. OBJETO Y CALIFICACION Constituye el objeto del contrato la enajenación

Más detalles

SECRETARIA. Texto de uno de sus acuerdos:

SECRETARIA. Texto de uno de sus acuerdos: SECRETARIA Sesión Ordinaria del Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, celebrada el día 11 de marzo de 2014. Texto de uno de sus acuerdos: Punto nº 18.-

Más detalles

INTRODUCCIÓN Y OBJETO ÍNDICE I. PRINCIPIOS APLICABLES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

INTRODUCCIÓN Y OBJETO ÍNDICE I. PRINCIPIOS APLICABLES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Instrucciones internas de la Fundación Canal de Isabel II reguladoras de los procedimientos de contratación para contratos no sujetos a regulación armonizada, de conformidad con lo establecido en el real

Más detalles

1.1 El objeto del contrato es la prestación del servicio de gestión de las cuentas corrientes que a continuación se detallan:

1.1 El objeto del contrato es la prestación del servicio de gestión de las cuentas corrientes que a continuación se detallan: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BANCARIOS DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD (CJE) MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 1. OBJETO DEL CONTRATO

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS APLICABLES A LAS CONTRATACIONES A REALIZAR POR LA FUNDACIÓN LEITAT

INSTRUCCIONES INTERNAS APLICABLES A LAS CONTRATACIONES A REALIZAR POR LA FUNDACIÓN LEITAT INSTRUCCIONES INTERNAS APLICABLES A LAS CONTRATACIONES A REALIZAR POR LA FUNDACIÓN LEITAT I. - OBJETO El objeto de estas instrucciones internas de contratación es la regulación de los procedimientos de

Más detalles

PROMOCIÓN Y TURISMO. SERVICIO contrato: Forma de adjudicación: Negociado SIN Publicidad (cuantía inferior a 60.000,00 )

PROMOCIÓN Y TURISMO. SERVICIO contrato: Forma de adjudicación: Negociado SIN Publicidad (cuantía inferior a 60.000,00 ) SECRETARIA GENERAL SECCIÓN DE PATRIMONIO Negociado de Compras PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Servicio proponente: PROMOCIÓN Y TURISMO Número de

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 12seA39 Tipo contrato: servicios Procedimiento: Abierto MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE

Más detalles

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CANTUR, S. A.

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CANTUR, S. A. INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CANTUR, S. A. Preámbulo La Ley 30/2007, de 30 de agosto, de Contratos del Sector Público, resulta de aplicación a los diferentes sujetos que componen el sector

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA 1. INTRODUCCIÓN Mediante convenio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU),

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas i DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA c/ Fernando el Católico, 20 21003 HUELVA Tlfno.: 959 49 47 56 Fax: 959 49 47 40 jbarahona@diphuelva.org http://www.diphuelva.es/ Pliego de Cláusulas Administrativas ELABORACIÓN

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DÍA CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación El objeto del contrato es la prestación de servicios de un representante de espectáculos, para la contratación

Más detalles

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 1.- OBJETO. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES El contrato a que se refiere el presente Pliego, tiene por objeto la contratación del

Más detalles

Sumario INSTRUCCIONES GENERALES

Sumario INSTRUCCIONES GENERALES Sumario INSTRUCCIONES GENERALES Primera.- Objeto y alcance de las Instrucciones de Contratación Segunda.- Principios que rigen la contratación Tercera.- Ámbito de aplicación Cuarta.- Negocios y contratos

Más detalles

REGISTRO DE PROFESIONALES Y EMPRESAS LICITADORAS

REGISTRO DE PROFESIONALES Y EMPRESAS LICITADORAS CONSEJERIA DE HACIENDA SERVICIO DE CONTRATACIÓN 0.2.2.1. REGISTRO DE PROFESIONALES Y EMPRESAS LICITADORAS NORMAS DE DESARROLLO Artículo 1.- Con el objetivo de agilizar y facilitar la contratación administrativa

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CONTRACTUALES Recurso 275/2014 Resolución 147/2015 RESOLUCIÓN DEL Sevilla, 21 de abril de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad AUTOCARES DE SANTA MARTA,

Más detalles

I. OBJETO, PLAZO Y REGIMEN JURIDICO

I. OBJETO, PLAZO Y REGIMEN JURIDICO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, DE CUATRO VEHÍCULOS TIPO FURGONETAS MIXTAS, PARA EL AYUNTAMIENTO DE BAZA,

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN PUENTE GRÚA BIRRAIL, INFRAESTRUCTURA ANEXA Y DOS MECANISMOS DE ELEVACIÓN MANUAL PARA EL TALLER DEL LABORATORIO

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA MUSEO

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA MUSEO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA MUSEO DE ESQUÍ EN CERCEDILLA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA REPARACIÓN TEJADO EDIFICIO MUNICIPAL UNIVERSIDAD POPULAR

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA REPARACIÓN TEJADO EDIFICIO MUNICIPAL UNIVERSIDAD POPULAR PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA REPARACIÓN TEJADO EDIFICIO MUNICIPAL UNIVERSIDAD POPULAR CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del contrato

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 12seA20 Tipo contrato: servicios Procedimiento: Abierto PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, Y RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE

Más detalles

: REVITALIZACIÓN DEL NÚCLEO URBANO DE MANILVA EN LA PLAZA POZO DEL REY. Código CPV 08 : 45213312-3. Página 1

: REVITALIZACIÓN DEL NÚCLEO URBANO DE MANILVA EN LA PLAZA POZO DEL REY. Código CPV 08 : 45213312-3. Página 1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO Expediente

Más detalles

CONSEJERÍA DE HACIENDA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Ley de Administración Institucional de la NORMATIVA CONSEJERÍA DE HACIENDA Dirección General de Patrimonio Ley de la Administración Institucional de la Pág. 2 LEY 1/1984, DE 19 DE ENERO, REGULADORA DE

Más detalles

Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla)

Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE OBRAS. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 1. Objeto del contrato. El contrato tendrá por objeto la ejecución de la obra denominada

Más detalles

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: OBRAS DE RECONSTRUCCION DE VASO DE PISCINA Y ENTORNOS EN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CONCEPCION A ADJUDICAR

Más detalles

CONTRATACIÓN : SUMINISTRO TRAMITACIÓN: ORDINARIA PROCEDIMIENTO: ABIERTO

CONTRATACIÓN : SUMINISTRO TRAMITACIÓN: ORDINARIA PROCEDIMIENTO: ABIERTO CONTRATACIÓN : SUMINISTRO TRAMITACIÓN: ORDINARIA PROCEDIMIENTO: ABIERTO FORMA: CONCURSO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA ADJUDICAR EL SUMINISTRO DE UN CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR

Más detalles

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS EXPTE. ARTS 2/09 VALENCIA

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS EXPTE. ARTS 2/09 VALENCIA PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE: SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA EXPTE. ARTS

Más detalles

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de, mediante escrito de fecha 26 de julio de 2013 y entrada en Diputación el día 29 del mismo mes, solicita del Departamento de Asistencia a Municipios la emisión

Más detalles

Expedient núm.001/2012 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BEADCHIP DE EXOMA HUMANO

Expedient núm.001/2012 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BEADCHIP DE EXOMA HUMANO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BEADCHIP DE EXOMA HUMANO PRIMERA PARTE. DE LA LICITACIÓN Régimen jurídico del contrato En conformidad con el artículo 3 de Real

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATO DE SUMINISTROS.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATO DE SUMINISTROS. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATO DE SUMINISTROS. 1 INDICE 1.- Objeto y régimen jurídico. 2.- Presupuesto, existencia de crédito, impuestos y revisión

Más detalles

2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PAÍS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN HAITÍ (2009-2014) REFERENCIA: AT/0230/15 1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Más detalles

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTATAL PARA LA VENTA DE ACCIONES DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A.

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTATAL PARA LA VENTA DE ACCIONES DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A. INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTATAL PARA LA VENTA DE ACCIONES DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A. 1. REGIMEN JURÍDICO La Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas

Más detalles

MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. Expediente nº: 004/14

MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. Expediente nº: 004/14 MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Expediente nº: 004/14 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo

Más detalles

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE FLOTA DE VEHÍCULOS DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO

Más detalles

Modelo de Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras. Procedimiento negociado sin publicidad.

Modelo de Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras. Procedimiento negociado sin publicidad. Modelo de Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras. Procedimiento negociado sin publicidad. 1. Objeto del contrato. El contrato tendrá por objeto la ejecución de la obra

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA FUNDACION MEDIO AMBIENTE, ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD PROVINCIA DE CADIZ CAPÍTULO I.- REGLAS GENERALES.

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA FUNDACION MEDIO AMBIENTE, ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD PROVINCIA DE CADIZ CAPÍTULO I.- REGLAS GENERALES. INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA FUNDACION MEDIO AMBIENTE, ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD PROVINCIA DE CADIZ Artículo 1.- Finalidad de las Instrucciones. CAPÍTULO I.- REGLAS GENERALES. 1. Estas Instrucciones

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD TRAMITACIÓN: ORDINARIA ADJUDICACIÓN: EXCLUSIVIDAD POR RAZONES TÉCNICAS CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 13seA1 Tipo contrato: servicios Procedimiento: Abierto Presupuesto estimado del contrato:120.185,00 21% IVA: 25.238,85 uros Importe total: 145.423,85 uros Duración

Más detalles

Expediente nº: 01/14 Aplicación Presupuestaria: 227.00

Expediente nº: 01/14 Aplicación Presupuestaria: 227.00 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID Expediente nº: 01/14 Aplicación Presupuestaria: 227.00 HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

Más detalles

La concesión tiene la naturaleza de contrato administrativo especial. 2. Criterios que han de servir de base a la licitación.

La concesión tiene la naturaleza de contrato administrativo especial. 2. Criterios que han de servir de base a la licitación. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO Y SAUNA UBICADOS EN LA PLANTA BAJA DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS I DE ESTA CIUDAD. 1.

Más detalles

Enajenación Nave Industrial Nº17 Vivero de Empresas. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 1ª.- OBJETO

Enajenación Nave Industrial Nº17 Vivero de Empresas. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 1ª.- OBJETO Enajenación Nave Industrial Nº17 Vivero de Empresas Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 1ª.- OBJETO Constituye el objeto del presente contrato, la venta del siguiente bien: Nave Industrial

Más detalles

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES ANEO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES Las propuestas se presentarán en TRES (3) SOBRES independientes, debidamente cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, con indicación

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD ANONIMA ESTATAL DE CAUCION AGRARIA SAECA

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD ANONIMA ESTATAL DE CAUCION AGRARIA SAECA INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD ANONIMA ESTATAL DE CAUCION AGRARIA SAECA I. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN DE CONTRATACIÓN Constituye el objeto de estas instrucciones la regulación de los

Más detalles

Guía sobre contratación pública

Guía sobre contratación pública Guía sobre contratación pública Índice 1. Qué es la contratación pública? 2. Normativa aplicable 3. Principios aplicables a la contratación pública 4. Tipos de contratos 5. Partes en el contrato 6. Quién

Más detalles

Contrato SUMINISTRO mediante procedimiento negociado con publicidad

Contrato SUMINISTRO mediante procedimiento negociado con publicidad PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO A LOS SERVICIOS ECONÓMICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD

Más detalles

RESUMEN CONTRATACIÓN SECTOR PÚBLICO. Renting.-

RESUMEN CONTRATACIÓN SECTOR PÚBLICO. Renting.- RESUMEN CONTRATACIÓN SECTOR PÚBLICO. Renting.- Una Asociación ha presentado una información sobre la existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de los contratos de suministro

Más detalles

GUÍA DE FISCALIZACIÓN CONTRATACIÓN CONTRATO DE OBRAS

GUÍA DE FISCALIZACIÓN CONTRATACIÓN CONTRATO DE OBRAS GUÍA DE FISCALIZACIÓN CONTRATACIÓN CONTRATO DE OBRAS 1 1.- PROCEDIMIENTO GENERAL: OBRA NUEVA O COMPLEMENTARIA I.-FASE DE FISCALIZACIÓN PREVIA DE GASTO (FASE A): REMITIR A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE EL

Más detalles

ARTÍCULO 3.- Se exime la prestación de garantía provisional y definitiva.

ARTÍCULO 3.- Se exime la prestación de garantía provisional y definitiva. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EL SERVICIO DE GESTION E IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE HORMIGÓN IMPRESO EN UN MUNICIPIO DE LA

Más detalles

Tipo de informe: Facultativo D I C T A M E N ANTECEDENTES

Tipo de informe: Facultativo D I C T A M E N ANTECEDENTES Consulta sobre la aplicación de la prohibición de contratar a una empresa en virtud de la previsión contenida en el artículo 60.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 1 ÍNDICE CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 1. INTRODUCCIÓN 2. NATURALEZA JURÍDICA DEL CENTRE

Más detalles

4.- DURACIÓN DEL CONTRATO.-

4.- DURACIÓN DEL CONTRATO.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA PARA FUNCIONARIOS DE CARRERA INTEGRADOS DE LA

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 1. ANTECEDENTES La FIIAPP es una fundación del sector público estatal cuyas actividades,

Más detalles

Servicio de Contratación y Patrimonio. Anexos para la Licitación del Expte.: 2015/000027 ANEXOS II IX

Servicio de Contratación y Patrimonio. Anexos para la Licitación del Expte.: 2015/000027 ANEXOS II IX ANEXOS II IX ANEXO II: SOBRE 1 CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Anexo II A: Solvencia económica y financiera. Anexo II B: Declaración responsable de tener capacidad para contratar. Anexo II C: Certificación

Más detalles

Expediente: SU-03/13 Suministro en la modalidad de renting, de un vehículo todoterreno 4x4, adaptado para su uso por la Policía Local.

Expediente: SU-03/13 Suministro en la modalidad de renting, de un vehículo todoterreno 4x4, adaptado para su uso por la Policía Local. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS, POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO. (Adaptado al TRLCSP) Expediente:

Más detalles

Ayuntamiento de Torredonjimeno

Ayuntamiento de Torredonjimeno PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación El

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA MINERAL EMBOTELLADA, EN ENVASES DE 5 A 8 LITROS, A DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA PARA CONSUMO HUMANO, MEDIANTE

Más detalles

INDICE CAPÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES

INDICE CAPÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES P A R T I C U L A R E S PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE RECEPCION 2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

PLIEGO DE CONDICIONES P A R T I C U L A R E S PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE RECEPCION 2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE PLIEGO DE CONDICIONES P A R T I C U L A R E S PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE RECEPCION 1. ORGANO DE CONTRATACION Según el Manual de Contratación de la FIIAPP, aprobado por su Patronato, el órgano

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN Pliego de Cláusulas Administrativas c/ Fernando el Católico, 20 21003 HUELVA Tlfno.: 959 49 47 56 Fax: 959 49 47 40 jbarahona@diphuelva.org http://www.diphuelva.es/ REALIZACIÓN

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE CONDICIONES CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato El objeto del contrato es el arrendamiento del inmueble sito en Calle Monte del Moro, nº 4, de la localidad de Viana de Jadraque, propiedad de

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN BARCELONA MOBILE VENTURES, S.L.

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN BARCELONA MOBILE VENTURES, S.L. INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN BARCELONA MOBILE VENTURES, S.L. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En fecha 17 de febrero de 2015 los representantes de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (en

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.

INSTRUCCIONES INTERNAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. INSTRUCCIONES INTERNAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. 1ª.- Principios de la actuación de R.S.U, S.A. en materia de contratación. R.S.U.,

Más detalles

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN CORPORATIVA DE GESTIÓN DE USUARIOS PARA

Más detalles

DOCUMENTO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES MEDIANTE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DATOS GENERALES DEL CONTRATO

DOCUMENTO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES MEDIANTE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DATOS GENERALES DEL CONTRATO DOCUMENTO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES MEDIANTE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO REF. SAGVMCDNY Tipo procedimiento Simplificado Naturaleza contrato Prestación servicios

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO 1.1 ÓRGANO AL QUE INTERESA CELEBRARLO: Tribunal Constitucional 1.2 NÚMERO DEL EXPEDIENTE:

Más detalles

Expediente nº: 06-500-14

Expediente nº: 06-500-14 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Expediente nº: 06-500-14 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: Abierto I.- CARACTERÍSTICAS DE LA

Más detalles

EDICTO. ARTÍCULO1. Objeto de la Subvención

EDICTO. ARTÍCULO1. Objeto de la Subvención EDICTO ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL PUIG DE SANTA MARIA, SOBRE PUBLICACIÓN DEL TEXTO INTEGRO DE LA ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES, PARA SU ENTRADA EN VIGOR. En fecha 30

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES

I. DISPOSICIONES GENERALES PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS ADJUDICADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y FINANCIADO CON CARGO AL FONDO ESTATAL

Más detalles

M.I. AJUNTAMENT DE XÀBIA M.I. AYUNTAMIENTO DE JAVEA

M.I. AJUNTAMENT DE XÀBIA M.I. AYUNTAMIENTO DE JAVEA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL, DAÑOS AL PATRIMONIO, FLOTA

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Fecha de aprobación por el Órgano de Contratación: CONTRATO DE OBRAS PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD TRAMITACIÓN: ORDINARIA URGENTE

Más detalles

2.- Se identifica el objeto del contrato con la siguiente codificación:

2.- Se identifica el objeto del contrato con la siguiente codificación: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE MOGUER, POR TRAMITACIÓN ORDINARIA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, DEL SERVICIO

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO NECESARIOS EN EL

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO NECESARIOS EN EL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA P.A.11/12 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO NECESARIOS EN EL ESTATAL POR PROCEDIMIENTO

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO. I. CLÁUSULAS GENERALES DEL CONTRATO. 1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DE CONTRATO

Más detalles

AJUNTAMENT DE MONCADA

AJUNTAMENT DE MONCADA PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR LA CONCERTACIÓN DE UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MONCADA A UNA MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL. 1.-

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO. I. CLÁUSULAS GENERALES DEL CONTRATO. 1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DE CONTRATO

Más detalles

2.- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

2.- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN LA MODALIDAD DE CONCIERTO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO INDICE 1.- DISPOSICIONES

Más detalles