Í N D I C E BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. GENERALIDADES 2 2. MARCO LEGAL 2 3. DEL POSTOR 2 4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 2

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Í N D I C E BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. GENERALIDADES 2 2. MARCO LEGAL 2 3. DEL POSTOR 2 4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 2"

Transcripción

1 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. CONTRATACION DIRECTA Nº DIR OTL/PETROPERU BASES PARA LA CONTRATACION DIRECTA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN PRUEBAS DE ALARMAS VISUAL Y SONORA PARA EL SISTEMA DETECTOR DE GAS Y FUEGO EN LA PLANTA DE VENTAS TALARA DE OPERACIONES TALARA PRIMERA CONVOCATORIA Í N D I C E Página BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. GENERALIDADES 2 2. MARCO LEGAL 2 3. DEL POSTOR 2 4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 2 5. RECURSOS FINANCIEROS 2 6. VALIDEZ DE LA OFERTA 2 7. PLAZO DE EJECUCION 2 8. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 2 9. SISTEMA DE CONTRATACION ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS FORMA DE PAGO SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL PERSONAL DE EL CONTRATISTA PAGOS LABORALES AL PERSONAL DE EL CONTRATISTA PENALIDAD POR MORA SEGUROS INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL CON PETROPERU DISTINCION RESPECTO A LA INTERMEDIACION LABORAL SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y EFECTOS CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROPERU S.A 5 FORMATO Nº 1 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR 6 FORMATO Nº 1-A IMPEDIMENTOS PARA SER POSTORES Y/O CONTRATISTAS DE PETROPERU S.A. 7 FORMATO Nº 2 MODELO DE CARTA PROPUESTA ECONOMICA 8 FORMATO Nº 2A PRESUPUESTO DETALLADO 9 FORMATO Nº 3 FORMATO DE CONTROL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS POR CONTRATO 10 ANEXO Nº 1 BASES TÉCNICAS 11 ADJUNTO Nº 1 POLITICA INTEGRADA DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y 18 SALUD OCUPACIONAL ADJUNTO Nº 2 CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 19 EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y ADQUISICIONES EN OPERACIONES TALARA. ADJUNTO Nº 3 CODIGO DE INTEGRIDAD DE PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A. 23 ADJUNTO Nº 4 POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROLEOS 26 DEL PERÙ PETROPERU S. A SERVICIO DE SUMINISTRO,INSTALACION,CONEXIÓN PRUEBAS DE ALARMAS VISUAL Y SONORA PARA EL SISTEMA

2 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 2 BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATACION DIRECTA Nº DIR OTL/PETROPERU (Nº INTERNO DIR MTNT/OTL) SERVICIO DE SUMINISTRO,INSTALACION,CONEXIÓN PRUEBAS DE ALARMAS VISUAL Y SONORA PARA EL SISTEMA DETECTOR DE GAS Y FUEGO EN LA PLANTA DE VENTAS TALARA DE OPERACIONES TALARA 1. GEN ER AL I D AD ES Petróleos del Perú - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, con RUC , domiciliado en calle 400 s/n Portón Nº 5 Área Industrial Ref inería Talara, conv oca la contratación del SERVICIO DE SUMINISTRO,INSTALACION,CONEXIÓN PRUEBAS DE ALARMAS VISUAL Y SONORA PARA EL SISTEMA DETECTOR DE GAS Y FUEGO EN LA PLATA DE VENTAS TALARA DE OPERACIONES TALARA, que se realizará en proceso por Contratación Directa en los términos y condiciones que se detallan en las presentes Bases Administrativ as y Técnicas Anexo Nº MAR C O L EGAL El postor y la propuesta deberá cumplir con todas las disposiciones de las Bases Administrativ as y Técnicas, así como con las disposiciones legales v igentes: Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú PETROPERU S.A., aprobado por Resolución Nº OSCE/PRE; v igente desde el , en adelante el Reglamento. 3. DEL POSTOR El postor deberá estar inscrito y estar v igente en el Registro Nacional de Prov eedores (RNP), del Organismo Superv isor de las Contrataciones del Estado (OSCE), hasta que se implemente la Base de Datos de Prov eedores Calif icados de PETROPERU, El postor que participa en el Proceso de selección debe contar con su RNP VIGENTE, desde la etapa de registro de su participación hasta la suscripción del contrato inclusiv e. 4. MON TO ESTI MAD O R EF ER EN C I AL El monto estimado ref erencial es RESERVADO. En caso el Monto Total de la mejor of erta supere el Monto Estimado Ref erencial, el otorgamiento de la Buena Pro estará sujeto a la aprobación de PETROPERU. 5. RECURSOS FINANCIEROS Recursos propios de PETROPERU. 6. VAL I D EZ D E L A OF ER TA El Plazo mínimo de v alidez de of erta será hasta la f irma del contrato o emisión de la Orden de Trabajo a Terceros. 7. PL AZ O D E EJEC U C I ON Plazo máximo de ejecución del serv icio es de sesenta (60) días calendario. 8. C ON TEN I D O D E L AS PR OPU ESTAS I ndic ar N º Propues t a. La propuesta será presentada en original y deben estar foliadas y firmadas por el postor o su representante legal o apoderado, y deberá contener, cuando menos, los siguientes documentos: -Propuesta Técnica: Declaración Jurada de Datos del Postor según modelo del Formato Nº 1 y 1-A. -Propuesta Económica: Por el monto total de la of erta, expresado en Dólares Americanos (US$) según modelos de Formatos Nº 2 y N 2-A. 9. SI STEMA D E C ON TR ATAC I ON Se contratará bajo el sistema a Precios Unitarios. 10. OR D EN D E TR AB AJO A TER C ER OS Para la emisión de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), el contratista ganador de la Buena Pro deberá entregar la siguiente documentación, dentro de los cuatro (04) días hábiles de comunicada la Buena Pro: Copia del DNI del representante Legal. Copia de f icha RUC de la empresa, VIGENTE a la f echa del proceso. Constancia de Vigencia de Poder del Representante Legal que suscriba el Contrato; el mismo que deberá tener una antigüedad no may or a tres (03) meses, contados desde la fecha de su expedición por la correspondiente Zona Registral de SUNARP. En el poder otorgado al representante legal, deberá indicarse, la facultad para suscribir Contratos y otros actos administrativos derivados de los procesos de contratación en el que participa el postor. Constancia de Inscripción en el REMYPE, cuando corresponda PETROPERÚ S.A. suscribirá la OTT con el contratista ganador de la Buena Pro, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de entregadas correctamente las garantías y demás documentos indicados en el numeral 10.1 de las presentes Bases. A solicitud del contratista y previa autorización de PETROPERU, este plazo podrá ser ampliado hasta por tres (03) días hábiles adicionales. Cuando el Contratista ganador no se presenta a suscribir el contrato dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la Sanción Administrativa aplicable, de acuerdo al numeral 10.1 del Reglamento.

3 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) F OR MA D E PAGO 11.1 PLAZO PARA LOS PAGOS: El Contratista presentará única valorización por el Serv icio realmente ejecutado en dicho período. No se otorgará adelantos por este serv icio. PETROPERU ef ectuará el pago de la f actura a los diez (10) días posteriores de su correcta presentación y prev ia conf ormidad de los serv icios prestados. PETROPERU S. A. pagará al ganador de la Buena Pro a trav és del Sistema Net Activ a del Interbank Para tal ef ecto, los encargados de emitir la conformidad de recepción de servicios, deberán hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser éstos recibidos, a f in de permitir que el pago se realice puntualmente. El Contratista consignará obligatoriamente en su f actura el número y descripción del contrato. La f actura no será tramitada si no cumple con estos requisitos. El Contratista tendrá derecho al pago de intereses conf orme a lo establecido en los Artículos 1244º, 1245º Y 1246º del Código Civ il en caso de retraso en el pago, contado desde la oportunidad en que éste debió ef ectuarse Condicionamiento para el pago de la Valorización El Contratista está obligado a presentar junto a su valorización, cada una de las Boletas de Pago, debidamente suscritas por sus trabajadores sustentando el pago efectuado a éstos, con las que acredite el cumplimiento de sus obligaciones laborales y prev isionales, como es el pago de los sueldos, salarios y demás benef icios sociales y previsionales (pensiones, SCTR) que de acuerdo a la legislación laboral v igente le corresponden a cada uno de sus trabajadores que interv ienen en la ejecución de las prestaciones del presente Contrato del Serv icio a cargo del Contratista, con los siguientes documentos: a) Copia de la Planilla (Planilla Electrónica) de Remuneraciones de los Trabajadores, que acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al pago de sus sueldos y demás benef icios sociales y prev isionales de su personal a cargo del serv icio. b) Copia del cargo de las Boletas de Pago, que acredite el pago ef ectuado a cada uno de su personal contratado para la ejecución de los trabajos del serv icio, con indicación expresa del pago por concepto de sueldo o salario y demás benef icios y contribuciones sociales que señala la legislación laboral v igente. c) Las constancias de pago por concepto de aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema Nacional de Pensiones, CTS y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligación que exista o se cree, del personal que presta el serv icio a la contratista. d) Copia de la CONSTANCIA del depósito bancario, mensual, realizado ante una Entidad Financiera bajo la normativ a de la Superintendencia de Banca y Seguros; con cuyo documento el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, respecto al pago de los benef icios socio-laborales de sus trabajadores que realizan el Serv icio contratado. Nota: En caso que el contratista no cumpla con adjuntar a su v alorización la documentación antes indicada, la v alorización será dev uelta; y el plazo para la aprobación de la misma, por la dependencia administradora del Contrato, empezará a contabilizarse a partir de la f echa de subsanación de las observaciones formuladas y su correcta presentación en Trámite Documentario de PETROPERU. El cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, en f orma mensual que tiene el Contratista con sus trabajadores, no está supeditado a ninguna condición. INFORMACIÓN PARA BENCHMARKING La Contratista deberá adjuntar a sus f acturas la inf ormación respecto al número de horas trabajadas en el serv icio. Esta inf ormación se presentará en el f ormato de control de horas hombre trabajadas por contrato, distribución, costo, que se adjunta para tal ef ecto. Debe incluirse a supervisores, personal secretarial en las horas que corresponden al trabajo contratado y todo el personal que ejecuta directamente el trabajo. En este mismo f ormato deberá reportarse el desagregado de los montos f acturados es decir aquello que corresponden a mano de obra, materiales y otros incluy endo los gastos generales y utilidad (Ver Formato Nº 3). 12. SEGU R I D AD Y PR OTEC C I ON AMB I EN TAL El Contratista está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERU", contenidas en el manual M-040 v igente, copia del cual le será entregado a la f irma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al Contratista de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el Serv icio. Deberá contar con los implementos de protección personal y de seguridad necesarios para la ejecución del Serv icio. El personal de la contratista tendrá presente toda la Legislación sobre Protección Ambiental, así como de los delitos contra la ecología, contenida en el DL. 635 Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente así como el cumplimiento de lo señalado en la Guía de Comportamiento Ambiental para Contratistas. Adicionalmente, de requerirse el uso de plásticos, papeles o cartones para la ejecución del serv icio, estos deberán cumplir con lo indicado en el D.S. Nº MINAM artículo 4º numeral a) y numeral b), que establecen utilizar obligatoriamente plásticos, papeles, cartones con un porcentaje de material reciclado y bolsas de plástico biodegradables.

4 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) PERSONAL DE EL CONTRATISTA La Contratista proporcionará para la ejecución de los trabajos el personal, los equipos, las herramientas, etc., por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las responsabilidades inherentes a su personal, el cual dependerá exclusiv amente de él y respecto del cual PETROPERU no tiene relación laboral alguna. 14. PAGOS L AB OR AL ES AL PER SON AL D E EL C ON TR ATI STA a) La contratista es la única responsable del pago íntegro, mensual, de los sueldos, benef icios laborales y prev isionales como, vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP ó SPP y demás benef icios sociales en general, sin excepción alguna, correspondientes a cada uno de los trabajadores que decidió contratar, a ef ectos de cumplir con el objeto del contrato que suscribió con PETROPERU, no responsabilizándose PETROPERU por ninguno de estos conceptos. b) Los pagos a cada uno de sus trabajadores, por contratos laborales y demás obligaciones sociales, deberán ser ef ectuados por el Contratista dentro de los plazos establecidos en la legislación laboral v igente. Dichos pagos serán de cargo exclusiv o del contratista, no siendo transferibles a PETROPERU; por lo que el contratista tiene la obligación de prov isionar los montos para los pagos laborales mensuales, correspondientes. PETROPERU cancelará las v alorizaciones que corresponda, prev ia acreditación de haber realizado el pago de sueldo mensual y de las obligaciones sociales a su personal. c) El contratista debe cumplir con lo indicado en el numeral 11.2 de las Bases Administrativ as. Por otro lado, cuando sea requerido por PETROPERU, el Contratista facilitará el acceso para la v erif icación de las planillas de remuneraciones, boletas de pago y aportes sociales, a través de uno ó más Superv isores de PETROPERU, para constatar el cumplimiento de las obligaciones laborales y prev isionales con su personal. 15. PEN AL I D AD POR MOR A En caso de retraso injustif icado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU aplicará al Contratista una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equiv alente al diez por ciento (10%) del monto contractual, incluyendo los adicionales y /o reducciones, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago f inal o en la liquidación f inal; o si f uese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de f iel cumplimiento. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente f órmula: Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato 0.40 x Plazo en días Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERU podrá resolv er el contrato por incumplimiento. 16. SEGU R OS El contratista es responsable de cualquier daño que pueda suf rir el personal a su cargo, que interv iene en la ejecución del serv icio u obra, para lo cual debe contar con los seguros pertinentes, que establecen las ley es y el contrato, quedando liberado PETROPERU de cualquier responsabilidad. El personal del contratista deberá estar inscrito obligatoriamente en el Seguro Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la cobertura de pensión por inv alidez, sobrev iv encia y sepelio (ONP y Empresas de Seguro debidamente acreditadas), para lo cual deberán contar con las respectiv as pólizas de seguro. Estas pólizas deberán tener v alidez para todas las áreas inv olucradas en el contrato. Es obligación del contratista presentar, antes de iniciar la ejecución del contrato, copia de la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) emitida por la ONP o una compañía de Seguros y copia de la Ficha de Af iliación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud, emitida por ESSALUD o EPS. 17. I N EXI STEN C I A D E R EL AC I ON L AB OR AL C ON PETR OPER U Las partes contratantes dejan constancia expresa que el contrato suscrito es de naturaleza civ il, y por tanto no existe relación laboral entre PETROPERU SA. y EL CONTRATISTA ; tampoco existe relación contractual ni laboral alguna, entre PETROPERU SA. y el personal de El Contratista y /o subcontratista si lo hubiera; precisándose que, el personal de El Contratista depende exclusiv amente de éste. 18. D I STI N C I ÓN R ESPEC TO A L A I N TER MED I AC I ÓN L AB OR AL El presente contrato NO CONSTITUYE UN CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, no siendo aplicable lo dispuesto en la Ley Nº (Ley que regula la activ idad de las Empresas Especiales de Serv icios y de las Cooperativ as de Trabajadores) y el Decreto Supremo Nº TR (Reglamento de Intermediación Laboral.) 19. SOL U C I ON D E C ON TR OVER SI AS D U R AN TE L A EJEC U C I ON C ON TR AC TU AL Las controv ersias que surjan entre las partes, desde la suscripción del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros,, sobre su ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o inv alidez, se resolverán mediante conciliación y /o arbitraje, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del contrato. En caso el contrato, sea resuelto o PETROPERU declare su nulidad, el plazo para interponer arbitraje será de quince (15) días hábiles de notif icada tal decisión. Este plazo es de caducidad. Si las partes optaran por el procedimiento de conciliación de manera prev ia al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial

5 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 5 para resolv er las dif erencias no resueltas. El arbitraje será de derecho y será resuelto por un árbitro único o tribunal arbitral, según acuerdo de las partes. El procedimiento de conciliación deberá iniciarse ante un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia. En los procedimientos de conciliación y arbitraje será de aplicación lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado. En ese sentido, serán de aplicación lo establecido en los artículos 214º al 234º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobados por Decreto Legislativ o Nº 1017 y Decreto Supremo Nº EF, respectiv amente. * La conciliación se desarrollara ante un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia, con sede en la Ciudad de Piura, por su cercanía con el lugar de ejecución del Contrato (Ref inería Talara), el arbitraje será institucional, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo con su Reglamento. * Para la designación del/los arbitro/árbitros, las partes acuerdan cursarse previamente comunicación escrita, con el f in de poder analizar y ev aluar que el monto de los gastos arbitrales no les resulte oneroso. 20. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y EFECTOS La recepción y conformidad del Serv icio estará a cargo del Unidad de Coordinación y Costos Superintendencia Mantenimiento; quien, conjuntamente con el contratista, suscribirán el Acta de Recepción. La conf ormidad requiere del inf orme del funcionario responsable del área usuaria, quién v erificará (DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA PRESTACION), la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que f ueran necesarias. De existir observ aciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, y se dará al contratista un plazo (prudencial de dos (2) a diez (10) calendario para su subsanación, en f unción a la complejidad del bien o del serv icio). Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, PETROPERU podrá resolv er el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes y /o serv icios manif iestamente no cumplan con las características y condiciones of recidas, en cuy o caso PETROPERU no ef ectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicando las penalidades que correspondan. La recepción conf orme por PETROPERU no enerv a su derecho a reclamar posteriormente por def ectos o v icios ocultos. Efectos de la conformidad.- Luego de haberse dado la conf ormidad a la prestación se genera el derecho al pago del contratista. Ef ectuado el pago, culmina el contrato y se cierra el expediente de contratación respectiv o. Toda recomendación o controv ersia deriv ada del contrato inclusiv e los v icios ocultos se resolv erá mediante conciliación y /o arbitraje, en los plazos prev istos en cada caso. 21. CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA POLITICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE PETROPERU S.A. El contratista deberá cumplir con la Política Corporativ a, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Inf ormación de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserv a de la inf ormación a la que acceda en v irtud del presente contrato y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la inf ormación detectada. No mantener el riguroso cuidado de los activ os de información de PETROPERU otorgados para su uso, ni av isar a tiempo de f allas en los mismos al área de Tecnologías de Inf ormación y Comunicaciones de la dependencia donde suministra serv icios, es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Inf ormación de PETROPERU.

6 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 6 FORMATO Nº 1 MODELO DE DECLARACION JURADA CON DATOS DEL POSTOR Lugar, de del 2011 Señores Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. Talara. - Ref.: CONTRATACIÓN DIRECTA N DIR OTL/PETROPERU SERVICIO DE... Estimados Señores: (Indicar Razón Social), con RUC Nº. Y domicilio f iscal en., correo electrónico., teléf ono y /o f ax Nº ; representada por el Sr...., identificado con DNI. Nº..con domicilio en.,declaro bajo juramento lo siguiente: a) No tengo impedimento para participar en el proceso de contratación ni para contratar con el Estado¹ b) No he participado en la elaboración (Expediente Técnico/Términos de Ref erencia/especif icaciones Técnicas) prev ios que dan origen al proceso de (adquisición o contratación) y sirv ieron de base para el objeto del contrato, salv o en el caso de los contratos de superv isión. c) Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de contratación, d) Soy responsable de la v eracidad de los documentos e inf ormación que presento para ef ecto del proceso de contratación e) Me comprometo a mantener mi of erta hasta (Firma del contrato/emisión de la Orden de Compra/Orden de Trabajo a Terceros, según corresponda); y, f ) Conozco las sanciones que estipula el Reglamento de Gestión de Base de Datos de Contratistas de Petroperú², la normativ a en materia de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la Ley Nº g) Mi número de inscripción v igente en el Registro Nacional de Prov eedores del OSCE, como prov eedor es. 1 De acuerdo al numeral 7.7 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., están impedidos de ser postores y/o contratistas, las personas (naturales o jurídicas) referidas en el artículo 10º de la Ley de Contrataciones del Estado. 2 El Reglamento de Gestión de Base de Datos de Proveedores de PETROPERU S.A., todavía no se encuentra implementado. Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 16.1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., la inscripción en la Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU S.A., no será condición para participar como postor en los procesos de contrataciones hasta su implementación. Asimismo, declaro bajo juramento ser una, cuando corresponda³ : PEQUEÑA EMPRESA MICROEMPRESA 3 En caso requiera acceder a los Beneficios de la Ley deberá presentar su constancia de Inscripción en REMYPE, previa a la firma de contrato. (Nombre/ Razón Social) POSTOR Ruc / DNI Firma del Representante Legal

7 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 7 FORMATO N 1-A IMPEDIMENTOS PARA SER POSTORES Y/O CONTRATISTAS DE PETROPERU S.A. Artículo 10.- Impedimentos para ser postor y/o contratista.- Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes como postores y /o contratistas señalados en el citado artículo 10º de la Ley de Contrataciones de Estado; y en el caso particular de los literales e) y f) del citado artículo, el postor deberá verificar el siguiente cuadro con relación al parentesco que podría existir con relación a un trabajador de PETROPERU S.A.; por constituir declaración jurada sujeta a los procedimientos sancionados por la Ley. GRADOS DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD Primer grado de consanguinidad PADRES HIJOS Segundo grado de consanguinidad ABUELOS HERMANOS NIETOS Tercer grado de consanguinidad TIOS SOBRINOS Cuarto grado de consanguinidad PRIMOS HERMANOS TIOS ABUELOS Primer grado de afinidad SUEGROS HIJOS DEL CONYUGE YERNO/ NUERA Segundo grado de afinidad ABUELOS DEL CONYUGE CUÑADOS Tercer grado de afinidad TIOS DEL CONYUGE SOBRINOS DEL CONYUGE Cuarto grado de afinidad PRIMOS HERMANOS DEL CONYUGE TIOS ABUELOS DEL CONYUGE a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos; b) En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos Regionales; c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Vocales de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores; d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutiv o, los directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios públicos, empleados de confianza y serv idores públicos, según la ley especial de la materia; e) En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las características técnicas y valor referencial, elaboración de Bases, selección y ev aluación de of ertas de un proceso de selección y en la autorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salv o en el caso de los contratos de superv isión; f ) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de af inidad; ( ) Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por no presentadas. Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el presente artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante y de los contratistas que celebraron dichos contratos. Artículo 237º. Impedimentos Adicionalmente a los impedimentos establecidos en el artículo 10º de la Ley, se encuentran impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas aquellas personas naturales o jurídicas a través de las cuales una autoridad, funcionario público, empleado de confianza, servidor público o proveedor pretenda eludir su condición de impedido valiéndose de cualquier modalidad de reorganización societaria y/o la utilización de testaferros para participar en un proceso de selección. (1) (1) Adicionalmente, a los impedimentos establecidos en el artículo 10º de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha incluido un nuevo impedimento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha

8 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 8 FORMATO Nº 2 MODELO DE CARTA PROPUESTA ECONOMICA (Lugar), de del Señores Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. Talara.- Ref.: CONTRATACION DIRECTA N DIR OTL/PETROPERU SERVICIO DE. Estimados Señores: La presente tiene por objeto presentarles nuestra propuesta, para proporcionar el servicio de la ref erencia, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases. Nuestra propuesta a Precios Unitarios incluy e los costos y gastos directos e indirectos que debamos realizar para el debido cumplimiento del servicio, materia de esta contratación. El Monto Total de la propuesta es de US$..... (En números y letras). Incluy e IGV. Adicionalmente se adjunta el presupuesto detallado de acuerdo al modelo del Formato Nº 2-A. Atentamente Nombre de la Empresa / Consorcio. Nombre y f irma del representante legal:. Indicar Nº Propuesta:. Nota: El monto total of ertado deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales conf orme a la legislación v igente; así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el v alor del serv icio a contratar.

9 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 9 FORMATO Nº 2-A PRESUPUESTO DETALLADO SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION PRUEBAS DE ALARMAS VISUAL Y SONORA PARA EL SISTEMA DETECTOR DE GAS Y FUEGO EN LA PLANTA DE VENTAS TALARA DE OPERACIONES TALARA NOTAS.- - El TOTAL SIN IGV, es la suma de los SUB TOTALES - El IGV se obtiene del TOTAL SIN IGV x El TOTAL GENERAL es la suma del TOTAL SIN IGV + IGV. Nombre y f irma del Representante Legal:... Nombre de la Compañía:.... Verificación de las Operaciones Aritméticas.- Debido a que el proceso de contratación es bajo el sistema de contratación a precios unitarios, PETROPERU S. A., verificará las operaciones aritméticas de la estructura de costos de la propuesta que obtenga el primer lugar en el orden de prelación y, de existir alguna incorrección aritmética, las corregirá a f in de consignar el monto correcto y de ser el caso, asignarle el lugar en el orden de prelación que le corresponde. Dicha corrección se realizará siguiendo los siguientes criterios: Los Subtotales (en el Formato N 2-A: la columna Sub-Totales ), deberán ser expresados con dos decimales, es decir, el resultado que se obtenga de multiplicar el precio unitario que podrá ser expresado con mas de dos decimales de cada activ idad por la cantidad prev ista para cada partida, deberá ser redondeado a la segunda cif ra decimal; de esta manera, el costo de cada partida constituy e un subtotal. En el Formato N 2- A, si el subtotal de una partida contiene más de dos (2) decimales, se ef ectuará el redondeo, siendo que si el primer decimal siguiente es igual o superior a 5, el v alor será incrementado en un centésimo. Si se usa la hoja de cálculo Microsof t Excel, en la celda correspondiente a Sub-total se utilizará la sintaxis: =redondear([cantidad]*[precio Unitario];2) El Monto Total General será expresado con dos decimales, siendo la sumatoria de los subtotales debidamente redondeados a dos decimales. El Costo Directo será expresado con dos decimales, siendo la sumatoria de los Sub Totales debidamente redondeados a dos decimales. Se aclara que las cantidades y los precios unitarios, no están sujetos a modificación y/o corrección alguna.

10 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 10 FORMATO Nº 3 OTT/CONTRATO DESCRIPCIÓN CONTRATISTA SUPERVISOR CONTRATISTA: FORMATO DE CONTROL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS POR CONTRATO PROCESO DE CONTRATACION SUPERVISOR PETROPERU NOMBRE TRABAJADOR OF DIAS DEL MES DE: /2011 TOTAL HORAS TRABAJADAS HORAS R E S B T O TOTALES DEL MES Y AL FINAL DEL SERVICIO DISTRIBUCION DE COSTOS DE LOS MONTOS FACTURADOS / SIN IGV EN SOLES S/. EN DOLARES US$ MANO DE OBRA MATERIALES OTROS (ESPECIFICAR) TOTAL NOTA: EN CASO EL SERVICIO SE REALICE EN MAS DE UN MES / DEBE ADICIONARSE UN RESUMEN AL FINAL DEL SERVICIO.

11 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 11 AN EXO N º 1 BASES TECNICAS

12 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 12

13 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 13

14 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 14 ANEXO Nº 1-A

15 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 15

16 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 16

17 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 17

18 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 18 AD JU N TO N º 1

19 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 19 AD JU N TO N º 2

20 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 20

21 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 21

22 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 22

23 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 23 ADJUNTO Nº 3

24 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 24

25 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 25

26 Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR MTNT/OTL) 26 ADJUNTO Nº 4

Í N D I C E BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. GENERALIDADES 2 2. MARCO LEGAL 2 3. DEL POSTOR 2

Í N D I C E BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. GENERALIDADES 2 2. MARCO LEGAL 2 3. DEL POSTOR 2 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. CONTRATACION DIRECTA Nº DIR-0230-2011-OTL/PETROPERU BASES PARA LA CONTRATACION DIRECTA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL EN OPERACIONES TALARA PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

Í N D I C E BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. GENERALIDADES 2 2. MARCO LEGAL 2 3. DEL POSTOR 2

Í N D I C E BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. GENERALIDADES 2 2. MARCO LEGAL 2 3. DEL POSTOR 2 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. CONTRATACION DIRECTA Nº DIR-0069-2011-OTL/PETROPERU BASES PARA LA CONTRATACION DIRECTA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PRIMERA CONVOCATORIA Í N D I C E Página

Más detalles

Í N D I C E BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. GENERALIDADES 2

Í N D I C E BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. GENERALIDADES 2 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. CONTRATACION DIRECTA Nº DIR-0225-2011-OTL/PETROPERU BASES PARA LA CONTRATACION DIRECTA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADORA IMPRESORA ESCÁNER

Más detalles

SERVICIO DE CHOFERES PARAMÉDICOS PARA MANEJO Y USO DE AMBULANCIA EN CASO DE EMERGENCIA EN LOS AMBIENTES DE OPERACIONES TALARA

SERVICIO DE CHOFERES PARAMÉDICOS PARA MANEJO Y USO DE AMBULANCIA EN CASO DE EMERGENCIA EN LOS AMBIENTES DE OPERACIONES TALARA Contratación Directa Nº. DIR-225-2012-OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR- 0600228-2012-RHUT/OTL) 2 Lugar, de del 2012 FORMATO Nº 1 MODELO DE DECLARACION JURADA CON DATOS DEL POSTOR Señores Petróleos del Perú

Más detalles

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, AMPLIACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ALMACÉN EN EX PLANTA DE ETILO OPERACIONES TALARA

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, AMPLIACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ALMACÉN EN EX PLANTA DE ETILO OPERACIONES TALARA Contratación Directa Nº. DIR-215-2012-OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR- 0600218-2012-SRVG/OT L) 2 FORMATO Nº 1 MODELO DE DECLARACION JURADA CON DATOS DEL POSTOR Lugar, de del 2012 Señores Petróleos del Perú

Más detalles

Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR GOTL/OT L) 2

Contratación Directa Nº. DIR OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR GOTL/OT L) 2 Contratación Directa Nº. DIR-311-2012-OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR- 0600315-2012-GOTL/OT L) 2 Contratación Directa Nº. DIR-311-2012-OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR- 0600315-2012-GOTL/OT L) 3 Lugar, de

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATACION DIRECTA Nº DIR-0118-2008-OTL/PETROPERU (Nº INTERNO DIR 0600133-2008 INTL/OTL)

BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATACION DIRECTA Nº DIR-0118-2008-OTL/PETROPERU (Nº INTERNO DIR 0600133-2008 INTL/OTL) BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATACION DIRECTA Nº DIR-0118-2008-OTL/PETROPERU (Nº INTERNO DIR 0600133-2008 INTL/OTL) SERVICIO DE REUBICACION DEL BACKBONE DE FIBRA OPTICA ENTRE SALA DE SERVIDORES Y EL EDIFICIO

Más detalles

SERVICIO DE CONTROL MECANIZADO DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL DE OPERACIONES TALARA

SERVICIO DE CONTROL MECANIZADO DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL DE OPERACIONES TALARA COMPETENCIA MENOR Nº. CME-0014-2007-OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME-0600015-2007-RHUT/OTL) 2 COMPETENCIA MENOR Nº. CME-0014-2007-OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME-0600015-2007-RHUT/OTL) 3 PETRÓLEOS DEL PERÚ

Más detalles

BASES CONTRATACIÓN DIRECTA Nº DIR-0094-2009-OTL/PETROPERÚ (N INTERNO DIR -0600097-2009-MTNT/OTL)

BASES CONTRATACIÓN DIRECTA Nº DIR-0094-2009-OTL/PETROPERÚ (N INTERNO DIR -0600097-2009-MTNT/OTL) BASES CONTRATACIÓN DIRECTA Nº DIR-0094-2009-OTL/PETROPERÚ (N INTERNO DIR -0600097-2009-MTNT/OTL) SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESPECTROFOTÓMETRO UV/VISIBLE N.L. LAB-398 MARCA AGILENT DEL LABORATORIO DE 1.

Más detalles

PRIMERA CONVOCATORIA CRONOGRAMA D.S. 009-2005-TR EN OPERACIONES TALARA. MER: RESERVADO Convocatoria: 27.04.2010 Í N D I C E

PRIMERA CONVOCATORIA CRONOGRAMA D.S. 009-2005-TR EN OPERACIONES TALARA. MER: RESERVADO Convocatoria: 27.04.2010 Í N D I C E PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. BASES DEL PROCESO POR COMPETENCIA MENOR CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO TEMPORAL A LOS PROGRAMAS MEDICOS PREVENTIVOS Y CUMPLIMIENTO DEL D.S. 009-2005-TR EN OPERACIONES

Más detalles

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA OFICINA DE LOGÍSTICA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 1993-2005-HNAL / CUADRO DE ADQUISICION Nº 000814

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA OFICINA DE LOGÍSTICA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 1993-2005-HNAL / CUADRO DE ADQUISICION Nº 000814 ADQUISICIÓN DE CABLES DE FIBRA OPTICA CALENDARIO DE ACTIVIDADES!"#$% & '(")!*'! ""+ ')!')' ",*'!+-') ).-",/!(0"' *'.1-'! 0 1#"1#"$ 0 1#"1#"$ )&21""""3 0 #"1#"$ )&21""""3 0 #"1#"$ )&$""3 (*) La Convocatoria

Más detalles

El tráfico adicional cursado será facturado de acuerdo a la tarifa vigente

El tráfico adicional cursado será facturado de acuerdo a la tarifa vigente 1. GENERALIDADES ENTIDAD CONVOCANTE El presente proceso de selección es convocado por La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. (Caja Trujillo), con dirección legal en Av. España No 2611,

Más detalles

ADQUISICIÓN DE 01 GABINETE PARA SERVIDORES DE RED SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REDES, COMUNICACIÓN Y SOPORTE, DEL MTPE

ADQUISICIÓN DE 01 GABINETE PARA SERVIDORES DE RED SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REDES, COMUNICACIÓN Y SOPORTE, DEL MTPE Adjudicación de Menor Cuantía Nº 1510-2008-CEPAMC BASES ADMINISTRATIVAS COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 1510-2008-CEPAMC. ADQUISICIÓN DE 01 GABINETE PARA SERVIDORES DE RED SOLICITADO

Más detalles

BASES DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 093-2007-COFIDE

BASES DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 093-2007-COFIDE BASES DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 093-2007-COFIDE ENTIDAD : Corporación Financiera de Desarrollo S.A. DOMICILIO : Calle Augusto Tamayo 160 San Isidro. R.U.C. : Nº 20100116392 OBJETO: CONTRATACIÓN

Más detalles

BASES TECNICAS CONTRATACION DIRECTA Nº. DIR 0024-2006 OTL/PETROPERU (N INTERNO DIR 0600028 2006 RHUT/OTL)

BASES TECNICAS CONTRATACION DIRECTA Nº. DIR 0024-2006 OTL/PETROPERU (N INTERNO DIR 0600028 2006 RHUT/OTL) BASES TECNICAS CONTRATACION DIRECTA Nº. DIR 0024-2006 OTL/PETROPERU (N INTERNO DIR 0600028 2006 RHUT/OTL) SERVICIO DICTADO DE TALLER VIVENCIAL: INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA AL TRABAJO 1 MONTO ESTIMADO

Más detalles

BASES DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 050-2007-COFIDE

BASES DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 050-2007-COFIDE BASES DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 050-2007-COFIDE ENTIDAD : Corporación Financiera de Desarrollo S.A. DOMICILIO : Calle Augusto Tamayo 160 San Isidro. R.U.C. : Nº 20100116392 OBJETO: ADQUISICIÓN

Más detalles

TÉRMINOS DE REFERENCIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE ESTUDIO DE ABOGADOS PARA RESOLUCIÓN DE CASOS EN MATERIAS DE ACCESO AL SERVICIO CIVIL, TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO Y EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA

Más detalles

PROCESO CONTRATACIÓN DIRECTA Nº. DIR-0205-2012-OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR-0600210-2012-SGUT/OTL) 2

PROCESO CONTRATACIÓN DIRECTA Nº. DIR-0205-2012-OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO DIR-0600210-2012-SGUT/OTL) 2 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S. A. BASES DEL PROCESO POR CONTRATACIÓN DIRECTA DIR- 0205-2012-OTL/PETROPERU CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE RIESGO Y OPERABILIDAD HAZOP DE REFINERÍA TALARA, ESTUDIOS

Más detalles

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N.º AMC-00345-2008/BCRPLIM

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N.º AMC-00345-2008/BCRPLIM Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú Año de las Cumbres Mundiales en el Perú ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N.º PRIMERA CONVOCATORIA SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PAIS TALLER: BUSINESS CONTINUITY

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS PROCESO POR COMPETENCIA MENOR Nº CME-0362-2008-OTL/PETROPERU (Nº INTERNO CME 0600409-2008 SRVG/OTL)

BASES ADMINISTRATIVAS PROCESO POR COMPETENCIA MENOR Nº CME-0362-2008-OTL/PETROPERU (Nº INTERNO CME 0600409-2008 SRVG/OTL) BASES ADMINISTRATIVAS PROCESO POR COMPETENCIA MENOR Nº CME-0362-2008-OTL/PETROPERU (Nº INTERNO CME 0600409-2008 SRVG/OTL) 1. GENERALIDADES Petróleos del Perú - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, con

Más detalles

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 307-2008-CMAC-T

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 307-2008-CMAC-T ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 307-2008-CMAC-T 1era. CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA GESTIÓN JUDICIAL DE LOS CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO -1- BASES ESTANDAR PARA

Más detalles

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. BASES DEL PROCESO POR COMPETENCIA MENOR CME-0195-2010-OTL/PETROPERU CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE BACKUPS E INFORMES

Más detalles

LEY Nº 29355. Artículo 2.- Definiciones A efectos de la presente ley, los siguientes términos tienen el significado que se indica:

LEY Nº 29355. Artículo 2.- Definiciones A efectos de la presente ley, los siguientes términos tienen el significado que se indica: Ley de creación del registro nacional de información de contratos de seguros de vida y de accidentes personales con cobertura de fallecimiento o de muerte accidental LEY Nº 29355 EL PRESIDENTE DEL CONGRESO

Más detalles

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. BASES DEL PROCESO POR COMPETENCIA MENOR CME-0410-2012-OTL/PETROPERU CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS DESDE EL PORTÓN Nº 1 HASTA EDIFICIO

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS PARA SUBASTA RESTRINGIDA

BASES ADMINISTRATIVAS PARA SUBASTA RESTRINGIDA BASES ADMINISTRATIVAS PARA SUBASTA RESTRINGIDA SUBASTA RESTRINGIDA DE BIENES MUEBLES (SEMOVIENTES) DADOS DE BAJA, APROBADA POR RESOLUCIÓN N 1677-2011-VR.AD ENTIDAD ORGANIZADORA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE

Más detalles

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. BASES DEL PROCESO POR COMPETENCIA MENOR CME- 0278-2010-OTL/PETROPERU CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO Y DESARROLLO DE APLICACIONES DE STARLIMS DE UNIDAD

Más detalles

CONTRATO DE COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

CONTRATO DE COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATO DE COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS Conste por el presente documento, el Contrato de Compra Venta que celebran de una parte (((NOMBRE DE LA VENDEDOR))), empresa constituida bajo las leyes

Más detalles

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 Objeto y Alcance del Reglamento Específico I.- El presente Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto,

Más detalles

PRIMERA CONVOCATORIA Í N D I C E BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. GENERALIDADES 2

PRIMERA CONVOCATORIA Í N D I C E BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. GENERALIDADES 2 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. CONTRATACION DIRECTA Nº DIR-0024-2012-OTL/PETROPERU BASES PARA LA CONTRATACION DIRECTA CONTRATACION DEL SERVICIO PROGRAMA DE VACACIONES UTILES PRIMERA CONVOCATORIA Í

Más detalles

PRIMERA CONVOCATORIA ADQUISICION DE DISCO DURO PARA ANALIZADOR DE REDES- OFICINA CONTROL CALIDAD

PRIMERA CONVOCATORIA ADQUISICION DE DISCO DURO PARA ANALIZADOR DE REDES- OFICINA CONTROL CALIDAD ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA No AMC-0111-2006-ELSE PRIMERA CONVOCATORIA ADQUISICION DE DISCO DURO PARA ANALIZADOR DE REDES- OFICINA CONTROL CALIDAD CUSCO-2006 1 BASES GENERALES 1. GENERALIDADES. 1.1.

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIÓN, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIÓN, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIÓN, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO Que los contratos de Obra Pública y Servicios

Más detalles

Aspectos importantes que usted debe tener en cuenta para iniciar el trámite de Bono de Reconocimiento

Aspectos importantes que usted debe tener en cuenta para iniciar el trámite de Bono de Reconocimiento Aspectos importantes que usted debe tener en cuenta para iniciar el trámite de Bono de Reconocimiento Si usted perteneció al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) antes de incorporarse al Sistema Privado

Más detalles

BASES ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA Nº 635-2005-MINCETUR/CEP ADQUISICION DE UN ( 01 ) SOFTWARE PARA ADMINISTRACION DE IMPRESORAS EN RED

BASES ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA Nº 635-2005-MINCETUR/CEP ADQUISICION DE UN ( 01 ) SOFTWARE PARA ADMINISTRACION DE IMPRESORAS EN RED BASES ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA Nº 635-2005-MINCETUR/CEP ADQUISICION DE UN ( 01 ) SOFTWARE PARA ADMINISTRACION DE IMPRESORAS EN RED 01. ENTIDAD QUE CONVOCA Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Oficina

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS

BASES ADMINISTRATIVAS Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo AMC Nº 0260-2008-CEPAMC/MTPE BASES ADMINISTRATIVAS COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 0260-2008-CEPAMC PASAJES AEREOS A TAIPEI PARA

Más detalles

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 927-2008-CEPAMC

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 927-2008-CEPAMC BASES ESTANDAR PARA LA ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 927-2008-CEPAMC SERVICIOS POR TERCEROS ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 927-2008-CEPAMC-MTPE CAPÍTULO

Más detalles

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. BASES INTEGRADAS DEL PROCESO POR COMPETENCIA MENOR CME-0377-2011-OTL/PETROPERU CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PRIMERA CONVOCATORIA Í N D I C E Página BASES

Más detalles

En la presente Directiva se utilizarán las siguientes referencias:

En la presente Directiva se utilizarán las siguientes referencias: DIRECTIVA Nº 001-2013-OSCE/CD PROCESOS DE SELECCIÓN ELECTRÓNICOS DE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS I. FINALIDAD Precisar y uniformizar los criterios que deberán

Más detalles

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S. A

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S. A PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S. A. BASES INTEGRADAS DEL PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR CMA-0021-2011-OTL/PETROPERU CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO E INSTRUMENTACIÓN DE LA

Más detalles

REGLAMENTO DE ENTIDADES ESTRUCTURADORAS DEL MERCADO DE VALORES CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

REGLAMENTO DE ENTIDADES ESTRUCTURADORAS DEL MERCADO DE VALORES CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES REGLAMENTO DE ENTIDADES ESTRUCTURADORAS DEL MERCADO DE VALORES CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Alcance Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a las Entidades Estructuradoras,

Más detalles

Aviso Legal. Entorno Digital, S.A.

Aviso Legal. Entorno Digital, S.A. Aviso Legal En relación al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, le informamos que los datos personales facilitados por Ud. en cualquiera de los formularios incluidos en este sitio web son incluidos

Más detalles

Anexo 01 ESTUDIOS PREVIOS. Contratar las pólizas - seguros de vida grupo deudores - que cubra a los beneficiarios del Fondo Emprender del SENA.

Anexo 01 ESTUDIOS PREVIOS. Contratar las pólizas - seguros de vida grupo deudores - que cubra a los beneficiarios del Fondo Emprender del SENA. Anexo 01 ESTUDIOS PREVIOS Contratar las pólizas - seguros de vida grupo deudores - que cubra a los beneficiarios del Fondo Emprender del SENA. OFERTA PÚBLICA DE CONTRATO OPC 086-2011 BOGOTÁ D.C., DICIEMBRE

Más detalles

Í N D I C E BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. GENERALIDADES 2

Í N D I C E BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. GENERALIDADES 2 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. CONTRATACION DIRECTA Nº DIR-0108-2011-OTL/PETROPERU BASES PARA LA CONTRATACION DIRECTA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA PLANTA DE VENTAS

Más detalles

RP-CSG-027.00. Fecha de aprobación 2012-03-08

RP-CSG-027.00. Fecha de aprobación 2012-03-08 Reglamento Particular para la Auditoría Reglamentaria de Prevención de Riesgos Laborales según el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997) RP-CSG-027.00 Fecha de aprobación 2012-03-08 ÍNDICE

Más detalles

informes@criticalperu.com ventas@criticalperu.com www.criticalperu.com

informes@criticalperu.com ventas@criticalperu.com www.criticalperu.com INDICE DEL CONTENIDO TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA TECNICA N DOCUMENTO PAGINA DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Índice a) Copia simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional

Más detalles

BASES DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 187-2007-COFIDE

BASES DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 187-2007-COFIDE BASES DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 187-2007-COFIDE ENTIDAD : Corporación Financiera de Desarrollo S.A. DOMICILIO : Calle Augusto Tamayo 160 San Isidro. R.U.C. : Nº 20100116392 OBJETO: PARA LA

Más detalles

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD REUNIDOS De una parte. con CIF.. y domicilio, con código postal.,. En nombre. que se denominará en el presente contrato a partir de ahora: EL CLIENTE

Más detalles

Ciudad de Córdoba, [ ] de [ ] de 2009. Señores [ ]

Ciudad de Córdoba, [ ] de [ ] de 2009. Señores [ ] Ciudad de Córdoba, [ ] de [ ] de 2009 Señores [ ] Ref.: Otorgamiento de un préstamo con garantía de los Títulos de Deuda a ser emitidos por la Provincia de Córdoba por hasta V/N U$S 150.000.000 bajo el

Más detalles

CONTENIDO SECCIÓN II... 4

CONTENIDO SECCIÓN II... 4 CONTENIDO TÍTULO I... 1 DISPOSICIONES GENERALES... 1 Artículo 1 Objeto y Alcance del Reglamento Específico... 1 Artículo 2 Marco Normativo... 1 Artículo 3 Aprobación del Reglamento Específico... 1 Artículo

Más detalles

DIRECTIVA Nº 001-2013-MPCH

DIRECTIVA Nº 001-2013-MPCH MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA Plaza de Armas Nº 100 Chincha Alta DIRECTIVA Nº 001-2013-MPCH NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO Y CONTROL DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Más detalles

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 1534-2008-CEPAMC

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 1534-2008-CEPAMC BASES ESTANDAR PARA LA ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 1534-2008-CEPAMC POR LA ADQUISICION DE TONER PARA LAS FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA DI 3010 08

Más detalles

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 032/2009-SBS PROCESO ELECTRONICO

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 032/2009-SBS PROCESO ELECTRONICO ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 032/2009-SBS (PRIMERA CONVOCATORIA) PROCESO ELECTRONICO CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO DE COBERTURA INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS

Más detalles

PROCESO CAS Nº 524 2012 MINJUS ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÓN

PROCESO CAS Nº 524 2012 MINJUS ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÓN MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PROCESO CAS Nº 524 2012 MINJUS ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÓN I. GENERALIDADES 1. Objeto de la convocatoria El Ministerio de Justicia Y Derechos requiere

Más detalles

SMV. Superintendencia del Mercado de Valores

SMV. Superintendencia del Mercado de Valores DIRECTIVA PARA ESTABLECER CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE MERCADOS Y DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES I. FINALIDAD Establecer los criterios y lineamientos que deberá seguir

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS

BASES ADMINISTRATIVAS BASES ADMINISTRATIVAS VENTA POR SUBASTA PUBLICA DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA APROBADA POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 030 2007 HNHU OEA I. OBJETIVO Establecer el procedimiento para llevar a cabo la

Más detalles

BASES ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA Nº 298-2005-MINCETUR/CEP CONTRATACION DEL SERVICIO DE CABLE TV

BASES ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA Nº 298-2005-MINCETUR/CEP CONTRATACION DEL SERVICIO DE CABLE TV BASES ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA Nº 298-2005-MINCETUR/CEP CONTRATACION DEL SERVICIO DE CABLE TV 01. ENTIDAD QUE CONVOCA Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Más detalles

Asunto: ADQUISICIÓN DE MEMORIA RAM SERVIDOR DELL

Asunto: ADQUISICIÓN DE MEMORIA RAM SERVIDOR DELL Asunto: ADQUISICIÓN DE MEMORIA RAM SERVIDOR DELL El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado

Más detalles

BASES DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 069-2007-COFIDE

BASES DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 069-2007-COFIDE BASES DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 069-2007-COFIDE ENTIDAD : Corporación Financiera de Desarrollo S.A. DOMICILIO : Calle Augusto Tamayo 160 San Isidro. R.U.C. : Nº 20100116392 OBJETO: CONTRATACIÓN

Más detalles

CONTRATO AHORRO PROGRAMADO

CONTRATO AHORRO PROGRAMADO CONTRATO AHORRO PROGRAMADO Conste por el presente documento un contrato de Ahorro Programado No, el mismo que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: 1.- COMPARECIENTES.- Comparecen, por una parte,

Más detalles

Servicio de Mantenimiento de pisos y vitrales del Museo de la Inquisición

Servicio de Mantenimiento de pisos y vitrales del Museo de la Inquisición CONTRATACIÓN DIRECTA N. º 0035-2008-CR Primera Convocatoria Servicio de Mantenimiento de pisos y vitrales del Museo de la Inquisición DICIEMBRE 2008 1 CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 0035-2008-CR Primera Convocatoria

Más detalles

La solicitud deberá ser firmada por el responsable y el Director del Área, respectivamente.

La solicitud deberá ser firmada por el responsable y el Director del Área, respectivamente. DIRECTIVA INTERNA DE FONDOS ENTREGADOS CON CARGO A RENDIR CUENTA I OBJETIVO 1.1 El presente reglamento interno establece las normas y procedimientos por los cuales se solicitan, autorizan, registran los

Más detalles

NORMA TÉCNICA No. 11

NORMA TÉCNICA No. 11 SINDICATURA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD NORMA TÉCNICA No. 11 PRÉSTAMOS A PERSONAL 1 CONTENIDO Antecedentes...3 Marco legal...4 Objetivos...5 Dependencias y su área de aplicación....6 Descripción

Más detalles

Cuál es el modelo de la Integración de los Mercados de Perú, Chile y Colombia?

Cuál es el modelo de la Integración de los Mercados de Perú, Chile y Colombia? Cuál es el modelo de la Integración de los Mercados de Perú, Chile y Colombia? La integración compuesta por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores de Lima y la Bolsa de Comercio de Santiago,

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 608-2008- CEPAMC.

BASES ADMINISTRATIVAS COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 608-2008- CEPAMC. Adjudicación de Menor Cuantía Nº 608-2008-CEPAMC BASES ADMINISTRATIVAS COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 608-2008- CEPAMC. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON ACCESO A INTERNET Y

Más detalles

SUPREMO Nº 008-2012-SA

SUPREMO Nº 008-2012-SA Aprueban Reglamento de la Ley N 29561, Ley que establece la continuidad en la cobertura de preexistencias en el plan de salud de las Entidades Prestadoras de Salud DECRETO SUPREMO Nº 008-2012-SA EL PRESIDENTE

Más detalles

POLÍTICAS DE TRATAMIENTO, PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL GRUPO TERRANUM

POLÍTICAS DE TRATAMIENTO, PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL GRUPO TERRANUM POLÍTICAS DE TRATAMIENTO, PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL GRUPO TERRANUM Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, nos permitimos informar a

Más detalles

Manual de Procedimientos

Manual de Procedimientos 1 de 9 Elaborado por: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional -Área de Calidad y Mejoramiento Aprobado por: Aprobado por: Secretario Comité de Conciliación Rector Universidad TABLA DE CONTENIDO

Más detalles

Pensión de Invalidez

Pensión de Invalidez Pensión de Invalidez El D.L. 3.500 de 1980, creó un sistema de pensiones basado en un régimen de capitalización individual. Este es administrado por instituciones creadas especialmente para tal efecto,

Más detalles

VIDA LEY 688. Fuente: Escuela de Seguros SEGURTEC

VIDA LEY 688. Fuente: Escuela de Seguros SEGURTEC VIDA LEY 688 LEY DE CONSOLIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES DEL SEGURO DE VIDA CONCEPTO Y BENEFICIARIOS Artículo 1.- El trabajador, empleado u obrero tiene derecho a un seguro de vida, tras cuatro años de

Más detalles

BASES ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N 0311-2006-UNA/PUNO ADQUISICION DE SWICH CISCO CATALIST

BASES ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N 0311-2006-UNA/PUNO ADQUISICION DE SWICH CISCO CATALIST BASES ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N 0311-2006-UNA/PUNO ADQUISICION DE SWICH CISCO CATALIST 1. ENTIDAD CONVOCANTE Universidad Nacional del Altiplano - Puno Teléfono : 368844 RUC : 20145496170 Dirección

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.ª Objeto y finalidad. El objeto de las presentes bases es regular la concesión de subvenciones del Ayuntamiento

Más detalles

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LOS REPRESENTANTES EN EL MANEJO DE CUENTAS

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LOS REPRESENTANTES EN EL MANEJO DE CUENTAS PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LOS REPRESENTANTES EN EL MANEJO DE CUENTAS PATRIA POTESTAD EN EL CASO DE CUENTAS DE AHORROS Conjunto de derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos

Más detalles

ADJUDICACION NIVEL II N 016-2014-AGROBANCO SERVICIO DE INTERNET MÓVIL EN 127 TABLETS ACTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

ADJUDICACION NIVEL II N 016-2014-AGROBANCO SERVICIO DE INTERNET MÓVIL EN 127 TABLETS ACTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADJUDICACION NIVEL II N 016-2014-AGROBANCO SERVICIO DE INTERNET MÓVIL EN 127 TABLETS ACTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES En San Isidro, a los 09 días del mes de Enero de 2015, siendo las 16:00

Más detalles

FECHA DE VIGENCIA CODIGO IGP-PG.17 VERSIÓN 1 PAGINAS 1/06 CARTAS FIANZAS RUBRO NOMBRE FIRMA FECHA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR IGP-PG.

FECHA DE VIGENCIA CODIGO IGP-PG.17 VERSIÓN 1 PAGINAS 1/06 CARTAS FIANZAS RUBRO NOMBRE FIRMA FECHA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR IGP-PG. ORDEN DE SERVICIO Instituto Geofísico del Perú 20131367008 ANEXO 4 Nº Fecha / / Página 1 de. Señores : Dirección : Enviar : Modalidad de Proceso : Referencia : RUC : Teléfono: Fte. Financ: Partida: CODIGO

Más detalles

CONTRATO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

CONTRATO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS CONTRATO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Conste por el presente documento el Contrato de Servicios de Acceso a Internet y Arrendamiento de Equipos que celebran de una parte,

Más detalles

www.fundacionepm.org.co

www.fundacionepm.org.co INVITACIÓN A COTIZAR No. INV 2013-0230 Fecha de publicación: 18 de Marzo de 2013 Fecha de entrega de propuestas: 22 Marzo de 2013 hasta las 10:15 a.m. 1. Descripción General Este documento constituye el

Más detalles

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Asunto: SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REVISION E INGRESO DE DOCUMENTACION EN EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE AUTORIZACIONES ESPECIALES El Proyecto Especial de

Más detalles

Manual de Protección de Datos U-Storage S.A. MANUAL INTERNO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DATOS PERSONALES

Manual de Protección de Datos U-Storage S.A. MANUAL INTERNO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DATOS PERSONALES MANUAL INTERNO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DATOS PERSONALES 1. Objeto: El presente documento tiene por objeto reglamentar las políticas y procedimientos que serán aplicables en el manejo de la información

Más detalles

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO (RE-SP)

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO (RE-SP) REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO (RE-SP) MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA Noviembre 2010 1 INDICE TÍTULO I... 4 DISPOSICIONES GENERALES... 4 Artículo 1.- (Objeto y Alcance

Más detalles

PROCESO CAS N 600-2014-MC CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE UN SERVICIO DE ESPECIALISTA FORMULADOR DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

PROCESO CAS N 600-2014-MC CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE UN SERVICIO DE ESPECIALISTA FORMULADOR DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PROCESO CAS N 600-2014-MC CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE UN SERVICIO DE ESPECIALISTA FORMULADOR DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION ÁREA USUARIA PUESTO Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Más detalles

LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO TITULO XIV.- CÓDIGO DE TRANSPARENCIA Y DE DERECHOS DEL USUARIO (reformado con resolución No. JB-2013-2393

Más detalles

PROCESO CAS N 337-2015-MC

PROCESO CAS N 337-2015-MC PROCESO CAS N 337-2015-MC CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA ÁREA USUARIA PUESTO Oficina General de

Más detalles

SMV. Superintendencia del Mercado de Valores

SMV. Superintendencia del Mercado de Valores DIRECTIVA PARA ESTABLECER CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES I. FINALIDAD Precisar y uniformizar los criterios que deberán seguir los órganos

Más detalles

SOLICITUD/ CONTRATO DE TARJETA PREPAGO NORMAS Y CONDICIONES DE USO DE LA TARJETA PREPAGO

SOLICITUD/ CONTRATO DE TARJETA PREPAGO NORMAS Y CONDICIONES DE USO DE LA TARJETA PREPAGO FECHA DE AFILIACION SOLICITUD/ CONTRATO DE TARJETA PREPAGO APELLIDOSYNOMBRESDELSOLICITANTE DNI/CE/DPI/CIM NUMERO DE TARJETA PREPAGO NORMAS Y CONDICIONES DE USO DE LA TARJETA PREPAGO En este documento están

Más detalles

ALQUILER DE AMBIENTE PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO CARLOS CUETO FERNANDINI

ALQUILER DE AMBIENTE PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO CARLOS CUETO FERNANDINI ALQUILER DE AMBIENTE PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO CARLOS CUETO FERNANDINI CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 002-2016-IESTP I. OBJETIVOS Y FINES 1.1. El presente concurso de

Más detalles

MINUTA EJECUTIVA LICITACION PÚBLICA Nº TR31041805 PROGRAMA DE SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES, VIDA E INCENDIO PARA EL GRUPO DE EMPRESAS ENAP

MINUTA EJECUTIVA LICITACION PÚBLICA Nº TR31041805 PROGRAMA DE SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES, VIDA E INCENDIO PARA EL GRUPO DE EMPRESAS ENAP MINUTA EJECUTIVA LICITACION PÚBLICA Nº TR31041805 PROGRAMA DE SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES, VIDA E INCENDIO PARA EL GRUPO DE EMPRESAS ENAP 1.1 INTRODUCCION La EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO, para sí y

Más detalles

PROCESO CAS N 699(2)-2014-MC SEGUNDA CONVOCATORIA

PROCESO CAS N 699(2)-2014-MC SEGUNDA CONVOCATORIA PROCESO CAS N 699(2)-2014-MC SEGUNDA CONVOCATORIA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA PARA LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ÁREA USUARIA PUESTO

Más detalles

Resolución S.B.S. N 299-2009. El Superintendente de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

Resolución S.B.S. N 299-2009. El Superintendente de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Lima, 21 de enero de 2009 Resolución S.B.S. N 299-2009 El Superintendente de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1051 publicado

Más detalles

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DIRECCIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DIRECCIÓN NACIONAL DE VIVIENDA APRUEBAN REGLAMENTO DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL-BFH D.S. N 008-2002-VIVIENDA DEROGADA POR: D.S. N 030-2003-VIVIENDA DEROGADA POR: D.S. N 016-2004-VIVIENDA DEROGADA POR : D.S. N 014-2005-VIVIENDA 11/10/02

Más detalles

_^QETFTOPEFTÜ t@ petroleosdeleerusa. 1. Monto Estimado Referencial

_^QETFTOPEFTÜ t@ petroleosdeleerusa. 1. Monto Estimado Referencial petroleosdeleerusa _^QETFTOPEFTÜ t@,,decenio DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" "Año DE LA PRoMoclóru oe LA INDUSTRTA RESpoNSABLE y DEL compromtso cuuálco" LOG2-CS-2356-20L4 Talara, 17 de Setiembre

Más detalles

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ CIRCULAR No. 019-2011-BCRP Créditos de Regulación Monetaria CONSIDERANDO: Que el Directorio de este Banco Central, en uso de la facultad que le es atribuida en los artículos 24, 58º y 59º de su Ley Orgánica,

Más detalles

AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA BASES DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 341-2006-EF/43

AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA BASES DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 341-2006-EF/43 BASES DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 341-2006-EF/43 ENTIDAD: ATENCIÓN: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE DE PROCESO DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA I. OBJETO

Más detalles

"DESIGNACION DE INGENIEROS RESIDENTES DE OBRAS PARA EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA"

DESIGNACION DE INGENIEROS RESIDENTES DE OBRAS PARA EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONVENIOS DIRECTIVA N 001-2012 - MPCH/GIP "DESIGNACION DE INGENIEROS RESIDENTES DE OBRAS PARA EJECUCION

Más detalles

PROCESO CAS N 725-2014-MC CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE UN SERVICIO DE ABOGADO/A PARA LA DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA

PROCESO CAS N 725-2014-MC CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE UN SERVICIO DE ABOGADO/A PARA LA DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA PROCESO CAS N 725-2014-MC CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE UN SERVICIO DE ABOGADO/A PARA LA DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA ÁREA USUARIA PUESTO I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Dirección de

Más detalles

PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEUDORES

PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEUDORES PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEUDORES CONDICIONES GENERALES EQUIVIDA Compañía de Seguros y Reaseguros S. A. En adelante denominada la Compañía y el Contratante celebran este contrato por un (1) año,

Más detalles

MANUAL DE MANEJO DE INFORMACIÓN SOCIAL ARTICULO 46 DE LA LEY N 18.046. (Ley N 20.382 Sobre Gobiernos Corporativos) EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

MANUAL DE MANEJO DE INFORMACIÓN SOCIAL ARTICULO 46 DE LA LEY N 18.046. (Ley N 20.382 Sobre Gobiernos Corporativos) EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 1 MANUAL DE MANEJO DE INFORMACIÓN SOCIAL ARTICULO 46 DE LA LEY N 18.046 (Ley N 20.382 Sobre Gobiernos Corporativos) EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. ENERO 2010 Aprobado en sesión de Directorio Sociedad

Más detalles

Ley N 30308, Ley que modifica diversas normas para promover el financiamiento a través del Factoring y el descuento

Ley N 30308, Ley que modifica diversas normas para promover el financiamiento a través del Factoring y el descuento Ley N 30308, Ley que modifica diversas normas para promover el financiamiento a través del Factoring y el descuento La Ley busca dar celeridad y seguridad jurídica a las operaciones crediticias para impulsar

Más detalles

CÓDIGO DE ETICA Y CONDUCTA PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BOLSA DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S. A.

CÓDIGO DE ETICA Y CONDUCTA PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BOLSA DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S. A. CÓDIGO DE ETICA Y CONDUCTA PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BOLSA DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S. A. Septiembre/2013 Introducción El Código de Ética y Conducta

Más detalles

2 SIMTELCOM 80.00 93.01 56.00 27.903 83.90 2º S.A.e. Fuente: Informe Nº 060-2014-SERVIRjGG-OGAF

2 SIMTELCOM 80.00 93.01 56.00 27.903 83.90 2º S.A.e. Fuente: Informe Nº 060-2014-SERVIRjGG-OGAF RESOLUCiÓN DE GERENCIA GENERAL Lima,~ O 0(',1. 201!t Nº 03Q-2014-SERVIR/GG VISTOS; el expediente de contratación de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0091-2014-SERVIR "Contratación del Servicio de Call

Más detalles

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. Día Mes Año 18 04 2006 1. Datos Generales Entidad que convoca : - SISOL Dirección : Jr. Carlos Concha Nº 163 - San Isidro Lima 27 RUC : 20509510149 Teléfono o Fax : 264/0442 / 264-2222 Sistema y modalidad

Más detalles

DECRETO SUPREMO Nº 039-2001-EF

DECRETO SUPREMO Nº 039-2001-EF Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27334 y establecen los alcances, períodos y otros aspectos sobre la administración de las aportaciones a ESSALUD y ONP EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: DECRETO

Más detalles