TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 1 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL INFORME EJECUTIVO SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO
|
|
- Marcos Cabrera Poblete
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 1 INFORME EJECUTIVO SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS AÑO 2008 PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE RESUMEN DE ACTIVIDADES CONTRATO N TSJDF/OP-001/2008 REMODELACIÓN DEL VESTÍBULO DE ACCESO DEL INMUEBLE UBICADO EN RÍO DE LA PLATA N 48 LA OBRA INICIÓ EL 01 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, CONCLUYENDO EL 05 DE MAYO DE 2008 AL 100%, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL BASES CONTRATO RESPECTIVO. SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, FINIQUITADO Y LIQUIDADO. CONTRATO N TSJDF/SER-002/2008 SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE NAVE DE ARCHIVO JUDICIAL EN DELICIAS N 36 EL SERVICIO INICIO EL 19 DE MAYO DE 2008, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE CONCURSO Y EN EL CONTRATO; EL AVANCE CORRESPONDIENTE ES DEL 100%. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. CONTRATO N TSJDF/OP-003/2008 CONCLUSIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE NAVE DE ARCHIVO JUDICIAL EN DELICIAS N 36 LA OBRA INICIÓ EL 02 DE JUNIO DE 2008, DE ACUERDO CON LOS ESTABLECIDO EN LAS BASES DE CONCURSO Y EN EL CONTRATO, EL AVANCE EN EL PERÍODO ES DEL 100% DE ACUERDO AL PROGRAMA CALENDARIZADO. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. CONTRATO N TSJDF/OP-004/2008 AMPLIACIÓN DEL PLENO PÚBLICO UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, LOCALIZADO EN NIÑOS HÉROES 132 LA OBRA INICIO EL 05 DE JUNIO DE 2008 Y SE CONCLUYÓ EL 30 DEL MISMO MES Y AÑO AL 100%, DE ACUERDO CON LOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO. SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, FINIQUITADO Y LIQUIDADO 1
2 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 2 CONTRATO N TSJDF/OP-005/2008 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRAS Y ESCUDO EN LA FACHADA DEL INMUEBLE DE PLAZA JUÁREZ LA OBRA SE INICIÓ EL 01 DE SEPTIEMBRE CONCLUYÉNDOSE AL 100% EL 30 DEL MISMO MES Y AÑO, DE ACUERDO AL PERÍODO CONTRACTUAL, SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, FINIQUITADO Y LIQUIDADO. CONTRATO N TSJDF/OP-008/2008 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN EN LOS EDIFICIOS ANTIGUOS ANEXOS AL RECLUSORIO NORTE LA OBRA INICIÓ EL 14 DE JULIO DE 2008 DE ACUERDO CON LA CLAÚSULA TERCERA DEL CONTRATO Y SE CONCLUYÓ EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, 23 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN, FINIQUITO Y LIQUIDACIÓN. CONTRATO N TSJDF/OP-010/2008 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) PINO SUÁREZ LA OBRA INICIÓ UN MES DESPÚES DE LA FECHA CONTRACTUAL DEBIDO A QUE EL TRIBUNAL NO ENTREGÓ EN TIEMPO Y FORMA EL INMUEBLE, YA QUE SE COMUNICÓ A LA DIRECTORA DEL CENDI QUE SERÍA REUBICADA, SITUACIÓN QUE NO SUCEDIÓ, Y POSTERIORMENTE, POR INSTRUCCIONES SUPERIORES, SE MODIFICÓ EL PROYECTO ORIGINAL, POR LO CUAL LA OBRA SE INICIÓ EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR OTRA PARTE, EXISTEN ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, YA QUE NO SE ENTREGARON ÁREAS LIBRES AL CONTRATISTA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, AUNADO A LA TALA DE UN ÁRBOL POR PARTE DE LA DELEGACIÓN, POR TAL MOTIVO, EL AVANCE DE LA OBRA ES DEL 60%, LO CUAL FUE INFORMADO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO OM/1426/2008 DEL 12 DE DICIEMBRE DE CONTRATO N TSJDF/OM/FOSEGDF/IR3P-011/2008 REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS ANTIGUOS ANEXOS AL RECLUSORIO SUR LA OBRA SE INICIÓ EL 11 DE AGOSTO DE 2008, DE ACUERDO A LA FECHA CONTRACTUAL, SIN EMBARGO LLEVA 21 DÍAS DE ATRASO POR CAUSAS IMPUTABLES AL TRIBUNAL, DEBIDO A QUE NO ENTREGÓ EN TIEMPO Y FORMA LOS ESPACIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, YA QUE ESTOS SE ENCONTRABAN OCUPADOS POR EL ARCHIVO JUDICIAL, POR BIENES DE BAJA Y BIENES EN CUSTODIA, AUNADO A LA ENTREGA TARDÍA DEL ANTICIPO DERIVADO DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL FOSEGDF, POR LO CUAL LA OBRA INICIÓ EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SIN EMBARGO, LA OBRA 2
3 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 3 FUE CONCLUÍDA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN, FINIQUITO Y LIQUIDACIÓN. CONTRATO N TSJDF/OP-012/2008 REMODELACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) CRISTINA PACHECO LA OBRA SE INICIÓ EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CONFORME A LA CONTRATO N TSJDF/OP-013/2008 ADECUACIÓN DE JUZGADOS EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN NIÑOS HÉROES 132 (TORRES GEMELAS) ESTA OBRA BIANUAL FUE PROGRAMADA PARA EJECUTARSE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2009, PRESENTA ATRASOS POR LA FALTA DE ESPACIOS PUESTOS POR EL TRIBUNAL A DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE, DEBIENDO PROPORCIONARLE A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 LOS 10 PISOS DE LA TORRE SUR, ÚNICAMENTE SE LE ENTREGARON 2 PISOS Y A ÚLTIMAS FECHAS 2 ½ PISOS MÁS. A LA FECHA LA OBRA PRESENTA UN AVANCE IMPORTANTE EN LOS PISOS DONDE SE ESTÁ TRABAJANDO, INSTALÁNDOSE CANCELERÍA Y MOBILIARIO EN LOS 2 PISOS ENTREGADOS INICIALMENTE (10 Y 8 ), FALTANDO EN ZONA DE SANITARIOS ÚNICAMENTE LAS MAMPARAS ESPEJOS Y FLUXÓMETROS Y EN VESTÍBULOS Y ESCALERAS LOS ACABADOS FINALES. EN LOS 2 ½ PISOS RESTANTES (PISO 9 ALA PONIENTE, PISO 5 ALA PONIENTE, PISO 2 ALA ORIENTE Y PISO 1 COMPLETO) SE ESTÁ TRABAJANDO A LA PAR EN TODAS LAS ÁREAS EN: PISOS Y MUROS, TENIÉNDOSE UN AVANCE CONSIDERABLE, NO SE HA INICIADO LA INSTALACIÓN DE CANCELERÍA. ASIMISMO, CON EL PROPÓSITO DE AVANZAR LO MÁS POSIBLE, SE ESTÁ TRABAJANDO EN ALGUNOS PISOS OCUPADOS EN ZONAS DE SANITARIOS, VESTÍBULOS Y ESCALERAS, CUIDANDO DE DEJAR LOS SANITARIOS INDISPENSABLES PARA EL USO DEL PERSONAL DE OFICINA. CONTRATO N TSJDF/OP-014/2008 DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ANTIGUAS EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN NIÑOS HÉROES 132 (TORRES GEMELAS) LA OBRA SE INICIÓ EL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CONFORME A LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, CONCLUYÉNDOSE EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008, 3
4 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 4 CONTRATO N TSJDF/OP-009/2008 ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NIÑOS HÉROES. LA OBRA SE INICIÓ EL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CONFORME A LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO CONCLUYÉNDOSE EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008, CONTRATO N TSJDF/SER-021/2008 ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE CORRIENTE REGULADA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CORRIENTE NORMAL DE LOS EDIFICIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. LA OBRA SE INICIÓ EL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CONFORME A LA CONTRATO N TSJDF/SER-022/2008 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LAS NUEVAS SALAS PENALES. EL SERVICIO INICIÓ EL 01 DE DICIEMBRE DE 2008, SIN EMBARGO EXISTEN ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, DERIVADO DE QUE NO SE ENTREGÓ EL ANTICIPO EN TIEMPO Y SERÁ NECESARIO MAYOR PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN QUE SERÁ INFORMADA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRATO N TSJDF/OP-023/2008 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMOS EN DR. NAVARRO 180. DE ESTE SISTEMA RECIÉN CONTRATADO SE ENCUENTRA INSTALADO EL 100% DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS, FALTANDO ÚNICAMENTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL, MISMOS QUE ESTÁN EN ESPERA DEL SUMINISTRO POR SER DE IMPORTACIÓN, LO CUAL SE TIENE PROGRAMADO EN ESTA SEMANA. OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL (FOSEGDF) CONTRATO N TSJDF/OM/FOSEGDF/IR3P-019/2008 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE GAS DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO) LA OBRA SE INICIÓ EL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CONFORME A LA 4
5 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 5 CONTRATO N TSJDF/OM/FOSEGDF/IR3P-020/2008 SISTEMA DE SUMINISTRO DE GASES DE ALTA PUREZA A EQUIPOS DEL LABORATORIO QUÍMICO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE. LA OBRA SE INICIÓ EL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CONFORME A LA CONTRATO N TSJDF/OM/FOSEGDF/IR3P-017/2008 TRABAJOS DE OBRA CIVIL, ACABADOS E ILUMINACIÓN PARA EL AUDITORIO DEL NUEVO EDIFICIO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO) DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. LA OBRA INICIÓ EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2008, SIN EMBARGO NO SE HA PAGADO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE POR UNA CORRECCIÓN AL CONTRATO, EL AVENCE ES DEL 50%. CONTRATO N TSJDF/OM/FOSEGDF/IR3P-018/2008 TRABAJOS DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y SELLADO DE CANTERA EN FACHADAS DEL NUEVO EDIFICIO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO) DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. LA OBRA INICIÓ EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008, SIN EMBARGO NO SE HA PAGADO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE POR UNA CORRECCIÓN AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EL AVENCE ES DEL 30%. CONTRATO N TSJDF/OM/FOSEGDF/IR3P-015/2008 TRABAJOS PARA EL RESPALDO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y DE CORRIENTE REGULADA DEL NUEVO EDIFICIO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO) DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. LA OBRA SE INICIÓ EL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CONFORME A LA CONTRATO N TSJDF/OM/FOSEGDF/IR3P-016/2008 TRABAJOS PARA EL RESPALDO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA PARA LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO) DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. LA OBRA SE INICIÓ EL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CONFORME A LA 5
6 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 6 PRINCIPALES LOGROS LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DEL VESTÍBULO DEL EDIFICIO DE RÍO DE LA PLATA N 48, DEL PLENO PÚBLICO UBICADO EN EL INMUEBLE DE NIÑOS HÉROES 132 Y LA COLOCACIÓN DEL PLAFÓN EN EL RECLUSORIO NORTE, SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE NAVE DE ARCHIVO JUDICIAL EN DELICIAS N 36, CONCLUSIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE NAVE DE ARCHIVO JUDICIAL EN DELICIAS N 36, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRAS Y ESCUDO EN LA FACHADA DEL INMUEBLE DE PLAZA JUÁREZ, REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS ANTIGUOS ANEXOS AL RECLUSORIO SUR, REMODELACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) CRISTINA PACHECO, DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ANTIGUAS EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN NIÑOS HÉROES 132 (TORRES GEMELAS), ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NIÑOS HÉROES, ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE CORRIENTE REGULADA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CORRIENTE NORMAL DE LOS EDIFICIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMOS EN DR. NAVARRO 180, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMOS EN DR. NAVARRO 180, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE GAS DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO), SISTEMA DE SUMINISTRO DE GASES DE ALTA PUREZA A EQUIPOS DEL LABORATORIO QUÍMICO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE, TRABAJOS PARA EL RESPALDO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y DE CORRIENTE REGULADA DEL NUEVO EDIFICIO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO) DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL., TRABAJOS PARA EL RESPALDO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA PARA LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO) DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LO CUAL SE MEJORAN LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SE TIENE MAYOR CONFORT EN LAS INSTALACIONES. PROBLEMÁTICA DERIVADO DE QUE EN ALGUNAS OBRAS NO SE LIBERARON LOS ESPACIOS CON ANTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO EL CAMBIO DE PROYECTO, Y LA ENTREGA TARDÍA DE LOS ANTICIPOS, EXISTEN ATRASOS IMPUTABLES AL TRIBUNAL, POR LO CUAL ES NECESARIO TRAMITAR COVENIOS DE AMPLIACIÓN EN PLAZO Y MONTO. 6
7 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 7 POSIBLES SOLUCIONES TENER UNA MAYOR COORDINACIÓN CON LA ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS EN LA PROGRAMACIÓN, PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS OBRAS PARA EVITAR EN LO POSIBLE ESTE TIPO DE SITUACIONES. Vo. Bo. ING. TEODOMIRO GUTIÉRREZ CARBAJAL TITULAR DEL ÁREA 7
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 1 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 1 RESUMEN DE ACTIVIDADES Para el sistema de Oficialía de Partes Común sección Salas, se incluyó registro de nombres completos de las Partes para juicios
Más detallesDIRECCIÓN DEL ARCHIVO JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL REGISTRO PÚBLICO DE AVISOS JUDICIALES
DIRECCIÓN DEL ARCHIVO JUDICIAL DEL Y DEL REGISTRO PÚBLICO DE AVISOS JUDICIALES SEPTIEMBRE 2003 ÍNDICE CONTENIDO PÁGINA I.- Introducción 3 II.- Antecedentes 5 III.- Marco Jurídico 7 IV.- Estructura Orgánica
Más detallesANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 ACCIONES TRANSITORIAS
A100 PROGRAMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA TRADICIONAL ESTRUCTURA ORGÁNICA: Creación de una Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales y tres A100 1 Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales.
Más detallesPliego de prescripciones técnicas
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICO-ARQUITECTÓNICA PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS EDIFICIOS DEL SENADO. Pliego de prescripciones técnicas CLÁUSULA
Más detallesManual de Usuario SIGLA 03
Manual de Usuario SIGLA 03 Versión 5 Actualizado: 21 de noviembre del 2013 ÍNDICE 1. Objetivo del sistema... 4 2. Ingreso al sistema... 4 2.1. Inicio de Sesión por primera ocasión... 4 2.2. Inicio de Sesión
Más detallesAuditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-013/
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS Auditoría No. de Observaciones s En Proceso de
Más detallesINFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2009
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2009 MARZO DE 2010 INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 INTRODUCCIÓN De acuerdo a lo establecido en el Artículo 53 del Reglamento Interior de la Asamblea
Más detallesProyecto No: 000000001613 (Formulación Detallada)
Proyecto No: 000000001613 (Formulación Detallada) (Sin Definir) 4-CPACITACION CUATRO... Proyecto Padre Empresa Nombre FINALIZACIÓN OBRAS DEL EDIFICIO DE QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA - BLOQUE L - DEL CAMPUS
Más detallesINFORME SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA POR UNA EMPRESA PROMOTORA SOBRE DISCREPANCIAS SURGIDAS EN LA PETICIÓN DE SUMINISTRO A EMPRESA DISTRIBUIDORA
INFORME SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA POR UNA EMPRESA PROMOTORA SOBRE DISCREPANCIAS SURGIDAS EN LA PETICIÓN DE SUMINISTRO A EMPRESA DISTRIBUIDORA 8 de septiembre de 2011 INFORME SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA
Más detallesDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales I. Función II. Adquisiciones III. Almacenes y archivo IV. Servicios generales V. Patrimonio inmobiliario y servicios básicos VI. Control vehicular
Más detallesBOLETIN INFORMATVO PROTOCOLO DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO POR SEGURIDAD DOSSI Y CIA LTDA
BOLETIN INFORMATVO PROTOCOLO DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO POR SEGURIDAD DOSSI Y CIA LTDA Señor usuario a continuación le daremos a conocer nuestro protocolo de seguridad para garantizarle un servicio de calidad
Más detallesINFORME DE ACTIVIDADES ENERO MARZO 2010
INFORME DE ACTIVIDADES ENERO MARZO 2010 En cumplimiento al Acuerdo General 21-08/2009, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, por el cual se establecen las Normas y Lineamientos
Más detallesFecha: Julio 2009. para la prestación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Bienes Informáticos.
1 de 11 1.- OBJETIVO. Establecer los lineamientos para el cumplimiento del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Bienes Informáticos del Hospital, con la finalidad de mantenerlos en
Más detallesPROGRAMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PARA EL DESARROLLO ARCHIVISTICO DE LA SEDEMA
2013 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PARA EL DESARROLLO ARCHIVISTICO DE LA SEDEMA 1 PRESENTACIÓN El Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA), es un instrumento de planificación orientado
Más detalles4.1.6 Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
4.1.6 y supresión de barreras arquitectónicas Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid (en adelante I). Decreto138/1998,
Más detallesConstrucciones Ponte Arosa
Construcciones Ponte Arosa CATÁLOGO DE SERVICIOS // ponte-arosa.com Construcciones Ponte Arosa Ponte Arosa se dedica desde hace más de veinte años al sector de la construcción, trabajando con eficiencia
Más detallesNombre del Procedimiento: 02.012.- Mantenimiento de Escuelas Públicas e Inmuebles Públicos OBJETIVO
PAG. 1 OBJETIVO Realizar todo tipo de servicios de Mantenimiento de Escuelas Públicas e Inmuebles Públicos dentro de la Jurisdicción de la Delegación, de una manera óptima a fin de coadyuvar al buen funcionamiento
Más detallesH. Supremo Tribunal de Justicia
H. Supremo Tribunal de Justicia OBRAS CONTRATADAS ACTUALIZADAS AL 19 DE DICIEMBRE DE 2011 1. Grupo RODY RH, S.C. DE C.V. Denominación de la Obra: Construcción de Planta Alta en el Juzgado Mixto de Primera
Más detallesDICTAMEN DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES
DICTAMEN DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Dictamen No. TSJ-AP01/2013 AGOSTO 2013 Dictamen de Estructura INCIFO agosto 2013 Í N D I C E CONTENIDO PÁGINA I.- ANTECEDENTES 3 II.-
Más detallesOFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO. María del Pilar Chaves Sánchez Jefe Oficina Asesora Control Interno
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO María del Pilar Chaves Sánchez Jefe Oficina Asesora Control Interno SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL MAPA DE
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIÓN, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIÓN, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO Que los contratos de Obra Pública y Servicios
Más detallesMCS 169 - Miguel de Cervantes Saavedra 169 U$S 25,670,000.- Contratista separados T-1196
MCS 169 - Miguel de Cervantes Saavedra 169 Ubicación Miguel de Cervantes Saavedra, Colonia Granada, Miguel Hidalgo, Ciudad de México Comitente Todo Terreno del Pacífico SA de CV Alcance del Servicio Monitoring
Más detallesMINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
En contestación al escrito de un determinado órgano de la Administración Periférica sobre la existencia de dos cámaras de vigilancia situadas en la fachada de un domicilio particular, esta Secretaría General
Más detalles1 ÁREAS DE GAS NATURAL CON RELACiÓN DIRECTA CON OBRAS EN LA VíA PÚBLICA
,JI J 1 ÁREAS DE GAS NATURAL CON RELACiÓN DIRECTA CON OBRAS EN LA VíA PÚBLICA 1.1 DIRECCiÓN IÉCNICA Está conformada por tres gerencias:.. 1. Gerencia de Distribución. 2. Gerencia de ingeniería Calidad
Más detallesGUÍA DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS (PPD) S-PPD-001_V2
GUÍA DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS (PPD) S-PPD-001_V2 3 índice 4 6 9 10 11 Plan de prevención de daños (PPD) Antes de la ejecución de los trabajos Durante la ejecución de los trabajos Planos: sondeos
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS
PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS O C T U B R E 2009 1 Í N D I C E Página I.- Introducción 3 II.- Marco Jurídico 4 III.- Políticas y Lineamientos 6 IV.- Descripción del Procedimiento 10 V.- Diagrama
Más detallesLINEAMIENTOS PARA EL USO DE BIENES INFORMATICOS EN LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
LINEAMIENTOS PARA EL USO DE BIENES INFORMATICOS EN LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 1. INTRODUCCION El presente documento establece los lineamientos divisionales para la adquisición y uso
Más detallesManual de Espacios de Oficinas Por Orden Funcional AGOSTO 2005
Manual de Espacios de Oficinas Por Orden Funcional AGOSTO 2005 Índice Índice Antecedentes Normativos Espacios definidos para Oficinas del SAT Superficie necesaria para una Área Específica Ejemplo de Cálculo
Más detallesLA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Jefe del Departamento de Gestión Administrativa Ayuntamiento de Blanes (Girona) Palabras clave Comunicación, ciudadano,
Más detallesADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CÓDIGO: SERVICIOS APO2-P-006 PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE FECHA DE INFRAESTRUCTURA Y VIGENCIA 28/Jan/2014 ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS 1. OBJETIVO Garantizar
Más detallesPropósito: Describir los Movimientos Administrativos que se deben Realizar para el Reclutamiento de Prestadores de Servicio Social en el Instituto.
Página: 70 de 76 Propósito: Describir los Movimientos Administrativos que se deben Realizar para el Reclutamiento de Prestadores de Servicio Social en el Instituto. Descripción del Procedimiento: SECUENCIA
Más detallesPlan de la calidad para el seguimiento técnico del proceso constructivo de obra pública
Dirección General de Desarrollo Urbano Dirección de Obra Pública Coordinación Administrativa Fecha de emisión: 15/10/2012 Versión N. 3 Página: 1 de 8 Plan de la calidad para el seguimiento técnico del
Más detallesBINVAC ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS
en colaboración con las Comunidades Autónomas SITUACIONES DE TRABAJO PELIGROSAS BINVAC ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS La base ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS. BINVAC del portal SITUACIONES DE TRABAJO
Más detallesINSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA SGCA-CDO-FO-06-02 Documentación de procedimientos
I. OBJETIVO: Ejecutar proyectos de construcción en tiempo, forma y calidad a través de una administración optima de los recursos y de acuerdo a una priorización y calendarización de proyectos, para contribuir
Más detallesREGLAMENTO ASISTENTE I CAJAS
Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer directrices y comportamientos de los Asistentes I Caja y Asistente II Seccionales con el fin de brindar la atención adecuada a los usuarios de la Cámara de Comercio
Más detallesRenuncia al derecho de preferencia por el tanto
RT-07 Gobierno del Distrito Federal. Secretaría de Gobierno. Dirección General de Regularización Territorial. Renuncia al Derecho de Preferencia por el Tanto México D. F., a de de 20 FOLIO Bajo protesta
Más detallesComunidades de Propietarios y Prevención de Riesgos Laborales
Ventura Rodríguez, 7-28008 Madrid Tel.: 900 713 123 - Fax: 91 420 58 08 D. L.: XXXXXXXXXX. Diseño e Impresión: Celso Publicidad. Fotos: Celso Publicidad y CNICE Comunidades de Propietarios y Prevención
Más detallesAyuntamiento de Valladolid Servicio de Archivo Municipal
NÚMERO= 74 TÍTULO= INSTRUCCIONES SOBRE CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO ; GALERÍAS ACRISTALADAS EN EDIFICIOS APROBACIÓN= INSTRUCCIÓN NÚMERO 1, CONCEJALÍA URBANISMO,
Más detallesManual de modificaciones
Manual de modificaciones Manual de modificaciones CON TENI DO I. Presentación II. Proceso para realización de modificaciones III. Consideraciones adicionales 5 I. PRESENTACIÓN Bienvenido, AMARILO-Centro
Más detallesCAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 2.- Para efectos de estos Lineamientos se presentan las siguientes definiciones: CAPÍTULO II
LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 5 DE MAYO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA. MOTIVOS: Estos lineamientos tienen el objetivo de
Más detallesCapítulo II. Documentación del. proyecto
Capítulo II Documentación del proyecto 6 2.1. Ubicación La obra conocida como CC 510 Rohm & Haas, Querétaro, se localiza en el Parque Industrial Querétaro, Av. de la Montaño No. 100 Km. 28.5 carretera
Más detallesPREPARADO POR: TECNICOS DE OFICINA LOCAL DE INTIBUCA
INFORME TECNICO: AUDITORIA TECNICA REALIZADA AL PLAN DE MANEJO FORESTAL ICF- BP-CO-1007-007-2010 DEL SITIO LA GUADALUPE PROPIEDAD DE JOSE WILFREDO SANCHEZ; REGIONAL DE COMAYAGUA, OFICINA LOCAL DE INTIBUCA.
Más detallesRenuncia al derecho de preferencia por el tanto
RT-07 Gobierno del Distrito Federal. Secretaría de Gobierno. Dirección General de Regularización Territorial. Renuncia al Derecho de Preferencia por el Tanto México D. F., a de de 20 FOLIO Bajo protesta
Más detallesSUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CENTRO DE ASESORÍA ACADÉMICA PARA PREPARATORIA ABIERTA 1 Tipo de Institución que solicita el Registro Señalar el tipo de institución interesada
Más detallesFianzas / Clases de Fianzas
CONTRACTUALES Son aquellas que tienen su origen en un contrato determinado; Fianza de Licitación de Fiel cumplimiento, Anticipo, Laboral, Daño a Terceros, Buena Calidad y Debida Ejecución. 1.1. Fianzas
Más detallesArqueo de Recibos Oficiales de Ingresos ARQUEO DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS DIRECCIÓN DE INGRESOS
ARQUEO DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS DIRECCIÓN DE INGRESOS 1 Índice Introducción 1. Estatus de los Folios Pendientes de Comprobar. 4/11 1.1 Acceso SIIU BANNER 4/11 1.2 Observaciones Generales 5/11 2.
Más detallesMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA UNIVERDAD DE CÓRDOBA Elaborado por: Revisado por: mejora Unidad Técnica Unidad Técnica de la Calidad Gerencia Firma: Juan Antonio Gómez Luque Fecha:
Más detallesPROPUESTA DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE SERIES
PROPUESTA DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE SERIES Grupo de identificación y valoración de series de los Archivos Universitarios Responsable de la propuesta: GIVSA Composición: Universidad Rey Juan Carlos
Más detallesInstalar el aplicativo con un usuario que sea administrador del sistema, e instalar para todos los usuarios.
SISTEMA DE PRESENTACION DE AVALES Este aplicativo puede utilizarse para presentar ante las Juntas Electorales Partidarias los avales de cada lista. Permite la carga, la actualización y la impresión de
Más detallesDirección General de Informática
Dirección General de Informática I. Organigrama II. Misión y visión III. Programa de trabajo 2006 Dirección General de Informática I. Organigrama II. Misión y visión La misión de la Dirección General de
Más detallesGUÍA TÉCNICA 22 EL CONTROL DE GESTIÓN MUNICIPAL
GUÍA TÉCNICA 22 EL CONTROL DE GESTIÓN MUNICIPAL Pág. 1.- LA GESTIÓN MUNICIPAL 2.- EL CONTROL DE GESTIÓN 2.1 Características 2.2 Elementos 2.3 Instrumentos 2.4 Órgano Responsable 3.- EL MARCO JURÍDICO DEL
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE CONTÍNUA JEFE CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 27 MM: 09 AAAA: 2012 Página 2 de 5 1. OBJETIVO Prevenir la ocurrencia de situaciones que generan
Más detallesMANUAL EN DIALux PARA ILUMINACIÓN GENERAL
MANUAL EN DIALux PARA ILUMINACIÓN GENERAL En el siguiente manual se podrá encontrar una detallada explicación para elaborar la geometría de un local con su respectiva iluminación en el programa DIALux,
Más detallesIDENTIFICACIÓN. Manual de Procedimientos
Gobierno del Estado de Baja California IDENTIFICACIÓN Dirección de Relaciones Públicas Manual de Procedimientos Responsable de su elaboración: Coordinación Administrativa Numero de ejemplares: 03 Mexicali,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CAMPIS) CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó:
PSG 2 4 1 de 7 Responsables: CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó: GRUPO DE TRABAJO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO DE DIRECCIÓN COMISIÓN TÉCNICA Dr. Daniel L. Barrera P. Firma 1. Objetivo:
Más detallesFicha Informativa de Proyecto 2015
PN - Policía Nacional del Ecuador Dirección Nacional de Salud Hospital Guayaquil PROYECTO: I014 Implementación de un Backbone de Fibra Óptica a 10Gbps. Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Vega
Más detalles1.250.000 0 0 4.800.000 3.200.000 0 2.324.203 0
ANEXO II ACORDADA 18/5 DENOMINACIÓN DE LA OBRA PROYECTO 21 - JUSTICIA EN MAXIMA INSTANCIA Edificio Hipólito Yrigoyen 241/61 - Capital Federal - Adecuación general del edificio para la instalación del Archivo
Más detallesTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
TRIBUNAL L INFORMACIÓN RELATIVA AL ART. 14, FRACCIÓN XX VII LA LTAIPDF AÑO: 2008 AREA RESPONSABLE: DIRECCION OBRAS FECHA ACTUALIZACION: 30 SEPTIEMBRE 2008 LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES GANADOR CONVOCATORIA
Más detallesACUERDO DE SUPERINTENDENTE SGS-DES-A-031-2014 CARTA DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DE SEGUROS
Tomás Soley Pérez Superintendente de Seguros ACUERDO DE SUPERINTENDENTE CARTA DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DE SEGUROS El Superintendente General de Seguros, a las quince horas del veinticuatro de febrero
Más detalles23. INVENTARIO FíSICO DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN
Página: 249 23. INVENTARIO FíSICO DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN JUNIO 2007 Página: 250 OBJETIVO GENERAL: Establecer la secuencia de operaciones a seguir para conocer las existencias físicas de los artículos
Más detallesPROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RELEVANTES EN LAS UNIDADES DE APOYO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RELEVANTES EN LAS UNIDADES DE APOYO Página: 1 de 8 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RELEVANTES EN LAS UNIDADES DE APOYO Introducción: HOSPITAL
Más detallesPOLÍTICAS DE AHORRO ENERGÉTICO. Aprobadas por el TSE en acuerdo de Sesión Ordinaria n.º 003-2010 del 7 de enero de 2010
POLÍTICAS DE AHORRO ENERGÉTICO Aprobadas por el TSE en acuerdo de Sesión Ordinaria n.º 003-2010 del 7 de enero de 2010 POLÍTICAS INSTITUCIONALES Es el objetivo de estas políticas, establecer un compromiso
Más detallesTÉRMINOS DE REFERENCIA
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA Y CONSULTORÍAS FINANCIADAS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL.
Más detallesÍndice de contenidos para un PROYECTO DE INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA (INSTALACIONES DE FONTANERÍA)
Índice de contenidos para un PROYECTO DE INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA (INSTALACIONES DE FONTANERÍA) Según norma UNE 157001 sobre Criterios generales para la elaboración de Proyectos Actualizados a
Más detallesMEDIDAS DE SEGURIDAD EN COCINAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN COCINAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO CARACTERISTICAS DE COCINAS ESCOLARES INFRAESTRUCTURA Instalaciones eléctricas y de gas confiables Suelo y paredes con superficie lavable Fregadero
Más detallesREGLAMENTO MODIFICADO PROCESOS DE COBRANZA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE CARTERA Y CUENTAS POR COBRAR TRANSFERIDAS AL FONDESIF
REGLAMENTO MODIFICADO PROCESOS DE COBRANZA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE CARTERA Y CUENTAS POR COBRAR TRANSFERIDAS AL FONDESIF CAPITULO I GENERALIDADES Artículo 1º. (Del objeto). El presente reglamento,
Más detallesPara cumplir con lo dispuesto en el artículo 12 fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano.
PAG. 1 OBJETIVO GENERAL Registrar la Manifestación de Construcción tipo A, suscrita por el propietario o poseedor del predio o inmueble por los Directores Responsables de Obra y Corresponsables sólo para
Más detallesINVENTARIOS FISICOS. 2. Se deberá de contar con todas las localizaciones en los artículos sujetos al conteo.
El siguiente documento detallara el procedimiento correcto para hacer un levantamiento de inventarios físicos. Los principales puntos a recordar son 2: 1. No se deberán tener piezas Reservadas en Traspasos
Más detallesPolíticas para el Desarrollo y/o Mantenimiento de Sistemas Informáticos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Políticas para el /o Mantenimiento de Sistemas Informáticos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Página 1 de 10 1. INTRODUCCIÓN Con el propósito de contar con una administración dinámica y activa
Más detallesCongreso de los Diputados
De conformidad con el principio de autonomía presupuestaria consagrado por el artículo 72.1 de la Constitución y desarrollado en el artículo 31.1.2º del Reglamento, el Congreso de los Diputados, a través
Más detalles8.0. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN: Unidad Responsable/
Traslado de Expedientes N de Página: 2 /11 8.0. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN: Unidad Responsable/ Pasos Descripción de la actividad/acción Funcionario Juzgados o Tribunales 1 Solicita, completa
Más detallesUNIVERSIDAD IBEROAMERICANA. Informe de seguridad contra incendios
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Informe de seguridad contra incendios INDICE Informe de seguridad contra incendios.....1 En caso de incendios..1 Las políticas relativas a los programas de educación de seguridad
Más detallesCoordinador Subcoordinador
CUADRO 1. ACTIVACIÓN POR ALERTA DEL COMITÉ DE EMERGENCIA. ALERTAS DESCRIPCIÓN ACCIONES ESPECÍFICAS RESPONSABLE DE LA ACTIVACIÓN VERDE INFORMAR Se comunicará mediante correo electrónico a los representantes
Más detallesACADEMUSOFT UNIPAMPLONA - INGRESO AL CAMPUS
ACADEMUSOFT UNIPAMPLONA - INGRESO AL CAMPUS Academusoft - Tipo Ayuda. Versión 2.0 Noviembre 2008 El sistema de inicio seguro consta de una generación de contraseña dinámica la cual se basa en la asociación
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
PR-SGIA-2 1 de 5 1. PROPÓSITO Este documento tiene por objeto establecer los lineamientos para el control administrativo y operativo de los documentos internos del Sistema de Gestión Integral de Panamericana
Más detallesGift INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Gift INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Principales medidas implantadas para la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, del presupuesto regularizable de servicios
Más detallesGuía para la realización. de simulacros. Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena Área de Seguridad y Emergencias. Área de Seguridad y Emergencias
Guía para la realización de simulacros Área de Seguridad y Emergencias Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena Área de Seguridad y Emergencias Qué es un Simulacro? Es un ensayo y ejecución de respuestas que
Más detallesPrograma de Saneamiento Rural Equipo de Desarrollo Comunitario Gobierno Regional. Fernando Soto - Christa Cárcamo -
Programa de Saneamiento Rural Equipo de Desarrollo Comunitario Gobierno Regional Fernando Soto - Christa Cárcamo - Pablo Kalazic GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS Programa de Saneamiento Rural En el año 2005,
Más detallesDirección General de Tesorería
Dirección General de Tesorería I. Organigrama II. Misión y visión III. Programa anual de trabajo 2006 IV. Otras actividades relevantes V. Compromisos 2007 Dirección General de Tesorería I. Organigrama
Más detallesDirección de Administración Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Coordinación de Archivos
Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2014 1 Índice Pagina I.- Introducción....3 II.- Objetivo General. 4 III.- Archivo de Trámite 5 a) Objetivos...5 b) Actividades...5 c) Calendario...7 d) Indicadores.11
Más detallesColegio de las Américas de Aragón S.C.,
Colegio de las Américas de Aragón S.C., AVISO DE PRIVACIDAD En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección a Datos Personales en Posesión de los Particulares les comunicamos lo siguiente:
Más detallesgestión económica programación económica gestión financiera contratación administrativa
gestión económica programación económica gestión financiera contratación administrativa 45 46 Entendiendo la gestión económica como los procedimientos establecidos para la ejecución de los presupuestos
Más detalles1.- La primera cuestión que plantea se refiere a la prelación de pagos para la liquidación del final de la obra.
Sc. Comisión Consultiva. GK/. Informe 3/2012, de 3 de octubre, sobre prelación de pagos en los supuestos de endoso y embargos de certificaciones de obra, y sobre la obligatoriedad de justificar estar al
Más detallesDirección de Obra Pública OBJETIVO GENERAL
Código MFOBRA-APM/14-18 Página 1 de 15 Dirección de Pública OBJETIVO GENERAL Dirigir la planeación, programación, contratación, ejecución y evaluación de las obras públicas aprobadas por el Ayuntamiento,
Más detallesReglamento publicado en el B.O.P. de Cádiz número 134 de 15/07/2015. Nº 41.322.
EXCMO. AYUNTAMIENTO OLVERA (Cádiz) Reglamento publicado en el B.O.P. de Cádiz número 134 de 15/07/2015. Nº 41.322. REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO MUNICIPAL DE CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA
Más detalles2.- Elaboración del anteproyecto de presupuesto de los programas de mantenimiento mayor, menor por contrato y modernización.
ANEXO No. 5. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO MENOR POR CONTRATO, MAYOR Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Este procedimiento describe las distintas
Más detallesCapítulo IV. Conclusiones
Capítulo IV. Conclusiones 4.1.- Cumplimiento de objetivos En el laboratorio se hizo la prueba de conectar una red interna a otra red interna por medio de dos ruteadores conectados en back to back, lo cual
Más detallesSISTEMA DE CONSULTAS PÚBLICAS SOBRE LA GESTIÓN PROCESAL DE LAS CAUSAS QUE SE TRAMITAN EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y FUEROS
SISTEMA DE CONSULTAS PÚBLICAS SOBRE LA GESTIÓN PROCESAL DE LAS CAUSAS QUE SE TRAMITAN EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y FUEROS PROGRAMA INTEGRAL DE REFORMA JUDICIAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Más detallesINFORME TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA INSTALCION DE ILUMINACION LED Y DETECTORES DE PRESENCIA EN ZONAS COMUNES DE ACCESO A VIVIENDAS, ESCALERAS Y TRASTEROS
INFORME TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA INSTALCION DE ILUMINACION LED Y DETECTORES DE PRESENCIA EN ZONAS COMUNES DE ACCESO A VIVIENDAS, ESCALERAS Y TRASTEROS EN LOS EDIFICIOS DE CALLE GRANITO 6, 8, 10 (28045-MADRID)
Más detallesEste instructivo permite establecer los parámetros administrativos y de control a tener en cuenta en la ejecución de un proyecto.
Página 1 de Objetivo y Alcance Este instructivo permite establecer los parámetros administrativos y de control a tener en cuenta en la ejecución de un proyecto. Aplica desde el pre-inicio de obra hasta
Más detallesMANUAL DE USUARIO PARA LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS. Versión 1.1.5
PARA LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS Versión 1.1.5 El Servicio de Administración Tributaria (SAT), pone a su disposición una guía para interactuar con la DECLARACIÓN INFORMATIVA
Más detallesNormas y procedimientos en el transporte terrestre de carga
INTRODUCCIÓN Hoy por hoy el transporte de carga dentro del territorio colombiano se ha convertido en uno de los elementos de competitividad en la distribución de mercancías carga tanto a nivel nacional
Más detallesNOTA ACLARATORIA No. 1 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL OSP/PER/190/1124-1
NOTA ACLARATORIA No. 1 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL OSP/PER/190/1124-1 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, APOYO AL DIAGNOSTICO, SERVICIOS
Más detallesPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE TITULADO: IMPLANTES PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMICA: STENTS METÁLICOS.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE TITULADO: IMPLANTES PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMICA: STENTS METÁLICOS. 1 MINISTERIO DE DEFENSA HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA SERVICIO
Más detallesUNIVERSIDAD DE SONORA
Introducción La Universidad de Sonora Unidad Regional Sur, cuenta con programas de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de: electricidad, plomería, jardinería, equipo de refrigeración, mantenimiento
Más detallesPrestaciones adicionales, ampliaciones de plazo y contrataciones complementarias
Capítulo 3 del Módulo 4 Prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo y contrataciones complementarias Capacitador: Carlos Rivera Rojas 1 Aprendizaje esperado Los participantes estarán en condiciones
Más detallesFunciones Service Desk
Servicios Generales Introducción Recepción de necesidades, las oportunas respuestas, y todas aquellas actividades que sean necesarias para una eficiente prestación del servicio. Conducir los trabajos de
Más detallesFicha Informativa de Proyecto 2015
PN - Policía Nacional del Ecuador Dirección Nacional de Salud Hospital Guayaquil PROYECTO: I014 Implementación de un Backbone de Fibra Óptica a 10Gbps. Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Vega
Más detallesDECRETO Nº 32335-H EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DECRETO Nº 32335-H EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los
Más detallesMINISTERIO DE LA PRESIDENICIA AVISO DE CONCURSO EXTERNO. Información del Cargo o Puesto
MINISTERIO DE LA PRESIDENICIA AVISO DE CONCURSO EXTERNO En el marco del proceso de reclutamiento y evaluación para conformar el equipo de trabajo del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 9-1-1
Más detalles