BASES DE LICITACIÓN HABILITACIÓN SALA ELECTRICA SUMINISTRO ELÉCTRICO INDEPENDIENTE Y SALA DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BASES DE LICITACIÓN 50000271 HABILITACIÓN SALA ELECTRICA SUMINISTRO ELÉCTRICO INDEPENDIENTE Y SALA DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD"

Transcripción

1 BASES DE LICITACIÓN HABILITACIÓN SALA ELECTRICA SUMINISTRO ELÉCTRICO INDEPENDIENTE Y SALA DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS MARZO

2 BASES ADMINISTRATIVAS Introducción El Banco requiere contratar un conjunto de trabajos de Obras Civiles y Especialidades Técnicas con el objeto de habilitar 2 (dos) nuevos recintos técnicos, según se indica a continuación: a) Una Sala de Contingencia de Seguridad, la cual constará de dos áreas, un área habilitada para el procesamiento de datos (CPD) y un área habilitada para supervisión y monitoreo. Esta Sala de Contingencia de Seguridad funcionará como respaldo de la actual Sala que se encuentra ubicada en el Edificio principal del Banco, en calle Agustinas N 1180, Santiago. b) Una Sala Eléctrica cuyo propósito es suministrar energía a los Sistemas Críticos del Banco. Los servicios a contratar, consideran la realización de trabajos en la actual Sala Eléctrica del Banco (en los planos se identifica como Sala Eléctrica 1), la habilitación de una nueva Sala Eléctrica (en los planos se identifica como Sala Eléctrica 2) para ubicar un nuevo Tablero Eléctrico que preste servicio al actual Data Center, la modificación del trazado del empalme eléctrico que alimenta actualmente a los Tableros Eléctricos en la Sala Eléctrica (1) y la modificación e instalación de nuevos alimentadores hacia el Data Center. Actualmente el Edificio principal del Banco no cuenta con una Sala de Contingencia de Seguridad o de Operaciones Alternativa que permita dar continuidad a la operación de los Sistemas de Seguridad, entendiendo estos sistemas como el conjunto de equipos que conforman el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de Seguridad y los espacios destinados al Monitoreo de los Sistemas de CCTV, Alarmas, etc. Situación similar acontece con la actual Sala Eléctrica donde converge el Sistema Eléctrico del 100% de las instalaciones del Edificio del Banco, también ubicado en calle Agustinas N Las presentes Bases de Licitación contienen el detalle de las Especificaciones Técnicas de los Servicios requeridos para la habilitación de ambas Salas, las condiciones administrativas bajo las cuales estos servicios serán contratados por el Banco, así como también, las formalidades que las Empresas deberán cumplir al momento de presentar sus propuestas. El detalle de las Especificaciones Técnicas de cada Sala se incluye en los Anexos B.1; B.2 y B.3, que incluye la respectiva planimetría para cada Sala. Los planos que constituyen los respectivos proyectos son complementarios con todos los documentos que componen estas Bases entre sí, de tal forma que las partidas, obras y materiales pueden estar indistintamente expresados en cualquiera de ellos. Por lo tanto, si se omitiera en las Especificaciones Técnicas algún elemento indicado en los planos o viceversa, se considera incluido en ambos y forma parte del proceso de construcción e instalación. 2

3 El plazo de ejecución de los trabajos se ha estimado en 120 días corridos contados a partir de la fecha de entrega de terreno, debiendo ejecutarse ambos trabajos paralelamente y en ningún caso uno a continuación del otro. En adelante, las Obras, materia de esta licitación, se mencionarán como las Obras o los Servicios. Por otra parte, las Empresas invitadas a participar en este proceso, se mencionarán indistintamente como la Empresa o el Oferente o el Contratista y el Banco Central de Chile, como el Banco. La prestación de los Servicios se realizará bajo el régimen de suma alzada y según las exigencias establecidas por el Código del Trabajo en materias de subcontratación. Los Servicios deberán ajustarse estrictamente a los términos del Modelo de Contrato a suscribir, que se adjunta como Anexo D de este documento, a los términos y condiciones contempladas en estas Bases de Licitación, a los Planos y a todos aquellos documentos que se entiendan forman parte de ellas. Las Empresas interesadas en participar en este proceso de Licitación, deberán comunicarlo por escrito al con copia a y indicando en el Asunto: LICITACIÓN: HABILITACIÓN SALA ELECTRICA Y SALA CONTINGENCIA DE SEGURIDAD y señalando Razón Social, RUT y domicilio de la Empresa, además del nombre, teléfono y la cuenta de de la persona de contacto, dentro del plazo señalado para estos efectos en el Calendario de Actividades del Anexo A. La Empresa deberá mantener vigente el de contacto durante el proceso de licitación o dar aviso por escrito en caso de modificación. Forman parte integrante de estas Bases de Licitación, los siguientes documentos: Bases Administrativas Anexo A: Calendario de Actividades Anexo B: Especificaciones Técnicas Anexo C: Presentación de Ofertas Anexo D: Modelo de Contrato a Suscribir 1. Estudio de los antecedentes La Empresa será responsable del estudio de los antecedentes, de los requerimientos contenidos en éstos y de la valorización de cada una de las partidas que conforman su propuesta por los Servicios. Asimismo, la sola participación de una Empresa invitada a esta licitación, implica la aceptación pura y simple de las presentes Bases y sus Anexos. 2. Responsabilidad por el estudio de los antecedentes Si existiere alguna omisión o error por parte de la Empresa con respecto al análisis y evaluación de los antecedentes, así como de la valorización u otros elementos de su oferta, ésta no estará eximida de la obligación de prestar los Servicios, conforme al precio y dentro de los plazos de su propuesta, y de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en estas Bases de Licitación. 3

4 3. Cumplimiento de leyes, reglamentos y de otras disposiciones La Empresa será responsable de cumplir con todas las leyes, reglamentaciones, ordenanzas y disposiciones gubernamentales vigentes en Chile y liberará al Banco de todas las responsabilidades y daños que pueda producir el incumplimiento de las mismas. 4. Precio y forma de pago El precio ofertado por la Empresa debe comprender todo impuesto, derecho, arancel, permiso, comisión, remuneración, estipendio u honorario y, en general, toda suma o gasto que sea necesario para ejecutar las Obras, según lo requerido por el Banco, en las fechas convenidas, de forma tal que ninguna otra suma deba ser pagada a la Empresa por los Servicios a que este proceso de licitación se refiere. El Banco pagará a la Empresa por la ejecución de las Obras, contra la presentación de Estados de Pago, según el grado de avance de éstas. Cada Estado de Pago podrá ser presentado por la Empresa una vez ejecutadas las Obras que se pretenden cobrar, y éstas hayan sido debidamente aprobadas por la Inspección Técnica. El pago por la ejecución de las Obras se realizará según el siguiente detalle: a) Primer estado de pago: La Empresa podrá presentar el primer estado de pago, una vez realizado el 40% de avance físico de la Obra, según lo establecido en el Cronograma Único de Actividades Presentado como parte de su Oferta y aceptado por el Banco. Este Estado de Pago corresponderá al 40% del precio total de la Oferta Económica. b) Segundo estado de pago: La Empresa podrá presentar el segundo estado de pago, una vez concluida y efectuada la recepción conforme por el Banco del 70% de avance físico de la Obra de acuerdo a lo establecido en el Cronograma Único de Actividades presentado como parte de su Oferta y aceptado por el Banco. Este Estado de Pago corresponderá al 30% del precio total de la Oferta Económica. c) Tercer estado de pago: La Empresa podrá presentar el tercer estado de pago, una vez concluida y efectuada la recepción conforme correspondiente al cumplimiento del 100% del avance físico de la Obra, de acuerdo a lo establecido en el Cronograma Único de Actividades presentado como parte de su Oferta. Este Estado de Pago corresponderá al 30% % del precio total de la Oferta Económica. 5. Responsabilidad de la Empresa La Empresa se obligará a responder ante el Banco de todo daño, perjuicio, deterioro, pérdida o extravío de artículos y equipos del Banco, que se originen en las dependencias institucionales, 4

5 que ocurran en las horas en que la Empresa presta sus Servicios y que se encuentren a su cargo o que se originen por responsabilidad de su personal por cualquier causa o motivo. 6. Responsabilidad por Violaciones de Patentes y/o Derechos de Autor La Empresa se hace exclusivamente responsable de toda violación a derechos de propiedad intelectual y/o industrial legalmente constituidos, que sea resultante de su participación en esta licitación, de la eventual adjudicación de la misma y en consecuencia, de los Servicios que por esta vía venda o provea al Banco. Esta responsabilidad comprende aquellas violaciones que sean cometidas por la propia Empresa o el personal a su cargo; se extenderá a todos los pagos que deban ser realizados en razón de indemnizaciones y multas, así como a todos otros gastos o costos resultantes; y comprenderá todas aquellas violaciones cometidas dentro de los 5 (cinco) años siguientes a la participación de la Empresa en la licitación y/o vigencia del Contrato respectivo. Las indemnizaciones y multas referidas en esta sección serán aquellas que sean determinadas en una sentencia judicial firme o en una transacción aprobada por la Empresa. En el evento que el Banco sea notificado de cualquier demanda, acción o reclamación a los derechos referidos en el párrafo anterior, por parte de un tercero relacionada con la violación de derechos de patente, licencias o derechos de autor de dicho tercero antes mencionado, éste pondrá en conocimiento de la Empresa, a la brevedad, dicha situación a fin que pueda constituirse en tercero coadyuvante del proceso respectivo. Cualquier transacción que pueda convenir el Banco con el tercero demandante y cuyo pago deba ser asumido por la Empresa, deberá ser previamente aprobada por escrito por la Empresa. 7. Confidencialidad Por su participación en esta Licitación, las Empresas asumen como obligación la de mantener y resguardar la confidencialidad de la información que les sea proporcionada por el Banco. Por consiguiente, se deja expresa constancia que todos los documentos e información proporcionada a la Empresa o de la que tome conocimiento ésta, con ocasión de la ejecución de la presente licitación o en su etapa preparatoria, por la naturaleza legal de la misma, tienen el carácter de confidencial y reservada y, por lo tanto, no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma, obligándose por lo tanto la Empresa, a mantener bajo reserva y usar dicha información sólo para los fines previstos en esta Licitación, y a no imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir, dar a la publicidad o de cualquiera otra manera divulgar a algún tercero, información confidencial o reservada del Banco Central de Chile. La Empresa declarará tener conocimiento que Información Confidencial o Reservada del Banco Central de Chile, significa cualquier documento, material de trabajo, iniciativas, datos o cualquier otro antecedente o información que diga relación ya sea con las operaciones, actos, contratos, negocios, investigaciones o proyectos del Banco y, en general, con todas aquellas materias a que se refiere dicha declaración. 5

6 Para los efectos señalados, la Empresa deberá suscribir una Declaración de Confidencialidad que deberá formar parte de la Oferta Técnica de la Empresa, utilizando para ello el formulario adjunto en el numeral 9 de la Sección N 1 del Anexo C de estas Bases de Licitación. Finalmente, se deja constancia que el Banco Central de Chile se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública en los términos del artículo 65 bis de la Ley Orgánica Constitucional que lo rige, por lo que resolverá las peticiones de información que se formulen sobre antecedentes de la empresa relativos a este contrato, en los términos establecidos en esa legislación. 8. Calendario de actividades El proceso de licitación se ajustará al calendario de actividades señalado en el Anexo respectivo adjunto a las Bases. El Banco podrá modificar el Calendario de Actividades, previa comunicación por escrito a las Empresas invitadas, lo que será comunicado por medio del sitio Web del Banco (www.bcentral.cl) y mediante correo electrónico a las Empresas que hayan manifestado su interés en participar en esta licitación. 9. Visita a terreno Las Empresas que hayan manifestado su interés en participar en este proceso de licitación, deberán visitar las dependencias del Banco con el propósito de conocer las características del proyecto y áreas de trabajo. La visita se efectuará en la fecha indicada en el Anexo A, que forma parte de estas Bases de Licitación. En dicha oportunidad, deberán adquirir un conocimiento adecuado respecto a las características, la forma y condiciones del terreno, de la ubicación y naturaleza de los trabajos, de la cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra necesarias para la ejecución de las Obras, de los accesos, de las instalaciones de faenas que requerirán, de las restricciones de tránsito y circulación, de las condiciones de abastecimiento de energía eléctrica, así como de toda otra condición que influya en el plazo de ejecución, costo y calidad de las mismas. En la misma visita se explicarán los detalles del proyecto, además de recorrer el área para tomar conocimiento del lugar donde se ejecutarán las Obras, observando las peculiaridades de ésta, haciendo presente cualquier circunstancia que no esté prevista en las bases o condición que pudiese entorpecer el cumplimiento de la ejecución de las mismas. La Empresa, para participar en esta etapa, deberá entregar una nómina del personal que concurrirá a las dependencias del Banco. Dicha nómina deberá incluir los nombres completos y cédula de identidad o RUT de las personas nominadas y ser enviadas al con copia a y antecedentes que se recepcionarán hasta las 16:00 horas del día anterior a la visita. 6

7 10. Consultas y Aclaraciones Corresponderá a los Oferentes efectuar y solicitar, en las fechas señaladas en el Anexo A de las Bases, las consultas y aclaraciones correspondientes a este proceso de licitación, como asimismo, respecto de posibles inconsistencias, omisiones u errores en las Bases y en sus Anexos. Asimismo, en esta instancia corresponderá a las Empresas manifestar cualquier condición o situación adicional o distinta de lo establecido por el Banco en estas Bases, instancia en la cual el Banco se pronunciará respecto del planteamiento efectuado. Las consultas y aclaraciones para este proceso de licitación se realizarán de acuerdo a las fechas señaladas en el Anexo A, denominado Calendario de Actividades. Las consultas de los oferentes deberán formularse por a la dirección con copia a y haciendo referencia a CONSULTAS - LICITACIÓN: HABILITACIÓN SALA ELECTRICA Y SALA CONTINGENCIA DE SEGURIDAD. El Banco comunicará las aclaraciones y respuestas a dichas consultas, dentro del plazo indicado en el Calendario de Actividades, lo que se hará extensivo a todos los Oferentes y, en caso de licitaciones públicas o abiertas, se publicarán en el sitio Web del Banco en la fecha indicada en el Anexo sobre Calendario de Actividades. Adicionalmente, el Banco las informará a las Empresas que hayan manifestado su interés en participar en esta licitación, utilizando la cuenta de informada por éstas, la cual deberán mantener vigente durante el proceso de licitación o dar aviso por escrito en caso de modificación. Dichas Empresas deberán confirmar el recibo de éstas o, en su defecto, comunicar que no las han recibido. En el caso que la Empresa no envíe comunicación alguna, el Banco asumirá que éstas se recibieron conforme. Para todos los efectos, el o los documentos de aclaraciones y respuestas a consultas que el Banco envíe, formarán parte integrante de las presentes Bases de Licitación. 11. Plazo y Forma de Presentación de las Ofertas Las propuestas se presentarán en la Oficina de Partes del Banco, ubicada en la ciudad de Santiago, calle Morandé 115 Piso 3, hasta las 14:00 horas de la fecha señalada para tal efecto en el Calendario de Actividades, en la forma señalada en el presente numeral y a lo estipulado en el Anexo C de las Bases. No serán abiertas y se devolverán al proponente respectivo, las ofertas que fueren presentadas con posterioridad a la hora y fecha indicadas. La oferta deberá estar contenida en dos sobres cerrados, según se señala en el Anexo C. En ambos sobres se indicará lo siguiente, y se individualizará en el remitente el nombre y domicilio del Oferente: 7

8 Banco Central de Chile Gerencia de Servicios Logísticos Agustinas N 1180, Santiago LICITACIÓN: HABILITACIÓN SALA ELECTRICA Y SALA CONTINGENCIA DE SEGURIDAD a) El Sobre N 1 deberá ser caratulado como Oferta Técnica, y deberá contener la Garantía correspondiente a la seriedad de la oferta, especificada en el siguiente numeral, junto con los antecedentes requeridos en la Sección N 1 del Anexo C. b) El Sobre N 2 deberá ser caratulado como Oferta Económica y contendrá el valor de los Servicios de acuerdo a lo establecido en la Sección N 2 del Anexo C. La Oferta Económica deberá ser pura y simple, de tal manera que sólo se indique el precio ofertado por los Servicios más el impuesto que corresponda, considerando estrictamente el formato presentado por el Banco, sin incorporar observaciones o condiciones adicionales respecto de la oferta presentada. En la eventualidad que un oferente deseara que se considere o incluya una condición o situación adicional o distinta de lo establecido por el Banco en estas Bases, ello deberá ser planteado en la etapa de consultas y aclaraciones señaladas en el numeral correspondiente de estas Bases, instancia en la cual el Banco se pronunciará respecto del planteamiento efectuado. La oferta deberá tener una validez mínima de 60 días corridos. Las ofertas deben considerar el total de lo requerido para la cabal ejecución de los Servicios, según lo señalado en las presentes Bases de Licitación y conforme se estipula en los Anexos B.1, B.2 y B.3. El Banco se reserva el derecho de no considerar válidas aquellas ofertas que no cumplan con estas exigencias. Si por cualquier motivo la Empresa que haya declarado su interés en participar de este proceso, decidiera no presentar una oferta, deberá enviar una carta de excusa indicando esta situación y el motivo de su desistimiento. En caso contrario, el Banco se reserva el derecho de no considerar a la Empresa en futuras licitaciones. 12. Garantías a) Garantía por seriedad de la oferta La Oferta Técnica (Sobre N 1) deberá incluir una garantía de seriedad de la oferta por el monto de $ y vigencia mínima de 60 días corridos, contados desde el día hábil bancario siguiente a la fecha máxima para la presentación de las ofertas, señalada en el Calendario de Actividades. La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Oferentes, una vez comunicada formalmente la resolución de la licitación, excepto la correspondiente a la Empresa adjudicataria. En este último caso, el Banco devolverá la garantía correspondiente una vez suscrito el Contrato, 8

9 y previa recepción conforme de la garantía de cumplimiento de obligaciones, señalada en la letra b) del presente numeral. El Banco podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de oferta en los siguientes casos: - Cuando la Empresa desista de su oferta con anterioridad a la fecha original fijada por el Banco para resolver la licitación, - Cuando la Empresa adjudicataria no presente la garantía de cumplimiento de contrato, en las condiciones señaladas en la letra b) del presente numeral, y, - Cuando la Empresa no suscriba el Contrato en las condiciones señaladas en el numeral 16 de estas Bases. b) Garantía por cumplimiento de contrato Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven del Contrato que se suscriba, la Empresa adjudicataria deberá presentar, a más tardar al momento de suscribir el Contrato, una Garantía por un monto equivalente al 10% de valor total del contrato, incluido el impuesto correspondiente. Dicho documento de garantía deberá tener una vigencia superior en 210 días corridos contados desde la fecha de suscripción del acta de entrega de terreno, obligándose la Empresa a prorrogarla, renovarla o reemplazarla, según sea el caso, en todas las oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes las obligaciones que se caucionan. Esta prórroga, renovación o reemplazo, deberá ser efectuada por la Empresa con no menos de 20 días hábiles bancarios de anticipación a la fecha de vencimiento de la Garantía en poder del Banco. El no cumplimiento oportuno de esta obligación facultará al Banco para hacer efectiva la garantía que se encuentre en su poder. En el evento que la Empresa no presente la garantía por cumplimiento de obligaciones señalada en el párrafo precedente, el Banco podrá hacer efectiva la garantía por seriedad de la oferta, señalada en la letra a) del presente numeral. c) Tipos de Garantías Para los efectos de las garantías señaladas en las letras a) y b) del presente numeral, las Empresas podrán hacer entrega de uno de los siguientes tipos de garantía: i) Boleta Bancaria de Garantía: deberá ser pagadera a la vista y tomada directamente por la Empresa a favor del Banco Central de Chile. Para los efectos indicados, la glosa de esta garantía deberá señalar que ella se extiende para garantizar la seriedad de la oferta o para garantizar el cumplimiento del Contrato, según sea el caso. ii) Póliza de Seguro de Garantía: emitida por una compañía de seguros establecida en Chile, con cláusula de ejecución inmediata, cuyo beneficiario sea el Banco Central de Chile. 9

10 13. Apertura y evaluación de ofertas La apertura de las ofertas se llevará a cabo en dos instancias. a) Apertura del Sobre N 1: La apertura del Sobre N 1, será de carácter privado y se realizará en la fecha indicada en el Calendario de Actividades, con la presencia de un Abogado de la Fiscalía del Banco, del Gerente de Servicios Logísticos o su representante, del Jefe de Departamento Adquisiciones o su representante y del Jefe del Departamento Infraestructura y Servicios o su representante. En dicha oportunidad se verificará la entrega de los antecedentes solicitados y de la garantía por seriedad de la oferta, levantándose un acta interna del proceso que será suscrita por los funcionarios del Banco. Las Empresas que hayan dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el Banco para presentar la Oferta Técnica, serán evaluadas técnicamente. Efectuada dicha evaluación, el Banco determinará las Empresas técnicamente elegibles para la siguiente instancia del proceso de evaluación, de los aspectos económicos. Efectuada la evaluación de los antecedentes de las ofertas, el Banco determinará las Empresas técnicamente elegibles para la siguiente instancia del proceso de evaluación, de los aspectos económicos. El Banco comunicará a los Oferentes cuyas propuestas no sean consideradas técnicamente elegibles, devolviéndoles el Sobre N 2 con su Oferta Económica, sin abrir. b) Apertura del Sobre N 2: La apertura del Sobre N 2, que contendrá el valor de la Oferta Económica de las Empresas técnicamente elegibles, se realizará en la fecha indicada en el Calendario de Actividades. Este proceso se efectuará en las mismas condiciones y con los mismos participantes señalados en el literal anterior y podrá asistir también un representante de cada Oferente que desee presenciar dicho acto y que, en virtud de la evaluación efectuada por el Banco, haya sido considerado técnicamente elegible, circunstancia que el Banco les comunicará oportunamente, junto con indicarles el lugar y hora en que se llevará a efecto la apertura. De la asistencia de los representantes de los oferentes se dejará constancia con su nombre y firma en un registro habilitado para estos efectos. Se establece que una vez abiertas las ofertas, el Banco se reserva el derecho a solicitar mayores precisiones o aclaraciones respecto de ellas. 14. Resolución y adjudicación de la Licitación El Banco analizará las propuestas recibidas de las Empresas técnicamente elegibles, resolverá y adjudicará la licitación en la fecha establecida en el Calendario de Actividades, considerando la forma en que cada oferta cumple con los requerimientos señalados en el Anexo sobre Especificaciones Técnicas, el menor valor total de los Servicios, el que resultará de realizar la sumatoria del total del Listado de Partidas incluidos como Anexos C.1 y C.2 en las presentes bases y, la evaluación que efectúe de los antecedentes financieros presentados por los Oferentes, como asimismo de los antecedentes comerciales que consten de fuentes de acceso público. 10

11 Para ser consideradas técnicamente elegibles, las ofertas deberán cumplir con los requerimientos señalados a continuación, con todas las Especificaciones Técnicas señaladas en el Anexo B.1, B.2 y B.3 de estas Bases, y de acuerdo a las condiciones establecidas en el Anexo C, presentación de las ofertas. Calificarán las ofertas de aquellas Empresas que obtengan un puntaje total ponderado igual o superior a la nota 4, en una escala de 1 a 5, y ninguna calificación individual igual o inferior a la nota 3. Las variables que serán evaluadas y los criterios a utilizar son los siguientes: a) Antigüedad de la Empresa en el mercado, la cual deberá ser igual o superior a 5 años, en los términos señalados en el numeral 5, letra a) del Anexo C. Para efectos de la evaluación técnica, la Empresa deberá considerar que sus antecedentes serán medidos en términos de lo siguiente: - Posee iniciación de actividades en el SII, de fecha anterior al 21 de abril de Servicios prestados por la empresa desde sus inicios, se relacionan con implementación de soluciones técnicas similares a las obras y servicios requeridos en las Especificaciones Técnicas de esta licitación, específicamente instalaciones eléctricas, habilitación de salas eléctricas, centros de cómputos y/o equipos asociados, etc. - Si Empresa proviene de la fusión, absorción con otra empresa del rubro requerido en la presente licitación o, cambio de razón social o Rut, con lo cual consolida los años de antigüedad. b) Nómina de proyectos ejecutados de características similares a las requeridas en las presentes Bases de Licitación. Esta nómina deberá contar con una cantidad igual o superior a 5 proyectos ejecutados, según se señala en el numeral 5, letra b) del Anexo C. Las variables a considerar para calificar en relación a este aspecto, son las siguientes: - Número de proyectos de instalaciones correspondientes a equipamiento de media tensión. - Número de proyectos de instalaciones correspondientes o de similares características constructivas. - Evaluación de la dificultad técnica de los proyectos ejecutados. c) Currículum del Ingeniero Jefe de Proyecto propuesto para la supervisión de las obras, con antecedentes que den cuenta de una experiencia igual o superior a 5 años trabajando como ingeniero implementador de soluciones técnicas similares a las obras y servicios a contratar en la presente Licitación. Debe señalar nivel de estudios profesionales universitarios en el área electricidad y cursos de especialización relacionados (numeral 6 del Anexo C). Las variables que medirán la calificación de este requisito serán las siguientes: - Estudios universitarios de electricidad y cursos de especialización relacionados. - Experiencia en el gerenciamiento de proyectos de media tensión, salas eléctricas, e instalaciones similares. - Antecedentes académicos que certifiquen su formación profesional y cursos de especialización. 11

12 d) Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades detallado, que como mínimo se ajuste al plazo máximo establecido por el Banco para ejecutar las Obras (120 días corridos), así como también indicar para cada zona a intervenir, las actividades consideradas a realizar, su duración estimada y correlación en el tiempo, ajustado al plazo exigido por el Banco (numeral 7, letras a) y b) del Anexo C). Para calificar en este requisito la Empresa deberá considerar que su propuesta debe expresar como mínimo el detalle de actividades señalado en los Listados de Partidas que se incluyen como Anexo C.1 y C.2 de este documento, indicando claramente los plazos involucrados en cada una de las actividades allí descritas. Sin perjuicio de lo anterior, el Banco se reserva el derecho de elegir la propuesta que resulte más conveniente entre aquellas que resulten elegibles conforme a lo establecido en estas Bases, o de declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas elegibles o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses con sujeción a lo previsto en las presentes Bases, sin derecho de los Oferentes a entablar acción o reclamo por indemnizaciones, retribuciones o compensaciones de ninguna especie. El Banco comunicará a través de su sitio web y, también por escrito a cada uno de los Oferentes, el resultado de la licitación, en la fecha señalada para ello en el Anexo Calendario de Actividades. 15. Publicidad de aspectos de la licitación, de los oferentes, de las ofertas recibidas y del Contrato Por el solo hecho de participar en la licitación, los oferentes declaran que aceptan y autorizan al Banco para divulgar, en todo o en parte, los términos y condiciones de esta licitación, en lo referente a la individualización de los participantes, las ofertas recibidas, la designación del o de los adjudicatarios, conforme sea pertinente y los criterios en razón de los cuales fue seleccionada una determinada oferta, en la medida que ello se contemple como parte de los requerimientos de su política de transparencia institucional o que ello se le demande o requiera de conformidad con cualquier norma legal, como asimismo por parte del Ministerio de Hacienda o del Congreso Nacional, a petición de éstos. En caso que un tercero solicite información proporcionada por la Empresa al Banco vinculada con esta licitación y que no haya sido divulgada por el Banco, este último notificará a la Empresa tal requerimiento en los términos y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N , siempre que se refiera a antecedentes que puedan afectar derechos de la Empresa participante. 16. Del Contrato Una vez resuelta la licitación y dentro del plazo máximo de 5 días hábiles bancarios, contados 12

13 desde la comunicación de la adjudicación, el Banco enviará a la Empresa adjudicataria el contrato por los Servicios, el cual deberá ser suscrito por ésta en un plazo no superior a los 5 días hábiles bancarios contados desde la fecha de su envío. La no suscripción del contrato dentro del plazo indicado, dará derecho al Banco para dejar sin efecto la adjudicación de la licitación, sin derecho a reclamo, acción o indemnización alguna por parte del adjudicatario y para hacer efectiva la garantía por seriedad de la oferta establecida en las Bases. El contrato contendrá las condiciones establecidas en el modelo que se adjunta como Anexo, incorporando en lo que corresponda, las condiciones de la oferta presentada por la Empresa adjudicataria y que hayan sido aceptadas por el Banco, además de las adecuaciones que resulten del proceso de consultas y aclaraciones de esta licitación. A más tardar al momento de suscribir el Contrato, la Empresa adjudicataria deberá entregar la Garantía por fiel cumplimiento del contrato, conforme a lo señalado en el numeral 12 letra b) y la cláusula respectiva del Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo D de estas Bases. Para todos los efectos legales, la Empresa adjudicataria deberá aceptar que las presentes Bases, al igual que su oferta, como asimismo las consultas y sus respuestas y las aclaraciones, formarán parte integrante del Contrato. 17. Cesión del contrato y subcontratación La Empresa adjudicataria de este proceso de contratación no podrá ceder o traspasar el Contrato a que dé lugar el mismo, ni sus obligaciones, bajo forma o título alguno. De acuerdo a las características de las obligaciones que la Empresa asumirá en dicho contrato, y si ello fuere factible y técnicamente conveniente, podrá subcontratar el cumplimiento de algunas de dichas obligaciones, siempre que lo haya declarado en su oferta técnica y haya sido aceptado por el Banco; en todo caso, los servicios subcontratados no podrán corresponder a servicios propios de la esencia y naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta contratación, sin que por la subcontratación cese su responsabilidad, por la administración, calidad, garantía de trabajos, materiales elementos y componentes, del cumplimiento de plazos, y de los pagos que como Contratista pueda adeudar a los Subcontratistas, como igualmente de los impuestos de cualquier naturaleza que los pueda gravar y del cumplimiento de las leyes en la forma que éste está obligado con el Banco, en especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislación laboral. 18. Características del tipo de Contrato a suscribir Para efectos de formalizar la contratación de los Servicios, se suscribirá un contrato general de construcción, bajo el régimen de Suma Alzada. 13

14 19. Permisos de Trabajo Seguro La Empresa deberá considerar que para efectos de iniciar la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación, al momento de acceder a los recintos del Banco, la Gerencia de Seguridad, a través de su Encargado de Prevención de Riesgos, solicitará la presentación de la siguiente documentación: - Certificado de Afiliación de la Empresa a alguna Mutualidad de Empleadores (Seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales). - Procedimiento e Instructivo en caso de Accidentes del Trabajo (incluir N de emergencia) - Registro de Inducción por cada trabajador (Dicho registro debe indicar que cada trabajador que participará en la ejecución de las Obras, está en conocimiento del D.S N 40 Art.21). - Registro de Entrega de Elementos de Protección Personal por cada trabajador. - Procedimientos de Trabajo Seguro Aplicables dependiendo de la actividad específica que los trabajadores ejecutarán (trabajos en altura, trabajos de soldadura, etc.). - Permiso de trabajo en altura ( en caso que corresponda) Ningún trabajador de la Empresa o Subcontratista de ésta podrá ingresar a realizar trabajos en las dependencias del Banco, sin antes haber presentado los antecedentes señalados precedentemente. Una vez presentada la documentación antes mencionada, se deberá coordinar y solicitar al área de Prevención de Riesgo del Banco la autorización del Permiso de Trabajo Seguro, documento que una vez aprobado por las partes permite dar inicio a los Servicios. 20. Desistimiento Si comunicada la adjudicación de la licitación, la Empresa adjudicataria desistiera de su formalización, se le impedirá participar nuevamente en licitaciones del Banco, salvo que justificara, a plena satisfacción de éste, los motivos de su desistimiento. En este evento y sin perjuicio de lo anterior, el Banco podrá aceptar cualquiera de las otras propuestas presentadas o realizar nuevamente un proceso de licitación si lo estima conveniente y se hará efectiva la garantía que cauciona la seriedad de la oferta. Si la comunicación de adjudicación de la licitación no se enviara en la fecha máxima establecida para ello en el Anexo Calendario de Actividades, la Empresa participante tendrá derecho a desistirse y retirar los antecedentes, documentos y garantía presentados, sin cargo para el Banco, siendo éste el único efecto legal de la referida falta de comunicación de aceptación de la propuesta. 14

15 21. Multas Por cada día corrido de atraso en el término de la ejecución de las Obras respecto del plazo comprometido, por causas atribuibles a la Empresa, el Banco podrá cobrar a la Empresa una multa de 0,3% (cero coma tres por ciento) del valor total bruto del contrato. De producirse dicho evento, el Banco a su juicio exclusivo, facturará a la Empresa el valor de la multa a través de una factura exenta y descontará el valor de la multa de la facturación mensual del mes siguiente o bien, hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. En todo caso, el monto total de las deducciones que efectúe el Banco respecto de incumplimientos acaecidos, no excederá del 20% del precio total con impuestos incluidos, que el Banco deba pagar a la Empresa, de conformidad con la Cláusula Tercera del Modelo de Contrato, sin perjuicio de su facultad de poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la garantía. Las estipulaciones precedentes, no implican una renuncia del Banco al derecho que le asiste de exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, por los perjuicios que el incumplimiento de la Empresa pudiera irrogarle, conforme lo dispuesto en el artículo 1543 del Código Civil y a lo establecido en la Cláusula correspondiente de este contrato. 22. Conflicto de intereses La Empresa oferente deberá declarar si tiene o no conflicto de intereses para participar en esta licitación del Banco. Se entiende que existe dicho conflicto respecto del oferente en toda negociación, acto, contrato u operación en que sea parte, tenga interés, intervenga o tenga cualquier otra forma de participación, algún funcionario del Banco, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, como asimismo, las sociedades o Empresas en las cuales éste sea director, gerente, apoderado, o dueño directo o a través de otras personas naturales o jurídicas de un 5% o más de su capital o las sociedades o Empresas en las que alguna de las personas antes mencionadas, sea director o dueño directo o indirecto del 5% o más de su capital; y las personas por quien el funcionario del Banco actúe como representante, asesor o consultor. Asimismo, constituye tal especie de conflicto cualquier otra situación, de la cual tenga conocimiento el oferente que pueda influir en la decisión del Banco respecto del presente proceso de licitación. En caso de que exista conflicto de intereses, el oferente podrá optar igualmente por participar en esta licitación, declarando por escrito dicha situación, con la especificación correspondiente, al momento de presentar su oferta. Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación del oferente de informar por escrito al Banco, tan pronto tuviere conocimiento de ello, de cualquier situación sobreviniente constitutiva de conflicto de interés en los términos ya relacionados, que se origine con posterioridad a la declaración antedicha. En este caso, el Banco se reserva el derecho de 15

16 evaluar las circunstancias específicas y determinar si se considerará o no elegible la respectiva oferta. La veracidad y exactitud de la declaración indicada será considerada por el Banco una condición esencial y determinante en la participación del oferente en la presente licitación y, en su caso, respecto de la eventual adjudicación de la misma, motivo por el cual la infracción de esta exigencia producirá la exclusión del oferente del proceso de evaluación de ofertas correspondiente y, en su caso, facultará al Banco para exigir la resolución inmediata del contrato que se celebre, todo lo cual es sin perjuicio de que del oferente se obliga a asumir las responsabilidades legales y contractuales consecuentes, en caso de inexactitud, falsedad u omisiones de tal declaración. En el numeral 8 del Anexo C de las presentes Bases, se adjunta el Formulario de Declaración de Conflicto de Intereses, el cual deberá remitir al Banco, junto con la entrega de su oferta, según se indica en las presentes Bases. 23. Resolución de Conflictos Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolución de la presente licitación, así como del Contrato, se someterá a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Santiago. 24. Legislación aplicable Se aplicará la legislación de la República de Chile a la presente Licitación y al Contrato a que ella dé lugar. 25. Gastos y demás desembolsos Todos los gastos, derechos, impuestos, y demás desembolsos en que incurran los Oferentes con motivo de los términos, documentos y contratos contemplados en las presentes Bases o a que de cualquier forma dé origen la Licitación, serán de cargo exclusivo de los Interesados, Oferentes y/o del Adjudicatario, según corresponda. 26. Domicilio Para todos los efectos legales que pudieren derivarse de las presentes Bases de Licitación así como del Contrato que de ella pueda derivar, las partes fijan domicilio especial en la comuna de Santiago. GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS BANCO CENTRAL DE CHILE 16

17 ANEXO A CALENDARIO DE ACTIVIDADES LICITACIÓN HABILITACIÓN SALA ELECTRICA Y SALA CONTINGENCIA DE SEGURIDAD MARZO

18 ANEXO A CALENDARIO DE ACTIVIDADES LICITACIÓN HABILITACIÓN SALA ELECTRICA Y SALA CONTINGENCIA DE SEGURIDAD El proceso de licitación contemplado en las presentes Bases, se ajustará al siguiente calendario de actividades: ACTIVIDADES FECHAS (Plazos máximos) Publicación de antecedentes de licitación Vi Visita a terreno (1) Vi , a las 10:00 horas Recepción de consultas Vi Respuestas a consultas y aclaraciones escritas Ju Presentación de las ofertas Apertura de Ofertas Técnicas: Sobre N 1 Apertura de Ofertas Económicas: Sobre N 2 Nota: Hora y lugar se confirmarán por a las Empresas participantes. Hasta las 14:00 horas del Lu Lu Ma Resolución de la Licitación Vi Comunicación de la Adjudicación Suscripción del contrato Lu Lu Nota: (1) La visita será guiada por el Sr. Juan Donoso y el Sr. Sebastián Alonso, y el acceso será por Agustinas N Se agradece de antemano su puntualidad. 18

19 ANEXO B ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LICITACIÓN HABILITACIÓN SALA ELÉCTRICA Y SALA CONTINGENCIA DE SEGURIDAD MARZO

20 ANEXO B ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HABILITACIÓN SALA ELECTRICA SUMINISTRO ELÉCTRICO INDEPENDIENTE Y SALA DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD 1. General El Banco requiere contratar un conjunto de trabajos de Obras Civiles y Especialidades Técnicas con el objetivo de habilitar 2 (dos) nuevos recintos técnicos según se indica a continuación: a) Una Sala de Contingencia de Seguridad, la cual constará de dos áreas, un área habilitada para el procesamiento de datos (CPD) y un área habilitada para supervisión y monitoreo. Esta Sala de Contingencia de Seguridad funcionará como respaldo de la actual sala ubicada en el Edificio del Banco, en calle Agustinas N 1180, Santiago. b) Una Sala Eléctrica cuyo propósito es dar suministro de energía a los Sistemas Críticos del Banco. Los servicios a contratar, consideran la realización de trabajos en la actual Sala Eléctrica del Banco (en los planos se identifica como Sala Eléctrica 1), habilitación de una nueva Sala Eléctrica (en los planos se identifica como Sala Eléctrica 2) para ubicar un nuevo Tablero Eléctrico que preste servicio al actual Data Center, la modificación del trazado del empalme eléctrico que alimenta actualmente a los Tableros Eléctricos en la Sala Eléctrica (1) y la modificación e instalación de nuevos alimentadores hacia el Data Center. Actualmente el Edificio del Banco no cuenta con una Sala de Contingencia de Seguridad o de Operaciones Alternativa que permita dar continuidad a la operación de los Sistemas de Seguridad, entendiendo estos sistemas como el conjunto de equipos que conforman el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de Seguridad y los espacios destinados al Monitoreo de los Sistemas de CCTV, Alarmas, etc. Situación similar acontece con la actual Sala Eléctrica donde converge el Sistema Eléctrico del 100% de las instalaciones del Edificio principal del Banco, el que se encuentra ubicado en calle Agustinas N El presente documento describe técnicamente los trabajos a desarrollar, así como también el diseño, materialidad y terminaciones, en cada una de las áreas a intervenir. Las especificaciones técnicas forman parte de un conjunto de disposiciones administrativas y complementan en lo que no es contrario todas las prescripciones contenidas en las Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalización y que se consideran conocidas y deben ser respetadas por el Contratista en las distintas fases de los trabajos. 20

BASES DE COTIZACIÓN N 40004211 RENOVACIÓN ANUAL LICENCIAS CITRIX BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

BASES DE COTIZACIÓN N 40004211 RENOVACIÓN ANUAL LICENCIAS CITRIX BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS BASES DE COTIZACIÓN N 40004211 RENOVACIÓN ANUAL LICENCIAS CITRIX BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS SEPTIEMBRE 2015 1 1. Introducción 3 2. Estudio de Antecedentes 4 3. Responsabilidad

Más detalles

LICITACIÓN N L09009 BASES DE LICITACIÓN SOLUCIÓN BUSINESS INTELLIGENCE PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN MONETARIA Y COYUNTURA

LICITACIÓN N L09009 BASES DE LICITACIÓN SOLUCIÓN BUSINESS INTELLIGENCE PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN MONETARIA Y COYUNTURA LICITACIÓN N L09009 BASES DE LICITACIÓN SOLUCIÓN BUSINESS INTELLIGENCE PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN MONETARIA Y COYUNTURA BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS ÍNDICE 1.- Introducción

Más detalles

LICITACIÓN N L09034 REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) SISTEMA OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (SOMA)

LICITACIÓN N L09034 REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) SISTEMA OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (SOMA) LICITACIÓN N L09034 REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) SISTEMA OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (SOMA) BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE MERCADOS FINANCIEROS NACIONALES GERENCIA DE INFORMÁTICA GERENCIA DE SERVICIOS

Más detalles

COTIZACIÓN Nº 40003843 RENOVACIÓN ANUAL LICENCIAS CISCO IRONPORT

COTIZACIÓN Nº 40003843 RENOVACIÓN ANUAL LICENCIAS CISCO IRONPORT COTIZACIÓN Nº 40003843 RENOVACIÓN ANUAL LICENCIAS CISCO IRONPORT GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS BANCO CENTRAL DE CHILE ABRIL 2015 1 ÍNDICE BANCO CENTRAL DE CHILE BASES ADMINISTRATIVAS 1. Introducción...

Más detalles

BASES DE LICITACIÓN N 50000680 SEGURO VIDA SEGUROS COMPLEMENTARIO DE SALUD SEGURO CATASTRÓFICO SEGURO DENTAL

BASES DE LICITACIÓN N 50000680 SEGURO VIDA SEGUROS COMPLEMENTARIO DE SALUD SEGURO CATASTRÓFICO SEGURO DENTAL BASES DE LICITACIÓN N 50000680 SEGURO VIDA SEGUROS COMPLEMENTARIO DE SALUD SEGURO CATASTRÓFICO SEGURO DENTAL BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DICIEMBRE 2015 1 Índice Página 1. Introducción

Más detalles

LICITACIÓN Nº 50000280 SOLUCIÓN CITRIX MDM

LICITACIÓN Nº 50000280 SOLUCIÓN CITRIX MDM LICITACIÓN Nº 50000280 SOLUCIÓN CITRIX MDM GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS BANCO CENTRAL DE CHILE FEBRERO 2014 1 ÍNDICE BANCO CENTRAL DE CHILE INTRODUCCIÓN BASES ADMINISTRATIVAS 1. Introducción... 3 2.

Más detalles

LICITACIÓN 2015 ADQUISICIÓN SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE PROGRAMA CAMPAMENTO DE VERANO 2016

LICITACIÓN 2015 ADQUISICIÓN SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE PROGRAMA CAMPAMENTO DE VERANO 2016 LICITACIÓN 2015 ADQUISICIÓN SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE PROGRAMA CAMPAMENTO DE VERANO 2016 Julio 2015 1 BASES Y CONDICIONES ESPECIALES 1. INTRODUCCIÓN Fundación Educacional

Más detalles

BASES DE LICITACIÓN N L13018 SOLUCIÓN HP SERVICE MANAGER BANCO CENTRAL DE CHILE

BASES DE LICITACIÓN N L13018 SOLUCIÓN HP SERVICE MANAGER BANCO CENTRAL DE CHILE BASES DE LICITACIÓN N L13018 SOLUCIÓN HP SERVICE MANAGER BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS 1 ÍNDICE 1. Introducción... 3 2. Estudio de los antecedentes... 4 3. Responsabilidad por

Más detalles

LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE

LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE Santiago de Chile, 20 de junio de 2013 1 INDICE CONTENIDO TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES... 3 1.1 TÉRMINOS Y CONDICIONES

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA EDUCACIÓN Y SALUD LICITACION 005/2015 BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO CONSULTORIO LA ISLITA COMUNA DE ISLA DE MAIPO ISLA

Más detalles

PINTURA EXTERIOR SALAS Y DEPENDENCIAS CENTRO EDUCACIONAL MARIO BERTERO

PINTURA EXTERIOR SALAS Y DEPENDENCIAS CENTRO EDUCACIONAL MARIO BERTERO CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA EDUCACIÓN Y SALUD LICITACION 004/2014 BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PINTURA EXTERIOR SALAS Y DEPENDENCIAS CENTRO EDUCACIONAL MARIO BERTERO ISLA DE MAIPO, 23

Más detalles

LICITACIÓN ADQUISICIÓN CARROS EVACUACIÓN PARA JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA 2016 BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACIÓN ADQUISICIÓN CARROS EVACUACIÓN PARA JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA 2016 BASES ADMINISTRATIVAS LICITACIÓN ADQUISICIÓN CARROS EVACUACIÓN PARA JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA 2016 BASES ADMINISTRATIVAS Licitación Adquisición Carros Evacuación 2016 INTEGRA 1 BASES Y CONDICIONES I.- INTRODUCCIÓN

Más detalles

Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca Secretaria de Planificacion Comunal

Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca Secretaria de Planificacion Comunal BASES GENERALES A.1 INTRODUCCION Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros, económicos y legales involucrados en la licitación pública de la implementación de

Más detalles

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Cuerpo de Bomberos de Santiago BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE RADIOS MOVILES DGM 6100+ MOTOTURBO PARA EL. I. ALCANCE Adquisición de Radios móviles Mototurbo DGM 6100+ para el Cuerpo de Bomberos de Santiago,

Más detalles

TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO: MONITOREO WEB DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N 20.248

TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO: MONITOREO WEB DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N 20.248 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO: MONITOREO WEB DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N 20.248 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PEÑALOLÉN Agosto de 2012 1 1. ANTECEDENTES. El

Más detalles

LICITACIÓN PÚBLICA N 05/2013

LICITACIÓN PÚBLICA N 05/2013 LICITACIÓN PÚBLICA N 05/2013 BASES ADMINISTRATIVAS DESARROLLO DE SISTEMA DE PRESUPUESTO VERSIÓN WEB MAYO 2013 1.- ANTECEDENTES GENERALES La Empresa Portuaria Arica, en adelante EPA, dentro de sus políticas

Más detalles

TÉRMINOS DE REFERENCIA LICITACIÓN AGENCIA CREATIVA Y DE DISEÑO BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA LICITACIÓN AGENCIA CREATIVA Y DE DISEÑO BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS TÉRMINOS DE REFERENCIA LICITACIÓN AGENCIA CREATIVA Y DE DISEÑO BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS Área Creativa y de Proyectos Julio de 2013 1 Objetivo de la licitación, condiciones de participación, público

Más detalles

Procedimientos para la adecuada Ejecución de los Contratados

Procedimientos para la adecuada Ejecución de los Contratados Procedimientos para la adecuada Ejecución de los Contratados Ministerio de Justicia División Judicial Unidad de Mediación Objetivo de la Presentación Informar sobre los procedimientos y procesos que deben

Más detalles

LICITACIÓN N L13048 CONTRATO MARCO PARA EL DESARROLLO Y SERVICIO DE SOPORTE COMPONENTES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

LICITACIÓN N L13048 CONTRATO MARCO PARA EL DESARROLLO Y SERVICIO DE SOPORTE COMPONENTES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS LICITACIÓN N L13048 CONTRATO MARCO PARA EL DESARROLLO Y SERVICIO DE SOPORTE COMPONENTES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS BANCO CENTRAL DE CHILE ENERO 2014 1 ÍNDICE INTRODUCCIÓN

Más detalles

BASES DE COTIZACIÓN N 40004880 PROVISIÓN SERVIDOR IBM 3850 X6 BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

BASES DE COTIZACIÓN N 40004880 PROVISIÓN SERVIDOR IBM 3850 X6 BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS BASES DE COTIZACIÓN N 40004880 PROVISIÓN SERVIDOR IBM 3850 X6 BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS JUNIO 2016 1 BASES DE COTIZACIÓN 1. Introducción El Banco Central de Chile requiere

Más detalles

DESARROLLO COMPONENTES ETL (INTEGRADOR CONTABLE Y ALADI)

DESARROLLO COMPONENTES ETL (INTEGRADOR CONTABLE Y ALADI) BASES DE LICITACIÓN N L10030 DESARROLLO COMPONENTES ETL (INTEGRADOR CONTABLE Y ALADI) GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS BANCO CENTRAL DE CHILE JULIO 2010 1 ÍNDICE 1. Introducción 3 2. Estudio de los antecedentes

Más detalles

BASES DE LICITACIÓN N 50000781 SERVICIO DE MEJORA EVOLUTIVA ERP BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

BASES DE LICITACIÓN N 50000781 SERVICIO DE MEJORA EVOLUTIVA ERP BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS BASES DE LICITACIÓN N 50000781 SERVICIO DE MEJORA EVOLUTIVA ERP BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS MARZO 2016 1 Índice Página 1. Introducción... 1 2. Estudio de los antecedentes...

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE CONDICIONES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N2522 PARA LA ADQUISICIÓN DE 15 COMPRESORES para los coches SCANIA Ref. Scania 1745702 Ref. Knorr K009403000 (C/03002897) Página 1 PLIEGO DE CONDICIONES

Más detalles

LICITACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE CONECTIVIDAD VOZ Y DATOS, INTERNET, DATA CENTER Y CONTACT CENTER BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

LICITACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE CONECTIVIDAD VOZ Y DATOS, INTERNET, DATA CENTER Y CONTACT CENTER BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES LICITACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE CONECTIVIDAD VOZ Y DATOS, INTERNET, DATA CENTER Y CONTACT CENTER BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Diciembre 2014 TABLA DE CONTENIDOS I. Introducción...3 II.

Más detalles

LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 252/13 PARA LA SELECCIÓN DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 252/13 PARA LA SELECCIÓN DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 252/13 PARA LA SELECCIÓN DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES I) CONDICIONES GENERALES 1. LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY El LATU es

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION ABIERTA

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION ABIERTA BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION ABIERTA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FRANQUICIA TRIBUTARIA SENCE POR UN ORGANISMO TÉCNICO INTERMEDIO DE CAPACITACIÓN (OTIC) AÑO 2012 Dirección de Personas Área Desarrollo

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN O ANTECEDENTES GENERALES

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN O ANTECEDENTES GENERALES BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 1. SOBRE LA LICITACIÓN 1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN O ANTECEDENTES GENERALES La Empresa de los Ferrocarriles del Estado llama a participar en la Licitación Pública

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA N º001 / 2014. (Expediente Nº02859/2013)

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA N º001 / 2014. (Expediente Nº02859/2013) PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA N º001 / 2014 (Expediente Nº02859/2013) ARTICULO PRIMERO. (Objeto). La Intendencia de Florida contratará mediante el procedimiento

Más detalles

CONTRATACION DE SEGUROS EN LA AVIACION CIVIL

CONTRATACION DE SEGUROS EN LA AVIACION CIVIL CONTRATACION DE SEGUROS EN LA AVIACION CIVIL Resolución de la Aviación Civil 65 Registro Oficial 284 de 14-mar.-2001 Ultima modificación: 07-feb.-2006 Estado: Vigente EL CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL

Más detalles

LICITACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

LICITACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES LICITACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Agosto 2014 TABLA DE CONTENIDOS I. Introducción...3 II. Calendario de la Licitación...3 III. Glosario y Definiciones...4 IV.

Más detalles

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Regulación Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Regulación Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Normativa Aplicable Concepto de Obra Pública y Contrato de Obra Pública Procedimientos

Más detalles

VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012

VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012 VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012 1. CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA 1.1 OBJETO 1.2 PRINCIPIOS QUE REGULAN EL PROCESO DE VENTA 1.3

Más detalles

H. Cámara de Senadores Provincia de Buenos Aires

H. Cámara de Senadores Provincia de Buenos Aires H. CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CONTRATACION DIRECTA N 08/2015 EXPEDIENTE: 1205 507/14 APERTURA DE OFERTAS: Día 12 de Mayo de 2015 a las 16:00 horas, en la Dirección de Contrataciones

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS. Licitación: Auditoría de Estados Financieros Año 2015 FUNDACIÓN INTEGRA

BASES ADMINISTRATIVAS. Licitación: Auditoría de Estados Financieros Año 2015 FUNDACIÓN INTEGRA BASES ADMINISTRATIVAS Licitación: Auditoría de Estados Financieros Año 2015 FUNDACIÓN INTEGRA Santiago, Junio 2015 1 Auditoría de Estados Financieros 2015 Fundación Educacional para el Desarrollo Integral

Más detalles

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 4. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO Y EL LLAMADO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 4. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO Y EL LLAMADO LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 289/15 Para la Selección de proveedores para el suministro de Alquiler a largo plazo de automóviles y Alquiler diario de autos sin chofer. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Más detalles

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública

Más detalles

INVITACION A COTIZAR 1

INVITACION A COTIZAR 1 INVITACION A COTIZAR 1 1.1 OBJETO DE LA INVITACION Comfenalco Tolima, contratará con Empresa debidamente constituida, para la compra de Licencias WebShere Aplication Server, Instalación adecuación y acompañamiento

Más detalles

LICITACIÓN PÚBLICA SEGUROS ASOCIADOS A CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGURO DE DESGRAVAMEN PARA PENSIONADOS Y TRABAJADORES AFILIADOS A LOS HÉROES CCAF

LICITACIÓN PÚBLICA SEGUROS ASOCIADOS A CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGURO DE DESGRAVAMEN PARA PENSIONADOS Y TRABAJADORES AFILIADOS A LOS HÉROES CCAF LICITACIÓN PÚBLICA SEGUROS ASOCIADOS A CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGURO DE DESGRAVAMEN PARA PENSIONADOS Y TRABAJADORES AFILIADOS A LOS HÉROES CCAF BASES ADMINISTRATIVAS MODIFICADAS Compras Corporativas y Proveedores

Más detalles

LICITACIÓN 2014 REGALOS NAVIDAD PARA AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR BASES Y CONDICIONES ESPECIALES

LICITACIÓN 2014 REGALOS NAVIDAD PARA AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR BASES Y CONDICIONES ESPECIALES LICITACIÓN 2014 REGALOS NAVIDAD PARA AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR BASES Y CONDICIONES ESPECIALES 1. INTRODUCCIÓN Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor o Fundación Integra es

Más detalles

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Municipal de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública conforme

Más detalles

DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SOBRE PLATAFORMA WEB

DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SOBRE PLATAFORMA WEB Inmobiliaria Nueva Vía S.A. (INVIA) Phillips 84, Oficina 65, Piso 6 Santiago Centro / Chile e-mail: leo.corvalan@invia.cl LICITACIÓN PÚBLICA DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Parte I. Bases

Más detalles

REGLAMENTO PARA CONTRATACION DE SEGUROS, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS

REGLAMENTO PARA CONTRATACION DE SEGUROS, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS Acuerdo Ministerial 299, Registro Oficial 904 de 30 de Marzo de 1992. GONZALO ORTIZ CRESPO Secretario General de la Administración Pública, Considerando: Que según el artículo 32 de la Ley de Regulación

Más detalles

VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012

VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012 VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012 1. CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA 1.1 OBJETO 1.2 PRINCIPIOS QUE REGULAN EL PROCESO DE VENTA 1.3

Más detalles

REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Acuerdo Ministerial 13 Registro Oficial 288 de 05-mar-2008 Estado: Vigente EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Considerando: Que

Más detalles

CONTRATO DE PRÉSTAMO

CONTRATO DE PRÉSTAMO CONTRATO DE PRÉSTAMO Conste por el presente documento el CONTRATO DE PRÉSTAMO, que suscriben de una parte, LA ENTIDAD DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA SOLIDARIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.C.

Más detalles

TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA BASE DE DATOS ORACLE

TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA BASE DE DATOS ORACLE TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA BASE DE DATOS ORACLE 1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Este proceso de contratación se rige por los Principios Constitucionales indicados en el artículo 209,

Más detalles

ÁREA SERVICIOS y SEGURIDAD PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES LICITACIÓN ABREVIADA N 2015-CD-PC-00972

ÁREA SERVICIOS y SEGURIDAD PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES LICITACIÓN ABREVIADA N 2015-CD-PC-00972 ÁREA SERVICIOS y SEGURIDAD PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES LICITACIÓN ABREVIADA N 2015-CD-PC-00972 OBJETO: Suministro de 4 (cuatro) puertas cortafuego incluyendo 3 años de garantía, conforme Memoria Técnica

Más detalles

REGLAMENTO DE SEGUROS DE LA CANCILLERIA.

REGLAMENTO DE SEGUROS DE LA CANCILLERIA. REGLAMENTO DE SEGUROS DE LA CANCILLERIA. Acuerdo Ministerial No. 194. RO/ 230 de 12 de Julio de 1993. DIEGO PAREDES PEÑA Ministro de Relaciones Exteriores Considerando: 1.- Que no existe normas que regulen

Más detalles

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 15 / 2009 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES I) CONDICIONES GENERALES OBJETO

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 15 / 2009 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES I) CONDICIONES GENERALES OBJETO INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 15 / 2009 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES I) CONDICIONES GENERALES OBJETO 1). La Intendencia Municipal de Maldonado, en adelante "la Intendencia"

Más detalles

IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS DE COTIZACIONES DE SALUD A LOS AFILIADOS, EN LOS CASOS Y EN LA FORMA QUE SE INDICA 1

IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS DE COTIZACIONES DE SALUD A LOS AFILIADOS, EN LOS CASOS Y EN LA FORMA QUE SE INDICA 1 CIRCULAR IF/N 1 Santiago, 31 de marzo de 2005 IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS DE COTIZACIONES DE SALUD A LOS AFILIADOS, EN LOS CASOS Y EN LA FORMA QUE SE INDICA 1 Esta Intendencia,

Más detalles

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CÓDIGO SUPERFINANCIERA 01/01/2014-13-05-P-05-CUESTAT-D1510/13

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CÓDIGO SUPERFINANCIERA 01/01/2014-13-05-P-05-CUESTAT-D1510/13 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 1. AMPAROS ACE SEGUROS S.A. OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (CONTRATANTE)

Más detalles

TALCA, 2 7 ASO. 2013 1172

TALCA, 2 7 ASO. 2013 1172 UNIVERSIDAD DE TALCA RECTORÍA i VMTROL PREVIO DE LEGA APROBAD SIPAD DE TALCA APRUEBA ACTUALIZACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR. TALCA, 2 7 ASO. 2013 1172 VISTOS:

Más detalles

2. Estructura del Contrato

2. Estructura del Contrato Contrato IBM de Servicios Excluido Mantenimiento El presente Contrato IBM de Servicios Excluido Mantenimiento (denominado el Contrato ) rige las transacciones a través de las cuales el Cliente adquiere

Más detalles

POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES

POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES Conste por el presente instrumento que, QBE SEGUROS COLONIAL S.A. en consideración al pago de la prima en efectivo; efectuado por el Oferente,

Más detalles

1. Características de las boletas de garantía.

1. Características de las boletas de garantía. Hoja 1 CAPÍTULO 8-11 BOLETAS DE GARANTIA 1. Características de las boletas de garantía. 1.1. Generalidades. La boleta de garantía es una caución que constituye un banco, a petición de su cliente llamado

Más detalles

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE 1. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN El objeto de las presentes instrucciones internas en materia de contratación (en delante, las IIC o las Instrucciones, indistintamente)

Más detalles

INVITACIÓN A COTIZAR No. 025

INVITACIÓN A COTIZAR No. 025 INVITACIÓN A COTIZAR No. 025 1. Introducción La Fundación Empresas Públicas de Medellín, a través del Programa de La Alcaldía, Medellín Digital, realiza la invitación a cotizar para adquirir el servicio

Más detalles

BASES DE COTIZACIÓN N 40004322 OBRAS DE HABILITACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO ESTADIO BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

BASES DE COTIZACIÓN N 40004322 OBRAS DE HABILITACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO ESTADIO BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS BASES DE COTIZACIÓN N 40004322 OBRAS DE HABILITACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO ESTADIO BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS NOVIEMBRE 2015 1 BASES DE COTIZACIÓN 1. Introducción El Banco

Más detalles

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama a Licitación

Más detalles

POLÍTICA DE CLIENTES ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACRES INVESTMENTS S.A.

POLÍTICA DE CLIENTES ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACRES INVESTMENTS S.A. POLÍTICA DE CLIENTES ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACRES INVESTMENTS S.A. FEBRERO DEL 2013 A. DE LA POLÍTICA DE CLIENTES A.1. Requisitos para ser cliente Los requisitos para ser cliente de ACRES

Más detalles

INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 6 / 2015 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 6 / 2015 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 6 / 2015 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1) La Intendencia de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública para el arrendamiento de hasta

Más detalles

SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS INVITACION PRIVADA

SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS INVITACION PRIVADA SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS INVITACION PRIVADA INVITACIÓN PRIVADA No. IS001GAF-2013 DOCUMENTO BASE DE LA INVITACIÓN Pereira, Julio de 2013 SECCION I 1. CONDICIONES QUE REGULAN LA INVITACIÓN EMPRESA

Más detalles

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 8/12 CONTRATACIÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 8/12 CONTRATACIÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES LICITACIÓN ABREVIADA Nº 8/12 CONTRATACIÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE LOTERÍAS Y QUINIELAS MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PEREZ CASTELLANO 1440 MONTEVIDEO_

Más detalles

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PARA LA MINERÍA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PARA LA MINERÍA BASES ADMINISTRATIVAS Y TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PARA LA MINERÍA BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA Adquisición de Agitador orbital

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION PARA SUMINISTRO E INSTALACION SILLA SALVA ESCALERAS

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION PARA SUMINISTRO E INSTALACION SILLA SALVA ESCALERAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION PARA SUMINISTRO E INSTALACION SILLA SALVA ESCALERAS 1 1. OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA SALVA ESCALERAS PARA DISCAPACITADOS SOPORTE TECNICO: El proveedor

Más detalles

TALCA, O 4 MAR. 2014 VISTOS:

TALCA, O 4 MAR. 2014 VISTOS: UNIVERSIDAD DE TALCA RECTORÍA CONTROL PREVIO DE LEGAL APROBADO ERSIDAD DE TALCA APRUEBA CONTRATO CON EMPRESA TECNOLOGÍA PARA EL LABORATORIO LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE

Más detalles

PAUTA PROCESO DE SELECCIÓN ANALISTA DESARROLLO ORGANIZACIONAL

PAUTA PROCESO DE SELECCIÓN ANALISTA DESARROLLO ORGANIZACIONAL PAUTA DE EVALUACIÓN PROCESOS DE Página: 1 de 8 PAUTA PROCESO DE ANALISTA DESARROLLO ORGANIZACIONAL El presente documento comprende la pauta de evaluación que regulará el proceso de selección para proveer

Más detalles

RESOLUCION EXENTA N 5913 TEMUCO 2 9 DIC 2014

RESOLUCION EXENTA N 5913 TEMUCO 2 9 DIC 2014 REF.: ADJUDICACIÓN LICITACIÓN N 401/14 DENOMINADA SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO, EDIFICIO A. BELLO 636, TEMUCO Y ESTABLECE CONDICIONES DE CONTRATACIÓN. RESOLUCION EXENTA N 5913 TEMUCO 2 9 DIC 2014 DR.MMK/FflyH

Más detalles

Póliza de Cumplimiento para Particulares

Póliza de Cumplimiento para Particulares Póliza de Cumplimiento para Particulares Apreciado Asegurado: Para su conocimiento, agradecemos leer en forma detenida, la información contenida en este clausulado. Gracias por su confianza. Condiciones

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS EL H. CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA CONSIDERANDO:

REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS EL H. CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA CONSIDERANDO: REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS EL H. CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA CONSIDERANDO: Que, es necesario que el Honorable Consejo Provincial de Loja cuente con un instrumento jurídico interno para

Más detalles

CONTRATO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO

CONTRATO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO CONTRATO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO Conste por el presente documento el CONTRATO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO, que celebran de una parte La Financiera Efectiva S.A., con RUC N 20441805960, con domicilio legal

Más detalles

CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES CONDICIONES GENERALES Las siguientes condiciones generales son de aplicación en los contratos firmados entre el CONTRATISTA y GRANTECAN si no se hace mención en contra en el contrato particular. Además,

Más detalles

PÓLIZA DE SEGURO ESPECIAL PARA ALMACENES PARTICULARES. Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL120140388 PRIMERO: REGLAS APLICABLES

PÓLIZA DE SEGURO ESPECIAL PARA ALMACENES PARTICULARES. Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL120140388 PRIMERO: REGLAS APLICABLES PÓLIZA DE SEGURO ESPECIAL PARA ALMACENES PARTICULARES Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL120140388 PRIMERO: REGLAS APLICABLES Se aplicarán al presente contrato de seguro las disposiciones

Más detalles

N 6 7 6 VISTOS: RESOLUCIÓN:

N 6 7 6 VISTOS: RESOLUCIÓN: UNIVERSIDAD DE TALCA RECTORÍA TROL PREVIO DE LEGA1 APROBADO APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO CAMPUS SANTIAGO CON EMPRESA SERVICIO DE ASEO Y JARDINES MACLEAN LIMITADA. TALCA, 3 O MAYO 2013 N 6 7 6 VISTOS:

Más detalles

CONTRATO DE CREDITO PERSONAS JURIDICAS

CONTRATO DE CREDITO PERSONAS JURIDICAS CONTRATO DE CREDITO PERSONAS JURIDICAS Conste por el presente documento el contrato de crédito que celebran, de una parte el BANCO FINANCIERO DEL PERU, con R.U.C. N 20100105862, con domicilio para los

Más detalles

Cómo realizar una solicitud de información?

Cómo realizar una solicitud de información? Cómo realizar una solicitud de información? Manual Cómo realizar una Solicitud de Información? 1 Manual Cómo realizar una Solicitud de Información? Consejo para la Transparencia Chile 2 Índice 4- Prólogo.

Más detalles

LIBRO II.- NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS

LIBRO II.- NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS LIBRO II.- NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS TÍTULO XIV.- DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA Y FORZOSA DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS

Más detalles

MINUTA EJECUTIVA ANTECEDENTES GENERALES LICITACIÓN Nº AC31048484

MINUTA EJECUTIVA ANTECEDENTES GENERALES LICITACIÓN Nº AC31048484 MINUTA EJECUTIVA ANTECEDENTES GENERALES LICITACIÓN Nº AC31048484 SERVICIOS ELECTROMECANICOS DE MANTENCIÓN Y REPARACION DE MOTORES ELÉCTRICOS Y OTROS DE ENAP REFINERIA ACONCAGUA 1. INTRODUCCIÓN: ENAP REFINERÍAS

Más detalles

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS

BASES ADMINISTRATIVAS 1 BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. ASPECTOS GENERALES 1.1. Introducción El SERVICIO de Registro Civil e Identificación de la República de Chile, en adelante el SERVICIO, es un SERVICIO Público, funcionalmente

Más detalles

1.- OBJETO Y FINALIDAD.

1.- OBJETO Y FINALIDAD. PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE MEDIACIÓN EN COBERTURA DE RIESGOS Y SEGUROS PARA EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.- 1.- OBJETO Y FINALIDAD. El objeto del presente

Más detalles

CONTRATO DE CRÉDITO PERSONAL

CONTRATO DE CRÉDITO PERSONAL CONTRATO DE CRÉDITO PERSONAL Conste por el presente documento, el Contrato de Crédito Personal que celebran de una parte, CAJA RURAL PRYMERA, debidamente registrada en la Partida Nº 50013824 del Registro

Más detalles

PROCESO DE CONTRATACION EN EL BANCO DE LA REPUBLICA MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO DE CONTRATACION EN EL BANCO DE LA REPUBLICA MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 1 PROCESO DE CONTRATACION EN EL BANCO DE LA REPUBLICA MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Los artículos 371 a 373 de la Constitución Política regulan lo concerniente a la Banca Central. Precisamente,

Más detalles

MINUTA EJECUTIVA ANTECEDENTES GENERALES LICITACIÓN Nº AC31045297 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CIVIL-MECÁNICO A CALDERA U-751 ENAP REFINERÍA ACONCAGUA

MINUTA EJECUTIVA ANTECEDENTES GENERALES LICITACIÓN Nº AC31045297 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CIVIL-MECÁNICO A CALDERA U-751 ENAP REFINERÍA ACONCAGUA MINUTA EJECUTIVA ANTECEDENTES GENERALES LICITACIÓN Nº AC31045297 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CIVIL-MECÁNICO A CALDERA U-751 ENAP REFINERÍA ACONCAGUA 1. INTRODUCCIÓN: ENAP REFINERÍAS S.A., en adelante ERSA,

Más detalles

I N T E N D E N C I A D E S A L T O

I N T E N D E N C I A D E S A L T O I N T E N D E N C I A D E S A L T O L i c i t a c i ó n A b r e v i a d a E X P. N º 2 9 8 3 1 / 2 0 1 2 Suministro de Pan para Hogar del Adulto Mayor. APERTURA:22 de JUNIO de 2012 Hora: 15:00 Licitación

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS PROYECTO MODERNIZACION DE ASCENSORES COMUNIDAD EDIFICIO PORTO ALEGRE CALLE DIEGO DE DEZA 1111 LAS CONDES

BASES ADMINISTRATIVAS PROYECTO MODERNIZACION DE ASCENSORES COMUNIDAD EDIFICIO PORTO ALEGRE CALLE DIEGO DE DEZA 1111 LAS CONDES BASES ADMINISTRATIVAS PROYECTO MODERNIZACION DE ASCENSORES COMUNIDAD EDIFICIO PORTO ALEGRE CALLE DIEGO DE DEZA 1111 LAS CONDES 1 BASES ADMINISTRATIVAS PROYECTO MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES COMUNIDAD EDIFICIO

Más detalles

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DISPOSITIVO LANZADOR DE ESFERAS NO LETALES ENTRE FISCO - CARABINEROS DE CHILE Y "VISIÓN INTERNACIONAL LTDA.

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DISPOSITIVO LANZADOR DE ESFERAS NO LETALES ENTRE FISCO - CARABINEROS DE CHILE Y VISIÓN INTERNACIONAL LTDA. CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DISPOSITIVO LANZADOR DE ESFERAS NO LETALES ENTRE FISCO - CARABINEROS DE CHILE Y "VISIÓN INTERNACIONAL LTDA." ID N : 3173-26-LE12. N CONTRATO: 10/2012. MATERIA: DISPOSITIVO LANZADOR

Más detalles

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO DE PATULU CANTÓN GUANO TELEFAX: 03 2904-727 hernanlayedragadpsanisidro@yahoo.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO DE PATULU CANTÓN GUANO TELEFAX: 03 2904-727 hernanlayedragadpsanisidro@yahoo. CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA EL GAD. PARROQUIAL SAN ISIDRO COMPARECIENTES: Intervienen en la celebración del presente contrato para EL DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA EL GAD. PARROQUIAL SAN

Más detalles

TERMINOS DE REFERENCIA SERIE ESTUDIOS IMAGEN DE CHILE 2014 LATINOAMÉRICA ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTUALES

TERMINOS DE REFERENCIA SERIE ESTUDIOS IMAGEN DE CHILE 2014 LATINOAMÉRICA ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTUALES TERMINOS DE REFERENCIA SERIE ESTUDIOS IMAGEN DE CHILE 2014 LATINOAMÉRICA ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTUALES Área de Estudios Julio de 2014 Contenido PRIMERA PARTE: ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS... 3

Más detalles

ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS POR INTERNET DE TRANSFERENCIAS ACH

ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS POR INTERNET DE TRANSFERENCIAS ACH ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS POR INTERNET DE TRANSFERENCIAS ACH Este acuerdo entre: De una parte LA ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS, sociedad comercial constituida y existente conforme a

Más detalles

Corporación Nacional para el Desarrollo Corporación Vial del Uruguay S.A. Concesión de rutas nacionales

Corporación Nacional para el Desarrollo Corporación Vial del Uruguay S.A. Concesión de rutas nacionales A. Formularios para la oferta... 2 B. Licitante... 6 C. Modelo de carta poder para la representación de la empresa... 8 D. Modelo para las garantías... 9 E. Formulario de Identificación del Oferente...

Más detalles

CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE DEUDA Pag. 1/6

CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE DEUDA Pag. 1/6 SEGURO COLECTIVO DE DEUDA Pag. 1/6 I. CONTRATO PRIMERA - CONSTITUCION DEL CONTRATO El contrato de Seguro queda constituido por la solicitud del Contratante para la emisión de la póliza, los registros de

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Artículo 1º. (Objeto).- La Secretaría del Senado llama a licitación abreviada para la contratación del servicio de mantenimiento de las impresoras marca Brother que se

Más detalles

BASES DE LICITACIÓN N 50000233 PROYECTO WORKFLOW SOLICITUD DE ACCESO A SITIOS IAS BANCO CENTRAL DE CHILE

BASES DE LICITACIÓN N 50000233 PROYECTO WORKFLOW SOLICITUD DE ACCESO A SITIOS IAS BANCO CENTRAL DE CHILE BASES DE LICITACIÓN N 50000233 PROYECTO WORKFLOW SOLICITUD DE ACCESO A SITIOS IAS BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS BANCO CENTRAL DE CHILE FEBRERO 2014 1 ÍNDICE 1. Introducción...

Más detalles

Nombres y Apellidos/Razón Social:... Nombre del Representante:... Doc. Identidad:... Domicilio:. RUC:... FIRMA:...

Nombres y Apellidos/Razón Social:... Nombre del Representante:... Doc. Identidad:... Domicilio:. RUC:... FIRMA:... CONTRATO DE MUTUO Conste que el presente documento denominado CONTRATO DE MUTUO que celebran, de una parte la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A., con RUC Nº 20103845328, con domicilio para

Más detalles

CON CURSO DE PRECIOS Nº 23 /2014

CON CURSO DE PRECIOS Nº 23 /2014 CON CURSO DE PRECIOS Nº 23 /2014 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL DE MOTOMENSAJERIA FECHA DE APERTURA: 07/10/2014 HORA: 11:30 hs FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 07/10/2014 a

Más detalles

Año de la Superación del Analfabetismo

Año de la Superación del Analfabetismo Año de la Superación del Analfabetismo Términos de Referencia de la Licitación Pública Nacional de los Activos y Pasivos del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S. A. I. Objeto y Alcance El objetivo de

Más detalles

BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN. Curso de Capacitación para Operador de Calderas

BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN. Curso de Capacitación para Operador de Calderas BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN Curso de Capacitación para Operador de Calderas PRESENTACIÓN La Il. Municipalidad de Laguna Blanca, en adelante e indistintamente como La Municipalidad, llama a licitación

Más detalles

REGLAMENTO DE COMPRA DE BIENES MUEBLES Y DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 1

REGLAMENTO DE COMPRA DE BIENES MUEBLES Y DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 1 REGLAMENTO DE COMPRA DE BIENES MUEBLES Y DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 1 TITULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º-. La compra de bienes muebles y la contratación de servicios

Más detalles