FIANZAS SERIEDAD DE OFERTA

Transcripción

1 FIANZAS SERIEDAD DE OFERTA Cobertura.- Que el proponente mantenga la oferta en los plazos y formas que defina el contrato, las bases de la licitación, o el concurso conforme lo establecido; y /o Que el proponente suscriba el contrato en los plazos y formas al que está obligado a hacerlo según el contrato, las bases o el concurso. Vigencia.- Garantía se mantiene vigente hasta la firma del contrato entre el beneficiario y el contratista a quien ha sido adjudicado el contrato. La vigencia de la garantía dependerá de lo estipulado en el contrato. Reclamo.- El asegurado deberá dar aviso a la compañía de los actos u omisiones del Proponente que, a su juicio den lugar a indemnización estipulada en esta póliza, dentro de un plazo estricto de diez (10) días de acaecidos aquellos, con arreglo a disposiciones legales o contractuales pertinentes, y permitirá la inmediata verificación de los mismos so pena de perder los derechos indemnizatorios. Para requerir el pago de la indemnización el asegurado deberá notificar a la compañía la negativa al firmar el contrato por parte del Proponente afianzado. Deberá acompañar a esta notificación copia certificada de la adjudicación del requerimiento que se le hubiere hecho al Proponente y la constancia de que se ha vencido el plazo previsto en el contrato en las bases de la licitación o del concurso para la suscripción del contrato. Indemnización: El pago de la indemnización se realizará conforme al Art.42 de la Ley General de Seguros. La indemnización podrá ser cobrada únicamente por el asegurado. El Proponente se constituye en deudor de la compañía por el valor de la indemnización que ésta pague al asegurado. Exclusiones.- La compañía queda liberada del pago de la suma asegurada cuando Las disposiciones legales o contractuales pertinentes establezcan las dispensas del Proponente. Cuando pruebe que el incumplimiento del proponente acaeciere a consecuencia de estado de guerra, invasión o cualquier otro acto de hostilidad por enemigo extranjero; guerra civil y otras conmociones interiores ( revolución insurrección, rebelión, motín y sedición a mano armada o no armada, poder militar, naval o aéreo usurpado o usurpante); huelgas generales, cierres patronales (no propios), así como el ejercicio de algún acto de autoridad pública para reprimir o defenderse de cualquiera de estos hechos; confiscación, requisa, destrucción o daños a los bienes por orden de cualquier gobierno o Autoridad Pública; terremotos, temblores, erupción volcánica, tifón, huracán, tornado, ciclón, u otra convulsión de la naturaleza o perturbación atmosférica; y en general casos de fuerza mayor debidamente comprobados; Cuando el asegurado cambie, modifique o altere las bases del contrato, de la licitación o concurso, sin previo consentimiento escrito de la compañía. Valor asegurado. Para el caso de incumplimiento del Proponente a cualquiera de sus obligaciones la responsabilidad de la compañía queda limitada al pago de la suma asegurada, respecto de la cual no es aplicable el beneficio de excusión.

2 BUEN USO DE ANTICIPO PÚBLICO BUEN USO DE ANTICIPO Cobertura.- Devolución de los saldos deudores del anticipo en caso de resolución, terminación y/o resiliación del contrato por las causas señaladas en el contrato y luego de cumplir con lo señalado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y, la inversión del anticipo exclusivamente en la realización de las obras materia del contrato, celebrado entre la Entidad Asegurada y el Contratista así como la adquisición de bienes o maquinarias para estos mismos fines que no sean los del contrato, la aseguradora responderá por los daños causados Vigencia.- Se mantendrá la vigencia hasta que el contratista haya amortizado totalmente el anticipo recibido y las ampliaciones de vigencia legalmente establecidas. Durante la vigencia del presente contrato, la Entidad Asegurada podrá solicitar la terminación anticipada del seguro, en cuyo caso la compañía atenderá el pedido y liquidará la prima. Ni la compañía ni el Contratista podrán revocar esta póliza. El seguro puede terminar antes de la fecha señala en la póliza; en los siguientes casos: A la firma del acta de entrega recepción provisional de los bienes objetos del contrato; en cuanto se haya amortizado el anticipo; en cuanto la compañía indemnice a la Entidad Asegurada por la ejecución legal de la garantía; por la extinción de la obligación afianzada; Por las causas señaladas en la Ley. Reclamo.- Para el pago de esta garantía, se requerirá presentar a la Compañía una declaración escrita u oficial, suscrita por la autoridad máxima de la Entidad Pública asegurada en la cual se indique haber cumplido en lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el saldo actual del anticipo no devengado y la solicitud de indemnización respectiva. Recibida que sea dicha declaración, la compañía procederá inmediatamente y sin más trámites al pago del saldo del anticipo solicitado. Indemnización: La indemnización no excederá en ningún caso la suma asegurada indicada en la póliza o anexos. La compañía reconocerá el saldo de la liquidación financiera y contable de la obra como anticipo no devengado al momento de la efectivización, de la garantía en concordancia con las disposiciones de la Ley de Contratación pública que indica sobre la garantía del Anticipo. Si la Entidad Asegurada al momento de ocurrir el siniestro fuere deudor del afianzado por cualquier concepto, se compensaran las obligaciones hasta el monto correspondiente. La compañía podrá poner como excepciones todas aquellas que por ley y los contratos pueda plantear el Contratista. El asegurado no podrá realizar el cobro de la fianza, si se encontrare en la situación prevista en el Art del Código Civil. La indemnización podrá ser cobrada únicamente por la Entidad Asegurada. El contratista se constituye en deudor de la compañía por el valor de la indemnización que ésta pague a la entidad asegurada. También se considerará de cargo al contratista todos los gastos que se hayan efectuado en razón del pago del seguro. Exclusiones.- Cualquier modificación del contrato convenida entre la Entidad Asegurada y el contratista, que tenga relación con el anticipo y que no haya sido aceptada por la compañía no obligará a esta a responder por la agravación del riesgo, pero sí quedará obligada en los términos de las estipulaciones del contrato original. Valor asegurado. El capital asegurado de la póliza se reducirá en la proporción en que se vaya amortizando el anticipo o recibido provisionalmente los bienes objeto del contrato, en caso de preveerse recepciones parciales. Los saldos deudores del anticipo son el resultante de la diferencia entre el valor del anticipo original y lo recuperado por la Entidad Asegurada en las planillas de trabajo ejecutado por el contratista.

3 BUEN USO DE ANTICIPO PRIVADO Cobertura.- Devolución de los saldos deudores del anticipo en caso de resolución, terminación y/o resiliación del contrato por las causas señaladas en el mismo y de acuerdo con la legislación ecuatoriana. Vigencia.- Durante la vigencia del presente contrato el asegurado podrá solicitar la terminación anticipada del seguro, en cuyo caso la compañía atenderá el pedido y liquidará la prima aplicando la tarifa de corto plazo. Por su parte la compañía también podrá dar por terminado el seguro en cualquier tiempo antes del vencimiento mediante notificación al asegurado en su domicilio con antelación no menor de diez (10) días y si no pudiere determinar el domicilio del Asegurado, la renovación del contrato será notificada mediante (3) avisos en el periódico de mayor circulación en la circulación en la ciudad que tenga su domicilio la compañía, con intervalo de tres (3) días entre cada publicación; en este caso queda obligada a devolver al Contratista parte de la prima en proporción al tiempo no corrido. Reclamo.- Cualquier reclamo que el asegurado tenga que hacer a la compañía con motivo de este seguro, deberá hacerlo tan pronto como se produzca el hecho que motiva al reclamo. Para el pago de esta garantía se presentará a la compañía una declaración escrita y oficial suscrita por el asegurado, en la que indique haber cumplido con las cláusulas contractuales referente a la efectivización de la garantía del anticipo, el saldo actual del anticipo no devengado por el contratista y la solicitud de indemnización respectiva. La compañía tendrá el plazo de 45 días después de recibir la reclamación escrita y oficial por parte del asegurado, para hacer dentro de este periodo la investigación necesaria y efectuar el pago de la indemnización o rechazar el reclamo. Indemnización: La indemnización no excederá en ningún caso la suma asegurada indicada en la póliza o anexos. Si la Entidad Asegurada al momento de ocurrir el siniestro fuere deudor del afianzado por cualquier concepto, se compensaran las obligaciones hasta el monto correspondiente. El asegurado no podrá realizar el cobro de la fianza, si se encontrare en la situación prevista en el Art del Código Civil. La indemnización podrá ser cobrada únicamente por la Entidad Asegurada. El contratista se constituye en deudor de la compañía por el valor de la indemnización que ésta pague a la entidad asegurada. También se considerará de cargo al contratista todos los gastos que se hayan efectuado en razón del pago del seguro. Exclusiones.- Cualquier modificación del contrato convenida entre la Entidad Asegurada y el contratista, que tenga relación con el anticipo y que no haya sido aceptada por la compañía no obligará a esta a responder por la agravación del riesgo, pero sí quedará obligada en los términos de las estipulaciones del contrato original. Valor asegurado. El capital asegurado de la póliza se reducirá en la proporción en que se vaya amortizando el anticipo o en la forma indicada en el contrato. Los saldos deudores del anticipo son el resultante de la diferencia entre el valor del anticipo original y lo recuperado por el Asegurado en la forma establecida en el contrato.

4 CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PÚBLICO Asegura el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato. Se otorga para el sector público y privado; se afianza, ejecución de obras, prestación de servicios, provisión de suministros, prestación de servicios. Cobertura.- Cubre el riesgo de incumplimiento del contratista y de las obligaciones que contrajere a favor de terceros provenientes del contrato principal. Vigencia.- Terminará antes de la fecha señalada en la póliza, a la Firma del Acta de Entrega de Recepción Definitiva de los bienes u obra objeto del contrato, tan pronto como se pague el valor asegurado, por incumplimiento del contrato por parte del Contratista o por el vencimiento del plazo según el contrato principal. Se mantendrá vigente por el tiempo de duración del contrato y de sus prorrogas o ampliaciones legalmente convenidas en cuyo caso el Contratista pagará la prima respectiva por el periodo correspondiente si hubiere lugar a ello. Reclamo.- En cuanto se produzca la declaración de incumplimiento del contrato o de que existan obligaciones en mora o de que existan obligaciones del contratista frente a terceros o en cualquier momento durante la vigencia de la póliza. Indemnización: Podrá ser cobrada únicamente por la entidad asegurada. Para el pago de esta garantía se requiere presentar a la compañía declaración escrita y oficial suscrita por la máxima autoridad de la Entidad Asegurada sobre el incumplimiento del respectivo contrato, o la mora del contratista en sus obligaciones frente a tercero, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Si la entidad asegurada al momento de ocurrir el siniestro fuere deudor del contratista por cualquier concepto, se compensaran las obligaciones hasta el monto correspondiente. La responsabilidad de la compañía de seguros no excederá la suma asegurada. La entidad asegurada no podrá hacer el cobro de la Fianza, si se encontrare en la situación prevista en el Art.1595 del Código Civil. Exclusiones.- Cualquier modificación del contrato convenida entre la Entidad Asegurada y el Contratista que no haya sido aceptada por la compañía, no obligará a esta a responder por la agravación del riesgo, pero sí quedará obligada en los términos de las estipulaciones del contrato original. No responde la compañía por el incumplimiento del contrato que sea ocasionado por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. Obligaciones del asegurado.- El contratista se compromete a enviar a la compañía copias certificadas de los informes de la entidad asegurada respecto de las fiscalizaciones periódicas que éste realizare.

5 CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SECTOR PRIVADO Cobertura.- Cubre el riesgo de incumplimiento del contratista y de las obligaciones que contrajere a favor de terceros provenientes de un contrato principal. Vigencia.- Se puede solicitar la terminación anticipada, en cuyo caso la compañía atenderá el pedido. La compañía también puede dar por terminado el seguro en cualquier tiempo antes del vencimiento mediante notificación al asegurado en su domicilio con antelación no menor de diez (10) días y si no pudiere determinar el domicilio del asegurado, la revocación del contrato será notificada mediante tres (3) avisos en el periódico de mayor circulación en la ciudad donde tenga su domicilio la compañía, con intervalo de tres días en cada publicación, en este caso queda obligada a devolver al asegurado la parte de la prima en proporción al tiempo no recorrido. Reclamo.- Si el asegurado sufriere algún perjuicio por incumplimiento del contratista, deberá dar aviso por escrito a la Compañía a más tardar en el plazo de ocho (8) días contado a partir de la fecha en que tuvo conocimiento o sospechas fundadas del incumplimiento. Una vez que la compañía reciba el reclamo con los documentos pertinentes, pagará la indemnización de acuerdo con el Art.42 de la ley General de Seguros. Para ejecutar la garantía otorgada por esta póliza el asegurado deberá acompañar al reclamo copia certificada del fallo jurídico administrativo o laudo arbitral, a elección del asegurado que declare el incumplimiento. También acompañará la liquidación que demuestre el perjuicio real sufrido a causa del mismo. Indemnización: La indemnización no excederá en ningún caso la suma asegurada por la póliza y hasta esta suma se limitará el monto de las indemnizaciones que ocasionen el incumplimiento del contrato por parte del contratista. Si el asegurado al momento de ocurrir el siniestro fuere deudor del contratista por cualquier concepto, se compensaran las obligaciones hasta el monto correspondiente. La compañía podrá poner como excepciones todas aquellas que por ley y los contratos pueda plantear el afianzado. El asegurado no podrá realizar el cobro de la fianza, si se encontrare en la situación prevista en el Art del Código Civil o hubiere pendiente de resolución reclamo judicial del contratista, por causas imputables al asegurado. Exclusiones.- Cuando las disposiciones legales o contractuales pertinentes establezcan las dispensas del contratista Cuando pruebe que el incumplimiento del proponente acaeciere como consecuencia de estado de guerra, invasión o cualquier otro acto de hostilidad por enemigo extranjero; guerra civil y otras conmociones interiores (revolución, insurrección, rebelión, motín, y sedición a mano armada o no armada, poder militar naval o aéreo (usurpado o usurpante); huelgas generales, cierres patronales (no propios), así como el ejercicio de algún acto de autoridad pública para reprimir o defenderse de cualquiera de esos hechos; confiscación, requisa, destrucción, o daños a los bienes, por orden de cualquier gobierno o autoridad pública; terremoto, temblores, erupción volcánica, tifón, huracán, tornado ciclón, u otra convulsión de la naturaleza o perturbación atmosférica; y, en general casos de fuerza mayor debidamente comprobados Cuando el asegurado cambie, modifique o altere las bases del contrato, de la licitación o del concurso sin previo consentimiento escrito de la compañía. Obligaciones del afianzado.- Entregar a favor de la compañía, las contragarantías personales o reales que respalden el riesgo asumido

6 EJECUCIÓN DE OBRAS Y BUENA CALIDAD DE MATERIALES Cobertura.- Garantiza los daños que ocasione el contratista por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y no haber cumplido con la buena calidad de materiales en la ejecución de la obra contratada imputables al contratista provenientes del contrato celebrado con el asegurado. Vigencia.- Conforme estipule el contrato. Reclamo. - Si el asegurado sufriere algún perjuicio por incumplimiento de las obligaciones amparadas deberá dar aviso por escrito a la compañía a más tardar en el plazo de ocho (8) días contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento o sospechas fundadas del incumplimiento.. Una vez que la compañía reciba el reclamo mediante comunicación por escrito suscrita por el asegurado, con los documentos que justifiquen el incumplimiento de las normas técnicas o los defectos de construcción que se han producido como consecuencia de dicho incumplimiento, pagará la indemnización de acuerdo al art.42 de la Ley general de Seguros: Para ejecutar la garantía otorgada por la póliza el asegurado deberá acompañar al reclamo copia certificada del fallo jurídico, administrativo o laudo arbitral, a elección del asegurado, que declare el incumplimiento, anexar además liquidación que demuestre el perjuicio real sufrido a causa del mismo. Indemnización.- No excederá en ningún caso la suma asegurada que conste en la póliza y esta suma se limitará al monto de las indemnizaciones que ocasionen el incumplimiento del contrato por parte del contratista. Si el asegurado al momento de descubrirse el siniestro fuere deudor del Contratista, por cualquier concepto al pagarse la indemnización se descontará el monto de dicha deuda, siempre que no se oponga su compensación a las leyes vigentes. Exclusiones.- La compañía quedará liberada del pago de la suma asegurada cuando: Cuando las disposiciones legales o contractuales pertinentes establezcan la dispensa al contratista. Cuando pruebe que el incumplimiento del contratista acaeciere como consecuencia de estado de guerra invasión o cualquier otro acto de hostilidad por enemigo extranjero; guerra civil y otras conmociones interiores (revolución insurrección, rebelión motín y sedición a mano armada y no armada, poder militar, naval o aéreo, usurpado o usurpante); huelgas generales, cierres patronales (no propios), así como el ejercicio de algún acto de autoridad pública para reprimir o defenderse de cualquiera de estos hechos; confiscación, requisa, destrucción, o daños a los bienes por orden de cualquier autoridad pública; terremoto, temblores, erupción volcánica, tifón, huracán, tornado, ciclón u otra convulsión de la naturaleza, o perturbación atmosférica y en casos de fuerza mayor debidamente comprobados. Cuando el asegurado cambie, modifique o altere las bases de la licitación o del concurso sin previo consentimiento escrito de la Compañía Valor asegurado.- A solicitud del cliente.

7 GARANTÍAS ADUANERAS Cobertura.- El perjuicio económico que total o parcialmente, con arreglo a las disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes en materia aduanera, le ocasione el garantizado. Cubre también la falta de pago de derechos arancelarios, tasas, multas intereses y más recargos que adeudare como consecuencia de operaciones de importaciones o exportaciones. Vigencia.- El plazo es el que indica la Ley orgánica de Aduana y su Reglamento Reclamo. - Cualquier reclamo del Asegurado que presente a la compañía con motivo de la Garantía Aduanera deberá hacerlo tan pronto se produzca el hecho que motiva el reclamo. El asegurado deberá presentar la liquidación, la compañía procederá a hacer efectivo el valor correspondiente. Indemnización.- Hasta la suma máxima garantizada en la póliza. El garantizado se constituye en deudor de la compañía por el valor de la indemnización que ésta pague al asegurado. También se considerará de cargo del garantizado todos los gastos que la compañía haya hecho en razón del pago de la indemnización. Exclusiones.- Los anexos que se emitan para ampliar o modificar las condiciones del contrato, no tendrán valor si no han sido aprobados previamente por la Superintendencia de Bancos y no llevan la firma de la compañía, del asegurado y del garantizado. Valor asegurado.- A solicitud del cliente.

8 FIANZA LEGAL La Fianza Legal se otorga en caso de presentarse cualquier disposición legal que señale un deber de caucionar o garantizar una obligación no financiera que provenga de un acto voluntario o por disposición de la ley y que se encuentre de acuerdo a las Condiciones Generales de la póliza. Características Generales Estas fianzas se rigen por las leyes que regulan la obligación caucionada. El valor de la garantía depende del tipo de obligación que deba cumplirse de acuerdo a la Ley. Esta fianza es otorgada a favor del beneficiario del sector público. La vigencia de esta póliza se determina por la disposición legal a la que accede. La póliza permanecerá vigente hasta el cumplimiento de la obligación garantizada. Se libera con la resolución administrativa de la entidad beneficiaria que declara el cumplimiento de las obligaciones del afianzado y la devolución de los originales de la póliza y sus renovaciones. Se ejecuta mediante comunicación que dirija la entidad beneficiaria, indicando que ha incumplido con las obligaciones garantizadas conforme a los requisitos determinados en la póliza y la Ley General de Seguros para la ejecución de las garantías en cuanto a la prueba del incumplimiento y la cuantía de los daños causados por dicho incumplimiento.