Secretaría de Comunicaciones
|
|
- Eugenio Blanco Salazar
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONCERNIENTE AL PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE TAMSA NORTE, INCLUYE PIV, ACCESO AL API DE VERACRUZ KM. 13.5, EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, REPRESENTADA POR EL LIC. JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA, SECRETARIO DE COMUNICACIONES ASISTIDO POR EL ARQ. ARMANDO ARCOS SUÁREZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA SECRETARÍA, Y POR LA OTRA PARTE EL ING. ARTURO CANALES CLAVEL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: E S P E C I F I C A C I O N E S TIPO DE ADJUDICACIÓN: ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA. N DE CONTRATO: SC-PS-PF-045/2010-DGIC TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CARACTERÍSTICAS: PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE TAMSA NORTE, INCLUYE PIV, ACCESO AL API DE VERACRUZ KM UBICACIÓN: EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ, EN EL ESTADO DE VERACRUZ ORIGEN DEL RECURSO: FIDESUR MONTO A PAGAR: $338, (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 16%: $54, (CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) MONTO TOTAL: $392, (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) MONTO DEL ANTICIPO 30%: $117, (CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) NOMBRE DEL CONTRATISTA: ING. ARTURO CANALES CLAVEL. DOMICILIO: CALLE ÁLVARO OBREGÓN No. 6, COLONIA GUADALUPE RODRÍGUEZ, C.P , EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ, TELÉFONO: 01 (228) y 044 (228) R.F.C.: CACX FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2010 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 30 DÍAS EJECUTIVO: FECHA DE INICIO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2010 A N T E C E D E N T E S a) Que por acuerdo del titular de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y con base a lo establecido por los artículos 25 y 26 fracciones I, II, III, IV, V y X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se llevará a efecto por su conducto, la prestación de servicio objeto de este contrato. b) Que los recursos para cubrir el monto de los trabajos, objeto del presente contrato, fueron autorizados y aprobados con recursos provenientes del FDESUR. 1
2 D E C L A R A C I O N E S I. DE LA SECRETARÍA : a) Que es una dependencia de la Administración Pública Estatal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 9 fracción VII y 25 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. b) Que los CC. Lic. José Guillermo Herrera Mendoza y el Arq. Armando Arcos Suárez, están facultados para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto por los artículos 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 8 fracción IV, 9 fracción XVI y 12 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones del Estado; 4, 27 fracción III, 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. c) Que tiene su domicilio en la calle Coronel Pablo Frutis No. 4, Colonia Esther Badillo, C.P , en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz. II. DE EL CONTRATISTA : a) Que es una persona física con actividad empresarial y que acredita su personalidad con la copia simple de su Acta de Nacimiento No , del Libro 9, expedida por la Lic. Karina Cortes Flores, Oficial Encargado del Registro Civil de Xalapa, Veracruz el 24 de Julio de 1982; así como con la Cédula de Identificación Fiscal con clave del Registro Federal de Contribuyentes CACX y que esta facultado para suscribir el presente contrato. b) Que el ING. ARTURO CANALES CLAVEL, señala como domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en la Calle Álvaro Obregón No. 6, Colonia Guadalupe Rodríguez, C.P , en el Municipio de Xalapa, Veracruz, y su Teléfono es el 01(228) a) Que cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato. b) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley, los alcances de los trabajos por ejecutar y, en general, toda la información requerida para la obra objeto del contrato. Atentas las partes a lo anteriormente declarado, se reconocen recíprocamente la personalidad con la que se ostentan, sujetándose a las siguientes: C L Á U S U L A S PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- LA SECRETARÍA encomienda a EL CONTRATISTA el Proyecto Ejecutivo del Entronque Tamsa Norte, Incluye PIV, Acceso al API de Veracruz Km. 13.5, en el municipio de Veracruz, en el Estado de Veracruz. 2
3 EL CONTRATISTA se compromete a entregar los siguientes trabajos: SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de: MONTO A PAGAR: $338, (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 16%: $54, (CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) MONTO TOTAL: $392, (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) TOPOGRAFÍA DE CAMPO. PROYECTO EJECUTIVO. PLANOS. CANTIDADES DE OBRA. CATÁLOGOS DE CONCEPTOS El monto incluye salarios y honorarios del personal de EL CONTRATISTA, así como viáticos, vehículos de transporte y su mantenimiento; combustibles y lubricantes; enseres de papelería, fotografía e informática necesarios para los trabajos objeto del presente contrato. TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL CONTRATISTA se compromete a realizar los trabajos en 30 días hábiles, de conformidad con el programa de la prestación del servicio, iniciando el Proyecto Ejecutivo el día 16 de Noviembre de 2010 y a terminarlo el día 15 de Diciembre de CUARTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que la forma de pago sea mediante estimaciones de pago equivalentes, previa verificación y aprobación de LA SECRETARÍA, a través de la Dirección General de Infraestructura Complementaria. QUINTA.- DEL ANTICIPO.- EL CONTRATISTA recibirá de LA SECRETARÍA con al importe de este contrato y contra la presentación de la fianza, un anticipo del 30% del importe total estipulado en el presente contrato; cuyo importe es la cantidad de $117, (CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), I.V.A. incluido, para la realización de los trabajos, objeto de esté contrato. El CONTRATISTA esta obligado a utilizarlos en dichos trabajos. SEXTA.- DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA para la entrega del anticipo otorga fianza de compañía legalmente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por la cantidad de $117, (CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), I.V.A. incluido, para garantizar su debida inversión o devolución parcial o total. La fianza estará en vigor hasta que esté totalmente amortizado el anticipo y, en su caso, el pago de recargos conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz, aceptando expresamente la afianzadora someterse al procedimiento de ejecución atendiendo a los artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. La fianza sólo podrá cancelarse a solicitud por escrito de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, comprometiéndose la afianzadora a pagar hasta la cantidad importe de la fianza en caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción del área responsable de LA SECRETARÍA la debida inversión del anticipo, aceptando el seguir afianzando en los casos de prórroga o espera que se le otorguen a EL CONTRATISTA en los mismos términos y plazos, sin necesidad de aviso escrito. 3
4 SÉPTIMA.- DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá exhibir a la firma del presente contrato una fianza por el importe del 10% del monto estimado a pagar durante la vigencia del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, es decir la cantidad de $33, (TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mediante una póliza de fianza de compañía legalmente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la que estará en vigor durante la vigencia del presente contrato, aceptando expresamente la Afianzadora someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal para las Instituciones de Fianzas, con exclusión de cualquier otro y sólo podrá cancelarse a solicitud por escrito de la propia Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, comprometiéndose la Afianzadora a pagar hasta la cantidad importe de la fianza en caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de LA SECRETARÍA el cumplimiento de sus obligaciones. OCTAVA.- DE LA PROCURADURÍA FISCAL.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70 de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz publicados en la Gaceta Oficial del Estado No. Ext. 32 de fecha 29 de Enero de 2010, las partes reconocen la personalidad de la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, para hacer efectivas las garantías, independientemente del tipo de que se trate. NOVENA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a: a) Ser el único responsable de la prestación de los servicios; b) Responder por los daños y perjuicios que cause a LA SECRETARÍA o a terceras personas en el desarrollo de los trabajos; c) Ajustarse a lo estipulado en este contrato; d) Observar de las instrucciones dadas por escrito por LA SECRETARÍA, y e) No ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones, derivados de este contrato y sus anexos. DÉCIMA.- DE LA PENA CONVENCIONAL.- EL CONTRATISTA se obliga a pagar a LA CONTRATANTE el 5 al millar por cada día de atraso en la ejecución de los trabajos, por causas que le sean imputables, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados, conforme a lo establecido en la fracción VIII del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en los artículos, 56, 57 y 58 del Reglamento de la ley antes citada. Dicho monto que será descontado del último pago mensual fijo presentado y en su caso, se aplicará la fianza de cumplimiento. Independientemente de la aplicación de la pena convencional señalada anteriormente, el área responsable de LA CONTRATANTE podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. Las cantidades que resulten de la aplicación de la pena convencional que se impongan a EL CONTRATISTA se harán efectivas en primer término con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas y en segundo lugar, con cargo al monto pendiente de pagar por concepto de estimaciones presentadas o liquidación del contrato. En caso de ser insuficientes dichos montos, se aplicará la fianza de cumplimiento. 4
5 DÉCIMA PRIMERA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE COMÚN ACUERDO.- LA SECRETARÍA y EL CONTRATISTA podrán, en cualquier tiempo, convenir la terminación anticipada del contrato, para lo cual se requerirá que previamente se reciban, en su caso, los trabajos realizados y se haya elaborado y firmado el último pago de las mismas. DÉCIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- LA SECRETARÍA podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el citado artículo. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, EL CONTRATISTA podrá suspender los trabajos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, lo solicitará a LA SECRETARÍA, la cual decidirá dentro de los 15 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, en caso de negativa por parte de LA SECRETARÍA, será necesario que EL CONTRATISTA obtenga de la autoridad judicial, la declaratoria correspondiente. DÉCIMA TERCERA.- DE LA RESCISIÓN.- EL CONTRATANTE queda en libertad de rescindir el contrato, sin responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial previa, en los siguientes casos: a) Si EL CONTRATISTA no inicia o termina los trabajos en el plazo estipulado. b) Si ejecuta los trabajos en forma defectuosa o si no cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo estipuladas en este contrato. c) En general, por cualquier otra causa que sea imputable a EL CONTRATISTA. Si LA SECRETARÍA considera que EL CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en la presente cláusula, se le comunicará por medio de oficio, a fin de que en un plazo de diez días exponga lo que a su derecho convenga. Si transcurrido ese plazo EL CONTRATISTA no manifiesta nada en defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste LA SECRETARÍA estima que las mismas no son satisfactorias, se procederá a rescindir administrativamente este contrato. DÉCIMA CUARTA.- DE LAS RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de LA SECRETARÍA en relación con los trabajos objeto de este contrato. DÉCIMA QUINTA.- DE LA AUSENCIA DE ERROR O VICIO DE CONSENTIMIENTO.- Las partes manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe, ni lesión alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas. 5
6 DÉCIMA SEXTA.- DE LA JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes convienen en someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Fuero Común de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, renunciando al que les corresponda en atención a sus domicilios presentes o futuros. En los términos anteriores las partes celebran el presente contrato y debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cláusulas que lo integran, previa lectura del mismo, lo ratifican y firman de conformidad en la ciudad de Xalapa, Ver., a 15 de Noviembre de POR LA SECRETARÍA POR EL CONTRATISTA LIC. JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA SECRETARIO DE COMUNICACIONES ING. ARTURO CANALES CLAVEL ARQ. ARMANDO ARCOS SUÁREZ DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Vo.Bo. LIC. JOSÉ DE JESÚS ISIDORO VELANDIA GÓMEZ DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECOM 6
E S P E C I F I C A C I O N E S COMPLEMENTARIA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELATIVO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DEL RÍO TECOLUTLA, EN EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, HASTA LA BOCANA, EN EL MUNICIPIO DE TECOLUTLA, VERACRUZ,
Más detallesE S P E C I F I C A C I O N E S TRES PERSONAS
CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE EL ACARREO Y EMULSIONES ASFÁLTICAS PARA SER UTILIZADO EN LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA CAMELIA EL LIMONAR, EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMO
Más detallesCONTRATO DGV/LS/011/11/14
CONTRATO DGV/LS/011/11/14 CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ A PRECIO FIJO Y TIEMPO
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONTRATO DGV/LS/008/12/10 CONTRATO DE ADJUDICACION DE UN CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO
Más detallesD E C L A R A C I O N E S
Contrato: CECyTEV 06/04 CONTRATO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUIAS DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE RAZONAMIENTO FORMAL, ANTOLOGÍA DE QUIMICA I Y ANTOLOGÍA DE FISICA III QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO
Más detallesANTECEDENTES DECLARACIONES I.- EL ORGANISMO, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, DECLARA:
CONTRATO NO LS/COBAEV/02/12 RELATIVA A LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES EN PVC DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
Más detallesANTECEDENTES DECLARACIONES
Contrato No. MV-LS-002-2009 CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MAQUINARIA DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL L.A.E. HUGO PARROQUIN AGUIRRE, EN SU CARÁCTER
Más detallesDIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CONTRATO ABIERTO DE ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVILES, PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA MEXICANA, EN CUMPLIMIENTO
Más detallesANTECEDENTES DECLARACIONES: I. DECLARA EL I.T.S. SER: Secretaria de Educación en Veracruz Dirección de Educación Tecnológica
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL I.T.S.P.R., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE POZA RICA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ,
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 59114001-003-08-C, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, REPRESENTADO POR LA C.P. MARTHA ELENA LAJUD NEME, EN SU
Más detallesUNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTRATO ABIERTO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES, PARA LA TRANSPORTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ASI COMO DE SUS FUNCIONARIOS, DESDE Y HACIA CUALQUIER AEROPUERTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA
Más detallesE S P E C I F I C A C I O N E S
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE LA BRECHA HUASTECA, EN EL NORTE DEL ESTADO, EN VARIOS MUNICIPIOS, PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, QUE CELEBRAN,
Más detallesANTECEDENTES DECLARACIONES: I. DECLARA EL I.T.S.P.R. SER:
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL I.T.S.P.R., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, REPRESENTADA POR EL C. ING. MIGUEL ÁNGEL
Más detallesA N T E C E D E N T E S
Contrato: CECyTEV 05/03 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PAPELERÍA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
Más detallesDOMICILIO CALLE OTAVALO # 103 4º PISO, COLONIA LINDA VISTA, MEXICO, D.F., C.P ANTECEDENTES
CONTRATO ABIERTO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES, PARA LA TRANSPORTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ASI COMO DE SUS FUNCIONARIOS, DESDE Y HACIA CUALQUIER AEROPUERTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. LS/RTV/35952/006/2011, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL L.C. ARTURO JORGE PARRA OVIEDO, EN SU
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 59114001-003-08-A QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, REPRESENTADO POR LA C.P. MARTHA ELENA LAJUD NEME, EN SU
Más detallesCONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO
Gobierno del Estado de México Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Administración Dirección General de Personal CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
Más detallesA N T E C E D E N T E S
1 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. LS/RTV/35952/003/2012, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL L.C. ARTURO JORGE PARRA OVIEDO, EN
Más detallesA N T E C E D E N T E S
Contrato: CECyTEV 14/04 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PAPELERIA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO
Más detallesDIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI AEREO Y/O ARRENDAMIENTO DE AERONAVES, PARA LA TRANSPORTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ASI COMO DE
Más detallesDIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI AEREO Y/O ARRENDAMIENTO DE AERONAVES, PARA LA TRANSPORTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ASI COMO DE
Más detallesANTECEDENTES DECLARACIONES
ADENDUM DE AMPLIACIÓN AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO No. AD/COBAEV/02/13 RELATIVO AL SERVICIO DE MENSAJERÍA CON COBERTURA NACIONAL, QUE CELEBRAN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ, A QUIEN
Más detallesDECLARACIONES. 3. Que cuenta con la suficiencia presupuestal, para comprometerse en los términos del presente contrato.
CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE HIDALGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU
Más detallesCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CCO/CONT/0002/2017 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, REPRESENTADA
Más detallesANTECEDENTES DECLARACIONES: I. DECLARA EL I.T.S.P.R. SER:
CONTRATO DE COMPRA VENTA PARA EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL I.T.S.P.R., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE POZA RICA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
Más detallesLIC. ANTONIO FERRARI CAZARIN, FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO POR ADJUDICACION DIRECTA NO. AD/COBAEV/02/13 RELATIVO AL SERVICIO DE MENSAJERÍA CON COBERTURA NACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
Más detallesCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. D E C L A R A C I O N E S:
CCO/CONT/50/2017 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, REPRESENTADA EN
Más detallesESPECIFICACIONES. 70/100), O SU EQUIVALENTE EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO EN EL MOMENTO DE PAGO.
CONTRATO ABIERTO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES, PARA LA TRANSPORTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ASI COMO DE SUS FUNCIONARIOS, DESDE Y HACIA CUALQUIER AEROPUERTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA
Más detallesANTECEDENTES DECLARACIONES:
CONTRATO DE COMPRA VENTA PARA EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL I.T.S.P.R., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ,
Más detallesCONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
,., SANTIAGO CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN, REPRESENTADO POR LOS C.C. ING. JAVIER CABALLERO GAONA, PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. JORGE
Más detallesANTECEDENTES DECLARACIONES:
CONTRATO DE COMPRA VENTA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL I.T.S.P.R., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE POZA RICA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO
Más detallesA N T E C E D E N T E S
1 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. ADEL/110C80801/006/2013, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL L.C. ARTURO JORGE PARRA OVIEDO, EN
Más detallesD E C L A R A C I O N E S
A-5 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA, REPRESENTADA POR SU RECTOR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD Y POR LA OTRA
Más detallesA N T E C E D E N T E S
1 CONTRATO DE SERVICIOS No. ADEL/110C80801/005/2013, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL L.C. ARTURO JORGE PARRA OVIEDO, EN
Más detallesDirección de Administración
CONTRATO NO LS/COBAEV/004/11 RELATIVA A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR PARA LOS PLANTELES DE PEROTE PANUCO, TRES VALLES Y BOCA DEL RIO, DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ,
Más detallesLIC. ANTONIO FERRARI CAZARIN, CODIVER COMPANY S.A. DE C.V.
CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA No AD/COBAEV/07/12 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA DONACION A LOS ALUMNOS EGRESADOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
Más detallesANTECEDENTES DECLARACIONES:
CONTRATO DE COMPRA VENTA PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL Y ALUMNOS DEL I.T.S.P.R., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, REPRESENTADO
Más detallesANTECEDENTES. Av. Américas No. 87, Col. Aguacatal, C.P , Xalapa, Veracruz.
CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AD/COBAEV/005/11-B RELATIVO A LA ELABORACIÓN DE 3001 PLAYERAS UNIFORME PARA LOS ALUMNOS Y DOCENTES QUE PARTICIPARÁN EN EL FESTIVAL DE LA JUVENTUD. ENCUENTRO DE CONOCIMIENTOS,
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS No. LS/110C80801/001/2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL C.P. PEDRO BUENO
Más detalles$ 58, (CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 M.N.)
CONTRATO ABIERTO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES CON ARRASTRES, PERNOCTAS Y OPERACIONES DE BASE FIJA, PARA LA TRANSPORTACIÓN DEL C. GOBERNADOR Y SUS FUNCIONARIOS, EN AVIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO O A SU
Más detallesDIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CONTRATO ABIERTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AGENCIA ADUANAL, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A
Más detallesESPECIFICACIONES. CALLE MARTIRES DE TLAPACOYAN NO. 55-1, COL. CENTRO, VERACRUZ, VER., C.P
CONTRATO ABIERTO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES, PARA LA TRANSPORTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ASI COMO DE SUS FUNCIONARIOS, DESDE Y HACIA CUALQUIER AEROPUERTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA
Más detallesLIC. PEDRO YLLA AGUILA
CONTRATO DE LICITACION SIMPLIFICADA No. LS/104C80804-007-13 RELATIVO A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ALUMNOS DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE CELEBRAN POR UNA
Más detallesDIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI AEREO Y/O ARRENDAMIENTO DE AERONAVES, PARA LA TRANSPORTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ASI COMO DE
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES N. CJPJEH-IP
W00000) 000 J PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES N. CJPJEH-IP-002-2013 CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BIENES INFORMÁTICOS QUE CELEBRAN POR UNA
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. LS/RTV/35952/003/2009 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR LA C.P. MARTHA ELENA LAJUD NEME, EN SU CARÁCTER
Más detallesEL EJECUTIVO ESTATAL EL PRESTADOR DE SERVICIOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DEL C. (1),
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS LA COMISIÓN
CONTRATO PRIVADO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA COMISIÓN REPRESENTADA
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONTRATO DGV/LS/008/08/15 CONTRATO DE PARA LA ADQUISICÓN DE SOFTWARE ACADÉMICO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ A PRECIO FIJO Y TIEMPO
Más detallesSecretaría de Comunicaciones
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS ATZALAN - XONTASPAN Y ZAPOTITLAN - COATZOAPOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE ATZALAN, EN EL ESTADO
Más detallesD E C L A R A C I O N E S. I.- Manifiesta EL MUNICIPIO, a través de sus representantes :
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. ALEJANDRO ALBERTO CARLOS PÁEZ Y ARAGÓN, PRESIDENTE
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. LS/RTV/35952/005/2009 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR LA C.P. MARTHA ELENA LAJUD NEME, EN SU
Más detallesLIC. ANTONIO FERRARI CAZARIN, OPERADORA DE HOTELES XALAPA, CHACHALACAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, LIC. ENRIQUE SUAREZ GALLEGOS
CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY NO AD/COBAEV/06/12 RELATIVO AL SERVICIO DE RENTA DE UN SALON, ALIMENTACIÓN Y COFFE BRAKE, PARA DIRECTORES, RESPONSABLES DE CONTROL ESCOLAR, AUXILIARES
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. LS/RTV/35952/004/2011, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL L.C. ARTURO JORGE PARRA OVIEDO, EN SU
Más detallesCONTRATO DE ADQUISICIONES No. MCHM/FIII-AD/013/2016.
CONTRATO DE ADQUISICIONES No. MCHM/FIII-AD/013/2016. CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO DE LE DENOMINARÁ EL CONTRATANTE, REPRESENTADO
Más detallesADJUDICACION DIRECTA NO. AD/COBAEV/015/07
CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA NO. AD/COBAEV/015/07 RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BANQUETE DE FIN DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ. A QUIEN
Más detallesA N T E C E D E N T E S
1/7 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN REPRESENTADA POR EL MTRO.
Más detallesCONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DENOMINACIÓN: "ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y CAMIONES DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC" No. DE EXPEDIENTE: CMADJ-068/2014 UBICACIÓN: MUNICIPIO
Más detallesMAQUINARIA DE VERACRUZ OPD
CONTRATO No. MV-LS-010-08-2010 CONTRATO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO ORDINARIO TIPO 1, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE MAQUINARIA DE VERACRUZ, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RICARDO LANDA MORA,
Más detallesSANTIAGO -N#'\TURAU..1ENTE- UNICO POR SU GENTE
CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS -N#'\TURAU..1ENTE- QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE, NUEVO LEÓN, REPRESENTADO POR LOS C.C. ING. JAVIER CABALLERO GAONA, PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. JORGE ALBERTO
Más detallesCONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AD/COBAEV/026/09
CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AD/COBAEV/026/09 RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ADQUISICIÓN DE 10 REGULADORES DE VOLTAJE DE CAPACIDAD TRIFÁSICA DE 5 KVA Y 16 REGULADORES DE VOLTAJE DE CAPACIDAD
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LICITACIÓN PÚBLICA PODJUDTSJ 01/2011
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL, REPRESENTADO POR EL MAESTRO EN DERECHO MARCOS ALEJANDRO CELIS QUINTAL, PRESIDENTE DEL Y DEL CONSEJO DE LA
Más detalles1988 Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL NÚMERO 99, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO.
CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY NO AD/COBAEV/03/14 RELATIVO A SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PROFESORES ASISTENTES A LAS ACADEMIAS ESTATALES DE DOCENTES 2014, A CELEBRARSE
Más detallesE S P E C I F I C A C I O N E S
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEHUIPANGO - XOPILAPA - TICOMA TRAMO DEL KM. 4+860 AL KM. 5+420 Y DEL KM. 8+100 AL KM. 8+600, EN
Más detallesE S P E C I F I C A C I O N E S COMPLEMENTARIA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BÉISBOL DE MINATITLAN, VERACRUZ (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MINATITLAN, VERACRUZ, QUE
Más detallesE S P E C I F I C A C I O N E S. TIPO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IXHUATLÁN COYOLAR DANTE DELGADO, DEL KM. 1+500 AL KM. 5+500 (2ª. ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE IXHUATLÁN
Más detallesContrato de Prestación de Servicios Profesionales Independientes
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TABASCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. IRMA
Más detallesANTECEDENTES DECLARACIONES:
CONTRATO DE COMPRA VENTA PARA LA ADQUISICION VIDEOPROYECTORES PARA EL I.T.S.P.R., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE POZA RICA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO Consejo de la judicatura
CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO, MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, REPRESENTADO POR EL DOCTOR
Más detallesCONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN, REPRESENTADO POR LOS C.C. ING. JAVIER CABALLERO GAONA, PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. JORGE ALBERTO ESPRONCEDA
Más detallesADMINISTRACION CENTRAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
ADMINISTRACION CENTRAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES que celebran por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí por
Más detalles11.3. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA L.A.E.
Más detallesNo. de contrato: SEPF-RP-AD-15-INCCOPY-0007
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN, AL QUE EN LO SUCESIVO SE
Más detallesESPECIFICACIONES. $ 500, (QUINIENTOS MIL PESOS, 00/100 M.N.)
CONTRATO ABIERTO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES, PARA LA TRANSPORTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, ASI COMO DE SUS FUNCIONARIOS, HACIA Y DESDE CUALQUIER AEROPUERTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA
Más detallesSecretaría de Comunicaciones
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LOS ACCESOS DEL PUENTE COATZACOALCOS I DEL KM. 0+000 AL KM. 2+400, EN EL MUNICIPIO
Más detallesD E C L A R A C I O N E S
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A QUIEN
Más detallesESPECIFICACIONES. OCHENTA Y DOS PESOS, 61/100 M.N.). 39/100 M.N.)
CONTRATO ABIERTO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES, PARA LA TRANSPORTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, ASI COMO DE SUS FUNCIONARIOS, DESDE Y HACIA CUALQUIER AEROPUERTO DE LA REPUBLICA MEXICANA
Más detallesE S P E C I F I C A C I O N E S COMPLEMENTARIA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GOPALAPA II, DEL KM. 1+215 AL KM. 1+230, EN EL MUNICIPIO DE NANCHITAL, VERACRUZ, QUE EN LO SUCESIVO
Más detallesCONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DEL LIC., SECRETARIO DE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
Más detallesCONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
s o CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN, REPRESENTADO POR LOS C.C. ING. JAVIER CABALLERO GAONA, PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. JORGE ALBERTO
Más detallesGobierno del estado de Zacatecas Presidencia Municipal de Miguel Auza Dirección de Desarrollo Económico y Social
Gobierno del estado de Zacatecas Presidencia Municipal de Miguel Auza Dirección de Desarrollo Económico y Social CONTRATO DE OBRA PUBLICA OBRA CONVENIDA CON PROGRAMA ESTATAL DE OBRAS RAMO 33.- APORTACIONES
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS No. LS/110C80801/001/2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL C.P. PEDRO BUENO
Más detallesCOMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VERACRUZ
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VERACRUZ, A LA QUE EN LO SUCESIVO
Más detallesE S P E C I F I C A C I O N E S. TIPO DE ADJUDICACIÓN: LICITACION PUBLICA NACIONAL No
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EXISTENTES CON TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1.20 DE DIAMETRO DE UNA LINEA EN LOS KMS. 2+800,
Más detallesSecretaría de Desarrollo Económico y Portuario Dirección Jurídica
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, REPRESENTADA
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, REPRESENTADA
Más detallesEL ORGANISMO, LIC. CARLOS ACEVES AMEZCUA
ADENDUM AL CONTRATO No. PI/COBAEV/07/14, RELATIVO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO ASISTENTES AL XXIII ENCUENTRO ACADÉMICO, CULTURAL Y DEPORTIVO
Más detallesE S P E C I F I C A C I O N E S. TIPO DE ADJUDICACIÓN: LICITACION PUBLICA NACIONAL No
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO AL RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA Y RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE EN UN SOLO CUERPO DEL KM.
Más detallesD E C L A R A C I O N E S:
CONTRATO No. 107-64/16 /F CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
Más detallesE S P E C I F I C A C I O N E S ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE CAMINOS DIVERSOS EN EL MUNICIPIO DE ALTOTONGA, ESTADO DE VERACRUZ, TRAMO: PASTOR VERGARA (LINDERO DEL
Más detallesD e c l a r a c i o n e s:
Contrato de Arrendamiento que celebran, por una parte, la C. Esperanza Acosta Ortiz, a quien en lo sucesivo se le denominará El Arrendador y por otra parte, el Instituto Electoral del Estado de Zacateca,
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA LAS DOS SALAS DE ORALIDAD UBICADAS EN LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS CIVILES, MERCANTILES Y FAMILIARES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL, REPRESENTADO
Más detallesCONTRATO NO. ADQ-LS
Contrato de Compraventa de Pintura Vinílica para la Dirección General de Telebachillerato, que celebran por una parte la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
Más detallesCorreo electrónico: Teléfonos:
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL CONTRATANTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR Y POR LA OTRA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE SUPERFICIE, REPRESENTADO
Más detallesCONTRATO NO. ADQ-LS
Contrato de Compraventa de 83,000 Pelotas de Plástico para Planteles Escolares, que celebran por una parte la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, representada
Más detalles