PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A

Transcripción

1

2 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. BASES INTEGRADAS DEL PROCESO POR COMPETENCIA MENOR CME OTL/PETROPERU CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PRIMERA CONVOCATORIA Í N D I C E Página BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. GENERALIDADES 2 2. MARCO LEGAL 2 3. DE LOS POSTORES 2 4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 2 5. RECURSOS FINANCIEROS 2 6. VALIDEZ DE LA OFERTA 2 7. PLAZO DE EJECUCION 2 8. CONDICIONES DEL PROCESO 2 9. SISTEMA DE CONTRATACION EVALUACION DE PROPUESTAS METODOLOGIA DE EVALUACION OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO RECURSOS DE APELACION Y REVISION ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS FORMA DE PAGO PENALIDAD POR MORA PERSONAL DE EL CONTRATISTA SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL PAGOS LABORALES AL PERSONAL DE EL CONTRATISTA SEGUROS INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL CON PETROPERU DISTINCION RESPECTO A LA INTERMEDIACION LABORAL SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y EFECTOS CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA 11 INFORMACIÓN Y DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROPERU S.A FORMATO Nº 1 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR 12 FORMATO Nº 1-A IMPEDIMENTOS PARA SER POSTORES Y/O CONTRATISTAS DE PETROPERU S.A. 13 FORMATO Nº 2 DATOS DEL POSTOR SOBRE CONSTITUCION DE EMPRESA 14 FORMATO Nº 3 PROMESA DE CONSORCIO 15 FORMATO Nº 4 MODELO DE CARTA PROPUESTA ECONOMICA 16 FORMATO Nº 4A MODELO DE PRESUPUESTO DETALLADO 17 ANEXO Nº 1 FACTORES DE EVALUACIÓN 18 BASES TÉCNICAS 19 PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES DEL PROCESO 21 ADJUNTO Nº 1 POLITICA INTEGRADA DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD 22 Y SALUD OCUPACIONAL ADJUNTO Nº 2 CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJOY PROTECCIÓN 23 AMBIENTAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y ADQUISICIONES EN OPERACIONES TALARA. ADJUNTO Nº 3 CÓDIGO DE INTEGRIDAD DE PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A 27 ADJUNTO Nº 4 POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROLEOS 30 DEL PERÙ PETROPERU S. A.

3 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) 2 BASES ADMINISTRATIVAS PROCESO POR COMPETENCIA MENOR Nº CME OTL/PETROPERU PRIMERA CONVOCATORIA (Nº INTERNO CME INTL /OTL) 1. GEN ER AL I D AD ES Petróleos del Perú - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, con RUC , domiciliado en calle 400 portón Nº 5 área industrial Ref inería Talara, conv oca la contratación del SERVICIO DE INTERNET MOVIL, que se realizará en proceso por Competencia Menor en los términos y condiciones que se detallan en las presentes Bases Administrativ as y Técnicas. 2. MAR C O L EGAL Los postores y las propuestas deberán cumplir con todas las disposiciones de las Bases Administrativ as y Técnicas, así como con las disposiciones legales v igentes, aplicables al presente Serv icio. Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A., aprobado por Resolución Nº OSCE/PRE, v igente desde el , en adelante el Reglamento. CONSULTA Nº 01 Solicitamos confirmar a través de qué medio la entidad permitirá el acceso de los participantes y postores al Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú, en vista que este documento involucraría pautas de aplicación a la contratación, es necesario que los participantes al proceso puedan conocer sus disposiciones a fin de evaluar su presentación al proceso de selección. Por otro lado, de acuerdo al Principio de Transparencia, consagrado en el literal h) del artículo 4 d e la Ley de Contrataciones del Estado, los postores tendrán acceso a la documentación que forma parte de los procesos de selección. RESPUESTA Nº 01 El Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A, aprobado por Resolución Nº OSCE/PRE del 11 de diciembre de 2009 se encuentra publicado en el portal web de PETROPERU S.A: parencia/ley27806.as p 3. DE LOS POSTORES Los postores deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Prov eedores (RNP) del OSCE, hasta que se implemente la Base de Datos de Prov eedores Calif icados de PETROPERU (BDPC), y haber obtenido las presentes bases. El postor que participa en el presente Proceso de Contratación debe contar con su RNP VIGENTE, como mínimo, desde la etapa de registro de su participación hasta la suscripción del contrato, inclusiv e. Toda comunicación referente al Proceso, deberá ser remitida a los correos electrónicos contratosot@petroperu.com.pe El envío de consultas, observaciones o cualquier otra comunicación referente al Proceso que sea remitida a correos electrónicos distintos a los indicados en el párrafo anterior serán no admitidos. Es responsabilidad del postor el permanente seguimiento del Proceso a través del SEACE y de la revisión de su correo electrónico. 4. MON TO ESTI MAD O R EF ER EN C I AL El monto estimado ref erencial es RESERVADO. En caso el Monto Total de la mejor of erta supere el Monto Estimado Referencial (Reservado), el otorgamiento de la Buena Pro estará sujeto a la aprobación de PETROPERU. 5. RECURSOS FINANCIEROS Recursos propios de Petróleos del Perú Petroperú S.A. 6. VAL I D EZ D E L A OF ER TA El Plazo mínimo de v alidez de of erta será hasta la f irma del contrato o emisión de la Orden de Trabajo a Terceros. 7. PL AZ O D E EJEC U C I ON Plazo máximo de ejecución del serv icio es de mil noventa y cinco (1095) días calendario. 8. C ON D I C I ON ES D EL PR OC ESO 8.1 El proceso de contratación podrá ser declarado desierto por las causales a que se contrae el numeral 12 del Reglamento, asimismo, podrá cancelarse el proceso de contratación hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, según las causales prev istas en el numeral 13 del Reglamento. El proceso de contratación podrá ser declarado nulo por las causales a que se contrae el numeral 14 del Reglamento. 8.2 PETROPERU podrá postergar las etapas del proceso, incluso hasta momentos previos a la realización del acto respectiv o; las nuevas fechas serán dadas a conocer por los mismos medios en que se ef ectuó la conv ocatoria. En caso de que el día señalado en el cronograma resulte no laborable para PETROPERU, el acto se ef ectuará al día hábil siguiente, dejándose constancia de esta circunstancia en el acta.

4 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) El acto de presentación de propuestas se realizará en la Of icina de trámite documentario sito en Calle 400 S/N Portón Nº 5 Talara, hasta el día y hora señalados en el av iso de conv ocatoria publicado en el SEACE. Forma de Presentación Las propuestas serán presentadas en dos sobres cerrados de la siguiente manera: Sobre Nº 1: Propuesta Técnica y Sobre Nº 2: Propuesta Económica, los mismos que deberán estar rotulados e identif icados tal como se indica a continuación: SOBRE Nº 01 PROPUESTA TÉCNICA Petróleos del Perú PETROPERU S.A. OPERACIONES TALARA COMPETENCIA MENOR Nº CME OTL/PETROPERU PRIMERA CONVOCATORIA SERVICIO DE <Nombre del Postor> <RUC> SOBRE Nº 02 PROPUESTA ECONÓMICA Petróleos del Perú PETROPERU S.A. OPERACIONES TALARA COMPETENCIA MENOR Nº CME OTL/PETROPERU PRIMERA CONVOCATORIA SERVICIO DE <Nombre del Postor> <RUC> 8.4 Contenido de las propuestas. Las propuestas serán presentadas en original. Deben estar selladas y f irmadas por el postor o su representante legal o apoderado y serán f oliadas correlativ amente empezando por el número uno. A) CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA Indicar Nº propuesta. La propuesta técnica deberá contener, los siguientes documentos: a) De presentación obligatoria: - Declaración Jurada de Datos del Postor según modelo del Formato Nº 1 y 1-A. (*)(**). - Datos del Postor sobre Constitución de Empresa según Formato Nº 2. Para el caso de Personas Naturales, deberán presentar copia de f icha RUC de la empresa (*)(**). b) De ser el caso: - Promesa de Consorcio, de acuerdo a la normativ a en materia de Contrataciones del Estado, cuando corresponda, Formato Nº 3. c) Para efectos de evaluación: - Documentación que acredite los f actores de ev aluación establecidos, según Anexo Nº 1. (*) En caso de consorcio la documentación será presentada de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Nº /CONSUCODE/PRE, sobre consorcios. (**) Se debe tener en cuenta que, que estos documentos deben ser presentados por cada integrante del consorcio. B) CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA Indicar Nº propuesta. Este sobre debe contener el Monto total de la propuesta a Precios Unitario, expresado en Dólares Americanos de acuerdo al Modelo de presentación indicado en los Formatos Nº 4, 4- A. 8.5 Todos los documentos que contengan inf ormación esencial sobre las propuestas se presentarán en idioma español o, en su def ecto, acompañados de traducción por un traductor público juramentado, salv o el caso de la inf ormación complementaria contenida en f olletos, instructiv os, catálogos o similares, que podrá ser presentada en idioma español o inglés. El postor será responsable de la exactitud y v eracidad de dichos documentos. Toda inf ormación entregada por el postor en su propuesta tendrá carácter de declaración jurada. 8.6 En mérito al principio de presunción de veracidad, PETROPERU admitirá la inf ormación y documentación presentada por los postores con sus propuestas en el proceso de contratación, reserv ándose el derecho de v erif icar la v alidez y v eracidad de las mismas. De adv ertirse inf ormación f alsa o inexacta se descalif icará al postor, sin que ello pueda dar derecho a los postores a demandar pérdidas o intereses por los gastos en que hubieran podido incurrir, como consecuencia de la preparación y presentación de las of ertas, de la constitución de garantías o de cualquier otro concepto; e inf ormándose al OSCE para la iniciación del procedimiento administrativ o sancionador. De adv ertirse inf ormacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, PETROPERU declarará la nulidad del contrato en la v ía administrativa aprobada por le niv el señalado en el cuadro de niv eles de aprobacion v igente. 8.7 PETROPERU, podrá solicitar a los postores documentos aclaratorios o subsanaciones por def ectos de f orma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados, siempre que ello no constituy a modif icación de su propuesta técnico económica.

5 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) 4 Se entiende por modif icación, la v ariación de precios, condiciones de pago, f inanciamiento, requerimientos técnicos mínimos, plazo de entrega exigido en las bases u of ertado por los postores y otras condiciones determinantes para la ev aluación de la mejor propuesta. La f acultad de solicitar aclaraciones respecto de la propuesta técnica se podrá ejercer durante la etapa de ev aluación técnica y hasta antes de la apertura del sobre económico. En el caso de la propuesta económica se podrá solicitar aclaración durante la etapa de ev aluación económica y hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro. 8.8 Los def ectos de f orma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados, que no modif iquen el alcance de la propuesta serán subsanados por el postor en el plazo no may or a dos (02) días hábiles contados desde el día siguiente de la notif icación para que el postor aclare o subsane, en cuy o caso la propuesta continuará v igente para todo ef ecto, a condición de la ef ectiv a aclaración o subsanación en el plazo prev isto, salv o que lo observ ado pueda corregirse en el mismo acto. 9. SISTEMA DE CONTRATACION El sistema de contratación es a Precios Unitario. 10. EVAL U AC I ÓN D E PR OPU ESTAS PETROPERU ev aluará y calificará las propuestas técnicas y económicas que cumplan con lo especif icado en las Bases, en actos priv ados, considerando los criterios y parámetros de ev aluación detallados en el numeral 11. Las propuestas técnicas serán descalificadas cuando: 10.1 No cumplan los Requerimientos Técnicos Mínimos; 10.2 No incluy an la documentación requerida como obligatoria indicada en el numeral 8.4 A de estas Bases Contengan inf ormación discrepante con los folletos, instructivos, catálogos o similares, que no permitan determinar si la propuesta cumple los Requerimientos Técnicos Mínimos; 10.4 Contengan inf ormación f alsa o inexacta No alcancen el puntaje técnico mínimo requerido para acceder a la ev aluación económica, cuando corresponda. Las propuestas económicas serán descalificadas cuando: 10.6 Presenten errores no subsanables, salv o que se conf igure el supuesto prev isto en el numeral 29 del Anexo N 1 del Reglamento Cuando no señalen cualquiera de los datos ref eridos a cantidad, precio unitario, unidad de medida, subtotal, gastos generales y utilidad, de ser el caso, o modifiquen las cantidades y omitan alguna(s) de las partidas prev istas en las Bases. 11. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN La ev aluación de las propuestas se realizará en dos etapas: a) La primera es la ev aluación técnica, cuy a f inalidad es seleccionar las propuestas que cumplan los Requerimientos Técnicos Mínimos y los f actores, criterios y puntajes establecidos en las Bases. b) La segunda etapa es la de ev aluación económica, cuy o objeto es identif icar el monto de la propuesta para la asignación del puntaje. c) La ev aluación técnica y económica se ef ectuará de acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº OTOR GAMI EN TO D E L A B U EN A PR O PETROPERU otorgará la Buena Pro a la propuesta que obtenga el may or puntaje total, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases. En el supuesto que dos o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se ef ectuará observando estrictamente el siguiente orden: a) Con pref erencia a f av or de las micro o pequeñas empresas ganadoras. b) A f av or del postor que hay a obtenido el mejor puntaje técnico, cuando las Bases hay an establecido calif icación técnica. c) A trav és del sorteo, en el mismo acto, para lo cual es obligatorio inv itar a dicho acto a la totalidad de postores empatados. La inasistencia de algún postor no impide la realización del sorteo. En caso de ser necesario determinar la Buena Pro en sorteo, ésta se realizará con presencia de los postores que asistan al acto del sorteo. Para tal ef ecto, prev iamente PETROPERU comunicará a los postores que empaten a apersonarse al lugar, f echa y hora, con su respectiva carta simple de acreditación y documento de identidad. En el sorteo participarán todos los postores que lleguen hasta esa etapa, así no asista el representante de algún postor. La Buena Pro se registrará en el SEACE el mismo día de su otorgamiento y se entenderá notif icada al día siguiente. Su registro incluirá el acta y el cuadro comparativ o detallado con los resultados de la ev aluación. En caso de haberse presentado una sola propuesta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de su notif icación. 13. R EC U R SOS D E APEL AC I ÓN Y R EVI SI ÓN Los postores podrán interponer los recursos de apelación y rev isión, según lo establecido en el Reglamento, de acuerdo a lo siguiente: Los postores podrán presentar recursos de apelación ante PETROPERÚ solo después de otorgada la Buena Pro o declarado desierto por descalif icación o inadmisibilidad de propuestas. El plazo para su interposición es de tres (03) días hábiles siguientes a la notif icación de la Buena Pro a trav és del SEACE. La interposición del recurso de apelación en la oportunidad antes señalada suspende la tramitación del proceso. En caso se interponga el recurso de apelación antes del otorgamiento de la Buena Pro, será declarado improcedente y no suspenderá el trámite del proceso.

6 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) 5 - El recurso de Apelación será presentado en documentos originales únicamente en la Of icina de Trámite Documentario de Operaciones Talara, sito en Calle 400 Ref inería Talara - Acceso por Portón Nº 5, Talara, dentro del horario de atención (de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.) - Al momento de la presentación del recurso de apelación los postores adjuntarán carta f ianza irrev ocable, solidaria, incondicional y de realización automática, por el 1% del Monto Estimado Ref erencial a f av or del OSCE. - Dentro de los tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada en el SEACE la resolución que resuelv e el recurso de apelación, se podrá interponer recurso de rev isión ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. - Vencido el plazo máximo de diez (10) días hábiles sin que PETROPERÚ publique en el SEACE su resolución, el postor apelante tendrá por denegado su recurso y podrá interponer recurso de rev isión contra la denegatoria f icta ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. PETROPERÚ elevará todo lo actuado al Tribunal de Contrataciones del Estado, incluy endo la garantía, en un plazo no may or de tres (03) días hábiles, luego de haber recibido el requerimiento del Tribunal. - Es procedente el desistimiento del recurso de apelación dentro de los (5) días hábiles de admitido el recurso; en este caso, PETROPERU dev olv erá la Carta Fianza directamente al postor. - El desistimiento se solicitará mediante escrito con f irma legalizada ante Notario Público. PETROPERU lo aceptará, salv o que considere de interés público que el recurso de apelación sea resuelto. 14. OR D EN D E TR AB AJO A TER C ER OS Para la emisión de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), el Contratista ganador de la Buena Pro deberá entregar la siguiente documentación: Copia del DNI del Representante Legal. (*) Copia de f icha RUC de la empresa, VIGENTE a la f echa del proceso.(*) Contrato de Consorcio con f irmas legalizadas ante Notario Público de los representantes legales de los postores que se consorcian, de acuerdo con los dispuesto en la Directiv a Nº /CONSUCODE/PRE, cuando corresponda. Constancia de Vigencia de Poder del Representante Legal que suscriba el Contrato; el mismo que deberá tener una antigüedad no may or a tres (03) meses, contados desde la f echa de su expedición por la correspondiente Zona Registral de SUNARP. En el poder otorgado al representante legal, deberá indicarse, la facultad para suscribir Contratos y otros actos administrativos derivados de los procesos de contratación en el que participa el postor. Constancia de Inscripción en el REMYPE, cuando corresponda. (*) En caso de consorcio la documentación será presentada de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Nº /CONSUCODE/PRE, sobre consorcios. CONSULTA Nº 02 Solicitamos confirmar que dependiendo de la cuantía de la contratación, la entidad suscribirá un contrato con el postor ganador de la buena pro, puesto que de acuerdo al artículo 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, únicamente las Menores Cuantías se perfeccionan con la emisión de una Orden de Servicio o Compra. RESPUESTA Nº 02 El artículo Nº 138 del Reglamento de Contrataciones Del Estado, señala lo siguiente: Tratándose de procesos de Adjudicaciones de Menor Cuantía, distintas a las convocadas para la ejecución y consultoría de obras, el contrato se podrá perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicio. Para el presente caso, tratándose de un Proceso Por Competencia Menor (equivalente a una Menor Cuantía), se emitirá una Orden de Trabajo a Terceros (equivalente a una Orden de Servicio), para lo cual se deberá entregar la documentación señalada en el numeral 14.1, para la firma de la Orden de Trabajo a Terceros Dentro de los tres (03) días hábiles de consentida la Buena Pro, el Contratista ganador de la Buena Pro deberá entregar los documentos indicados en el numeral 14.1 y suscribirá la OTT dentro de dicho plazo. Este plazo podrá ser ampliado en dos (02) días hábiles, a solicitud del Contratista y prev ia aprobación de PETROPERU, siempre que medie una causa justif icada para otorgar dicha ampliación Cuando el Contratista ganador no se presenta a suscribir el contrato dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la Sanción Administrativ a aplicable, de acuerdo al numeral 10.1 del Reglamento, en tal caso PETROPERU S.A citará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de Prelación.

7 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) Antes de iniciar el Serv icio, el CONTRATISTA ganador de la buena Pro, deberá presentar al Administrador del Contrato, los siguientes documentos, a fin de gestionar los pases del personal a cargo de la prestación: Copia del DNI y foto tamaño carnet del personal propuesto por la contratista para la ejecución del serv icio. Declaración Jurada de Antecedentes Penales del personal propuesto por la contratista para la ejecución del serv icio. Original de Certif icado de Antecedentes Policiales (vigente) del personal propuesto por la contratista para la ejecución del serv icio, expedido por la Comisaría del Sector. Original de Certif icado Médico (antigüedad no may or a seis meses), donde se indique la realización del examen médico al personal propuesto para la ejecución del serv icio. SEGUROS Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (*): Copia del Contrato de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR debidamente suscrito por el Representante de la Empresa ganadora de la Buena Pro y emitida por ESSALUD o con una Compañía de Seguros, vigente, a la que adjuntarán copia del comprobante de pago del aporte/prima, mensual, según corresponda. Copia de la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo emitida por la Of icina de Normalización Prev isional ONP ó una Compañía de Seguros, con los que se acrediten la contratación de la cobertura de invalidez y sepelio en concordancia con lo normado a Ley, por el tiempo que dure la prestación del serv icio. Vigencia: La v igencia para tener derecho a las coberturas de salud o pensiones del SCTR, lo da el pago mensual, obligatorio, que debe hacer el CONTRATISTA a EsSalud o Compañía de seguros con quien celebró el contrato anual por este seguro de alto riesgo. (*)De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19 de la Ley 26790, el Anexo Nº 05 y los Artículos 82, 83 y 84 de su Reglamento, aprobado por D.S. No SA y modificado por el D.S. No SA, las refinerías de petróleo están consideradas como actividades de alto riesgo; por lo que, los contratistas y subcontratistas que destacan su personal a las instalaciones de Operaciones Talara, están obligados a contratar para este personal, las pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) con las correspondientes coberturas para las prestaciones de salud y para la de invalidez y sepelio. CONSULTA Nº 03 Teniendo en cuenta el objeto de la convocatoria: contratación del servicio de internet móvil, no corresponde la contratación de Seguro Complementario de Riesgo. Recordemos que la ejecución del servicio por parte del Contratista se realiza mediante la entrega de módems y la activación del servicio a través de SIM CARDS del operador del servicio de telecomunicaciones ganador del proceso. En ese sentido, confirmar que este clase de seguros no se exigirán por no corresponder a la clase de servicio contratado. RESPUESTA Nº 03 Dada la naturaleza del servicio, en el cual no será necesario gestionar pases para ingreso de personal de La Contratista, no se exigirán los documentos indicados en el numeral 14.4 de las Bases del Proceso.

8 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) 7 CONSULTA Nº 14 El numeral 14.4 de las Bases dispone lo siguiente: Antes de iniciar el Servicio, el CONTRATISTA ganador de la buena Pro, deberá presentar al Administrador del Contrato, los siguientes documentos, a fin de gestionar los pases del personal a cargo de la prestación: Copia del DNI y foto tamaño carnet del personal propuesto por la contratista para la ejecución del servicio. Declaración Jurada de Antecedentes Penales del personal propuesto por la contratista para la ejecución del servicio. Original de Certificado de Antecedentes Policiales (vigente) del personal propuesto por la contratista para la ejecución del servicio, expedido por la Comisaría del Sector. Original de Certificado Médico (antigüedad no mayor a seis meses), donde se indique la realización del examen médico al personal propuesto para la ejecución del servicio. SEGUROS Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (*): Copia del Contrato de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR debidamente suscrito por el Representante de la Empresa ganadora de la Buena Pro y emitida por ESSALUD o con una Compañía de Seguros, vigente, a la que adjuntarán copia del comprobante de pago del aporte/prima, mensual, según corresponda. Copia de la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo emitida por la Oficina de Normalización Previsional ONP ó una Compañía de Seguros, con los que se acrediten la contratación de la cobertura de invalidez y sepelio en concordancia con lo normado a Ley, por el tiempo que dure la prestación del servicio. Teniendo en consideración que en la página 18 de las Bases se establece que el servicio materia de convocatoria consistirá en el acceso a Internet mediante módem inalámbrico a computadoras personales de Operaciones Talara, no existe necesidad de prestar servicios de adecuación, configuración, implementación, ni otros que requieran el ingreso del personal de Nextel a las instalaciones de Petroperú - Operaciones Talara. En ese sentido, agradeceremos que se sirvan aclarar si es que es necesaria la presentación de la documentación prevista en el numeral 14.4 de las Bases para efectos de la prestación de los servicios objeto del Proceso de Selección. RESPUESTA Nº 14 Dada la naturaleza del servicio, en el cual no será necesario gestionar pases para ingreso de personal de La Contratista, no se exigirán los documentos indicados en el numeral 14.4 de las Bases del Proceso. 15. F OR MA D E PAGO 15.1 PLAZO PARA LOS PAGOS: El CONTRATISTA podrá presentar valorizaciones mensuales al término de la contratación del Serv icio ef ectuado en dicho periodo. No se otorgará adelantos por este serv icio. PETROPERU ef ectuará el pago de la f actura a los 10 días posteriores de su correcta presentación y prev ia conf ormidad de los serv icios prestados. PETROPERU S.A. pagará al ganador de la Buena Pro a trav és del Sistema Net Activ a del Interbank. Para tal ef ecto, los encargados de emitir la conformidad de recepción de serv icios, deberán hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser éstos recibidos, a f in de permitir que el pago se realice puntualmente. El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su f actura el número y descripción del contrato. La f actura no será tramitada si no cumple con estos requisitos. El CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conf orme a lo establecido en los Artículos 1244º, 1245º y 1246º del Código Civ il en caso de retraso en el pago, contado desde la oportunidad en que éste debió ef ectuarse. CONSULTA Nº 12 Solicitamos a la entidad se sirva confirmar que luego de vencido el plazo de pago indicado, el Contratista podrá iniciar las acciones de cobranza correspondientes. Cabe resaltar que nuestra empresa en su calidad de operador del servicio de telecomunicaciones no considera penalidad por corte o por morosidad. RESPUESTA Nº 12 Conforme a lo señalado en el numeral 15 de las Bases del Proceso, PETROPERU S.A efectuará el pago de la factura a los 10 días posteriores de su correcta presentación y previa conformidad de los servicios prestados. El CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en los Artículos 1244º, 1245º y 1246º del Código Civil en caso de retraso en el pago, contado desde la oportunidad en que éste debió efectuarse.

9 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) Condicionamiento para el pago de las Valorizaciones: CONSULTA Nº 04 Teniendo en cuenta el objeto de la convocatoria: contratación del servicio de internet móvil, no corresponde la asignación de personal técnico para la instalación ni implementación del servicio. Recordemos que la ejecución del servicio por parte del Contratista se realiza mediante la entrega de módems y la activación del servicio a través de SIM CARDS del operador del servicio de telecomunicaciones ganador del proceso. En ese sentido, confirmar que este clase de documentos no se exigirán por no corresponder a la clase de servicio contratado. RESPUESTA Nº 04 Dada la naturaleza del servicio, esta condición no será exigible. CONSULTA Nº 05 Teniendo en cuenta el objeto de la convocatoria: contratación del servicio de internet móvil, no corresponde la asignación de personal técnico para la instalación ni implementación del servicio. Recordemos que la ejecución del servicio por parte del Contratista se realiza mediante la entrega de módems y la activación del servicio a través de SIM CARDS del operador del servicio de telecomunicaciones ganador del proceso. En ese sentido, confirmar que este clase de documentos no se exigirán por no corresponder a la clase de servicio contratado. RESPUESTA Nº 05 Dada la naturaleza del servicio, no será exigible la presentación del Formato Nº PEN AL I D AD POR MOR A En caso de retraso injustif icado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equiv alente al diez por ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago f inal o en la liquidación f inal. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente f órmula: Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato 0.25 x Plazo en días Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERU podrá resolv er el contrato por incumplimiento.

10 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) PERSONAL DE EL CONTRATISTA CONSULTA Nº 06 Teniendo en cuenta el objeto de la convocatoria: contratación del servicio de internet móvil, no corresponde la asignación de personal técnico para la instalación ni implementación del servicio. Recordemos que la ejecución del servicio por parte del Contratista se realiza mediante la entrega de módems y la activación del servicio a través de SIM CARDS del operador del servicio de telecomunicaciones ganador del proceso. En ese sentido, confirmar que esta clase de documentos no se exigirán por no corresponder a la clase de servicio contratado. RESPUESTA Nº 06 Dada la naturaleza del servicio, esta condición no será exigible. 18. SEGU R I D AD Y PR OTEC C I ON AMB I EN TAL El Contratista está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERU", contenidas en el manual M-040 v igente, copia del cual le será entregado a la f irma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el Serv icio. Deberá contar con los implementos de protección personal y de seguridad necesarios para la ejecución del Serv icio. El personal del CONTRATISTA tendrá presente toda la Legislación sobre Protección Ambiental, así como de los delitos contra la ecología, contenida en el DL. 635 Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente así como el cumplimiento de lo señalado en la Guía de Comportamiento Ambiental para Contratistas. Adicionalmente, de requerirse el uso de plásticos, papeles o cartones para la ejecución del serv icio, estos deberán cumplir con lo indicado en el D.S. Nº MINAM artículo 4º numeral a) y numeral b), que establecen utilizar obligatoriamente plásticos, papeles, cartones con un porcentaje de material reciclado y bolsas de plástico biodegradables. 19. PAGOS L AB OR AL ES AL PER SON AL D E EL C ON TR ATI STA CONSULTA Nº 07 RESPUESTA Nº 07 Dada la naturaleza del servicio, esta condición no será exigible. 20. SEGU R OS CONSULTA Nº 08

11 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) 10 Respecto a la inclusión de los seguros, señalamos que nuestra empresa en su calidad de operador de servicios de telecomunicaciones, en especial de internet móvil, y conforme a la legislación vigente, no ofrece pólizas de seguros. Sin perjuicio de ello, a fin de responder por la calidad de los equipos que ofrecemos, se entrega una garantía del proveedor, vigente por un periodo determinado, la cual permite la reposición gratuita de los mismos, en caso de fallas de fabricación y sujeta a determinadas condiciones. En caso de pérdida o robo, la entidad debe asumir el costo de reposición. En ese sentido solicitamos confirmar que la inclusión de la palabra seguros se refiere al mecanismo ofrecido por el operador para garantizar la reposición de los equipos (módems). RESPUESTA Nº 08 El numeral 20 de las Bases del Proceso, hace referencia a los seguros con los que deberán contar los trabajadores de La Contratista ganadora de la Buena Pro, para gestionar su ingreso, en el caso del presente Proceso, dada la naturaleza del servicio, en el cual no será necesario el ingreso de personal de La Contratista, estos seguros no serán exigibles. El mecanismo ofrecido por La Contratista para garantizar la reposición de los equipos (módems) se encuentra señalado en el numeral 6 de las Bases Técnicas: GARANTÍA DEL MÓDEM. 21. I N EXI STEN C I A D E R EL AC I ON L AB OR AL C ON PETR OPER U Las partes contratantes dejan constancia expresa que el contrato suscrito es de naturaleza civ il, y por tanto no existe relación laboral entre PETROPERU SA. y EL CONTRATISTA ; tampoco existe relación contractual ni laboral alguna entre PETROPERU SA. y el personal de El Contratista y /o subcontratista si lo hubiera; precisándose que, el personal de El Contratista depende exclusiv amente de éste. 22. D I STI N C I ÓN R ESPEC TO A L A I N TER MED I AC I ÓN L AB OR AL CONSULTA Nº 09 Teniendo en cuenta el objeto de la convocatoria: contratación del servicio de internet móvil, no corresponde la asignación de personal técnico para la instalación ni implementación del servicio, por lo que no es necesario el desplazamiento de personal a las instalaciones y sedes de PETROPERU. En ese sentido confirmar que no aplica bajo ningún concepto la asignación de personal técnico ni el desplazamiento de personal. RESPUESTA Nº 09 Esta Cláusula indica que el Servicio, objeto de la convocatoria, es uno distinto al Servicio de Intermediación Laboral, por lo tanto no aplica la asignación de personal técnico ni el desplazamiento de personal. 23. SOL U C I ON D E C ON TR OVER SI AS D U R AN TE L A EJEC U C I ON C ON TR AC TU AL Las controv ersias que surjan entre las partes, desde la suscripción del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros, sobre su ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, inef icacia o inv alidez, se resolv erán mediante conciliación y /o arbitraje, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del contrato. En caso el contrato, sea resuelto o PETROPERU declare su nulidad, el plazo para interponer arbitraje será de quince (15) días hábiles de notif icada tal decisión. Este plazo es de caducidad. Si las partes optaran por el procedimiento de conciliación de manera prev ia al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial para resolv er las dif erencias no resueltas. El arbitraje será de derecho y será resuelto por un árbitro único o tribunal arbitral, según acuerdo de las partes. El procedimiento de conciliación deberá iniciarse ante un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia. En los procedimientos de conciliación y arbitraje será de aplicación lo establecido en la normativ a de contrataciones del Estado. En ese sentido, serán de aplicación lo establecido en los artículos 214º al 234º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobados por Decreto Legislativo Nº 1017 y Decreto Supremo Nº EF, respectivamente. * La conciliación se desarrollara ante un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia, con sede en la Ciudad de Piura, por su cercanía con el lugar de ejecución del Contrato (Ref inería Talara), el arbitraje será institucional, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo con su Reglamento. * Para la designación del/los arbitro/árbitros, las partes acuerdan cursarse previamente comunicación escrita, con el f in de poder analizar y ev aluar que el monto de los gastos arbitrales no les resulte oneroso. 24. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y EFECTOS La recepción y conf ormidad del Serv icio estará a cargo de Informática y Telecomunicaciones quien, conjuntamente con el contratista, suscribirán el Acta de Recepción. La conf ormidad requiere del inf orme del f uncionario responsable del área usuaria, quién v erif icará (DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA PRESTACION), la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que f ueran necesarias. De existir observ aciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, y se dará al contratista un plazo (prudencial de dos (2) a diez (10) calendario para su subsanación, en f unción a la complejidad del bien o del serv icio). Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, PETROPERU podrá resolv er el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes y /o serv icios manif iestamente no cumplan con las características y condiciones of recidas, en cuy o caso PETROPERU no ef ectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicando las penalidades que correspondan.

12 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) 11 La recepción conf orme por PETROPERU no enerv a su derecho a reclamar posteriormente por def ectos o v icios ocultos. Efectos de la conformidad.- Luego de haberse dado la conf ormidad a la prestación se genera el derecho al pago del contratista. Ef ectuado el pago, culmina el contrato y se cierra el expediente de contratación respectiv o. Toda recomendación o controversia derivada del contrato inclusive los vicios ocultos se resolv erá mediante conciliación y /o arbitraje, en los plazos prev istos en cada caso. 25. CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA POLITICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE PETROPERU S.A. El contratista deberá cumplir con la Política Corporativ a, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Inf ormación de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la inf ormación a la que acceda en v irtud del presente contrato y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la inf ormación detectada. No mantener el riguroso cuidado de los activ os de inf ormación de PETROPERU otorgados para su uso, ni av isar a tiempo de f allas en los mismos al área de Tecnologías de Inf ormación y Comunicaciones de la dependencia donde suministra serv icios, es considerado un incumplimiento de la Política Corporativ a, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Inf ormación de PETROPERU. CONSULTA Nº 10 Precisamos que el servicio que prestan los operadores de telecomunicaciones cumple con observar las exigencias técnicas mínimas del ente regulador - OSIPTEL y por lo tanto cuenta con todas las autorizaciones de los ministerios competentes. Así pues, como prestadores del servicio público de telecomunicaciones, cumplimos con todas las normas y condiciones exigibles en materia regulatoria para la salvaguarda del secreto de las telecomunicaciones, privacidad y confidencialidad de las mismas. Solicitamos a la entidad confirmar que el postor adjudicatario de la Buena Pro garantizará el cumplimiento de las exigencias regulatorias para la salvaguarda del secreto de las telecomunicaciones, debiendo el postor describir el procedimiento y esquema de seguridad en su propuesta técnica. RESPUESTA Nº 10 El numeral 25 de las Bases del Proceso, se refiere a que la Contratista debe guardar confiabilidad y reserva de la información de PETROPERU S.A, a la que accede, por lo que es de cumplimiento obligatorio para todos los postores participantes del Proceso.

13 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) 12 Lugar, de del 2011 FORMATO Nº 1 MODELO DE DECLARACION JURADA CON DATOS DEL POSTOR Señores Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. Talara. - Ref.: COMPETENCIA MENOR N CME OTL/PETROPERU SERVICIO DE... Estimados Señores: (Indicar Razón Social), con RUC Nº. Y domicilio f iscal en., correo electrónico., teléfono y/o fax Nº ; representada por el Sr...., identif icado con DNI. Nº..con domicilio en.,declaro bajo juramento lo siguiente: a) No tengo impedimento para participar en el proceso de contratación ni para contratar con el Estado¹ b) No he participado en la elaboración (Expediente Técnico/Términos de Ref erencia/especif icaciones Técnicas) prev ios que dan origen al proceso de (adquisición o contratación) y sirv ieron de base para el objeto del contrato, salv o en el caso de los contratos de superv isión. c) Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de contratación, d) Soy responsable de la v eracidad de los documentos e inf ormación que presento para ef ecto del proceso de contratación e) Me comprometo a mantener mi of erta hasta (Firma del contrato/emisión de la Orden de Compra/Orden de Trabajo a Terceros, según corresponda); y, f ) Conozco las sanciones que estipula el Reglamento de Gestión de Base de Datos de Contratistas de Petroperú², la normativ a en materia de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la Ley Nº g) Mi número de inscripción v igente en el Registro Nacional de Prov eedores del OSCE, como prov eedor es. 1 De acuerdo al numeral 7.7 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., están impedidos de ser postores y/o contratistas, las personas (naturales o jurídicas) referidas en el artículo 10º de la Ley de Contrataciones del Estado. 2 El Reglamento de Gestión de Base de Datos de Proveedores de PETROPERU S.A., todavía no se encuentra implementado. Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 16.1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., la inscripción en la Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU S.A., no será condición para participar como postor en los procesos de contrataciones hasta su implementación. Asimismo, declaro bajo juramento ser una, cuando corresponda³ : PEQUEÑA EMPRESA MICROEMPRESA 3 En caso requiera acceder a los Beneficios de la Ley deberá presentar su constancia de Inscripción en REMYPE, previa a la firma de contrato. (Nombre/ Razón Social) POSTOR Ruc / DNI Firma del Representante Legal

14 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) 13 FORMATO N 1-A IMPEDIMENTOS PARA SER POSTORES Y/O CONTRATISTAS DE PETROPERU S.A. Artículo 10.- Impedimentos para ser postor y/o contratista.- Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes como postores y/o contratistas señalados en el citado artículo 10º de la Ley de Contrataciones de Estado; y en el caso particular de los literales e) y f ) del citado artículo, el postor deberá v erif icar el siguiente cuadro con relación al parentesco que podría existir con relación a un trabajador de PETROPERU S.A.; por constituir declaración jurada sujeta a los procedimientos sancionados por la Ley. GRADOS DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD Primer grado de consanguinidad PADRES HIJOS Segundo grado de consanguinidad ABUELOS HERMANOS NIETOS Tercer grado de consanguinidad TIOS SOBRINOS Cuarto grado de consanguinidad PRIMOS HERMANOS TIOS ABUELOS Primer grado de afinidad SUEGROS HIJOS DEL CONYUGE YERNO/ NUERA Segundo grado de afinidad ABUELOS DEL CONYUGE CUÑADOS Tercer grado de afinidad TIOS DEL CONYUGE SOBRINOS DEL CONYUGE Cuarto grado de afinidad PRIMOS HERMANOS DEL CONYUGE TIOS ABUELOS DEL CONYUGE a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos; b) En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos Regionales; c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Vocales de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores; d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los f uncionarios públicos, empleados de conf ianza y serv idores públicos, según la ley especial de la materia; e) En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que tengan interv ención directa en la determinación de las características técnicas y valor referencial, elaboración de Bases, selección y ev aluación de of ertas de un proceso de selección y en la autorización de pagos de los contratos deriv ados de dicho proceso, salv o en el caso de los contratos de superv isión; f ) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, el cóny uge, conv iv iente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de af inidad; ( ) Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por no presentadas. Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el presente artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante y de los contratistas que celebraron dichos contratos. Artículo 237º. Impedimentos Adicionalmente a los impedimentos establecidos en el artículo 10º de la Ley, se encuentran impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas aquellas personas naturales o jurídicas a través de las cuales una autoridad, funcionario público, empleado de confianza, servidor público o proveedor pretenda eludir su condición de impedido valiéndose de cualquier modalidad de reorganización societaria y/o la utilización de testaferros para participar en un proceso de selección. (1) (1) Adicionalmente, a los impedimentos establecidos en el artículo 10º de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha incluido un nuevo impedimento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha

15 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) 14 FORMATO Nº 2 DATOS DEL POSTOR SOBRE CONSTITUCION DE EMPRESA DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL. TIPO DE EMPRESA O SOCIEDAD 1 : Nº RUC DOMICILIO FISCAL 2 INSCRITA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE según consta en la Ficha(electrónica)Nº..Asiento Nº desde (f echa). INSCRITA EN EL REMYPE a) SI B) NO Código OBJETO SOCIAL DE CONSTITUCIÓN FECHA INICIO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES... DOMICILIO COMERCIAL.. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (DNI). Según Poder Inscrito en la Ficha (Nombre/ Razón Social) POSTOR Ruc / DNI Firma del Representante Legal 1 Señalar si se trata de una Sociedad Anónima, Sociedad Anónima Cerrada, Sociedad Anónima Abierta, Empresa Indiv idual de Responsabilidad Limitada o Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, u otra. 2 Lugar en que se hará llegar cualquier notif icación y que se entiende es el domicilio contractual. 3 Ref erido a la contratación que se está conv ocando. NOTA: La presente declaración Jurada no es aplicable a las Personas Naturales que estén concursando, quienes acreditarán su activ idad comercial con documentos de v alidez tributaria.

16 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) 15 FORMATO Nº 3 PROMESA DE CONSORCIO (Esta Declaración Jurada, sólo se incluirá cuando sea pertinente) Lugar,..... de... del 2011 Señores Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A. Presente.- Ref.: COMPETENCIA MENOR N CME OTL/PETROPERU SERVICIO DE Estimados Señores: Por la presente, nos dirigimos a ustedes para hacer de su conocimiento que las empresas que representamos hemos acordado constituir un Consorcio para intervenir en el proceso de la ref erencia, y nos comprometemos a cumplir con las disposiciones de la Directiva Nº CONSUCODE/PRE y el Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú PETROPERU S.A., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que prov engan del citado proceso. Asimismo en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a f ormalizar el contrato Asociativ o Consorcio para la prestación correcta y oportuna de los serv icios correspondientes de la ref erencia, bajo las siguientes condiciones: Nombre del Consorcio Representante legal del Consorcio Domicilio legal común del Consorcio Nombre DNI El nombre de las empresas que f orman el consorcio y su participación porcentual en este acto es como sigue: Nombre de la Empresa Representante Legal Participación (%) Obligaciones Nombre DNI TOTAL 100% Representante Legal del Postor A Nombre y Firma Representante Legal del Postor B Nombre y Firma

17 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) 16 FORMATO Nº 4 MODELO DE CARTA PROPUESTA ECONOMICA Lugar, de del Señores Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. Presente.- Ref.: COMPETENCIA MENOR N CME OTL/PETROPERU SERVICIO DE De nuestra consideración: El presente tiene por objeto presentarles nuestra propuesta, para proporcionar el serv icio de la ref erencia, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases. Nuestra propuesta a Precios Unitario incluye los costos y gastos directos e indirectos que debamos realizar para el debido cumplimiento del serv icio, materia de esta contratación. El Monto Total de la propuesta es de US$ (En números y letras). Incluy e IGV. Adicionalmente se adjunta, el presupuesto detallado de acuerdo al modelo del Formato Nº 4-A. Atentamente Nombre de la Empresa / Consorcio. Nombre y f irma del representante legal:. Nº Propuesta: Nota: El monto de la of erta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales conf orme a la legislación v igente; así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el v alor del serv icio a contratar

18 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) 17 FORMATO Nº 4-A PRESUPUESTO DETALLADO ITEM 1 DESCRIPCIÓN Serv icio Internet Móv il Mediante Modem Inalámbrico a Computadoras personales (De acuerdo al Numera 1 de las Bases Técnicas). Su propuesta deberá indicar: A. Permanencia Mínima de la Línea por cada Modem. Nº MESES B. Límite de Transf erencia de Datos antes de disminuir la Velocidad. CANTIDAD C. Reducción Velocidad una v ez alcanzado el límite máximo de datos transf eridos. P. UNITARIO US$ COSTO DIRECTO US$ TOTAL SIN IGV US$ IGV (18%) US$ TOTAL GENERAL US$ SUB TOTAL US$ NOTAS.- - EL SUBTOTAL es el producto de CANTIDAD X Nº MESES por el PRECIO UNITARIO - EL COSTO DIRECTO es la sumatoria de los SUB TOTALES. - El IGV se obtiene del TOTAL SIN IGV x El TOTAL GENERAL es la suma del TOTAL SIN IGV + IGV. Nombre y f irma del Representante Legal:... Nombre de la Compañía:... Verificación de las Operaciones Aritméticas.- Debido a que el proceso de contratación es bajo el sistema de contratación a precios unitarios, PETROPERU S. A., v erif icará las operaciones aritméticas de la estructura de costos de la propuesta que obtenga el primer lugar en el orden de prelación y, de existir alguna incorrección aritmética, las corregirá a f in de consignar el monto correcto y de ser el caso, asignarle el lugar en el orden de prelación que le corresponde. Dicha corrección se realizará siguiendo los siguientes criterios: Los Sub Totales, deberán ser expresados con dos decimales, el resultado que se obtenga de multiplicar el costo unitario que podrá ser expresado con más de dos decimales de cada activ idad por la cantidad prev ista para cada partida, deberá ser redondeado a la segunda cif ra decimal; de esta manera, el costo de cada partida constituy e un subtotal. Si el Sub Total de una partida contiene más de dos (2) decimales, se ef ectuará el redondeo, siendo que si el primer decimal siguiente es igual o superior a 5, el v alor será incrementado en un centésimo. Si se usa la hoja de cálculo Microsof t Excel, en la celda correspondiente a Sub-total se utilizará la sintaxis: =redondear([cantidad]*[precio Unitario];2). El Costo Directo será expresado con dos decimales, siendo la sumatoria de los Sub Totales debidamente redondeados a dos decimales. Se aclara que las cantidades, no están sujetas a modificación o corrección alguna.

19 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) 18 ANEXO Nº 1 FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: Solo se ev aluarán las propuestas que han cumplido con los requisitos mínimos y con la TOTALIDAD de las especif icaciones técnicas requeridas. La propuesta que no cumpla con lo indicado, será desestimada. Las propuestas técnicas y económicas se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a los f actores y criterios de ev aluación y calif icación que se establecen a continuación: 1 SOBRE N 1: EVALUACIÓN TÉCNICA MÁXI MO: 100 PUNTOS) FORMA DE ACREDITAR: Ítem Criterio Técnico Parámetro Puntaje Sin permanencia 30 A Permanencia mínima de la línea por cada modem De 1 a 6 meses 25 May or a 6 meses 0 B Límite de transf erencia de datos antes de disminuir la v elocidad May or a 5 GB 40 De 3 a 5 GB 35 Menor a 3 GB 0 C Reducción de v elocidad una v ez alcanzado el límite máximo de datos transf eridos May or a 256 Kbps 30 De 128 a 256 Kbps 25 Menor a 128 Kbps 0 La ev aluación técnica está orientada SOLO a las características del servicio (Plan-Velocidad de Transferencia - Cantidad de Data Transf erida, Permanencia). PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACION TECNICA (PT) El puntaje de la Ev aluación Técnica (PT) del postor está dado por la sumatoria de los puntajes parciales, de acuerdo a lo siguiente: PT = A + B + C NOTA: Para acceder a la ev aluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalif icadas y rechazadas en esta etapa. 2 SOBRE Nº 2: EVALUACIÓN ECONÓMICA (MÁXIMO: 100 PUNTOS) La ev aluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto propuesto. Al resto de propuestas se le asignará puntaje de f orma inv ersamente proporcional. según la siguiente f órmula: Puntaje Económico (PEi)= 100 x (Propuesta Económica de Monto o precio más bajo) (Propuesta Económica del postor i ) El puntaje de la propuesta económica será calculado hasta el tercer decimal. 3 CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL El puntaje total de la propuesta será la suma ponderada de las ev aluaciones técnica y económica, obtenida de la aplicación de la siguiente f órmula: PTPi = c1*pti + c2*pei Donde: PTPi = Puntaje Total del Postor i PTi = Puntaje de la Ev aluación Técnica del Postor i PEi = Puntaje de la Ev aluación Económica del Postor i. c1 = Coef iciente de Ponderación para la Ev aluación Técnica. c2 = Coef iciente de Ponderación para la Ev aluación Económica. Los coef icientes de ponderación son: c1 = 0.70 c2 = 0.30 El puntaje total será calculado hasta el tercer decimal y la Buena Pro será otorgada a la propuesta que obtenga el mayor puntaje total.

20 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO Nº CME OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CME INTL/OTL) 19 BASES TÉCNICAS