SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE"

Transcripción

1 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN Términos de Referencia para la Contratación de: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" INVITACIÓN A OFERTAR No. ETCE/B GUATEMALA, Abril del 2,011

2 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO Página 2 de 57 CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS Generalidades Objeto de la Invitación a Ofertar Organización de los Términos de Referencia Definiciones Instrucciones Generales Cronograma del Evento Conocimiento del Objetivo de los Términos de Referencia Objetivo General Conocimiento de los Documentos para Presentar Ofertas Adquisición de los Términos de Referencia Idioma Contenido de la OFERTA Contenido del Sobre Técnico Económico Categoría de Documentos Documentos Fundamentales Documentos Formales Precio Aclaraciones previas a la Presentación de Ofertas Fianzas y Seguros Fianza de Sostenimiento de Oferta Fianza de Cumplimiento Seguros Seguros de Responsabilidad Civil Recepción, Apertura, Evaluación y Adjudicación de Ofertas Recepción de OFERTAS Apertura de OFERTA Criterios de evaluación de la Oferta: Evaluación de la OFERTA Técnica Adjudicación Forma de Pago Normas de Interpretación Contrato Incumplimiento y Sanciones Fuerza Mayor y Caso Fortuito Diferencias Lugar para Recibir Notificaciones Traspaso, Derechos Contractuales y Subcontratos Supervisor del Contrato por parte del INDE: Representante del contratista: CAPITULO II. DISPOSICIONES TÉCNICAS Objetivo Alcance de la contratación Condiciones y Especificaciones del mantenimiento Normas Técnicas Aplicables Plazo y lugar de entrega Informe y Reporte de Resultados Condiciones para el Reporte... 35

3 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" TABLA DE CONTENIDO Página 3 de Asignación de mantenimientos Recepción y Pago de Trabajos Realizados Rechazos Obligaciones del Contratista Prohibiciones del Contratista CAPITULO III. MINUTA DE CONTRATO ANEXOS... 49

4 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" CAPITULO I Página 4 de 57 CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 1. Generalidades 1.1. Objeto de la Invitación a Ofertar El Instituto Nacional de Electrificación INDE, está interesado en recibir ofertas para la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE", a través de la Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE. El objeto de estos Términos de Referencia es proveer suficiente información de índole administrativo-legal y técnica a todos los interesados en presentar OFERTAS, a efecto de garantizar una competitividad que beneficie los intereses del Instituto Nacional de Electrificación y de los OFERENTES. Estos Términos de Referencia se enmarcan en el Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación INDE. Como principio general todas las compras que efectúe el INDE, sus empresas y Gerencias serán públicas y deberán asegurar condiciones de competitividad, la adjudicación deberá ser técnicamente razonada Organización de los Términos de Referencia Los Términos de Referencia de esta Invitación a Ofertar están conformados por los siguientes puntos: Capítulo I: Disposiciones Generales y Específicas Capítulo II: Disposiciones Técnicas Proyecto de Minuta de Contrato Anexos

5 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" 1.3. Definiciones CAPITULO I Página 5 de 57 Siempre y cuando se usen las definiciones y abreviaturas detalladas a continuación, tanto en estos Términos de Referencia como en los documentos contractuales, su objeto y significado deberá ser entendido de la manera siguiente: Instituto Nacional de Electrificación, en adelante INDE: Es una entidad estatal, autónoma y descentralizada, la cual goza de autonomía funcional, patrimonio propio, personalidad jurídica, plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de su competencia. Autoridad Suprema, en adelante CONSEJO DIRECTIVO: Es la autoridad máxima del INDE a quien corresponde la dirección general de las actividades del mismo. Autoridad Administrativa Superior, en adelante GERENCIA GENERAL: Es la autoridad administrativa no colegiada que ocupa el orden jerárquico superior en el INDE y en sus Empresas. Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE- ETCEE: En adelante GERENCIA, es el órgano ejecutivo del INDE quien tendrá a su cargo el seguimiento, control de la ejecución y administración del contrato. ETCEE: Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del Instituto Nacional de Electrificación ETCEE-INDE-. Departamento Central: Departamento a cargo de las funciones administrativas, financieras y técnicas de la Región Central de la ETCEE. Departamento Occidental: Departamento a cargo de las funciones administrativas, financieras y técnicas de la región Occidental de la ETCEE. Departamento Oriental: Departamento a cargo de las funciones administrativas, financieras y técnicas de la región oriental de la ETCEE. Dependencia: Son programas, divisiones, secciones o unidades de control, operación, mantenimiento, investigación y planificación, supervisiones de la GERENCIA demandantes de la prestación de un bien o servicio Unidad Ejecutora: Sección de Subestaciones del departamento occidental quien ejecuta y recibe el beneficio de la presente negociación. Junta Calificadora de Contratación, en adelante JUNTA: Es la encargada de recibir las ofertas, evaluarlas, solicitar aclaraciones, calificar, descalificar, adjudicar y elevar a la

6 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" CAPITULO I Página 6 de 57 autoridad correspondiente para su aprobación; así mismo puede declarar desierto el evento. Coordinador de la JUNTA, en adelante COORDINADOR: Miembro designado por la GERENCIA GENERAL, encargado de coordinar las acciones administrativas de la junta. Oferente: Es la persona individual o jurídica que presenta oferta al INDE. Oferta: Es la totalidad de los documentos que debe presentar el OFERENTE requeridos en los términos de referencia. Adjudicatario: Es el OFERENTE a quien la JUNTA le adjudica la contratación. Contratista: Es el ADJUDICATARIO, quien suscribe el contrato. Contrato u Orden de Compra y Pago: Es el Documento legal suscrito y/o aceptado por el adjudicatario y el INDE por medio del cual se establecen las obligaciones y derechos entre las partes según sea el caso. Reglamento: Conjunto de normas que rigen las adquisiciones y negociaciones del INDE y sus empresas. Representante Legal: Persona jurídica, que tiene la representación de una o más personas constituidas en Empresa, responsable de las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa ante cualquier persona, empresa o entidad con la que ha firmado contrato. Supervisor del contrato: Empleado del INDE, nombrado por la Gerencia de ETCEE para dar seguimiento técnico, financiero y administrativo al cumplimiento del Contrato. Adenda: Documento adicional que emite la autoridad competente para modificar los Términos de Referencia. Consulta: Son las preguntas que plantean por escrito los distintos oferentes sobre las fases del evento dirigidos a la Gerencia. Aclaración: Es la respuesta, dada por la Gerencia a las consultas planteadas por los oferentes, la cual no modifica los Términos de Referencia Plazo Contractual: Período en días hábiles, meses o años de que dispone el contratista para el cumplimiento del Objeto del Contrato. Vigencia del Contrato: Período comprendido entre la fecha de suscripción del Contrato hasta dar por concluidas las obligaciones contractuales.

7 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" CAPITULO I Página 7 de 57 Documentos técnicos: El conjunto de documentos que incluyen disposiciones técnicas, planos y otra información técnica importante. Renglones: Especificaciones separadas del producto, servicio u obra que se requiere. Cronograma de entrega: Programación detallada que establece los plazos dentro de los cuales el contratista se compromete a cumplir con las obligaciones contractuales, en el que se estipulan las fechas fundamentales que señalan los plazos en ejecución, provisión de los suministros e inicio de las actividades. Recepción final: actividad que realiza el Supervisor del Contrato cuando reciben a satisfacción el servicio u obra contratado, mediante acta administrativa correspondiente. Característica: Dicho de una cualidad, que da carácter o sirve para distinguir a alguien o algo de sus semejantes. Calidad: son los parámetros o estándares de producción con los cuales debe cumplir un citado equipo, elemento etc. Con respecto a la manufactura de fabricación desde el material con que está elaborado y las garantías del proceso fabril que lo califica y certifica por sobre otros, respecto al cumplimiento de una citada norma, estándar o propiedad. Mantenimiento: Acciones que tienen como objeto mantener un articulo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida, estas acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y administrativas correspondientes

8 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" 2. Instrucciones Generales CAPITULO I Página 8 de 57 La GERENCIA solicita que el OFERENTE tenga en cuenta las siguientes formalidades y requisitos para la elaboración de su OFERTA: a) Podrán presentar ofertas las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que cumplan con las condiciones establecidas en esta invitación. b) Los costos y gastos en que incurra el OFERENTE para la preparación y presentación de su OFERTA serán a su exclusiva cuenta y riesgo, razón por la cual el INDE, sus Empresas o Dependencias, no reconocerán suma alguna, ni efectuarán reembolsos de ninguna naturaleza por tal concepto. c) La OFERTA deberá presentarse en forma legible, ordenada, y numerados los folios, incluyendo el índice de la misma, de tal forma que sea posible su estudio y consulta de manera ágil y sin dar lugar a dudas o contradicciones. d) La OFERTA no deberá contener enmiendas, correcciones, borrones o raspaduras; a menos que estén debidamente salvadas. e) La OFERTA deberá presentarse en la fecha y horario indicado en el Cronograma del Evento, de la siguiente manera: UN (1) original, firmado por el Representante Legal del OFERENTE, acompañadas de CUATRO (4) copias impresas, que correspondan exactamente al original,. En el caso de discrepancia entre el original y las copias, prevalecerá para todos los efectos el original. f) La OFERTA deberá presentarse en Un (1) sobre, sellado e identificado de la siguiente manera: Sobre denominado OFERTA TÉCNICA- ECONOMICA conteniendo la documentación requerida en el numeral seis punto uno (6.1) de este haciendo referencia en el sobre al nombre del evento, nombre y dirección del Oferente. g) Para su mejor identificación, el OFERENTE deberá colocar en la OFERTA una etiqueta que señale con claridad el nombre completo del OFERENTE en caso de ser persona individual, o la razón o denominación social y nombre comercial de las personas jurídicas, Número de Identificación Tributaria (NIT), dirección en el perímetro de la Ciudad de Guatemala, dirección electrónica, números de teléfono, números fijos, celulares, números de fax y el nombre del Representante Legal. h) Las OFERTAS recibidas y abiertas en respuesta a esta invitación no serán devueltas y su original quedará en poder de la JUNTA y permanecerán en sus archivos durante el tiempo que ésta estime razonable y pertinente. El uso de los documentos de la OFERTA se limitará a la evaluación de la misma y como referencia a lo actuado.

9 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" CAPITULO I Página 9 de 57 El INDE se reserva el derecho y la facultad de verificar, a través de quien considere pertinente, la autenticidad de los documentos presentados; así como la veracidad de la información que contenga la OFERTA. El INDE podrá anular o dejar sin efecto en forma razonada la negociación en cualquier momento y, cuando así lo considere conveniente sin responsabilidad de su parte, siempre que no se haya suscrito contrato o aceptado la orden de compra y pago. La decisión corresponderá a la autoridad respectiva en razón del monto y se deberá comunicar a los interesados. Contra la decisión que se adopte no cabrá recurso alguno. El INDE no asume ni tiene ninguna obligación para con ninguna de las personas individuales o jurídicas que presenten sus OFERTAS. 3. Cronograma del Evento Esta Invitación a Ofertar se realizará de acuerdo con el siguiente Cronograma: Publicación del Evento en páginas web: martes, 19 de abril de 2011 Fecha límite para adquirir los Términos de Referencia: martes, 10 de mayo de 2011 Fecha límite para la formulación de consultas por parte de los Oferentes: martes, 17 de mayo de 2011 Fecha límite, por parte del INDE, para dar Respuesta a Consultas Efectuadas: martes, 24 de mayo de 2011 Fecha y hora de recepción de ofertas: Fecha de apertura de Ofertas: martes, 07 de junio de : 00 a 14:30 horas martes, 07 de junio de :30 horas Fecha programada de Adjudicación: martes, 21 de junio de 2011 Fecha programada para Aprobación de Adjudicación: martes, 05 de julio de 2011 Fecha proyectada para la firma del Contrato 4. Conocimiento del Objetivo de los Términos de Referencia 4.1. Objetivo General El Objetivo General de estos Términos de Referencia es dar a conocer a los OFERENTES todos los requisitos que deben llenar para que su OFERTA sea debidamente considerada por la JUNTA.

10 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" CAPITULO I Página 10 de Conocimiento de los Documentos para Presentar Ofertas Los OFERENTES deberán examinar cuidadosamente los Términos de Referencia, a efecto de poder presentar su oferta. Las ofertas deberán referirse y sujetarse a las condiciones establecidas en estos Términos de Referencia y la presentación de la OFERTA constituirá evidencia de que el OFERENTE conoce completamente los mismos, lo que le habrá permitido identificar de manera clara, completa y precisa lo requerido para poder cuantificar y costear la oferta adecuadamente Adquisición de los Términos de Referencia Los OFERENTES interesados en presentar ofertas a ésta invitación deberán considerar y tener en cuenta lo siguiente: a. Los Términos de Referencia de la Invitación a Ofertar podrán ser consultados en forma gratuita en las oficinas de la División Administrativa Financiera de la ETCEE, en el Edificio Central del INDE, 7ª avenida 2-29, zona 9, Edificio La Torre, Nivel -2, Ciudad de Guatemala, así como en las páginas electrónicas del INDE y de Guatecompras, a partir de su difusión. b. El costo de los Términos de Referencia es de Mil Quetzales (Q300.00). Este pago previo no reembolsable, deberá efectuarse de la forma siguiente: b1) El interesado debe presentarse a las oficinas de la División Administrativa Financiera de la ETCEE en horario laboral, ubicada en el nivel -2, Departamento Financiero, para que emita la Factura Correspondiente. b2) Con la Factura deberá realizar el pago en la Tesorería General del INDE (nivel 0 o Planta Baja), en donde le extenderán el comprobante respectivo. b3) Con la constancia de haber efectuado el pago, el OFERENTE podrá retirar los Términos de Referencia en soporte magnético en las Oficinas de División Administrativa Financiera de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE ubicada en el nivel Idioma Todos los documentos de carácter legal requeridos en la OFERTA, detallados en el numeral seis (6) de este Capítulo, deberán estar redactados en idioma español o con traducción jurada, cuando se presente en otro idioma.

11 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" CAPITULO I Página 11 de 57 Cuando se trate de manuales, folletos y/o cualquier otra documentación podrán presentarse en idioma español o inglés. Para mayor comprensión la información debe tener relación con la solicitada en los términos de referencia. En todos los casos, para el Adjudicatario, cuando se traten de documentos requeridos estrictamente de carácter legal y que se relacionen al bien a suministrar y que sean expedidos en el extranjero los mismos deberán presentarse a mas tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del contrato, con los pases de ley, conforme lo que preceptúan los Artículos 37 y 38 de la Ley del Organismo Judicial de la República de Guatemala. En caso de no presentarse dicha documentación el INDE, se reserva el derecho a dar por terminado el contrato, sin perjuicio de la ejecución de la garantía según corresponda. 6. Contenido de la OFERTA 6.1. Contenido del Sobre Único Oferta Técnica - Económica El sobre deberá contener toda la documentación técnica y legal que avale que el servicio ofertado y el Oferente cumplen con los requerimientos solicitados en los presentes términos de referencia. La oferta técnica deberá contener un índice general en el orden en la cual está estructurada, deberá estar subdividida por separadores que identifiquen los documentos solicitados. El OFERENTE, con la presentación de su OFERTA, deberá acompañar la siguiente documentación: a) Carta de Presentación, debidamente firmada por el OFERENTE o su Representante Legal, en la cual se indique: a1) Nombre claro y completo, y datos de identificación personal. a2) Referencia al número y nombre de la Invitación a Ofertar. a3) Nombre, razón o denominación social del OFERENTE, dirección para el envío de correspondencia, en el perímetro de la ciudad de Guatemala, números telefónicos y/o celulares, número de fax, dirección de página web de la empresa y correo electrónico y Número de Identificación Tributaria (NIT). a4) Número de registro de proveedor en la base de datos de Guatecompras.

12 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" a5) Breve descripción del perfil de la empresa oferente. CAPITULO I Página 12 de 57 a6) Detalle de los documentos que acompaña, de acuerdo con lo requerido en este numeral. b) Fotocopia legalizada del Testimonio de la escritura pública de constitución de la entidad OFERENTE debidamente registrado y de la Patente de Comercio, si es empresa individual. Si la empresa es extranjera, deberá acreditar su existencia y constitución en su país de origen; en este caso y de resultar ADJUDICATARIO deberá cumplir con la legislación vigente, para poder operar en el país. c) Fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad, según corresponda. d) Acreditar la calidad del Representante Legal con los documentos siguientes: d1) Si el OFERENTE es persona jurídica: Fotocopia legalizada del Acta Notarial de su nombramiento o fotocopia legalizada del Testimonio de la Escritura Pública de mandato vigente y debidamente registrada en las dependencias respectivas. d2) Si el OFERENTE es persona individual: Fotocopia legalizada de la Cédula de Vecindad o Documento Personal de Identificación (DPI) y en caso de ser extranjero copia completa legalizada del Pasaporte. d3) Si el OFERENTE es una empresa extranjera: Fotocopia legalizada de: a) Del testimonio de la Escritura Pública de Mandato con Representación, debidamente inscrito en el Registrado respectivo, con facultades para firmar contratos y demás facultades necesarias para la presentación de su OFERTA, y para realizar todos los actos relacionados al giro de la empresa, para representarla en juicio y fuera de él; y b) De su documento de identificación. e) Fotocopia simple de la constancia de Inscripción y modificacion al Registro Tributario Unificado (RTU). f) Fotocopia simple del recibo emitido por la Tesorería General del INDE y de la factura emitida por la División Administrativa Financiera de la -ETCEE-, como constancia de pago de la adquisición de los Términos de Referencia. g) Declaración Jurada del OFERENTE, contenida en Acta Notarial, donde conste que: g1) Conoce, leyó, entendió y acepta los Términos de Referencia, Adendas, notas aclaratorias, el Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE y la Minuta de Contrato.

13 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" CAPITULO I Página 13 de 57 g2) Tanto él así como el Representante Legal, no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones contenidas en el Artículo 76 del REGLAMENTO. g3) Acepta y tiene como bien hechas las notificaciones, citaciones, emplazamientos envío de correspondencia en la dirección, número de fax, o dirección electrónica indicados en su carta de presentación. g4) Cuenta con la capacidad económica, el personal calificado, el equipo en buen estado y demás recursos necesarios para la ejecución del servicio ofertado. g5) En caso resultara como Contratista del presente evento se compromete a atender y resolver todos y cada uno de los reclamos y/o aclaraciones que se presenten dentro del plazo contractual y de garantía del servicios de mantenimiento contratado, que por alguna razón el Supervisor del contrato le reporte de forma escrita, Respondiendo al reclamo y/o aclaración en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, caso se le hara efectiva la respectiva fianza. g6) Acepta y se compromete a cumplir sin perjuicio para INDE todas especificaciones técnicas establecidas en el capítulo 2. g7) Acepta que en caso de cualquier incumplimiento de las especificaciones técnicas que se evidencien durante el periodo de garantía establecido en estos términos se ejecutará la respectiva fianza sin perjuicio para el INDE. h) Documentación del OFERENTE: h1) Deberá proporcionar información de las entidades con las cuales ha celebrado negociaciones de servicios de mantenimiento como los requeridos en estos términos de referencia, la empresa que Oferte para el Renglón uno (1) deberá contar con experiencia en mantenimiento de transformadores de potencia y/o equipo de subestación, demostrando que ha realizado satisfactoriamente más de 1 pruebas a transformadores de potencia de 138kV, la empresa que Oferte para el Renglón dos (2) deberá contar con experiencia en mantenimiento de transformadores de potencia y/o equipo de subestación, demostrando que ha realizado a satisfacción más de 10 pruebas a transformadores de potencia de 69kV, la empresa que Oferte para el Renglón tres (3) deberá contar con experiencia en mantenimiento de reactores de potencia y/o equipo de subestación, demostrando que ha realizado a satisfacción más de 1 prueba a reactores de potencia y la empresa que oferte para el Renglón cuatro (4) deberá contar con experiencia en mantenimiento de transformadores de potencia y/o equipo de subestación, demostrando que ha realizado a satisfacción más de 10 pruebas a transformadores de potencia de 69kV, 138 y 230 kv.

14 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" CAPITULO I Página 14 de 57 h2) Evidencia que certifique la capacidad de capital de trabajo (Certificación Contable donde se compruebe la capacidad financiera de la Empresa y que dispone, para la ejecución del servicio a contratar, de un capital de trabajo igual o mayor a Q 300,000 y/o constancia en original emitida por un banco del Sistema Bancario Nacional en donde conste acceso a línea(s) de crédito por un monto mínimo de Q 300, Nota: Se debe indicar todos los datos solicitados en cuadro experiencia del Oferente adjunto en los anexos. h3) Constancia donde acredite que cuenta con al menos uno o más ingenieros electricistas colegiados activos, certificados para realizar análisis de pruebas de equipo de alta tensión y/o transformadores de potencia y que cuentan con experiencia de haber realizado la interpretación y diagnóstico de resultados de pruebas eléctricas a transformadores y reactores de potencia, cómo mínimo diez (10) resultados de ensayos similares a los requeridos, indicando las referencias comerciales para quiénes se hicieron éstas pruebas y adjuntando hoja de vida del profesional. h4) Constancia donde acredite que cuenta con al menos con un técnico con experiencia en la realización de pruebas a equipos de alta tensión y transformadores de potencia que ha ejecutado un mínimo de (20) ensayos similares a los requeridos en estos términos de referencia, adjuntando hoja de vida de los técnicos y documentar la experiencia de los mismos con el listado de pruebas efectuadas, certificados de capacitación en el uso de equipos de pruebas y ensayos emitido por el fabricante del equipo de pruebas para medición de tiempos y desplazamiento. h5) Constancias donde acredite que cuenta con el equipo y herramienta para la realización de las pruebas. h6) Constancia donde acredite certificado de calibración del equipo de pruebas que utilizará para realizar el servicio de mantenimiento solicitado. Notas: El Oferente deberá especificar y completar los cuadros referente al Oferente adjuntos en los anexos. i) Metodología donde describa a detalle las actividades para cada una de las etapas a desarrollar así como todas las maniobras a realizar en forma pormenorizada y secuencial para realizar el mantenimiento predictivo, con sus tiempos, (fecha y hora de inicio y fin, las cuales serán referenciales) así como el objeto y motivo de la misma

15 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" CAPITULO I Página 15 de 57 j) Todos los cuadros de requerimiento técnico, evaluación y cumplimiento de cada una de las disposiciones técnicas debidamente firmados y completos con la información requerida en estos Términos indicando en cada caso la identificación y especificación del documento y página donde conste el dato o condición a la que hace referencia, ver cuadros en los anexos. k) Documento de Cotización de Precios, el cual obra adjunto en los Anexos, debidamente completo, firmado y sellado por el Representante Legal. l) Fianza de Sostenimiento de Oferta, con sus requisitos. 7. Categoría de Documentos Los documentos de esta invitación se han definido en dos categorías: a) Documentos Fundamentales b) Documentos Formales 7.1 Documentos Fundamentales Son únicamente los siguientes: a) La Fianza de Sostenimiento de Oferta, con sus requisitos. b) El Documento de cotización de precios. El OFERENTE que en la presentación de su OFERTA no haya incluido los documentos fundamentales en la forma requerida, será descalificado por la JUNTA sin responsabilidad alguna de su parte. 7.2 Documentos Formales Son todos los detallados en el numeral SEIS PUNTO UNO (6.1), de este capítulo, a excepción de los literales k) y l) los cuales deberán ser presentados en la OFERTA La JUNTA, a través de su COORDINADOR, concederá, si es necesario, un plazo de CINCO (5) días para que el o los OFERENTE(s) aclare(n) o complete(n) la documentación formal necesaria requerida en estos términos de referencia.

16 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" CAPITULO I Página 16 de 57 Si el OFERENTE no cumple con presentar la documentación formal solicitada, la JUNTA descalificará la OFERTA y solicitará a la GERENCIA GENERAL la aplicación de la sanción prevista en el Artículo 83 del REGLAMENTO. 8. Precio El precio de la OFERTA deberá expresarse en Quetzales EL OFERENTE deberá considerar en el precio ofertado: a) todos los costos en que incurrirá para proveer el servicios de mantenimiento requerido, tales como: honorarios a pagar, sueldos y salarios, materiales, maquinarias y equipos asignados al proyecto, transportes, viajes, viáticos, etcétera, de acuerdo con la OFERTA presentada y su cronograma de entrega. En caso de discrepancia entre lo escrito en números y lo escrito en letras, se tomará como válido el valor expresado en letras; si la diferencia fuera entre el valor total de la OFERTA y la sumatoria de precios unitarios por las cantidades requeridas, se tomará como válido para todo efecto los precios unitarios multiplicados por las cantidades requeridas. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10 del Decreto del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, el precio cotizado deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA-. 9. Aclaraciones previas a la Presentación de Ofertas Los OFERENTES interesados en presentar ofertas y que hayan adquirido estos Términos de Referencia podrán solicitar aclaraciones mediante medio escrito a la Gerencia de la ETCEE. La GERENCIA, en el plazo que se establece en el Cronograma, numeral Tres (3) de este Capítulo, emitirá las aclaraciones con las respuestas a las consultas formuladas y enmiendas que se consideren pertinentes mediante adendas, las cuales se notificarán a todos los interesados que hayan adquirido los términos de referencia, a través de las direcciones electrónicas, por fax, o en la dirección que hayan consignado al momento de haber adquirido los Términos de Referencia. 10. Fianzas y Seguros Los OFERENTES deberán considerar la presentación de las fianzas y seguros, las cuales deberán formalizarse mediante póliza extendida a favor del Instituto Nacional de Electrificación INDE por una institución debidamente autorizada para operar en la República de Guatemala, de reconocido prestigio, solvencia y capacidad financiera,

17 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" CAPITULO I Página 17 de 57 aceptada por el INDE, en las cuales debe indicarse que: En caso de incumplimiento por parte del oferente o contratista, según el caso, la misma se hará efectiva, por la afianzadora con el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial, siempre y cuando esté plenamente justificado con el expediente respectivo el incumplimiento del contratista. Todo lo anterior debe constar en el texto de la Fianza respectiva Fianza de Sostenimiento de Oferta El OFERENTE deberá garantizar su OFERTA mediante la constitución de una Fianza de Sostenimiento de Oferta, la que deberá estar vigente por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles y en el caso ser Adjudicatario hasta la sustitución por la Fianza de Cumplimiento. La Fianza de Sostenimiento de Oferta deberá estar constituida por un valor del dos por ciento (2%) del precio total de su Oferta. El INDE, a través de la GERENCIA, procederá a ejecutar la Fianza de Sostenimiento de Oferta en las siguientes circunstancias: a) Si el OFERENTE o ADJUDICATARIO no sostiene su OFERTA. b) Si el ADJUDICATARIO no concurre a suscribir el contrato dentro del plazo establecido. c) Si el CONTRATISTA no presenta la Fianza de Cumplimiento dentro del plazo que se le señale. d) Si el Adjudicatario, de ser entidad extranjera, no cumple con la legislación vigente de la República de Guatemala, para poder operar en el país Fianza de Cumplimiento El Contratista deberá constituir y presentar una Fianza de Cumplimiento que garantizara el cumplimiento de la totalidad de las condiciones y estipulaciones establecidas en el contrato que suscriba. Esta fianza deberá ser presentada dentro de los cinco (5) días después de que se le entregue fotocopia del contrato con su respectivo número de registro interno, la cual deberá estar constituida por el Diez por ciento (10%) del valor total del contrato y estará vigente hasta que sea aceptada por parte del INDE, la fianza de conservación de la obra, en el entendido que en caso el plazo del contrato se prorrogue, el CONTRATISTA bajo su estricta responsabilidad deberá prorrogar la presente garantía.

18 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" CAPITULO I Página 18 de 57 Si el CONTRATISTA incumpliera el contrato que oportunamente suscriba, la Fianza de Cumplimiento se ejecutará con base al informe elaborado por la autoridad que corresponda. La Afianzadora la hará efectiva a requerimiento del INDE, siempre y cuando esté plenamente justificado, con el expediente respectivo, el incumplimiento del CONTRATISTA, sin necesidad de cualquier otro trámite administrativo o actuación judicial Seguros Seguros de Responsabilidad Civil El contratista deberá adquirir un Seguro de Responsabilidad Civil, por un valor de Cien Mil Quetzales (Q 100,000.00) que cubra daños a terceros o a bienes propiedad del INDE, ocasionados por el CONTRATISTA y/o su personal. El CONTRATISTA en todo caso deberá indemnizar a los afectados y dejar a salvo al INDE, sus funcionarios, agentes y empleados de los reclamos que pudieren surgir debido al mal uso de cualesquiera aparatos, equipos, materiales o procedimientos patentados o con derechos reservados y deberá indemnizar al INDE por cualquier costo de daños a que éste se viere obligado a pagar por tal infracción en cualquier tiempo durante la ejecución del Contrato. Este seguro deberá estar vigente desde la suscripción del contrato hasta la recepción final de los servicios de mantenimiento. 11. Recepción, Apertura, Evaluación y Adjudicación de Ofertas 11.1 Recepción de OFERTAS La recepción de ofertas se realizará en las oficinas de la JUNTA, ubicadas en el edificio Central del INDE 7ª. Av. 2-29, Zona 9, Edificio La Torre Planta Baja, de acuerdo con el Cronograma establecido. No se aceptarán ofertas presentadas por fax ó por cualquier tipo de correo, ni presentadas extemporáneamente. La Junta recibirá las OFERTAS, y de ser necesario emitirá una constancia de haber recibido la OFERTA correspondiente. Cada persona, individual o jurídica, nacional o extranjera deberá presentar una sola oferta. Si un oferente presenta más de una oferta la junta descalificara la totalidad de las ofertas involucradas, sin ninguna responsabilidad de su parte.

19 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" CAPITULO I Página 19 de 57 La Junta recibirá las OFERTAS y emitirá una constancia de haber recibido la Oferta correspondiente, indicando la fecha, hora de recepción y será firmada por el Coordinador de la JUNTA Apertura de OFERTA La JUNTA efectuará la apertura del sobre que contiene la OFERTA TÉCNICO- ECONOMICA en un acto público que se celebrará en sus oficinas, en la fecha establecida en el Cronograma numeral tres (3) de este Capítulo. El acta será suscrita por los miembros de la JUNTA, secretaria, OFERENTES y observadores presentes que así lo deseen. La JUNTA elaborará el acta de apertura correspondiente, que deberá contener: Nombre de los OFERENTES. Nombre del emisor y monto de la Fianza de Sostenimiento de Oferta. Renglones y Precios Ofertados. Otros hechos y circunstancias que sean necesarios. La JUNTA en este acto, descalificará las ofertas que no contengan los documentos fundamentales señalados en el numeral siete punto uno (7.1) de este Capítulo Criterios de evaluación de la Oferta: Se ha definido como criterios de evaluación, la verificación y cumplimiento de la Oferta, la cual debe contener toda la información solicitada en el numeral 6.1 (Contenido de la Oferta), y el cumplimiento estricto de todos los requisitos técnicos solicitados en el Capítulo dos (II), para efecto se evaluará la oferta presentada. La verificación de este criterio se efectuará por la modalidad cumple/no cumple evaluando cada uno de los requisitos especificados. La(s) propuesta(s) que registren la calificación no cumple a criterio de la JUNTA serán descalificadas La JUNTA tomara en cuenta los siguientes factores: a) El cumplimiento entre lo ofertado y lo requerido, b) La experiencia general y específica del OFERENTE c) La capacidad económica, y técnica OFERENTE. d) Todo lo referente a la experiencia del personal propuesto para la ejecución del servicio, e)

20 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" 11.4 Evaluación de la OFERTA Técnica. CAPITULO I Página 20 de 57 Para la evaluación de la Oferta Técnica los OFERENTES deberán presentar los cuadros de cumplimientos y evaluación correctamente completos, los cuales obran adjuntos en los Anexos, dichos cuadros serán entregados en formato Excel en el momento que adquiera los Términos de Referencia. La JUNTA se reserva el derecho de verificar los datos indicados por el Oferente y bajo su criterio descalificar la Oferta que no cumpla con alguno de los requerimientos establecidos en los criterios de evaluación y todo lo establecido en estos términos Adjudicación La JUNTA adjudicará la negociación será de forma total o parcial al o los OFERENTE(S) que cumpla con los requisitos y condiciones establecidas en estos Términos de Referencia y que presente la propuesta técnica y económica que convenga a los intereses del INDE, para el efecto la JUNTA elaborará el Acta respectiva. Con independencia de lo establecido precedentemente, si a juicio de la JUNTA los precios cotizados no se ajustaren a los valores de mercado o no fuese conveniente a los intereses del INDE, la misma procederá a no adjudicar. La resolución de la adjudicación, aprobada o improbada, será notificada por la autoridad que corresponda a todos los participantes. 12. Forma de Pago El pago se realizará mediante Orden de Compra y Pago en quetzales contra la presentación de la factura original, que llene los requisitos de ley, de los servicios asignados y ejecutados a entera satisfacción del INDE, dicho pago se realizará al finalizar el servicio asignado por el supervisor, para cada transformador o reactor de potencia que se solicite según el programa de mantenimiento. Para el trámite de pago, el Contratistas deberá presentar certificación de acta de recepción de los servicios a satisfacción del INDE, donde comparezca el Supervisor del Contrato y el Jefe de la Sección de Subestaciones del Departamento Occidental que corresponda. Dependiendo de las disponibilidades presupuestarias se podrán emitir Órdenes de Compra y Pago cargadas en ejercicios presupuestarios y/o unidades ejecutoras diferentes.

21 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" 13. Normas de Interpretación CAPITULO I Página 21 de 57 En el caso de surgir discrepancia entre las distintas disposiciones que constituyen esta invitación a ofertar, previa a la adjudicación y con el fin de efectuar una adecuada preparación de la OFERTA así como de su evaluación, prevalecerá el siguiente orden: a) REGLAMENTO b) Términos de Referencia c) OFERTA presentada 14. Contrato Posteriormente a la adjudicación se celebrará contrato, entre el INDE y el Adjudicatario para establecer las obligaciones y derechos entre las partes. El ADJUDICATARIO con la notificación recibida de la aprobación de la negociación deberá presentarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes, para la suscripción del contrato. El expediente formado para ésta negociación el cual contiene los Términos de Referencia y la OFERTA presentada por el ADJUDICATARIO formarán parte integra del contrato que se suscriba. a) Vigencia: Será desde su suscripción hasta dar por concluidas las obligaciones contractuales. b) Plazo: El plazo del contrato será de doce (12) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. El plazo para la entrega del informe no deberá exceder de cinco días (5) después de la fecha de asignación. El plazo contractual, de ser necesario, podrá ser ampliado por una sola vez con el simple cruce de cartas de aceptación entre la partes, esto una vez si el contratista ha prestado un servicio satisfactorio. La GERENCIA, en el marco de lo establecido en el Artículo 22 del REGLAMENTO, podrá disponer de una ampliación de contrato de acuerdo con lo establecido en el Artículo 62 y 63 del REGLAMENTO.

22 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" 14.1 Ampliación y Variación de Contrato CAPITULO I Página 22 de 57 Las ampliaciones en el valor de los Contratos puede efectuarse hasta en un veinticinco por ciento (25%) de su valor original, cuya aprobación corresponderá, según su monto, a la autoridad que en cada caso corresponde conforme al artículo 22 del Reglamento de Compras, Contrataciones y enajenaciones del INDE. En aquellos casos en los cuales sea necesaria una ampliación mayor, ésta será autorizada por el Consejo Directivo hasta por un monto máximo del cuarenta por ciento (40%) del valor original del contrato Terminación del Contrato: Serán causas de Terminación del contrato, las siguientes: a) Por mutuo consentimiento. b) En caso de evidente negligencia del CONTRATISTA. c) Por incumplimiento en las obligaciones contractuales. d) Por causas determinadas en la legislación vigente. 15. Incumplimiento y Sanciones 15.1 Generalidades La falta de cumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualesquiera de las condiciones y estipulaciones que se establezcan en el contrato será sancionado de acuerdo a lo que se establece en los Artículos 81, 82 y 83 del REGLAMENTO. Las sanciones a que el CONTRATISTA se haga acreedor serán ejecutadas, a requerimiento de la GERENCIA, por la autoridad que corresponda Sanciones a) Si el OFERENTE no cumple con presentar la documentación formal solicitada, la JUNTA descalificará la OFERTA y solicitará a la Gerencia General la aplicación de la sanción prevista en el artículo 83 del REGLAMENTO. b) Si se determina la existencia de colusión entre OFERENTES, serán rechazadas las OFERTAS involucradas y a los OFERENTES se les aplicará la sanción prevista en el artículo 83 del Reglamento.

23 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" CAPITULO I Página 23 de 57 c) Los OFERENTES que se comuniquen con los miembros de la JUNTA con el ánimo de influir en la decisión de la adjudicación, se les sancionará conforme el artículo 83 del Reglamento, y se procederá inmediatamente a descalificar la OFERTA presentada. d) El retraso del contratista en la entrega del objeto del contrato, por causas imputables a él dentro del plazo previsto, se sancionará dentro de los cinco días posteriores a que se haya certificado el incumplimiento con el pago por cada día de atraso de por lo menos el cero punto cinco por millar del valor de la contratación incluyendo el Impuesto al Valor Agregado IVA-, el cual no podrá exceder del cinco por ciento del valor total de la negociación, para el efecto el cómputo del retraso, se hará con base a días calendario. e) Los OFERENTES que incumplan con el sostenimiento y las condiciones de la oferta presentada, o no suscriban el contrato o la entrega de lo contratado, dentro del plazo acordado, serán inhabilitados como tales por la Gerencia General por un plazo de veinticuatro (24) meses para participar en cualquier evento que convoquen las empresas o dependencias del INDE, sin perjuicio de la ejecución de las garantías que correspondan y el reclamo de los daños y perjuicios que se ocasionen. 16. Fuerza Mayor y Caso Fortuito Cuando las facultades del INDE o del CONTRATISTA para cumplir debidamente con sus obligaciones contractuales, sean obstaculizadas, perjudicadas, interrumpidas o de cualquier forma demoradas, por acciones, fuerza o circunstancias naturales o de otra índole, pero totalmente fuera de control de las partes afectadas, tales como: incendios, rayos, epidemias, tormentas, explosiones, huelgas, disturbios callejeros, vandalismo, sabotaje, rebeliones, deslaves, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, crecidas de ríos, acciones hostiles, guerras, será considerado como un caso de fuerza mayor o caso fortuito. La parte afectada por una situación como la indicada anteriormente, está obligada a: a) Informar a la otra parte, por el medio más expedito posible, sobre las circunstancias y el impacto ocasionado. b) Tomar todas las precauciones posibles para proteger y preservar la totalidad de los recursos afectados. c) Tratar de obtener con toda diligencia y dedicación la superación, reducción o desaparición de las causas que la provocaron. d) Solicitar si procede, prórroga del plazo del contrato conforme al artículo 61 del REGLAMENTO, dentro de los 10 días de acaecido el hecho.

24 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" CAPITULO I Página 24 de 57 En caso de desacuerdo entre el INDE y el CONTRATISTA en lo que respecta a la interpretación y duración de las condiciones existentes en los casos de fuerza mayor o caso fortuito descritas con anterioridad, las mismas serán resueltas de acuerdo a lo establecido en estos Términos de Referencia en el numeral diecisiete (17), Diferencias, de este Capítulo. 17. Diferencias Toda diferencia que surja entre el INDE y el CONTRATISTA por incumplimiento, aplicación, interpretación y ejecución de las condiciones que se estipulan en el contrato, serán resueltas en su orden por parte del INDE por el Supervisor del contrato, GERENTE de la ETCEE, GERENTE GENERAL, Consejo Directivo y por parte del Contratista, el Representante Legal, agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento administrativo, se someterán a la Jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No obstante lo anterior, el INDE se reserva el derecho de someter a arbitraje la controversia siempre que así se convenga entre las partes. 18. Lugar para Recibir Notificaciones El CONTRATISTA deberá señalar el lugar y dirección para recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos dentro del perímetro de la ciudad de Guatemala, número de fax y/o dirección de correo electrónico, las cuales se tendrán por bien hechas por estos medios de comunicación. En caso de cualquier cambio de dirección o número de fax deberán dar aviso por escrito a la otra parte, en el entendido que a falta de tal aviso se tendrán por bien hechas las notificaciones citaciones y emplazamientos en las direcciones señaladas. El CONTRATISTA deberá renunciar al fuero de su domicilio y se someterá a los Tribunales que el INDE elija. El INDE recibirá notificaciones del CONTRATISTA en las oficinas de la GERENCIA, ubicadas en la 7ª. Avenida 2-29 Zona 9, nivel menos 2 (-2) del Edificio La Torre, Ciudad de Guatemala y estas deberán ser dirigidas al Gerente. 19. Traspaso, Derechos Contractuales y Subcontratos El CONTRATISTA no podrá ceder, vender, traspasar, ni en cualquiera otra forma disponer del contrato, de cualquier parte del mismo, o de su derecho, titulo o interés en el, a terceros; pero si podrá subcontratar la ejecución de determinadas partes del contrato, siempre y cuando así lo haya establecido en su OFERTA y así sea adjudicado, siendo el CONTRATISTA el responsable ante el INDE. Los subcontratistas no deben estar incluidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 76 del REGLAMENTO.

25 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE" 20. Supervisor del Contrato por parte del INDE: CAPITULO I Página 25 de 57 El supervisor será debidamente nombrado mediante Acuerdo emitido por la Gerencia dentro del plazo de cinco (5) días de que ésta reciba fotocopia del contrato debidamente numerado con el Registro de Control Interno del INDE, quien será el responsable por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato suscrito, será notificado al contratista en forma inmediata 21. Representante del contratista: Durante la ejecución del contrato, el contratista estará representado por su representante legal, o una persona delegada por él, con autoridad para representarlo, su nombramiento será notificado por escrito dentro del plazo de cinco (5) al INDE de haber recibido la copia del contrato con el numero de Registro de Control Interno del INDE, por medio de una carta de nombramiento firmada por el Representante Legal.