MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN SOLOLÁ. Proyecto: MEJORAMIENTO, CALLE 2da. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN SOLOLÁ. Proyecto: MEJORAMIENTO, CALLE 2da. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ."

Transcripción

1 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN SOLOLÁ Proyecto: MEJORAMIENTO, CALLE 2da. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ. Guatemala, Julio

2 I N T R O D U C C I Ó N A continuación se presentan los procedimientos, condiciones y requisitos, para participar en la Licitación Pública No Municipalidad de Santiago Atitlán, convocada por la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá, para la Mejoramiento, Calle 2da. Fase Cantón Tzanguacal, Aldea Cerro de Oro, Santiago Atitlán, Sololá. Para llevar a cabo la Licitación Pública, la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá, en su calidad de Órgano Ejecutor de la Inversión pública en Infraestructura, por medio de la Oficina de la Dirección Municipal de Planificación DMP presentan los DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, elaborados de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Los documentos de Licitación están conformados por: BASES DE LICITACIÓN ESPECIFICACIONES GENERALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLANOS ANEXOS y demás documentos complementarios que servirán a las entidades interesadas en participar en este proceso, para que su oferta se adecúe a los requerimientos de la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá. Se recomienda que se lea cuidadosamente el documento 2

3 3 INDICE SECCION I.pag BASES DELICITACION. Pag INFORMACION GENERAL.. Pag DEFINICIONES.. Pag OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.. Pag LOCALIZACION.. Pag DERECHOS E IMPUESTOS.. Pag CONDICIONES PARA PARTICIPAR. Pag FORMA DE PRESENTAR LA PLICA. Pag DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA.. Pag OFERTA.. Pag DECLARACIONES JURADAS..... Pag OTROS DOCUMENTOS IMPORTANTES.... Pag CANTIDAD DE OFERTAS POR OFERENTES.. Pag REQUISITOS FUNDAMENTALES.... Pag PREGUNTAS Y RESPUESTAS.... Pag ERRORES U OMISIONES.... Pag MODIFICACION A DOCUMENTOS DE LICITACION... Pag ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS... Pag RECHAZO DE OFERTAS... Pag PROHIBICIONES... Pag GARANTIAS. Pag FORMA DE PAGO Pag FACTURACION.. Pag ENTREGA..... Pag TIEMPO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA..Pag SANCIONES. Pag CONTROVERSIAS. Pag DIFERENCIAS EN DOCUMENTOS DE LICITACION.. Pag DERECHO DE PRECINDIR. pag CONDICIONES GENERALES DE LICITACION... Pag CONDICIONES ECONOMICAS.... Pag PRECALIFICACION DE OFERTA TECNICA.... Pag MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICA.. Pag CALIFICACION DE OFERTA TECNICA Y ECONOMICA.... Pag. 19 FASE II

4 35. CRITERIOS DE CALIFICACION DE OFERTAS..Pag CANTIDAD DE OFERENTES..pag CALIFICACION DE LAS OFERTAS pag ADJUDICACION.Pag SOLICITUD DE ACLARACIONES.. Pag CONFIDENCIALIDAD. Pag NOTIFICACIONES.... Pag JUNTA DE LICITACION /FACULTADES.....Pag ACLARACIONES. Pag GARANTÍAS A CONSTITUIR POR EL ADJUDICATARIO...Pag CONTRATO....Pag RESCISION DE CONTRATO.....Pag CALENDARIZACION PARA EL INICIO DE LA OBRA.. Pag DE LA EJECUCION..Pag PRORRROGA CONTRACTUAL..Pag REMOCION DE TRABAJO MAL HECHO Y MATERIALES INADECUADOS..Pag SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TRABAJO.Pag. 26 SECCION II 1. ESPECIFICACIONES GENERALES, TECNICAS Y DISPOSICIONES GENERALES. Pag ESPEFICICACIONES GENERALES ESPECIFICAS. Pag ESPECIFICACIONES GENERALES... Pag ESPECIFICACIONES TECNICAS. Pag ANEXO 1 (PRESENTACION DE OFERTA)... Pag ANEXO 2 (ETIQUETA DE IDENTIFICACION) Pag ANEXO 3 (GUIA PARA ENSAYO DE CILINDROS).. Pag ANEXO 4 (CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO).... Pag. 39 4

5 SECCION I 1. BASES DE LICITACIÓN PUBLICA No La municipalidad de Santiago Atitlán, convoca a la licitación pública, para el proyecto denominado MEJORAMIENTO, CALLE 2DA. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLÁ, de conformidad con las siguientes bases de licitación: 2. INFORMACIÓN GENERAL Nombre del Proyecto: Mejoramiento, Calle 2da. Fase Cantón Tzanguacal, Aldea Cerro de Oro, Santiago Atitlán, Sololá. Tipo de Proyecto: Infraestructura / Sector vial Ubicación del Proyecto: Cantón Tzanguacal, Aldea Cerro de Oro Entidad Responsable: Municipalidad de Santiago Atitlán. Financiamiento: Consejo Departamental de Desarrollo y Municipalidad. 3. DEFINICIONES: Para efectos de esta Licitación Pública los términos que se consignan se interpretarán como allí se indica y solo así: Municipalidad: Autoridad Superior: 5 De Santiago Atitlán, departamento de Sololá. La Corporación Municipal o Concejo Municipal de acuerdo con el artículo No. 9 de la Ley de Contrataciones del Estado. Autoridad Administrativa Superior: Es la autoridad no colegiada que ocupa el orden jerárquico superior en la municipalidad (Alcalde y/o Corporación Municipal). Junta de Licitación: Supervisor: Técnico DMP: Único órgano competente para recibir, calificar y adjudicar el negocio. Persona que designe la municipalidad de Santiago Atitlán para que supervise y controle los trabajos. Persona que designe la municipalidad de Santiago Atitlán y la Dirección Municipal de Planificación DMP- para que apoye en las tareas de Supervisión. Invitación a cotizar y/o licitar: Solicitud girada por la municipalidad de Santiago Atitlán, departamento de Sololá, para que se coticen los trabajos de ejecución de la obra. Documentos de Licitación: Los documentos de Licitación son los siguientes: Bases de Licitación, Especificaciones técnicas, Especificaciones generales, Disposiciones especiales, Planos de Construcción. Oferente: Plica: Persona Individual o Jurídica que presenta oferta a la Licitación Pública. Sobre cerrado, sellado y debidamente identificado que

6 contiene los documentos solicitados en los documentos de Licitación. Oferta: Propuesta presentada por una persona Individual o Jurídica ofreciendo los trabajos de ejecución de la obra. Contratista: Adjudicatario con quien se suscribe un contrato para la ejecución de la obra. Adjudicatario: Oferente a quien se ha adjudicado la negociación. Adjudicación definitiva: Es la adjudicación aprobada. Contrato: Documento legal suscrito entre la Municipalidad de Santiago Atitlán, departamento de Sololá y el adjudicatario, en el que constan las obligaciones y derechos de la municipalidad y del contratista para la ejecución de la obra, del cual forman parte todos los documentos que puedan derivarse de este proceso de Licitación Pública. Ley: Ley de contrataciones del Estado. Decreto numero Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Acuerdo Gubernativo No DMP Oficina de la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad 4. OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA: El Honorable Concejo Municipal, tomando en cuenta que es prioritario ejecutarse proyectos para el presente año dos mil doce, ha tomado la decisión de emitir el evento de la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO, CALLE 2da. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ. El trabajo a ejecutar consiste en la construcción de una calle y mejoramiento de la parte existente. Las cantidades de trabajos a ejecutarse se presentan en la SECCION II de estos documentos de Licitación. 5. LOCALIZACIÓN: El proyecto MEJORAMIENTO, CALLE 2da. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ, se ubica en el cantón Tzanguacal, aldea Cerro de Oro, municipio de Santiago Atitlán. 6. DERECHOS E IMPUESTOS: No se considerará ninguna exoneración de derechos e impuestos 7. CONDICIONES QUE DEBERAN REUNIR LOS OFERENTES PARA PARTICIPAR a) OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR Pueden participar en este evento, únicamente las personas individuales o jurídicas, que no se encuentren comprendidos en ninguno de los casos de impedimento a que se refiere el artículo ochenta (80) del Decreto número de Congreso de la Republica Ley de Contrataciones del Estado. Las personas individuales o jurídicas que participen en la 6

7 licitación como oferentes deberán estar inscritas legalmente en el Registro Mercantil General de la Republica y en los Registros Administrativos y Fiscales que correspondan. 8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. La oferta y los documentos que contiene, debe ser entregada mediante sobre sellado ORIGINAL Y DOS COPIAS AUTENTICADAS directamente a la Junta de Licitación, el día y la hora señalado para la audiencia de Recepción y Apertura de Plicas. La oferta y los documentos que contiene la plica deben llevar la firma del oferente con su respectivo sello de la empresa oferente. En el exterior del sobre se debe indicar el nombre del oferente, así como el número de la licitación y nombre del servicio. La presentación de la oferta debe sujetarse a las disposiciones de las presentes bases. 9. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA. a) CONTENIDO DE LA PLICA: Las plicas deben contener en el orden que aparecen descritos, los documentos siguientes: INDICE: El índice deber ser realizado utilizando para ello el foliado de cada uno de los documentos detallados en los siguientes literales. b) PREPARACION DE LA PLICA La plica se debe entregar en sobre cerrado y sellado, colocándole la etiqueta de identificación del proyecto y empresa que hace la oferta técnica y económica. Ésta debe contener 3 juegos debidamente sujetados (fólder con gancho, etc.), una (1) original y dos (2) copias simples, de los documentos siguientes, debiendo cada uno de los documentos (originales y copias) estar debidamente foliados y en orden (los folios no deben ser a mano, sino sellados), firmado por el oferente o representante legal (todas las hojas), sellado y presentado en el mismo orden en cada juego. BASE LEGAL: Artículo No. 19 numeral 4 de la Ley de Contrataciones del Estado y 9 del Reglamento. Nota: No se aceptarán documentos que presenten contradicciones, borrones, tachaduras, raspaduras, enmiendas, omisiones, entrelineados o adiciones, que no estén debidamente salvados o que estén manchados 10. OFERTA: i. El precio ofertado por el servicio deberá ser fijo (no podrá variar durante el periodo de contratación) la oferta deberá incluir el valor de todo a utilizar en la ejecución el proyecto, así como cualquier costo extra, también el costo fijo y costo variable. La oferta debe presentarse de acuerdo a lo indicado en las especificaciones y estar 7

8 expresado en Quetzales, tanto en números como en letras. ii. El oferente si es persona individual o el Representante Legal si es persona Jurídica, deberá indicar en papel membretado de la empresa: su nombre, número telefónico de oficina, número de teléfono móvil, fax y correo electrónico. iii. El oferente deberá señalar dirección exacta para recibir notificaciones. 11. DECLARACIONES JURADAS: A) Declaración jurada en acta notarial reciente, debidamente firmada por el oferente o su representante legal, en la que se estipule que el oferente proporcionara todos los materiales, herramientas, maquinaria, equipo, mano de obra calificada y no calificada. B) Declaración jurada del oferente si es persona individual o de su representante legal si es persona jurídica, de no ser deudor moroso del Estado ni de ninguna de las entidades a que se refiere el artículo 1 de la ley de Contrataciones del Estado, o en su defecto, compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la negociación, previo a la suscripción del contrato acreditará haber efectuado el pago correspondiente. BASE LEGAL: Artículo No. 19 numeral 10 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo No. 9 numeral 2 del Reglamento. C) Declaración jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refiere el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto del Congreso de la Republica. Si se descubriere falsedad en la declaración, la autoridad a que corresponda la adjudicación descalificará a aquel oferente, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de los Tribunales de Justicia. BASE LEGAL: Artículos No. 26 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo No. 9 numeral 3 del Reglamento. En caso de que la falsedad de la declaración fuere descubierta estando en ejecución la obra o terminada la misma, el adjudicatario responderá por los daños o perjuicios que se produzcan por tal causa, aplicándole las sanciones previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y trasladando lo conducente a los Tribunales de Justicia. BASE LEGAL: Artículo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado. D) Declaración Jurada ante Notario, reciente y en original, en la que conste el estado actual (Contratación, Ejecución, Recepción, Liquidación y otro) en que se encuentra al momento, cualquier Licitación y/o Cotización que le haya sido adjudicada en el sector público y/o privado, posterior a la fecha de precalificación en el Registro correspondiente, manifestando asimismo que tiene la Capacidad Económica suficiente para hacerse cargo de la obra objeto de la presente Licitación Pública. 8

9 NOTA: Las declaraciones juradas deben presentarse por separado (se tienen que presentar 4 declaraciones juradas) 12. OTROS DOCUMENTOS IMPORTANTES: c) Fotocopia de la constancia de inscripción en el registro de proveedores del SISTEMA GUATECOMPRAS. d) Fotocopia de la constancia de inscripción en el Registro de Precalificados. e) Constancia de visita donde se ejecutarán los trabajos la cual será otorgada de la siguiente manera: el proveedor debe presentarse a la Oficina de la Dirección Municipal de Planificación DMP de la municipalidad a las diez de la mañana del día diecinueve (19) de Julio del año dos mil doce para que lo acompañe al emplazamiento la persona nombrada por dicha oficina, para luego regresar a la oficina antes mencionada donde se le hará entrega de la Constancia. La inspección es obligatoria y el oferente, por sus propios medios, deberá visitar el lugar donde se construirá la obra, a fin de obtener la información verídica relacionada con todas las condiciones y circunstancias que prevalecen o que pueden esperarse en el lugar de los trabajos, que podrían afectar a los mismos en su ejecución y valor. Se considerará que el oferente ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores y ha quedado satisfecho antes de presentar su oferta. El día para la entrega de la constancia es el mismo día de la visita de campo. La inspección es obligatoria. f) Fotocopia autenticada de la última declaración y pago de impuesto al valor agregado IVA. g) Fotocopia autenticada de la última declaración y pago del impuesto sobre la renta. h) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del oferente y personería jurídica del representante legal. i) Constancia de inscripción patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) donde conste que está solvente en el pago de cuotas laborales y patronales. 9 EN CASO DE EMPRESA INDIVIDUAL: a. Fotocopia autenticada de la patente de comercio de empresa. b. Fotocopia autenticada de la cedula de vecindad del propietario (completa 8 hojas) y/o fotocopia autenticada de Documento Personal de Identificación DPI. c. Fotocopia autenticada de la constancia de inscripción y modificación al Registro Tributario Unificado RTU.

10 (actualizada) d. Fotocopia Autenticada del Carné del NIT. e. Fotocopia Autenticada de la última declaración mensual del IVA. EN CASO DE SOCIEDAD ANONIMA a) Fotocopia autenticada de la patente de comercio de empresa. b) Fotocopia autenticada de la cedula de vecindad del representante legal (completa 8 hojas) y/o fotocopia autenticada de Documento Personal de Identificación DPI. c) Fotocopia autenticada del Acta Notarial de nombramiento del representante Legal. d) Fotocopia autenticada de la inscripción del representante legal en los registros respectivos. e) Fotocopia autenticada de la escritura constitutiva de la sociedad. f) Fotocopia autenticada de la constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado RTU. (Actualizada) g) Fotocopia autenticada de la última declaración mensual del IVA. Fotocopia de las bases de licitación, con la firma del oferente o su representante legal con su respectivo sello de la empresa, en todas y cada una de las hojas de las referidas bases. Las declaraciones juradas deben ser otorgadas en fechas recientes (no más de 15 días de haber sido elaboradas) ante notario en forma individual y serán de uso exclusivo para la presente licitación, la no presentación de esta forma dará lugar a ser rechazadas sin ninguna responsabilidad por la Municipalidad. 13. CANTIDAD DE OFERTAS POR OFERENTE Siempre que llenen todos los requisitos y se cumplan las condiciones contempladas en estas bases y en las características especificas, se aceptara solamente una oferta para cada persona individual o jurídica. 14. REQUISITOS FUNDAMENTALES DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA, de las presentes bases de licitación, se consideran requisitos fundamentales y su no inclusión o la no presentación de los mismos sin la totalidad de la información y las formalidades requeridas, dará lugar a que la junta 10

11 de licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 30 decreto del Congreso de la Republica, rechace sin responsabilidad de su parte las ofertas presentadas. 15. PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Los interesados podrán realizar preguntas sobre los documentos de Licitación y el concurso. Las preguntas deberán ser formuladas en línea por medio del sitio de Internet a más tardar el (27) de Julio del año 2012 a las 12:00 horas. La Municipalidad dará respuesta por escrito a las preguntas que le sean formuladas en el sitio de Internet antes mencionado a la brevedad posible. En las respuestas también se consignarán las preguntas. Las respuestas formarán parte de los documentos de Licitación y pueden aclarar, complementar o corregir el contenido de los mismos. BASE LEGAL: Artículo No. 11 incisos e y f de las Normas para el uso del sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Guatecompras, Resolución No ERRORES U OMISIONES: No se permitirá que algún proveedor pretenda aprovecharse de cualquier error u omisión en los documentos de Licitación. En el caso que un proveedor encuentre errores u omisiones deberá notificarlos a la municipalidad por medio de Internet en la dirección para que ésta emita un adenda con la corrección pertinente. 17. MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN: La municipalidad podrá emitir adendas con información adicional a los documentos de Licitación, los cuales deberán incorporarse a los documentos de Licitación, siempre que sea beneficioso para el proceso, si es así éstos se publicarán por medio de Internet en la dirección a más tardar el día 23 de julio del año ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PLICAS: Las plicas serán recibidas en el Salón de Usos Múltiples de Santiago Atitlán el día treinta y uno (31) de Julio del año 2012 a las 10:00 horas. Transcurridos treinta (30) minutos de la última hora señalada no se aceptará alguna más y se procederá a levantar el acta de recepción correspondiente. BASE LEGAL: Artículo No. 24 de la Ley de Contrataciones del Estado. Las plicas que sean presentadas fuera del plazo indicado anteriormente NO serán recibidas. Recibidas las ofertas, la Junta de licitación procederá a abrir las plicas, se dará lectura al precio total de cada oferta y se cotejará si cumple con cada uno de los requisitos solicitados en estas bases, según el numeral 9 de la sección I PREPARACIÓN DE LA PLICA ; luego se procederá a levantar el acta correspondiente en la que se consignarán los datos obtenidos en dicha apertura, sin transcribirlas ni consignar en detalle sus precios unitarios, siendo suficiente anotar el monto de cada oferta. Los miembros de la Junta numerarán y firmaran las hojas que contengan las ofertas propiamente dichas, y contarán como máximo cinco (5) días hábiles a partir de esa fecha para adjudicar el proyecto. 11

12 19. RECHAZO DE OFERTAS a. La junta de licitación, se reserva el derecho de rechazar, sin responsabilidad de su parte las ofertas las ofertas que se presenten para esta licitación que no se ajusten a los requisitos contenidos en las bases o cuando los precios, calidades y otras condiciones ofrecidas no convengan a los intereses de la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá. b. Si existen indicios razonables para considerar que un oferente tiene intereses financieros o de cualquier otro tipo de presentar más de una oferta, se rechazaran todas las ofertas involucradas en este extremo. En consecuencia, una empresa que forme parte de un consorcio o negocio de participación no deberá presentar ofertas individuales. 20. PROHIBICIONES No podrán presentar ofertas en la presente licitación, las personas que concurran en cualquiera de las circunstancias siguientes: No estar inscrito en el Registro de Proveedores de GUATECOMPRAS. No estar inscrito en el Registro de Precalificados. No estar inscrito como Contribuyente del Impuesto del Valor Agregado IVA. Estar privado por sentencia firme del goce de sus derechos civiles. Ser servidor o trabajador público del estado o de las entidades a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, así como sus parientes legales, cuando los contratos deban celebrarse con las dependencias en que tal servidor o trabajador del estado preste sus servicios o se encuentre bajo su autoridad. Igual prohibiciones rige para las personas jurídicas cuando dicho funcionario o empleado sea socio o representante de las mismas. Que la persona individual o jurídica o alguno de sus socios y representantes hayan intervenido directa o indirectamente en las fases previas de la adquisición o contratación. De igual forma se hace extensiva a los indicados en el sub numeral anterior. Cada persona individual o jurídica podrá presentar una sola oferta y en ningún caso se le admitirá la representación de más de un oferente. No se admitirá la existencia de colusión entre los oferentes. Entiéndase Colusión según definición en el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cada persona individual o jurídica deberá demostrar fehacientemente la capacidad para prestar los bienes y actividades que se licitan, y en ningún caso se permitirá la subcontratación de terceras personas para llevar a cabo el contrato. 21. GARANTIAS 12

13 a) GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA Garantía de sostenimiento de oferta por un monto del 2% del valor total ofertado y cubrirá el periodo comprendido y cubrirá el período comprendido desde la recepción de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días calendario. Sin embargo, con el adjudicatario se conviene su prórroga hasta que sea sustituida por la garantía de Cumplimiento, debiendo presentar inmediatamente la póliza de prórroga respectiva. BASE LEGAL: Artículo 64 de la Ley de Contrataciones del Estado. La fianza deberá formalizarse mediante póliza emitida a favor de: Municipalidad de Santiago Atitlán, departamento de Sololá, por una afianzadora de reconocida solvencia financiera autorizada para operar en la República de Guatemala. En la fianza debe consignarse el nombre completo del oferente o representante legal. BASE LEGAL: Artículo No. 69 de la Ley de Contrataciones del Estado. Los oferentes están obligados a sostener sus ofertas hasta que se les notifique la aprobación de la adjudicación, con esta notificación, los oferentes que ocupen el tercer lugar y los siguientes podrán cancelar la fianza de Sostenimiento de Oferta y el calificado en segundo lugar deberá mantenerla vigente hasta que se le notifique la aprobación del contrato por la Autoridad Superior correspondiente. BASE LEGAL: Artículo No. 37 del Reglamento. La fianza de Sostenimiento de Oferta se hará efectiva por cualquiera de las razones siguientes: Si el adjudicatario no sostiene su oferta. Si el adjudicatario no concurre a firmar el contrato respectivo dentro del plazo de diez (10) días calendario contados a partir de la adjudicación definitiva. BASE LEGAL: Artículo No. 47 de la Ley de Contrataciones del Estado. Si el adjudicatario habiendo suscrito el contrato no presenta la garantía de Cumplimiento dentro del plazo de quince (15) días calendario, siguientes a la firma del contrato. BASE LEGAL: Artículo No. 36 del Reglamento. NOTA: La fianza no debe perforarse, y para evitar cualquier deterioro se sugiere colocarla en una bolsa plástica antes de sujetarla, siendo éste el único documento que no debe ser firmado ni sellado por el oferente. b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Como requisito previo a la aprobación del contrato respectivo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y para que la Municipalidad de Santiago Atitlán, se garantice el cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el adjudicatario, estipuladas en el contrato, deberá presentar garantía mediante fianza o deposito en efectivo, por el diez (10%) por ciento del monto del contrato a favor de la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá. La vigencia de esta garantía será de conformidad con lo establecido en el artículo 39 inciso a) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, hasta que la Municipalidad de Santiago Atitlán, extienda la constancia de haberse prestado el servicio a satisfacción y de conformidad con el contrato. 13

14 c) ANTICIPO El contratista está obligado a presentar, previo a retirar el primer porcentaje de anticipo, fianza que cubre el monto total de este y deberá permanecer vigente hasta la amortización total del anticipo otorgado. Esta Fianza se hará efectiva en el caso de comprobarse que el contratista ha dado a los fondos anticipados, un destino a la ejecución de la obra objeto del contrato y previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza por un monto de un cien por ciento (100%) FORMA DE PAGO La municipalidad de Santiago Atitlán, efectuará pagos por la obra objeto de contrato, en la forma siguiente: Anticipo: Se concederá al contratista un anticipo del veinte por ciento (20 %) del valor del contrato. BASE LEGAL: Artículo No. 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, con destino específico para la ejecución de la obra contratada, de acuerdo con el programa de inversión del anticipo elaborado por el contratista y aprobado por la Autoridad Administrativa Superior de la municipalidad. Todos los pagos hechos con el anticipo deberán ser supervisados por la municipalidad. BASE LEGAL: Artículo No. 34 del Reglamento. El porcentaje del anticipo se calculará sobre el valor original del contrato sin tomar en cuenta el valor del equipo que se adquiera mediante cartas de crédito abiertas por la entidad contratante. El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago. BASE LEGAL: Artículo No. 58 de la Ley de Contrataciones del Estado. Avance de la obra: Se harán pagos parciales al contratista a cuenta del contrato por avance de trabajo ejecutado y aceptado, de acuerdo a estimaciones y medidas revisadas y aceptadas por el supervisor y aprobadas por la municipalidad. BASE LEGAL: Artículos No. 59 de la Ley de Contrataciones del Estado y 35 del Reglamento. Liquidación: Después que la obra haya sido recibida a entera satisfacción de la Comisión Receptora y Liquidadora, en un plazo de noventa (90) días siguientes a la fecha del acta de recepción definitiva de la obra, procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. BASE LEGAL: Artículos No. 56 y 57 de la Ley de Contrataciones del Estado. El saldo que existiera a favor del contratista en la liquidación, se le pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la Autoridad Administrativa Superior de la 14

15 Municipalidad de Santiago Atitlán, apruebe la liquidación del contrato y se presente la documentación completa que estipule el contrato y el ordenamiento jurídico correspondiente. BASE LEGAL: Artículo No. 31 del Reglamento. Moneda de pago: Los pagos se harán en quetzales. BASE LEGAL: Artículo No. 32 del Reglamento. Autorización de pagos: Todos los pagos derivados de la ejecución del contrato deberán ser autorizados por la Autoridad Administrativa Superior de la municipalidad de Santiago Atitlán. 23. FACTURACIÓN: El contratista emitirá su factura en quetzales, cumpliendo con todos los requisitos de ley, a nombre de: Municipalidad de Santiago Atitlán, departamento de Sololá. NIT ENTREGA: El contratista deberá ejecutar totalmente y a satisfacción de la municipalidad la obra de la presente Licitación Pública dentro del plazo estipulado en el contrato, que se contará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio de los trabajos. Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá dar aviso por escrito al Supervisor de la Municipalidad de Santiago Atitlán, de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El Supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el Supervisor de la Municipalidad de Santiago Atitlán, rendirán informe pormenorizado a la Autoridad Administrativa Superior de la municipalidad, la que nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de la Obra. BASE LEGAL: Artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado. 25. TIEMPO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El contratista será responsable por la destrucción o deterioro de la obra, debido a dolo o culpa de su parte, a fallas por deficiencias técnicas y en la calidad de materiales utilizados, durante un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de la obra. BASE LEGAL: Artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado. 26. SANCIONES PECUNIARIAS: a) RETRASO DE LA ENTREGA El retraso del contratista en la entrega satisfactoria de la obra en el plazo convenido según contrato y por causas imputables a él, se sancionará con el pago de una multa por cada día laboral de atraso, equivalente al cero punto cinco por millar (0.5 o/ooo) del valor total del contrato. Las multas por retraso en ningún caso excederán del cinco por ciento (5%) del 15

16 valor del contrato. Si esto ocurre, la entidad contratante podrá rescindir el contrato sin responsabilidad de su parte y sin perjuicio de aplicar las medidas que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. BASE LEGAL: Artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado. El contratista que contraviniendo total o parcialmente el contrato perjudicare a la municipalidad variando la calidad o cantidad del objeto del mismo será sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del valor, que, represente la parte afectada de la negociación. BASE LEGAL: Artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado. 27. CONTROVERSIAS: Cualquier diferencia, controversia o reclamo que surgiere entre las partes, derivado del cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del contrato que se suscriba, será resuelto con carácter conciliatorio a la brevedad posible, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidar se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. BASE LEGAL: Artículos 102 y 103 de la Ley de Contrataciones del Estado. 28. DIFERENCIAS EN LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN: En caso de existir discrepancias en los documentos de Licitación, la prevalencia de los mismos será en el orden en que se cita a continuación: Disposiciones especiales, Especificaciones técnicas, Especificaciones Generales, Planos y Bases de Licitación. BASE LEGAL: Artículo 5 del reglamento. 29. DERECHO DE PRESCINDIR: La municipalidad de Santiago Atitlán, puede por intermedio de la Autoridad Superior, prescindir de la negociación tanto antes de la Adjudicación Definitiva como después de la misma, pero siempre antes de la suscripción del contrato respectivo. BASE LEGAL: Artículo 37 de la Ley de Contrataciones del Estado y Apartado VII.2 (Procedimientos de Adquisición y Contratación) 30. CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN Las persona interesadas (OFERENTES) en presentar ofertas deberán considerar y tener en cuenta las siguientes disposiciones: a) El procedimiento para la compra o adquisición de los servicios para el Mejoramiento, Calle 2da. Fase Cantón Tzanguacal, Aldea Cerro de Oro, Santiago Atitlán, Sololá se sujetara a las leyes Guatemaltecas y en especial al Decreto del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo numero b) Ofertas deberán referirse y sujetarse a las condiciones establecidas en este documento, y la presentación de la propuesta constituirá evidencia de que el OFERENTE estudio completamente los documentos, lo que le habrá permitido identificar de manera clara, completa y precisa lo requerido para poder licitar adecuadamente el precio de los servicios correspondientes, de conformidad con las especificaciones de los mismos. c) El precio deberá expresarse en quetzales con dos decimales y tendrán que incluir 16

17 todas las tasas, fletes, impuestos y cualesquiera otros gastos aplicables. De acuerdo con lo que establece el Artículo 10 del Decreto del Congreso de la Republica y sus reformas, el precio deberá incluir el impuesto del Valor Agregado (IVA). d) Los costos y gastos en que incurra el OFERENTE para la preparación y presentación e) de su oferta, serán por su cuenta y riesgo; por tal razón LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ, no reconocerá suma alguna ni efectuara rembolso de ninguna naturaleza por tales conceptos, salvo lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Contrataciones. f) La oferta deberá presentarse en Idioma Español. g) La oferta no deberá contener enmiendas, correcciones, borrones o raspaduras, ya que las mismas podrán implicar su no consideración y/o descalificación. h) No se aceptaran ofertas presentadas por fax o enviadas por correo, ni presentadas extemporáneamente a la hora fijada en estas bases, en caso contrario se tendrá por no presentada. i) La junta de Licitación podrá rechazar, sin responsabilidad alguna y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado, las ofertas que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos en estas bases. j) Si el oferente es una persona jurídica, el representante legal de la misma asumirá la responsabilidad de los servicios. 31. CONDICIONES ECONOMICAS El precio total de la oferta debe ser fijo y expresado en Quetzales, en letras y números. En caso de discrepancia, debe prevalecer lo expresado en letras sobre lo expresado en números. 32. PRECALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS: Las ofertas serán precalificadas de acuerdo con el siguiente procedimiento: Primera fase: Revisión documental de carácter excluyente, en la cual se comprobará, por parte de la Junta de Licitación (en el acto de recepción y apertura de plicas) en presencia de todos los oferentes, la existencia completa y veracidad de la documentación fundamental exigida de acuerdo al siguiente cuadro. La falta de alguno de los documentos fundamentales indicados en la sección I, numeral 9 PREPARACIÓN DE LA PLICA, será causa justificada para rechazar la oferta. BASE LEGAL: Artículo No. 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. 17

18 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS (PRIMERA FASE) Oferente: Licitación No. MontoOferta No. REQUISITO QUE DEBE FORMAR PARTE DE LA PLICA 1 Índice 2 Oferta (conforme al modelo de oferta del Anexo 1 Presentación de Ofertas) 3 Garantía de Sostenimiento de Oferta 4 Declaración Jurada según inciso e.1 del numeral 9 de la Sección I de las Bases de Licitación 5 Declaración Jurada según inciso e.2 del numeral 9 de la Sección I de las Bases de Licitación 6 Declaración Jurada según inciso e.3 del numeral 9 de la Sección I de las Bases de Licitación 7 Declaración Jurada según inciso e.4 del numeral 9 de la Sección I de las Bases de Licitación 8 Programa de inversión y ejecución de los trabajos 9 Fotocopia legalizada de Patente de Comercio (persona individual o persona jurídica) 10 Fotocopia legalizada de Escritura de Constitución (si aplica) Fotocopia legalizada de los documentos que acrediten la 11 personalidad jurídica del oferente y la personería jurídica de su representante, en su caso. 12 Fotocopia legalizada de Cedula de Vecindad del Representante Legal 13 Fotocopia legalizada del NIT 14 Constancia de inscripción al IGSS donde conste que está solvente en el pago de cuotas laborales y patronales 15 Fotocopia legalizada del RTU 16 Fotocopia legalizada pagos IVA, ISO, ISR 17 Constancia de Precalificación específica para el proyecto objeto de esta Licitación Pública en original 18 Constancia de Visita 19 Constancia original de estar inscrito en el registro de proveedores de Guatecompras 20 Experiencia general y específica en ejecución de proyectos (Finiquitos) 21 Antecedentes técnicos de la empresa 22 Manifestación escrita del oferente expresando si tiene intención o no de subcontratar partes determinadas de la obra Cumple con todos los requisitos (la falta de un documento será causa justificada para rechazar al oferente) CUMPLE SI NO SI NO 18

19 33. CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Primera fase: Todos los oferentes que cumplan con los criterios de precalificación de estas bases de Licitación, participarán en la calificación de la oferta técnica y económica, y cualquiera de ellas podrá ser la ganadora del concurso; siempre que, en la oferta técnica y económica presenten los documentos no subsanables, de lo contrario se rechazará la oferta económica. Nota: La Junta de Licitación rechazará, sin responsabilidad de su parte, las ofertas cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses de la municipalidad. BASE LEGAL: Artículo No. 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. EXPUESTO LO ANTERIOR SE ENTENDERÁ QUE TODO PROVEEDOR PARTICIPARÁ BAJO SU PROPIO RIESGO Y SIN NINGÚN PERJUICIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ. Segunda fase: Para determinar cuál es la oferta técnica y económica más conveniente y favorable para los intereses de la municipalidad, de las ofertas aceptadas según el párrafo anterior, la Junta de Licitación calificará las ofertas siguiendo los criterios siguientes, pudiendo calificar como máximo en los puntajes indicados: BASE LEGAL: Artículo No. 28 de la Ley de Contrataciones del Estado. Criterios de Calificación de las ofertas. Para determinar las ofertas aceptadas de cual es la mas conveniente y favorable para los intereses de la municipalidad, se utilizaran los siguientes criterios y puntuaciones.- PRECIO TOTAL 40% CALIDAD 10% EXPERIENCIA, FINIQUITO, FOTOGRAFIAS DE OBRAS EJECUTADAS 10% PLAZO DE EJECUCION 20% TIEMPO DE GARANTIA 20% TOTAL 100% NOTA: En el caso que ninguna empresa logre obtener el punteo mínimo, la Junta de Licitación podrá hacer la propuesta de adjudicación con la empresa que obtenga el punto más alto, siempre y cuando la empresa propuesta sea la que presente la proposición más conveniente para los intereses de la Municipalidad. BASE LEGAL: Artículo No. 33 de la Ley de Contrataciones del Estado. PROPIEDAD DE LAS OFERTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE: Las ofertas y demás documentos, así como las muestras que sean presentadas al presente concurso serán propiedad de la municipalidad de Santiago Atitlán, quien las conservará en su poder. 19

20 CANTIDAD DE OFERENTES Si se presentara uno o más oferentes, pero en menor número al establecido en el Artículo 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, La Junta de Licitación levantara el acta correspondiente y lo hará del conocimiento del alcalde Municipal, quien podrá evaluar y si lo considera conveniente, puede autorizar a la junta de licitación, para que proceda a calificar y adjudicar, si fuera el caso. La Junta de Licitación hará constar lo actuado en el Acta correspondiente. Si no se presentaran oferentes, La Junta de Licitación levantara el acta correspondiente y lo hará del conocimiento del Alcalde Municipal, para que se prorrogue el plazo para recibir ofertas, si aun así no se presentaran ofertas. La Municipalidad quedara facultada a realizar la compra directa a que se refiere el Artículo 32 y 43 de la Ley de Contrataciones del Estado. 34. CALIFICACION DE LAS OFERTAS La Junta de Licitación, para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses de la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá, utilizara los criterios que establece el artículo 28 de la Ley de Contrataciones. Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable, se utilizaran los criterios siguientes: calidad, costo del servicio, antecedentes, experiencia, cumplimiento de condiciones, así como las características del servicio y otros adicionales para la MEJORAMIENTO, CALLE 2DA. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLÁ dentro del costo total presentado. 35. ADJUDICACIÓN: Dentro de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de plicas, la Junta emitirá una propuesta de adjudicación de la Licitación Pública, indicando el nombre del oferente, que ajustándose a los requisitos y condiciones de los documentos de Licitación, haya hecho la proposición más conveniente para los intereses de la Municipalidad. Dicha propuesta será elevada a la Municipalidad. La Junta de Licitación remitirá la propuesta de adjudicación elaborada a la autoridad superior para su aprobación. A menos que la Junta de Licitación solicite aclaraciones, en este caso se publicará en el sitio de Internet la fecha de adjudicación cuando la Junta de Licitación esté satisfecha con las aclaraciones recibidas. En el caso de que el dictamen sea desfavorable a la propuesta de adjudicación, la oferta en cuestión quedará rechazada como indica el Artículo 30 de la Ley y la Junta de Licitación deberá emitir una nueva propuesta de adjudicación, en función de la clasificación de ofertas realizada, y solicitar un nuevo dictamen. En el caso de que todas las ofertas presentadas sean rechazadas debido a los dictámenes desfavorables emitidos por la Junta de licitación, el evento deberá finalizarse sin adjudicación, sin que ello signifique que se está prescindiendo de la negociación. BASE LEGAL: Artículos No. 30 y 33 de la Ley de Contrataciones del Estado. 20

21 Dentro del plazo de dos (2) días siguientes a la Adjudicación definitiva emitida por la por la Junta, ésta cursará el expediente a la autoridad superior de la Municipalidad de Santiago Atitlán, la que aprobará o improbará lo actuado y en este último caso, con exposición razonada, ordenará su revisión con base en las observaciones que formule: Si se ordenare la revisión, dentro del plazo de dos (2) días el expediente volverá a la Junta, la que revisará la evaluación y hará la adjudicación dentro del plazo de cinco (5) días de recibido el expediente. La Junta podrá confirmar o modificar su decisión, en forma razonada. Devuelto el expediente a la autoridad superior, ésta aprobará lo actuado por la Junta, quedando a salvo el derecho de prescindir. Tanto la aprobación como la improbación, la hará la autoridad superior dentro del plazo de cinco (5) días de recibido el expediente. BASE LEGAL: Artículos No. 9 y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado. 36. SOLICITUD DE ACLARACIONES: La municipalidad, a través de la Junta de Licitación, podrá exigir a los oferentes aclaraciones a cualquier propuesta recibida y las muestras que considere pertinentes. La solicitud de aclaración y la respuesta serán formuladas por escrito y no se solicitarán, ofrecerán ni permitirán cambios en los precios, en el plazo propuesto para la ejecución de los trabajos, ni en los aspectos substanciales de la oferta. BASE LEGAL: Artículo No. 27 de la Ley de Contrataciones del Estado. 37. CONFIDENCIALIDAD: La actuación de la Junta de Licitación será confidencial durante el período de análisis, calificación y adjudicación. Todo intento por parte de un oferente de indagar sobre el estado de la calificación o tratar de influir en el resultado será motivo para la descalificación inmediata de su oferta. 38. NOTIFICACIÓN: El oferente deberá señalar lugar para recibir notificaciones y allí se harán las que procedan, de lo contrario se harán por los estrados de la Secretaría Municipal de la municipalidad de Santiago Atitlán, dentro del horario de 08:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. La notificación de la resolución razonada de la aprobación de la adjudicación será publicada en el sitio de Internet por lo que los proveedores deben estar atentos al mismo. 39. JUNTA DE LICITACION La Junta de Licitación es el órgano competente para la recepción, apertura, calificación, adjudicación, y/o rechazo de ofertas. Se integrara de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, con cinco (5) miembros nombrados por la autoridad administrativa superior. De conformidad con el Artículo 11 del Decreto numero del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. a) FACULTADES La Junta de Licitación de la MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN, se reserva el derecho y facultad de verificar la autenticidad de los documentos presentados, así como la veracidad de la información que contenga la oferta. De encontrar falsedad en los mismos 21

22 se procederá de conformidad con lo estipulado en el artículo 26, segundo párrafo de la Ley de Contrataciones del Estado. b) TRANSPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES El adjudicatario no podrá vender, ceder ni traspasar a terceros, ni disponer en ninguna forma el contrario, ni de ninguna de sus partes, de sus derechos, títulos e intereses mismos, ni subcontratar a otras entidades o personas para la prestación del servicio. c) OFERTAS COMPLETAS Solo se consideraran para su calificación, las ofertas que cumplan con las condiciones, especificaciones y requisitos establecidos en las presentes bases. 40. ACLARACIONES La Junta de Licitación de la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá, si así lo considera, podrá requerir de los oferentes calificados para participar en el evento, cualquier aclaración o información de las condiciones de su oferta presentada. La información que proporcionen los oferentes no debe constituir contra-oferta o modificación de las condiciones de la oferta originalmente presentada, en ningún caso se aceptaran documentos fuera de la hora y fecha de recepción de plicas. RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO Para los efectos de la recepción de los servicios y liquidación del contrato, la Municipalidad de Santiago Atitlán, nombrara la correspondiente Comisión Receptora y Liquidadora la cual actuara de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. El contrato, se entenderá que está vigente hasta la liquidación del mismo, únicamente para efectos legales relacionados estrictamente con aspectos de liquidación y no para que el contratista pueda efectuar reclamos vencidos y que no son procedentes o que tiene plazo distinto dentro de la ley o del contrato para ejercitar su acción. CASOS NO PREVISTOS Los casos no previstos en el presente documento, los deberá resolver la autoridad administrativa superior de la Municipalidad, por escrito con apoyo a la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás leyes vigentes del país. PLAZO DE EJECUCION El oferente deberá manifestar por escrito el tiempo exacto que le tomara en la construcción del proyecto el cual contara a partir de la notificación de aprobación del contrato por parte de la Junta de Licitación. 41. GARANTIAS A CONSTITUIR POR EL ADJUDICATARIO CONSERVACION DE OBRA: Sera el 15% del valor de contrato del valor de contrato actualizado. Esta fianza cubrirá el valor a que asciendan las reparaciones necesarias para corregir las faltas o desperfectos que se presenten, cuando estas sean imputables al contratista, incluyendo la reposición de los materiales utilizados y se hará efectiva por 22

23 cualquier defecto que apareciere en la obra durante la vigencia de la misma. Deberá mantenerse vigente durante un período de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra.- SALDO DEUDORES: Será para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad en la liquidación, el contratista deberá presentar fianza, depósito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. 42. CONTRATO: El contrato debe suscribirse dentro del plazo de diez (10) días calendario contados a partir de la adjudicación definitiva. BASE LEGAL: Artículo No. 47 de la Ley de Contrataciones del Estado. El contrato deberá ser aprobado dentro de los diez (10) días calendario contados a partir de la presentación por parte del contratista de la fianza de Cumplimiento. BASE LEGAL: Artículo No. 26 del Reglamento. Los honorarios y gastos en que se incurran en la elaboración del contrato serán sufragados por el adjudicatario. Si por cualquier causa el adjudicatario de esta Licitación Pública no concurriere a suscribir el contrato correspondiente dentro de un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, o si habiéndolo hecho no presentase la Fianza de Cumplimiento en el término fijado, la Autoridad Superior de la municipalidad podrá llevar a cabo la negociación con solo el subsiguiente clasificado en su orden. BASE LEGAL: Artículo No. 33 de la Ley de Contrataciones del Estado. En cualquiera de los casos, la municipalidad hará efectiva la Garantía de Sostenimiento de Oferta. BASE LEGAL: Artículo No. 84 de la Ley de Contrataciones del Estado. 43. RESCISIÓN DEL CONTRATO: La municipalidad podrá rescindir el contrato sin responsabilidad alguna de su parte, y hacer efectiva la fianza correspondiente, si el contratista: a. No inicia la ejecución de los trabajos dentro del plazo estipulado. b. No cumple con proveer suficiente mano de obra, equipo o materiales para asegurar que terminará la obra en el plazo convenido. c. No realiza los trabajos conforme lo convenido en el contrato y no ejecuta de nuevo satisfactoriamente los trabajos rechazados. d. Sufriere embargo de bienes o entablaren algún proceso de ejecución en su contra, u otro que afecte el normal desarrollo de la ejecución de la obra y que a juicio de la municipalidad pudiere afectar el desarrollo de los trabajos contratados. e. No empleare en la obra la cantidad y calidad de los materiales y equipo estipulados. f. Por vencimiento del plazo, siempre que no se hubiere acordado prórroga alguna. 44. CALENDARIZACIÓN PARA EL INICIO DE LA OBRA: Los trabajos en la obra deberán efectuarse de conformidad con el cronograma de inversión y ejecución presentado en la plica, el cual únicamente podrá ser modificado por el contratista con autorización previa y por escrito del supervisor y/o personal técnico de la 23

PROYECTO: ADQUISICION VEHICULOS TIPO CAMIONETA 4X4 CAHABON A.V. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: ADQUISICION VEHICULOS TIPO CAMIONETA 4X4 CAHABON A.V. INFORMACION GENERAL INFORMACION GENERAL NOMBRE DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDAD NOG ACTA y/o ACUERDO DE APROBACIÓN DE BASES FECHA DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA 4X4 CAHABON ALTA VERAPAZ SANTA

Más detalles

BASES DE COTIZACIÓN. PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLES CANTON XULA, Retalhuleu

BASES DE COTIZACIÓN. PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLES CANTON XULA, Retalhuleu BASES DE COTIZACIÓN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLES CANTON XULA, Retalhuleu NOG: 470961 17 de julio de 2007 1 INVITACIÓN COTIZACION No.: 24-2007 Señores Proveedores Calificados Pte.: La Municipalidad de

Más detalles

IMPRESIÓN DE GUIAS Y CUADERNOS DE EDUCACION AMBIENTAL

IMPRESIÓN DE GUIAS Y CUADERNOS DE EDUCACION AMBIENTAL BASES DE COTIZACIÓN POR EXCEPCION MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO DE LA CUENCA DEL RIO NARANJO IMPRESIÓN DE GUIAS Y CUADERNOS DE EDUCACION AMBIENTAL INVITACION MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO DE LA CUENCA DEL RIO

Más detalles

Municipalidad de Fraijanes.

Municipalidad de Fraijanes. Municipalidad de Fraijanes. Bases de Cotización: No. 20 2008 COMPRA DE COMBUSTIBLE (ACEITE DIESEL Y GASOLINA), MEDIANTE CUPONES CANJEABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES

Más detalles

ADEPAZ Amigos por el Desarrollo y la Paz 10ma. Calle 03-03 zona 2, Segundo Nivel, Oficina 3 y 4, Totonicapán Teléfonos: 77664797 y 52003585

ADEPAZ Amigos por el Desarrollo y la Paz 10ma. Calle 03-03 zona 2, Segundo Nivel, Oficina 3 y 4, Totonicapán Teléfonos: 77664797 y 52003585 Totonicapán 06 de enero de 2010. Señores: Proveedores Guatemala. Estimados Proveedores: La Asociación ADEPAZ, se complace en esta oportunidad a invitarle a ofertar la ejecución del siguiente Proyecto:

Más detalles

EQUIPO DE INMUNOFLUORESCENCIA PARA EL LABORATORIO DE INMUNOLOGIA DE LA UNIDAD DE REUMATOLOGIA DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL ROOSEVELT

EQUIPO DE INMUNOFLUORESCENCIA PARA EL LABORATORIO DE INMUNOLOGIA DE LA UNIDAD DE REUMATOLOGIA DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL ROOSEVELT PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL DEL HOSPITAL ROOSEVELT BASES DE COTIZACIÓN EQUIPO DE INMUNOFLUORESCENCIA PARA EL LABORATORIO DE INMUNOLOGIA DE LA UNIDAD DE REUMATOLOGIA DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA

Más detalles

600 licencias de Client Management Suite LeveI 1 -AUP CMS que incluye:

600 licencias de Client Management Suite LeveI 1 -AUP CMS que incluye: Guatemala, c. A. La Superintendencia de Bancos invita a cotizar el servicio de mantenimiento y soporte a la suite de Altiris 6.0.6074, por un período de nueve (9) meses. El presente proceso de cotización

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS GUATEMALA, c. A. DE COTIZACIÓN. No. 67/2009

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS GUATEMALA, c. A. DE COTIZACIÓN. No. 67/2009 R-CO-12 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS GUATEMALA, c. A. SOlICITUD DE COTIZACIÓN No. 67/2009 8 de diciembre de 2009 Señor(es): Agradeceremos a usted(es) cotizar, sin ningún compromiso para la Superintendencia

Más detalles

GUATEMALA, c. A. SOLICITUD DE COTIZACIÓN. No. 43/2009

GUATEMALA, c. A. SOLICITUD DE COTIZACIÓN. No. 43/2009 GUATEMALA, c. A. R-CO-12 SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 43/2009 18 de septiembre de 2009 Señor(es): Agradeceremos a usted(es) cotizar, sin ningún compromiso para la Superintendencia de Bancos, los bienes

Más detalles

DE LAS BASES DE COTIZACIÓN

DE LAS BASES DE COTIZACIÓN REQUISITOS DE LAS BASES DE COTIZACIÓN La Superintendencia de Bancos invita a cotizar la adquisición de servicio anual de Internet a través de fibra óptica para la red de la Superintendencia de Bancos.

Más detalles

GUATEMALA, C. A. No. 61/2009

GUATEMALA, C. A. No. 61/2009 SUPERINTENDENCIA GUATEMALA, C. A. DE BANCOS R-CO-12 SOUCITUD I DE COTIZACION No. 61/2009 3 de diciembre de 2009 Señor(es): Agradeceremos a usted (es) cotizar, sin ningún compromiso para la Superintendencia

Más detalles

Gerencia de Electrificación Rural y Obras TABLA DE CONTENIDO

Gerencia de Electrificación Rural y Obras TABLA DE CONTENIDO Página 1 de 11 TABLA DE CONTENIDO 1. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL... 2 1.1. Antecedentes... 2 1.2. Base legal... 2 2. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO... 2 3. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA

Más detalles

BASES DE COTIZACION INDICE:

BASES DE COTIZACION INDICE: BASES DE COTIZACION La Vicepresidencia de la República de Guatemala efectúa la presente Cotización para la adquisición de póliza de seguro de vehículos automotores, para el período correspondiente del

Más detalles

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PÁGINA 1 DE 50 MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA COTIZACIÓN PÚBLICA NÚMERO 04-2,012 MEJORAMIENTO CALLE 2A AVENIDA, COLONIA PARAISO, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Guatemala, C. A.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Guatemala, C. A. BASES DE COTIZACIÓN La Superintendencia de Bancos invita a cotizar el servicio de mantenimiento y soporte anual para productos IBM i2 de análisis de información. El presente proceso de cotización se regirá,

Más detalles

BASES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA No. 02-2006

BASES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA No. 02-2006 Congreso de la República Guatemala, C. A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BASES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA No. 02-2006 Proceso de Licitación, para la Adquisición de Seguro

Más detalles

San Juan La Laguna, Sololá,

San Juan La Laguna, Sololá, San Juan La Laguna, Sololá, FEBRERO DE 2009 Bases de Cotización Número 01-2009 MEJORAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHUACANAC, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ. Unidad Ejecutora: Municipalidad de San

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR COMPRA DIRECTA DE LA AMSCLAE.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR COMPRA DIRECTA DE LA AMSCLAE. MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR COMPRA DIRECTA DE LA AMSCLAE- CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto. El presente Manual tiene como

Más detalles

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- BASES Y ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS NUEVOS COTIZACION PÚBLICA UCEE-2-2013 PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS NOG:

Más detalles

1.- INVITACIÓN A COTIZAR No. EGEE/C11-2005-001

1.- INVITACIÓN A COTIZAR No. EGEE/C11-2005-001 a.- OBJETO DE LA INVITACIÓN A COTIZAR: Es proveer suficiente información a todos los interesados en presentar ofertas a efecto de garantizar una competitividad que beneficie los intereses del INDE. b.-

Más detalles

Sección I. Cierre de recepción de ofertas: Día Jueves 26 de Noviembre de 2,009 a las 10.00 horas. Sección II

Sección I. Cierre de recepción de ofertas: Día Jueves 26 de Noviembre de 2,009 a las 10.00 horas. Sección II BASES PARA PROYECTOS CON FONDOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 COTIZACIÓN NÚMERO 04-2009 0 LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO DEL DEPARTAMENTO

Más detalles

RESOLUCION No. 313/96 LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES

RESOLUCION No. 313/96 LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES BANCO DE LOS TRABAJADORES RESOLUCION No. 313/96 LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES GUATEMALA, MARZO 2013 Grupo Financiero 2 Gerencia Corporativa de Operaciones Coordinación Corporativa de

Más detalles

GUATEMALA, c. A. No. 50/2009

GUATEMALA, c. A. No. 50/2009 R-CO-12 SUPERINTENDENCIA GUATEMALA, c. A. 90llClTUD DE COTIZACIÓN No. 50/2009 10 de noviembre de 2009 Señor(es): Agradeceremos a usted(es) cotizar, sin ningún compromiso para la Superintendencia de Bancos,

Más detalles

VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012

VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012 VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012 1. CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA 1.1 OBJETO 1.2 PRINCIPIOS QUE REGULAN EL PROCESO DE VENTA 1.3

Más detalles

DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DECRETO NÚMERO 27-92

DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DECRETO NÚMERO 27-92 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DECRETO NÚMERO 27-92 ARTICULO 16. *Procedencia del crédito fiscal. Procede el derecho al crédito fiscal por la importación o adquisición de bienes y la utilización

Más detalles

SUPERlNTENDENCIA DE BANCOS

SUPERlNTENDENCIA DE BANCOS SUPERlNTENDENCIA DE BANCOS CONTRATO NÚMERO SETENTA Y UNO GUIÓN DOS MIL NUEVE (71-2009). En la ciudad de Guatemala, el veintinueve (29) de diciembre de dos mil nueve (2009), nosotros, por una parte EDGAR

Más detalles

GUATEMALA, C. A. No. 55/2009

GUATEMALA, C. A. No. 55/2009 R-CO-12 SUPERINTENDENCIA SOLICITUD, DE COTIZACION No. 55/2009 24 de noviembre de 2009 Señor(es): Agradeceremos a usted(es) cotizar, sin ningún compromiso para la Superintendencia de Bancos, los bienes

Más detalles

CONTRATO NUMERO ( ) Av. 4-19 zona 1, Guatemala); y por la otra parte, el señor XXXX, de XX años de edad,

CONTRATO NUMERO ( ) Av. 4-19 zona 1, Guatemala); y por la otra parte, el señor XXXX, de XX años de edad, CONTRATO NUMERO ( ) En la ciudad de Guatemala, el ( ) de de ( ). Nosotros: Por una parte, HECTOR MANUEL ARBIZÚ ARGUETA, de cuarenta años de edad, soltero, guatemalteco, administrador de empresas, de este

Más detalles

JUNTA MONETARIA RESOLUCIÓN JM-13-2011

JUNTA MONETARIA RESOLUCIÓN JM-13-2011 JUNTA MONETARIA RESOLUCIÓN JM-13-2011 Inserta en el Punto Noveno del Acta 2-2011, correspondiente a la sesión celebrada por la Junta Monetaria el 12 de enero de 2011. PUNTO NOVENO: Superintendencia de

Más detalles

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA COTIZACIÓN No. SBS-054-2008 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS CENTRALES GUATEMALA, DICIEMBRE 2008 1 I. INTRODUCCION La razón

Más detalles

LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE

LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE Santiago de Chile, 20 de junio de 2013 1 INDICE CONTENIDO TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES... 3 1.1 TÉRMINOS Y CONDICIONES

Más detalles

Municipalidad de Zarcero Proveeduría Institucional TEL.2463-3160. Ext.:112. Fax 2463-3864 vsalazar@zarcero.go.cr

Municipalidad de Zarcero Proveeduría Institucional TEL.2463-3160. Ext.:112. Fax 2463-3864 vsalazar@zarcero.go.cr CONTRATACION DIRECTA No. 2013CD-000054-OPMZ CONTRATACION DE UN ABOGADO Y ASESOR LEGAL CON EXPERENCIA EN DERECHO MUNICIPAL Y ADMINISTRATIVO PARA ATENDER TODAS LAS GESTIONES JURIDICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL

Más detalles

Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca Secretaria de Planificacion Comunal

Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca Secretaria de Planificacion Comunal BASES GENERALES A.1 INTRODUCCION Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros, económicos y legales involucrados en la licitación pública de la implementación de

Más detalles

DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DSC-C-53/2014

DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DSC-C-53/2014 DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DSC-C-53/2014 Servicio de mensajes cortos ( SMS por sus siglas en inglés) para enviar a los pacientes de la Unidad de Consulta Externa de Enfermedades del Instituto Guatemalteco

Más detalles

VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012

VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012 VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012 1. CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA 1.1 OBJETO 1.2 PRINCIPIOS QUE REGULAN EL PROCESO DE VENTA 1.3

Más detalles

DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN

DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DSC-C-45/2014 Servicio de Extensión de Garantía y Soporte Local para el Sistema de Almacenamiento Masivo SAN (Storage Area Network) del Centro de Datos Principal y Secundario del

Más detalles

LIMPIEZAS 2015 Original y 2 copias Tamaño Oficio (Color Naranja)

LIMPIEZAS 2015 Original y 2 copias Tamaño Oficio (Color Naranja) REQUISITOS PARA PRESENTACION DE ESTIMACIONES PARA EL AÑO 2015 (Presentación de uno o más periodos en una sola estimación) LIMPIEZAS 2015 Original y 2 copias Tamaño Oficio (Color Naranja) Guatemala 2015

Más detalles

SISTEMA DE INCENTIVOS PARA VIVIENDA - SIV INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACION DE OFERENTES DE VIVIENDA EN TERRENO PROPIO ENERO 2012

SISTEMA DE INCENTIVOS PARA VIVIENDA - SIV INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACION DE OFERENTES DE VIVIENDA EN TERRENO PROPIO ENERO 2012 SISTEMA DE INCENTIVOS PARA VIVIENDA - SIV INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACION DE OFERENTES DE VIVIENDA EN TERRENO PROPIO ENERO 2012 Con el fin de impulsar la participación del sector privado en el Sistema

Más detalles

Congreso de la Republica Guatemala, C. A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A.

Congreso de la Republica Guatemala, C. A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A. Congreso de la Republica Guatemala, C. A., C. A. BASES PARA EL PROCESO DE COTIZACIÓN ENLACE DE INTERNET No. 01-2010 Proceso de cotización para la contratación del Servicio de Enlace de Internet de 13 megas

Más detalles

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio de Finanzas Públicas Guatemala, Centro América DIRECCIÓN FINANCIERA BASES DEL CONCURSO DE COTIZACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN PARA EL DESPACHO SUPERIOR

Más detalles

BASES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. No. 01-2010

BASES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. No. 01-2010 BASES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN No. 01-2010 PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Más detalles

Regional Valle. INVITACION A COTIZAR No. 42 DEL 2010 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ABREVIADA QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA DE MENOR CUANTIA

Regional Valle. INVITACION A COTIZAR No. 42 DEL 2010 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ABREVIADA QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA DE MENOR CUANTIA COMPRA DE GASES ESPECIALES PARA LOS LABORATORIOS DE ESPECTROMETRIA, RECUBRIMIENTOS DUROS Y QUÍMICA DE POLÍMEROS DEL CENTRO NACIONAL ASTIN SENA CENTRO NACIONAL ASTIN SANTIAGO DE CALI, 27 SEPTIEMBRE DE 1

Más detalles

SISTEMAS DE CAPITALIZACIÓN INVERSIÓN OBLIGATORIA DE RESERVAS MATEMÁTICAS Y OTROS FONDOS RESOLUCIÓN GENERAL I.G.J. N 3/99.

SISTEMAS DE CAPITALIZACIÓN INVERSIÓN OBLIGATORIA DE RESERVAS MATEMÁTICAS Y OTROS FONDOS RESOLUCIÓN GENERAL I.G.J. N 3/99. SISTEMAS DE CAPITALIZACIÓN INVERSIÓN OBLIGATORIA DE RESERVAS MATEMÁTICAS Y OTROS FONDOS RESOLUCIÓN GENERAL I.G.J. N 3/99. Artículo 1.- El monto representativo del conjunto de las reservas matemáticas netas,

Más detalles

REGLAMENTO PARA CONTRATACION DE SEGUROS, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS

REGLAMENTO PARA CONTRATACION DE SEGUROS, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS Acuerdo Ministerial 299, Registro Oficial 904 de 30 de Marzo de 1992. GONZALO ORTIZ CRESPO Secretario General de la Administración Pública, Considerando: Que según el artículo 32 de la Ley de Regulación

Más detalles

INVITACIÓN A COTIZAR No. 025

INVITACIÓN A COTIZAR No. 025 INVITACIÓN A COTIZAR No. 025 1. Introducción La Fundación Empresas Públicas de Medellín, a través del Programa de La Alcaldía, Medellín Digital, realiza la invitación a cotizar para adquirir el servicio

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-INFOTEP-10-2010. ADQUISICIÓN DE 10 AULAS MOVILES CON SUS EQUIPOS Y HERRAMIENYAS.

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-INFOTEP-10-2010. ADQUISICIÓN DE 10 AULAS MOVILES CON SUS EQUIPOS Y HERRAMIENYAS. CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-INFOTEP-10-2010. ADQUISICIÓN DE 10 AULAS MOVILES CON SUS EQUIPOS Y HERRAMIENYAS. 1) DERECHO A LICITAR: Convocatoria a firmas internacionales

Más detalles

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DA No. 084-IGSS-2014

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DA No. 084-IGSS-2014 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DA No. 084-IGSS-2014 BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRÍLICA AR (4150) TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR

Más detalles

LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL Y SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.

LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL Y SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. CAPITULO 4 LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL Y SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 4.1.- Formas de garantizar el interés fiscal. El Artículo 141 del Código Fiscal de la Federación establece

Más detalles

b. ESPECÍFICM 1. C9NlHCIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES

b. ESPECÍFICM 1. C9NlHCIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES SUPERlNTENDENCIA La SuperiRteRdencia de Bancos invita a cotizar la renovación de"soaware assurance para licencias de Microsoft Office Communicator, Microsoft Office 2007, Microsoft project Pro, y Microsoft

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL HOSPITAL SAN FRANCISCO. Juticalpa, Olancho Julio del 2015.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL HOSPITAL SAN FRANCISCO. Juticalpa, Olancho Julio del 2015. PLIEGO DE CONDICIONES PARA EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL HOSPITAL SAN FRANCISCO Juticalpa, Olancho Julio del 2015. 1. AVISO DE LICITACIÓN Juticalpa, Olancho, Honduras C.A., 23/07/2015

Más detalles

COMPRA DE ELEMENTOS PARA FORMACION EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS DEL CENTRO NACIONAL ASTIN.

COMPRA DE ELEMENTOS PARA FORMACION EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS DEL CENTRO NACIONAL ASTIN. COMPRA DE ELEMENTOS PARA FORMACION EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS DEL CENTRO NACIONAL ASTIN. SENA - CENTRO NACIONAL ASTIN SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE 22 DE 2010 1 De conformidad con lo dispuesto en el literal

Más detalles

BASES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN Tintas y Toners No. 03-2008

BASES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN Tintas y Toners No. 03-2008 Congreso de la Republica Guatemala, C. A., C. A. BASES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN Tintas y Toners No. 03-2008 Para la Adquisición de cartuchos, tintas, películas y toner, productos destinados para abastecer

Más detalles

REGLAMENTO DE SEGUROS DE LA CANCILLERIA.

REGLAMENTO DE SEGUROS DE LA CANCILLERIA. REGLAMENTO DE SEGUROS DE LA CANCILLERIA. Acuerdo Ministerial No. 194. RO/ 230 de 12 de Julio de 1993. DIEGO PAREDES PEÑA Ministro de Relaciones Exteriores Considerando: 1.- Que no existe normas que regulen

Más detalles

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA COTIZACIÓN No. SBS-005-2007 LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ACTIVIDADES CENTRALES REQUIERE EL SUMINISTRO DE UN

Más detalles

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE"

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO OCCIDENTAL ETCEE-INDE EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN Términos de Referencia para la Contratación de: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO ARTÍCULO 1.-OBJETO DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS... 1 ARTÍCULO 2.-FUNCIONES DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS.... 2 ARTÍCULO

Más detalles

EDESUR DOMINICANA, S. A.

EDESUR DOMINICANA, S. A. EDESUR DOMINICANA, S. A. INVITACIÓN A PRESENTAR Estimados Señores: DEPARTAMENTO DE COMPRAS OFERTAS EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), les invita a participar al procedimiento de Comparativa de Precio,

Más detalles

Regional Valle. INVITACION A COTIZAR No. 025 DEL 2010 PROCEDIMIENTO) CONTRATACIÒN ABREVIADA (10% DE LA DE MENOR CUANTIA) CENTRO NACIONAL ASTIN 2010

Regional Valle. INVITACION A COTIZAR No. 025 DEL 2010 PROCEDIMIENTO) CONTRATACIÒN ABREVIADA (10% DE LA DE MENOR CUANTIA) CENTRO NACIONAL ASTIN 2010 INVITACION A COTIZAR No. 025 DEL CENTRO NACIONAL ASTIN MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN PARA EL ESPECTRÓMETRO DE EMISIÓN ATÓMICA THERMO JARREL ASH ATOMCOMP 181 UBICADO EN EL LABORATORIO DE METALOGRAFIA Y ESPECTROMETRÍA

Más detalles

ALCALDÍA MUNICIPAL ESPINAL TOLIMA

ALCALDÍA MUNICIPAL ESPINAL TOLIMA INVITACION PÚBLICA De conformidad con el articulo 1 y 2 del Decreto 3576 de 2009, el Municipio de El Espinal realiza la invitación No. 97 del 2010 para contratar el suministro para la compra de SOAT y

Más detalles

OFERTA DE SERVICIOS PRODUCTO CUENTA DISTRIBUCIÓN BOD

OFERTA DE SERVICIOS PRODUCTO CUENTA DISTRIBUCIÓN BOD OFERTA DE SERVICIOS PRODUCTO CUENTA DISTRIBUCIÓN BOD El BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A, Sociedad Mercantil domiciliada en Maracaibo, Estado Zulia, cuyas últimas modificaciones del

Más detalles

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Regulación Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Regulación Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Normativa Aplicable Concepto de Obra Pública y Contrato de Obra Pública Procedimientos

Más detalles

Año de la Superación del Analfabetismo

Año de la Superación del Analfabetismo Año de la Superación del Analfabetismo Términos de Referencia de la Licitación Pública Nacional de los Activos y Pasivos del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S. A. I. Objeto y Alcance El objetivo de

Más detalles

Registro de Calidad. Bases de Cotización

Registro de Calidad. Bases de Cotización Página 2 de 15 Página 2 de 15 1. OBJETO DE LA COTIZACIÓN El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, que en el presente documento se denominará como el INTECAP, invita a cotizar la compraventa

Más detalles

No. LS/GEV/ITSAV/006/2003

No. LS/GEV/ITSAV/006/2003 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO B A S E S PARA LA LICITACION SIMPLIFICADA No. PARA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, a través de la Subdirección

Más detalles

REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Acuerdo Ministerial 13 Registro Oficial 288 de 05-mar-2008 Estado: Vigente EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Considerando: Que

Más detalles

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXT. 184 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2015.

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXT. 184 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2015. PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXT. 184 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2015. FE DE ERRATAS PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 287 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015. (LETRAS NEGRITAS).

Más detalles

Regional Valle. INVITACION A COTIZAR No. 010 DEL 2010 PROCEDIMIENTO) CONTRATACIÒN ABREVIADA (10% DE LA DE MENOR CUANTIA) CENTRO NACIONAL ASTIN 2010

Regional Valle. INVITACION A COTIZAR No. 010 DEL 2010 PROCEDIMIENTO) CONTRATACIÒN ABREVIADA (10% DE LA DE MENOR CUANTIA) CENTRO NACIONAL ASTIN 2010 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BALANZA DEL LABORATORIO QUÍMICA DE POLIMEROS DEL CENTRO ASTIN DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN: UNA (01) BALANZA ANALÍTICA SHIMADZU CMAX: 220G, MANTENIMIENTO (01) BALANZA

Más detalles

DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DSC-C-56/2014

DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DSC-C-56/2014 DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DSC-C-56/2014 Derechos de Uso de Licencias de Protección Corporativo (Antispam) para los Equipos de Cómputo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS- Guatemala, diciembre

Más detalles

TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA BASE DE DATOS ORACLE

TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA BASE DE DATOS ORACLE TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA BASE DE DATOS ORACLE 1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Este proceso de contratación se rige por los Principios Constitucionales indicados en el artículo 209,

Más detalles

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública

Más detalles

REGLAMENTO GENERAL DE PRÉSTAMOS DE COMPLEMENTO PARA CUBRIR NECESIDAD DEL ASOCIADO O ASOCIADA Capítulo I Disposiciones Generales

REGLAMENTO GENERAL DE PRÉSTAMOS DE COMPLEMENTO PARA CUBRIR NECESIDAD DEL ASOCIADO O ASOCIADA Capítulo I Disposiciones Generales REGLAMENTO GENERAL DE PRÉSTAMOS DE COMPLEMENTO PARA CUBRIR NECESIDAD DEL ASOCIADO O ASOCIADA Capítulo I Disposiciones Generales Artículo N 1.- Los préstamos de complemento para cubrir necesidad del asociado

Más detalles

República de Colombia Departamento de Boyacá MUNICIPIO DE MARIPÍ Despacho Alcaldía Nit. 800.024.789-8

República de Colombia Departamento de Boyacá MUNICIPIO DE MARIPÍ Despacho Alcaldía Nit. 800.024.789-8 INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y FORMALETAS OBRAS MARIPI- VIA PUERTO COLOMBIA- GUAZO-UPANE-ESCUELA ALTO CARRERA, CONVENIO INVIAS 0809-003-2008 de 2009

Más detalles

FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA GUATEMALA

FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA GUATEMALA FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA GUATEMALA CONCURSO DE COTIZACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORAR EL DISEÑO DE PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTUDIANTIL EN CENTROS EDUCATIVOS DE FE Y ALEGRÍA CODIGO:

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL Simulador virtual en prevención de riesgos laborales en el sector sanitario

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL Simulador virtual en prevención de riesgos laborales en el sector sanitario PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL Simulador virtual en prevención de riesgos laborales en el sector sanitario INDICE 1. ANTECEDENTES. 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS

Más detalles

INSTRUCTIVO CAMARA DE COMPENSACION Y LIQUIDACION

INSTRUCTIVO CAMARA DE COMPENSACION Y LIQUIDACION INSTRUCTIVO CAMARA DE COMPENSACION Y LIQUIDACION OBJETIVO GENERAL Organizar un mercado eficiente, asegurando el cumplimiento por parte de los Puestos de Bolsa, de los compromisos que hayan adquirido en

Más detalles

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación

Más detalles

Suministro de Raciones nutricionales tipo desayuno, almuerzo y comida para los trabajadores oficiales (14) del SENA CLEM TULUA, Regional Valle.

Suministro de Raciones nutricionales tipo desayuno, almuerzo y comida para los trabajadores oficiales (14) del SENA CLEM TULUA, Regional Valle. Suministro de Raciones nutricionales tipo desayuno, almuerzo y comida para los trabajadores oficiales (14) del SENA, Regional Valle. CLEM TULUÁ TULUÁ, 19 DE ENERO DE. 1 Suministro de Raciones nutricionales

Más detalles

Manual de Procedimientos para el Registro de Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros y sus Representantes Legales

Manual de Procedimientos para el Registro de Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros y sus Representantes Legales Manual de Procedimientos para el Registro de Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros y sus Representantes Legales Misión: Promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado.

Más detalles

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ACUERDO GUBERNATIVO No. 1056-92 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PALACIO NACIONAL: Guatemala, 22 de diciembre de 1992 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CONSIDERANDO: Que la Ley de Contrataciones

Más detalles

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DA No. 056-IGSS-2015 ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20 MG CÓDIGO IGSS 10856 PARA DISTINTAS

Más detalles

CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA PLAN TEMPORAL ANUAL RENOVABLE

CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA PLAN TEMPORAL ANUAL RENOVABLE P-DV-01-D-12-V1 CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA PLAN TEMPORAL ANUAL RENOVABLE Cláusula 1. Contrato de seguro. El Contrato de Seguro, que regula todas las obligaciones y derechos del Grupo

Más detalles

MUNICIPIO DE SAN ROQUE. INVITACION No 035 DE 2010

MUNICIPIO DE SAN ROQUE. INVITACION No 035 DE 2010 MUNICIPIO DE SAN ROQUE No 035 DE 2010 PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL Y APOYAR EL PROCESO DEL DISEÑO DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL EN L MUNICIPIO DE SAN

Más detalles

INVITACION A COTIZAR 1

INVITACION A COTIZAR 1 INVITACION A COTIZAR 1 1.1 OBJETO DE LA INVITACION Comfenalco Tolima, contratará con Empresa debidamente constituida, para la compra de Licencias WebShere Aplication Server, Instalación adecuación y acompañamiento

Más detalles

ANEXO No. 4 ASPECTOS PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN

ANEXO No. 4 ASPECTOS PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN ANEXO No. 4 ASPECTOS PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN 1. OBJETO. El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP -, está interesado en Contratar con una persona jurídica, para adquirir el mantenimiento

Más detalles

DECLARACIONES: Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes: CLÁUSULAS

DECLARACIONES: Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes: CLÁUSULAS CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA (PRÉSTAMO) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL PROVEEDOR" CUYO NOMBRE APARECE EN EL RUBRO DE LA CARÁTULA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL,

Más detalles

CONTRATO MARCO DE LÍNEA DE CRÉDITO PAGARÉ CON GARANTÍA DE CESIÓN DE ACREENCIAS (CONVENIO DE PAGARE CON CESIÓN DE ACREENCIAS)

CONTRATO MARCO DE LÍNEA DE CRÉDITO PAGARÉ CON GARANTÍA DE CESIÓN DE ACREENCIAS (CONVENIO DE PAGARE CON CESIÓN DE ACREENCIAS) CONTRATO MARCO DE LÍNEA DE CRÉDITO PAGARÉ CON GARANTÍA DE CESIÓN DE ACREENCIAS (CONVENIO DE PAGARE CON CESIÓN DE ACREENCIAS) 1.- En mérito a la solicitud de afiliación adjunta al presente Contrato, en

Más detalles

Pliego para la contratación del servicio: Asistencia Técnica Informática a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo

Pliego para la contratación del servicio: Asistencia Técnica Informática a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Pliego para la contratación del servicio: Asistencia Técnica Informática a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Plazo de presentación de propuestas: hasta el 26 de diciembre de 2012

Más detalles

Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de celebrado entre y Tabla de contenido

Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de celebrado entre y Tabla de contenido Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados y especializados por tipo de bienes, obras o servicios que se requieran por los partícipes del sistema de compras

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS GUATEMALA, C. A.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS GUATEMALA, C. A. GUATEMALA, C. A. R-CO-D9 BASES DE COTIZACIÓN La Superintendencia de Bancos invita a cotizar el mantenimiento para servidores Blade. El presente proceso de cotización se regirá, en lo aplicable, por la

Más detalles

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama a Licitación

Más detalles

_Condiciones Generales de Compra del Grupo PRISA

_Condiciones Generales de Compra del Grupo PRISA _Condiciones Generales de Compra del Grupo PRISA Página 2 de 9 ÍNDICE 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 3 2. ALCANCE 3 3. DEFINICIONES 3 4. PETICIÓN DE OFERTA. ADJUDICACIÓN 4 4.1. Petición de Oferta. 4 4.2. Adjudicación

Más detalles

DECRETO N 824/99 ANEXO I

DECRETO N 824/99 ANEXO I Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia DECRETO N 824/99 Emitido el: 31/03/1999.- Publicado el: 09/04/1999.- Art. 01: APRUEBASE el "Reglamento de Contratación de Préstamos con Instituciones Financieras"

Más detalles

LICITACION PRIVADA No. 147-2014

LICITACION PRIVADA No. 147-2014 LICITACION PRIVADA No. 147-2014 PLIEGO DE CONDICIONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS Tegucigalpa M. D. C. Junio del 2014. 1. AVISO DE

Más detalles

EMT - VALENCIA NOVIEMBRE

EMT - VALENCIA NOVIEMBRE ES- 21.173 PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN PARA LAS TRES INSTALACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL

Más detalles

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Municipal de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública conforme

Más detalles

GOBIERNO DE GUATEMALA MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL

GOBIERNO DE GUATEMALA MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GOBIERNO DE GUATEMALA MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS GUATEMALA, NOVIEMBRE 2010

Más detalles

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº.../ 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº.../ 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº.../ 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación

Más detalles

LICITACION ABREVIADA Nº 14/2015 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

LICITACION ABREVIADA Nº 14/2015 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES LICITACION ABREVIADA Nº 14/2015 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES APERTURA: 23 de Setiembre de 2015. HORA: 15:00 1. OBJETO DEL LLAMADO. La IDT llama a licitación para la concesión de la explotación de

Más detalles

SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS INVITACION PRIVADA

SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS INVITACION PRIVADA SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS INVITACION PRIVADA INVITACIÓN PRIVADA No. IS001GAF-2013 DOCUMENTO BASE DE LA INVITACIÓN Pereira, Julio de 2013 SECCION I 1. CONDICIONES QUE REGULAN LA INVITACIÓN EMPRESA

Más detalles

CODIGO FECHA DE EMISIÓN NUMERO DE REVISION

CODIGO FECHA DE EMISIÓN NUMERO DE REVISION CODIGO FECHA DE EMISIÓN NUMERO DE REVISION FO-02-CO 23-01-2015 1 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA SIECA Concurso 003-2015 Términos de Referencia CONTRATACIÓN AGENCIA DE VIAJES PERIODO

Más detalles