Ministerio de Salud Pública

Transcripción

1 de Salud Pública HG-SIE NEFROCOIMTROL S.A. COMPARECIENTES CONTRATO fsie 123-AJ-2014 En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de agosto de dos mil catorce, comparecen a ta celebración de! presente contrato, por una parte el HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR. ABEL GILBERT PONTÓN" representado por el DR. JOÑAS GONSETH GARCÍA, en calidad de Gerente Hospitalario, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y por otra la empresa NEFROCONTROL S.A. representada legalmente por la empresa FRESENIUS MEDICAL CARE ECUADOR SERVICIOS S.A. a su vez representada íegalmente por el Econ. Bolívar Cordero Barragán a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 1.01." De conformidad con ios artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 25 y 26 del Reglamento General a dicha Ley y el Plan Anual de Contrataciones del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, se contempla la "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA NEFROLOGIA REQUERIMIENTO DEL II CUATRIMESTRE: FILTROS DE HEMODIALISiS PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTÓN" Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad del Hospital Guayaquil resolvió aprobar los pliegos del proceso de subasta inversa electrónica N5 HG-SIE para la "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA NEFROLOGIA REQUERIMIENTO DEL ti CUATRIMESTRE: FILTROS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTÓN" Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para esta contratación, en la partida presupuestaria No de "Materiales para Laboratorio y Uso Médico", conforme consta en la Certificación Presupuestaria No. 969 del 03 de julio de 2014, conferida por el Ing. Fernando García, Coordinador de Gestión Financiera del Se realizó la respectiva invitación a NEFROCONTROL S.A. el 09 de julio de 2014 a través del portal Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, mediante Resolución N9 142B-SIE-2014-DTHG del 05 de agosto de 2014, adjudicó el contrato a! oferente NEFROCONTROL S.A. con RUC # Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DELCONTRATO.- Forman parte integrante del Contrato ios siguientes documentos: a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas que corresponden a la "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA NEFROLOGIA REQUERIMIENTO DEL II CUATRIMESTRE: FILTROS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTÓN". b) Lo oferta presentado por el CONTRATISTA; c) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario; d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA; Página 1 de 6

2 efe Salud Pública e) La resolución de adjudicación; y, f) Las certificaciones de la Unidad de Gestión Financiera, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas deí contrato. Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO-- E! CONTRATISTA se obliga para con el Hospital de Especialidades Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón", a proveer ei objeto del contrato que es la "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA NEFROLOGIA REQUERIMIENTO DEL II CUATRIMESTRE: FILTROS DE HEMODIALISiS PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTÓN". Según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato: DESCRIPCIÓN FILTRO DE HEMODÍÁLISÍS PARA ALTO FLUJO Y ALTO FLUJO DE POLISULONA DE FLUJO RADIAL DE DIALISATO 1,5, l,8m de superficie, QB entre mi/mín NOMBRE COMERCIAL: FILTRO DE MEMBRANA HELIXONE DE ALTO FLUJO HDF, HF CAPILAR POÜSULFONA HP (Qb ml/mín) 279 ML/MIN DE aclaramiento de urea y ESTERILIZACIÓN INLINE (FX 80 CLASSIX) FILTRO DE HEMODIÁÜSIS PARA ALTO FLUJO Y ALTO FLUJO DE POLISULONA DE FLUJO RADIAL DE DiALISATO mayor a l,8rn de superficie, QB entre rni/min NOMBRE COMERCIAL: FILTRO DE MEMBRANA HELIXONE DE ALTO FLUJO HDF, HF CAPILAR POÜSULFONA HP (Ojb 300 m!/min)400rnl/min de 336 ML/MIN DE aclaramiento de urea y ESTERILIZACIÓN INLINE (A VAPOR) MODELO : FX 100 CLASSIX FILTRO DE HEMODIÁLISIS DE ALTA EFICIENCIA Y Bajo flujo de Polisulfona superficie entre 1,4-1,8 y Q.B entre 200 a SOOml/min NOMBRE COMERCIAL: FILTRO DE MEMBRANA HELIXONE POLISULFONA DE BAJA PERMEABILIDAD MODELO : FX 8 UNIDAD unidad unidad unidad CANTIDAD PRECIO UNITARIO $ $ $ TOTAL $13, $6, $4, Sub-total IVA 12% TOTAL $25, $3, $28, Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO El valor del presente contrato, que el Hospital de Especialidades Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón" pagará ai CONTRATISTA, es de USD. $28,183,68 (veintiocho mil ciento ochenta y tres con 68/100 dólares de Estados Unidos de América), incluido IVA, de conformidad con ta oferta presentada por el CONTRATISTA. Página 2 de 6

3 cíe Salud Pública HG-SIE ISIEFROCONTROL S.A Los precios acordados en este contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar. Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO El pago se realizará contra entrega de tos insumes mediante la presentación de facturas, Acta Entrega Recepción e informe del Administrador del contrato, a entera satisfacción de la Entidad Contratante. Cláusula Sexta.- GARANTÍAS La garantía técnica de ios insumos contratados. La garantía técnica cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; caso contrario, se la remplazará por una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP, por el valor total de los insumos. La garantía técnica de los insumos a proveer por el Contratista, es independiente y subsistirá luego de cumplida la obligación principal; entrará en vigencia a partir de la entrega recepción del bien. Cláusula Séptima.- PLAZO El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados a entera satisfacción de la CONTRATANTE es de Quince (15) días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. La CONTRATANTE prorrogará el plazo total por causas de caso fortuito o fuerza mayor, siempre que lo considere conveniente para el interés del hospital y que el CONTRATISTA obligatoria lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. Podrá suspenderse el contrato por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la CONTRATANTE, previo informe del Administrador del Contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al origina! o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del Administrador del Contrato y de!a máxima autoridad del Hospital de Especialidades Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón". Cláusula Octava.- MULTAS Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, se aplicará la multa del 1 por mil del valor total del contrato. Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS Página 3 de 6

4 dó> Salud Pública Por haberse pactado precios. la entrega de los insumes contra pago, no se efectuará reajuste de Cláusula Décima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 10.1 LA CONTRATANTE designa al (la) Líder de Farmacia Central del Hospital de Especialidades Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón", en calidad de Administrador (a) del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato LA CONTRATANTE podrá cambiar de Administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual. Cláusula Undécima.-TERMINACIÓN DEL CONTRATO 11.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales: a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación; b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en et artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA; c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada. d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.5 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso; e) El caso de que (a Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por el CONTRATISTA, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón o su Delegado, lo declarará CONTRATISTA incumplido, sin perjuicio además, de fas acciones judiciales a que hubiera lugar. f) Por disolución de la persona jurídica contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. g) Por causas imputables al CONTRATANTE, de acuerdo a lo establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Página 4 de 6 Teléfonos; 593 (04)

5 efe Salud Pública 11.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. Cláusula Duodécima.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado. Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación en los siguientes términos: Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, será resuelta con la asistencia del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, en el evento de que el conflicto no fuere resuelto, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas: Arbitraje: El arbitraje será en Derecho; Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado; Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado. El Tribunal Arbitral se conformará por un arbitro único o de un número impar según acuerden las partes. Si las partes no logran un consenso, el Tribunal se constituirá con tres arbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado. Los arbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. Los arbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de arbitros del Centro; Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria; La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato La sede del arbitraje es la ciudad de Guayaquil. El idioma será el castellano. El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde el momento de la posesión del (los) árbitrofs} Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Página 5 de 6

6 de Salud Pública Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. Cláusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos. Cláusula Décima Cuarta.- DOMICILIO Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Guayaquil. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR. ABEL GILBERT PONTÓN" La 29 y Galápagos, Guayaquil Teléfono: asesoria uridica@ho5pitalfíuayaquil.fíob.ec El CONTRATISTA: NEFROCONTROL S.A. Bogotá n^loo? y calle D Teléfono: (593-4) nefrocontrol@eye.satnet.net ; janet...nefrq@kve.satnet.net Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. Cláusula Décima Quinta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de ios Contratos de provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo. Las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. JOÑAS GONSETH GARCÍA GERENTE HOSPITALARIO HOSPITAL ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR. ABEL GILBERT PONTÓN" Barragán REPR SEhiTANTE/LEGAL FRESENIUS MEDICAL CARE ECUADOR SERIVCIOS S.A. Representante Legal de NEFROCONTROL S.A. Página 6 de 6