República de Colombia 0.07, 04-COP002/2011 Alcaldía Municipal San José Caldas NIT: Despacho del Alcalde
|
|
- Encarnación Cordero Gutiérrez
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS Y Nro. COP Entre los suscritos: de una parte: DANIEL ANCIZAR HENAO CASTAÑO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No expedida en San José caldas, quien actúa en nombre y representación del Municipio de San José Caldas, en su condición de Alcalde Municipal, debidamente facultado para la suscripción del contrato y quien para efectos de este se denominará EL MUNICIPÍO, y por la otra:, mayor de edad, domiciliado el municipio de San José, identificado con C.C. No obrando en su propio nombre y representación, quien para efectos de este contrato se denominará el CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende con la firma del presente contrato, no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la Constitución y la Ley para contratar. Hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE OBRA; Previas las siguientes consideraciones: 1) Que es deber del Señor Alcalde y haciendo uso de sus facultades, buscar y garantizar la eficiencia para fomentar el mejoramiento continuo las de las condiciones de habitabilidad de los escenarios turísticos del municipio. 2) Que la administración debe procurar por el mejoramiento de condiciones de habitabilidad de los escenarios turísticos del municipio. 3) Que por ende se hace indispensable contratar a persona o personas que se encarguen de ejecutar todas las acciones encaminadas para tal fin 4) Que existe Disponibilidad Presupuestal para atender dicho gasto. El presente contrato se regirá por las siguientes Cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: ADECUACION Y HABILITACION DE LAS CABAÑAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA Y TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS. OBLIGACIONES.1- ejecutar a todo costo las obras descritas en el contrato, teniendo en cuenta las cantidades y los precios establecidos en los estudios previos. TERCERA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor o monto del presente contrato se estima en la suma de SIETE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($ ), el cual será pagado mediante un único desembolso al finalizar el contrato, de acuerdo al informe y previa certificación del interventor. TERCERA.- TÉRMINO DE DURACIÓN Y EJECUCIÓN: La ejecución del presente contrato se estima en (40) días. Contados a partir de la suscripción del acta de inicio. CUARTA.- SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago del valor del presente contrato se sujetará a las apropiaciones que para tal efecto se hallen previstas en el Presupuesto del Municipio
2 para la actual vigencia bajo el siguiente rubro: VA mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos disponibilidad presupuestal No.144 del 15 de febrero de 2011 por un valor ($ ). VA mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos disponibilidad presupuestal No.146 del 15 de febrero de 2011 por un valor ($ ) QUINTA.- A este contrato le son aplicables los artículos 15, 16,17 y 18 de la Ley 80 de SEXTA.- este contrato no tendrá remuneración distinta a la pactada. Las partes dejan establecido que no han tenido intención de celebrar un contrato de trabajo y LA CONTRATISTA no gozará de prestaciones sociales ni de remuneración diferente a las establecidas para esta clase de contratos. SEPTIMA.- EL CONTRATISTA no podrá ceder las obligaciones contraídas en este contrato. OCTAVA.- MULTAS: En caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas y aceptadas, EL MUNICIPIO impondrá a la CONTRATISTA multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato por cada día de mora. NOVENA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total del CONTRATISTA del objeto contractual, o que la ejecución de las labores no estén de acuerdo con lo pactado, deberá pagar una suma equivalente al 20% del valor del contrato. PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones pactadas y aceptadas, EL MUNICIPIO adelantará el proceso jurídico pertinente conforme a la Ley. DÉCIMA.- Dentro del valor que el MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA están incluidos todos los gastos que se ocasionen por concepto del cumplimiento del objeto contractual. Queda establecido que EL MUNICIPIO no tendrá ninguna relación laboral con las personas que EL CONTRATISTA utilice en la ejecución del objeto del contrato en caso de que así se requiera. DÉCIMA PRIMERA.- EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contenidas en las normas legales vigentes y que no ha sido objeto de declaratoria de caducidad en otros contratos, ni responsable fiscal en los últimos cinco (5) años. Además que no ha sido objeto de multas por incumplimiento de las obligaciones con el Sistema Nacional de Seguridad Social. DÉCIMA SEGUNDA.- SUPERVISIÓN: La supervisión para este contrato será ejercida por la secretaria de planeación y obras públicas (E) los supervisores serán responsables civil, penal y disciplinariamente. DÉCIMA TERCERA- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se hará entre EL CONTRATISTA, el Ordenador del Gasto y el interventor, mediante acta en la que se dejará constancia de: a) Que EL CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo por concepto de anticipo, multas, sanciones, reintegros, o por cualquier otro concepto relacionado con este contrato; b) Certificado del interventor designado, en que conste que el objeto del contrato se recibió a entera satisfacción; DÉCIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para los efectos judiciales y
3 extrajudiciales del presente contrato, se fija como domicilio de las partes el municipio de San José Caldas. DÉCIMA QUINTA. EL CONTRATISTA pagara por concepto del presente contrato el 2% de estampilla procultura y estampilla ancianato. DECIMA SEXTA.- Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el correspondiente registró presupuestal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 71 del Decreto 111 de Podrá empezarse a ejecutar una vez se suscriba el acta de iniciación. PARÁGRAFO I: Todos los gastos que demande la legalización del contrato serán por parte del contratista. Para constancia se firma en San José Caldas a los (15) días del mes de Febrero de DANIEL ANCIZAR HENAO CASTAÑO Contratante
4 ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS Y Nro. COP Contratante Municipio de San José Cedula Nº Objeto ADECUACION Y HABILITACION DE LAS CABAÑAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA Y TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS. Valor Contrato ($ ). Fecha del Contrato 15 de febrero de 2011 Acta de Inicio 15 de febrero de 2011 Tiempo de Ejecución La ejecución del presente contrato se estima en (40) días. Contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Supervisor Secretario PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS (E Articulo Presupuestal VA mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos disponibilidad presupuestal No.144 del 15 de febrero de 2011 por un valor ($ ). VA mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos disponibilidad presupuestal No.146 del 15 de febrero de 2011 por un valor ($ ) Siendo el día 15 de febrero de 2011, Se reunieron en San José: : Supervisor: Rubén Darío Osorio Arias Juan Sebastián castaño Gómez -Sec. Planeación y Obras P La presente acta se suscribe con el fin de dar inicio a la ejecución del objeto contractual del antes mencionado, donde hace referencia a la prestación del servicio, para lo cual las partes acordaron como fecha de inicio el 15 de febrero de Firman los intervinientes: Supervisor JUAN SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ Sec. De planeación y obras publicas cc
5 ACTA DE SUPERVISION Nro. 1 Y PAGO CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS Y Nro Contratante Municipio de San José Cedula Nº Objeto Construir mejoramientos de viviendas en las diferentes veredas del Municipio de san José. Valor Contrato ($ ) Fecha del Contrato 12 de Noviembre de 2010 Acta de Inicio 12 de Noviembre de 2010 Tiempo de Ejecución La ejecución del presente contrato se estima en treinta días (30) días. Contados a partir de la suscripción del acta de inicio plazo que no podrá exceder a 31 de diciembre de Supervisor Secretario PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS (E Articulo Presupuestal VA planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, disponibilidad presupuestales No.877 del 06 de Octubre de 2010 por un valor ($ ) En San José, a los veintiséis (26) días de Noviembre de 2010, se reunieron RUBEN DARIO OSORIO ARIAS (CONTRATISTA) y LUZ ANGELA VALENCIA POLANIA supervisora en representación del municipio, con el fin de suscribir la presente acta de interventoria y desembolso del contrato de obra. No , los cuales: 1. Que se pudo confirmar que el contratista cumplió con las obligaciones emanadas del objeto contractual; correspondiente a un primer desembolso del previo informe y certificación del supervisor. 2. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor o monto del presente contrato se estima en la suma de CARTORCE MILLONES DE PESOS MCTE ($ ), los el cual será pagado mediante pagos parciales, según actas de supervisión, firmadas y avaladas por el supervisor designado.
6 RESUMEN DEL CONTRATO: Valor Contrato: $ Valor Anticipos: $ 0.0 Valor Ejecutado del Contrato: $ Pagos efectuados a la fecha: $ 0.0 Valor 1er. Desembolso: $ VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA: SESIS MILLONES DE PESOS ($ ) M/CTE. Se solicita a la Secretaría de Hacienda Municipal efectuar el desembolso correspondiente. Para constancia se firma a los veintiséis (26) días de Noviembre de 2009 LUZ ANGELA VALENCIA POANIA Secretaria de planeación de obras (E) Supervisora
7 ACTA DE SUPERVISION Nro. 2 Y PAGO FINAL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS Y Nro Contratante Municipio de San José Cedula Nº Objeto Construir mejoramientos de viviendas en las diferentes veredas del Municipio de san José. Valor Contrato ($ ) Fecha del Contrato 12 de Noviembre de 2010 Acta de Inicio 12 de Noviembre de 2010 Tiempo de Ejecución La ejecución del presente contrato se estima en treinta días (30) días. Contados a partir de la suscripción del acta de inicio plazo que no podrá exceder a 31 de diciembre de Supervisor Secretario PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS (E Articulo Presupuestal VA planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, disponibilidad presupuestales No.877 del 06 de Octubre de 2010 por un valor ($ ) En San José, a los (09) días de Diciembre de 2010, se reunieron RUBEN DARIO OSORIO ARIAS (CONTRATISTA) y LUZ ANGELA VALENCIA POLANIA supervisora en representación del municipio, con el fin de suscribir la presente acta de interventoria y desembolso del contrato de obra. No , los cuales: 1. Que se pudo confirmar que el contratista cumplió con las obligaciones emanadas del objeto contractual; correspondiente a un segundo y último desembolso del previo informe y certificación del supervisor. 2. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor o monto del presente contrato se estima en la suma de CARTORCE MILLONES DE PESOS MCTE ($ ), los el cual será pagado mediante pagos parciales, según actas de supervisión, firmadas y avaladas por el supervisor designado.
8 RESUMEN DEL CONTRATO: Valor Contrato: $ Valor Anticipos: $ 0.0 Valor Ejecutado del Contrato: $ Pagos efectuados a la fecha: $ Valor 2do. Desembolso: $ VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA: OCHO MILLONES DE PESOS ($ ) M/CTE. Se solicita a la Secretaría de Hacienda Municipal efectuar el desembolso correspondiente. Para constancia se firma a los (09) días de Diciembre de 2009 LUZ ANGELA VALENCIA POLANIA Secretaria de planeación de obras (E) Supervisora
9 ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS Y Nro En el municipio de San José Caldas, siendo el día (09) de diciembre del año dos mil diez (2010), con el fin de proceder a la liquidación del Contrato de Obra Nro de 12 de Noviembre, se reunieron: DANIEL ANCIZAR HENAO CASTAÑO, mayor de edad, domiciliado en el municipio de San José Caldas, identificado con la cédula de ciudadanía expedida en San José caldas, quien actúa en nombre y representación del municipio de San José Caldas, RUBEN DARIO OSORIO ARIAS, mayor de edad, domiciliado en el municipio de San José, identificado con la cédula de ciudadanía , quien obra en su propio nombre y representación y LUZ ANGELA VALENCIA POLANIA, Secretaria de planeación municipal (E), que para efectos de la presente acta será el Supervisora; donde procedemos de Mutuo Acuerdo a liquidar el contrato de Obra No de noviembre 12 de 2010, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el contrato ya mencionado fue suscrito por las partes contratantes el día 12 de Diciembre de ) Que el Objeto contractual establecido intervención y mantenimiento general en el hogar de paso municipal 3) Que el plazo de ejecución establecido en el contrato era de treinta (30) días, contados a partir de la legalización y suscripción del acta de inicio. 5) Que el supervisor(a) del contrato, certificó que se cumplió con el objeto contractual, hasta la fecha de terminación del mismo, es decir, el día 10 de septiembre de 2010, con todas y cada una de las obligaciones contraídas por el contratista. 6) Que teniendo en cuenta lo anterior, las partes contratantes, de común acuerdo proceden a liquidar el Contrato de Obra No , suscrito el día 12 de Noviembre de 2010 en la siguiente forma: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No INICIACION DEL CONTRATO Noviembre 12 de 2010 FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Diciembre 09 de 2010 VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO $
10 VALOR EJECUTADO $ SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $ -00- VALOR A PAGAR EN FAVOR DEL CONTRATISTA $ $ -00- La Secretaria de planeación Municipal (E), Certifica que el contratista RUBEN DARIO OSORIO, cumplió a satisfacción con el objeto del contrato hasta el día (10) de Diciembre de 2010, fecha en la cual terminó su duración, por lo tanto, las partes contratantes se declaran recíprocamente a PAZ Y SALVO por todo concepto, renunciando el contratista a ejercer cualquier Acción Judicial o Extrajudicial en razón y con ocasión del contrato de la referencia. Para constancia se firma por las partes intervinientes en el municipio de San José a los (09) días de diciembre de 2010 LUZ ANGELA VALENCIA POLANIA Secretaria de Planeación Municipal (E) Supervisora
11
CONTRATO ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO Nº MMO-CD-PS- AG- 10-2013
CONTRATO ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO Nº MMO-CD-PS- AG- 10-2013 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTIVO PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD
Más detallesCONTRATO DE SUMINISTRO No. 001. 22 de Mazo de 2013 PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN (CESAR) CENTRO DE ALTA TECNOLOGIAS Y O JOVIER PINTO SAN JUAN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001 1 22 de Mazo de 2013 CONTRATANTE: CONTRATISTA: PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN (CESAR) CENTRO DE ALTA TECNOLOGIAS Y O JOVIER PINTO SAN JUAN CC: 1.065.863.342 DIRECCIÓN:
Más detallesNo.MCH-DA-CPS-CD-006 DE 2012, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHIMA CORDOBA Y LA FUNDACION ACCION PARA EL PROGRESO.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.MCH-DA-CPS-CD-006 DE 2012, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHIMA CORDOBA Y LA FUNDACION ACCION PARA EL PROGRESO. Entre los suscritos FRANCICO
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. DE 2010 CONTRATISTA LUIS OSSA C.C 12.109.488 DE NEIVA CONTRATANTE: MUNICIPIO TELLO - HUILA VALOR: $ 14.160.800 PLAZO: CINCO (05) DIAS Entre los suscritos JOSE LACIDES DIAZ CRUZ,
Más detallesANEXO 10 MODELO MINUTA DEL CONTRATO
ANEXO 10 MODELO MINUTA DEL CONTRATO CONTRATO No. : CLASE : COMPRA VENTA CONTRATISTA : VALOR : PLAZO : El FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- (en adelante FONADE), Empresa Industrial y
Más detallesCONVENIO DE ASOCIACIÓN No 225 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO Y LA FUNDACION SOCIAL SER QUILICHAO
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 225 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO Y LA FUNDACION SOCIAL SER QUILICHAO Entre los suscritos a saber, JUAN JOSE FERNÁNDEZ MERA, mayor de edad, identificado
Más detallesCONTRATO ESTATAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Nro: 28. ANTONIO DUBAN HERNANDEZ QUIBANO C.C. No. 4 727.
CONTRATO ESTATAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Nro: 28 CONTRATANTE: CONTRATISTA DIRECCION CUANTIA: PLAZO: MUNICIPIO DE INZA NIT.800.004741-1 ANTONIO DUBAN HERNANDEZ QUIBANO
Más detallesCONTRATO DE CONSULTORIA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR Y PEDRO MANUEL TAPIA GARCIA
CONTRATO DE CONSULTORIA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR Y PEDRO MANUEL TAPIA GARCIA Entre los suscritos, a saber: ESTHER CECILIA GOMEZ CATALAN, mayor y vecina del Municipio de Zambrano
Más detallesCENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA Nit.800.123.366-0 Calle 47 No. 35-91 Tel. 2751208-07 Fax 2748116 cdapalmira@gmail.
CONTRATO DE MENOR CUANTIA No. 300-08-04-001-2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ENTRE EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA (CDAP LTDA) Y SEGURIDAD NAPOLES. CONTRATO
Más detallesINVITACION PUBLICA A OFERTAR
INVITACION PUBLICA A OFERTAR CONVOCATORIA PÚBLICA SELECCIÓN ABREVIADA INVITACIÓN PÚBLICA A OFERTAR POR SUBASTA INVERSA PARA COMPRAVENTA, SUMINISTROS Y SERVICIOS NO PROFESIONALES Y DE NO APOYO A LA GESTION
Más detallesSUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Entre los suscritos, MÓNICA ANDRADE VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.788.398 de Bogotá, actuando en calidad de Secretario General de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, facultada
Más detallesMUNICIPIO DE INZA CAUCA PROCESO NÚMERO: SA10MC 068 2010
PROCESO NÚMERO: SA10MC 068 2010 OBJETO: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL INVITACION PÚBLICA. Fecha: Marzo de 2010 1. INFORMACIÓN GENERAL.-
Más detallesCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PERSONALES SUSCRITO ENTRE REDSALUD ARMENIA E.S.E. Y GABRIELA OROZCO SARMIENTO- No.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PERSONALES SUSCRITO ENTRE REDSALUD ARMENIA E.S.E. Y GABRIELA OROZCO SARMIENTO- No.279-2012 1 CONTRATANTE: REDSALUD ARMENIA E.S.E. NIT: 801.001.440-8 Representante
Más detallesLiceo Campestre Cafam
No. de la matrícula Nombre del estudiante: Teléfonos: Nombre del padre: Teléfonos: Nombre de la madre: Teléfonos: Nombre de la persona responsable económicamente del pago de las pensiones diferentes al
Más detallesUNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 005 de 2011 LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL DIAGNOSTICO PENSIONAL DE 145 DOCENTES OCASIONALES Y EL CÁLCULO ACTUARIAL DEL PASIVO
Más detallesCarrera 3ª, entre calles 16 y 17. Teléfonos: 8514340-8515590. Fax: 8514740 www.hospitaldeaguadas.gov.co
CLASE DE CONTRATO: ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y SCANNER.) RADICACIÓN: No 229-2012 CONTRATANTE: HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS E.S.E CONTRATISTA: ALBEIRO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ IDENTIFICACIÓN:
Más detalles1. MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE PRETENDE ADELANTAR Y SUS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (JUSTIFICACION PREVIA):
INVITACION PUBLICA CONVOCATORIA PÚBLICA SELECCIÓN ABREVIADA INVITACIÓN PÚBLICA MENOR CUANTIA PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION HASTA EL 10 % DE LA MENOR CUANTÍA
Más detallesCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002 DE 2010 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA, META Y JOSE DIDIER VELANDIA
CONTRATISTA JOSE DIDIER VELANDIA VARGAS CC/NIT 479.667 RESTREPO OBJETO SERVICIO DE APOYO COMO OPERERADOR DE LA MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE UNIDAD DE CONTRATACIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 018 DE 2008. CONTRATISTA : SEGURITEL LTDA CONTRATANTE : VALOR : $957.280.747.00 OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Más detallesCONTRATO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS
CONTRATO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Conste por el presente documento el Contrato de Servicios de Acceso a Internet y Arrendamiento de Equipos que celebran de una parte,
Más detallesPOR LA DIGNIDAD DE UN PUEBLO Calle 6 N 7 52 Teléfonos: (098) 2 870015 2 870335 Fax 2 870047
ESTUDIOS PREVIOS TIPO: OBRA PUBLICA PRESUPUESTO OFICIAL: $ 48.280.159 PARA CELEBRAR CONTRATO DE OBRA Por disposición del art. 32 numeral 1 de la ley 80 de 1993, son contratos de obra, los que celebren
Más detallesINVITACIÓN PÚBLICA No. 035-2009 (NOVIEMBRE 10/2009)
INVITACIÓN PÚBLICA No. 035-2009 (NOVIEMBRE 10/2009) El Municipio de Villanueva Casanare, Alcaldía Municipal, requiere la contratación del objeto que más adelante se relaciona; para cuyos efectos y de conformidad
Más detallesINVITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2016 JUNTA DIRECTIVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
INVITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2016 JUNTA DIRECTIVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA PROCESO DE SELECCIÓN ELECCIÓN DE UNIVERSIDAD ACREDITADA ANTE LA COMISION NACIONAL SERVICIO CIVIL OBJETO DE
Más detallesFecha elaboración de formato: 19 Febrero de 2015 ED:4 Página 1 de 5 GD-ADM-F-16
Fecha elaboración de formato: 19 Febrero de 2015 ED:4 Página 1 de 5 GD-ADM-F-16 CONVENIO ESPECÍFICO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA Y (INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD)
Más detallesRepública de Colombia Departamento de Sucre ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO Despacho del Alcalde Nit. No. 800100751-4
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 02 DE 2013 Entre los suscritos a saber: DAIVER ENRIQUE NARVAEZ TOUS, con domicilio y residencia en el Municipio de Toluviejo,, identificado con cédula
Más detallesCONTRALORíA DEPARTAMENTAL DEL META
FECHA: Septiembre 09 de 2013 CONTRATO N 007 de 2013 CONTRATISTA: Héctor Emilio Medina Salgado SUPERVISOR: Orlando Ramón Quintero VALOR CONTRATO: $5'262.961 FECHA CONTRATO Abril 26 de 2013 FECHA ACTA DE
Más detallesANEXO 10 MODELO MINUTA DEL CONTRATO
ANEXO 10 MODELO MINUTA DEL CONTRATO CONTRATO No. : CLASE : COMPRA VENTA CONTRATISTA : VALOR : PLAZO : El FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- (en adelante FONADE), Empresa Industrial y
Más detallesM U N I C I P I O D E M A N I Z A L E S INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CALDAS MANIZALES
CONVOCATORIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CONTADOR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CALDAS, se encuentra interesado en recibir ofertas para
Más detallesALCALDÍA MUNICIPAL ESPINAL TOLIMA
INVITACION PÚBLICA De conformidad con el articulo 1 y 2 del Decreto 3576 de 2009, el Municipio de El Espinal realiza la invitación No. 09 del 2011 CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
Más detallesNOTA: CONDICIONES DE LA CONTRATACION DEFINIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS ANEXOS.
INVITACION PÚBLICA A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS. CONVOCATORIA NÚMERO 224-2010 OBJETO: ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DISCIPLINA DEPORTIVA DE PESAS. DIRECCION DE ENVIO: Calle
Más detallesINVITACIÓN A COTIZAR
INVITACIÓN A COTIZAR La Subdirección del Centro de Atención Al Sector Agropecuario CASA del SENA REGIONAL NORTE SANTANDER realizará un proceso de selección de contratistas a través del proceso de CONTRATACIÓN
Más detallesCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INDEPORTES BOYACA
CLASE: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO: 281 CODIGO 80111620 CONTRATANTE: INDEPORTES BOYACA CONTRATISTA: ANGELICA MARIA GIL PARRA CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA
Más detallesMUNICIPIO DE SOGAMOSO SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN
AVISO DE INVITACIÓN PÚBLICA MEN 091 de 2010 EL mediante la presente invitación Pública, y en aplicación del procedimiento de selección para la celebración de contratos cuyo valor no exceda el 10% de la
Más detallesCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
CONTRATO No. : 064-2015 CLASE DE CONTRATO : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATANTE : Sanatorio de Contratación E.S.E NIT No. : 890.205.335-2 REPRESENTANTE LEGAL : ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS
Más detallesImpresoras, Con Destino A Las Entidades Que Conforman El Fondo De Seguridad Ciudadana (Cti, Sijin), Del Municipio De La Macarena?
CONTRATO DE Compra Venta No 80 DE 2012 CELEBRADO ENTRE ERLYZETH FERIA VALDES Y EL MUNICIPIO CONTRATANTE: CONTRATISTA: ERLYZETH FERIA VALDES CC Y/O NIT: 1105672891 de Espinal (tol) OBJETO: Adquisición De
Más detallesCONTRATO NRO: 15-00-09-26-033-12. MODALIDAD SELECCION CONTRACTUAL: Especial no sujeto a ley 80 de 1993 y 1150 de 2007
CONTRATO NRO: 15-00-09-26-033-12 MODALIDAD SELECCION CONTRACTUAL: Especial no sujeto a ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 CAUSAL O SISTEMA DE CONCURSO: TIPO DE CONTRATO: Especial Suscripción de acciones CONTRATANTE:
Más detallesESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO
1. MARCO LEGAL ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO En desarrollo de lo previsto el artículo 3.5.2 del Decreto 734 de 2012, se procede a realizar el estudio para
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JERÓNIMO EMILIANI Orden de Clérigos Regulares Somascos Dane 315001001613
Entre los suscritos, JENARO ANTONIO ESPITIA ORDÓÑEZ, mayor de edad identificado con Cédula de Ciudadanía No.6.755.959, de Tunja, en mi condición de Rector de la Institución Educativa San Jerónimo Emiliani
Más detallesRepública de Colombia Concejo Municipal San José Caldas NIT: 810001998-8
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Conforme con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, el Concejo Municipal puede autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer
Más detallesCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO PARA PERIODO 2.012-2.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO PARA PERIODO 2.012-2.021 DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, No. 127 DE 2011, SUSCRITO ENTRE
Más detallesH.J SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Entre los suscritos a saber ADOLFO DE JESUS GONZALEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 79.427,495 expedida en Bogotá D.C, obrando en su calidad de Alcalde del Municipio de, y debidamente
Más detallesMUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 891.500.864-5
INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA No. 077 DE 2010 Objeto: Prestar los servicios de transporte en la realización de los Juegos Intercolegiados en el municipio de Cajibío. EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO
Más detallesCONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 0XX/2010 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Y XXXXXXXXXXXXXXX Entre los suscritos, MAYOR GENERAL EDUARDO
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 0XX/2010 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Y XXXXXXXXXXXXXXX Entre los suscritos, MAYOR GENERAL EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL, ciudadano colombiano mayor
Más detalles1. OBJETO: servicio de hogar de paso bajo la modalidad de familia para el Municipio de Tinjacá, con las siguientes especificaciones:
INVITACIÓN PÚBLICA No 16-10 Contratación por menos del 10% de la menor cuantía de la Entidad Artículo 1 del Decreto 3576 del 17 de Septiembre de 2009 por el cual se modifican Parcialmente los Decretos
Más detallesALCALDÍA MUNICIPAL ESPINAL TOLIMA
INVITACION PÚBLICA De conformidad con el articulo 1 y 2 del Decreto 3576 de 2009, el Municipio de El Espinal realiza la invitación No. 005 del 2010 para contratar la prestación de servicios de suministro
Más detallesCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 092 DE 2008
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 092 DE 2008 CLASE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CONTRATISTA: ELENA BERNARDITA CHIQUE CHIQUE OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para el asesoramiento y acompañamiento
Más detallesAGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPON EN EL SALVADOR,
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO SOBRE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES EN CENTROAMÉRICA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA. Nosotros, TARO KOKUSAI, mayor de edad, Licenciado
Más detallesREDSALUD ARMENIA E.S.E ORDEN DE SERVICIOS No 101/2012
FECHA: 02 de Enero de 2.012 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: REDSALUD ARMENIA E.S.E ORDEN DE SERVICIOS No 101/2012 LINA MARIA ECHEVERRY MORENO C.C 41.931.662 JUSTIFICACION LEGAL DE LA NECESIDAD. Que por
Más detallesACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. Y xxxx
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. Y xxxx DE 2015 SUSCRITO ENTRE EL Entre los suscritos a saber: LUDWIG STÜNKEL GARCÍA, mayor de edad, vecino de
Más detallesConfección de uniformes a jóvenes estudiantes de la Institución educativa Cañamomo Lomaprieta en el municipio de Supía
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA N RICL-010, de 2.010 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA Articulo 2, numeral 2 del Decreto 2474 de 2.008 El municipio de Riosucio-Caldas, en cumplimiento de lo exigido en inciso
Más detallesTRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TEMPORADA En, a de de. REUNIDOS De una parte, Don/Doña, mayor de edad y DNI/NIE nº con teléfono e email con domicilio en la C/ Nº Urb.
Más detallescomercial ganadera que tendrá lugar los días 26,27,28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2009, conforme con el siguiente detalle:
CONTRATO DE PRESTACION DE SUMIISTRO No. 302 DE 2009 Entre los suscritos, de una parte JOAQUIN CUADROS CORREA, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 3.117.625 de Pacho (Cund.), obrando en calidad
Más detallesCONTRATO DE AFILIACIÓN PERSONAS Y CONVENIOS TÉRMINOS DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE EMERGENCIA Y URGENCIA
CONTRATODEAFILIACIÓNPERSONASYCONVENIOS TÉRMINOSDELCONTRATOPARALAPRESTACIÓNDELSERVICIOMÉDICO ASISTENCIALDEEMERGENCIAYURGENCIA Entre SERVICIO DE EMERGENCIA REGIONAL (SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA) SER
Más detalles1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE LICENCIAS DE MICROSOFT PROJECT 2010 STÁNDARD Y LICENCIA DE WBS CHART PRO VERSION 4.8 O SUPERIOR EN ESPAÑOL. La Superintendencia
Más detallesCONTRATO DE ASOCIACION Nº. 086 DE 2010. CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA Y LA FUNDACIÓN FUNDASEC.
CONTRATO DE ASOCIACION Nº. 086 DE 2010. CELEBRADO ENTRE EL, LA GUAJIRA Y LA FUNDACIÓN FUNDASEC. Entre los suscritos a saber JUAN CARLOS LEON SOLANO, varón, mayor de edad, identificado con la cédula de
Más detallesPAGARE UNICO CON ESPACIOS EN BLANCO
PAGARE UNICO CON ESPACIOS EN BLANCO No 00 ENTIDAD PRESTARIA CAPITAL INTERES VENCIMIENTO FINAL Yo (Nosotros (as) y domiciliado (as) en la ciudad de mayor(es) de edad, identificados (as) como aparecen al
Más detallesFONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.
ANEXO 09 FORMATOS FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 211042 OFERTA CERRADA DE CONTRATO OCC 028-2013 CONSULTORIA
Más detallesREPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHITA
Chita, 01 de JULIO de 2010. Señor, JOSÉ LIBARDO RISCANEVO MOLAVOQUE Tesorero Municipal La Cuidad REF: Solicitud de C.D.P. Respetado Tesorero, De la manera más atenta me permito solicitar el Certificado
Más detallesINVITACIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO VALOR NO SUPERA EL 10% DE LA MENOR CUANTIA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
INVITACIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO VALOR NO SUPERA EL 10% DE LA MENOR CUANTIA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. Conforme a lo preceptuado por el Articulo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, y el Articulo
Más detallesINSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Sede Nacional Área Solicitante: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. Ordenador del DIRECCION ADMINISTRATIVA Gasto: Responsable: OFICINA
Más detallesPROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA
PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION DE PROTECCION A NIÑOS Y A NIÑAS Y ADOLESCENTES DE HOGARES DE PASO DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA.
Más detallesCONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS ENTRE MIDES. y V & L LTDA. En la ciudad de Montevideo, el día cuatro de setiembre de
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS ENTRE MIDES y V & L LTDA. En la ciudad de Montevideo, el día cuatro de setiembre de dos mil nueve, entre POR UNA PARTE: el Ministerio de Desarrollo Social, representado
Más detallesCONTRATO: 167-2015 CLASE DE CONTRATO: ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL
CONTRATO: 167-2015 CLASE DE CONTRATO: ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SANTA TERESITA CONTRATISTA: ALBEIRO JIMENEZ GUTIERREZ CEDULA DE CIUDADANIA: 79.483.517 DE BOGOTA VIGENCIA:
Más detallesGanamos Todos Coliseo de Deportes. Tel. 73510111/1368 Fax. 7351209 Tuta Centro
INVITACION PÚBLICA PROCESO 10% DE LA MENOR CUANTIA El Instituto Municipal para el Deporte y Recreación invita a todas las personas que estén interesadas en presentar propuesta para contratar: OBJETO: Suministro
Más detallesNo : 086 DE 2015 : Prestación de servicios para la realización de actividades de fumigación (Control de Plagas y roedores), lavado, desinfección de
ORDEN SIN FORMALIDADES PLENAS No : 086 DE 2015 : Prestación de servicios para la realización de actividades de fumigación (Control de Plagas y roedores), lavado, desinfección de depósitos de aguas; limpieza,
Más detallesESTUDIOS PREVIOS. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Sede Nacional Dirección Administrativa Grupo de Apoyo Logístico
Área Solicitante: ESTUDIOS PREVIOS INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Sede Nacional Dirección Administrativa Grupo de Apoyo Logístico Ordenador del Gasto: Responsable: Objeto: Rubro: Presupuesto:
Más detallesPereira, agosto 18 de 2011
Pereira, agosto 18 de 2011 Señor DANIEL JOSÉ MEJÍA BOHÓRQUEZ CC O NIT 70.064.919 DATABASE MARKETING CONSULTING S.A DMCC S.A NIT: 900.211.512-1. Pereira Con la presente me permito manifestarle que su oferta
Más detallesBogotá, de 23 Noviembre del 2009
Bogotá, de 23 Noviembre del 2009 Asunto: Invitación a cotizar N 118 Respetado Señores El Centro Nacional de Hotelería Turismo y Alimentos está adelantando contratación de Selección Abreviada - Menor Cuantía,
Más detallesSECRETARIA ADMINISTRATIVA INVITACIÓN PÚBLICA SAMC 0187-2010
INVITACIÓN PÚBLICA SAMC 0187-2010 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CUYO VALOR NO EXCEDA EL 10% DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN En
Más detallesSECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA DICTA
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA DICTA NOSOTROS: FRANCISCO JEOVANY PEREZ VALENZUELA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño, con Tarjeta
Más detallesCÓDIGO DEL CONTRATO: PME- 0200092004512 VIABILIDAD PRESUPUESTAL: 20121249 del 10-10-2012 PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN DERECHOS HUMANOS
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATAR LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN DE LA PERSONERÍA; Y LA EMISIÓN DE PIEZAS PROMOCIONALES (COMERCIALES), CON LA FINALIDAD DE DIVULGAR Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS
Más detalles900234027-8. VALOR : CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($49.000.000)M/cte INCLUIDO IVA.
CONTRATO No. : SH-088-2009 CLASE DE CONTRATO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OBJETO : CONTRATAR EL SOPORTE FUNCIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS INCONVENIENTES DEL NIVEL II y III PARA
Más detallesDECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL CONCURSO
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL CONCURSO Por medio de la presente declaro que: 1. He decidido participar en el premio A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SOSTENIBLE JULIO MARIO SANTO DOMINGO,
Más detallesCONTRATO DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACION DE LAS OBRAS Y ESTUDIOS QUE EJECUTARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PELILEO
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACION DE LAS OBRAS Y ESTUDIOS QUE EJECUTARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PELILEO COMPARECIENTES Comparecen a la celebración del presente Contrato, por una parte,
Más detallesINVITACION PUBLICA A PRESENTAR OFERTAS (SUBASTA INVERSA) SEGÚN LEY 1450 DE 2011 art 274
DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA LEY 1450 DE 2011 art 274 Número 001 de 2011 Caldas Antioquia, 20 de Junio de 2011 SEÑORES PROPONENTES Ref: Invitación a Cotizar El Municipio de Caldas Antioquia requiere
Más detallesPROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CUYO VALOR NO EXCEDA EL 10% DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD.
INVITACIÓN PÚBLICA SAMC 017-2011 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CUYO VALOR NO EXCEDA EL 10% DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN En
Más detallesANEXO 1 FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
ANEXO 1 FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Ciudad y Fecha, Señores CORPORACCIÓN ACCIÓN POR EL QUINDIO ACTUAR FAMIEMPRESAS Armenia Q.- REFERENCIA: CONTRATAR UN GRUPO DE (65) MEDIADORES DIGITALES
Más detallesOBJETO: ESTUDIOS PARA
OBJETO: ESTUDIOS PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO LA SUCIA VIA VEREDA CARUTAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA META PARTICIPANTES: Podrán participar en el presente
Más detallesALCALDÍA MUNICIPAL ESPINAL TOLIMA
INVITACION PÚBLICA De conformidad con el articulo 1 y 2 del Decreto 3576 de 2009, el Municipio de El Espinal realiza la invitación No. 97 del 2010 para contratar el suministro para la compra de SOAT y
Más detallesINVITACIÓN PÚBLICA CONTRATACIÓN POR MENOS DEL 10% DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD INVITACIÓN PUBLICA NO. IP-024 DE 2009
INVITACIÓN PÚBLICA CONTRATACIÓN POR MENOS DEL 10% DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD INVITACIÓN PUBLICA NO. IP-024 DE En aplicación del artículo 2º del decreto 3576 de, el Municipio de Guachené solicita
Más detalles1. DECLARA "EL PROVEEDOR" A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL QUE:
DGAJ/CONSULTIVOf,O ALDFNllADJI-89J10 CONTRATO DE SUMINISTRO INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA INFORMATICA, S.A. DE C.V. V LEGISl.AT\JRA CONTRATO PARA LA ADQUISICiÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS,. SCANNERS
Más detallesALCALDÍA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL
INVITACION PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTA DENTRO DE LA SUBASTA A LA INVERSA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 3576 DE 2009. Soacha, Noviembre de 2010 OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER PARA LAS FOTOCOPIADORAS
Más detallesCONTRATO ESTATAL No. 205 DE 2008 CONTRATISTA: FAST COMPUTER SUPPLY E. U.
CONTRATO ESTATAL No. 205 DE 2008 CONTRATISTA: FAST COMPUTER SUPPLY E. U. OBJETO: Adquirir setenta y ocho (78) escáneres de soporte a la herramienta corporativa Content Manager para los puntos de atención
Más detallesINSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO
AVISO INVITACIÓN PÚBLICA LEY 1474 2011 - CRETO 734 2012 LA INSTITUCION EDUCATIVA, invita a las personas Naturales y Jurídicas Consorcios o Uniones Temporales a participar con propuestas en el Proceso de
Más detallesDECLARACIONES I. DECLARA LAS PARTES DE COMÚN ACUERDO QUE: a) Ambos señalan como su domicilio el ubicado en. DEFINICIONES
CONTRATO DE COTITULARIDAD Y REGLAS DE USO DE MARCAS CONTRATO DE COTITULARIDAD Y REGLAS DE USO DE MARCA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SUJETO A A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COTITULAR 1, Y POR LA
Más detallesRESOLUCION No.38 ( Diciembre 18 de 2014 )
RESOLUCION No.38 ( Diciembre 18 de 2014 ) POR LA CUAL SE AUTORIZAN LAS TARIFAS PARA EL AÑO 2015, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, EN LOS TRÁMITES CONCILIATORIOS
Más detallesDEPARTAMENTO DEL META ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMAL GUAMAL META
MUNICIPIO DE INVITACION PÚBLICA 024 0 INVITACION PUBLICA CUYO VALOR NO EXCEDE EL 10% DE LA MENOR CUANTIA FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 1.1 OBJETO DE LA INVITACION GUAMAL, META CAPÍTULO I EL MUNICIPIO
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MINUTA. CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CC001 DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO SIGE LTDA
F.DP.10 2 30/05/2014 DP.C.9 1 de 5 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CC001 DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO Y SIGE LTDA CONTRATO No. CC001-2015 FECHA DEL CONTRATO 27 de Marzo de
Más detallesANEXO 09 FORMATOS FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP
ANEXO 09 FORMATOS FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 211046 CONSULTORIA PARA EL PLAN DE IMPLANTACION, ESTUDIOS
Más detallesGERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. CIRCULAR No. 016
CIRCULAR No. 016 Para: Asunto: Directores Administrativos de Sede, Jefes de Unidad Administrativa de Sede, Jefes de Contratación o servidores públicos encargados de ejercer el rol de Jefes de Contratación
Más detallesCONVENIO DE CRÉDITO PROVEEDOR COMPRADOR
CONVENIO DE CRÉDITO PROVEEDOR COMPRADOR Entre BANCOLOMBIA S.A., establecimiento bancario legalmente constituido con domicilio principal en Medellín, representado en este acto por, identificado con la cédula
Más detallesDepartamento del Guaviare Municipio de San José del Guaviare Secretaria Jurídica
INVITACIÓN PUBLICA PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS Nº 152 DE 2010. ADQUIRIR EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA POR MODEM PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL El, en cumplimiento con el
Más detallesALCALDIA MUNICPAL DE GACHANCIPA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ESTUDIO PREVIO DE NECESIDAD, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA LEY 80 DE 1993, DECRETO 2170 DEL 2002 ARTICULO 8. LEY 1150 DE 2007, DECRETO 2474 DE 2008 En cumplimiento de lo dispuesto en articulo 2 numeral 4
Más detallesFEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS- DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS- DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT Formato No. 1 PROPUESTA ECONÓMICA DISEÑO, DESARROLLO Y LIBERACIÓN EN INTERNET DE UNA APLICACIÓN MÓVIL DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN
Más detallesCONDICIONES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMAS
MODALIDAD: CONVOCATORIA PÚBLICA No.01 DE CONDICIONES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMAS BOGOTÁ D.C, 28 de Febrero de Carrera 12 No. 96-23 oficina 504. PBX: 6353511
Más detallesFICHA ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA
Página 1 de 6 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. Que el Gobierno Nacional a través del Decreto 4062 de 2011, creó la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia como un organismo civil de seguridad,
Más detallesRESOLUCION NUMERO 036 (Mayo 7 de 1998)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RESOLUCION NUMERO 036 (Mayo 7 de 1998) Por la cual se determinan algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su
Más detallesGOBERNACIÓN Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Reserva de Biosfera Seaflower
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACION DEL PROYECTO MEGA COLEGIO CEMED UBICADO EN LA
Más detallesMinuta de Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable para la administración y pago de los recursos recibidos a título de Anticipo, celebrado entre y
Cláusula 1 Objeto del Contrato.... 2 Cláusula 2 Definiciones.... 2 Cláusula 3 Partes del Contrato.... 4 Cláusula 4 Conformación del Patrimonio Autónomo.... 4 Cláusula 5 Duración del Contrato.... 4 Cláusula
Más detallesPROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVO
I-SICA-70-0-02 INDICE CAPITULO I DEFINICIONES ARTICULO PRIMERO. De los Afiliados.......3 ARTICULO SEGUNDO. Cliente preferencial....3 ARTICULO TERCERO. Cuota de Afiliación...3 ARTICULO CUARTO. Libro de
Más detalles