BASES SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA Nº SPU CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES EN SUBESTACIONES CHICLAYO, CHILCA, HUAYUCACHI Y SOCABAYA

Transcripción

1 BASES SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA Nº SPU CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES EN SUBESTACIONES CHICLAYO, CHILCA, HUAYUCACHI Y SOCABAYA SOLICITUD SETIEMBRE 2014 LIMA- PERÚ

2 I. CALENDARIO DE CONVOCATORIA Solicitud Pública de Ofertas Nº SPU I. Objeto del proceso : Construcción de almacenes en las subestaciones Chiclayo, Chilca, II. Calendario 1.

3 Documento II Generalidades

4 2.7 BASE LEGAL La presente Solicitud de ofertas se rige básicamente por lo siguiente:. Reglamento de Contratación de REP, disponible en su página web Las normas peruanas que resulten de aplicación. Las obligaciones y derechos de las partes se sujetarán a la base legal indicada. 2.8 COMPROMISO DE LOS POSTORES El Postor, por el hecho de presentar su oferta, declara su sometimiento y adhesión tácitos a las normas contenidas en las Bases y a sus aclaraciones o modificaciones, sin lugar a interponer reclamaciones, por asuntos derivados de la interpretación que de ellas efectúe REP. 2.9 DISPOSICIONES FINALES Los aspectos no previstos en las presentes Bases se regirán por la normatividad mencionada en el numeral 2.7. Documento II Generalidades 4 de 41

5 III. DEL PROCESO DE SELECCIÓN 3.1 CONVOCATORIA La convocatoria se efectuará mediante invitación y publicación en la página web de REP. 3.2 ENTREGA DE DOCUMENTOS REP proporcionará a los postores las bases, que comprende los siguientes documentos: DOCUMENTO I II III IV V VI VII VIII DESCRIPCIÓN Calendario de Convocatoria Generalidades Del Proceso de Selección Del Contrato Del Sistema de Evaluación Proforma de Contrato Términos de Referencia Formatos 3.1 CONSULTAS Y ABSOLUCIÓN Cualquier consulta de los postores referente al presente proceso, se deberá formular al correo electrónico logistica@rep.com.pe. Las consultas al proceso de selección se recibirán obligatoriamente dentro de los plazos señalados en el cronograma del proceso de selección y en el siguiente formato: Numeral, artículo, acápite Referencia a las bases Parte I Parte II Anexos Antecedentes / Sustento (puede incorporarse anexos) Consulta (No más de 5 líneas) La absolución a estas consultas será comunicada a todos los postores y formarán parte integrante de las bases. 3.3 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Las propuestas se presentarán en dos (02) sobres cerrados y sellados, e independientes que se denominarán: Sobre Nº 1: Propuesta Técnica Sobre Nº 2: Propuesta Económica Cada sobre se rotulará de la siguiente manera: Documento III Del Proceso de Selección 5 de 41

6 Señores REP Av. Juan de Arona N 720, oficina 601-San Isidro Lima Perú Ref.: Solicitud N Nombre del proceso Nombre del Postor: Sobre Nº (1 ó 2): Propuesta (Técnica o Económica) El postor, por el hecho de presentar su propuesta, implica la tácita aceptación a todas las disposiciones legales citadas en las presentes Bases, así como su sometimiento incondicional a las mismas, sin lugar a interponer reclamaciones, por asuntos derivados de la interpretación que de ellas efectúe REP. Los sobres Nº 1 y 2 conteniendo la propuesta técnica y económica respectivamente, deberán presentarse en un (1) original y una (1) copia, indicando con claridad cual es el original y cual la "copia" del documento. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre la copia. Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano, o en su defecto en idioma ingles, acompañados de traducción simple, incluyendo la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación de los documentos o su traducción no es subsanable. La propuesta no debe contener textos entre líneas, borrones, tachaduras ni enmendaduras. La presentación de documentos adulterados, fraudulentos o no conformes, por razones atribuibles al postor, aún cuando sean detectados posteriormente al acto de recepción, darán lugar a descalificación del postor, incluso si se le hubiera adjudicado el contrato. Asimismo, el postor entregará en medio magnético (CD) copia de la propuesta técnica en formato MS Office, Acrobat o PDF, el cual lo deberá incluir en el Sobre Nº 1 de la Propuesta Técnica. 3.4 CONDICIONES DE CARÁCTER TÉCNICO ECONÓMICO Condiciones Generales El postor deberá presentar su propuesta técnico-económica considerando todas las características señaladas en los Términos de Referencia, pudiéndose presentar a uno o más ítems Moneda en que se expresarán las Ofertas Las ofertas se pueden presentar en Nuevos Soles o en Dólares de los Estados Unidos de América; a efectos de evaluación de precios, la comparación se podrá efectuar en moneda nacional o viceversa. Documento III Del Proceso de Selección 6 de 41

7 Para el cambio de Dólares de los Estados Unidos de América a Nuevos Soles se tomará en cuenta el tipo de cambio venta del día de presentación de ofertas. 3.5 RECEPCIÓN DE PROPUESTAS REP recibirá las propuestas hasta el día y hora indicados en el Calendario del Proceso, en la Recepción de REP sito en Av. Juan de Arona N 720, Oficina 601, San Isidro Lima. REP podrá postergar la fecha del acto de presentación de propuestas indicada en la Convocatoria. La nueva fecha será informada a todos los postores. Con las propuestas recibidas, se preparará un Acta de Recepción de Propuestas. REP comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las bases. Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables que no modifiquen el alcance de la propuesta, REP podrá otorgar un plazo para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta a subsanarse continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto. Con la finalidad de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, REP podrá, a su discreción, solicitar a cualquier postor aclaraciones a su propuesta. La solicitud de aclaración y la respuesta se harán por escrito y no se permitirá cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la propuesta. Culminada la evaluación técnica, REP procederá a calificar la propuesta económica de los postores que se encuentren calificados. Si la propuesta técnica no califica, se procederá a devolver los sobres con la propuesta económica. REP se reserva la facultad de cancelar el proceso de selección, hasta antes de la adjudicación del contrato, sin expresión de causa. 3.6 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS El contenido de la Propuesta Técnica y Económica será el siguiente: Contenido de la propuesta técnica a) Credenciales y Certificados a.1) Copia simple de la partida registral donde corre inscrito el nombramiento del representante legal del postor. En caso de haber presentado esta información a REP en los últimos tres (3) meses, incluido copia de la escritura pública de constitución social, bastará con acreditar los cambios en los poderes de las personas autorizadas para ejercer la representación legal de la Documento III Del Proceso de Selección 7 de 41

8 sociedad y/o los cambios referidos a la constitución social. a.2) Declaración Jurada de información empresarial según Formato Nº 01. a.3) Declaración Jurada del postor según Formato N 02. a.4) Declaración Jurada de Licitud de Origen y Destino de los Fondos, según Formato N 03 a.5) Promesa de consorcio, de ser el caso, la que se perfeccionará luego de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato. En el documento se hará declaración expresa de que la responsabilidad legal es solidaria e indivisible. Es suficiente que una de las empresas haya sido invitada. En el caso de Consorcio, debe presentar los mismos documentos para cada uno de las firmas que lo integran. b) Documentos referidos al objeto del contrato Descripción detallada del servicio a ejecutar según los Términos de Referencia del Documento VII y Carta de Garantía de la obra a ejecutar, según Formato N 04. c) Documentos referidos a los factores de evaluación técnica Experiencia del postor según Formato N 05, sustentado con copia de contratos, facturas, constancias u otros documentos sustentatorios. Sistema o Certificado de Calidad. Experiencia del personal asignado al servicio según Formato N 06, sustentado con copia de contratos, facturas, constancias u otros documentos sustentatorios. Plan de Trabajo propuesto. Plazo de ejecución propuesto, según formato N 07. Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, según contenido y exigencias del Anexo N Contenido de la propuesta económica a) Formulario de Propuesta (Formato Nº 08). 3.8 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Evaluación Legal La evaluación legal tendrá por objeto verificar que la presentación de la documentación e información solicitada esté completa y cumpla con las normas correspondientes. De no cumplirse con lo anterior, el postor será descalificado Evaluación Técnica Durante el proceso de evaluación REP verificará la documentación técnica entregada. Solo se tendrá en cuenta la información presentada de acuerdo a los formatos entregados con la propuesta. Las propuestas técnicas que no cumplan con los requisitos solicitados y/o el puntaje mínimo requerido, serán descalificadas y, Documento III Del Proceso de Selección 8 de 41

9 por lo tanto, no se tomarán en cuenta las respectivas ofertas económicas. REP se reserva el derecho de verificar la situación económica y financiera del postor en las centrales de riesgo. REP podrá desestimar la oferta en caso el proveedor esté en una situación financiera que no garantice a REP el cumplimiento de sus obligaciones Evaluación Económica y Adjudicación del Contrato La evaluación económica tendrá por objeto calificar la Propuesta Económica de los postores calificados técnicamente. La adjudicación se efectuará por ítem. REP adjudicará el servicio al postor ganador mediante carta remitida vía correo electrónico. A los demás postores participante se le cursará una comunicación vía correo electrónico, en la que se informará la decisión tomada por la empresa, la misma que es plenamente potestativa y que no estará sujeta a solicitudes de revisión por parte de los postores. Documento III Del Proceso de Selección 9 de 41

10 IV. DEL CONTRATO 4.1 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El contrato a suscribir deberá ceñirse a las presentes Bases y sus Términos de Referencia. REP comunicará al postor favorecido la fecha en que tendrá lugar la suscripción del contrato, la misma que no podrá exceder los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación; en el caso de requerirse mayores plazos para cumplir con los requisitos necesarios para la suscripción del contrato, deberá presentar una solicitud por escrito, antes de la fecha de vencimiento, indicando los motivos y el plazo adicional requerido, lo cual será evaluado por REP; decisión que se le comunicará en un plazo no mayor de 48 horas, aceptando lo solicitado o pasando la adjudicación al segundo postor; sin perjuicio de la ejecución de la carta fianza de seriedad de oferta. En este caso REP se reserva el derecho de inhabilitar al postor para futuras contrataciones y asimismo, REP podrá adjudicar el servicio al segundo mejor calificado y así sucesivamente. A la suscripción del contrato, el postor que obtuvo la adjudicación entregará a REP la Carta Fianza de Cumplimiento de Contrato según las condiciones establecidas en las bases. De considerarlo, REP podrá solicitar al postor ganador la modificación de la Carta Fianza, si el contenido de las cláusulas de la misma no se adecua a lo solicitado en las bases. 4.2 GARANTÍAS Condiciones de las garantías Las garantías deberán ser emitidas por entidades de primer orden (con clasificación A según las clasificadoras de riesgo), supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, o por un banco de primer orden del exterior que cuente con banco corresponsal en el Perú; con carácter de incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a solo requerimiento de REP y sin beneficio de excusión. No se aceptará garantías en la condición de mancomunadas, es decir de responsabilidad compartida De Cumplimiento del Contrato (Según Formato Nº 9) A la suscripción del contrato, el postor adjudicatario entregará una carta fianza a fin de garantizar a REP el cumplimiento del Contrato en todos sus alcances, por una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato. Esta garantía tendrá vigencia hasta cuarenta (40) días calendario posterior a la aprobación de la liquidación del contrato. Documento IV Del Contrato 10 de 41

11 4.2.3 Garantías adicionales En caso REP requiera garantías adicionales los establecerá en el documento VI - Proforma de Contrato. El postor podrá solicitar un adelanto de hasta 10% del valor de su propuesta, la misma que será garantizada con una carta fianza. Esta garantía tendrá vigencia hasta cuarenta (40) días calendario posterior a la aprobación de la liquidación del contrato. 4.3 FORMA DE PAGO REP cancelará el pago por el servicio contratado en valorizaciones mensuales, a los treinta (30) días posteriores de recibida la factura, luego de concluidos los trámites de aprobación de la respectiva factura. Los días de pago para proveedores son los viernes de cada semana, tomando en consideración todas aquellas facturas que vencen el día lunes hasta el domingo de la semana de pago. REP efectuará a solicitud el proponente un anticipo de hasta del diez por ciento (10%) del monto del contrato conforme lo establecido en la proforma de contrato, La amortización del anticipo se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos que se efectúen al Contratista con posterioridad a la entrega del mismo. Los pagos parciales se efectuarán mediante valorizaciones mensuales según las actividades ejecutadas de acuerdo al avance logrado con la conformidad del Ingeniero Supervisor designado por REP a través de la firma del acta respectiva, para los equipos el pago será a la llegada en físico en la obra y el pago por la instalación se realiza a la verificación de su correcto funcionamiento y el pago del mantenimiento anual será también luego de confirmada la instalación del equipo por el supervisor del contrato que nombre REP. Quedará como pago final el 20% del valor del contrato el mismo que será efectivo contra la recepción de la conformidad de la entrega final y sin observaciones del proyecto, conformidad que se adjuntará a la factura correspondiente que se cancelará a los 30 días de recibida. 4.4 PENALIDAD POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO En caso de retraso en la ejecución del servicio, REP le aplicará al proveedor una penalidad de cinco por mil (5/1000) del monto del contrato por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, REP podrá resolver el Contrato por incumplimiento. Documento IV Del Contrato 11 de 41

12 V. DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 5.1 EVALUACIÓN LEGAL Todos los documentos presentados serán revisados por el Departamento de Asesoría Jurídica que de encontrarlos no conformes, procederá a descalificar al postor y a la devolución de los sobres 1 y 2 en original. 5.2 EVALUACIÓN TÉCNICA (PT) Cumplimiento de Términos de Referencia En esta etapa se revisará que la propuesta técnica del postor cumpla con los Términos de Referencia. De no cumplir con los referidos Términos de Referencia su propuesta quedará descalificada Factores de Evaluación Técnica (Máximo 100 puntos) La evaluación técnica se realizará por ítem. a) Factores Referidos al Postor (Máximo 30 puntos) En este factor, la documentación y puntuación será en general para los cuatro ítems a.1 Experiencia en Obras Similares (Máximo 25 puntos) Se asignará el puntaje en función a los montos de las obras similares ejecutadas por el Postor, entre estas son: - Construcción de obras civiles y de almacenes - Obras relacionadas a construcción de edificaciones en otras empresas. El Postor deberá acreditar su experiencia adjuntando contratos, Actas de Recepción de obra y/o facturas de cada obra, hasta un máximo de siete (07) obras. Los montos acumulados de las obras similares ejecutadas en los últimos cinco años, tendrán la siguiente calificación: Más de USD 250, De USD 200,000 a 250, De USD 150,000 a 200, De USD 100,000 a 150, Menos de USD 100, puntos 20 puntos 10 puntos 05 puntos Descalificado En caso se acredite la ejecución de un servicio similar por monto mayor a US $. 250,000.00, bastará la presentación de un solo servicio para obtener el puntaje máximo. a.2 Sistema de Calidad o Certificado de calidad ISO 9001 (05 puntos) Cuenta con certificación o Sistema de Calidad de entidad reconocida internacionalmente 05 puntos No cuenta con certificación 00 puntos Documento V Del Sistema de Evaluación 12 de 41

13 b) Factores Referidos al Personal propuesto (Máximo 35 puntos) En este factor, el postor deberá presentar un Ingeniero Residente Civil y un Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente para cada ítem, siendo la calificación igualmente por cada ítem. b.1 Ingeniero Residente Civil (Puntaje máximo 25 puntos) La calificación de los profesionales Especialistas se efectuará según su experiencia en trabajos similares acreditado mediante certificados, actas de liquidación, o documento similar que permita acreditar que los montos de obras ejecutadas en los últimos 10 años es similar. La calificación será por obra y de acuerdo a la siguiente tabla: Obras similares en los que ha participado Monto de obra mayor a: USD 100,001. USD 50,001 a 100,000. USD 30,000 a 50,000 Puntaje 20 puntos 10 puntos 05 puntos b.2 Ingeniero de seguridad y medio ambiente (Puntaje máximo 10 puntos) La calificación del profesional Especialista propuesto como responsable de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y su interacción con las comunidades, deberá reunir los requisitos siguientes: Estar colegiado y habilitado : 5 puntos Experiencia > a 2 años : 5 puntos Experiencia entre 1 a 2 años : 4 puntos Experiencia < a 1 año : 2 puntos Nota: El Postor será descalificado en caso que los Ingenieros propuestos no alcancen los puntajes mínimos siguientes: Residente civil : 10 puntos Ing. De Seguridad y Medio ambiente : 05 puntos c) Factores referidos al Plan de trabajo y Organización para realizar el servicio (Máximo 35 puntos). c.1 Plan de Trabajo (10 puntos) El postor deberá presentar el Plan de Trabajo detallado para cada ítem, que incluya: Cronograma de actividades : 02 puntos. Procedimientos para ejecutar el servicio : 08 puntos Documento V Del Sistema de Evaluación 13 de 41

14 Los postores que no presenten su plan de trabajo serán descalificados del proceso. A los demás postores se les otorgará el puntaje en forma directamente proporcional a la consistencia y detalle descritos aplicables a la obra. c.2 Plazo de Ejecución de la Obra (Puntaje máximo 25 puntos) Las cuatro obras deberán ejecutarse en paralelo, siendo la calificación del plazo como sigue: Items 01 y 02 Hasta 70 días calendarios Más de 70 a 75 días calendario Más de 75 a 80 días calendario Más de 80 días calendario 25 puntos 15 puntos 05 puntos Descalificado No se aceptaran ofertas con plazo de ejecución mayor a 80 días calendarios para las dos obras Items 03 y 04 Hasta 40 días calendario Más de 40 a 45 días calendario Más de 45 a 50 días calendario Mas de 50 días calendario 25 puntos 15 puntos 05 puntos Descalificado No se aceptaran ofertas con plazo de ejecución mayor a 50 días calendarios para las dos obras La penalidad por su no cumplimiento será la establecida en el contrato. d) Plan de Seguridad en el Trabajo, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social STSOMARS (Obligatorio todos los puntos). El postor debe presentar en su oferta un plan STSOMARS, para ser evaluado por REP como parte del proceso de contratación. Según la evaluación del Riesgo del servicio, obra o proyecto. Este Plan, para el período de contratación debe contener para Nivel Medio: Contratación 1 Presentar Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER). 2 Presentar Plan de Emergencia. 3 Presentar Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de acuerdo al numero de trabajadores. 4 Presentar declaración jurada del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pensión y salud. 5 Presentar declaración jurada del centro médico donde se realizarán los exámenes médicos ocupacionales y cuente con acreditación vigente por DIGESA y del protocolo médico con relación a los riesgos expuestos por grupo ocupacional. 6 De acuerdo al nivel de riesgo presentar un programa de vigilancia Documento V Del Sistema de Evaluación 14 de 41

15 Contratación Epidemiológica. 7 Presentar declaración jurada del contenido del botiquín de primeros auxilios. 8 Presentar un Plan de manejo de Residuos incluyendo el acondicionamiento, recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos. 9 Presentar las hojas de seguridad (MSDS) de los productos químicos a emplear en idioma castellano y adpatado a la normativa nacional. 10 Presentar Matriz de Identificación y Evaluación de Aspecto e Impactos Ambientales (IEAA). 11 Presentar declaración jurada de la relación con las comunidades. El postor deberá cumplir con todas las obligaciones consignadas en el Anexo N 01 - Especificaciones de Seguridad en el Trabajo, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Resumen El puntaje máximo de los factores de evaluación técnica se otorgará de la siguiente manera: ÍTEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE a Factores Referidos al Postor 30 puntos a.1 Experiencia en obras similares 25 puntos a.2 Sistema de Calidad 05 puntos b Factores Referidos al Personal del Contratista 35 puntos b.1 Ingeniero Residente Civil b.2 Ing. De seguridad 25 puntos 10 puntos c Factores Referidos al plan de trabajo y Organización para realizar el servicio 35 puntos c.1) Plan de trabajo del servicio 10 puntos Cronograma de actividades: 2 puntos Procedimientos para ejecutar el servicio: 8 puntos c.2) Plazo de ejecución. 25 puntos d Factores Referidos al plan de trabajo y Organización para realizar el servicio Cumplimiento obligatorio TOTAL 100 Puntos El puntaje mínimo para acceder a la evaluación económica es de setenta (70) puntos. 5.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) El Puntaje Máximo de la Propuesta Económica será de cien (100) puntos y será otorgada al menor monto de oferta (PMPE), los puntajes de las demás ofertas se otorgarán según la siguiente función: Pi = (Om x PMPE)/Oi Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo Documento V Del Sistema de Evaluación 15 de 41

16 PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica El cálculo para obtener estos puntajes, se efectuará al milésimo, redondeándose el tercer decimal al inmediato superior si el cuarto decimal es igual o mayor a cinco (5). 5.4 ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO La adjudicación del servicio se hará por ítem a la/s oferta/s que obtenga/n el mayor puntaje total, el mismo que será obtenido luego de aplicar la siguiente fórmula. PTPi = 0,4 PTi + 0,6 PEi Donde: PTP i = PT i = PE i = Puntaje de costo total del postor i Puntaje por evaluación técnica del postor i Puntaje por evaluación económica del postor i Se elaborará el orden de prelación de mayor a menor puntaje para los Postores que presentaron oferta, ocupando el primer lugar el Postor adjudicado del Servicio. Documento V Del Sistema de Evaluación 16 de 41

17 VI. PROFORMA DEL CONTRATO CONTRATO Nº GO Conste por el presente documento el Contrato que celebran de una parte la empresa RED DE ENERGIA DEL PERU S.A., con RUC Nº , debidamente representada por......, con Nº..., con domicilio legal en Av. Juan de Arona N 720, oficina 601-San Isidro, Lima, en adelante "REP"; y, de la otra parte, la empresa... con RUC Nº..., representada por su..., con DNI Nº..., con domicilio legal..., en adelante el CONTRATISTA"; en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 1.1 Con el objeto de efectuar el Servicio de, se llevó a cabo el proceso de Solicitud Nº SPR Mediante carta N de fecha..., se adjudicó el contrato al CONTRATISTA. CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL El presente contrato se regirá por lo siguiente: Reglamento de Contratación de REP. Las normas peruanas que resulten de aplicación. CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO Por el presente Contrato el CONTRATISTA se obliga a efectuar el servicio de, materia de la convocatoria de conformidad con los Términos de Referencia detallados en el Expediente Técnico del proceso de selección y su propuesta técnico-económica. CLÁUSULA CUARTA: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO 4.1 Monto El monto total que REP abonará al CONTRATISTA como precio del presente Contrato, asciende a la suma de... con.../ (...), según el detalle de la Oferta del CONTRATISTA, incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV) y/o cualquier otro tributo aplicable, cuyo detalle es el siguiente (si es que corresponde): Este monto incluye los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio contratado. El precio y el valor pactado en el presente contrato no estarán sujetos a reajustes. Documento VI Proforma del Contrato 17 de 41

18 4.2 Pagos REP cancelará el pago por los servicios contratados en el plazo de treinta (30) días de presentada la factura, luego de concluidos los trámites de aprobación de la misma, siempre y cuando el CONTRATISTA haya suscrito y REP aprobado las garantías y seguros estipulados en este contrato. La factura debe indicar el número de pedido... (a ser proporcionado a la suscripción del contrato) y deberán emitirse de conformidad con los dispositivos legales vigentes, de lo contrario serán rechazadas, salvo que el CONTRATISTA sea no domiciliado en tal caso cumplirán con las disposiciones legales en su país de origen. Se deberá adjuntar a la factura, la Conformidad del Servicio SAP, a ser proporcionada por el usuario REP en un plazo máximo de diez (10) días calendario contados desde el día siguiente de la fecha de entrega de los debidos sustentos que dan cuenta del término de la prestación del servicio u obra conforme a las exigencias establecidas. Si existiera discrepancia entre las cuentas presentadas por el CONTRATISTA y la revisión que de ellas haga REP, éste devolverá la factura informando al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Solo cuando el CONTRATISTA efectúe la corrección de la factura, REP aceptará la presentación de la misma y seguirá los trámites estipulados en esta cláusula. El CONTRATISTA observará las disposiciones legales, tributarias, aduaneras y laborales vigentes de nuestro país, para el tratamiento de los temas con tributos. El pago podrá efectuarse en Dólares de los Estados Unidos de América, en Euros, o su equivalente en Moneda Nacional al Tipo de Cambio-Venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, en la fecha de giro del cheque REP se reserva el derecho de retener el pago (total o parcial) de cualquier factura del CONTRATISTA que requiera posterior comprobación antes del pago y mientras éste no demuestre a REP en forma fehaciente, el cumplimiento de cada una de las cláusulas y anexo del presente contrato. Asimismo, se reserva el derecho de deducir de dicho pago, cualquier monto adeudado a REP, dentro de los términos y condiciones del presente contrato Mediante Resolución de Superintendencia N /SUNAT, REP ha sido designado Agente de Retención del IGV, en razón de lo cual REP retendrá de sus pagos lo dispuesto por esta resolución, salvo en el caso de tratarse de Agentes de Retención y otros previstos en la legislación vigente. Documento VI Proforma del Contrato 18 de 41

19 CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN 5.1 El CONTRATISTA realizará el servicio en un plazo de ( ) días calendario, contados desde la fecha de suscripción del contrato. 5.2 La demora en la ejecución del servicio contratado por causas imputables al CONTRATISTA generará la aplicación de las sanciones y penalidades previstas en el presente Contrato. 5.3 En caso de ocurrir cualquier eximente de responsabilidad, el CONTRATISTA deberá comunicarlo diligentemente a REP por escrito. CLÁUSULA SEXTA: DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS Las garantías deberán ser emitidas por entidades de primer orden (con clasificación A según Clasificadora de Riesgos) supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, o por un banco de primer orden del exterior que cuente con un banco corresponsal en el Perú, con carácter de incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a solo requerimiento de REP y sin beneficio de excusión. En caso que por cualquier contingencia del sistema financiero, las garantías presentadas perdieran su eficacia, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlas en los mismos términos y condiciones originalmente establecidos, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. Vencido este plazo y en caso de no haberse efectuado las sustituciones REP retendrá cualquier pago hasta por el monto de las garantías mencionadas. No se aceptará garantías en la condición de mancomunadas, es decir de responsabilidad compartida. El CONTRATISTA entregará a REP las siguientes garantías: 6.1 De Cumplimiento del Contrato El CONTRATISTA, a la suscripción del contrato, entregará una carta fianza a fin de garantizar a REP el cumplimiento del contrato en todos sus alcances, por una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato. Esta fianza tendrá vigencia hasta cuarenta (40) días calendario posterior a la fecha de finalización del contrato. 6.2 Para el pago de salarios y de beneficios sociales El CONTRATISTA debe constituir una garantía de pago de salarios y beneficios sociales del personal empleado en la ejecución del objeto del Contrato. Esta Garantía debe presentarse al inicio de la obra y por un valor equivalente a un mes de remuneraciones y la parte proporcional del mes de los derechos y beneficios laborales. El plazo de vigencia será de treinta (30) días adicionales al plazo de vigencia del contrato. 6.3 De estabilidad de obra El CONTRATISTA debe constituir una garantía de estabilidad de la obra, mediante la cual garantiza que la obra objeto del contrato, en condiciones normales de uso mantenga las especificaciones técnicas exigidas en el contrato, no sufran deterioros Documento VI Proforma del Contrato 19 de 41

20 que impidan el servicio para el cual se ejecutó, ni deje de tener las condiciones de armonía seguridad y firmeza de su estructura. Su vigencia será de un (01) año, contados a partir de la fecha de expedición del acta de recepción de la obra a satisfacción de REP y por un valor asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la obra. 6.4 Ejecución de Garantía REP ejecutará la garantía entregada por el CONTRATISTA, en los casos previstos en el numeral 9.1 de la Cláusula Novena del presente Contrato, con excepción de los casos de fuerza mayor o caso fortuito mencionado en el literal f). Los seguros serán de cuenta y cargo del CONTRATISTA; entregando el CONTRATISTA los siguientes seguros: 6.5 Póliza de Accidentes Personales El CONTRATISTA, antes del inicio del trabajo, presentará una Póliza de Accidentes Personales que será para todo el personal asignado al servicio y por un período no menor al plazo de ejecución del contrato, cubriendo lo siguiente: Por muerte accidental o invalidez total y permanente por US$ 30, Gastos de atención médica por US$ 6, Gastos de sepelio por US$ 3, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo El CONTRATISTA presenta el seguro complementario de trabajo de riesgo que cubre las siguientes contingencias: a) Accidentes de trabajo o enfermedad profesional. El CONTRATISTA puede contratar dicho seguro con ESSALUD o Entidad Prestadora de Salud (EPS). b) Invalidez y Muerte como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. El CONTRATISTA puede contratar dicho seguro con la ONP o empresas de seguros. En el caso de Consorcios, cada consorciante deberá entregar una declaración jurada de su personal, en la que indique que esas personas forman parte del grupo de trabajadores que participarán del consorcio. 6.7 Seguro de responsabilidad civil El CONTRATISTA debe constituir y endosar a favor de REP una póliza de Responsabilidad Civil, que ampara la responsabilidad en que incurra el Contratista por los daños derivados del desarrollo de las actividades relacionadas con el presente contrato, además la Póliza debe de contener la condición primaria. Esta póliza debe incluir como mínimo las siguientes coberturas: - Responsabilidad civil general - Responsabilidad civil extracontractual - Responsabilidad civil contractual - Responsabilidad civil cruzada - Responsabilidad civil patronal Documento VI Proforma del Contrato 20 de 41

21 - Operaciones y trabajos terminados - Grúas, ascensores y montacargas - Vehículos propios y ajenos, incluyendo maquinaria pesada La duración de la póliza será de 60 días posteriores a la vigencia del contrato y por un valor asegurado de USD250, CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 7.1 Del CONTRATISTA - Ejecutar el/la servicio/obra y cumplir las condiciones contratadas de conformidad con lo establecido en su propuesta y los términos de referencia solicitados. - Cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsión social y sanitaria, higiene, etc. oportunamente. En caso de incumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y probado, REP podrá retener al CONTRATISTA el monto reclamado o solicitarle constituya una fianza o garantía a su favor que cubra dicho monto hasta que la reclamación sea absuelta. - No podrá bajo ningún motivo alterar, modificar ni sustituir las características de su propuesta al ejecutar las obligaciones que le correspondan conforme el presente Contrato. - No podrá ceder, subcontratar, transferir o gravar, por ningún título, la totalidad o parte de sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, incluidos los derechos de crédito, sin el previo consentimiento por escrito de REP. - No podrá cambiar a los ingenieros calificados en su oferta, sin autorización escrita de REP y previa evaluación técnica de su experiencia. Dicho cambio no exime de penalidad al CONTRATISTA en caso de ocurrencia, la cual será equivalente a diez (10) días de atraso del servicio, calculados según la cláusula octava del Contrato. - Entregar los resultados de conformidad con el plazo establecido en su propuesta. - Presentar una lista con los nombres de las personas que trabajarán, así como su remuneración. - Prestar el servicio en forma independiente y autónoma, asumiendo los servicios prestados por su cuenta y riesgo, con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, así mismo son responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores están bajo su exclusiva subordinación. 7.2 De REP Efectuar los pagos al CONTRATISTA en la forma y plazos establecidos en el presente Contrato. CLÁUSULA OCTAVA: PENALIDADES 8.1 Por demora en la ejecución de la obra En caso de retraso en la ejecución de la obra, REP le aplicará al CONTRATISTA una penalidad de tres por mil (3/1000) del monto del contrato por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Documento VI Proforma del Contrato 21 de 41

22 Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías entregadas. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, REP podrá resolver el contrato por incumplimiento. En caso ser aplicable la penalidad, REP emitirá una nota de débito por el monto respectivo, el mismo que no estará afecto al IGV. 8.2 Por incumplimiento de normas de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente Se genera en el supuesto que el CONTRATISTA, en forma directa o por medio del personal a su cargo infringe lo dispuesto por el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado por la Resolución Ministerial Nº MEM/DM, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de REP, el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo Nº EM, el Procedimiento para la Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº OS/CD, y normas aplicables. En estos casos, REP queda facultada para penalizar la conducta infractora, debidamente identificada, considerando lo siguiente: Si el contratista incumple alguna norma de seguridad, salud y medio ambiente, se le aplicará una penalidad ascendente a 2 UIT. En el caso de que el incumplimiento de alguna norma de seguridad, salud y medio ambiente conduzca a incapacidad física temporal de alguna persona se le aplicará una penalidad ascendente a 4 UIT. En el caso de que el incumplimiento de alguna norma de seguridad, salud y medio ambiente conduzca a incapacidad física permanente o fallecimiento de alguna persona se le aplicará una penalidad ascendente a 8 UIT. En todos los casos REP queda facultada a resolver el contrato y aplicar todas las penalidades asociadas por incumplimiento del mismo. Las penalidades serán descontadas al CONTRATISTA de cualquier pago pendiente o garantía otorgada a favor de REP independientemente de las responsabilidades penales y civiles a que hubiera lugar. 8.3 Multas impuestas a REP Si REP fuera sancionado por las entidades de fiscalización por infracciones a la normatividad legal aplicable que hayan sido cometidas por el CONTRATISTA durante la ejecución del servicio/obra, los gastos o multas serán descontados al CONTRATISTA, independientemente del monto, y descontados de cualquier pago en trámite o garantía otorgada a favor de REP. Documento VI Proforma del Contrato 22 de 41

23 CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 9.1 Imputable al CONTRATISTA REP podrá resolver el presente Contrato por alguna de las causas fundamentales siguientes, las que no se limitan a: a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para que cumpla. b) No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar la ejecución de la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. c) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo. d) La suspensión, abandono parcial o total de la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA, pese a haber sido requerido para corregirlo. e) La negativa del CONTRATISTA a continuar con la ejecución del contrato. f) La fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento del plazo establecido en el contrato. g) La cesión o transferencia del contrato a terceros o su subcontratación, sin previa autorización escrita de REP. h) La alteración y/o modificación de las especificaciones técnicas y condiciones económicas de los servicios señalados en las Especificaciones Técnicas, en perjuicio de REP. 9.2 Imputable a REP El CONTRATISTA tendrá derecho a resolver el Contrato en el supuesto que REP incumpla con la honra de sus obligaciones pecuniarias. 9.3 Perfeccionamiento de la Resolución del Contrato El presente contrato quedará resuelto de pleno derecho y sin que se requiera decisión judicial alguna en caso que una de las partes incurriese en incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones a su cargo estipuladas en el presente contrato, incluyendo pero sin limitarse a lo establecido en la cláusula 9.1 del presente contrato. Las partes convienen que cuando se produzca el incumplimiento, el contrato quedará resuelto de pleno derecho a partir de la fecha especificada en la comunicación notarial que para estos efectos, la parte afectada con el incumplimiento curse a la otra con el fin de notificarle su intención de hacer valer la cláusula resolutoria expresa pactada en su favor. Alternativamente, la parte afectada con el incumplimiento podrá establecer un plazo para que la otra subsane su incumplimiento en cuyo caso el contrato quedará resuelto de pleno derecho, si al vencimiento del indicado plazo no ha sido subsanada la ejecución de la prestación a su cargo. La resolución así declarada, dará derecho a REP para interponer y ejercer las acciones que estime convenientes. Documento VI Proforma del Contrato 23 de 41

24 CLÁUSULA DÉCIMA: ACTA DE RECEPCION Y DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO El contrato se considera terminado cuando las partes hayan ejecutado íntegramente sus obligaciones, luego de la firma del Acta de Conformidad de la entrega del servicio a entera satisfacción de las partes. CLÁUSULA UNDÉCIMA: DIVERGENCIAS Cualquier divergencia que pudiera surgir entre las partes será resuelta mediante un arbitraje de derecho de acuerdo a las reglas de la Cámara de Comercio de Lima. Las partes convienen que el laudo arbitral será definitivo e inapelable. Las partes renuncian expresamente a cualquier recurso impugnatorio que pudieran formular contra el laudo arbitral ante los jueces y tribunales peruanos o extranjeros. CLÁUSULA DUODÉCIMA: DISPOSICIONES GENERALES Además de lo específicamente indicado en el presente Contrato, rigen todas las disposiciones y estipulaciones consignadas en el Expediente Técnico y en la propuesta aprobada, así como las disposiciones legales vigentes y complementarias sobre la materia Vigencia del Contrato Este Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción por las partes hasta la liquidación del mismo Modificaciones Las variaciones que por cualquier concepto modifiquen los términos del presente contrato, se harán constar mediante adenda, el mismo que será suscrito por los representantes legales de ambas partes Administración del Contrato El presente Contrato estará administrado por la Gerencia de Operación y Mantenimiento de REP Renovación de Cartas Fianza Las Cartas Fianza deberán mantenerse vigentes a lo largo de la vigencia del contrato sin necesidad de requerimiento previo de REP Tributos El CONTRATISTA asumirá todas las obligaciones tributarias derivadas de tributos, gravámenes, tasas, derechos y otros cargos de acuerdo con la Legislación Tributaria Peruana que se generen con la suscripción del presente contrato y definan al CONTRATISTA como sujeto pasivo del tributo. Cualquier modificación a las bases imponibles, tasas y similares de tributos existentes a la fecha de presentación de ofertas o la creación de nuevos tributos, afectará a quien la legislación tributaría haya calificado como sujeto pasivo del tributo. Documento VI Proforma del Contrato 24 de 41

25 12.6 Cambio de domicilio Las partes señalan como domicilio real las direcciones que figuran en la introducción del presente Contrato, lugar donde se le cursarán válidamente las notificaciones de ley. Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados al domicilio legal de la otra parte con diez (10) días calendario de anticipación Código Antifraude Las partes se comprometen a cumplir de manera cabal lo dispuesto en el Código Antifraude de REP y sus modificatorias, el mismo que se puede obtener en la página web de REP ( comprometiéndose a denunciar los actos de corrupción y/o fraude de los que se tenga conocimiento. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Forman parte integrante de este Contrato los siguientes documentos, en señal de aprobación; las bases del proceso, incluyendo sus anexos, absolución de consultas, ac3laraciones a las bases y todos los documentos legales y administrativos que sirvieron para el proceso de selección, así como la oferta económica y de ser el caso su oferta negociada del contrato, las garantías y la carta de adjudicación. Encontrándose ambas partes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato, lo suscriben en señal de conformidad, en la ciudad de Lima el... de... de Por REP Por el CONTRATISTA Documento VI Proforma del Contrato 25 de 41

26 VII. TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES EN LAS SUBESTACIONES CHICLAYO, CHILCA, HUAYUCACHI Y SOCABAYA Se adjuntan los documentos Documento VII Términos de Referencia 26 de 41

27 SOLICITUD Nº SPU ANEXO N 01 ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL STSOMARS, PARA PROVEEDORES El postor incluirá en su oferta todos los requerimientos de la presente especificación STSOMARS de manera separada de su oferta técnica y económica, mediante formato electrónico. Incluirá todos los formatos y anexos aplicables. 1. REQUISITOS LEGALES El POSTOR/CONTRATISTA debe cumplir con todas las normas nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad en el trabajo, salud ocupacional y medio ambiente y responsabilidad social. 2. ETAPAS 2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ETAPA DE CONTRATACIÓN El Postor debe tener en cuenta que los costos que se causen para cumplir con las siguientes especificaciones deben incluirse en los precios de su oferta. Por lo tanto, se entienden incluidos en el precio de su oferta y del contrato del servicio, obra o proyecto. El postor debe incluir en su propuesta técnica las especificaciones señaladas en el Plan de Seguridad en el Trabajo, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, además de las indicadas en el formato TA-F-42 Requerimientos adicionales en STSOMARS para proveedores de proyectos de infraestructura. Estas especificaciones deberán ser incluidas como parte de la evaluación técnica. Los postores que no cumplan con ellas serán descalificados del proceso Plan de Seguridad en el trabajo, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social - STSOMARS. El postor debe presentar en la oferta un plan STSOMARS, para ser evaluado por REP como parte del proceso de contratación. Según la evaluación del Riesgo del servicio, obra o proyecto Este Plan debe contener para Nivel Medio: Contratación Ejecución Cierre Revisar su implementación Enviar Matriz de Presentar Matriz de Matriz de Identificación de Identificación de Peligros y Identificación de Peligros y Peligros y Evaluación de Evaluación de Riesgos Evaluación de Riesgos (IPER). Riesgos (IPER). (IPER). Presentar Plan de Revisar su implementación Plan Enviar Plan de Emergencia. Presentar Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de acuerdo al numero de trabajadores. de Emergencia. Revisar su implementación Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de acuerdo al numero de trabajadores. Asistir obligatoriamente a la inducción de STSOMARS, la participación del Ingeniero residente de obra, todos los supervisores y supervisor de seguridad, salud y medio ambiente, En dicha reunión se entrega el reglamento interno de Documento VIII - Formatos Emergencia. Enviar Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de acuerdo al numero de trabajadores. Enviar los registros que señale la inducción de STSOMARS y del cargo de entrega del reglamento interno de seguridad y salud en el Trabajo de REP a su personal. 27 de 41

28 REP, CTM e ISA PERÚ hace entrega como parte de sus requisitos los estándares de Trabajos críticos Presentar declaración jurada del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pensión y salud. Presentar declaración jurada del centro médico donde se realizarán los exámenes médicos ocupacionales y cuente con acreditación vigente por DIGESA y del protocolo médico con relación a los riesgos expuestos por grupo ocupacional. De acuerdo al nivel de riesgo presentar un programa de vigilancia Epidemiológica. Presentar declaración jurada del contenido del botiquín de primeros auxilios. Presentar un Plan de manejo de Residuos incluyendo el acondicionamiento, recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos. Presentar las hojas de seguridad (MSDS) de los productos químicos a emplear en idioma castellano y adaptado a la normativa nacional. Presentar Matriz de Identificación y Evaluación de Aspecto e Impactos Ambientales (IEAA). Presentar declaración jurada de la relación con las comunidades. Seguridad y Salud en el Trabajo de REP. Replicar la inducción a todo el personal operativo sobre el contenido de la inducción y generar los registros de asistencia y del cargo de entrega del Reglamento Inteno de Seguridad y Salud en el Trabajo de REP. Verificar el cumplimiento de los estándares críticos y generar registros. Mostrar en todo momento del proyecto ó servicio el listado actualizado el SCTR, pensión y salud. Presentar y verificar el certificado de aptitud médica de todo el personal y debe estar acorde con los riesgos y al grupo ocupacional. De las desviaciones encontradas en los exámenes médicos ocupacionales. Indicar las acciones a implementar y presentar seguimiento. Verificar que el botiquín se encuentre disponible y cuente con todo su equipamiento. Verificar el cumplimiento del Plan de residuos sólidos en el lugar de trabajo. Verificar que las hojas de seguridad (MSDS) se encuentren disponibles y los controles que se establecen en ella. Revisar su implementación Matriz de Identificación y Evaluación de Aspecto e Impactos Ambientales (IEAA). Verificar que se implemente de acuerdo a lo establecido en la declaración jurada Enviar los registros generados de los trabajos críticos. Presentar los registros del SCTR, pensión y salud. Enviar todos los registros de los certificados de aptitud médica de todo el personal. Enviar todos los registros con las evidencias y actividades realizadas del proceso de vigilancia Epidemiológica. Enviar los registros de atención del botiquín. Enviar los registros generados del plan de residuos sólidos. Enviar todas las hojas de seguridad (MSDS) utilizadas. Enviar Matriz de Identificación y Evaluación de Aspecto e Impactos Ambientales (IEAA). Enviar los registros de los sustentos. De contar con personal extranjero se debe considerar lo siguiente: Calidad Migratoria (autorizado para realizar trabajos en el país). Examen Médico Ocupacional de acuerdo al protocolo médico del Perú. 2.2 ESPECIFICACIONES PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO, OBRA O PROYECTO a. Inducción de Seguridad en el Trabajo, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social (STSOMARS) El postor ganador recibe la inducción (STSOMARS) en las instalaciones de Red de Energía del Perú (REP) en coordinación con el supervisor de contrato, Documento VIII - Formatos 28 de 41