I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN
|
|
- Ana Belén Romero Saavedra
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Expediente nº: CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS Procedimiento: ABIERTO I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1. OBJETO DEL CONTRATO: Proyecto de Escaleras Mecánicas del Tramo Santurtzi-Kabiezes de la Línea 2 del F.M.B Finalidad del contrato, naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato: Instalación de las Escaleras Mecánicas en los cañones de acceso a la Estación de Kabiezes División por lotes: No Código de la clasificación estadística CPA-2008: Código nomenclatura CPV (Reglamento (CE) n.º 213/218, de 15 de marzo de 2008): Nomenclatura principal Objeto principal: Objeto adicional: Nomenclatura complementaria 2. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. Los indicados en la cláusula correspondiente del pliego. 3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. El presupuesto máximo de licitación asciende a ,86 euros ,38 euros de IVA (21%), resultando un importe total de ,24 euros; distribuidos en las siguientes anualidades: Anualidad Presupuesto Base I.V.A. (21%) Presupuesto total IVA incluido , , , , , ,00 4. PRECIO Y PAGOS Sistema de determinación del precio: El establecido en el punto Modalidad de pago del precio: El establecido en el punto Abonos a cuenta. Sí. - Definición de las operaciones susceptibles de abonos a cuenta: Las previstas en los art. 155 y 156 del RGLCAP. - Criterios y forma de valoración de las operaciones preparatorias: Las previstas en los artículos 155 y 156 del RGLCAP. - Plan de amortización de los abonos a cuenta: Las previstas en los artículos 155 y 156 del RGLCAP. - Garantía a prestar: Las previstas en el artículo 157 del RGLCAP Revisión de precios: No Cláusula de variación del precio en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento: No se contempla. 1
2 5. PLAZO DE EJECUCIÓN O FECHA DE ENTREGA (reducibles por las ofertas en el caso de que el plazo constituya criterio de valoración de las ofertas) Plazo o fecha límite total: Siete (7) meses, o el que oferte la empresa adjudicataria, si fuera menor que éste para la totalidad de la obra, a contar desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo Plazos o entregas parciales: No Prórroga del contrato: De acuerdo con lo establecido en el punto 19 de la presente carátula. 6. GASTOS DE PUBLICIDAD: A cargo de la empresa adjudicataria. 7. GARANTÍAS Garantía provisional: No 7.2. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA Garantía complementaria: No Está permitido acreditar la constitución de la garantía mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos: No Está permitido constituir las garantías mediante retención del precio: No En el supuesto de recepción parcial, la contratista podrá solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía: No. Las garantías se constituirán a favor de: GOBIERNO VASCO Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial NIF: S C 8. SEGUROS: La empresa adjudicataria deberá contratar los seguros obligatorios y los previstos en la cláusula 32.6 y anexo XIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con arreglo a las condiciones que se estipulan en el citado Anexo XIII. 9. SUBROGACIÓN EN DETERMINADAS RELACIONES LABORALES: No. 10. LUGAR DE EJECUCIÓN: TH de Bizkaia (T.M. de Santurtzi). 11. CONDICIONES LINGÜÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, y por la normativa que la desarrolla. Salvo que del pliego del prescripciones técnicas se derive que las características intrínsecas de la prestación objeto del contrato exigen su realización necesaria y exclusivamente en otra u otras lenguas, el uso de ambas lenguas oficiales constituye una condición de ejecución del contrato y de su incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con carácter general para el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato. En la ejecución de contrato, han de observarse las concretas condiciones lingüísticas de ejecución establecidas en la correspondiente cláusula del pliego. 12. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN De tipo social. La empresa contratista debe cumplir durante la ejecución del contrato las concretas condiciones especiales de ejecución en materia de inserción sociolaboral, de igualdad de mujeres y hombres, de calidad de empleo y derechos laborales básicos, y de seguridad y salud laboral establecidas en las correspondientes cláusulas del pliego. 2
3 12.2. De tipo medioambiental: Sí. Las que se establecen en el Anejo nº 8 del Proyecto del Escaleras Mecánicas del Tramo Santutzi-Kabiezes de la Línea 2 del F.M.B Otras: Sí. La licitadora deberá suscribir y presentar el compromiso de adscripción de medios y de cumplimiento de condiciones especiales de ejecución recogido en el anexo correspondiente. 13. CALIFICACIÓN ESPECIAL DE DETERMINADAS INFRACCIONES: No. 14. PENALIDADES. Podrán imponerse penalidades por los cumplimientos defectuosos e incumplimientos contemplados en el artículo 212 del TRLCSP y en las cláusulas del pliego. 15. SUBCONTRATACIÓN: Sí Porcentaje máximo: 50% Obligación de subcontratar un porcentaje no superior al 60 por ciento previsto en el artículo del TRLCSP. No se prevé Tiene la licitadora que indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando los datos previstos en el artículo del TRLCSP: No. 16. PLAZOS DE RECEPCIÓN Y DE GARANTÍA DE LAS PRESTACIONES Plazos para la recepción (véanse las cláusulas correspondientes de este pliego). - Total: Dos (2) meses desde la finalización de la obra. - Parciales: No Plazo de Garantía: Doce (12) meses a contar desde la recepción. 17. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO A efectos de resolución contractual, quedan calificadas como obligación contractual esencial, además de las calificadas en el pliego y normativa contractual, las siguientes: - El compromiso de adscripción de medios personales y materiales Se establecen, así mismo, las siguientes causas de resolución adicionales a las contempladas en la normativa y pliego: - El incumplimiento de la normativa y cláusulas en materia de seguridad y salud laboral. - El incumplimiento de la normativa y cláusulas en materia de subcontratación. 18. CLÁUSULAS ADICIONALES RELATIVAS A LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO: Véanse cláusulas 32.8 y del PCAP. 19. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN PROPIAS DEL CONTRATO DE OBRA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA: Resolución de 14 de enero de 2013 de la Directora de Infraestructura del Transporte. PLAZO PARA LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO: Un (1) mes desde la formalización del contrato. PROGRAMA DE TRABAJO. Sí. DETERMINACIÓN DEL PRECIO: - Sistema: Por precios unitarios. - Condiciones: 3
4 Porcentaje de Gastos Generales: 16% Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras, serán los que resulten de la aprobación de la proposición seleccionada: Sí. PERIODICIDAD DE LOS PAGOS. - Pago único: No. - Certificaciones periódicas: Sí, mensuales. DEDICACIÓN EXIGIDA AL DELEGADO DE OBRA DEL CONTRATISTA. - Exclusiva, sin posibilidad de adscripción a ninguna otra obra: No. - Plena, sin posibilidad de adscripción simultánea a un número de obras superior al señalado: No. AMPLIACIÓN DEL PLAZO. En el supuesto contemplado en el artículo del TRLCSP (retraso no imputable al contratista). II.- CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL, PARTICIPACIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESAS Y OFERTAS 20. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y PLIEGOS: Entidad adjudicadora. Gobierno Vasco Órgano que adjudicará el contrato: Director de Servicios del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial Dependencia que tramita el expediente: Mesa de contratación del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial (Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos). - Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1 Lakua - Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz (Álava) Número de expediente: Central de Contratación. El órgano que adjudica el contrato actúa para otra entidad: No Contacto personal: Consultas Jurídico-Administrativas: - Teléfono: Correo electrónico: respcontrat-trans@ej-gv.es Consultas Técnicas relacionadas con el Proyecto: - Teléfono: Correo electrónico: ets@ets-rfv.es Acceso al perfil de contratante, pliegos y documentación complementaria en Internet: o Los pliegos y el proyecto del presente contrato podrán obtenerse en la siguiente dirección: EUSKAL TRENBIDE SAREA (ETS) San Vicente, 8 plantas 14 y 15 Edificio Albia BILBAO 4
5 Tfno: Fax: Nota: Para facilitar el trabajo en la elaboración de la oferta se dispondrá en ETS de la memoria, planos generales y presupuesto en formato digital. Estos documentos son una mera ayuda siendo el único documento oficial el que figura impreso en la copia del proyecto puesta a su disposición Lugar donde se puede obtener información sobre las obligaciones relativas a fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, que serán aplicables durante la ejecución del contrato: Véase la cláusula correspondiente del pliego Fecha límite de obtención de documentos e información: el día hábil anterior a la fecha límite para la presentación de las ofertas. 21. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A EFECTOS DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (artículo 88): ,86 euros 22. CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: No 23. CONTRATO CUBIERTO POR EL ACUERDO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA (ACP): Sí 24. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: Aplicación presupuestaria del Presupuesto del Consorcio de Transportes de Bizkaia prorrogado para El gasto está cofinanciado: El gasto está financiado al 100% por el Consorcio de Transportes de Bizkaia Tramitación anticipada: No. 25. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN Tramitación: Ordinaria Procedimiento: Abierto Forma: Existe una pluralidad de criterios de valoración de las ofertas 26. SISTEMA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA: No se autoriza. 27. CONTRATO RESERVADO: No. 28. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2013, antes de las 12: Documentación a presentar con anterioridad a la fecha límite: Tres sobres: SOBRE A: Requisitos de capacidad y solvencia SOBRE B: Oferta económica SOBRE C: Criterios cuya aplicación requiere realizar un juicio de valor Lugar de presentación: - Entidad: Registro general del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 5
6 - Domicilio: Planta octava del edificio sede del Gobierno Vasco. C/ Donostia San Sebastián, 1 - Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz En el caso de que esté autorizada la contratación electrónica: No procede Medios para anunciar, en su caso, el envío de la oferta por correo postal: - Fax: Correo electrónico: respcontrat-trans@ej-gv.es Plazo durante el cual la licitadora está obligada a mantener su oferta: Dos (2) meses a contar desde la apertura de la oferta económica, ampliado en quince días hábiles más cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo del TRCLSP Admisión de variantes: No Apertura pública de las ofertas: Sí. Lugar de apertura de sobres C y B: Entidad: Mesa de contratación del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. Domicilio: Sala nº 1 del edificio sede del Gobierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián nº1. Localidad: Vitoria-Gasteiz La apertura de sobres C se realizará: Fecha: 7 de mayo de Hora: 11:00 La apertura de sobres B se realizará: Fecha: 22 de mayo de 2013 Hora: 11: SOBRE A- REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA (Véanse las cláusulas correspondientes del pliego. Las empresas extranjeras tendrán en cuenta lo previsto en el anexo correspondiente) Clasificación exigida: Sí. Grupo: J) Subgrupo: 1 Categoría: e En defecto de dicha clasificación, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán por los medios fijados a continuación, los siguientes requisitos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica conforme a los artículos 75 y 76 del TRLCSP, sin perjuicio de la presunción a que se refiere el anexo del pliego relativo a las empresas extranjeras: Solvencia económica: Requisito: Durante los tres (3) últimos años deben acreditar un volumen anual mínimo de negocios de euros 6
7 Medio de acreditación: Declaración de la cifra de negocios global correspondiente a los tres (3) últimos años ( ) Solvencia técnica: Se debe cumplir los siguientes requisitos: Requisito 1: Haber ejecutado durante los últimos cinco (5) años obras por importe total de euros. Medio de acreditación: Relación de obras ejecutadas en los cinco (5) últimos años avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes en los que se indique el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precise si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Requisito 2: Disponer de una plantilla superior a 20 personas. Medio de acreditación: Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañado del certificado del órganismo competente del Estado del que forma parte el licitador Las empresas acreditarán, por lo medios fijados a continuación, los siguientes requisitos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional: No procede En el caso de que, como medio de acreditar la solvencia, se exija una declaración indicando la maquinaria y equipos técnicos de que se dispondrá para la ejecución del trabajo, se adjuntará a la declaración la documentación acreditativa de la adecuación de dichos medios a la normativa de seguridad que les sea de aplicación. Entre otros, el Real Decreto1435/1992 y demás derivados de la Directiva europea de máquinas y el Real Decreto 1215/1997 sobre utilización de equipos de trabajo Habilitación empresarial o profesional exigida: Las exigidas por la normativa que regula la realización de la actividad o prestación contractual Registros oficiales de licitadores o empresas contratistas: a) Efectos de la presentación del certificado de inscripción: - Los certificados de inscripción en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Administración del Estado eximen de la presentación de los documentos que se señalan en el pliego, siempre que se acredite en la forma en él indicada. - Otros Registros oficiales: No. b) Admisión de certificados electrónicos: - Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi: Si - Otros Registros oficiales (indicar lo que corresponda): No c) Autorización de la incorporación de oficio de los certificados: - Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi: Si. - Otros Registros oficiales (indicar lo que corresponda): No (La incorporación de oficio, en el caso de estar autorizada por la Administración, requiere, además, la autorización de la empresa, salvo en el supuesto de contratación 7
8 electrónica, en el que la utilización de sistema electrónico por la empresa conlleva dicha autorización para el Registro de Euskadi) Las personas jurídicas deben aportar los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: No. 30. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS: El precio es el único criterio de valoración de las ofertas: No Existe una pluralidad de criterios de valoración de las ofertas: Si Supuesto general: Sí a) Criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas: OFERTA ECONOMICA: - Ponderación: 20 puntos La puntuación se asignará con arreglo a las siguientes reglas: la oferta mas baja: puntuación máxima la oferta igual al presupuesto de licitación: 0 puntos las ofertas intermedias: la puntuación que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: Px=20* PBL-Oferta x PBL-OMB Siendo: - PBL: Presupuesto Base de Licitación - Oferta x: Importe de oferta analizada - OMB: Importe de la oferta mas baja b) Criterios cuya aplicación requiere realizar un juicio de valor: COHERENCIA DE LA OFERTA - Ponderación: 80 puntos Se establecen los siguientes subcriterios: Estudio exhaustivo del proyecto, Comprobando las características técnicas y de funcionamiento propuestas, con referencias concretas a modelos y marcas de aquellos elementos que sean suministrados por terceros. Proponiendo soluciones técnicas y/o constructivas que supongan una mejora respecto a las propuestas, tanto a nivel de calidad en la fabricación como a nivel de producto terminado. Presentando una proforma del seguro redactada para el caso concreto de este contrato, incluyendo el compromiso explícito de cumplimiento del anexo de Seguros y en particular de las franquicias máximas. Se valorarán las posibles mejoras en las cláusulas y coberturas de las pólizas con respecto a los mínimos marcados en el Anexo 8
9 Seguros, em la medida en que puedan ser de interés para la Administración, así como las posibles disminuciones en las franquicias. (Ponderación: 0 a 40 puntos). Coherencia de la programación de los trabajos, Justificada con una mejor ordenación de las actividades y sus rendimientos. Se valorará programación general de los procesos de ejecución del contrato, justificados con el estudio de maquinaria y equipos auxiliares. Teniendo en cuenta, especialmente, el plan de envíos de los materiales y equipos a obra y los medios que se disponen, como almacenes, distribución de horarios, transporte, etc. que minimicen los inconvenientes que se produzcan durante las descargas, almacenamiento en obra e interferencias con terceros. Plasmando en un programa de trabajos que defina y justifique el desglose en las diferentes actividades que le asigne el licitador, así como su ejecución, coordinación, coherencia y fexibilidad a la disponibilidad del área de instalación. (Ponderación: 0 a 30 puntos). Mejoras del programa de aseguramiento de la calidad y de vigilancia ambiental (referido a un índice de aspectos a controlar, indicando el grado de control ofrecido) y de adecuación del plan de seguridad y salud en relación con cada uno de los procesos de ejecución de la obra, considerando el tipo y cantidad de medidas de control, así como la periodicidad y contenido comprometido de los informes de seguimiento (Ponderación: 0 a 10 puntos) Supuesto especial: Fases de valoración distintas a las contempladas con carácter general: No. 31. OTROS SOBRES- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR LA LICITADORA AL OBJETO DE EVALUAR LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Supuesto general: Sí. Indicar los sobres que deben presentarse para la aplicación de los criterios de valoración de las ofertas: - SOBRE B «OFERTA ECONÓMICA»: Se incorporará la proposición económica mediante la presentación del anexo VII debidamente cumplimentado y firmado en los términos indicados en la cláusula del PCAP. - SOBRE C "CRITERIOS CUYA APLICACIÓN REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR": Se deben incluir: 1) Descripción técnica de los materiales y equipos presentados en la oferta y sus procesos de fabricación, transporte y montaje. Descripción de los materiales y equipos, presentando la relación de todas y cada una de las características técnicas y de funcionamiento de los equipos propuestos, indicando los modelos y marcas de aquellos elementos que sean suministrados por terceros. Se adjuntarán planos, catálogos y cuanta documentación sea necesaria para una correcta definición de los equipos. 9
10 Memoria técnica con descripción de la forma y modo en los que se desarrollarán cada uno de los procesos de ejecución del contrato: fabricación, envío a obra, montaje, realización de la documentación y pruebas finales, por cada acceso. Se describirá en particular el plan de envío de materiales y equipos a obra y los medios que se disponen, como almacenes intermedios, distribución de horarios, transporte, etc. que minimicen los inconvenientes que se produzcan durante las descargas, almacenamiento en obra e interferencias con terceros. El licitador podrá incluir además en la oferta todos aquellos comentarios, indicaciones, esquemas, etc. que considere oportuno incluir para definir con mayor detalle los equipos ofertados, sus materiales o elementos, su proceso de fabricación, etc. Se describirán además las soluciones técnicas y constructivas que supongan una mejora respecto a las propuestas, tanto a nivel de calidad en la fabricación como a nivel de producto terminado. Definirá y presentará un plan de vigilancia ambiental en el que se incluyan las variables a controlar límites admisibles de las mismas (ya sean de carácter normativo o voluntario) y periodicidad de su control. Se identificarán todos los aspectos ambientales y requisitos legales y forma de evaluarlos, especificando la situación de permisos y autorizaciones y detallando un programa de gestión y control de residuos, vertidos, emisiones atmosféricas y acústicas y de recursos naturales. También se incluirá el plan de seguridad y salud, en relación con cada uno de los procesos de ejecución de la obra. 2) Programación de los trabajos. Un planning valorado del desarrollo de los trabajos en tiempo, de carácter indicativo, diseñado según diagrama de tiempos y actividades que atenderán a las distintas partes fundamentales en que pueda descomponerse la obra que ha de ser ejecutada. Se determinarán las zonas que quedarán liberadas, y en que fechas, con anterioridad a la finalización del plazo total de la obra, en las que podrán iniciarse los trabajos de obra civil complementaria e instalaciones a ejecutar por terceros.. A dicho planning se unirá una relación de los equipos humanos, maquinaria e instalaciones que se ponen a disposición de la obra que ha de ser ejecutada, así como una estimación de sus rendimientos medios esperados. Proforma de seguro, incluyendo compromiso explícito de cumplimiento del Anexo de Seguros y, en particular, de la aceptación de los límites máximos. En el caso de incluirse franquicias en determinados supuestos deberán especificarse en cada capítulo. El licitador podrá proponer cláusulas y coberturas de la póliza con respecto a los mínimos marcados en el Anexo de Seguros, que resulten de interés para la Administración y ETS, y disminuciones en la cuantía de las franquicias. 3) Plazo de ejecución Con el fin de preservar el secreto de la oferta, la valoración que se efectúe al elaborar el planning se realizará tomando como base el presupuesto de licitación, sin incluir ninguna referencia que permita conocer la oferta económica del licitador. 10
11 31.2. Supuesto especial: Fases de valoración distintas a las contempladas con carácter general: No Entre los criterios de valoración de las ofertas se contempla el concepto otras mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de valoración: No Entre los criterios de valoración de las ofertas se contempla el concepto plan o programa de trabajo: Sí. 32. ÓRGANO ESPECIALIZADO QUE EVALUARÁ LAS OFERTAS CONFORME A LOS CRITERIOS CUYA APLICACIÓN REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR: EUSKAL TRENBIDE SAREA (E.T.S.) 33. VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS EN LA OFERTA DISTINTOS O COMPLEMENTARIOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA (artículo 152 del TRLCSP y artículos 85 y 86 RGLCAP): Sí En el supuesto de que el precio sea el único criterio de valoración de las ofertas, indicar si, a efectos de apreciación de ofertas con valores anormales o desproporcionados, quedan reducidos en un tercio los porcentajes del artículo 85 del RGLCA: No procede En el supuesto de pluralidad de criterios de valoración de las ofertas: a) Indicar los límites que permiten apreciar el carácter anormal o desproporcionado en cuanto al precio: Se considerarán baja desproporcionada o anormal las proposiciones que ofrezcan una reducción de precio superior al 10% de la baja media de las proposiciones admitidas. b) En su caso, otros criterios objetivos en función de los cuales se apreciará el carácter anormal o desproporcionado respecto a otros criterios que no sean el precio: No se contemplan. 34. SUBASTA ELECTRÓNICA. Para la adjudicación se celebrará una subasta electrónica con arreglo a los siguientes elementos: No procede. 35. PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN. En la adjudicación se aplicarán las preferencias de adjudicación contempladas en el pliego. 36. PLAZO PARA ACORDAR LA ADJUDICACIÓN. Se establece un plazo distinto al general indicado del pliego: No. 37. ACREDITACIONES QUE DEBE PRESENTAR EL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA (artículo del TRLCSP) Se permite que sean expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos los siguiente documentos: - Emitidos por las Administraciones tributarias, en relación con el cumplimiento de estas obligaciones. - Emitidos por la Seguridad Social en relación con el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social Se permite la incorporación de oficio, previa autorización de la empresa: No. 11
12 38. RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO POR LA ADMINISTRACIÓN. Se rige por lo previsto en el artículo 155 del TRLCSP, y, en caso de estar fijadas, por las siguientes condiciones de compensación por los gastos: No se contemplan. 39. CLÁUSULAS ADICIONALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO: No. III.- OTRAS ESPECIFICACIONES 40. OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES A LAS INDICADAS EN ESTA CARÁTULA Y EN EL PLIEGO: La presentación en los sobres C de documentos o datos relativos a la oferta económica conllevará el rechazo de la oferta presentada por el licitador. 41. CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOMABIENTALES EN EL PROCEDIMIENTO Y EN EL CONTRATO. Criterios Inserción laboral Igualdad de mujeres y Prevención de Riesgos Ambientales hombres Laborales Objeto del contrato Criterios de solvencia técnica y profesional Especificaciones técnicas Criterios de valoración de las ofertas Sí Condiciones especiales de ejecución Sí Sí Sí Si 12
Expediente n.º: 002/13. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente n.º: 002/13 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EUSKERA PARA LOS CENTROS DEL CONSORCIO
Más detallesExpediente n.º: SE/42/09. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Administrazio eta Dirubideen Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería
Más detallesExpediente n.º: CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: ABIERTO..
Expediente n.º: CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: ABIERTO.. I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición
Más detallesExpediente n.º: CO/22/10. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS Procedimiento: Negociado.
Expediente n.º: CO/22/10 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS Procedimiento: Negociado. I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1. OBJETO DEL CONTRATO:
Más detallesExpediente n.º: V38A/09. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente n.º: V38A/09 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: NEGOCIADO I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1. OBJETO DEL CONTRATO:
Más detallesExpediente nº: G-10/603. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tipo de contrato: Contrato de servicios Procedimiento: Abierto
Expediente nº: G-10/603 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: Contrato de servicios Procedimiento: Abierto I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1. OBJETO DEL CONTRATO:
Más detallesExpediente n.º: K-45/2008. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente n.º: K-45/2008 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS Procedimiento: NEGOCIADO CON PUBLICIDAD I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1.
Más detallesExpediente n.º: 05A/10. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA Zerbitzu Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Dirección de Servicios Expediente n.º: 05A/10 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas
Más detallesExpediente n.º: V28A/09. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA Zerbitzu Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Dirección de Servicios Expediente n.º: V28A/09 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas
Más detallesExpediente n.º: V11S/09. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN
Expediente n.º: V11S/09 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO Procedimiento: Procedimientos negociado sin publicidad I CARACTERÍSTICAS DE
Más detallesExpediente n.º: C02/067/2008. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente n.º: C02/067/2008 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: ABIERTO I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1. OBJETO DEL
Más detallesExpediente n.º: SE/12/08
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Administrazio eta Dirubideen Zuzendaritza Kontratazioa DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Dirección de Administración y Gestión Económica
Más detallesExpediente n.º: 001/09. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS Procedimiento: ABIERTO
Expediente n.º: 001/09 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS Procedimiento: ABIERTO I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1. OBJETO DEL CONTRATO:
Más detallesExpediente n.º: C02/28/2009. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente n.º: C02/28/2009 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: ABIERTO I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1. OBJETO DEL
Más detallesExpediente n.º: 19A/10. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tipo de contrato: SERVICIOS Procedimiento: Abierto
Expediente n.º: 19A/10 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: SERVICIOS Procedimiento: Abierto I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1. OBJETO DEL CONTRATO: Asistencia
Más detallesExpediente n.º: G/130/20/1/0917/O661/0000/072012
Expediente n.º: G/130/20/1/0917/O661/0000/072012 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL ALMACENAMIENTO, GESTION, Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EN EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL
Más detallesEl importe total está desglosado en los importes por lote que figura en el pliego de bases o prescripciones técnicas.
Página 1 de 9 Expediente nº: G/110/20/1/1126/O301/0000/112013 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTROS Procedimiento de Adjudicación: Abierto
Más detallesExpediente nº: C02/025/2010. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente nº: C02/025/2010 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: Abierto I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1. OBJETO DEL
Más detallesExpediente nº: C02/019/2010. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente nº: C02/019/2010 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: ABIERTO I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1. OBJETO DEL
Más detallesExpediente nº: 009.ST CUADRO RESUMEN del Pliego de Condiciones Generales. Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: ABIERTO
Expediente nº: 009.ST.2012 CUADRO RESUMEN del Pliego de Condiciones Generales Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: ABIERTO 1. OBJETO DEL CONTRATO 1.1. Finalidad del contrato, naturaleza
Más detallesExpediente nº: G/140/20/0/0730/O631/0000/ CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente nº: G/140/20/0/0730/O631/0000/042016 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE Suministros Procedimiento de Adjudicación: Abierto 1. OBJETO
Más detallesExpediente nº: G/207/20/1/1367/O061/0000/ CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente nº: G/207/20/1/1367/O061/0000/112014 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE Servicios Procedimiento de Adjudicación: Abierto 1. OBJETO DEL
Más detallesExpediente n.º: A-006/DEPS2013. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA Zerbitzu Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES Dirección de Servicios Expediente n.º: A-006/DEPS2013 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas
Más detallesI.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN.
CARATULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Expediente nº: 006/14 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTROS Procedimiento:
Más detallesExpediente nº: G/112/20/1/0658/O621/0000/ CARÁTULA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Expediente nº: G/112/20/1/0658/O621/0000/032014 CARÁTULA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Tipo de contrato: Contrato de Suministros Procedimiento de Adjudicación: Abierto 1. OBJETO
Más detallesExpediente n. º: A-004/DEPS2013. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente n. º: A-004/DEPS2013 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE servicios Procedimiento: Abierto. I I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN. 1.
Más detallesExpediente nº: R.LAN/A-016/2011. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente nº: R.LAN/A-016/2011 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: NEGOCIADO SINPUBLICIDAD I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN.
Más detallesExpediente nº: O-002/2016. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS Procedimiento: ABIERTO
Expediente nº: O-002/2016 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS Procedimiento: ABIERTO I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN. 1.- OBJETO DEL CONTRATO.
Más detallesExpediente nº: S-063/2016. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente nº: S-063/2016 Carátula del pliego CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTROS Procedimiento: Abierto I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN.
Más detallesSUMINISTRO DE CEMENTOS OSEOS PARA TRAUMATOLOGIA- HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES
Expediente n.º: G/110/20/1/1579/O661/0000/122014 SUMINISTRO DE CEMENTOS OSEOS PARA TRAUMATOLOGIA- HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES 1. OBJETO DEL CONTRATO: CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas
Más detallesExpediente n.º: SU/15/11. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería de Administración y Servicios Expediente
Más detalles- DURACION INICIAL: 2 AÑOS - POSIBILIDAD DE PRÓRROGAS: SI (2 AÑOS mas) - DURACION TOTAL: 4 AÑOS (incluidas sus prorrogas).
CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA, BALDEO DE CALLES Y CARRETERAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS,
Más detallesHOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES Expediente nº:03/2011 Aplicación Presupuestaria:227.00 HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
Más detallesA.1. Precio a tanto alzado: Importe (IVA excluido): IVA: Total: En caso de precio a tanto alzado con precio cerrado (Art. 233.
CONTRATO DE OBRAS CONSEJO DE MALLORCA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD TRAMITACIÓN: ORDINARIA URGENTE MESA DE CONTRATACIÓN: CONTRATO
Más detallesExpediente nº G/112/20/1/0455/O101/0000/ CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente nº G/112/20/1/0455/O101/0000/022014 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTROS Procedimiento de Adjudicación: ABIERTO I.- CARACTERÍSTICAS
Más detalles1. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DE VIA DEL TRAMO ZUGASTIETA-MUXIKA DEL RAMAL AMOREBIETA-BERMEO
1. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACION DE VIA DEL TRAMO ZUGASTIETA-MUXIKA DEL RAMAL AMOREBIETA-BERMEO 1.1. Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura
Más detallesExpediente n.º: V26A/09. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: ABIERTO
Expediente n.º: V26A/09 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: ABIERTO I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1. OBJETO DEL CONTRATO:
Más detallesHOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Expediente nº: P.A. 1/12 Aplicación Presupuestaria: 227.00 / 251M HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS
Más detallesHOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO Expediente nº: 9/2012 Aplicación Presupuestaria: 227.01/251M HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS
Más detallesHOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCION PROVINCIAL DE BIZKAIA Expediente nº: P.A. 2/2014 Aplicación Presupuestaria: 19.101.251M.227.01 HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO
Más detallesV.- CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS.
V.- CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. CONTRATACION DE SERVICIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD OBJETO Nº EXPEDIENTE: 01/11 A. OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER:
Más detalles1. OBJETO DEL CONTRATO:
CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PELUQUERIA EN EL CENTRO
Más detallesCUADRO DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE: SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ABIERTO
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE: SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ABIERTO EXPEDIENTE: 02/15 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: DIPUTADO GENERAL A) OBJETO DEL CONTRATO. CODIGO CPA2008 Y NOMENCLATURA CPV Prestación del
Más detallesC LOTES: 2.1. Existencia de lotes: No procede la división en lotes. 2.2 Posibilidad de adjudicar el contrato por lotes: No.
1. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA EL TRAMO DE AMAÑA DE LA LÍNEA DE FERROCARRIL BILBAO-DONOSTIA DE ETS 1.1. Expresión de la codificación correspondiente
Más detallesExpediente n.º: 15/2014-S. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente n.º: 15/2014-S CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTROS Procedimiento: ABIERTO I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1. OBJETO DEL
Más detalles2. LOTES: 2.1. Existencia de lotes: No procede la división en lotes. 2.2 Posibilidad de adjudicar el contrato por lotes: No.
1 1. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN DE ARIZ DE LA LÍNEA 3 DEL F.M.B. 1.1. Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación nacional
Más detallesHOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Expediente nº: P.A. 2/13 Aplicación Presupuestaria: 227.01/251M HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS
Más detallesExpediente nº: CO/29/14. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS Procedimiento: ABIERTO
MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN. 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Expediente nº: CO/29/14 CARÁTULA del pliego de cláusulas
Más detallesTrabajamos para ti c/víctor de la Serna, Madrid. T /F
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID Expediente nº: 2/12 Aplicación Presupuestaria: 227.01/251 M HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
Más detallesExpediente n.º: V12/09. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS Procedimiento: ABIERTO
Expediente n.º: V12/09 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS Procedimiento: ABIERTO 1. OBJETO DEL CONTRATO: I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN
Más detallesCLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR ACTIVIDADES (Reglamento 451/2008 de la Comisión)
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS DELEGACIÓN DE ECONOMIA Y HACIENDA EN SECRETARIA GENERAL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS Expediente nº: 03.2015.LIM.011 Aplicación Presupuestaria:
Más detalles2. PLAZO DE ENTREGA: Ver Pliego de condiciones técnicas. -POSIBILIDAD DE PRORROGAS: Si, previo acuerdo expreso y por un periodo máximo de un año.
CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA 1. -OBJETO DEL CONTRATO. : Diseño,
Más detallesCARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tipo de contrato: Contrato de Suministros Procedimiento de Adjudicación: Abierto
Expediente n.º: G/121/80/1/1272/O661/0000/062017 ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE DETERGENTES, JABONES Y CELULOSAS ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA EZKERRALDEA ENKERTERRI CRUCES 1. OBJETO DEL CONTRATO:
Más detallesCIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA CÉNTIMOS ( ,40 ), IVA no incluido.
1 1. OBJETO DEL CONTRATO: INSTALACION CABLE RADIANTE EN VARIOS TUNELES (4) DE ETS 1.1. Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación nacional de productos por actividades
Más detallesCUADRO DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE: SUMINISTROS PROCEDIMIENTO: ABIERTO
Kontratazio eta Araubide Juridiko Arloa Área de Contratación y Régimen Jurídico CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE: SUMINISTROS PROCEDIMIENTO: ABIERTO EPEDIENTE: 17/12 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Presidenta
Más detallesSONIDO Y PROYECCION PARA LAS EXPOSICIONES DE PLAZA DE LA MEMORIA.
CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares SUMINISTRO EN ARRENDAMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPOS DE SONIDO Y PROYECCION PARA LAS EXPOSICIONES DE PLAZA DE LA MEMORIA. Expediente nº: 04G/04SU/2017
Más detallesExpediente nº: 3/2011 Aplicación Presupuestaria: 620/251M
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL D.P. DE TOLEDO Expediente nº: 3/2011 Aplicación Presupuestaria: 620/251M HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Más detalles2. LOTES: 2.1. Existencia de lotes: No procede la división en lotes. 2.2 Posibilidad de adjudicar el contrato por lotes: No.
1 1. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE LA ESTACIÓN PROVISIONAL DE LOIOLA 1.1. Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación nacional
Más detallesExpediente nº: S-009/2015. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente nº: S-009/2015 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO Procedimiento: ABIERTO I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN. 1.- OBJETO
Más detallesPROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO (Capítulo VII-2 de las Instrucciones Internas de Contratación de ARABAKO LANAK, S.A.)
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE OBRAS Nª Refª: EXPEDIENTE Nº O57-2.1DA1 PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO (Capítulo VII-2 de las Instrucciones Internas de Contratación de ARABAKO LANAK, S.A.) ÓRGANO DE
Más detalles2. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: Abierto y adjudicación en base a varios criterios.
CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE JUAN CALZADA KALEA -FASE II- POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION.
Más detallesC LOTES: 2.1. Existencia de lotes: No procede la división en lotes. 2.2 Posibilidad de adjudicar el contrato por lotes: No.
1. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA DE SEÑALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN PROVISIONAL DE LOIOLA 1.1. Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación nacional de productos por actividades
Más detallesAYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Número 105 Lunes, 05 de Junio de 2017 Pág. 7631 ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN) 2300 Licitación obras de colocación de césped artificial en campo de fútbol Puerta Madrid. Edicto El
Más detallesExpediente nº: 004.HT CUADRO RESUMEN del Pliego de Condiciones Generales. Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO Procedimiento: ABIERTO
Expediente nº: 004.HT.2016 CUADRO RESUMEN del Pliego de Condiciones Generales Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO Procedimiento: ABIERTO 1. OBJETO DEL CONTRATO 1.1. Finalidad del contrato, naturaleza
Más detallesCARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento de Adjudicación: Abierto
Expediente n.º: G/206/20/1/0987/O661/0000/062014 SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO, ALQUILER Y COSTURA DE ROPA Y LAVADO Y ALQUILER DE ZUECOS QUIRURGICOS - HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES 1. OBJETO DEL CONTRATO:
Más detalles-EXISTENCIA DE LOTES E IDENTIFICACION: Sí. Se podrá presentar oferta para uno, varios o todos los lotes.
CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES Y FITNESS URBANO, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 1. -OBJETO DEL CONTRATO. Suministro y colocación
Más detalles1. - OBJETO DEL CONTRATO. Servicio de control de plagas en el municipio de Santurtzi, así como en edificios y dependencias municipales.
CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MUNICIPIO DE SANTURTZI, ASÍ COMO EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS
Más detallesExpediente nº:.c02/015/2014. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS
Expediente nº:.c02/015/2014 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: ABIERTO I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN. 1.- OBJETO
Más detallesExpediente nº: 2/2014 Aplicación Presupuestaria: A 251M
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID Expediente nº: 2/2014 Aplicación Presupuestaria: 19.101. 241A 251M 227.01 HOJA-RESUMEN DEL
Más detallesCUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN
CO N T R A T O D E A S I S T E N C I A PROCEDIMIENTO NEGOCIADO Con publicidad comunitaria sin publicidad comunitaria Oferta más ventajosa Precio más bajo Participación reservada a entidades de carácter
Más detallesExpediente nº: G/207/20/1/1521/O001/0000/ CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente nº: G/207/20/1/1521/O001/0000/112016 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: ABIERTO I.-
Más detallesMODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. Expediente n.º: 016SV/2015
MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS Expediente n.º: 016SV/2015 Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO
Más detallesExpediente nº: G/130/20/0/0918/O621/0000/ CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente nº: G/130/20/0/0918/O621/0000/072013 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE Suministros Procedimiento de Adjudicación: Abierto -CARACTERÍSTICAS
Más detallesExpediente nº: PA 1/2014 Aplicación Presupuestaria: M
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCION PROVINCIAL DE BIZKAIA Expediente nº: PA 1/2014 Aplicación Presupuestaria: 19.101.251M. 227.00 HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO
Más detallesExpediente nº: P.A. 9/11 Aplicación Presupuestaria: / 251-M
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTION FINANCIERA Expediente nº: P.A. 9/11 Aplicación Presupuestaria: 162.09 / 251-M HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO
Más detallesEl contrato va dirigido a satisfacer las necesidades de (centro directivo o unidad): Dirección Provincial del SEPE de Ciudad Real
Expediente nº: 1/12 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL Aplicación Presupuestaria: 227.00/251-M HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS
Más detallesPLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO DE:
PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO DE: INFRAESTRUCTURAS PARA SUMINISTRO DE AGUA Y ORDENACION DE LA EXPLANADA DEL MUELLE DE RIBERA I DEL PUERTO DE CARBONERAS CUADRO DE CARACTERISTICAS 1. OBJETO DEL CONTRATO:
Más detallesExpediente n.º: A-037/10. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS Expediente n.º: A-037/10 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO
Más detallesExpediente nº: P.A. 1/2012 Aplicación Presupuestaria: / 241-A y 251-M
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL ILLES BALEARS Expediente nº: P.A. 1/2012 Aplicación Presupuestaria: 227.00 / 241-A y 251-M HOJA-RESUMEN DEL
Más detallesCARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. Expediente nº: CO/17/15
CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. I. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN. 1. OBJETO DEL CONTRATO. Expediente nº: CO/17/15 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas
Más detallesPLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CÓDIGO DE EXPEDIENTE A2015/000328 CONTRATO OBRAS Delegación Territorial de Valladolid ABIERTO CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: NO TRAMITACIÓN ORDINARIA PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Más detalles1. OBJETO DEL CONTRATO: REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE DERIO Y SUPRESION DEL PASO A NIVEL PEATONAL.
1. OBJETO DEL CONTRATO: REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE DERIO Y SUPRESION DEL PASO A NIVEL PEATONAL. 1.1. Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación nacional de
Más detallesNúmero 238 / Jueves 11 de Diciembre de 2014 Página 37. Plasencia. ANUNCIO licitacion adjudicación para la prestación de servicios de teleasistencia
Número 238 / Jueves 11 de Diciembre de 2014 Página 37 Plasencia ANUNCIO licitacion adjudicación para la prestación de servicios de teleasistencia domiciliaria 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y
Más detallesExpediente nº: SU/02/13. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA Expediente nº: SU/02/13 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato:
Más detalles1. OBJETO DEL CONTRATO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA LÍNEA 3 DEL F.M.B. TRAMO: CASCO VIEJO. FASE I.
1. OBJETO DEL CONTRATO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA LÍNEA 3 DEL F.M.B. TRAMO: CASCO VIEJO. FASE I. 1.1. Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación
Más detallesExpediente: /12/3002
Expediente: 2010 0161/12/3002 0. Tipo de contrato Suministros Contrato reservado Contrato sujeto a regulación armonizada. 1. Objeto 1.1. Objeto: Suministro de publicaciones informativas al estudiante del
Más detallesExpediente nº: G/205/20/1/0655/O301/0000/ CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
Expediente nº: G/205/20/1/0655/O301/0000/032014 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE Servicios Procedimiento de Adjudicación: Abierto 1. OBJETO DEL
Más detallesCONTRATOS DE SERVICIOS. Expediente n.º: SE/11/10. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares
CONTRATOS DE SERVICIOS Expediente n.º: SE/11/10 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: ABIERTO (Art.141 LCSP) Tramitación:
Más detallesCUADRO DE CARACTRISTICAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. ORGANO DE CONTRATACIÓN: Director Gerente del Hospital virtual Valdecilla (HvV).
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIO, DISEÑO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UN SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE EMPRESA EN PROPIEDAD EXCLUSIVA I.- CUADRO DE
Más detallesEspaña-Mérida: Servicios de ambulancia 2017/S Anuncio de licitación. Servicios
1 / 5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52962-2017:text:es:html España-Mérida: Servicios de ambulancia 2017/S 029-052962 Anuncio de licitación Servicios
Más detalles2. LOTES: 2.1. Existencia de lotes: No procede la división en lotes. 2.2 Posibilidad de adjudicar el contrato por lotes: No.
1 1. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA Y MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES INCLINADOS PARA LA ESTACION DE SAN ANTONIO DE ETXEBARRI 1.1. Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación
Más detallesEspaña-Etxebarri: Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente 2016/S Anuncio de licitación.
1 / 5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:352474-2016:text:es:html -Etxebarri: Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente 2016/S 195-352474
Más detallesPLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
MINISTERIO DE FOMENTO SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Más detallesAYUNTAMIENTO DE LLANES
ANUNCIO LICITACIÓN De conformidad con la Resolución de la Concejalía Delegada de Contratación Pública de fecha 09/08/2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
Más detallesHOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO Expediente nº: 5/2013 Aplicación Presupuestaria: 227.99/251M HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS
Más detallesExpediente: /12/5005
Expediente: 2011 0370/12/5005 0. Tipo de contrato Servicios Contrato reservado No Contrato sujeto a regulación armonizada Sí. 1. Objeto 1.1. Objeto: Soporte técnico y mantenimiento del parque microinformático
Más detallesProgramas detallados de cursos
Programas detallados de cursos Vara de Rey 41 bis 1º Of. 6 26002 Logroño La Rioja Telf. 941 250 116 Fax 941 236 805 comercial@adrformacion.com Formar al alumno, con modelos prácticos, en los procedimientos
Más detallesCARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA
CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: El objeto
Más detallesEspaña-Vitoria-Gasteiz: Aparatos de endoscopia y endocirugía 2017/S Anuncio de licitación. Suministros
1 / 5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298060-2017:text:es:html -Vitoria-Gasteiz: Aparatos de endoscopia y endocirugía 2017/S 144-298060 Anuncio de licitación
Más detallesEspaña-Albacete: Servicios de mantenimiento de jardines y parques 2017/S Anuncio de licitación. Servicios
1 / 5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381826-2017:text:es:html -Albacete: Servicios de mantenimiento de jardines y parques 2017/S 186-381826 Anuncio
Más detalles