Expediente nº: O-002/2016. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS Procedimiento: ABIERTO

Transcripción

1 Expediente nº: O-002/2016 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS Procedimiento: ABIERTO I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN. 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Obras de reforma de la Comisaría de la Ertzaintza en Tolosa (Gipuzkoa) Finalidad del contrato, naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato: Readecuación de espacios aumentando la superficie útil de la Comisaría División por lotes (sí/no): No Código de la clasificación estadística CPA-2008 (Reglamento (CE) nº 451/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008): Código nomenclatura CPV (Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV)): Trabajos de construcción de comisarías de policía - IA25-1 Reforma. 2.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. Los indicados en la cláusula correspondiente del pliego y, su caso, los siguientes: Proyecto, carátula, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, oferta y el documento contractual administrativo. 3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (las ofertas no pueden superar los importes totales señalados) El presupuesto máximo de licitación o, en su caso, de gasto indicativo asciende a ,13 euros ,49 euros de IVA, resultando un importe total de ,62 euros. 4.- PRECIO Y PAGOS Sistema de determinación del precio: El establecido en el punto Modalidad de pago del precio: El establecido en el punto Abonos a cuenta: No Revisión de precios: No se contempla. 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN O FECHA DE ENTREGA Plazo o fecha límite total: 5 meses, a contar desde el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo Plazos o entregas parciales: No hay Prórroga del contrato: No. 6.- GASTOS DE PUBLICIDAD. Importe máximo de los gastos de publicidad que debe satisfacer la adjudicataria conforme al artículo 67.2 del RGLCAP: 456,95 euros. 7.- GARANTÍAS Garantía provisional: No Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido Garantía complementaria (sí/no): No Está permitido acreditar la constitución de la garantía mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos: No Está permitido constituir las garantías mediante retención del precio: No En el supuesto de recepción parcial, la contratista podrá solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía: No es el caso. Las garantías se constituirán a favor de: GOBIERNO VASCO - NIF: S C. 8.- SEGUROS. La empresa adjudicataria deberá tener los seguros obligatorios, los previstos, en su caso, en la cláusula 32.6 del pliego. El importe del seguro a todo riesgo de construcción será el importe de adjudicación del contrato. 9.- SUBROGACIÓN EN DETERMINADAS RELACIONES LABORALES: No LUGAR DE EJECUCIÓN, entrega o realización de las prestaciones objeto del contrato: Tolosa (Gipuzkoa). Página 1 de 7

2 11.- CONDICIONES LINGÚÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, y por la normativa que la desarrolla. Salvo que del pliego del prescripciones técnicas se derive que las características intrínsecas de la prestación objeto del contrato exigen su realización necesaria y exclusivamente en otra u otras lenguas, el uso de ambas lenguas oficiales constituye una condición de ejecución del contrato y de su incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con carácter general para el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato. En la ejecución de contrato, han de observarse las concretas condiciones lingüísticas de ejecución establecidas en la correspondiente cláusula del pliego OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN De tipo social: La empresa contratista debe cumplir durante la ejecución del contrato las concretas condiciones especiales de ejecución en materia de inserción sociolaboral, de igualdad de mujeres y hombres, de calidad de empleo y derechos laborales básicos, y de seguridad y salud laboral establecidas en las correspondientes cláusulas del pliego De tipo medioambiental: Otras: La licitadora deberá suscribir y presentar el compromiso de adscripción de medios y de cumplimiento de condiciones especiales de ejecución recogido en el anexo correspondiente. La subcontratación obligatoria, en el caso de estar establecida en el punto 15.2 de esta carátula CALIFICACIÓN ESPECIAL DE DETERMINADAS INFRACCIONES: No PENALIDADES. Podrán imponerse penalidades por los cumplimientos defectuosos e incumplimientos contemplados en el artículo 212 del TRLCSP y en las cláusulas del pliego SUBCONTRATACIÓN: Porcentaje máximo: 60% Obligación de subcontratar un porcentaje no superior al 50% previsto en el artículo del TRLCSP: no Tiene la licitadora que indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando los datos previstos en el artículo a) del TRLCSP: Sí. El importe a que se refiere el mencionado artículo y la cláusula del pliego se indicará únicamente por medio del tanto por cien que representa respecto al total de la oferta, sin mencionar en ningún caso las cuantías económicas. En caso de incluir la cuantía económica, sería motivo de exclusión PLAZOS DE RECEPCIÓN Y DE GARANTÍA DE LAS PRESTACIONES Plazos para la recepción: 1 mes Plazo de garantía: 1 año 17.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO A efectos de resolución contractual, quedan calificadas como obligación contractual esencial, además de las calificadas en el pliego y normativa contractual, las siguientes: - El compromiso de adscripción de medios personales y materiales Se establecen, así mismo, las siguientes causas de resolución adicionales a las contempladas en la normativa y pliego: - El incumplimiento de la normativa y cláusulas en materia de seguridad y salud laboral. - El incumplimiento de la normativa y cláusulas en materia de subcontratación CLÁUSULAS ADICIONALES RELATIVAS A LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO: No CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN PROPIAS DEL CONTRATO DE OBRA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA: Proyecto aprobado por Orden de 6 de noviembre de 2015 de la Consejera de Seguridad PLAZO PARA LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO: 1 mes PROGRAMA DE TRABAJO. La adjudicataria debe presentar un programa de trabajo previsto en el artículo 144 del RGLCAP: Sí. Página 2 de 7

3 DETERMINACIÓN DEL PRECIO. - Sistema: Precios unitarios. - Condiciones: - Porcentaje de gastos generales: 13% - Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras, serán los que resulten de la aprobación de la proposición seleccionada: Sí PERIODICIDAD DE LOS PAGOS: Certificaciones mensuales. La Ley 25/2013, establece la obligatoriedad para las empresas de utilizar el formato electrónico para la expedición y remisión de facturas a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y a sus organismos autónomos. Para ello, el Gobierno Vasco ha puesto a disposición de los proveedores el Servicios de facturación electrónica, así como la consulta sobre el estado de las mismas. La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público (BOE Nº 311, de 28/12/2014) regula el uso de la factura electrónica por los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública. A su vez, la Orden de 26 de diciembre de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas regula el Servicio de Facturación Electrónica y el Registro Contable de Facturas de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV nº 2, de 05/01/2015). El artículo 4 de la referida Orden dispone que las entidades indicadas en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, estarán obligadas a expedir y remitir factura electrónica, por los servicios prestados y bienes entregados a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a sus Organismos Autónomos y a sus Consorcios y excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea igual o inferior a euros, así como a las recibidas por las Delegaciones de Euskadi en el exterior. El artículo 5 de la Orden dispone que para presentar facturas electrónicas los proveedores deberán darse de alta en el Servicio de facturación electrónica, accediendo al mismo a través de la dirección electrónica Para ello es necesario estar en posesión de certificado digital reconocido y aceptar las condiciones de uso del servicio. Podrá accederse a información detallada sobre el servicio de facturación electrónica del Gobierno Vasco desde el siguiente url: DEDICACIÓN EXIGIDA AL DELEGADO DE OBRA DE LA CONTRATISTA. Exclusiva, sin posibilidad de adscripción a ninguna otra obra: No. Plena, sin posibilidad de adscripción simultánea a un número de obras superior al señalado (sí/no, en caso afirmativo, indicar el número): No AMPLIACIÓN DEL PLAZO. En el supuesto contemplado en el artículo del TRLCSP (retraso no imputable a la contratista): Sí PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO: no procede. II.- CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL, PARTICIPACIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESAS Y OFERTAS ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y PLIEGOS Entidad adjudicadora: Eusko Jaurlaritza Gobierno Vasco Identificación de Órganos y Destinatario Órgano de contratación: Consejera de Seguridad Destinatario del objeto del contrato. Área de Estudios y Proyectos Órgano administrativo competente en materia de contabilidad pública: Oficina de Control Económico Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación de la Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales. Domicilio: Larrauri-Mendotxe Bidea, 18 Localidad y código postal: Erandio Número de expediente: O-002/ Central de Contratación. El órgano que adjudica el contrato actúa para otra entidad: No Contacto personal: Consultas jurídico-administrativas: Área de Contratación Teléfono: Página 3 de 7

4 Telefax: Correo electrónico: Consultas técnicas: Área de Estudios y Proyectos Teléfono: Acceso al perfil de contratante, pliegos y documentación complementaria en Internet: o Lugar donde se puede obtener información sobre las obligaciones relativas a fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, que serán aplicables durante la ejecución del contrato: Véase la cláusula 4ª del pliego Fecha límite de obtención de documentos e información: La indicada en el anuncio de licitación y en el Perfil de Contratante VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A EFECTOS DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: ,13 euros CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: No 23.- CONTRATO CUBIERTO POR EL ACUERDO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA (ACP): Sí CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: /A El gasto está cofinanciado: No Tramitación anticipada: Sí. La adjudicación del contrato se somete a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN Tramitación: Ordinaria Procedimiento: Abierto Forma: El precio es el único criterio de valoración de las ofertas SISTEMA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA: No CONTRATO RESERVADO: No PRESENTACIÓN DE OFERTAS O SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Fecha y hora límite de presentación: La indicada en los anuncios de licitación Documentación a presentar con anterioridad a la fecha límite: Sobres A y B, con el contenido que señala el pliego de cláusulas administrativas particulares y los correspondientes puntos de esta carátula. A este respecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo del TRLCSP, podrá incluirse en la documentación del sobre A la declaración responsable incluida en el Anexo XIII, en la que se declara el cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, sustituyendo dicha declaración la aportación inicial de la documentación establecida en los puntos , , y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. No obstante, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en los puntos , , y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato Lugar de presentación: - Entidad: Área de Contratación de la Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales. - Domicilio: Larrauri-Mendotxe Bidea, 18 - Localidad y código postal: Erandio En el caso de que esté autorizada la contratación electrónica (véase el punto anterior), puede presentarse a través de la página Web: o Medios para anunciar, en su caso, el envío de la oferta por correo postal: Deberá realizarse con anterioridad a la finalización del plazo límite de presentación de ofertas. - Fax: Correo electrónico: contratacion@seg.euskadi.eus Página 4 de 7

5 Plazo durante el cual la licitadora está obligada a mantener su oferta: 15 días, a contar desde el día siguiente al de la apertura de la oferta económica, ampliado en quince días hábiles más cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo del TRLCSP (valores anormales o desproporcionados) Admisión de variantes: No Apertura pública de las ofertas: Sí Lugar de apertura de sobres B: - Entidad: Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales. - Domicilio: Larrauri-Mendotxe Bidea, 18 - Localidad y código postal: Erandio La apertura de sobres B se realizará: - Fecha y hora: las indicadas en los anuncios de licitación. En el supuesto de que resulte necesario alterar las fechas, horas o lugares indicados, se informará de ello a través del perfil del contratante SOBRE A - REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA (Véanse las cláusulas correspondientes del pliego. Las empresas extranjeras tendrán en cuenta lo previsto en el anexo correspondiente) Clasificación exigida: No se exige. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2 TRLCSP y el artículo 11 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la clasificación del empresario acreditará su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica para la celebración del presente contrato: la clasificación correspondiente al contrato tras la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015 de modificación de determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es el Grupo C, subgrupo 4, categoría 2, si bien conforme a la Disposición Transitoria Segunda hasta el 1 de enero de 2020 podrá aportarse como clasificación equivalente el Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c. En relación con lo anterior, el valor estimado de este contrato de obras asciende a ,13 euros, inferior al umbral de exigencia de clasificación que establece la Ley. En consecuencia, las empresas licitadoras podrán acreditar su solvencia, indistintamente y de forma alternativa, mediante la clasificación que corresponda al contrato o mediante la aportación de los documentos acreditativos de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional que se establece en la cláusula Las empresas acreditarán, por lo medios fijados a continuación, los siguientes requisitos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional: Medios de acreditación: - Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato. El mismo se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. - Solvencia técnica: Relación de las principales obras de edificación ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de buena ejecución* para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Los certificados de buena ejecución de las obras incluidas en la relación cuyo destinatario fuese una entidad del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por la entidad contratante de las obras. A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de ésta. (*) Respecto al certificado de buena ejecución deberá respetarse el modelo que como Anexo XIV se acompaña al PCAP. En aquellos supuestos en que el destinatario de la obra haya sido una entidad del sector público, el certificado podrá ser comunicado directamente al órgano de contratación por la entidad contratante de las obras. A tal efecto, en el momento de acreditar su solvencia, la persona licitadora que no haya aportado el certificado emitido por la entidad contratante del sector público, deberá aportar la solicitud efectuada ante dicha entidad, ya sea para su obtención, ya sea para su remisión directa al órgano de contratación. Requisitos: Página 5 de 7

6 - Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios en el ámbito del sector de obras de edificación en los tres últimos años (2012, 2013 y 2014) por importe superior a ,20 de euros (una vez y media el valor estimado del contrato). Dicho importe deberá referirse al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos. - Solvencia técnica: Entre la relación de obras que hayan sido ejecutadas en el curso de los diez últimos años, deberá haberse ejecutado al menos una obra de edificación, por un importe superior a ,29 euros, sin incluir los impuestos En el caso de que, como medio de acreditar la solvencia, se exija una declaración indicando la maquinaria y equipos técnicos de que se dispondrá para la ejecución del trabajo, se adjuntará a la declaración la documentación acreditativa de la adecuación de dichos medios a la normativa de seguridad que les sea de aplicación. Entre otros, el Real Decreto 1435/1992 y demás derivados de la Directiva europea de máquinas y el Real Decreto 1215/1997 sobre utilización de equipos de trabajo Habilitación empresarial o profesional exigida: Las exigidas por la normativa que regula la realización de la actividad o prestación contractual Registros oficiales de licitadores o empresas contratistas: a) Efectos de la presentación del certificado de inscripción: - Los certificados de inscripción en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Administración del Estado eximen de la presentación de los documentos que se señalan en el pliego, siempre que se acredite en la forma en él indicada. - Otros Registros oficiales: no. b) Admisión de certificados electrónicos: Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. c) Autorización de la incorporación de oficio de los certificados: No Las personas jurídicas deben aportar los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: Sí CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS El precio es el único criterio de valoración de las ofertas: Sí Existe una pluralidad de criterios de valoración de las ofertas: No OTROS SOBRES - DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR LA LICITADORA AL OBJETO DE EVALUAR LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS (Véanse las cláusulas correspondientes del pliego del pliego) Supuesto general (sí/no): - SOBRE B «OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS»: Incluyendo el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares debidamente cumplimentado y los documentos indicados en la cláusula del citado Pliego Supuesto especial: Fases de valoración distintas a las contempladas con carácter general (sí/no): No Entre los criterios de valoración de las ofertas se contempla el concepto otras mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de valoración (sí/no): No A fin de proceder a la valoración técnica deberán entregarse muestras: No ÓRGANO ESPECIALIZADO QUE EVALUARÁ LAS OFERTAS CONFORME A LOS CRITERIOS CUYA APLICACIÓN REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR: No VALORES NORMALES O DESPROPORCIONADOS EN LA OFERTA DISTINTOS O COMPLEMENTARIOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA -artículo 152 del TRLCSP y artículos 85 y 86 del RGLCAP-: No. Página 6 de 7

7 Límites que permiten apreciar el carácter anormal o desproporcionado en cuanto al precio: Con respecto a ofertas con valores anormales o desproporcionados se estará a lo recogido en los artículos 85 y 86 del RGLCAP, sin perjuicio de que el Órgano de Contratación tenga la facultad de apreciar, previos los informes adecuados y la audiencia de todos los interesados, que dicha proposición pueda ser cumplida normalmente SUBASTA ELECTRÓNICA. Para la adjudicación se celebrará una subasta electrónica: No PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN. En la adjudicación se aplicarán las preferencias de adjudicación contempladas en el pliego PLAZO PARA ACORDAR LA ADJUDICACIÓN. Se establece un plazo distinto al general indicado en el pliego: No ACREDITACIONES QUE DEBE PRESENTAR EL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA (Artículo del TRLCSP) Se permite que sean expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos: SI se permiten los siguientes: - Emitidos por las Administraciones tributarias, en relación con el cumplimiento de estas obligaciones. - Emitidos por la Seguridad Social en relación con el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social Se permite la incorporación de oficio de los certificados telemáticos o la transmisión telemática de datos, previa autorización de la empresa: No RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO POR LA ADMINISTRACIÓN. Se rige por lo previsto en el artículo 155 del TRLCSP CLÁUSULAS ADICIONALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO: Se hace constar la aplicación del Decreto 1/2007, de 11 de septiembre, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Administración de la C.A.P.V. Capítulo III, arts. 46, 47, 48 y 49 (Tipo de gravamen: 4%). III.- OTRAS ESPECIFICACIONES OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES A LAS INDICADAS EN ESTA CARÁTULA Y EN EL PLIEGO CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOMABIENTALES EN EL PROCEDIMIENTO Y EN EL CONTRATO. En dicho cuadro se señalará con un SI la casilla correspondiente a la incorporación de los aspectos referidos. Criterios Inserción laboral Igualdad de Prevención de Ambientales mujeres y hombres Riesgos Laborales Objeto del contrato Criterios de solvencia técnica y profesional Especificaciones técnicas Criterios de valoración de las ofertas Condiciones especiales de SI SI SI ejecución *Nota: Los campos de esta carátula, o la parte de ellos que no se encuentren rellenados no son aplicables al contrato, salvo que de las cláusulas del pliego o de la normativa aplicable se deduzca lo contrario. Página 7 de 7