GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
|
|
- Joaquín García Soriano
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 No.(-7 - ( -204-GR.CAJ/GRI Cajamarca, VISTO: Ato 294 El Informe N GR.CAJ-GRI/SGSL, de fecha de Abril de 204, Informe N GR.CAJ/GRI/SGSL- WJVM, de fecha 08 de Abril de 204; Carta N 28-C&D-204, de fecha 0 de Abril de 204; Carta Notarial N 24-C&D-204, de fecha 0 de Abril de 204, Informe N GR.CAJ/GRI/SGSLIkIch, de fecha 4 de Abril de 204, y; CONSIDERANDO: Que, con fecha 8 de setiembre de 203, se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N GR.CAJ-GGR, originado de la Adjudicación de Menor Cuantía N GR.CAJ, entre el Gobierno Regional de Cajamarca y el Contratista Caruajulca Delgado Contratistas Generales E.I.R.L., representado por su Gerente General Carmelo Caruajulca Díaz, cuyo objeto es la ejecución de la Obra denominada: "Electrificación Rural en la Microcuenca Muyoc - Shitamalca - Saldos de Obra y Obras Complementarias"; por un monto de Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Seis con 9000 Nuevos Soles - (S/. 438,996.90), con un plazo de ejecución de Sesenta (60) días calendario; Que, mediante Addenda N al Contrato N GR.CAJ-GGR - AMC N GRCAJ, de fecha 2 de febrero de 204, se modifica la denominación la Cláusula Primera del Contrato antes citado, respecto al cambio de la razón social de la Empresa, siendo la siguiente: CONSULTORÍA EJECUCIÓN DEL NORTE PERU E.I.R.L, representado por su Gerente General Carmelo Caruajulca Díaz. 40 R Que, mediante Carta N 28-C&D-204, de fecha 0 de abril de 204, la Empresa Contratista CONSULTORÍA EJECUCIÓN DEL NORTE PERU E.I.R.L, antes denominada Caruajulca Delgado Contratistas Generales E.I.R.L., representado por su Gerente General Carmelo Caruajulca Díaz; modificada mediante Addenda N al Contrato N GR.CAJ-GGR - AMC N GRCAJ, de fecha 2 de febrero de 204; solicita ante el Inspector de Obra, la Ampliación de Plazo N 09, por TRECE (3) días calendario, cuantificados desde el día 02 de abril al 4 de abril de 204, en función a los siguientes sustentos técnicos: Con fecha 23 de enero del 204, mediante Carta N , se solicita corte de suministro eléctrico, para realizar el tendido de conductor a la salida de la SET San Marcos, el cual se vio reflejado muestra solicitud a través de la boleta de atención Solicitud N Con fecha 8 de febrero de 204, mediante Carta N 9-204, el Contratista Alcanza la documentación para realizar trabajos de Conexión en punto de alimentación del proyecto Electrificación Rural en la Microcuenca Muyoc Shitamalca, de la Provincia de San Marcos en los puntos de alimentación: PTO. De Alimentación CAIPAN: Estruc. MT N AMT SMA00-0 KV. PTO. De Alimentación EL ALIZAL: Estruc. MT N AMT SMA00-0 KV. PTO. De Alimentación HUAYOBAMBA - CHUGUR: Estruc. MT N AMT SMA00-0 KV. Con fecha 8 de febrero de 204, HIDRANDINA, refleja nuestro petitorio a través de la boleta de atención Solicitud N GosIERmc hei., -'ik.',..._ C.AJAiviARCA MA D MCCULOA;,,:5, y»,.:ogi-i4intaria EXPL-DPZ NrE N r/ 35700,5. Santa Teresa de Joumet N 35 - Urb. La Alameda - Cajamarca Teléf.:
2 No GR.CAJ/GRI Por lo que el inicio de la causal concerniente a la ampliación de plazo N 09, inicia con el cierre de ocurrencias de la ampliación de plazo N 08, que es el 9 de marzo respectivamente, toda vez que hasta la presentación de este informe aún no se ha superado esta causal. Asientos del residente N 63, 64, 65 y 66 del Cuaderno de Obra. La causal de la Ampliación N 09, se motiva por la falta de programación de corte de suministro eléctrico, en el alimentador SMA00-0KV, y conexión en los puntos de alimentación descrito. Que, mediante Informe N GR.CAJ/GRI/SGSL-WJVM, de fecha 08 de abril de 204, el Supervisor de Obra Ing. Wilter Javier Vásquez Mejía, solicita ante la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, se tramite la presente Ampliación de Plazo N 09, por el plazo de 3 días calendario, teniendo en cuenta que la misma es procedente, considerando la renuncia expresa y voluntaria efectuada por el Contratista al reconocimiento de los mayores gastos generales, generados por la citada Ampliación de Plazo. Indicando que la causal es la no programación del corte de Suministro Eléctrico del alimentador SMA00-0Kv y del alimentador de la central Hidroeléctrica de Paucamarca, por la concesionaria HIDRANDINA S.A., con el objeto de tender el conductor de aleación de aluminio AAAC de 3x50mm2 de la estructura trío E-02, hasta la estructura trío E-03, de la línea troncal principal del proyecto, así como la conexión en los puntos de alimentación aprobados por HIDRANDINA S.A., para las localidades de Alizal, Caipan, Chugur, Rancho Grande y Catagón. Que, mediante Informe N GR.CAJ-GRI/SGSL, de fecha de abril de 204, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, emite su opinión respecto a la Aprobación de la Ampliación de Plazo N 09 solicitada por el Contratista, en función a lo siguiente: Teniendo en consideración que el término de la vigencia del plazo contractual incluido la ampliación de plazo N 0, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 vence el 0/04/204; y que la solicitud de ampliación de Plazo N 09 requerida por el contratista mediante Carta N 28-C&D-204 fue notificada a la Supervisión el 0/04/204; se determina que la solicitud de ampliación de plazo ha sido presentada de manera oportuna y dentro del plazo previsto en el primer párrafo del Artículo 20 del RLCE y como tal, sería procedente. De la Carta N 28-C&D-204, e Informe adjunto, se advierte que el contratista ha fundamentado su solicitud de ampliación de plazo en la causal prevista en el numeral.) del Artículo 200 del RLCE; motivada por la demora de HIDRANDINA, en programar el corte de suministro eléctrico en el alimentador SMA00-0Kv, lo cual imposibilita tender el conductor AAAC-50mm2, entre la Estructura 02 y 03 de la línea troncal del proyecto; conectar los puntos de alimentación de Caipan, Alizal, Huayobamba y Chugur, y ejecutar la partida de pruebas y puesta en servicio, por un plazo de trece (3) días calendario, cuyos hechos están probados por lo señalado en el Cuaderno de Obra en el periodo del 20/03/204 al 0/04/204 y la Boleta de Atención de la Solicitud N de HIDRANDINA S.A., de fecha 23/0/204, que señala como fecha probable de respuesta al 20/02/204; más aún si los hechos han persistido a la fecha de presentación de la ampliación de plazo N 09; por lo que, la ampliación de plazo sería procedente. Respecto a la afectación de la ruta crítica y la necesidad del plazo solicitado para la culminación de la obra corresponde realizar el análisis siguiente: Jr. Santa Teresa de Joumet N 35 - Urb. La Alameda - Cajamarca Teléf.:
3 No. ( -204-GR.CAJ/GRI A fin de analizar la afectación o no de la ruta crítica, corresponde precisar que según la información dada a conocer el periodo de ocurrencias de la solicitud de ampliación de plazo N 09, está comprendido entre el 20/03/204 al 0/04/204. Si bien es cierto que el contratista no ha demostrado la afectación de la ruta crítica, se debe tener presente que según el Calendario de Avance de Obra (CAO) inicial se ha previsto realizar la actividad de pruebas y puesta en servicio en un plazo de 4 días calendario y que además esta concluiría el 29//203, por lo que, siendo aún incierta la fecha en que se emitirá pronunciamiento respecto al corte de suministro eléctrico en el alimentador SM00-0 Kv, no corresponde realizar mayor análisis para determinar que se ha afectado el programa de ejecución de la obra, más aún si se tiene en consideración que el hecho ha excedido la fecha del término de la vigencia del plazo contractual; por lo que, corresponde restituir el plazo solicitado de trece (3) días calendario, el mismo que es necesario para la culminación de la obra. Por lo señalado precedentemente corresponde se reconozca la ampliación de Plazo N 09, por 3 días calendario, el mismo que resulta conforme con lo señalado por la Supervisión de obra en el Informe N GR.CAJ/GRI/SGSL-WJVM, a cuyos documentos expresa su conformidad. Por lo señalado precedentemente, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones sugiere se apruebe la olicitud de ampliación de plazo N 09, por trece (3) días calendario; por la causal señalada en el numeral.) Del Artículo 200 del RLCE; correspondiente al periodo de ocurrencias comprendido entre el 20/03/204 al 0/04/204; motivada por la demora de HIDRANDINA SA., en programar el corte de suministro eléctrico en el alimentador SMA00-0Kv.; la misma que no genera ningún pago de mayores gastos generales a favor del contratista ante la renuncia expresa y voluntaria efectuada por éste mediante Carta Notarial N /MSH, de fecha 0 de abril de 204. Estando a lo solicitado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, mediante Informe N GR.CAJ-GRI/SGSL, Informe N GR.CAJ/GRI/SGSL-WJVM, Carta N 28-C&D-204 y a la conformidad legal contenida en el Informe N GR.CAJ/GRUSGSLAIch, de conformidad con lo establecido en los Artículos 200 y 20 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N EF, contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y la Dirección Regional de Asesoría Jurídica; En uso de las facultades conferidas por la Ley No.27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley No.27902, y Ley No Ley de Bases de la Descentralización, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Legislativo N 07 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N EF, así como la Resolución Ejecutiva Regional N GR.CAJ/P, de fecha 4 de Setiembre del año 202, donde se delegó a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional, la función de aprobar las solicitudes de ampliaciones de plazo; en tal sentido y bajo este marco normativo, la Gerencia Regional de Infraestructura, se constituye en la instancia competente para emitir el acto resolutivo correspondiente. Jr. Santa Teresa de Joumet N 35 Urb. La Alameda Cajamarca Teléf.:
4 No GR.CAJ/GRI SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N 09, por Trece (3) Días Calendario, solicitada por la Empresa Contratista CONSULTORÍA EJECUCIÓN DEL NORTE PERU E.I.R.L, antes denominada Caruajulca Delgado Contratistas Generales E.I.R.L., representado por su Gerente General Carmelo Caruajulca Díaz; modificada mediante Addenda N al Contrato N GR.CAJ-GGR - AMC N GRCAJ, de fecha 2 de febrero de 204; para la ejecución de la Obra: "Electrificación Rural en la Microcuenca Muyoc - Shitamalca - Saldos de Obra y Obras Complementarias"; por la causal establecida en el numeral ) del Art. 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del stado, motivada por la demora de HIDRANDINA SA., en programar el corte de suministro eléctrico en el alimentador SMA00-0Kv.; la misma que no genera ningún pago de mayores gastos generales a favor del contratista ante la renuncia expresa y voluntaria efectuada por éste mediante Carta Notarial N /MSH, la misma que es aceptada por la Entidad, siendo la nueva fecha de término real el 4 de abril de 204, emitiendo dicho pronunciamiento de conformidad con lo Informado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones. ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Secretaría General del Gobierno Regional de Cajamarca, cumpla con notificar la presente a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, al Supervisor de Obra, al Supervisor de Obra Ing. Wilter Javier Vásquez Mejía y al contratista CONSULTORÍA EJECUCIÓN DEL NORTE PERU E.I.R.L, para los fines conforme a Ley. COMUNÍQUESE REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE GOBIERN REGIO GERENCIA r z.30t4 P.CA etard CiLavez Ju ait0 GERENTE REGIONAL Jr. Santa Teresa de Joumet N 35 - Urb. La Alameda - Cajamarca Teléf.:
5 .- RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA FICHA DE NOTIFICACION CARUAJULCA DELGADO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L 2,- REPRESENTANTE LEGAL yi5 5). ()kik] riry JPV 6(2 V s7(9p /49! O (e- 3,- DOMICILIO REAL Y/0 LEGAL CARMELO CARUAJULCA DIAZ PROLONG. MISION JAPONESA N 59 - CIUDAD 4. DOMICILIO PROCESAL 5,- CORREO ELECTRONICO FAX 6. N DE TELEFONO FIJO O CELULAR ,- ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE VA A NOTIFICAR: IRGR N -204-GR.CARGRI 8,- FECHA DE VENCIMIENTO PARA NOTIFICAR EL ACTO ADMINISTRATIVO Día/ Mes / Año Fecha de Recepción por Secretaria General visto y sello de la SGSL GOBIERNO 0 GERE RE MARCA RUCTURA ING. CESA SUB GERENT NCIA FERNÁNDEZ SUPER SIÓN Y Liouaracumes
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA GENERAL REGIONAL N 35J-2013-GR.CAJ-GGR. Cajamarca, t2. 7 U
GERENCIA GENERAL REGIONAL N 35J-2013-GR.CAJ-GGR cá.j" - "=,ca VISTO: LAjcLclela ir_~. el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" tp. GOBIERNO REGIONAL,1`09 Caja rnarcat P4 A 0 EXPEDILNTE N.,,2y2/c2
Más detallesGOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
-2016-GR.CAJ/GGR Cajamarca, ü 9 460. 2016 VISTO: El Oficio N 496-2016-GR.CAJ/GRI, Oficio N 471-2016-GR.CAJ-GRI/SGSL, Informe N 34-2016- GR.CAJ/GRUSGSUWRRB-SRV, Resolución Gerencial General Regional N 098-2016-GR.CAJ/GGR,
Más detallesDIRECTIVA Nº GRU-P-GGR-GRPPyAT-SGDI
DIRECTIVA Nº 002-2012-GRU-P-GGR-GRPPyAT-SGDI PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CONTROL PREVIO DE LAS SOLICITUDES DE PAGO DE LOS ADELANTOS Y VALORIZACIONES DE OBRAS, TRAMITADOS POR LA GERENCIA REGIONAL
Más detalles.10 N M-2016/VIVIENDANMCS/PNSR. Miraflores, 2 SEP 2016
oeuca DEL.10 N M-2016/VIVIENDANMCS/PNSR Miraflores, 2 SEP 2016 VISTOS: El Memorándum N 992-2016NIVIENDANMCS/PNSR/DE, emitido por la Dirección Ejecutiva, el Informe N 203-2016NIVIENDANMCS/PNSR-AMAZONÍA
Más detallesel @S::-'C:r'Q! F:i G"E\ r~ 1",.[ lt;;{ rir"f:l.1!~ijf,.t~ ~J l,'l t:..'n ~ ~}P{'",.~1:I">C,"') RESOLUCiÓN DE GERENCIA GENERAL W G 290 2015 APROBACiÓN DE LA LIQUIDACiÓN DEL CONTRATO W 149211 ilsupervisión
Más detalles2 4 ABR N MTCI21. Lima, VISTOS:
LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO SUPERVISION N 118.2009 MTC121 N 39 21-2013-MTCI21 VISTOS: Lima, 2 4 ABR. 2013 El Memorando N 889-2013-MTC/21.UGTR, de la Unidad Gerencial de Transporte Rural e Informe N 044-2013-MTC/21.UGTR/LCC,
Más detallesHONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 0<? V MPH/GM AYACUCHO,Í30MAY2016
HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N 0
Más detallesSan Isidro, 26 de setiembre de 2014 Señores SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV Presente.- Ref.: Expediente Nº 2014034926 De nuestra consideración: Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes
Más detallesDIRECTIVA Nº GRU-P-GGR-GRPPyAT-SGDI
DIRECTIVA Nº 009-2013-GRU-P-GGR-GRPPyAT-SGDI NORMAS PARA ORIENTAR EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DEL COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA, A TRAVES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL
Más detallesGOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD) 1,41/ RESOLUCIÓN DE ÓRGANO INSTRUCTOR N GR.
1,41/ Lima, 11 de octubre de 2016 VISTOS: El Expediente N 75-2015-STCPAD; Oficio N 0645-2015-GR.CAJ/GR (MAD N 1919754), de fecha 11 de septiembre de 2015; Informe de Precalificación N 037-2015-GRC.CAJ/STCPAGRC
Más detallesCONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Abog. Giovanna Sansotta Gutiérrez. Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL. II SEMINARIO INTERNACIONAL CONSERVACIÓN VIAL POR RESULTADOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Más detallesConsejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del- Estado ResoCución ge /a --
\550CA00.,,,, q15. o G Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del- Estado ResoCución ge /a -- CONS UCODE/PRE Jesús María, 5 ENE 2009 CONSIDERANDO: Que, la intervención económica de la obra
Más detallesGOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA GENERAL REGIONAL "AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
RESOLUCIÓN DE N Y 2 2017GR.CAJ/GGR V11 VISTOS: Cajamarca 1 4 FEB. 2017 El Expediente N 0072015STPAD; Informe Administrativo N 11201425336 Examen Especial al Gobierno Regional de Cajamarca "Construcción
Más detallesRESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N /SUNAT
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N. 110-2016/SUNAT SE APRUEBAN NUEVAS VERSIONES DEL PDT PREDIOS FORMULARIO VIRTUAL N. 3530 Y DEL PDT PRECIOS DE TRANSFERENCIA FORMULARIO VIRTUAL N. 3560 Y SE MODIFICA EL FORMULARIO
Más detallesREQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO. OFICINA DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Unidad de Atención al Usuario OBJETIVOS
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO OFICINA DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Unidad de Atención al Usuario 1 OBJETIVOS Conocer las pautas necesarias para la suscripción de contratos con el Estado.
Más detallesAprueban nuevas versiones del PDT Predios, PDT Precios de Transferencia y modifica el Formulario Virtual N 1630
Lima, 2 de Mayo de 2016 Resolución de Superintendencia N 110-2016/SUNAT Aprueban nuevas versiones del PDT Predios, PDT Precios de Transferencia y modifica el Formulario Virtual N 1630 Mediante la resolución
Más detallesRESOLUCIÓN EXENTA N9332 VISTOS: ex -Ministerio del Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA, PARA EJECUCIÓN PROYECTO: "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA HOGAR DE CRISTO, COYHAIQUE", CÓDIGO
Más detallesMinisterio de Defensa
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE CONTRATACIONES PROCEDIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR DE BIENES (De Bs. 1.- a Bs. 20.000.-) (CASO No.1) Objetivo Establecer los pasos
Más detallesSUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) CALIFICACIÓN
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS (TUPA) LA SOLICITUD Y UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE USUARIOS 1 Acceso a la información Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. Publicada: 11.04.01 Artículos
Más detallesRESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº CD/OSIPTEL
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 077-2005-CD/OSIPTEL Lima, 15 de diciembre de 2005 EXPEDIENTE MATERIA Nº 00003-2005-GAF/SP CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES VISTOS: El Memorándum N 411-GCC/2005 de fecha
Más detallesRESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº MPP
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 022-2013-MPP San Pedro de Lloc, 11 de Enero del 2013. EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO: VISTO: El expediente Administrativo 11889-2012-MPP; Exp. 0177-2013-MPP,
Más detallesRESOLUCIÓN DE ALCALDIA N A-MPI
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 603-2015-A-MPI llo, 27 de agosto del 2015 VISTOS: Informe N 1388-2015-GAF-SGRH-MPI y Acta de fecha 06 de agosto del 2015 CONSIDERANDO: Que, el artículo 194 de la Constitución Política
Más detallesMODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y GENERAL SECURITY LIMITADA
Entre los suscritos, JACQUELINE MURILLO SANCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.778.098 de Bogotá, actuando en calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de la SUPERINTENDENCIA
Más detallesDOCUMENTOS DE HABILITACION
DOCUMENTOS DE HABILITACION RUC Nº 20526426470 REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA INVERSIONES ANVACH PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Domiciliado
Más detallesRESOLUCION MINISTERIAL Nº MINSA
Sistema Peruano de Información Jurídica Ministerio de Justicia Aprueban Reglamento de Concurso para cargos estructurales de Departamentos de Obstetrices y/o Jefe de Servicio de Obstetrices en los Institutos
Más detallesMoyobamba, 15 JUlo 2011 VISTO: CONSIDERANDO:
----------------------- -- ----,.. perú, sanmartln regiónverde GOBIERNO REGIONAL ~olución ~!lwfouud N 91~ -2011-GRSM/PGR Moyobamba, 15 JUlo 2011 VISTO: El Expediente N 203428, constituido por la Nota Informativa
Más detalles- Decreto Legislativo N. 973, que establece el RER A del IGV, publicado el y norma modificatoria.
INFORME N. 064-2016-SUNAT/5D0000 MATERIA: En relación con el Régimen Especial de Recuperación Anticipada (RERA) del Impuesto General a las Ventas (IGV), se consulta si se tiene derecho a la devolución
Más detallesEn Buenos Aires, a los 30 días del mes de mayo. de 2013, esta Comisión de Administración y Financiera, con
RESOLUCIÓN Nº 29 /13 En Buenos Aires, a los 30 días del mes de mayo de 2013, esta Comisión de Administración y Financiera, con la Presidencia de la Dra. Ada Iturrez de Cappellini, VISTO: El expediente
Más detallesResolución CONASEV N EF/
PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas CONASEV Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ
Más detallesRESTITUCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL COMPROMETIDO NO ENTREGADO A TRAVÉS DE UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO 10
RESTITUCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL COMPROMETIDO NO ENTREGADO A TRAVÉS DE UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO No. 10.0021.05 La Paz, agosto 3 de 2005 VISTOS Y CONSIDERANDO:
Más detallesRESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº EF/52.01
Aprueban la Directiva para la implementación del acceso de los gobiernos regionales y gobiernos locales al financiamiento con la emisión de bonos soberanos aprobada por el Decreto Supremo Nº 224-2013-EF
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO RMS 6TA BRIG FFEE ABSTO/OEC NOV- 12 ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
RMS 6TA BRIG FFEE ABSTO/OEC NOV- 12 RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN,A NIVEL PERFIL,
Más detalles~so[ución:ministeria[ gvo.z~ in)1.94.
~so[ución:ministeria[ gvo.z~3-2013-94.in)1.94. Lima, 06 SET.2013 Visto, el Memorando W 383-2013-VMGAlMINAM del Viceministerio de Gestión Ambiental; así como el Informe Técnico W 559-2013-DGCA-VMGAlMINAM
Más detallesRESOLUCIÓN Nº CONAFU. Lima, 10 de Julio del 2007
-1- VISTOS; la Resolución Nº 170-2001-CONAFU de fecha 29 de Agosto del 2001, y el acuerdo Nº 228-2007-CONAFU de la sesión del Pleno del CONAFU de fecha 9 de Julio del 2007, y; CONSIDERANDO: Que, por Ley
Más detallesPLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES. RES PROC Nº MINEDU/UE108-OxI
PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES RES PROC Nº 012-2016-MINEDU/UE108-OxI Creación del Servicio Educativo Especializado para Alumnos de Segundo Grado de Secundaria de Educación Básica Regular
Más detallesSOLICITUD DE COTIZACIÓN R.F.Q
SOLICITUD DE COTIZACIÓN R.F.Q SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MARCO NORMATIVO RELACIONADO AL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL EN EL TEMA DE CONTRATACIÓN Y PERÍODO DE
Más detallesRESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN N OS/GRT
CONSIDERANDO: 1.- ANTECEDENTES RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA Lima, 12 de mayo de 2016 Que, con fecha 8 de marzo de 2016, fue
Más detallesConsejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones de( Estado
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones de( Estado XesoCución W CONSUCODE/PRE Jesús María, 28 DIC 2096 VISTO: El Memorando N 975-2006-GRNP, de fecha 30 de noviembre de 2006, emitido. por la
Más detallesAp. Característica EXIGIDO HP Servicios. Número de horas de Mantenimiento proactivo >=
RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2015 DEL DIRECTOR GENERAL DEL EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA/INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA, POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE
Más detallesRESOLUCION DE ALCALDIA Nº MDS EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
Surquillo, 11 de enero de 2012. RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0052-2012-MDS EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO Visto, el Memorandum Nº 002-2012-SGCONT/GAF-MDS de fecha nueve de enero de
Más detallesINSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)
INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL) RESOLUCION No. 025-07 QUE EMITE EL ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL DEL PROYECTO TELE-EDUCACIÓN, COMPONENTE RED WAN FASE II, Y AUTORIZA EL DESEMBOLSO DEL
Más detallesBONOS BANCAR!OS BURSAT!LES - EHISIDN Si RESOLUC. SB/044 APRUEBA REGLAMENTO EMI REF: REGLAMENTO DE EMISION DE BONOS
CIRCULAR SB/3 19 /2000 20 DE JUNIO DE 2000 La Paz, DOCUMENTO: 16197 Asunto: TRAMITE: BONOS BANCAR!OS BURSAT!LES - EHISIDN 112863 - Si RESOLUC. SB/044 APRUEBA REGLAMENTO EMI Señores Presente REF: REGLAMENTO
Más detallesRESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN N OS/CD
VISTOS: Lima, 23 de febrero del 2012 Los Informes N 060-2012-GART y N 054-2012-GART, elaborados por la División de Gas Natural y la Asesoría Legal de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria del Organismo
Más detallesAprueban Directiva Procedimiento y Plazos para la Inscripción de los proveedores de bienes y servicios en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
Aprueban Directiva Procedimiento y Plazos para la Inscripción de los proveedores de bienes y servicios en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Jesús María, 26 de mayo de 2005 VISTO: CONSEJO SUPERIOR
Más detallesMINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES DIRECTIVA N MTC/14
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES DIRECTIVA N 002-2005 - MTC/14 "PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE OBRAS VIALES PÚBLICAS" MTCÁ Ministerio
Más detallesCURSO DE CAPACITACION FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS PARA ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA No AMC-0092-2005-ELSE PRIMERA CONVOCATORIA CURSO DE CAPACITACION FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS PARA ELECTRO SUR ESTE S.A.A. CUSCO-2005 1 BASES GENERALES 1. GENERALIDADES.
Más detallesFICHA DE PROYECTO PUESTA EN VALOR DEL RECURSO TURÍSTICO DE JATUN USHCO EN EL DISTRITO DE AMBO- HUÁNUCO
1. Destino Turístico: PROYECTOS ÍCONOS FICHA PROYECTO 2. Nombre de la Idea, Estudio de Preinversión o Proyecto: PUESTA EN VALOR L RECURSO TURÍSTICO JATUN USHCO EN EL DISTRITO AMBO- HUÁNUCO Código SNIP:
Más detallesRESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N. 060/2004 Santísima Trinidad, 25 de junio de 2004 VISTOS Y CONSIDERANDO:
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N. 060/2004 Santísima Trinidad, 25 de junio de 2004 VISTOS Y CONSIDERANDO: Que, mediante Ley de la República N. 2061, se crea el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Más detallesRESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº SUNAT
DICTAN NORMAS PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN Y EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR LOS APORTES AL FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACIÓN MINERA, METALÚRGICA Y SIDERÚRGICA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 138-2012-SUNAT
Más detallesCUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE RED DE SALUD ILO
J "-o "Por un OeKarrollo (U»iK.ortado" (REORDENAMIENTO DE CARGOS) CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE RED DE SALUD ILO 2013 Telef.483052 Dirección - Telefax 482528 Central -Telefax 484331
Más detallesRESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN N OS/CD
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA Publicada en el diario oficial El Peruano el 07 de noviembre de 2007 Concordancias: 1. Resolución OSINERGMIN Nº
Más detallesAPRUEBAN DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE AGENCIAS PRIVADAS DE EMPLEOS RESOLUCION MINISTERIAL Nº TR
APRUEBAN DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE AGENCIAS PRIVADAS DE EMPLEOS Lima, 23 de agosto de 2004 CONSIDERANDO: RESOLUCION MINISTERIAL Nº 216-2004-TR Que, de conformidad con el
Más detallesGOBIERNO REGIONAL APURÍMAC. Consejo Regional ORDENANZA REGIONAL N GR.APURIMAC/CR. EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC Consejo Regional ORDENANZA REGIONAL N 007-2014-GR.APURIMAC/CR. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC POR CUANTO: EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Más detallesDECRETO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2009, DEL ILMO. SR. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
DECRETO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2009, DEL ILMO. SR. CONCEJAL DE GOBIERNO RESPONSABLE DEL ÁREA DE CALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. Visto
Más detallesSUPERVISIÓN DE OBRA. Que se designe al inspector o supervisor. Que la entidad haya hecho entrega del expediente completo.
SUPERVISIÓN DE OBRA La Entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanentemente
Más detallesDeclaración de Record de Obras. OFICINA DE APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL Unidad de Atención al Usuario 1
Declaración de Record de Obras OFICINA DE APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL Unidad de Atención al Usuario 1 OBJETIVOS Informar sobre la importancia de efectuar dentro de los plazos la declaración de los
Más detalles- Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N EF, publicado el , y no rmas modificatorias.
INFORME N. 061-2013-SUNAT/4B0000 MATERIA: En el marco de lo dispuesto por el numeral 3 del a rtículo 137, el segundo párrafo del artículo 141 y el penúltimo párrafo de l artículo 146 del Código Tributario,
Más detallesRESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N /SUNAT DISPOSICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE TRUST
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N. 177-2016/SUNAT DISPOSICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE TRUST Lima, 22 de julio de 2016 CONSIDERANDO: Que el segundo párrafo del artículo
Más detallesBASES ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA Nº MINCETUR/CEP ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y SILLAS
BASES ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA Nº 80-2007-MINCETUR/CEP 01. ENTIDAD QUE CONVOCA Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares con domicilio legal en Calle
Más detallesSistema Peruano de Información Jurídica
Martes, 01 de mayo de 2007 CONGRESO DE LA REPUBLICA Resolución Legislativa que aprueba el Convenio Nº 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Seguridad y Salud en las Minas EL CONGRESO DE
Más detallesv+o (j!l(SWO!l(,?l.
GOBIERNO REGIONAL WO.l/UCIOlJ{.t])J~~~(jiO?{jtLW!MI9{JSl!l(,?ll1'll5t9f: v+o -2011-(j!l(SWO!l(,?l. Moyo bamba, 1 6 MAR.1011 VISTO: El Expediente N 181760, constituido por el Informe Técnico N 004-2011-GRSM/OCP,
Más detalles: PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIDO DEL PERÚ E.I.R.L. : CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS RESOLUCIÓN Nº 002-2015/CSD-INDECOPI EXPEDIENTE : 444625-2011 ACCIONANTE EMPLAZADA MATERIA : CARRASCO ROJAS, FELIX WALTER : PRODUCTORA DE ALIMENTOS
Más detallesAdheridos al Sistema de Arbitraje de Consumo ; RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI Nº INDECOPI/COD
Aprueban Directiva N 006-2014/DIRCOD-INDECOPI denominada Directiva que aprueba el Procedimiento de Adhesión de Proveedores y Creación del Registro de Proveedores Adheridos al Sistema de Arbitraje de Consumo
Más detallesUNIDAD DE DESARROLLO MINERO ENERGETICO CONCESIONES DE ELECTRICIDAD
Nº DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD DE DESARROLLO MINERO ENERGETICO CONCESIONES DE ELECTRICIDAD 26 OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN DEFINITIVA DE DISTRIBUCION a) HASTA 30 MW) D.L. N 25844 (Arts. 3, 6, 22,
Más detallesSOLICITUD DE PROPUESTA
SOLICITUD DE PROPUESTA CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO, PROCESOS Y RESULTADOS DEL CUERPO El Programa de Descentralización y Reforma del Estado de la República del Perú - PRODER PERÚ, como parte
Más detallesPrograma Nacional de Inversiones en Salud PRONIS. (Unidad Ejecutora 0123: Pliego 011: Ministerio de Salud) PROCESO CAS N PRONIS
Programa Nacional de Inversiones en Salud PRONIS (Unidad Ejecutora 0123: Pliego 011: Ministerio de Salud) PROCESO CAS N 012-2016-PRONIS CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE: UN JEFE DE DIVISIÓN
Más detallesfuncionarios y agentes del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. y su grupo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de enero de 2014. RESOLUCION FG Nº 3/2014 VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP
Más detallesOBRAS SANTA CRUZ INTERCONEXION SAN JULIAN PIEDRA BUENA
Buenos Aires, 17 de Julio 2014 Señores Adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de los Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las Obras. Licitación Pública Nacional Nº
Más detallesQue con posterioridad a la publicación de la Resolución de Superintendencia N /SUNAT, se aprobaron nuevos formularios;
Modifican la Resolución de Superintendencia N 132-2004/SUNAT que establece el procedimiento para la modificación y/o inclusión de datos consignados en los formularios RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N 015-2008/SUNAT
Más detallesRESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R.""N _6_2 / COPIAPÓ, 2 9 ABR 2016
REPUBLICA DE CHILE INTENDENTE CONVENIO DE TRANSFERENCIA MODIFICA CONVENIO FRIL AÑO 2015, APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTA FNDR No 127/2015 RESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R.""N _6_2 / COPIAPÓ, 2 9 ABR 2016 VISTOS:
Más detallesPresidencia de la Nación
BUENOS AIRES, 1260/96; 310/98; 883/01, y VISTO el Expediente Nº 1652-COMFER/02, los Decretos Nros. 1144/96; CONSIDERANDO: Que a través de los Decreto Nº 1144/96 modificado y complementado por sus similares
Más detallesResolución de Gerencia General
Resolución de Gerencia General Lima, 27 de setiembre del 2005 VISTOS: Nº 039-2005-GG-OSITRAN La Nota Nº 119-05-GAF-OSITRAN de la Gerencia de Administración y Finanzas mediante la cual se solicita se apruebe
Más detallesResolución Ministerial No DE/SG. Lima, 05 de diciembre de CONSIDERANDO:
Resolución Ministerial No. 1270-2007-DE/SG Lima, 05 de diciembre de 2007. CONSIDERANDO: Que, por Decreto Supremo Nº 021-2005-DE/SG de fecha 18 de setiembre de 2005 se aprobó el Texto Único de s Administrativos
Más detallesEMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP. RESOLUCIÓN No. CELEC-GG
EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP RESOLUCIÓN No. CELEC-GG-0083-16 Ing. Luis Edmundo Ruales Corrales GERENTE GENERAL CONSIDERANDO: Que, la República del Ecuador suscribió,
Más detallesRESOLUCIÓN MINISTERIAL No 29. La Paz, 12 de febrero de 2016
RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 29 La Paz, 12 de febrero de 2016 VISTOS: El Informe Técnico VMTEL DGSTEL No. 0054/2015 de 24 de diciembre de 2015 de la Dirección General de Servicios en Telecomunicaciones del
Más detallesResolución General 3902/2016. AFIP. Granos. Ganancias. Granos y Legumbres Secas. Retención. Emergencia agropecuaria
Resolución General 3902/2016. AFIP. Granos. Ganancias. Granos y Legumbres Secas. Retención. Emergencia agropecuaria Se incorpora la excepción de Retención del impuesto a las Gananancias a los productores
Más detallesRESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN N OS/CD
OSINERGMIN N 068-2015-OS/CD CONSIDERANDO: Lima, 13 de abril de 2015 Que, conforme al literal c) del Artículo 43 de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada por Decreto Ley N 25844 (en adelante LCE ),
Más detallesRESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº OEFA-CD
Tipifican las infracciones administrativas y establecen la escala de sanciones relacionadas con la eficacia de la fiscalización ambiental, aplicables a las actividades económicas que se encuentran bajo
Más detallesInforme 10/00, de 26 de octubre de 2000 INTERESES DE DEMORA. CÁLCULO. FECHA DE INICIO DEL DEVENGO. PROCEDIMIENTO.
Informe 10/00, de 26 de octubre de 2000 INTERESES DE DEMORA. CÁLCULO. FECHA DE INICIO DEL DEVENGO. PROCEDIMIENTO. ANTECEDENTES El Secretario General Técnico de la Consejería de Presidencia remite escrito
Más detallesRESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA Nº SUNAT
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA Nº 103-2000-SUNAT Lima, 25 de setiembre de 2000 CONSIDERANDO: Que el numeral 12 del Artículo 8 del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo
Más detallesRESOLUCIÓN DG Nº 325/09. Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009 VISTO:
RESOLUCIÓN DG Nº 325/09 Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009 VISTO: La Ley Nº 1.903 y las modificaciones introducidas por la Ley N 2386, la Ley Nacional de Obra Públicas Nº 13.064, la Ley de Compras y
Más detallesRESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN N OS/CD
Aprueban "Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos", aprueban formatos para el reporte de emergencias y modifican Tipificación y Escala de Multas
Más detallesRESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA POR LA QUE SE PROCEDE A LA ADJUDICACION DEFINITIVA DE LA CONTRATACIÓN QUE SE CITA
RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA POR LA QUE SE PROCEDE A LA ADJUDICACION DEFINIT DE LA CONTRATACIÓN QUE SE CITA Visto el expediente nº SIT 09/10, referente a la contratación del SUMINISTRO
Más detallesTUPA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL 2008
1 Acceso a la Información Pública Artículos 7º, 10º, 11º y 12º del TUO de la Ley Nº 27806, aprobado por D. S. N º 043-2003-PCM (24/04/2003). Artículos 10º, 13º y 14º del Reglamento de la Ley N 27806, aprobado
Más detallesRESOLUCION MINISTERIAL Nº VIVIENDA
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 290-2005-VIVIENDA Lima, 24 de noviembre de 2005 CONSIDERANDO: Que, la Ley Nº 26878 - Ley General de Habilitaciones Urbanas en la Tercera Disposición Transitoria y Complementaria,
Más detallesMediante la presente circular, les indicamos las principales modificaciones:
MODIFICAN EL REGLAMENTO DE APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA TRIBUTARIA POR TRIBUTOS INTERNOS Y LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N 190-2015/SUNAT Que con fecha 15 de febrero de 2016, se ha
Más detallesMODIFICAN EL REGLAMENTO DE APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA TRIBUTARIA POR TRIBUTOS INTERNOS Y LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N
N.º 042-2016/SUNAT MODIFICAN EL REGLAMENTO DE APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA TRIBUTARIA POR TRIBUTOS INTERNOS Y LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N. 190-2015/SUNAT Lima, 11 de febrero de
Más detallesANEXO AL COMUNICADO N OSCE/DTN
Objetivo El objetivo de este Anexo es facilitar la identificación de las modificaciones realizadas a los requisitos de calificación y factores de evaluación detallados en las Bases Estándar y Solicitud
Más detallesNORMAS LEGALES PUBLICADAS EL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016
1 NORMAS LEGALES PUBLICADAS EL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 La Municipalidad de San Isidro ha modificado el Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias y No Tributarias Decreto de Alcaldía Nº
Más detalles1. Para efectos de realizar la declaración y pago del IR y el ITF, se aprobaron los siguientes formularios virtuales:
APRUEBAN DISPOSICIONES Y FORMULARIOS PARA LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO GRAVABLE 2015 www.bafur.com.pe A través de la
Más detallesRESOLUCION ADMINISTRATIVA IS N 570. La Paz, 1 de Noviembre de 2001
RESOLUCION ADMINISTRATIVA IS N 570 La Paz, 1 de Noviembre de 2001 VISTOS Y CONSIDERANDO: Que la Ley de Pensiones N 1732 de 28 de noviembre de 1996 en sus artículos 37 y 38 en concordancia con el artículo
Más detallesREGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES SOLICITUD PARA AUMENTO DE CAPACIDAD / AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD EJECUTOR O CONSULTOR DE OBRAS
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES SOLICITUD PARA AUMENTO DE CAPACIDAD / AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD EJECUTOR O CONSULTOR DE OBRAS (Debe ser llenado con letra imprenta) Marque con un aspa "X", el tipo de
Más detallesRESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N /SUNAT APRUEBAN NUEVO SISTEMA PARA EMBARGOS EN FORMA DE RETENCIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N. 281-2016/SUNAT APRUEBAN NUEVO SISTEMA PARA EMBARGOS EN FORMA DE RETENCIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS Lima, 27 de octubre de 2016 CONSIDERANDO: Que al amparo de las facultades
Más detallesRESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N /SUNAT
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N. 164-2017/SUNAT APRUEBAN NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD Y A LA ONP ESTABLECIDO
Más detallesAUTORIZACIÓN DE PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA PEA D.S. N MC
FORMULARIO FP06DGPA AUTORIZACIÓN DE PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA PEA D.S. N 003-2014-MC FUNCIONARIO QUE APRUEBA EL TRÁMITE DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE SOLICITA: Autorización
Más detallesINFORME 5/03, DE 29 DE MAYO DE 2003 CONTRATOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
INFORME 5/03, DE 29 DE MAYO DE 2003 CONTRATOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. ANTECEDENTES La Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente solicita informe a la
Más detallesBASES ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA Nº MINCETUR/CEP ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTATILES
1/6 BASES ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA Nº 713-2005-MINCETUR/CEP ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTATILES 01. ENTIDAD QUE CONVOCA Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Oficina de Abastecimiento
Más detallesDictan disposiciones para regular la Inscripción en el Registro de Hidrocarburos de Empresas Envasadoras como Importador de Gas Licuado de Petróleo
El Peruano / Sábado 30 de julio de 2016 Venta de GLP a los que les hayan emitido los Certificados de Conformidad, en el cual se consignarán las fechas, fotografías del establecimiento y el resultado de
Más detallesDECRETO SUPREMO N MINCETUR
DECRETO SUPREMO N 019-2010-MINCETUR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, conforme a la Ley N 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR y
Más detallesRESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES ENTRE PARTES VINCULADAS La Paz, 30 de abril de 2015
RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0008-15 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES ENTRE PARTES VINCULADAS La Paz, 30 de abril de 2015 VISTOS Y CONSIDERANDO: Que el artículo 64 de la Ley Nº 2492
Más detalles