Contraloría General de la República de Chile Secretaría General Departamento de Abastecimiento

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Contraloría General de la República de Chile Secretaría General Departamento de Abastecimiento"

Alberto Palma Castilla
hace 5 años
Vistas:

1 CONTRATO REPARACIÓN INMUEBLES FISCALES ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y CONSTRUCTORA PROAS LIMITADA En Santiago de Chile, a 22 de febrero de 2011, entre Constructora Proas Limitada, R.U.T. N , representada por don Francisco Duran Molgaard, R.U.T. N , ambos domiciliados en 21 Oriente N 350, Talca, Séptima Región, por una parte y, por la otra, la "Contraloría General de la República", en adelante "La Contraloría", RUT N , representada por el Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza Zúñiga, cédula nacional de identidad N , ambos domiciliados en Teatinos N 56, comuna y ciudad de Santiago, se ha convenido lo siguiente: PRIMERO: OBJETO Por el presente instrumento el contratista se obliga a ejecutar las obras de reparación del edificio institucional de la Contraloría Regional del Maule ubicado en Avenida Diagonal Isidoro del Solar N 21, Talca, por causa del avanzado estado de deterioro en que se encuentra, las que son detallados en las especificaciones técnicas y en los términos y condiciones señalados en el presente contrato. Por su parte la Contraloría se obliga a pagar el precio señalado en la cláusula tercera. SEGUNDO: PLAZO DEL CONTRATO El plazo de ejecución de la obra objeto del presente contrato será de 60 días corridos, contados desde la fecha de entrega oficial de la vivienda, una vez aprobado el contrato mediante la resolución correspondiente. TERCERO: PRECIO Y OBRAS A REALIZAR El precio total de las obras encomendadas por este contrato, a suma alzada, asciende a la suma de $ , IVA incluido, (treinta y cuatro millones, quinientos ochenta y nueve mil, ciento ochenta y nueve pesos, Impuesto al Valor Agregado incluido), según el siguiente detalle:

Especifillcion antidi 1 'OBRAS EVIA 1.1 Permisos y Derechos 1.1.1 Permiso y ocupación vías Día 10 $ 19.145 $ 191.450 1.2 Instalaciones y Construcciones Provisorias 1.2.1 Instalaciones faenas y andamiaje g I 1 $ 928.

2 Especifillcion antidi 1 'OBRAS EVIA 1.1 Permisos y Derechos Permiso y ocupación vías Día 10 $ $ Instalaciones y Construcciones Provisorias Instalaciones faenas y andamiaje g I 1 $ $ Instalaciones provisorias gl 1 $ $ Otros 1.31 Insumo Protección De.endencias.l 1 $ $ OBRAS DE CONSTRUCPI I4,, -5, 2.1 Preparación de la superficie Limpieza muros exteriores m $ 961 $ Preparación de muros interiores m $ 666 $ Limpieza cielos yeso cartón m2 545 $ 526 $ Preparación puertas de madera m2 91 $ 526 $ Extracción de piso flotante y revestimiento cerámicos M2 37 $ $ Extracción de escombros M $ Pinturas Empaste muro reparados M2 90 $ $ Esmalte sintético en muros interiores (2 manos) Esmalte al agua para exteriores (2 manos) M $ $ M2 104 $ $ Esmalte sintético para cielos M2 545 $ $ Esmalte sintético para puertas de madera Reposición textura orgánica fachada Nor-Oriente Terminación superficial textura orgánica fachada M2 91 $ $ M2 34 $ $ M $ $ Pintura molduras de madera MI 328 $ $ Revestimientos Cerámica muros 40x25 cros M2 7 $ $ Pavimentos Piso flotante modelo homofloor e:7mm M2 23 $ $ Cerámico 40x40 gres alto tráfico mate color gris oscuro liso M2 7 $ $

3 2.5 Tabique sobre muro estacionamiento Tabique acero galvanizado y revest. Zincalm 0.4 mm 2.6 Molduras varias % rodon 15x15mm encuentro tabique - muro % rodon 15x15 mm encuentro muros - cenefa Guardapolvo pino finger term. Melaminico 14. X 70 mm M2 40 $ $ mi 149 $ $ MI 179 $ $ mi 20 $ $ Guardapolvo cerámicos MI 19 $ $ Obras varias Reposición termo eléctrico 180 Its Un 1 $ $ Reposición espejo panorámico estacionamientos Un 1 $ $ Reposición foco iluminación de fachada Un 1 $ $ Reposición gatera baño Un 1 $ $ Otros 3.1 Aseo y limpieza final GI 1 $ $ Sub total $ Gastos generales directos 5.7% $ Gastos generales indirectos y utilidades 12% $ Sub total $ I.V.A. 19% $ TOTAL COSTO $ El monto del precio podrá variar hasta un 15% del total determinado, por disminución o aumento de obras y/u obras extraordinarias indispensables según informe técnico emitido por la inspección técnica de la obra. Se pagará el total del monto una vez terminado las obras presentando factura, con todo, se realizará un adelanto, correspondiente al completar el 67% de las reparaciones, por dicho monto. Para solicitar el último estado de pago respectivo, la factura deberá presentarse a cobro junto a las certificaciones u otros documentos similares que den cuenta del pago de las cotizaciones de los trabajadores, todo lo que deberá ser aprobado previamente por la contraparte técnica o ITO.

Los documentos de cobro deberán extenderse a nombre de la Contraloría General de la República, R.U.T 60.400.000-9, dirección Teatinos N 56, para la visación correspondiente de la contraparte técnica.

4 Los documentos de cobro deberán extenderse a nombre de la Contraloría General de la República, R.U.T , dirección Teatinos N 56, para la visación correspondiente de la contraparte técnica. Verificados los requisitos establecidos para el pago, la factura será pagadera en un plazo máximo de treinta (30) días. CUARTO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Será responsabilidad del contratista la obtención de los medios necesarios para la correcta ejecución de la obra, así como de todo accidente que ocurra en la obra y, en general, que se produzca con causa u ocasión de los trabajos. QUINTO: INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA La Contraloría designa en este acto, como inspector técnico de las obras referidas en la cláusula primera del presente contrato, a don Jorge Calvo Montes, quien fiscalizará el desarrollo de la obra y adoptará las medidas necesarias para su mejor ejecución. El contratista proveerá de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado, que será el medio de comunicación oficial entre éste y la Contraloría, dejándose constancia en dicho libro de cualquier novedad e inconveniente que resulte en la ejecución del contrato. SEXTO: CONDICIONES DEL CONTRATO El contratista no tendrá derecho a cobrar a la Contraloría indemnización, ni pedir modificación al contrato por pérdidas, averías o perjuicios que los trabajos causaren, ni por alzas que pudieren ocurrir en los precios de los materiales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en las especificaciones técnicas. SÉPTIMO: MULTAS La mora o atraso en la entrega de los trabajos en los plazos señalados, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al 0,1% por día de atraso el monto total de la obra. La aplicación de esta multa se efectuará por la Contraloría, administrativamente, sin forma de juicio y se podrá deducir del pago pendiente. OCTAVO: GARANTÍAS Para caucionar el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato y la correcta ejecución de las obras, el contratista entregará una Boleta de Garantía

5 Bancaria o Vale a la vista, tomada/o por el mismo, a nombre de la Contraloría General de la República, a la vista, en moneda nacional, por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato, correspondiente a la suma de $ (un millón, setecientos veinte nueve mil, cuatrocientos cincuenta y nueve pesos) con una vigencia mínima de 120 corridos contados desde el término del plazo de ejecución de obras. La Contraloría General de la República, se reserva el derecho de hacer efectiva esta Garantía ante el evento del incumplimiento total o parcial, tardío o deficiente de la obra, previo informe emitido por la unidad de obras de la Contraloría Regional del Maule, en el cual dicho incumplimiento sea constatado. NOVENO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO El contratista se compromete a ejecutar las obras, materia del presente contrato, de acuerdo al presupuesto de la obra, las especificaciones técnicas y disposiciones vigentes sobre la materia. El contratista declara que ha estudiado personalmente todos los antecedentes del proyecto y que ha visitado el lugar donde se ejecutará la obra, conociendo sus características generales. DÉCIMO: MODIFICACIONES Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Se aplicarán las causales de terminación anticipada y modificación de contrato del artículo 77 del Reglamento de la ley N , de Compras, D.S. N 250, de 2004, de Hacienda. DÉCIMO PRIMERO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LEGISLACIÓN El presente contrato se regirá por las leyes de la República de Chile. Cualquier desacuerdo que se presente entre las partes, deberá resolverse amistosamente, en el plazo que las mismas estimen, de no resultar acuerdo y así corresponder, el conflicto será sometido a los tribunales ordinarios de justicia de la ciudad de Santiago. DÉCIMO SEGUNDO: PERSONERÍA La personería de don Ramiro Mendoza Zúñiga, para actuar en representación de La Contraloría, consta de su designación como Contralor General de la República, dispuesta por el Decreto Supremo N 476 del Ministerio de Hacienda, de fecha 9 de abril de 2007.

6 DÉCIMO TERCERO: EJEMPLARES El presente contrato se firma en tres ejemplares, todos de idéntico tenor, uno de los cuales quedará en poder del Contratista y los otros dos en poder de la Contraloría. FRANCISCO DURAN MOLGAARD IRO ME Representante legal de la Empresa Contralor Gene ZÚÑIGA la República

Documentos relacionados

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AUTORIZA PROCEDER MEDIANTE TRATO DIRECTO Y APRUEBA CONTRATO PARA LA REPARACIÓN INTERIOR Y PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE, CON CONSTRUCTORA PROAS LIMITADA