Compra Directa. Arts 33 y 44 del TOCAF. Pliego de Condiciones Particulares

Transcripción

1 ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO Oficina Técnica Departamental de Colonia Calle Italia 579 Colonia del Sacramento Tel/Fax. (00598) Int 0 Compra Directa Arts 33 y 44 del TOCAF Pliego de Condiciones Particulares Cambio de tensión de 220/380 y suministro y montaje de variadores de velocidad, tendido eléctrico y conexiones en la Usina de Nueva Palmira, departamento de Colonia. APERTURA: Jueves 3 de Setiembre de 208 HORA: :00 A.M. LUGAR: Oficina Administrativa de Colonia (Calle Italia N 579). de 0

2 Colonia, 05 de Setiembre de 208. CAPITULO l. OBJETO DEL LLAMADO Cambio de tensión de 220/380 y suministro y montaje de variadores de velocidad, tendido eléctrico y conexiones en la Usina de Nueva Palmira, departamento de Colonia.. 2. DETALLE DESCRIPCIÓN Usina - Cambio de tensión 220/380V, tramite ante UTE - Tendido de cables varios - Mantener iluminación y tomas en 220V - Cambiar conexiones de aproximadamente 29 motores a) bombas dosificadoras b) 3 bombas elevadoras c) 3 bombas de toma de agua d) 2 motores de variadores de frecuencia en UPA S - Cambiar protecciones a motores existentes a 400V. - Suministro y colocación de arrancadores de estado sólido a bombas existentes con arranques estrella-triangulo - Conexión de todas las líneas a los tableros correspondientes - Conectar tablero nuevo de bombas - Puesta en marcha de la instalación - Plano general de las instalaciones Toma de agua - Cambio de tensión 220/380V, tramite ante UTE - Cambiar el lugar de medición de U.T.E.(puesto de medida) - Suministro y colocación de pre ensamblado y línea de postes de madera, aproximadamente 700m - Cambiar conexión de los motores de las 3 bombas dentro del pozo de toma de agua. - Suministro y colocación de 3 variadores de velocidad, 2 para motores de 8HP y para motor de 25HP - Puesta en marcha de la instalación - Plano general de instalaciones. La Administración designará el Director de Obra que tendrá a su cargo la dirección de las obras correspondientes. De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte del adjudicatario. En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para 2 2 de 0

3 apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación. 3. DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES Son obligaciones de la empresa adjudicataria: a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad; b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate; c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la ley N d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de: a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país. 4. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos licitados Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación, por un plazo de 2 meses a partir de la fecha de recepción provisoria. 3 3 de 0

4 CAPITULO ll CONDICIONES GENERALES Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente llamado. COTIZACION: - La Cotización se realizará estableciendo precios unitarios sin I.V.A. por Ítem y totales, respetando el rubrado. - Todos los precios se expresarán en moneda nacional. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR - A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 55/3). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO. - Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de ACTIVO. Las ofertas deberán presentarse ó enviarse en sobre cerrado antes de la fecha de apertura a: Célica Landechea, Oficina Técnica de OSE, sita en Italia Nº 579, Colonia del Sacramento o vía correo electrónico, con el asunto OFERTA y Nro. del llamado (si no se cumple, las ofertas serán descalificadas) al correo comprascolonia@ose.com.uy. La apertura de precios se realizará el día Jueves 3 de Setiembre de 208 a la hora :00 AM, en la Oficina Administrativa de OSE en la ciudad de Colonia del Sacramento. En caso de no poder cotizar se agradece comunicación indicando la no cotización; a los correos electrónicos mencionados. 5. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días. 6. FORMA DE OFERTAR Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. Condiciones de pago: a 60 días mes de factura. Deberá completarse la planilla de rubrado establecida en el Anexo I del Pliego a efectos de que la oferta sea considerada válida. 7. PLAZO DE ENTREGA Se deberá indicar el plazo de entrega del suministro, el que no podrá exceder los 60 días. Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra. 8. DE LA ADJUDICACIÓN La Administración se reserva el derecho de adjudicar el suministro, en forma total o parcial, así como también rechazar todas las ofertas. 4 4 de 0

5 9. TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES. 0. Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá presentar la Planilla N 300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N 4.4) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la Obra. 0.2 El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, para su presentación en B.P.S. El Contratista presentará la referida Planilla a B.P.S. dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada. 0.3 Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes. 0.4 También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por éstos y certificada por el sobrestante de la Administración. 0.5 Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada del próximo certificado de pago, o en caso que no hubiere pagos pendientes, se descontarán de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 0.6 En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a B.P.S. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido en este numeral implicara multas o recargos por parte de B.P.S., serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente. 0.7 El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas. 0.8 Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario. 0. ACLARACIONES DEL PLIEGO Se podrá solicitar aclaraciones mediante correo electrónico bajo el título CONSULTA y Nro. del llamado, al correo comprascolonia@ose.com.uy. Las solicitudes de aclaraciones deberán ser presentadas con una antelación mínima de 72 horas, antes de la fecha fijada para la apertura. Las consultas efectuadas deberán ser contestadas en un plazo de hasta 24 horas previas al acto de apertura.. LUGAR DE ENTREGA Se realizará en la oficina Técnica de, Italia Nº 579. Jefatura Técnica Departamental de Colonia Tel.: Int de 0

6 Anexo N RUBRADO de 2 FECHA : SUMINISTRO : Cambio de tensión de 220/380 y suministro y montaje de variadores de velocidad, tendido eléctrico y conexiones en la Usina de Nueva Palmira, departamento de Colonia.. EMPRESA: DIRECCIÓN: TELÉFONO : PROVEEDOR DE OSE Nº: RUT Nº : ANTECEDENTES: PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA RUBRO Unidad es Cantidad es PRECIO UNITARIO ($) PRECIO TOTAL ($) Monto Imponible ($) USINA - Mano de Obra. Cambio de tensión 220/ Tendido de cables Cambio de conexiones de motores Cambio de protecciones a motores Colocación de arrancadores Conexiones de líneas a tablero Conexión tablero nuevo de bombas Puesta en marcha Plano general de las instalaciones 2 POZO DE TOMA Mano de obra 2. Cambio de tensión 220/ Cambio de ubicación puesto de medida UTE 2.3 Colocación de pre ensamblado y línea de postes de madera 2.4 Cambio de 3 conexiones de motores dentro de pozo de toma 2.5 Colocación de 3 variadores de velocidad 2.6 Puesta en marcha 2.7 Plano general de las instalaciones 6 6 de 0

7 SUBTOTAL I.V.A. 22 % TOTAL $ Leyes Sociales (75.4% de Monto Imponible) Los precios por el servicio necesariamente deberán ser en moneda nacional, no aceptándose otra. En caso de cotizar en otra moneda, la oferta es de rechazo. Mantenimiento de la oferta: Condiciones de pago: Plazo de entrega: Firma del titular/responsable de la empresa: Aclaración: 7 7 de 0

8 RUBRADO 2 de 2 FECHA : SUMINISTRO : Cambio de tensión de 220/380 y suministro y montaje de variadores de velocidad, tendido eléctrico y conexiones en la Usina de Nueva Palmira, departamento de Colonia.. EMPRESA: DIRECCIÓN: TELÉFONO : PROVEEDOR DE OSE Nº: RUT Nº : ANTECEDENTES: PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA RUBRO Unidades Cantidades PRECIO UNITARIO ($) PRECIO TOTAL ($) USINA Materiales. Materiales 2 POZO DE TOMA Materiales 2. Materiales 2.2 Suministro variador de velocidad para motor 8Hp 2.3 Suministro variador de velocidad para motor 25Hp Un 2 Un. SUBTOTAL I.V.A. 22 % TOTAL $ Se deberá anexar en hoja aparte a la de cotización, desglose de los materiales cotizados (costos y cantidades), en caso de no realizarse, la oferta es de rechazo. Mantenimiento de la oferta: Condiciones de pago: Plazo de entrega: Firma del titular/responsable de la empresa: Aclaración: 8 8 de 0

9 Anexo N 2 Fecha,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES Se deja constancia de la documentación que deberá presentar la empresa.durante la ejecución de (CD Nro.) y con la frecuencia que la misma se exigirá. Sin perjuicio de esto OSE se reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento. Documentación Contratos de los trabajadores con el subcontratista, intermediario o suministrador de mano de obra Lista de personal afectado al contrato y datos personales de los mismos Información de horas, jornales o días trabajados Recibo de haberes salariales con constancia de transferencia bancaria, o recibo de haberes salariales firmados. Declaración nominada de historia laboral Recibo de pago a los organismos previsionales Planilla de control de trabajo Convenio Colectivo aplicable y convenios internos en la empresa, si lo hubiere Certificado Organismo Previsional Frecuencia solicitud Al inicio de la contratación y en oportunidad de modificaciones. Al inicio del contrato y en oportunidad de modificaciones Mensual Mensual Mensual Mensual Al inicio del contrato, a su renovación y cuando se produzcan modificaciones o actualizaciones Al inicio del contrato y cuando se produzcan modificaciones Al inicio del contrato, se actualiza automáticamente Certificado BSE Nómina de personal que cesa en oportunidad de la finalización de la contratación y comprobantes asociados a liquidación de créditos laborales generados. Libo Único de trabajo Información de personal en situación de reclamo o citaciones al MTSS Al inicio del contrato y al vencimiento del certificado Al finalizar el contrato Al inicio y al finalizar el contrato Al inicio del contrato 9 9 de 0

10 Información sobre situación de personal amparado al Seguro de Enfermedad o de Accidentes de Trabajo Copia de inspecciones de organismos de contralor (BPS, BSE, MTSS, DGI, etc) Mensual Cuando se produjere A los efectos de las notificaciones el contacto de OSE será mail., y el de la empresa será mail.. Firma del Jefe Administrativo Departamental. Firma Representante de la Empresa Aclaración CI Aclaración CI (Se emitirá en dos vías una de las cuales se le entregará a la empresa subcontratista y la otra deberá estar debidamente recepcionada por dicha empresa. (Firma, pie de firma y CI) 0 0 de 0