PIEZA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA PERF. 508/1, Cabañas Parque Andresito LA PALOMA - DEPTO. DE ROCHA

Transcripción

1 REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO JEFATURA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE ROCHA PIEZA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA PERF. 508/1, Cabañas Parque Andresito LA PALOMA - DEPTO. DE ROCHA MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR AÑO 2014

2

3 1 UBICACIÓN DE LAS OBRAS Las obras objeto del presente llamado se realizarán en predio de Cabañas del Parque Andresito próximo a perforación 508/1, La Paloma, en el Departamento de Rocha. 2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Elaboración del proyecto estructural para cabaña y pórticos según esta memoria y planos. Realización de planos con firma y gestiones ante MTSS, IDR y BPS. Acondicionamiento del Terreno y ejecución de las obras de construcción en un todo de acuerdo a los planos y memoria técnica que rige el presente llamado. OSE designará un Director de obra y será éste quien definirá los detalles técnicos que no figuran en los planos y memorias constructivas. 3 PROYECTO 3.1 Proyecto de estructura El proyecto plantea el relleno y nivelación del predio, pieza /cabaña, pórticos y bases para tanques. Las construcciones se ajustarán a lo especificado en este texto y planos adjuntos. Habrá que calcular la estructura de la cabaña, base para 3 tanques de 10000, y litros y viga elevada sobre 9 pilares será responsabilidad de la empresa contratista. Los pórticos o viga elevada de hormigón armado permitirán en el futuro apoyar andamio o similar en los momentos que se necesite acceder a los tanques para mantenimiento (400kg). 7 de los 9 pilares estarán vinculados por tablas de pino curado de 1 x15cm, ver plano La ubicación de la cabaña la definirá Dirección de Obra, dejando espacio para colocación de tanques detrás. Se entregará planos a OSE en formato electrónico. 3.2 Albañilería Muros y Losa Los muros se construirán de bloque con terminación interior en revoque fino. La terminación exterior será similar a la de las cabañas existentes y llevará

4 impermeabilizante a los efectos de prevenir el ingreso de la humedad. La losa o contrapiso interior de la pieza será de hormigón armado y en un todo de acuerdo a los planos adjuntos. El piso será de portland lustrado Aberturas Las aberturas serán de Aluminio serie 20, de dos hojas corredizas o batientes. Serán 6 ventanas de 0,8 m x 1,2 m (base x altura) y un portón de dos hojas 1.5m x 2.1 m serie 25 y otras ventanas de 0.6x2.1m atornilladas junto a portón. También habrá abertura ciega fija mediante tornillos sobre el portón y ventanas de manera de poder dejar un pasaje libre de 2.2m x 2.8m de ser necesario. El marco del portón y ventanas podrá retirarse quitando tornillos dejando el piso liso sin elevaciones, permitiendo entrar equipamiento rodando Techo Cotizar la cabaña 2 veces: en una opción con techo de quincho de 20cm de espesor, apoyado sobre tiranteria de madera curada y otra opción con techo liviano Eléctrica Se dejará 4 cajas para tomas comunes en las paredes vinculadas a tablero general ductos aparentes de 30mm. El tablero general estará vinculado también mediante ductos de 30mm a cámara exterior. El tablero general tendrá 4 llaves TM: luces, tomas, potencia equipo, auxiliar y general con diferencial de 300mA. Se colocará 4 picos de luz formando 2 filas, con sus llaves cercanas a la puerta PINTURA DE CABAÑA Los muros se deberán preparar bien eliminando fisuras, hongos, polvo etc. y luego se darán dos manos de pintura al agua de color blanco exterior y cal en el interior RELLENO DE PREDIO Se deberá realizar el relleno del predio hasta dos metros por fuera de la cabaña y camino a realizar. El camino a realizar irá desde la calle allí existente hasta el fondo de la cabaña por el lado norte, de manera que se pueda acceder con camión grúa para bajar los tanques. El nivel del relleno será en caída desde la calle ya existente hasta cañada/canaleta al fondo (contra la cancha). El nivel de piso de la cabaña deberá estar por lo menos 60cm sobre el nivel menor actual. 3.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS Serán de cargo del contratista los cateos necesarios para niveles de fundación y cualquier otra información necesaria para definir correctamente todos los detalles constructivos.

5 Las obras se realizarán en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto. Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras no podrá interferir con el normal funcionamiento de las tareas que OSE debe desarrollar en el lugar. 4 SUMINISTROS A CARGO DEL CONTRATISTA El Contratista estará obligado a tener personal competente en la ejecución de las tareas que demanden las obras, asimismo está obligado a contar con todos los equipos y herramientas de construcción necesarios para la correcta ejecución de las obras. El Contratista estará obligado a suministrar todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de las obras, en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones y el proyecto aprobado por OSE. Todos los suministros deberán ser de la mejor calidad y en los casos que corresponda se verificarán las especificaciones técnicas. 5 SUMINISTROS A CARGO DE OSE OSE designará un Director de obra y será éste quien definirá los detalles técnicos que no figuran en los planos y memorias constructivas. OSE entregará los caños necesarios que servirán luego para la acometida eléctrica y conducción de agua a los efectos de que queden amurados en las nuevas estructuras. 6 DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (Normas laborales) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº Son obligaciones de la empresa adjudicataria: a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad; b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate; c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley Nº d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante. La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se

6 reserva el derecho de: a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada. Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por La Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a La Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país. 7 Respecto al BPS: Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá enviar la nominada al BPS y enviar copia a OSE para su certificación por el Director de la obra, la cual podrá ser enviada por . Nominada se llama a la Planilla Nº 1300 de A.T.Y.R. o nominada de Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la ley Nº14.111) de las obras ejecutadas del mes anterior. Dentro de los 3 días hábiles siguientes OSE enviará código de aceptación de nominada a la empresa. Dentro de los 2 días hábiles siguientes el Contratista ingresará dicho código en la web del BPS/ATYR, generará la factura de BPS y avisará a OSE. OSE imprimirá dicha factura y continuará con las gestiones para el pago de los aportes. El Contratista también deberá presentar a Oficina Técnica la Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración. Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados el B.P.S., aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista, le será descontada del próximo certificado de pago. En caso de suspensión de la obra el Contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R. serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores.

7 El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas. Éstas Planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Dirección de la obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario. 8 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes. La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la Alcaldía de La Paloma, Intendencia Municipal de Rocha, al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al MTOP por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados, como el transporte y disposición final del material retirado. Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios. La empresa adjudicataria deberá designar representante que será responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Jefatura Técnica Departamental Sección Rocha estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular. La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisoria que será no antes de los 45 días posteriores a la finalización de los trabajos - La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

8 9 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS: Hasta la recepción provisoria de obras, la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista. 10 PLAZOS El plazo máximo para el inicio de las obras es de 7días seguidos a partir del día de notificada la aceptación de la oferta y comunicación para el inicio de las obras. Las obras deberán finalizar antes del 20 de noviembre de En caso de que este plazo no se cumpla OSE aplicará una multa del 10% del total ofertado y se consultará con la Intendencia Departamental de Rocha sobre la posibilidad de seguir avanzando en algunas tareas que no perturben el descanso de los habitantes de las cabañas. La IDR u OSE podrán suspender las obras entre el 21 de diciembre y el 28 de febrero. En caso de suspenderse la obra deberá retirarse toda herramienta o material que a criterio de Dirección de Obra perturbe la vista de los visitantes. 11 DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO Rige en la pertinente, las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puesta en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto N 95/991 y las modificaciones introducidas por la Ley N Rige también el Pliego único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministro y Servicios no personales, Decreto del Poder Ejecutivo N 53/93 del 28/01/93 En caso de hacer uso de vehículos o maquinaria, éstos deberán tener seguro total durante el plazo de uso en la obra. 12 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PLAZO DE PRESENTACIÓN Las propuestas deberán presentarse en la Oficina Administrativa Departamental de Rocha, calle 25 de Agosto Nº 43, o enviarse por Correo o Fax, hasta la hora fijada para la apertura (Fax int. 30; Correos: ypaez@ose.com.uy, jlombardi@ose.com.uy, frecuero@ose.com.uy). Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas. La presentación de la oferta se hará de acuerdo con el rubrado en planilla adjunta, por precios unitarios y totales según metrajes o cantidades estimadas con el solo fin de comparar ofertas. Todo otro rubro no incluido deberá ir prorrateado en el listado anterior existente, incluyendo todos los materiales necesarios. Por cualquier consulta técnica: jlombardi@ose.com.uy, frecuero@ose.com.uy Las ofertas deberán ser de cotización moneda nacional sin ajuste. Se indicará si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo.

9 De no indicarse se considerará incluido en el precio. La garantía de los trabajos será de 12 meses, contabilizados a partir de la habilitación de los mismos; ante emergencias asociadas a vicios de obra, durante este plazo la empresa deberá dar respuesta y solución en un plazo no superior a las 48 horas. En todos los casos, OSE se reserva el derecho de parcializar la adjudicación. El oferente declarará por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra imponible, de acuerdo a la ley A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerará dicho valor, de excederse en obra el adjudicatario del monto declarado, se le debitará del precio ofertado. 13 PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN En el día y hora fijados para la recepción de las inscripciones se abrirán en acto público, los sobres o s con las mismas en presencia de los oferentes que asistan La fecha y hora de apertura se fija según comunicado SAP anexo, en la Oficina Administrativa Departamental de Rocha, calle 25 de Agosto Nº 43 (ciudad) tel La Jefatura Técnica Departamental de Rocha estudiará las propuestas y resolverá al respecto. Una vez realizada la apertura de las propuestas no se admitirá que los proponentes presenten ningún tipo de aclaraciones o modificaciones a lo propuesto. Solamente la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesario formular. 14 COMPARACION DE OFERTAS Para la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta el precio unitario cotizado y los antecedentes de los oferentes en tareas similares. Cotizar en planilla anexa, si un rubro no es cotizado se tomará el mayor de entre las otras empresas cotizantes a menos que se aclare que dicho rubro está incluido en algún otro rubro. La Administración considerará preferentemente las ofertas que presenten financiación De no establecerse en forma especial, la forma de pago se considerará CREDITO 60 días de fecha factura contra suministro realizado a dicha fecha. 15 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 (sesenta) días a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas Por consultas contactar: José Luis Lombardi Ing. Fernando Recuero jlombardi@ose.com.uy frecuero@ose.com.uy

10 RUBRADO COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA FECHA: OBRA : Cabaña para equipo de osmosis inversa, La Paloma, Departamento de Rocha EMPRESA: DIRECCIÓN: TELÉFONO : PROVEEDOR DE OSE Nº: RUT Nº : ANTECEDENTES: PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA Rubro Descripción Unidad Metraje de comparación 1 Cateos, relleno y nivelación gl 1,00 2 Proyecto de estructuras gl 1,00 3 Construccion de cabaña 3,1 Cabaña opcion con quincho gl 1,00 3,2 Cabaña opcion con techo liviano gl 1,00 4 Construccion de bases y porticos 4,1 Construccion de base de hormigon para tanque u 4,00 4,2 Construccion de porticos alrededor de tanques gl 1,00 Precio Unitario $U Precio Total $U Horas Hombre Unitario M. Imponible Unitario $U M. Imponible Total $U SUB-TOTAL1 (MONTO TOTAL sin IVA) $ -00 IVA (22%) $ -00 SUB-TOTAL2 (MONTO TOTAL con IVA INCLUIDO) $ -00

11 MONTO IMPONIBLE TOTAL $ -00 MONTO TOTAL DE COMPARACION = SUB-TOTAL2 + MONTO IMPONIBLE TOTAL -00

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21