Obras Sanitarias del Estado

Transcripción

1 Obras Sanitarias del Estado Departamento de Suministros Oficina de Licitaciones Pliego de Condiciones Particulares (PARTE l) LICITACIÓN PÚBLICA N P12532 OBJETO: ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINA LIQUIDO. Fecha de Apertura: Hora: 1

2 INDICE CAPITULO l OBJETO DEL CONTRATO SERVICIOS A ABASTECER DEL PLAZO DE CONTRATACION... 4 CAPITULO II ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE LA OFERTA REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PRODUCTO CONTENIDO DE COAGULANTE INSOLUBLES IMPUREZAS VERIFICACIONES INSPECCIÓN Y MUESTREO DEL TRANSPORTE REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO PROPUESTA BASICA, ALTERNATIVAS O VARIANTES FORMA DE COTIZAR... 8 CAPÍTULO lll - CONDICIONES GENERALES REQUISITOS PARA OFERTAR DE LA COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL PRECIO DE LA OFERTA DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LAS CONDICIONES DE PAGO OFERTAS EN MONEDA NACIONAL DE LA FACTURACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA ESTUDIO Y COMPARACION DE LAS OFERTAS PRECIOS PREFERENCIALES DE LA ADJUDICACIÓN AJUSTE DE PRECIOS MULTAS POR ATRASO EN LAS ENTREGAS FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE SANCIONES ACLARACIONES AL PLIEGO SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

3 OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO O.S.E. LICITACIÓN CAPITULO l 1 - OBJETO DEL CONTRATO El objeto de la Licitación comprende la adquisición y entrega de kilos de sulfato de aluminio líquido, a granel (Código SAP 680). 2.- SERVICIOS A ABASTECER A continuación se mencionan los Servicios a abastecer con su promedio de consumo mensual: Unidades Operativas Toneladas Laguna del Cisne 70 Laguna del Sauce 288 Florida 68 Santa Lucía 50 San José 50 Mercedes 86 Rocha 30 Trinidad 50 Tacuarembó 45 Durazno 38 La Paloma 7 Melo 47 Colonia 20 San Ramón 23 Treinta y Tres 27 Nueva Helvecia 30 Tala 7 Sauce 9 Fray Marcos 15 Rosario 27 Nueva Palmira 15 Paysandú 70 Juan Lacaze 27 J.P. Varela 5 Pando 45 Fray Bentos 18 Sarandí del Yí 5 Carmelo 15 Minas 15 Aguas Corrientes Sin perjuicio de los destinos indicados en el Numeral anterior, en el transcurso del contrato, por razones de servicio podrán surgir otros 3

4 puntos de distribución, lo que será comunicado a la Empresa contratista y ésta se obligará a suministrar el producto en el lugar que le sea requerido Por tratarse de un producto imprescindible para el proceso de potabilización del agua, la empresa adjudicataria se comprometerá y garantizará a dar fiel cumplimiento al contrato que trata la presente Licitación. 3 - DEL PLAZO DE CONTRATACION El suministro a contratar se estima para 18 meses, o hasta que se agote el monto adjudicado. 3.2 Si al término de los 18 meses no se hubiere agotado la totalidad del monto adjudicado, la Administración podrá proponer al Contratista una prórroga de hasta 12 meses más; si esto no fuese aceptado por el Adjudicatario, regirá una prórroga automática de 6 (seis) meses Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la adjudicación. CAPITULO II ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE LA OFERTA 1 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PRODUCTO El sulfato de aluminio líquido comercial objeto de esta licitación deberá ser un producto relativamente claro, en una concentración de aproximadamente 50 % en peso de producto seco y con las características que a continuación se detallan. 2.- CONTENIDO DE COAGULANTE 3.- INSOLUBLES 4.- IMPUREZAS El coagulante expresado de R2O3 = Al2O3 + Fe2O3 tendrá un mínimo de 8.25 % (ocho con veinticinco por ciento) en peso. Por debajo de este valor, su precio será multado en la forma que se establece en el Numeral 17 del Capítulo 3. El contenido de materia insoluble en agua no deberá ser superior al 0.2 % El sulfato de aluminio no deberá contener sustancias orgánicas o compuestos solubles en cantidades capaces de producir efectos adversos sobre la salud de las personas que consuman agua tratada en 4

5 forma apropiada con sulfato de aluminio. Se requiere una declaración expresa del proveedor acerca de este artículo El contenido de hierro total no deberá ser superior al 1.2% (expresado como Fe 2 O 3 ) El sulfato de aluminio deberá poseer una certificación expresa del proveedor indicando que el citado producto puede ser empleado como aditivo primario en el tratamiento de agua destinada al consumo humano Si se constata concentraciones de hierro en repetidas ocasiones que se aparten del pliego o que alteren la calidad del agua potable se tendrá en cuenta en el histórico del proveedor. 5.- VERIFICACIONES 5.1- Se tomarán muestras para las determinaciones de: peso especifico, insolubles, Al total soluble, y Fe total soluble Respecto al peso específico, el fabricante deberá proporcionar información mostrando el porcentaje de Al u Al 2 O 3 de las soluciones de sulfato, para diferentes lecturas de peso específico. 6.- INSPECCIÓN Y MUESTREO 6.1- El inspector de OSE, en la planta de expedición, inspeccionará previamente en forma sumaria las condiciones de carga del producto. De existir dudas podrá suspender la carga del mismo Se tomarán tres muestras en frascos precintados, el tamaño de muestra no deberá ser inferior a los 150 ml Las muestras serán extraídas por Control de Calidad quien las derivará a un laboratorio que designará la Administración. 7.-DEL TRANSPORTE El sulfato de aluminio líquido deberá ser transportado en camiones cisternas adecuadas para dicho producto (revestimiento plástico o acero inoxidable) El transporte será de cargo de la empresa suministradora del producto, debiendo cumplir con las exigencias departamentales y nacionales en cuanto al transporte de productos químicos. Se estima en kms. Aprox. pisados (ida y vuelta) el recorrido total del contrato Los vehículos a emplear deberán tener certificado de habilitación para el Transporte de Mercancías Peligrosas ( Literal d, del artículo 56, del Anexo I del Acuerdo Mercosur ), expedido actualmente por SUCTA 5

6 MTOP, incluido como agregado en el Certificado de Aptitud Técnica ( CAT ), para cada vehículo a emplear en el transporte. (Documento de porte obligatorio en el vehículo) Los choferes deberán poseer la siguiente documentación: a) Libreta profesional de conducir. b) Certificado de capacitación del Curso de Mercancías Peligrosas (cartilla Naranja, MTOP ), para cada conductor a emplear en el servicio. (Documento de porte obligatorio del conductor del vehículo). c) Carnet de Salud. 7.5 Los vehículos deberán contar con seguro contra todo riesgo (Tractocamión y semirremolque cisterna) así como también para la mercadería que se transporta Los daños que se puedan producir a terceros durante el transporte y la descarga del producto, así como también daños ambientales, serán de cuenta de la firma adjudicataria Se establecerá la flota de camiones cisternas con que cuenta la empresa para atender el servicio a contratar. A tales efectos se indicará números de unidades, marcas, modelos, tipo de cisternas, capacidades, etc. 8 - REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA 8.1- La Empresa adjudicataria deberá contar con el equipo de bombeo necesario en cada camión para la transferencia del sulfato desde los camiones cisterna a los tanques de almacenaje previstos Cada envío deberá llevar adjunto un certificado que incluya: _ Peso del envío _ Análisis químico correspondiente (peso específico, contenido de Al, Fe, e insolubles), realizado por el fabricante. _ Fecha y hora de fabricación _ Fecha y hora de entrega El sulfato deberá ser entregado preferentemente a temperatura ambiente, pero siempre a temperaturas inferiores a los 35 C En el caso de los servicios del interior del país ante la eventualidad de no poder descargar el producto en un determinado servicio o que tenga que volver con carga de regreso, el contratista deberá comunicar previamente al Depto. de Suministros -Unidad P. y C.S./ Sección Planeamiento, Teléfono Internos 104, 118 y fuera del horario de oficina (9:15 a 16:30) al Celular de Guardia , 6

7 quien podrá disponer un nuevo destino a efectos de no regresar con carga En los remitos de entrega del producto, deberá estipularse los horarios de llegadas y salidas correspondientes. 8.6 El funcionario de O.S.E. receptor completará el formulario interno (RECEPCIÓN DE MATERIALES CRÍTICOS) el cual deberá ser firmado por el chofer transportista, dando conformidad al material entregado Con motivo de los procesos de mejora de gestión se podrán modificar los formularios para la operativa del Servicio, esto no implicará una modificación del contrato. 9 - DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO Aguas Corrientes Para la Usina de Aguas Corrientes las entregas serán solicitadas a la empresa proveedora por ésta, previo VºBº de la Unidad P. y C.S./Sección Planeamiento (Almacén U001 de la Unidad Planificación de Suministros Críticos (Almacén U001 de Aguas Corrientes), con una frecuencia semanal de 12 camiones (de lunes a sábado) aproximadamente kg por camión Ante una situación de emergencia, la empresa adjudicataria deberá tener capacidad para proveer al menos por un período de 15 días un suministro diario de 5 camiones (aprox kg), inclusive los días sábados y domingos Un funcionario del Almacén de la Usina (Aguas Corrientes) controlará el peso del sulfato de aluminio con la documentación correspondiente que consiste en una copia igual al comprobante de entrega que establece el Numeral 8.2 del presente Capítulo La Empresa contratista deberá proporcionar los teléfonos y fax que correspondan para la comunicación pertinente donde se lo pueda ubicar los 365 días del año El horario de recepción en la Usina de Aguas Corrientes será de 6.30 a hs. Servicios del Interior En los casos de los Servicios del interior los destinos y cantidades del producto serán comunicados en forma semanal por la Unidad P. y C.S./Sección Planeamiento de la Administración. A tales efectos todos los días miércoles o jueves, se comunicará por escrito los destinos a 7

8 cumplir a partir del momento de la Notificación El oferente tendrá un plazo máximo de 7 días calendario para realizar la entrega una vez recibido el Memorando de Entrega. Dicho memorando podrá tener una orden de prioridades de entrega que el proveedor deberá cumplir El proveedor dará aviso con un mínimo de 24 horas de anticipación a la entrega a cada Servicio. Allí un funcionario de la Usina recibirá el sulfato y la documentación correspondiente que consiste en una copia igual al comprobante de entrega que establece el Numeral 8.2 del presente Capítulo Cualquier inconveniente que no permita dar cumplimiento a lo establecido en los numerales 9.7 y 9.8 del presente Capítulo, deberá comunicarlo inmediatamente a la Unidad P. y C.S./Sección Planeamiento La Empresa contratista deberá proporcionar los teléfonos base, Celular y fax que correspondan para la comunicación pertinente donde se lo pueda ubicar los 365 días del año El horario de recepción en destino será de 8.00 a hs PROPUESTA BASICA, ALTERNATIVAS O VARIANTES Se aceptarán alternativas y/o variantes según lo establecido en el Numeral 25, Capítulo IV, de la Segunda Sección, del Pliego de Condiciones Generales (Parte II), reservándose la Administración el derecho de su adjudicación. Las mismas serán admisibles aunque no se cotice la oferta básica FORMA DE COTIZAR 11.1 La cotización del producto incluirá el transporte hasta el lugar de destino. A tales efectos la cotización se deberá realizar de la siguiente forma:. a) Precio por Tonelada del producto. b) Precio de flete por Kilómetro. c) Precio total del producto. d) Precio total del flete e) Precio total del producto más total de flete. 8

9 CAPÍTULO lll - CONDICIONES GENERALES 1 - REQUISITOS PARA OFERTAR DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR Para la adquisición del Pliego de Condiciones Particulares, las Empresas deberán estar inscriptas en forma provisoria o definitiva en el Registro de Proveedores de la Administración La inscripción en el Registro de Proveedores podrá efectuarse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275, y en carácter provisorio en la Oficina de Registro de Información, ubicada en la Av. San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al momento del Acto de Apertura, deberán hacerlo en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de dicho Acto, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº Dicha inscripción definitiva será requisito fundamental para la validez de sus propuestas. 2 - DE LA COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Deberá efectuarse con anterioridad al acto de apertura, un depósito bancario en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuenta en pesos uruguayos Nº y en dólares estadounidenses Nº , por el importe y moneda correspondiente. El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini. 3 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte l), el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros (Parte ll), pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 54 del T.O.C.A.F.) Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Licitaciones de O.S.E.- Av. San Martín N 3235 entre Magested y Pugnalini o recibirse por CORREO o FAX, antes de la hora fijada para la apertura. FAX A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas. 9

10 3.3 - La propuesta deberá incluir los siguientes documentos: a) Comprobante que acredite haber adquirido el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación. b) Constancia que acredite la vigencia del Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales ( Artº 61 de la Ley ). c) Recibo de haber constituido la garantía de Mantenimiento de Oferta, en los casos en que la ley lo requiere. d) Copia de certificados y documentación a que se hace referencia en los numerales 7.3, 7.4 y 7.5 del Capítulo El oferente indicará en su propuesta los nombres de sus directores o administradores a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 3, Ley (Registro de Deudores Alimentarios) Cada oferta se presentará numerada correlativamente, en un original y 5 copias, de acuerdo a lo establecido por los Numerales 16 y 21 del Capítulo III, Segunda Sección, del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros, (Parte ll) El incumplimiento del Numeral anterior con respecto a la cantidad de copias requerida será causal de observación por parte de la Administración. 4 - CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A los efectos de la constitución de garantías (Numeral 11 del Capítulo I, Segunda Sección del Pliego de Condiciones Generales, Parte II), el monto mínimo para exigir Garantía de Mantenimiento de Oferta por el período enero-abril/2012 a considerar es de $ La Garantía de Mantenimiento de Oferta será el 1% del total de la oferta y deberá estar previamente constituida al acto de apertura, en la forma prevista en el Numeral 11, Capítulo I, de la Segunda Sección del Pliego de Condiciones Generales, Parte II La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será el 5 % del monto total de la oferta y deberá ser constituida en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles de notificado de la adjudicación. El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período eneroabril/2012 a considerar es de $

11 4.4 - Dichas Garantías deberán constituirse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº DEL PRECIO DE LA OFERTA 5.1- Los precios de las ofertas en moneda nacional deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de factura Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art 9.4 del Decreto 53/993). La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 6 - DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN La cotización podrá hacerse en moneda nacional o moneda extranjera Si la cotización se realizara en la moneda del país de origen, la misma deberá ser de cotización normal en el Banco Central del Uruguay A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional o dólares estadounidenses tomándose como referencia el dólar interbancario vendedor al cierre del día anterior a la fecha de apertura de la licitación y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a la fecha antes indicada, para otras monedas. 7 - DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. 8 - DE LAS CONDICIONES DE PAGO OFERTAS EN MONEDA NACIONAL Además de lo establecido en el numeral 5.1 del presente capítulo, como alternativa los oferentes podrán otorgar algún tipo de financiación. Para ello deberán indicar los plazos y demás condiciones de la financiación con el suficiente detalle que permita su evaluación y comparación Si la Administración efectuara el pago de una factura más allá del plazo estipulado en el numeral anterior, el oferente tendrá derecho a un ajuste 11

12 adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de pago que cobra la Dirección General Impositiva El oferente deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos La Administración no considerará de recibo otros tipos de puniciones que la indicada en el Numeral precedente o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida Los recargos se liquidarán únicamente a solicitud de los oferentes OFERTAS PLAZA EN MONEDA EXTRANJERA El plazo para el pago de las mercaderías que se coticen de plaza en moneda extranjera será de 60 días fecha de factura. En caso de atraso en el pago, el proponente, si lo desea, establecerá la tasa de recargo, que deberá estar dentro del promedio publicado por el Banco Central del Uruguay para préstamos en moneda extranjera a Empresas, del trimestre anterior a la fecha de apertura de la Licitación En caso que los oferentes coticen en moneda extranjera, que no sea dólares estadounidenses o euros, el pago se le realizará en U$S (dólares estadounidenses) al arbitraje del Banco Central del Uruguay del día anterior a la emisión del cheque o transferencia. 9 - DE LA FACTURACIÓN 9.1 A efectos de la tramitación de las facturas, la Administración proporcionará a través de la Unidad P. y C.S./Sección Planeamiento los Nos. de Entrada de Mercadería y Hoja de Servicio por concepto de flete que correspondan, Dichos Nos. deberán constar en las facturas correspondientes. Las mismas deberán presentarse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de la apertura de la Licitación Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro. 12

13 11 - ESTUDIO Y COMPARACION DE LAS OFERTAS Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los pliegos, el precio de la oferta, las características del producto y servicio cotizado, las garantías ofrecidas y los antecedentes del oferente Referente al instituto de mejora de ofertas y negociación, rige lo establecido en los Numerales. 52 y 53 del Capítulo IV, Tercera Sección, del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Parte II) PRECIOS PREFERENCIALES De bienes y servicios que califiquen como nacionales. Se estará a lo dispuesto en el art. 41 de la ley y decreto No. 13/2009. Asimismo se aplicará de acuerdo a lo establecido en el numeral 34 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo De acuerdo al Artº 13 del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 13/2009, se dispone por el presente pliego que el certificado correspondiente deberá presentarse en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la apertura A las MPyMES Regulado en el art. 46 de la ley y decreto No. 800/2008. A los efectos de su aplicación se estará a lo dispuesto en el numeral 35 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no personales. 13- DE LA ADJUDICACIÓN La adjudicación se efectuará por los siguientes valores cuyo costo final sea el menor a la suma de ellos: a) Costo total de las Toneladas del producto. b) Costo por Kms AJUSTE DE PRECIOS La única fórmula de ajuste que regirá para las variaciones de precio de las ofertas cotizadas en Moneda Nacional, será la establecida en este 13

14 Numeral, no aceptándose propuestas que varíen la siguiente fórmula de ajuste: SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO P=Po(0,30 * I/Io + 0,60 * D/Do + 0,10 * C/Co) TRANSPORTE P=Po(0,20 * I/Io + 0,30 * CV/CVo + 0,50 * C/Co) P = Precio actualizado.- Po = Precio de la oferta.- I = Io = Indice de salarios del sector privado para el total del país del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha de entrega del suministro. Indice del salario del sector privado para el total del país del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha de apertura de la Licitación. CV = Indice general de los precios del consumo (costo de vida) del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al mes anterior al de la fecha de la entrega del suministro. CVo= Indice general de los precios del consumo (costo de vida) del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al mes anterior al de la fecha de apertura de la Licitación. D = Cotización del dólar del Banco Central del Uruguay (Inter-bancario) al día de la entrega de la mercadería. Do = Cotización del dólar del Banco Central del Uruguay (Inter-bancario) al día anterior al de la fecha de apertura de la Licitación. C = Costo del Gas-oil al día de la entrega de la mercadería Co = Costo del Gas-oil al día anterior al de la fecha de apertura de la Licitación Los cambios de precios que surjan por las variaciones de los parámetros señalados se reconocerán cuando ocurran en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura de las propuestas y la fecha en 14

15 que queda cumplido totalmente el servicio, dentro de los plazos fijados en la oferta A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a cada ejecución de los trabajos conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en la Oficina del Grupo de Seguimiento (ex Ajuste de Precios), San Martín La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su correspondiente liquidación así como también con copia de la factura de las entregas realizadas Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días de presentada la factura de entrega del Suministro En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios, quedan a exclusivo juicio de esta Administración MULTAS POR ATRASO EN LAS ENTREGAS 15.1 En caso de no cumplimiento en fecha de la entrega de un suministro cotizado en moneda nacional, se aplicará una multa por el tiempo que dure el atraso sobre el importe del suministro no efectuado en tiempo cuya tasa mensual es la establecida en el numeral del presente capítulo. Si el material fuera de cotización en moneda extranjera la tasa será la establecida en el numeral del presente capítulo El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la garantía del Fiel Cumplimiento del mismo 15.3 El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE SANCIONES Se establecen las fórmulas para aplicar en caso de incumplimiento a las exigencias de calidad del producto. Precio a Pagar: P = P D1 D2 Precio unitario actualizado contractual: P 15

16 D1: Descuento en el precio unitario, causado por concentración de aluminio. D2: Descuento en el precio unitario, causado por contenido insoluble. Ca: Concentración del aluminio y hierro determinada sobre muestras, en % y si es menor a Ci: Porcentaje de insolubles determinado sobre las muestras, si es mayor a 0.2. Fórmulas a aplicar: D1 = (1 Ca/8.25). 1,7. P PARA CONCENTRACIONES COMPRENDIDAS ENTRE 8.25 Y 7.75 INCLUSIVE. D1 = (1 Ca/7.75). 3. P PARA CONCENTRACIONES MENORES A D2 = 0,2 [(Ci/0.2 1)]. P PARA Ci MAYOR QUE 0.2. Nota: No se realizarán ajustes por superior calidad ACLARACIONES AL PLIEGO Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar aclaraciones mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas con una antelación mínima de hasta 7 días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios Las consultas efectuadas serán comunicadas en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de apertura Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento licitatorio, únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad. 16

17 Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar prórroga de la fecha de apertura de ofertas Las solicitudes de prórrogas, deberán ser presentadas en la Oficina de Licitaciones con una antelación mínima de hasta 5 días hábiles de la fecha fijada para la apertura. 17

18 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Montevideo, de de. Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. Departamento de Suministros. Oficina de Licitaciones. LICITACIÓN PÚBLICA Nº P R.U.T. RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL DOMICILIO NÚMERO TELÉFONO FAX El que suscribe Sr., C.I., representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el suministro que a continuación se detalla de acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa. Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. PRECIOS UNITARIOS: (Números) (Letras). Impuesto que debe agregarse al precio unitario. De no establecerse, se considerará incluido. PRECIO TOTAL DEL SUMINISTRO: (Números) (Letras). CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO PROPUESTO: PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: Si no se encuentra establecida en el P.C.P. el oferente podrá determinar la que a su juicio resulte más conveniente. CONDICIONES DE PAGO: Será la establecida por el proponente teniendo en cuenta lo indicado en el P.C.P. pudiendo establecer una o varias alternativas. MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C.P. FIRMA/S Aclaración de Firma/s 18