PLIEGO DE REQUISITOS DEL CONTRATO

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PLIEGO DE REQUISITOS DEL CONTRATO"

Mercedes Torres Aguirre
hace 5 años
Vistas:

1 PLIEGO DE REQUISITOS DEL CONTRATO ASUNTO: REHABILITACIÓN DE LOS PASOS INFERIORES DE LA LÍNEA FERROVIARIA PALMA-INCA EN PONT D'INCA NOU (PPKK 4+640, 5+085, 5+480, 6+015) 1. ANTECEDENTES Con motivo de la inspección de las estructuras que ha llevado a cabo SFM se han detectado diversas patologías estructurales que afectan a los cuatro puentes de ferrocarril existentes en el Pont d'inca Nou y urbanizaciones adyacentes. Se trata de problemas causados por el enraizamiento de vegetación, pérdida de recubrimiento de las armaduras, impermeabilización insuficiente, impactos, desgaste y envejecimiento. 2. OBJETO DEL CONTRATO El contrato tiene por objeto la reparación de los defectos detectados, así como la protección de las superfecies, con productos específicos, previa preparación adecuada de las superficies afectadas. Se ha realizado una Memoria Valorada donde se relacionan los defectos detectados y se determinan las actuaciones mínimas a realizar, así como el presupuesto de ejecución. 3. SOLVENCIA TÉCNICA Se podrán presentar todas las empresas constructoras que dispongan de personal y maquinaria propia para la ejecución de la obra. No se admite la subcontratación de más de un 25% del importe de la obra. Las empresas que opten a la ejecución del contrato deberán contar con referencias en obras similares, de reparación o rehabilitación de estructuras de hormigón, realizadas en los últimos cinco años, con certificado de buena ejecución emitido por la entidad contratante. La empresa que opte a la ejecución del contrato deberá acreditar disponer en plantilla de técnicos competentes con titulación universitaria aportando declaración responsable y curriculum vitae.

2 Las empresas que no reúnan la solvencia necesaria se excluirán del procedimiento de adjudicación. 4. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE EJECUCIÓN Las obras que supongan interferencia con el tráfico rodado en los puentes afectados deberán ser realizadas en horario nocturno. Los precios de la memoria valorada incluyen los sobrecostes por nocturnidad, tanto los derivados del mayor coste de mano de obra como de los medios auxiliares necesarios para la correcta iluminación y balizamiento de la zona de obra. El adjudicatario deberá tramitar ante el Ayuntamiento de Marratxí los permisos necesarios para balizamiento de la zona, así como para autorización de las actividades que puedan suponer ruidos o molestias a los vecinos. Se valorará el asesoramiento técnico experto que el licitador pueda aportar durante la ejecución de los trabajos, siendo imprescindible que a la finalización de los mismos el adjudicatario, o su asesor experto en su nombre, emita un certificado de la correcta ejecución de los trabajos y subsanación de los defectos detectados. 5. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Las ofertas se presentarán en un único sobre cerrado en el registro de entrada de SFM situado en Palma, C/Passatge Cala Figuera, 8 (Son Rullan), con anterioridad a la fecha y hora límites indicados en el perfil del contratante. Deberá contener necesariamente: - Justificación de la Solvencia Tecnica del Licitador, incluyendo la documentación solicitada en el apartado 3 de este Pliego. - Memòria descriptiva, donde se indiquen en un máximo de 15 páginas: - El procedimiento que se utilizará para llevar a cabo la reparación - Las características y calidades de los materiales que se utilizarán - Los medios materiales que se pondrán en obra - Cronograma - Oferta económica, según el presupuesto que se incluye en la memoria valorada. Se tiene que tener en cuenta que las mediciones que contiene el presupuesto son aproximadas, por lo cual el licitador tendrá que verificarlos, sin que pueda alegar error u omisión por los contenidos en la memoria. - Mejoras que aporta el licitador a los mínimos fijados en la memoria y que se ofrecerán, sin coste para SFM, en caso de resultar adjudicatario (3 páginas). Se valorará como mejora la colocación de una valla antivandálica en el puente de

3 acceso al polígono de Marratxí, desde la Ma-13a. En cualquier caso, las mejoras deberán circunscribirse al objeto del contrato, y deberán justificarse técnicamente, además de valorarse económicamente (importe IVA excluido). - Declaración responsable del Anexo A. 6. PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo máximo de ejecución se ha fijado en ocho (8) semanas. El incumplimiento de los plazos por causa imputable al adjudicatario será motivo de penalización y/o resolución del contrato, así como de reclamación de los daños y perjudicios causados a SFM. 7. PRESUPUESTO MÀXIM DEL CONTRACTE El presupuesto máximo del contrato será de ,77 euros, IVA incluido. En cualquier caso, el presupuesto de ejecución del contrato será el que resulte de la oferta del adjudicatario, que se pagará de acuerdo a la sistemática habitual de SFM. 8. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Se adjudicará el contrato a la oferta más ventajosa económicamente, de acuerdo a los siguientes criterios de valoración: Valoración técnica: 50 puntos - Especialización de la empresa (5 puntos) - Medios humanos y materiales asignados a la ejecución del contrato (5 puntos) - Asesoramiento técnico con el que contará el adjudicatario (10 puntos) - Procedimiento de ejecución de la obra (10 puntos) - Las características y calidades de los materiales que se utilizarán (5 puntos) - Cronograma (5 puntos) - Mejoras (10 puntos) Se valorarán especialmente la claridad, coherencia y concreción de la propuesta.

4 Aquellas propuestas cuya valoración técnica no llegue a 25 puntos se excluirán del procedimiento y no se tendrán en cuenta para la valoración de las ofertas económicas. Valoración económica: 50 puntos La puntuación de cada oferta económica (PE) se obtendrá de acuerdo a las siguientes fórmulas: Para bajas inferiores o iguales al 10% (0,9 PL PO) PO P E PL Para bajas superiores o iguales al 10% (PO 0,90 PL) P E PO 0,9PL POMIN 0,9PL Donde: PL= Precio licitación PO=Importe de la oferta a valorar. POMIN=Importe de la oferta más económica admitida en la valoración. Se redondeará el resultado al segundo decimal. 9. PENALIZACIONES El incumplimiento de los plazos fijados por causa imputable al adjudicatario se penalizará con 150 /día de retraso

5 ANEXO A: DECLARACIÓN RESPONSABLE CONTRATO: REHABILITACIÓN DE LOS PASOS INFERIORES DE LA LÍNEA FERROVIARIA PALMA-INCA EN PONT D'INCA NOU (PPKK 4+640, 5+085, 5+480, 6+015). CME 33/16 D/Dª.... DNI nº:. En nombre y representación de la empresa:......, con CIF:., domiciliada en (calle/plaza) de (población)..., código postal.... Correo electrónico a efectos de notificaciones:. DECLARO Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física / jurídica a la que represento, ni sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguno de los supuestos a los que se refiere el art del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y manifiesto expresamente que la persona física / jurídica representada se halla al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y que no se halla incursa en ninguno de los supuestos a los que se refiere la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de Incompatibilidades de los Miembros de Gobierno y de los Altos Cargos de Comunidad Autónoma de les Illes Balears (BOIB nº150, de 5 de diciembre de 1996) y su Reglamento aprobado por Decreto 250/1999. De 3 de diciembre (BOIB nº 156, de 16 de diciembre de 1999). Asimismo, manifiesto que dispongo /la empresa a la que represento dispone, de la solvencia necesaria para ejecutar el contrato de referencia. Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en.., a... de... de. (firma y sello de la empresa) ADVERTENCIA IMPORTANTE: Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información previa en el artículo 70.4 y en el artículo 330 del TRLCSP, podrá acarrear la inhabilitación para contratar con el sector público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 d) del precitado texto legal. Ello, sin perjuicio de las consecuencias de toda índole que se pudieran derivar para quien otorgue una declaración falsa, bajo su total y exclusiva responsabilidad. AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Documentos relacionados

Ref Concepto Ud. Zanja para canalización eléctrica con restablecimiento del pavimento. 1 ml

Ref Concepto Ud. Zanja para canalización eléctrica con restablecimiento del pavimento. 1 ml PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE PROYECTORES LED Y COLOCACIÓN DE NUEVO TENDIDO ELÉCTRICO EN EL APARCAMIENTO JUNTO A LA ESTACIÓN DE MARRATXÍ (Expediente CME 62/17) 1. OBJETO El presente