SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN DIRECCiÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONVOCATORIA/BASES

Transcripción

1 DIRECCiÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONVOCATORIA/BASES CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO /DAOM PARA LA CONTRATACiÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA OBTENCiÓN DEL DICTAMEN DE VERIFICACiÓN DE LA INSTALACiÓN ELÉCTRICA DE LA AMPLIACiÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURíDICA EN COLlMA, CaLIMA, DURANTE EL DESARROLLO DE OBRA, UBICADA EN MIGUEL HIDALGO NÚMERO 170, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 28000, CaLIMA, COLlMA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los dispuesto en los artículos 100, último párrafo, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, fracciones I y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 17 facción 111,89 Y 90 del Acuerdo General de Administración 6/2001, de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convoca a las Unidades de Verificación en materia de instalaciones eléctricas que tengan interés en participar en el Concurso Público Sumario para la contratación de los "Servicios técnicos para la obtención del dictamen de verificación de la Instalación Eléctrica de la Ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, Colima, durante el desarrollo de la obra", ubicada en Miguel Hidalgo número 170, colonia Centro, código postal 28000, Colima, Colima. Los alcances los podrá obtener en la página de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mayores informes dirigirse al teléfono 01(55) extensión 5304, con Bertha Fuentes Zapién. Para Enero 25 de 2008 de las 8:30 a 14:00 horas Servicio a cotizar: Obtención del Dictamen de Verificación del Pro ecto Eléctrico Servicio Consideraciones Generales:. Las cotizaciones deberán presentarse en papel membretado de la empresa y dirigidas al Ing. Rodolfo Ceja Mena, Director General de Adquisiciones y Servicios.. Las cotizaciones deberán presentarse en las instalaciones de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios, ubicadas en Bolívar número 30, 40. piso, colonia Centro, código postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, o enviarlas por medios electrónicos al fax 01 (55) o al correo electrónico bfuentes@mail.scin.qob.mx.. Solamente se recibirán las cotizaciones en la fecha horario establecidos. Requisitos de la cotización:. Adjuntar copia simple de Currículo vitae, Titulo, Cédula Profesional y acreditación vigente como Unidad de Verificación en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE 2005, Instalaciones Eléctricas (Utilización), expedida por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.. Devolver toda la documentación entregada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debidamente firmada.. Carta - compromiso de mantenervigente la acreditaciónvigente como Unidad de Verificación en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE 2005, Instalaciones Eléctricas (Utilización) hasta en tanto se inicie los trabajos y hasta la conclusión de la obra.. Carta - compromiso de asistir al acto de inicio de los trabajos y suscribir la apertura del acta circunstanciada registrando su firma en conjunto con la Dirección de Proyectos y Técnica. Manifestar por escrito que acepta: 1. Un plazo de ejecución de 200 días calendario, que comprende lo siguiente: 10 días antes del inicio de los trabajos, para que la Unidad Verificadora recabe la información documental necesaria y estudie el proyecto ejecutivo a realizarse; 180 días calendario que es el plazo para la ejecución de los trabajos; y 10 días naturales, despues de la terminación real de la ejecución de los trabajos. La Unidad Verificadora presentará por escrito mediante oficio, un informe de los trabajos realizados por cada etapa de las consideraciones, en el caso de las visitas, deberá anexar copia del acta circunstanciada en conjunto por el personal técnico de la Dirección de Proyectos y Técnica, para efecto de comprobar que dado debido cumplimiento a los mismos. 2. La forma de pago 30% contra entrega de los planos valorados, de conocimiento y cumplimiento para dar inicio a la realización de los trabajos en obra, el 30% al presentar el 50% de avance físico de la obra y el 40% restante al término de la misma y después de haber suscrito el proyecto ejecutivo debidamente revisado y de conformidad con la NOM-001- SEDE-2005 en la ejecución de los trabajos en obra, además que se haya obtenido el dictamen de verificación, para la realización del contrato correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad. Una vigencia de la cotización mínima por 45 días hábiles. El precio ofertado incluye única y exclusivamente los alcances solicitados. caso de incumplimiento, se le impondrá una sanción equivalente al1 0% de las partidas pendientes de entregar.

2 Otras consideraciones:. La empresa adjudicada deberá formalizar el instrumento contractual dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación.. Será causa de descalificación de este procedimiento, cuando algún participante proporcione información falsa para participar en el mismo, apercibido de las penas en que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial.. En caso de no recibir un minimo de 3 cotizaciones el concurso' blico sumario se declarará desierto y este Alto Tibunal decidirá el rocedimiento a se uir.

3 8V1'<\OOSA'é'-/;-("> ~ ~ WJ :.A e.. ~' "',' 'Ji' POOBADOAI.DE LAFIDWCION >U"'fWA to'hf:)f ILSTIf.;,t,DE LA NA(ICIJ SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCiÓNDEPROYECTOSY TÉCNICA Noviembre Alcances para la contratación de los Servicios Técnicos para la obtención del Dictamen de Verificación de la Instalación Eléctrica de la "Ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en la Ciudad de Calima, Calima", durante el desarrollo de la obra. LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Necesidades y Requerimientos: 1. La valuaci6n y conocimiento del proyecto eléctrico (plano, memoria de cálculo). 2. Verificación física y constatación ocular en obra. 3. Emisión de Actas Circunstanciadas y reportes de no-conformidades o de conformidades de visitas 4. Emisión del Reporte final y Dictamen de Verificación. (De cumplimiento). ALCANCES La Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, que preste sus servicios profesionales a éste Alto Tribunal, tendrá como objetivo el obtener el Dictamen de Verificación, respecto del proyecto eléctrico de "Ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en la Ciudad de Colima, Colima", ubicada en la calle Miguel Hidalgo No. 170, Centro Histórico, COlima,Calima, para la cual se debe valorar y revisar, el proyecto ejecutivo de instalación eléctrica, as! como las no-conformidades en la ejecución de la obra. deberá observar todas y cada una de las obligaciones que para tal efecto semalen la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 "Instalaciones Eléctricas (utilización)", su Procedimiento de Evaluación de la Conformidad ( PEC ) y la que expida la Secretaria de Energía y todas las demás que sean necesarias 6 requeridas para que dicho proyecto cumpla con la normatividad vigente, sin menoscabo de que de ser necesario deberá cumplir con otras obligaciones que no estén contenidas en los ordenamientos legales y que éste AJto Tribunal considere necesarias y por lo tanto les sean impuestas, las cuáles se desglosan de la siguiente manera: El alcance para la propuesta técnica, será lo siguiente: LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Valuación y conocimiento del Proyecto Ejecutivo de Instalaciones Eléctricas, emitir el Dictamen de Verificación, y Firma autógrafa en los planos, memorias de calculo y documentos que asi lo requieran de la instalación eléctrica de la "Ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en la Ciudad de Calima, Colima". 1) La valuación y conocimiento del proyecto eléctrico (plano, memoria de cálculo y documentos): Se requieren valorar y conocer, el proyecto ejecutivo de instalación eléctrica. 2) Verificación física de las instalaciones eléctricas: a) Que los apartados de los que hacen mención especial las NOM como son lugares de concentración pública, sean las adecuadas para su propósito y cumplan los requisitos de las NOM. 1

4 \\~\PO$ ~/~.j;..1j. OỌ ~ -J,. ~ '" \'i ~ ". 1/## i PODIR IUOICIAI. DE LA FEI8ADON [)f s:.memj. (Oft'!'é utl!':1a DE..A ~"'CÓJ\l SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCiÓN DE PROYECTOS Y TÉCNICA SEGURIDAD. Observando que las instalaciones satisfagan las NOM a fin de que no representen peligro para los operarios o usuarios de las mismas, ni para los propios equipos. 3) El objetivo de acuerdo a las necesidades de la Casa de la Cultura Jurídica, se requiere de un contrato nuevo ante Comisión Federal de Electricidad, se colocara una acometida trifásica en baja tensión nueva, hasta un interruptor principal de 150 ampo del cual se conecta un tablero de distribución principal. (ver planos). La verificación de las instalaciones eléctricas incluirá las instalaciones en acometida eléctrica y 220/127 volts, los equipos en baja tensión como, son el tablero principal, alumbrado de emergencia, los cables alimentadores, las canalizaciones, la distribución de alumbrado, de receptáculos y las protecciones, instalaciones subterráneas y en general lo que indica el proyecto. entregando un reporte fotográfico del lugar. Se deberá de considerar que el área nueva aproximada de construcción de la Casa de la Cultura Jurídica es de 382 m2. 4) Emisión de Actas Circunstanciadas y reportes de no-conformidades o de conformidades. Se indicarán al usuario las no-conformidades del proyecto eléctrico, tanto de los planos como de la memoria de cálculo. con el fin de que dichas no-conformidades sean subsanadas en proyecto y la obra. Este Informe de anomalías fundamentará las no-conformidades con base en la Norma Oficial Mexicana aplicable a las instalaciones eléctricas. Al término de las Visitas de Verificación a las instalaciones eléctricas del usuario. serán por lo menos 4 visitas y como máximo 6 visitas, el tiempo de duración de la visita será el suficiente y necesario para realizar la revisión de los trabajos, previo aviso a la Dirección de Proyectos y Técnica, por todo el tiempo que dure desde su inicio hasta su terminación de los trabajos de la obra, se expedirá un Acta Circunstanciada. 5) Emisión del Reporte final y Dictamen de Verificación. (de cumplimiento) Antes de la ultima visita y observando que se tiene un avance considerado en la ejecución de los trabajos se deberá de otorgar el Dictamen de Verificación de cumplimiento, en el entendido que el otorgamiento de dicho dictamen no libera a la empresa ejecutara de los trabajos de realizar las recomendaciones posteriores que realice la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, lo anterior para poder realizar los tramites de contratación ante Comisión Federal de Electricidad, una vez realizado el contrato se realizara la ultima visita para que se realice la conexión y suministro de energfa eléctrica. INFORMACION TECNICA QUE PROPORCIONARA LA D.G.O.M. A LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS QUE REALICE LOS TRABAJOS. a) La D.G.O.M. entregara la documentación siguiente: Memoria de Calculo, Diagrama Unifilar y Cuadros de carga, Acometida, Alimentadores principales y distribución de contactos, Distribución de Tierras. Distribución de Alumbrado, cedula de conduít y cables. (como mfnimo seis planos), catalogo, especificaciones particulares, Especificaciones Generales y Alcances Particulares de la Unidad Verificadora. 2

5 liü.) ~ rooiii~uc LAftUCMCOli (){ SlJIIRI:U... rolttl 'E JL.5T1:"'''\ LA IllACIÓP\' SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCrON DE PROYECTOSy TÉCNICA El plazo de ejecución de los servicios será de doscientos dlas calendario, que comprende lo siguiente: 10 días antes del inicio de los trabajos, para que la Unidad Verificadora recabe la Información documental necesaria y estudie el proyecto ejecutivo a realizarse; 180 dias calendario que es el plazo para la ejecución de los trabajos; y 10 días naturales, después de la terminación real de la ejecución de los trabajos. La Unidad Verificadora presentara por escrito mediante oficio, un informe de los trabajos realizados por cada etapa de las consideraciones, en el caso de las visitas, deberá anexar copia del acta circunstanciada en conjunto por el personal técnico de la Dirección de Proyectos y Técnica, para efecto de comprobar que a dado debido cumplimiento a 105mismos. NOTA: Se requiere de que la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, realice todos los trámites necesarios, hasta la obtención del Dictamen de Verificación. La Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, una vez asignada para dicho proyecto, deberá de remitirse a la Dirección de Proyectos y Técnica para iniciar los trabajos. 3

6 QI\)l'IOOS ~/é'-i.("> ~ ~ o i~ i "'W. ':..# 1'OOII.a.arJAL DE LA FEDEJIMJ()j ')UPIIIEMA CORTt M,4..STI(1AD~LAl'tAOCW SECRETARiA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y TÉCNICA Noviembre CONSIDERACIONES Consideraciones que se deberán tomar en cuenta en las bases para la contratación de los Servicios Técnicos para la obtención del Dictamen de Verificación de la Instalación Eléctrica de la "Ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en la Ciudad de Colima, Colima", ubicada en Boulevar Juárez N 170 Col. Palmas. La Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, deberá de considerar lo siguiente: 1.- Tener Titulo, Cédula Profesional, acreditada y aprobada para la Norma Oficial Mexicana NOM- 001-SEDE La Unidad Verificadora de Instalación Eléctrica que tenga registro expedido por la Secretaria de Energía, y debe estar vigente. 3.- Como el inicio de los trabajos está sujeto a los tiempos que para tal efecto establece la S.C.J.N. la Unidad Verificadora de Instalación Eléctrica, esta obligada de mantener vigente su registro hasta en tanto se inicie los trabajos y hasta la conclusión de la misma. 4.- Deberá estar presente en el acto de inicio de trabajos y suscribir la apertura del acta circunstanciada registrando su firma en conjunto con la Dirección de Proyectos y Técnica. 5.- La forma de pago deberá ser: 30% contra entrega de los planos valorados, de conocimiento y cumplimiento para dar inicio a la realización de los trabajos en obra, el 30% al presentar el 50% de avance físico de la obra y el 40% restante al termino de la misma y después de haber suscrito el proyecto ejecutivo debidamente revisado y de conformidad con la NOM-001-SEDE-2005 en la ejecución de los trabajos en obra, además que se haya obtenido el dictamen de verificación, para la realización del contrato correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad.