GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MULLIQUINDIL SALCEDO COTOPAXI ECUADOR RUC:
|
|
- Adrián Prado San Segundo
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 CONTRATO: PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FALSO EN EL BARRIO SAN ISIDRO NUEVO EN LA PARROQUIA. C.P.S COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Mulliquindil, con Registro Único de Contribuyentes RUC No , representado por el Señor EDIBSON BUANERJES JIMENEZ GAVILANEZ, en calidad de Presidente del GAD Parroquial Mulliquindil, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra el CIELO RAZO LATACUNGA, con Registro Único de Contribuyentes RUC No , representada por el Sr EDWIN REDOBERTO POAQUIZA GAVILANEZ en calidad de Propietario, a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES De conformidad con los Art Contrataciones de ínfima cuantía de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP-.- Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0, del Presupuesto Inicial del Estado se las realizará de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP. Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la correspondiente factura y serán autorizadas por el responsable del área encargada de los asuntos administrativos de la entidad contratante, quien bajo su responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el Estado. 1.2 Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de los procedimientos. El INCOP, mediante las correspondientes resoluciones, determinará la casuística de uso de la ínfima cuantía. El INCOP podrá requerir, en cualquier tiempo, información sobre contratos de ínfima cuantía, la misma que será remitida en un término máximo de diez días de producida la 1
2 solicitud. Si se llegara a detectar una infracción a lo dispuesto en el inciso precedente o un mal uso de esta contratación, el INCOP remitirá un informe a los organismos de control para que inicien las actuaciones pertinentes. El Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FALSO EN EL BARRIO SAN ISIDRO NUEVO EN LA PARROQUIA. 1.3 Se cuenta con la existencia y disponibilidad de la partida denominada Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción,Eléctricos,Plomería, Carpintería, señalización Vial, Navegación y Contra Incendios según la certificación Presupuestaria Nº159 con fecha 23 de Octubre 2017, para la COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FALSO EN EL BARRIO SAN ISIDRO NUEVO EN LA PARROQUIA. 1.4 Luego del proceso correspondiente, la entidad contratante mediante Sesión Ordinaria del día viernes 13 de Octubre 2017, en el Acta Nº 019. Resolución Nº 089 La Junta Parroquial por Unanimidad Resuelven autorizar para que se ejecute la obra CONSTRUCCIÓN DE TECHO FALSO EN EL BARRIO SAN ISIDRO NUEVO EN LA PARROQUIA a través de tres proformas hasta Ínfima Cuantía. También Resuelven: Que una vez que se consiga las tres proformas de los proveedores, se realiza la compra con el proveedor que presente su proforma a un costo más bajo y como Administrador del contrato es el sr Guillermo Gavilánez Vicepresidente del GADP. CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS. 2.1 Forman parte del presente contrato: a) La Certificación Presupuestaria ( GAD Parroquial ) b) Resolución Administrativa. ( GAD Parroquial ) c) Copias de la Cédula de Ciudadanía, RUC, Certificación bancaria actualizada o copia de la libreta (Contratista) d) Acta entrega recepción del bien (Contratista) CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO 3.1 El CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE a entregar a entera satisfacción los MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FALSO EN 2
3 EL BARRIO SAN ISIDRO NUEVO EN LA PARROQUIA y a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la contratante, lugar de entrega y colocación en el barrio San Isidro Nuevo en la Parroquia Mulliquindil. CLÁUSULA CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO 4.1 El valor del presente contrato, que e l CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es $ 2.846,60 (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES) MÁS IVA del 12%, de conformidad con la proforma presentada por el contratista, valor que se desglosa como se indica a continuación: DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO UNIT. TOTAL Cielo raso plancha vinyl m2 173,00 11, ,50 decorado Lámparas U 15,00 57,14 857,10 TOTAL 2.846,60 12% 341,59 MONTO TOTAL 3.188, Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme. CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO 5.1 El anticipo que la contratante haya entregado al contratista para la adquisición de los bienes y/o prestación del servicio, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 5.2 El CONTRATANTE entregará a el CONTRATISTA desde la celebración del Contrato se cancelara contra entrega del 100 % del valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América, será depositado en la cuenta del Contratista una vez concluido la obra y debidamente aprobado por el Representante Legal y a entera satisfacción de la CONTRATANTE. En el caso de adquisición de bienes, los pagos totales o parciales se realizarán contra el Acta o 3
4 Actas de Entrega Recepción Total o Parcial de los bienes adquiridos). CLÁUSULA SEXTA: PLAZO 6.1 El plazo para la entrega de la obra (instalados, puestos en funcionamiento, a entera satisfacción de la contratante es de (4 ), días laborables contados a partir de la fecha del contrato desde el lunes 23 hasta el Jueves 26 de Octubre 2017 o suscripción del contrato. CLÁUSULA SEPTIMA.- MULTAS 7.1 Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista, se aplicará la multa de (El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la entidad en función del incumplimiento y de la contratación). CLÁUSULA OCTAVA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 8.1 El contratante designa mediante sesión ordinaria al sr Guillermo Gavilánez en calidad de Administradora del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del bien que forma parte del presente contrato. 8.2 El contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual. CLÁUSULA NOVENA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTE 9.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración del contrato y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos. CLÁUSULA DECIMA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 10.1 El CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente El CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de 4
5 Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO El Contrato termina: a) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. b) Por mutuo acuerdo entre las partes. c) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha pedido de los CONTRATISTAS. d) Por declaración anticipada y unilateral de la ENTIDAD CONTRATANTE, en los casos establecidos en el Art. 94 de la LOSNCP. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- DOMICILIO 12.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la Parroquia de Mulliquindíl a) Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: LA CONTRATANTE: Presidente : Edibson Jiménez Dirección: Centro de Santa Ana, Plaza Central Teléfono: Celular: Correo electrónico: jpmulliquindil@hotmail.com El CONTRATISTA: Contratistas: Sr Edwin Poaquiza Dirección: Panamericana Sur Km 31/2 barrio Illuchi, Parroquia Belisario Quevedo- Latacunga Celular: Correo electrónico: poaquizaedwin@hotmail.com 5
6 CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- ACEPTACION DE LAS PARTES 13.1 Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y/o prestación de servicios del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las condiciones particulares del contrato que están suscribiendo Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. Mulliquindil a, 23 de Octubre del año
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MULLIQUINDIL SALCEDO COTOPAXI ECUADOR RUC:
CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION Y ADQUISICIÓN DE UNA PUERTA CORREDIZA PARA ACCESO A LA PLAZUELA EN EL BARRIO CHANCHALITO EN LA PARROQUIA. C.P.O 007 2017 COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración del presente
Más detallesC.P.O 016 MULLIQUINDIL 2017
CONTRATO: INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN BARRIOS PERTENECIENTES A LA PARROQUIA RURAL MULLIQUNIDIL SANTA ANA, CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI CON ENLACE CENTRALIZADO A LA UPC DEL CENTRO
Más detalles1.4 Se realizó la respectiva invitación el 02 de Julio del 2014 a las 14h30, a través del Portal Institucional.
CONTRATO DE SERVICIO DE LA BANDA PATRÓN SAN LORENZO DE MÚSICOS, QUE AMENIZARAN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SERVIRÁN PARA PROMOCIONAR EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVA Y TURÍSTICA DEL CANTÓN CHUNCHI
Más detallesCONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE LA SEDE DEL BARRIO AVELINO PAMBA EN LA PARROQUIA MULLIQUINDIL.
CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE LA SEDE DEL BARRIO AVELINO PAMBA EN LA PARROQUIA MULLIQUINDIL. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
Más detallesDE AGUA POTABLE, UBICADO EN EL RECINTO SAN SEBASTIAN DEL CANTON SAN FERNANDO, PROVINCIA DEL AZUAY.
CONTRATO DE INFIMA CUANTÍA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADO EN EL RECINTO SAN SEBASTIAN DEL CANTON SAN FERNANDO, PROVINCIA DEL AZUAY. Comparecen a la celebración del presente
Más detallesPROYECTO DE CONTRATO CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS PARA LA CONTRATACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES
PROYECTO DE CONTRATO CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS PARA LA CONTRATACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de
Más detallesUNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DEINGENIERÍA QUÍMICA
CONTRATO No. 175-0024-015-2014 Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Universidad Central del Ecuador, representada el Dr. Edgar Samaniego Rojas, Rector de la Universidad Central
Más detallesUNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DEINGENIERÍA QUÍMICA
CONTRATO No. 175-0024-013-2014 Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Universidad Central del Ecuador, representada el Dr. Edgar Samaniego Rojas, Rector de la Universidad Central
Más detallesPROYECTO DE CONTRATO
PROYECTO DE CONTRATO IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE BIENES Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte SECRETARIA DE GESTIÓN DE
Más detallesVII. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO, MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO VIAL TASA SOLIDARIA 2013 EN LA PARROQUIA MARIANO MORENO. CELBRADO ENTRE EL GAD PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO Y EL SEÑOR DARIO
Más detallesCláusula Primera.- ANTECEDENTES
CONTRATO Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa-El Oro, representado legalmente por el señor Ing. Clemente
Más detallesGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MULLIQUINDIL SALCEDO COTOPAXI ECUADOR Ruc:
CONVENIO DE GESTIÓN COMPARTIDA ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA Y EL BARRIO AVELINO PAMBA, PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE LA SEDE DEL BARRIO
Más detallesPROYECTO DE CONTRATO IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DE BIENES Y/O SERVICIOS
PROYECTO DE CONTRATO IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DE BIENES Y/O SERVICIOS Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (GAD PARROQUIAL SAN ISIDRO), representada
Más detallesGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MULLIQUINDIL SALCEDO COTOPAXI ECUADOR Ruc:
CONVENIO DE GESTIÓN COMPARTIDA ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA Y LA COMUNIDAD DE GUANAILIN SAN PEDRO, COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE EN EL BARRIO
Más detallesVII. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
CONTRATO PARA ALQUILER DE MAQUINARIA (EQUIPO CAMINERO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA DE TURI CON EL PRESUPUESTO DE LA TASA SOLIDARIA 2013. VII. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS
Más detallesGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE MULLIQUINDIL SALCEDO-COTOPAXI-ECUADOR Ruc: PROYECTO DE CONTRATO
PROYECTO DE CONTRATO CODIGO DE PROCESO CDC-001-GADPRMS-2016 IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el GAD PARROQUIAL
Más detallesCONTRATO DE EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL CAMINO VIA AL CEMENTERIO
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL CAMINO VIA AL CEMENTERIO COMPARECIENTES Comparecen en la celebración del presente contrato, por una parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Más detallesCONTRATO No. 006-SIE-FCQ
CONTRATO No. 006-SIE-FCQ-07-2014 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: TREN ISOCINÉTICO, ANALIZADORE DE GASES Y DOS SONÓMETROS COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración del presente contrato, por
Más detallesMODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Versión SERCOP 2.0 (06 de febrero de 2017) PROYECTO DE CONTRATO
MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Versión SERCOP 2.0 (06 de febrero de 2017) PROYECTO DE CONTRATO IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS Comparecen
Más detallesGobierno Autónomo Descentralizado De la Parroquia Rural De Belisario Quevedo RUC:
CONTRATO CONTRATO DE OBRA PARA LA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA PARROQUIA Comparecen a la celebración del presente contrato por una parte el Tlgo. Mario Ataballo Vaca con CI. N 050229725-2
Más detallesCONTRATO No. 23 MCBS-DD18D VESTUARIO LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCION CENTRO DE SALUD TIPO A YATZAPUTZAN.
CONTRATO No. 23 MCBS-DD18D02-024-2014 VESTUARIO LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCION CENTRO DE SALUD TIPO A YATZAPUTZAN. Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte El Doctor Patricio
Más detallesCONTRATO No. 34 SIE-DD18D ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, PARA JUAN BENIGNO VELA
tesásiidptófc CONTRATO No. 34 SIE-DD18D02-044-2014 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, PARA JUAN BENIGNO VELA Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte El Doctor Byron Amaluisa
Más detallesVersión SERCOP 2.1 (09 de junio 2017) PROYECTO DE CONTRATO CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS
Versión SERCOP 2.1 (09 de junio 2017) PROYECTO DE CONTRATO CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS Comparecen a la celebración del presente contrato, por una
Más detallesPROCESO DE SUBASTA INVERSA NO- SIE- GADMCB CONTRATO DE SUBASTA INVERSA N
OOBIERNO AUTÓNOMO PROCESO DE SUBASTA INVERSA NO- SIE- GADMCB-0005-2014 CONTRATO DE SUBASTA INVERSA N.0004-2014 Comparecen a la celebración del presente contrato, a los veinticuatro días del mes de Diciembre
Más detallesGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDÓN CALDERÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL PARROQUIAL RURAL DE ABDÓN CALDERÓN LA UNIÓN PROVINCIA DEL AZUAY Comparecen a la celebración del presente
Más detallesPROYECTO DE CONTRATO IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA. Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017)
PROYECTO DE CONTRATO IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017) Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la
Más detallesCONTRATO ÍNFIMA CUANTÍA NOMBRE DEL CONTRATO: CONTRATO ADQUISICIÓN DE GRANDE SR. FARINANGO AGUIRRE HENRY RENAN
CONTRATO ÍNFIMA CUANTÍA NOMBRE DEL CONTRATO: CONTRATO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA COMUNIDAD DE PALMAR GRANDE CONTRATO No. IC-GADPRMO-2016-014 CONTRATISTA: SR. FARINANGO AGUIRRE HENRY
Más detallesPROYECTO DE CONTRATO IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA
PROYECTO DE CONTRATO IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad Contratante), representada por (nombre
Más detallesCONTRATO DE CONSULTORIA PARA SERVICIOS CONTABLES CDC-ASGUINEA
CONTRATO DE CONSULTORIA PARA SERVICIOS CONTABLES CDC-ASGUINEA-01-2014 COMPARECIENTES Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la ASOCIACION DE AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL CAMPESINO
Más detalles1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el 25 de Agosto del 2014, a través del portal institucional del SERCOP.
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Urbina, representada por el Sr. Wilmer Humberto Tulcán Tulcán, en calidad de Presidente,
Más detallesESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DE LA FUERZA TERRESTRE VENCEDORES DEL CENEPA
CONTRATO SIE-EFS-029-2014-AJ CONDICIONES PARTICULARES ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DIGITALIZADOR DE IMÁGENES PARA EL SERVICIO DE RAYOS X DEL CENTRO DE SALUD URBANA DE LA ESCUELA DE FORMACION
Más detallesMODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS Versión SERCOP 2.0 (06 de febrero de 2017) PROYECTO DE CONTRATO
MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS Versión SERCOP 2.0 (06 de febrero de 2017) PROYECTO DE CONTRATO IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRAS Comparecen
Más detallesPROYECTO DE CONTRATO
PROYECTO DE CONTRATO CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS PARA PARA EJECUCION DE OBRAS, ADQUISICION DE BIENES, Y/O PRESTACION DE SERVICIO, INCLUIDOS CONSULTORIA, CALIFICADOS PARA LA SEGURIDAD INTERNA
Más detallesCONTRATO ÍNFIMA CUANTÍA
CONTRATO ÍNFIMA CUANTÍA NOMBRE DEL CONTRATO: CONTRATO POR SERVICIOS DE DISEÑO Y PUBLICIDAD PARA EL POSICIONAMIENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS PARROQUIALES DE MONTE OLIVO 2016 PROVEEDOR: SR. LUNA CORDOVA PATRICIO
Más detallesCONTRATO ÍNFIMA CUANTÍA NOMBRE DEL CONTRATO: CONTRATO ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL.
CONTRATO ÍNFIMA CUANTÍA NOMBRE DEL CONTRATO: CONTRATO ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL. CONTRATO No. IC-GADPRMO-2016-008 CONTRATISTA: SR. JORGE HIPÓLITO JURADO CASTILLO
Más detallesCONTRATO DE ADQU1SC1ÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN NUEVOS ORIGINALES PARA IMPRESORAS, COPIADORAS Y REVELADOR Proceso: SIE-FPG
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ECUADOR CONTRATO DE ADQU1SC1ÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN NUEVOS ORIGINALES PARA IMPRESORAS, COPIADORAS Y REVELADOR Proceso: SIE-FPG-001-2015 CONTRATO No. 002-2015 COMPARECIENTES
Más detallesCONTRATO PROCESO DE MENOR CUANTIA CÓDIGO DEL PROCESO: GADPC-MCO1-2016
CONTRATO PROCESO DE MENOR CUANTIA CÓDIGO DEL PROCESO: GADPC-MCO1-2016 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS, EN LA PARROQUIA CUYUJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA NAPO A los 01 días del mes de abril del 2016;
Más detallesCONTRATO ÍNFIMA CUANTÍA
CONTRATO ÍNFIMA CUANTÍA NOMBRE DEL CONTRATO: CONTRATO PARA EL ALQUILER DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL POSICIONAMIENTO CULTURAL DE LAS FIESTAS PARROQUIALES DE MONTE OLIVO 2016 PROVEEDOR: SR. AMAYA GARZON
Más detallesVII. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
CONTRATO PARA LA "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA PECES DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES PRE COOPERATIVA CENTINELA DEL SUR, PARROQUIA SHUSHUFINDI, PROYECTO EP PETROECUADOR - GSFEPP VII. CONDICIONES
Más detallesGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO San Isidro- Carchi Telf. (06) Mail:
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO San Isidro- Carchi Telf. (06) 2974-230 Mail: Juntaparroquial93@hotmail.com CONTRATO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ÁREA RECREATIVA DE LA SALUD Y
Más detallesL4 Se realizó la respectiva Convocatoria el día 23 de Octubre del año 2014, a través del Portal Institucional
CONTRATO SERVICIO DE ALQUILER DE DOS VOLQUETAS DE 8 M3 YUNA MINICARGADORA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE DESALOJO DE ESCOMBROS, LIMPIEZA DE PARTERRES Y TALAS DE ARBOLES EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTÓN
Más detallesPROYECTO DE CONTRATO IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA
PROYECTO DE CONTRATO IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte Asociación de Productores Agropecuarios y Comercialización
Más detalles20 cm 20 cm 20 cm 20 cm.
20 cm 20 cm 20 cm 20 cm E-mail: 1 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICIÓN COMPLEMENTARIA CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES: 1.01. Comparecen
Más detallesCONTRATO No. 36 SIE-DD18D ADQUISICION DE UN CONTADOR HEMATOLOGICO PARA EL CENTRO DE SALUD No. 3 AMBATO
de Salud Pública T*asü* CONTRATO No. 36 SIE-DD18D02-046-2014 ADQUISICION DE UN CONTADOR HEMATOLOGICO PARA EL CENTRO DE SALUD No. 3 AMBATO Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte
Más detallesCONTRATO No.-AJ-010-CP13-SZX
CONTRATO No.-AJ-010-CP13-SZX-5-2014 Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Comando Provincial de Policía Cotopaxi No.13 (SZX-5), representado por el señor Coronel de Policía
Más detallesARMADA DEL ECUADOR BASE NAVAL DE JARAMIJO Jaramijó
Manta-Km 3 vía manta chichandbyron@hotmail.es -o- CONTRATO NS BASJAR-029-2014 I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS Comparecen a la celebración del presente contrato, por
Más detalles! GOBIERNO!AUTÓNOMO!DESCENTRALIZADO!DE! TUMBACO!
GOBIERNOAUTÓNOMODESCENTRALIZADODE TUMBACO CONTRATODECONTRATACIÓNDIRECTADECONSULTORÍAPARAREALIZARESTUDIOSPARALA CONSTRUCCIÓNDELCENTRODEEMPRENDIMIENTOYDESARROLLOCOMUNITARIODELA PARROQUIADETUMBACO COMPARECIENTES.7Intervienenenlacelebracióndelpresentecontrato,porunaparte,ElGobierno
Más detalles1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el N del 03 de octubre del 2014, a través del Portal Institucional.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL; OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS- AVALÚOS Y CATASTROS DEL GAD MUNICIPAL CHUNCHI.- EN LAS
Más detallesGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO Telf Fax: ext.14 gadsanfernandohotmail.com
CONTRATO COMPLEMENTARIO QUE CELEBRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO Y EL ING. ISIDRO FEDERICO ASTUDILLO OCHOA, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA PARROQUIA CHUMBLÍN, CANTÓN SAN
Más detallesCONTRATO ÍNFIMA CUANTÍA NOMBRE DEL CONTRATO: CONTRATO FABRICACIÓN DE SR. LUIS PATRICIO ESTEVEZ MORA
CONTRATO ÍNFIMA CUANTÍA NOMBRE DEL CONTRATO: CONTRATO FABRICACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS Y LETREROS PARA PROMOCION, CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA RUTA TURISTICA LAGUNA LAS GARAZAS. CONTRATO
Más detallesMODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS. Versión 2.0 (06 de febrero 2017)
MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2.0 (06 de febrero 2017) V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O DE SERVICIOS Nota: Las Condiciones
Más detallesPROCESO PRE-UC
AZUAY ASFALTAR., EMPRESA DE ASFALTO CONTRATO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y LA EMPRESA PUBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY ASFALTAR EP PARA LA "CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RECAPEO CON CARPETA
Más detallesV. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O DE SERVICIOS. Cláusula Primera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O DE SERVICIOS Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y/o prestación de servicios son de cumplimiento obligatorio
Más detallesPROYECTO DE CONTRATO IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
PROYECTO DE CONTRATO IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad Contratante), representada
Más detallesCONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA OBJETO: ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL GADP SANTA FE DE GALÁN.
CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA PROVEEDOR: Ing. Alarcón Romero Diego Marcelo TIPO: Servicio OBJETO: ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL GADP SANTA FE DE GALÁN. PRECIO TOTAL: $150,00 (CIENTO CINCUENTA DÓLARES
Más detallesPROCESO SIE-UC
CONTRATO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y LA EMPRESA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA., PARA LA AQUISICION DE UNA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE ARCGIS PARA EL PROGRAMA PARA EL MANEJO
Más detallesHOSPITAL NIVEL II ESMERALDAS
CONTRATO No. DA-S-002-2014 PROCESO No. SIE-IESS-003-2014 CONDICIONES PARTICULARES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 AUTOCLAVE MARCA TUTTINAUER MODELO 66120 EP DEL AREA DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION
Más detallesGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LUDO
MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014) CONTRATO IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS Comparecen a la celebración
Más detallesGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALTAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO CONTRATO DE "UN ESPACIO TELEVISIVO PARA DIFUNDIR EL TRABAJO Y LA GESTIÓN QUE DESARROLLA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PAL TAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA
Más detallesCONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BOMBA DE HORMIGON
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BOMBA DE HORMIGON En la ciudad de Quito a los días del mes de dos mil comparecen al otorgamiento de este contrato, por una parte la compañía CONSTRUCTORA VELEZ CALDERON CIA
Más detallesCONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOMIXER
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOMIXER En la ciudad de Quito a los días del mes de dos mil comparecen al otorgamiento de este contrato, por una parte la compañía CONSTRUCTORA VELEZ CALDERON CIA LTDA.,
Más detallesp oglir 4 4<1111 mas Cláusula Primera: ANTECEDENTES.-
PROCESO: MCO-G'ADM-P-001-2014 p oglir 4 4
Más detalles1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el 5 de marzo del 2014, a través del portal institucional del SERCOP.
CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y PLANES DE VIVIENDA MI YATA 2,3 PARROQUIA CENTRAL, MI YATA PARROQUIA BALSAPAMBA Y DISEÑOS HIDROSANITARIOS Y VIALES DE MI YATA EN RÉGULO
Más detallesCONTRATO DE EXCLUSIVIDAD
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
Más detallesCONTRATO DE COMODATO
CONTRATO DE COMODATO Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Ministerio de Finanzas, debidamente representado por el Ingeniero Diego Castillo Terán, en su calidad de Director
Más detallesFI-GADMIS Dentro del Proceso de Feria Inclusiva No. FI-GADMIS , se presentó Una oferta.
saroguro CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO Y LA COMPAÑÍA LIMITADA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL
Más detallesMANUAL DE USUARIO INFIMA CUANTIA MAYO 2011 MANUAL DE USUARIO: INFIMA CUANTIA 1
MANUAL DE USUARIO INFIMA CUANTIA MAYO 2011 MANUAL DE USUARIO: INFIMA CUANTIA 1 INFIMA CUANTÍA INDICE 1. Introducción. 3 2. Sustento Legal.. 3 3. Ingreso al Sistema Transaccional del Portal... 4 4. Creación
Más detallesDIRECCION DISTRITAL 07D06-SANTA ROSA-SALUD HOSPITAL SANTA TERESITA
VII. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, LA DIRECCION DISTRITAL 07D06-SANTA ROSA-SALUD representada
Más detallesGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO
ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN ÚNICA DE OBRA CORRESPONDIENTE Ai CONTRATO DE CONSULTORIA CELEBRADO ENTRE EL ING JAVIER PERALTA RAMÍREZ., Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LOMAS D SARGENTILLO PARA
Más detallesCOMANDO DE POLICÍA DE LA SUBZONA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CONTRATO No. 012 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-CSDT
COMANDO DE POLICÍA DE LA SUBZONA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CONTRATO No. 012 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-CSDT-012-2014 COMPARECIENTES CONTRATO Comparecen a la celebración del
Más detallesCONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO
CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte la señora MARÍA FABIOLA ALEGRIA CORDOVA VACA, portadora de la cedula de ciudadanía No. 100056343-5; en su
Más detallesCONTRATO PARA LA ADQUISICION DE SISTEMAS DE DOSIFICADORES DE CLORO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE SISTEMAS DE DOSIFICADORES DE CLORO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD COMPARECIENTES Nro. ID-41-2012 Comparecen a la celebración del presente Contrato,
Más detalles1.2 PLIEGO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA
1.2 PLIEGO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS, ADQUISICION DE BIENES, Y/O PRESTACION DE SERVICIO, INCLUIDOS CONSULTORIA, CALIFICADOS PARA LA SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DEL ESTADO INTRODUCCIÓN:
Más detallesVII. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE OBRAS. MCO - GADMQ
website: wvm.quevedo.gob.ee / email: afcaldi o.gobec / bmtter. ega Transparencia con Eficiencia VII. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE OBRAS. MCO - GADMQ - 026-2015 "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA
Más detallesCONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES
CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES En la parroquia de Cosanga, Antón Quijos, provincia de Napo, comparecen e intervienen en la celebración del presente Contrato de Servicios Ocasionales, por una parte EL
Más detallesCONTRATO DE ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS PARA ATENDER PEDIDOS DE LAS COMUNIDADES
CONTRATO DE ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS PARA ATENDER PEDIDOS DE LAS COMUNIDADES COMPARECIENTES Nro. ID-37-2011 Comparecen a la celebración del presente Contrato, por una parte, el Gobierno Municipal
Más detallesCONTRATO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CALLE "MAYOR TEODORO CORONEL" DE LA PARROQUIA ANGAMARCA"
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CONTRATO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CALLE "MAYOR TEODORO CORONEL" DE LA PARROQUIA ANGAMARCA" Comparecen a la celebración del presente
Más detallest ff u ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL Guayaquil -0- CONTRATO DIGMER No
REPÚBLICA DEL ECUADOR t ff u El Ecuador ha Milu c- > sera l'ais Ama/.ónic ADQUISICIÓN DE 68 CHALECOS SALVAVIDAS PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE EN EL SECTOR ESPACIOS ACUÁTICOS. COMPARECIENTES
Más detallesCONTRATO DE TRABAJO AGRÍCOLA A DESTAJO
CONTRATO DE TRABAJO AGRÍCOLA A DESTAJO Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte..., a través de su representante legal,... (en caso de personas jurídicas); en su calidad de EMPLEADOR
Más detallesMUNICIPALIDAD DE IBARRA "Ibarra, ciudad a la que siempre se vuelve"
Tundadá en 1606 CONTRATO Nro. 137-PS-2011 CONTRATO DE CARROZAS DECORATIVAS EN LAS FIESTAS DE FUNDACION DEL CANTON IBARRA 2011 COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración del presente contrato, el Ilustre
Más detalles2. Resolución o acto administrativo mediante el cual se declaró adjudicatario fallido o contratista incumplido.
REFORMA CODIFICA RESOLUCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública 72, Documento Institucional 2016, 31/08/2016 Resolución del Servicio
Más detallesCONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL Versión SERCOP 2.0 (06 de febrero 2017) Nota: Las condiciones generales
Más detallesCláusula Primera: ANTECEDENTES
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE LABORATORIO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE 25 LAVANDERIAS DE JEANS UBICADAS EN EL CANTON PELILEO Nro. ID-45-2012 COMPARECIENTES Comparecen a la
Más detallesCONTRATO DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Contrato de construcción a suscribirse entre el Señor/a... y el contratista, para la construcción de una vivienda en el proyecto denominado... Parroquia...
Más detallesCONTRATACION DE OBRA ARTÍSTICA, LITERARIA O CIENTIFICA
PLIEGO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DE OBRA ARTÍSTICA, LITERARIA O CIENTIFICA INTRODUCCIÓN: El PLIEGO que contiene las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación
Más detallesMINISTERIO DE SALUD República de El Salvador, C. A. VERSIÓN PÚBLICA
MINISTERIO DE SALUD República de El Salvador, C. A. VERSIÓN PÚBLICA Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública
Más detallesUNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER TÉRMINOS DE REFERENCIA PRELIMINARES. ANEXOS ACUERDO DE PRECIOS No. 1 DE 2008
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA PRELIMINARES ANEXOS ACUERDO DE PRECIOS No. 1 DE 2008 ACUERDO DE PRECIOS DE PAPELERÍA PARA LOS
Más detallesCONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN
CONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN En Santiago de Chile, a. de. de, entre BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., representada por don..,
Más detallesARMADA DEL ECUADOR ESCUELA SUPERIOR NAVAL CMDTE. RAFAEL MORAN VALVERDE. CONTRATO No SIE-ESSUNA
CONTRATO No SIE-ESSUNA-011-2014 CONTRATO PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE GUARDIAMARINAS DE CUARTO AÑO PREVIA GRADUACIÓN DE LA CMDTE RAFAEL MORAN VALVERDE COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración
Más detalles1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el 2 de junio del 2014, a través del Portal Institucional.
CONTRATO DE UNIFORMES PARA LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE BOMBEROS XI PROMOCION - CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA CONTRATO NRO. CBI-010-2014 Comparecen a la celebración del presente contrato,
Más detallesCONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRA, ADQUISICION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS BAJO REGIMEN ESPECIAL
CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRA, ADQUISICION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS BAJO REGIMEN ESPECIAL Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de ejecución de obra,
Más detallesEJERCITO ECUATORIANO. BRIGADA DE INFANTERIA No 5 "GUAYAS"
EJERCITO ECUATORIANO BRIGADA DE INFANTERIA No 5 "GUAYAS" PROVISION DE POLLO Y MENUDENCIAS PARA LA CONFECCIÓN DEL RANCHO DEL FUERTE MILITAR "HUANCAVILCA", II D.E "LIBERTAD" Y FUERTE MILITAR "SARAGURO" PARA
Más detallesCONTRATACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES
PLIEGO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES INTRODUCCIÓN: El PLIEGO que contiene las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación
Más detallesCONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO
Gobierno del Estado de México Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Administración Dirección General de Personal CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
Más detallesContrato de Mutuo con Interés
Contrato de Mutuo con Interés Contrato de Mutuo con Interés que celebran por una parte el (la) señor(a), quien en lo sucesivo se le denominara "La Acreedora, y por otra parte la sociedad mercantil denominada
Más detalles