DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y TALLERES LICITACION ABREVIADA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DE MALDONADO Art. 1. OBJETO DE LA LICITACION La Intendencia de Maldonado llama a Licitación Abreviada para el arrendamiento de equipos mecánicos para ejecución de obras viales en el departamento de Maldonado. La maquinaria ofertada deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, contar con dedicación exclusiva al servicio municipal, y con total disponibilidad horaria al servicio de la Intendencia. Art.2. CONDICIONES GENERALES 2.1. Los oferentes deberán indicar en sus propuestas todas las especificaciones técnicas de los equipos ofrecidos, mencionando especialmente, marca, modelo, año, potencia y demás datos identificatorios de la maquinaria, incluyendo todo otro dato que juzguen de interés para un mejor estudio de las ofertas. Asimismo, deberán adjuntar a la propuesta folletos, fotografías u otro elemento gráfico, individualizando los datos técnicos de la máquina. La omisión en la presentación de esta información dará lugar al rechazo automático de la oferta, no asistiéndole al oferente derecho a reclamo alguno. Se entenderá que todos los datos de esta manera suministrados tienen el carácter de declaración jurada, vale decir que en el momento de la prestación del servicio la Intendencia de Maldonado exigirá una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta, demás elementos de estudio agregados y los vehículos presentados. Si una vez adjudicado el servicio, se constatara que los equipos ofrecidos no presentan buenas condiciones de uso, o que el rendimiento de los mismos no está de acuerdo al tipo de equipo ofertado, la Intendencia exigirá al contratista la sustitución innmediata de los mismos. De no cumplir el oferente con esta orden, la Intendencia procederá a la rescisión del contrato, no asistiéndole al oferente derecho a reclamo o a indemnización alguna, sin perjucio de las acciones legales que pueda tomar la Intendencia por concepto de daños y perjuicios. En caso de rotura de los equipos, el contratista dispondrá de un plazo de 48 horas para proceder a su reparación. Cumplido el plazo establecido, la Dirección de
Obras podrá requerir que el equipo defectuoso sea sustituido por otro de condiciones iguales o superiores al originalmente ofertado. En caso de extenderse el plazo anteriormente expuesto, sin que se solucione el inconveniente por parte del contratista,se aplicará al mismo una multa de 10UR por cada día de atraso. Cumplidos los diez días ( contados a partir del vencimiento de las 48 hrs) la Intendencia queda facultada para rescindir el contrato de dicho servicio, en forma unilateral, sin que le asista al contratista derecho a reclamo o a indemnización alguna, sin perjucio de las acciones legales que pueda tomar la Intendencia por concepto de daños y perjuicios. La falta de rendimiento de unidades, sus desperfectos reiterados, cualquier otra causa que provoque dificultades en las tareas, facultan a declarar por parte de la Intendencia la rescisión unilateral del contrato, con pérdida de la garantía constituida por el adjudicatario, sin perjuicio del cobro de los daños y perjuicios ocasionados. La evaluación del rendimiento de cada máquina, es de competencia exclusiva de la Intendencia de Maldonado. En todos aquellos casos de incumplimiento con el objeto del contrato, la Dirección General de Obras enviará los antecedentes negativos del oferente a la Mesa de Licitaciones y/o a la Dirección de Jurídica por su orden. Art.3. ADJUDICACION Y FORMA DE PAGO Un mismo oferente podrá cotizar la totalidad de los equipos licitados, siendo potestad absoluta y exclusiva de la Intendencia, la elección de la opción más conveniente de adjudicación para los intereses de la Administración, entre ellas, adjudicar distintos equipos a distintos oferentes. El costo horario cotizado, incluirá necesario para el trabajo. la maquinaria, el operario y el combustible Se considerará incluído en el costo horario, los aportes sociales del operario. Serán de cuenta del contratista todos los gastos originados por el pago de Sueldos y Jornales con sus correspondientes cargas sociales.
Art.4. DETALLES DEL SERVICIO Todos los equipos contratados deberán estar en buenas condiciones de conservación y funcionamiento El contratista deberá proveer todos los materiales para la maquinaria, herramientas, elementos de seguridad, enseres personales, calzado acorde, así como todo otro elemento necesario para el cumplimiento de las tareas de rutina, o aquellas que se acuerden en forma específica. Todo el personal que la empresa designe deberá ser mayor de 18 años. Deberá estar inscripto en el Banco de Previsión Social. Tener Seguros sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Tener licencia de conducir vigente, acorde a la categoría del vehículo Es responsabilidad de la empresa, controlar que los operarios no realicen tareas en condiciones contrarias a todas las normas de seguridad laboral vigentes. La Empresa deberá cumplir con todas las normas legales en materia de salarios, seguros, leyes sociales, impuestos, etc. El contratista deberá reponer o indemnizar las faltas, roturas, deterioros o desperfectos causados en ocasión del desempeño de su actividad. Indemnizará por daños causados a funcionarios municipales o a terceros, cuando se constate responsabilidad de sus operarios por omisión o negligencia o trato inadecuado de los equipos y materiales. En general, será de exclusivo cargo del adjudicatario todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la administración o a sus empleados. El adjudicatario se compromete a tomar las medidas necesarias para evitar daños a su personal, a terceros y a propiedades o bienes públicos o privados. El contratista será responsable, civil y penalmente, de todos los daños ocasionados a terceros y/o personal propio, por causa del servicio contratado por la Intendencia. El adjudicatario contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, debiendo incluir, como mínimo, el seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y los seguros contra daños a terceros. Los seguros deberán ser contratados en una institución habilitada por la Superintendencia de Empresas Aseguradoras del Banco Central del Uruguay.
La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.de M. por cualquier responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o gastos administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros. Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el Indice de Precios al Consumo. Es de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Administración o a sus empleados, a los efectos transportados o a su propio personal, máquina o equipo, en los casos que sufriere o causare los mismos. También serán de su cargo todos los gastos de funcionamiento, tales como combustibles, lubricantes, patentes, repuestos, jornales, seguros, cargas sociales y todo otro insumo que sea necesario para el funcionamiento de las maquinas afectadas a las tareas objeto de este llamado 5. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA La presentación de la oferta se conformará de dos partes. La primera, donde se especificará: Tipo de equipo Cantidad de unidades Marcas Modelos Procedencia Ubicación del equipo (para poder inspeccionarlo) Año Características técnicas del equipo ( potencia, capacidad de trabajo, peso, etc.) Folletos, manuales técnicos, y fotos del equipo. Estas características serán estudiadas con personal técnico de la Dirección General de Obras y Talleres, la cual dictaminará, si las características técnicas del equipo presentado son compatibles con el servicio solicitado. Este dictamen será inapelable por parte del oferente.
La segunda parte de la oferta, incluirá el formulario de cotización, que se adjunta en el artículo 9. 6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO La Dirección General de Obras y Talleres comunicará con 48 horas de anticipación la necesidad de utilización de los equipos en cada oportunidad. Será por cuenta y cargo del contratista, el traslado del equipo contratado desde su lugar de origen hasta la Dirección General de Obras y Talleres, sita en la Ex CYLSA, en Avda. Luis Alberto de Herrera y Ruta 39. Desde ahí, el tralado del equipo a los diferentes lugares de trabajo, será por cuenta de la Dirección General de Obras y Talleres. Será por cuenta y cargo del contratista, el traslado del operario de la maquinaria, a los diferentes lugares de trabajo. El tiempo transcurrido en el traslado del equipo desde la Dirección General de Obras y Talleres, hasta los diferentes lugares de trabajo, no será objeto de pago alguno. Se pagarán las horas efectivamente trabajadas por el equipo. Cada unidad estará disponible durante toda la extensión del horario municipal vigente. A los efectos de la liquidación mensual se considerarán las horas de trabajo efectivas que certifique el funcionario a cargo del control de la unidad. El valor de la hora de disponibilidad se establece en el 20% del valor horario ofrecido. La disponibilidad solamente se abonará cuando el equipo haya sido solicitado para su uso, y por razones ajenas al oferente, el mismo no sea utilizado. 7. AJUSTE DE PRECIOS La forma de ajuste de precios de la licitación será a través del valor del IPC, tomando como base el valor vigente a la apertura de la licitación. La fórmula de ajuste será P = (cv/cvo)* Po donde cv será el valor del mes de certificación, cvo el valor base y Po el precio de oferta. P será entonces el precio ajustado. Actualización de los precios. Los precios de todos lo rubros serán cotizados en moneda nacional y serán actualizados en cada certificación según la siguiente fórmula paramétrica, usando para su ajuste los valores de los boletines mensuales que emite el Dpto. de Costos de la D.N.V. - M.T.O.P.:
J CV D GOil Exp Cub P = 0.23* + 0.25* + 0.29 * + 0.23*(0.50* + 0.30* + 0.20* ) J 0 CV0 D0 GOil0 Exp0 Cub0 Donde los coeficientes son: Actuales Básicos Concepto J J o Jornales CV CV o Costo de vida D D o Dólar GOil GOil o Gas oil Exp Exp o Explosivos Cub Cub o Cubiertas Art.8 EQUIPOS REQUERIDOS ( se detallan algunas características) ITEM 1 MOTONIVELADORAS ( 2 unidades) Volumen horario: 500 horas c/u. Rodado neumático. Modelo de año 2000 o superior Propulsión trasera Tandem, con doble eje. Peso de operación no menor a 13.000 Kg. Potencia mínima 120 HP. Bastidor articulado. Controles y dirección hidráulicos. Hoja con dislocamiento lateral. De aproximadamente 140 HP de potencia, de tracción tipo tandem, peso de operación no inferior a 13 ton. ITEM 2 COMPACTADORES VIBRATORIOS AUTOPROPULSADOS (2unidades) Volumen horario: 300 horas c/u. Peso en orden de trabajo: 9000 Kg. Potencia mínima motor: 90 HP. Dirección hidráulica. Bastidor articulado. Rodillos diámetro mínimo 1400 mm, largo mínimo 2000 mm. Modelo de año 2000 o superior
ITEM 3 RETROEXCAVADORAS COMBINADAS (1 unidad) Volumen horario: 200 horas. Rodado Neumático. Potencia de motor mayor a 60 HP Modelo de Año 2000 o superior. Cabina cerrada. Trasmisión 4 x4. Aguilón con extensible. Tacho almeja Peso en orden de trabajo: 7000 Kg. Potencia motor: 55 HP. Transmisión 4 x 4. Anchos de baldes intercambiables de 0,30 m y 0,60 m. Estabilizadores verticales. Carro desplazable. Arco de giro 180 º. ITEM 5. COMPACTADOR SOBRE NEUMÁTICOS ( 1 unidad) Volumen horario 200 horas Modelo de año 2000 o superior ITEM 6. CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO ( 1 unidad ) Volumen horario 200 horas Modelo de año 2000 o superior ITEM 7. GRAVILLADORA ( 1 unidad) Volumen horario 200 horas Modelo de año 2000 o superior ITEM 8. MÁQUINA BARREDORA DE PAVIMENTOS AUTOPROPULSADA ( 1 unidad ) Volumen horario 200 horas Modelo de año 2000 o superior ITEM 10. APLANADORA LISA TANDEM ( 1 unidad) Volumen horario 200 horas Modelo de año 2000 o superior
Art 9. FORMULARIO DE COTIZACIÓN La cotización se realizará de acuerdo al siguiente formulario: EQUIPO COSTO CANTIDAD COSTO TOTAL HORARIO DE HORAS INCLUYE IVA Y LEYES SOCIALES Motoniveladora 500 Motoniveladora 500 Cilindro Compactador vibratorio 300 Cilindro Compactador vibratorio 300 Retroexcavadora combinada sobre neumáticos 200 Compactador Neumático 200 Aplanadora lisa tandem 200 Camión regador de Asfalto 200 Barredora 200 Gravilladora 200 TOTAL GENERAL
INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº 26 / 2016 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama a Licitación Abreviada para el Arrendamiento de Equipamiento Vial para la ejecución de trabajos viales en el Departamento de Maldonado, de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas en la memoria descriptiva, y a las condiciones del presente Pliego. PLIEGOS 2).Los interesados podrán retirar los Pliegos de Condiciones en la División de Adquisiciones y Almacenes de la Intendencia, Edificio Comunal, Planta Baja B, previo pago de la suma de $ 3.000 ( tres mil pesos uruguayos) mas derecho de expedición y 2 % de timbres municipales hasta 1 día antes de la apertura de la licitación. CONSULTAS 3). Las consultas se deberán presentar en Mesa de Licitaciones, debiendo ser formuladas por escrito, en duplicado, hasta 5 días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación. 4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las repuestas en Mesa de Licitaciones 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación. PARTICIPANTES 5). Capacidad Están capacitados para contratar con la Intendencia las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que
expresamente se lo impida o en los casos previstos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F. 6). Identificación Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales, o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas. 7). Domicilio Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de la licitación y actos posteriores de la misma en el Departamento de Maldonado. Las firmas extranjeras que no se encuentren instaladas en el país, deberán actuar por medio de un representante que deberá ser una firma, instalada en el país, con domicilio constituido en el Departamento de Maldonado.- 8).Condicionantes. Un mismo licitante no podrá presentar mas de una oferta, con excepción de aquellos casos de opciones a la oferta principal. 9). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informes del oferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar los datos que haya ofrecido en apoyo de su propuesta. PROPUESTAS 10). Las ofertas se presentaran por escrito, redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y firmadas por el oferente o su representante. Sus hojas serán numeradas correlativamente 11). La redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos: a) El texto modelo: NN... domiciliado a los efectos legales en la calle...nº... en la Licitación Abreviada Nº...se compromete a cumplir con el objeto licitado de acuerdo a las estipulaciones que se indican en las cláusulas siguientes:
PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente sus características. SEGUNDA) Cotización de precios unitarios y totales de acuerdo a lo establecido en el Art. 9 de la Memoria Descriptiva Formulario de cotización, Iva y Leyes sociales incluidos. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto se considerara dichos impuestos incluidos en el monto de la oferta. TERCERA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 60 días corridos a contar de la apertura. CUARTA) Especificaciones técnicas de los equipos ofrecidos, de acuerdo a lo indicado en el Art. 5 de la Memoria Descriptiva. QUINTA) Antecedentes del oferente. b) Declara conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Particular de Condiciones que rigen en esta Licitación y a todos los efectos se establece la prórroga de competencia a favor de los Juzgados de Maldonado." Ser presentadas en un original y dos copias, con especificación en números y letras de las cantidades y precios totales de las propuestas, salvando con la debida constancia al final del texto toda enmendadura, intercalado o testado que se hubiere efectuado en el mismo. 12). Todos los tributos que legalmente correspondan al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 13). Documentos a agregar: La oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos: 1. Formulario de Identificación del Oferente que se acompaña. 2. Documentación que acredite tener contratado el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el Banco de Seguros del Estado. 3. En caso que el oferente sea persona jurídica: certificado notarial que acredite la personería, representación y vigencia de la misma e integración del directorio si correspondiere así como también las comunicaciones correspondientes al Reg. N. de Comercio y cumplimiento de las disposiciones de la Ley 18.930. 4. Antecedentes comerciales del oferente.
5. Recibo original de compra de pliego a nombre del oferente. APERTURA 14). La apertura de las ofertas se hará en la Mesa de Licitaciones, Planta Baja, Sector B del Edificio Comunal, el día 14 de Abril de 2016, a la hora 11.- EVALUACION 15). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, la que dictaminara respecto de cual es la oferta más conveniente a los intereses de la Intendencia. El dictamen de la Comisión no generara ningún derecho a favor de los oferentes. 16). A los efectos de evaluar las ofertas, se consideraran, los siguientes factores: Precio 70% Antecedentes del oferente. 30% ADJUDICACION 17). La Intendencia se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas recibidas, así como realizar adjudicaciones parciales. CONTRATO 18).El adjudicatario será notificado y deberá concurrir a firmar el contrato dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de la notificación que a tales efectos realice la Dirección de Asesoría Notarial.- El vinculo contractual no quedará perfeccionado hasta tanto no se de cumplimiento a esta obligación.- 19). La no concurrencia del adjudicatario al acto de la firma del contrato en la fecha fijada dará mérito para revocar la adjudicación, salvo la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor que deberá ser debidamente acreditado en forma, a juicio de la Intendencia.
20). El contrato se formalizara por duplicado, ambos ejemplares serán firmados por las partes y quedara uno en poder de la Intendencia y otro en poder del adjudicatario. 21) Formaran parte del contrato que se suscribirá, los siguientes elementos: a). El Pliego de Condiciones y demás documentos que integren el llamado a Licitación. b). La oferta del adjudicatario. c). Las cláusulas y documentación que la Intendencia y el Adjudicatario consideren necesarias de común acuerdo para cumplir con la letra y el espíritu de la licitación. d) Las cláusulas de estilo. 22). Si el monto total adjudicado superara el 40% del tope de la licitación abreviada, el adjudicatario deberá constituir una garantía equivalente al 5 % del monto de la contratación. El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo, cheque al día y a nombre de la Intendencia Departamental de Maldonado, valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. Para el caso de los depósitos mediante póliza de seguro de fianza, el adjudicatario deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por el total del periodo previsto, o en su defecto, renovar obligatoriamente la garantía contractual constituida en caso de prórroga del mismo. PAGOS 23). Los pagos se efectuaran a 30 días de conformadas las facturas correspondientes. Los precios ajustarán de acuerdo a la fórmula paramétrica, indicada en el Art. 7 (Ajuste de Precios) de la Memoria Descriptiva. 24). Previamente a cada pago, la Contaduría Municipal exigirá al interesado la exhibición de la vigencia de los siguientes certificados: 1. Certificado del Banco de Previsión Social, que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes a dicho Organismo o que existe convenio
vigente para el pago de los atrasos, o que se encuentra exonerado de dicha obligación. 2. Certificado de vigencia anual expedido por la Dirección General Impositiva que demuestra que se encuentra al día con los aportes correspondientes. 3. Certificado del Banco de Seguros del Estado de que el personal se halla afiliado al Seguro por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales según lo dispuesto por la ley Nº 16.074 del 10 de Octubre de 1989, art 61. 4. Fotocopia del pago de la habilitación de higiene ante la Intendencia de Maldonado, si correspondiere. 25). La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigente para la rama de la actividad laboral correspondiente en materia de salarios, categorías de labor, pagos y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como, las demás normas de trabajo vigentes, y las contenidas en los convenios internacionales y sus reglamentaciones. En este sentido, si se constatare que el adjudicatario no cumpliera con lo exigido precedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindir el contrato. 26). Serán de exclusivo cargo del contratista el cumplimiento del pago de los rubros de naturaleza salarial e indemnizatoria, respecto del personal contratado, de acuerdo con los convenios colectivos y laudos vigentes aplicables al caso. PREFERENCIA A MIPYMES 27). De acuerdo a lo dispuesto por el art.59) del TOCAF y el Decreto Reglamentario 371/2010 del 14/12/2010,el oferente que desee acogerse al Régimen de Preferencia MIPYME, deberá presentar el certificado expedido por la DINAPYME del Ministerio de Industria, Energía y Minería (art 5º del decreto 371/2010) conjuntamente con su oferta. La mera presentación del certificado de
DINAPYME implica la declaración expresa del oferente prevista por el Decreto Reglamentario. 28).De resultar pre-adjudicatario por aplicación de los mecanismos de preferencia, el oferente dispondrá de un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación del dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicación, para presentar el certificado de origen emitidos por las Entidades Certificadoras. En caso de que el certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o fuera denegado se dejará sin efecto la aplicación del mecanismo de preferencia. 29). La Intendencia de Maldonado se reserva el derecho de aplicar el referido beneficio para las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obras públicas que se encuentren acogidas al sub - programa de Contratación para el Desarrollo, hasta el monto máximo fijado para cada ejercicio por el Poder Ejecutivo (art 3 del Decreto Reglamentario 371/2010 art 43 de la ley 18.362). 30). El régimen de preferencia de industria nacional no es acumulable con el de preferencia MIPYME, debiendo la Intendencia de Maldonado optar por aquel que resulte mas beneficioso para el oferente. INCUMPLIMIENTOS 31). La falta de cumplimiento de los plazos señalados por parte del Adjudicatario, se penara por cada día de mora con una multa de 0,5% ( cinco por mil ) sobre el monto total de lo adjudicado, salvo caso de fuerza mayor debidamente comprobados. La mora se configurara de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. 32). Para el cobro de la multa de mora se afectara la garantía de fiel cumplimiento del contrato que se hubiere exigido y si estas no bastaren, se adjudicara el saldo del importe de la cuenta respectiva. La aplicación de multas se entiende sin exclusión de la acción que pudiera
corresponder por daños y perjuicios, si estos existieran. 33). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisión unilateral de este por parte de la Intendencia la que también podrá optar por solicitar judicialmente la rescisión rigiendo para este caso lo dispuesto por el Articulo 1737 y siguientes del Código Civil. Todo ello sin perjuicio de la acción de la Intendencia para, además de la perdida del deposito de garantía, exigirá por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento. Asimismo, la Intendencia podrá aplicar multas y retenciones de pago, según la gravedad del incumplimiento. DISPOSICIÓN GENERAL 34). Se prohíbe en forma expresa la cesión de los créditos emergentes para el adjudicatario de la presente licitación. La cesión sólo podrá ser viable de mediar previa resolución expresa de la Intendencia que lo autorice.
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE Licitación Abreviada Nro. 26 / 2016 Razón Social de la Empresa:...... Nombre Comercial de la Empresa. :.... RUC.:... Domicilio a los efectos de la presente Licitación. Calle:...Nro.:..... Localidad:.... País:... Teléfono:......Fax:... Correo electrónico... Firma/s.... Aclaración de firmas:....
Nº de expediente: 2016-88-01-01066 Fecha: 19.1.2016 Nº Act. 4 HACIENDA - DIRECCION GENERAL Intendencia de Maldonado Sin objeciones que formular al pliego Particular de Condiciones para el llamado a Licitación Abreviada para el arrendamiento de equipamiento vial para la ejecución de trabajos viales en el departamento de Maldonado, pase a Mesa de Licitaciones y Adjudicaciones autorizándola a efectuar el llamado correspondiente Firmado electronicamente por Director General de Hacienda Sr. Luis Eduardo Pereira el 30/03/2016 15:39. Intendencia de Maldonado Edificio Comunal, Acuña de Figueroa y Burnett Teléfono: [598] 4222 3333. Maldonado, Uruguay.