ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2017

Transcripción

1 AYUNTAMIENTO DE GETAFE En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2017 Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 7 de junio de 2017 en las dependencias del Despacho del Concejal Delegado de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Getafe. Presidenta Doña Sara Hernández Barroso Concejal Secretario Don Herminio Vico Algaba Concejales/as asistentes Doña María Nieves Sevilla Urbán Don Álvaro Gómez García Doña Raquel Alcázar Ballesteros Don Jorge Juan Rodríguez Conejo Don Francisco Javier Santos Gómez Asiste también la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno, Doña Concepción Muñoz Yllera. Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la Presidencia declara abierta la sesión, siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA CONTRATACIÓN 1.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LLEVAR A CABO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, EL SUMINISTRO DE TROFEOS, MEDALLAS Y OTROS OBJETOS CONMEMORATIVOS PARA CEREMONIAS DE ENTREGA DE PREMIOS DE COMPETICIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. (EXPTE. Nº 114/16). 1

2 Vista la proposición de referencia, de fecha 9 de febrero de 2017; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; el informe de la Coordinadora de Deportes de 8 de agosto de 2016; el informe del Jefe de Sección del Área Económico-Administrativa de Deportes de 25 de agosto de 2016; los informes del Director de la Asesoría Jurídica de 8 y 18 de noviembre de 2016 y 16 de mayo de 2017; los informes nº 1248/16, 98/17 y 592/17 de la Intervención General Municipal de 5 de diciembre de 2016, 7 de febrero y 31 de mayo de 2017; el informe del Coordinador de Deportes de 9 de febrero de 2017; el informe del jefe de Sección del Área Económico-Administrativa de Deportes de 9 de febrero de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento abierto, al amparo del artículo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para el suministro de trofeos, medallas y otros objetos conmemorativos para ceremonias de entrega de premios de competiciones deportivas municipales, y en consecuencia autorizar un gasto de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS (24.200,00 ) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada Otros suministros. Actividades, Promoción y Fomento del Deporte, con el siguiente reparto por anualidades: ANUALIDAD PRESUPUESTOS IVA NO INCLUIDO IVA PRESUPUESTO IVA INCLUIDO ,00 247, , , , , , , ,20 TOTAL , , ,00 Con un presupuesto base de licitación las cantidades que, como precios unitarios, a continuación se relacionan, más los importantes correspondientes al 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido que deban repercutirse: ARTÍCULO TROFEOS Primer clasificado en metal, cerámica, madera, metacrilato u otros materiales, base madera o mármol, mínimo 32 cm. Segundo clasificado en metal, cerámica, madera, metacrilato u otros materiales, base madera o mármol, mínimo 30 cm. Tercer clasificado en metal, cerámica, madera, metacrilato u otros materiales, base madera o mármol, mínimo 28 cm. MEDALLAS Medalla genérica (oro, plata o bronce) de, al menos 50 mm. De diámetro TROFEOS EVENTOS ESPECIALES Primer clasificado en metal, cerámica, madera, metacrilato u otros materiales, base madera o mármol, mínimo 45 cm. Segundo clasificado en metal, cerámica, madera, metacrilato u otros materiales, base madera o mármol, mínimo 40 cm. Tercer clasificado en metal, cerámica, madera, metacrilato u otros materiales, base madera o mármol, mínimo PRECIO TIPO UNITARIO 10,00 8,00 7,00 1,50 28,00 25,00 23,00 2

3 OTROS OBSEQUIOS Placas y otros elementos similares de cristal, 50,00 metal, madera, metacrilato y otros materiales mínimo 20x16 con grabación y estuche. CHAPAS GRABACIÓN (adicionales) Chapas grabación 5 * 2,5 cm. Metal adhesiva 0,90 Con una duración del contrato será de DOS AÑOS, contados desde su formalización prorrogable, mediante prórrogas anuales, hasta un máximo de dos años por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de la fecha de su vencimiento sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de cuatro años, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2018 y 2019, quedando, por tanto, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 2.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, LOS SERVICIOS DE RETRANSMISIÓN Y SUMINISTROS DE HARDWARE Y SOFTWARE ASOCIADOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE. (EXPTE. Nº 33/17). Vista la proposición de referencia, de fecha 17 de abril de 2017; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; el informe del Director de Informática de 17 de abril de 2017; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 23 de mayo de 2017; el informe nº 605/17 de la Intervención General Municipal de 2 de junio de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento abierto, al amparo del artículo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para los servicios de retransmisión y suministros de hardware y software asociados para el Ayuntamiento de Getafe, y en consecuencia autorizar un gasto de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS ( ,00 ) IVA incluido, con la siguiente distribución: Aplicación presupuestaria Denominación Inversión nueva equipos proc información. Informática Gastos en aplicaciones informáticas. Informática Estudios y trabajos técnicos. Informática , , , , , ,50 TOTAL IVA INCLUIDO ,00 Con un presupuesto base de licitación las cantidades que, como precios unitarios, se relacionan a continuación más los importes correspondientes al 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido: 3

4 Concepto Precio IVA Total 1. Suministro software Acta Electrónica y Portal de , , ,00 Reproducción 2.Suministro hardware , , ,00 3.Realización Plenos (por Pleno) 350,00 73,50 423,00 4.Actos de 2 horas sin montaje/desmontaje de 185,00 38,85 223,85 equipamiento 5. Actos de 2 horas sin montaje/desmontaje de 230,00 48,30 278,30 equipamiento 6. Hora adicional hasta máximo de máximo 5 45,00 9,45 54,45 horas de duración 7. Dietas en caso de superar las 5 horas de 40,00 8,40 48,40 duración 8. Transcripciones plenos y comisiones ( hora 60,00 12,60 72,60 transcrita) 9. Alquiler software de grabación y retransmisión 230,00 48,30 278,30 (mes) 10. Soporte mensual 100,00 21,00 121, Mantenimiento mensual software (Acta 500,00 105,00 605,00 electrónica y Portal reproducción) La duración del contrato será de TRES AÑOS, contados desde su formalización, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes antes de su vencimiento por un plazo máximo de dos años sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de cinco años, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, quedando, por tanto, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 3.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, EL SERVICIO PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR. (EXPTE. Nº 24/17). Vista la proposición de referencia, de fecha 7 de abril de 2017; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; los informes de la Jefa de Sección de Servicios Sociales de 4 de abril de 2017; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de mayo de 2017; el informe nº 595/17 de la Intervención General Municipal de 1 de junio de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento abierto, al amparo del artículo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para el servicio de punto de encuentro familiar, y en consecuencia autorizar un gasto de DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS ( ,36 ) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada Otros Trabajos Realizados. Otras empresas y profesionales. Menor. Familia y emergencia Social, con el siguiente reparto por anualidades: AÑO SIN IVA IVA CON IVA , , , , , ,59 4

5 , , , , , , , , ,38 Con un presupuesto base de licitación el importe de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS ( ,51 ), más el importe de ,85, correspondiente al 10% del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe repercutirse. La duración del contrato será de CUATRO AÑOS, contados desde su formalización, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes antes de su vencimiento por un plazo máximo de dos años sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de seis años y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021, quedando, por tanto, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 4.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON OFIPAPEL CENTER, SL PARA LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE. (EXPTE. Nº 42/14). Vista la proposición de referencia, de fecha 29 de mayo de 2017; el escrito de Ofipapel Center, SL fechado el 18 de abril de 2017; el informe del TSAE de Régimen Interior de 19 de abril de 2017; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 27 de abril de 2017; el informe nº 514/17 de la Intervención General Municipal de 15 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Modificar el contrato suscrito con Ofipapel Center, SL, para llevar a cabo el suministro de diverso material de oficina para los distintos servicios del Ayuntamiento de Getafe, incrementándose el límite máximo del gasto en la cantidad de CINCO MIL EUROS (5.000,00 ), más 1.050,00, correspondiente al 21% del IVA, lo que supone un total de SEIS MIL CINCUENTA EUROS (6.050,00 ), pasando en consecuencia la anualidad de 2017 de ,33, IVA incluido a ,33, IVA incluido. SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de SEIS MIL CINCUENTA EUROS (6.050,00 ), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada Inversión nueva mobiliario. Régimen Interior, a favor de la empresa Ofipapel Center, SL. TERCERO.- Proceder al reajuste de la garantía definitiva. 5.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON CANON ESPAÑA, SA PARA LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DE PAPEL NO RECICLADO PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE. (EXPTE. Nº 9/15). Vista la proposición de referencia, de fecha 12 de mayo de 2017 con el sello de fiscalizado y conforme de la Intervención General Municipal de 2 de junio de 2017; los escritos de Canon España, SA fechado el 10 de marzo y 2 de mayo de 2017; el informe 5

6 del TSAE de Régimen Interior de 13 de marzo y 12 de mayo de 2017; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 23 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Modificar el contrato suscrito con Canon España, SA, para llevar a cabo el suministro de papel no reciclado para los distintos servicios del Ayuntamiento de Getafe, incrementándose el límite máximo de gasto en la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS (3.560,00 ), más 747,60, correspondiente al 21% de IVA, lo que supone un total de CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS SESENTA CÉNTIMOS (4.307,70 ). SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS SESENTA CÉNTIMOS (4.307,60 ), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada Material de Oficina. Régimen Interior, a favor de la empresa Canon España, SA. TERCERO.- Proceder al reajuste de la garantía definitiva. 6.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON COMERCIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, SA, PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES Y AMPLIACIÓN DE APARATOS E INSTALACIONES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE. (EXPTE. Nº 7/13). Vista la proposición de referencia, de fecha 12 de mayo de 2017, con el sello de fiscalizado y conforme con la Intervención General Municipal el 2 de junio de 2017; los escritos presentados por Comercial de Protección Contra Incendios, SA fechados 8 de marzo y 11 de mayo de 2017; los informes del TSAE de Régimen Interior de 8 de marzo y 11 de mayo de 2017; el Director de la Asesoría Jurídica de 23 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Modificar el contrato suscrito con Comercial de Protección contra Incendios, SA, para llevar a cabo el servicio de revisión, mantenimiento de los extintores y ampliación de aparatos e instalaciones y equipos contra incendios instalados en los edificios del ayuntamiento de Getafe, incrementándose el límite máximo de gasto en la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS EUROS (3.900,00 ), más 819,00, correspondiente al 21% de IVA, lo que supone un total de CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS (4.719,00 ). SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS (4.719,00 ), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada Rep. Mant. Y conserv. Maquinaria, instalaciones y utillaje. Régimen Interior, a favor de la empresa Comercial de Protección Contra Incendios, SA. TERCERO.- Proceder al reajuste de la garantía definitiva. 7.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, SOBRE PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON LABCO MADRID, SAU, PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SALIVA. (EXPTE. Nº 26/15). 6

7 Vista la proposición de referencia, de fecha 24 de abril de 2017; el escrito presentado por Labco Madrid, SAU, con entrada en este Ayuntamiento el 23 de febrero de 2017; el informe de la TSAG de Policía Local Seguridad de 24 de abril de 2017; el informe de la Jefa del Servicio de Contratación de 12 de mayo de 2017; el informe nº 556/17 de la Intervención General Municipal de 23 de mayo de 2017; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 31 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Prorrogar el contrato del servicio de recogida y análisis de muestras de saliva suscrito con LABCO MADRID SAU para el período comprendido desde el 24 de julio de 2017 a 23 de julio de SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de SEIS MIL UN EUROS SESENTA CÉNTIMOS (6.001,60 ), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria , denominada Otros trabajos realizados por otras empresas. Policía Municipal, y con la siguiente distribución de anualidades: Prórroga de 1 año Presupuesto sin IVA/ 21 % IVA/ Total i/iva/ Año 2017: (del 24/07/17 al 31/12/17) 2.480,00 520, ,80 Año 2018: (del 01/01/18 al 23/07/ ,00 520, ,80 Total prórroga 4.960, , ,60 TERCERO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para el ejercicio 2018, quedando, por tanto, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 8.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, SOBRE APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATOS SUSCRITO CON REYNOBER, SA, PARA LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE TRÁFICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE. (EXPTE. Nº 38/15). Vista la proposición de referencia, de fecha 26 de mayo de 2017; el escrito presentado por Reynober, SA, con entrada en este Ayuntamiento el 3 de mayo de 2017; el informe del Jefe del Departamento de Tráfico y Policía Local de 8 de mayo de 2017; el informe de la Jefa del Servicio de Contratación de 17 de mayo de 2017; el informe nº 568/17 de la Intervención General Municipal de 23 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Prorrogar el contrato de suministro de material de señalización horizontal y vertical de tráfico para el Departamento de Tráfico del Ayuntamiento de Getafe, suscrito con REYNOBER SA, por dos años, desde el 26 de octubre de 2017 al 25 de octubre de SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto de CIENTO TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS ( ,00 ) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria , denominada Otros suministros. Tráfico, con el siguiente reparto por anualidades: - Año 2017: 8.631,67 - Año 2018: ,00 - Año 2019: ,33 7

8 TERCERO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2018 y 2019, quedando, por tanto, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 9.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADO DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN Y MEJORA DE CENTROS CÍVICOS 2016 (C.C. JUAN DE LA CIERVA Y SAN ISIDRO). (EXPTE. Nº 97/16). Vista la proposición de referencia, de fecha 19 de mayo de 2017, con el sello de fiscalizado y conforme de la Intervención General Municipal de 1 de junio de 2017; el informe del Coordinador Técnico de Coordinación de Barrios de 5 de mayo de 2017; el escrito presentado por Azvi, SA, fechado el 11 de mayo de 2017; el informe de la Dirección Facultativa fechado el 15 de mayo de 2017; el informe del TMAE Ingeniero Técnico de Mantenimiento y Alumbrado de 19 de mayo de 2017; el informe del TSAG de Contratación de 26 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Ampliar en 3 semanas el plazo de ejecución de las obras de Remodelación y Mejora de Centros Cívicos (C.C. Juan de la Cierva y San Isidro ), siendo adjudicataria la empresa AZVI, SA por lo que la finalización de las obras sería el 30 de junio de SUBVENCIONES 10.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE APROBACIÓN DE LA SEGUNDA CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 27 DE DICIEMBRE DE 2016, A ENTIDADES SOCIALES DE LA LOCALIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES Y CAMPAMENTOS DE VERANO, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 24 DE FEBRERO DE (EXPTE. J01/2016). Vista la proposición de referencia, de fecha 31 de mayo de 2017; el informe de la Coordinadora de Área de la Delegación de Juventud de 31 de mayo de 2017; los informes de la Intervención General nº 96/17 y 97/17 de 5 de mayo de 2017, respectivamente, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Aprobar la segunda cuenta justificativa de las subvenciones concedidas por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 27 de diciembre de 2016, a Entidades Sociales de la localidad para la realización del Programa Anual de Actividades y Campamentos de Verano al amparo de la convocatoria aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de febrero de 2016, a la siguiente entidad y en los términos que se señala: NOMBRE/NIF ASOC.JUVENIL YMCA (G ) LÍNEA SUBVENCIONAL IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE JUSTIFICADO CAMPAMENTO 1.270, ,96 ACTIVIDADES 2.500, ,06 PATRIMONIO 11.- PROPOSICIÓN CONJUNTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA Y DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE APROBACIÓN DE LAS PRORROGAS DE LOS CONTRATOS DE AUTORIZACIÓN DEMANIAL DE OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA AVENIDA DE LAS CIUDADES, Nº 27. (EXPTE. Nº 27/17). 8

9 Vista la proposición de referencia, de fecha 31 de mayo de 2017; el informe de la TMAE Coordinadora de Servicios Sociales de 26 de mayo de 2017; el informe de la TSAG de Patrimonio de 31 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar las prórrogas de los contratos de autorización demanial de ocupación de las viviendas ubicadas en la Avenida de las Ciudades Nº 27 de Getafe que se detallan a continuación y a las personas que se citan; con el canon mensual que se especifica en cada caso, que deberá abonarse mediante ingreso en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Getafe, en el plazo de un mes: APELLIDOS NOMBRE DNI/NIE CANON MENSUAL PARTICULAR PARTICULAR ******** 196,56 PARTICULAR PARTICULAR ******** 340,00 PARTICULAR PARTICULAR ******** 65,00 SEGUNDO.- Las prórrogas de los contratos de autorización demanial de ocupación se realizan por un período de un año, pudiéndose prorrogar por períodos iguales a propuesta de los Servicios Sociales municipales que justifique la necesidad, hasta un máximo de cuatro años, incluidas las prórrogas, debiendo aprobarse por la Junta de Gobierno. TERCERO.- Modificar la estipulación tercera de los contratos suscritos en los que haya variado el canon mensual con motivo de la nueva valoración realizada por los Servicios Sociales municipales. CUARTO.- Los adjudicatarios deben destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente de los miembros de la unidad familiar que consten en el expediente de los Servicios Sociales municipales, quedando expresamente prohibido el uso de las mismas por personas distintas de las que figuren en dicho expediente sin autorización del Ayuntamiento. QUINTO.- Los adjudicatarios de las viviendas deberán asumir el pago de los gastos relacionados con la instalación y consumo de suministros de luz, agua, gas y teléfono relacionados con la vivienda que van a ocupar PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDAS, SOBRE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL ESPACIO DE DOMINIO PÚBLICO OCUPADO POR VALLA PUBLICITARIA EN ZONA VERDE ZV 1.2 DEL PAU-2 EL BERCIAL-UNIVERSIDAD, POR LA EMPRESA RESTAURACIÓN GIL ALFARO, SLU (FRANQUICIADO DE MCDONALD S). (EXPTE. Nº 28/17). Vista la proposición de referencia, de fecha 30 de mayo de 2017; el informe de la TSAG de Patrimonio de 30 de mayo de 2017, con el Visto Bueno del Director de la Asesoría Jurídica de la misma fecha, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de recuperación de oficio del espacio de dominio público ocupado por una valla publicitaria ubicada en la zona verde ZV 1.2 del P.A.U.-2. El Bercial-Universidad, por estar ocupando el espacio público sin título 9

10 habilitante para ello por la empresa Restauración Gil Alfaro, SLU, franquiciado de McDonald`S. SEGUNDO.- Conceder trámite de audiencia a los interesados por plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación de este acuerdo, pudiendo en dicho plazo alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen oportunos. TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sección de Licencias y Disciplina Urbanística para su conocimiento y efectos oportunos PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE ORDEN DE DESALOJO DEL ESPACIO DE DOMINIO PÚBLICO OCUPADO POR VALLAS PUBLICITARIAS EN LA ZONA VERDE SGV.6 DEL PAU-2 EL BERCIAL- UNIVERSIDAD, POR LA EMPRESA TEX PUBLICIDAD EXTERIOR, SL. (EXPTE. Nº 19/17). Vista la proposición de referencia, de fecha 31 de mayo de 2017; el informe de la TSAG de Patrimonio de 31 de mayo de 2017, con el Visto Bueno del Director de la Asesoría Jurídica de 31 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Ordenar el desalojo del espacio de dominio público ocupado por dos vallas publicitarias ubicadas en la zona verde SGV.6 del P.A.U.-2. El Bercial-Universidad, por la empresa Tex Publicidad Exterior, SL, concediendo un plazo de ocho días a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación de este acuerdo, apercibiendo que, en otro caso, proseguirá el expediente hasta el lanzamiento de las vallas publicitarias por ejecución subsidiaria. GESTIÓN ECÓNOMICA 14.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE GAS NATURAL FACTURADO POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, POR UN IMPORTE TOTAL DE 9.087,35. Vista la proposición de referencia, de fecha 12 de mayo de 2017; el informe TMAE Ingeniero Técnico de Mantenimiento y Alumbrado de 12 de mayo de 2017; el informe nº 586/17 de la Intervención General Municipal de 29 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria , denominada SUMINISTRO DE GAS. GASTOS MANTEN. Y FUNCION. INST. DEPORTIVAS : Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE FE CONSUMO GAS INST DEPORTIVAS 923,33 RUF 2017/5095 Facturado en marzo de 2017 FE CONSUMO GAS INST DEPORTIVAS 1.205,03 RUF 2017/5117 Facturado en marzo de 2017 FE CONSUMO GAS INST DEPORTIVAS 6.958,99 RUF 2017/5156 Facturado en marzo de 2017 Importe total: 9.087,35 10

11 15.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE GAS NATURAL FACTURADO POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, POR UN IMPORTE TOTAL DE 9.254,67. Vista la proposición de referencia, de fecha 12 de mayo de 2017; el informe TMAE Ingeniero Técnico de Mantenimiento y Alumbrado de 12 de mayo de 2017; el informe nº 586/17 de la Intervención General Municipal de 29 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria , denominada SUMINISTRO DE GAS. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA : Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE FE CONSUMO DE GAS C. ENSEÑANZA 896,14 RUF 2017/4935 Facturado en marzo de 2017 FE CONSUMO DE GAS C. ENSEÑANZA 12,61 RUF 2017/4960 Facturado en marzo de 2017 FE CONSUMO DE GAS C. ENSEÑANZA 4.589,55 RUF 2017/5073 Facturado en marzo de 2017 FE CONSUMO DE GAS C. ENSEÑANZA 1.448,55 RUF 2017/5112 Facturado en marzo de 2017 FE CONSUMO DE GAS C. ENSEÑANZA 935,45 RUF 2017/5115 Facturado en marzo de 2017 FE CONSUMO DE GAS C. ENSEÑANZA 462,33 RUF 2017/5118 Facturado en marzo de 2017 FE CONSUMO DE GAS C. ENSEÑANZA 910,04 RUF 2017/5168 Facturado en marzo de 2017 Importe total: 9.254,67 RECURSOS HUMANOS 16.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE SEIS PLAZAS DE AYUDANTES DE BIBLIOTECAS DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, POR EL SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO OPOSICIÓN EN PROMOCIÓN INTERNA. Vista la proposición de referencia, de fecha 22 de mayo de 2017; las bases de referencia; los informes de la Jefa de Sección de Selección y Formación de 8 de marzo de 2017, con el conforme de la Concejala Delegada de Recursos Humanos, Empleo, Desarrollo Económico y Atención Ciudadana, informe de 17 de abril de 2017, asimismo otro de la igual fecha pero con el conforme de la Concejala, otro informe de 9 de mayo de 2017, igualmente con el conforme de la Concejala, otro informe de 18 de mayo de 2017, igualmente con el conforme de la Concejala; los informes nº 476/17, 478/17, 531/17de la Intervención General Municipal de 4 y 17de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar las bases de la convocatoria para cubrir seis plazas de funcionarios/as Ayudantes de bibliotecas del Ayuntamiento de Getafe, por el sistema selectivo de concurso-oposición, promoción interna. 11

12 SEGUNDO.- Dar publicidad de las bases de la convocatoria en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y sede electrónica del Ayuntamiento y convocar el puesto mediante publicación en Boletín Oficial del Estado. TERCERO.- Autorizar el gasto para hacer frente a la cobertura de los puestos tras la convocatoria, en las cuantías y aplicaciones presupuestarias siguientes: Sueldo Grupo A2 Bibliotecas 9.155, Complemento Destino Bibliotecas 3.808, Complemento Específico Bibliotecas 2.939, PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA PARA PROVEER POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN EL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE SECCIÓN DE DEPORTES. Vista la proposición de referencia, de fecha 1 de junio de 2017; las bases y convocatoria de referencia; el informe de la Jefa de Sección de Selección y Formación de 1 de junio de 2017, con el conforme del Jefe de Servicio de Personal; el informe nº 137/17 de la Intervención General Municipal de 14 de febrero de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar las Bases, que han de regir la provisión mediante libre designación del puesto de Jefe de Sección de Deportes, con la siguiente descripción: Denominación del puesto: TSAG/TSAE Jefe de Sección Unidad Administrativa: Deportes. Núm Grupo/Tipo puesto: A1/NS Forma de provisión: Libre Designación Régimen Jurídico: Funcionario Escala: Administración General/Administración Especial Subescala: Técnica Nivel Complemento de Destino: 28 Sistema de Provisión: Libre Designación con convocatoria pública Complemento específico: ,28 (35% disponibilidad) Titulación: Grad. Univ. en Derecho, CC.Políticas, Economía o ADE/Grad. Univ. en Derecho o Economía. SEGUNDO.- Dar publicidad de las bases de la convocatoria en Boletín Oficial de la comunidad de Madrid y Sede electrónica del Ayuntamiento y Convocar el puesto mediante publicación del anuncio en Boletín Oficial del Estado TERCERO.- Abrir un plazo de 15 días hábiles para la presentación de solicitudes, a contar desde el siguiente al de publicación en BOE, según modelo disponible en la sede electrónica PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO (PUESTO DE DIRECTOR DE CONTABILIDAD, PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA). Vista la proposición de referencia, de fecha 6 de junio de 2017; el informe del Jefe de Servicio de Personal de 2 de junio de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: 12

13 Modificar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento en lo que se refiere al puesto de personal funcionario a continuación indicado, con el siguiente alcance: SITUACIÓN VIGENTE: DELEGACIÓN DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÓRGANO DE CONTABILIDAD Grupo de Programas (931) POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL Subprograma (11) Contabilidad y Planificación Financiera DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO Subgrupo/T.P. Nivel C. Dest S. Base C. Destino C. Específ. Dispo. Pluses TITULACIÓN Nº Puesto F. Prov. Régimen Jco. Dotación Dispon. (%) % Otros Escala-Subesc.- Clase Ldo. en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias Actuariales y Financieras 1 Director de Contabilidad, Planificación Financiera y Tesorería A1/S 30 14,824,22 13,698,16 57,822, LD F NO 35% FHN-I/T-DC NUEVA SITUACIÓN: DELEGACIÓN DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA: INTERVENCIÓN GENERAL Grupo de Programas (931) POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL Subprograma (21) Intervención General Municipal DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO Subgrupo/T.P. Nivel C. Dest S. Base C. Destino C. Específ. Dispo. Pluses TITULACIÓN Nº Puesto F. Prov. Régimen Jco. Dotación Dispon. (%) % Otros Escala-Subesc.- Clase/Cat. Grad. Univ. en Derecho, Economía o ADE 1 Director de Contabilidad y de Planificación financiera y de tesorería A1/S 30 14,824,22 13,698,16 57,822, LD F NO 35% FHN-I/T-Sup PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, SOBRE APROBACIÓN DE INSTRUCCIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD, PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA. Vista la proposición de referencia, de fecha 6 de junio de 2017; el informe del Jefe de Servicio de Personal de 6 de junio de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Aprobar la siguiente instrucción: PRIMERO.- La función de Contabilidad Municipal, prevista en el apartado a) del artículo 37.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Getafe, se ejercerá por el titular del puesto de Director de Contabilidad y de Planificación financiera y de tesorería. SEGUNDO.- La función de Planificación Financiera, comprendida en el apartado b) del artículo 37.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Getafe, se ejercerá por el titular del puesto de Director de Contabilidad y de Planificación financiera y de tesorería. Ello sin perjuicio de la elaboración, por parte de la titular del puesto de Tesorera, del Plan de disposición de fondos, regulado en el artículo 137 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 13

14 y el Plan de Tesorería, regulado en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, bajo las directrices del Director de Contabilidad y de Planificación financiera y de tesorería. TERCERO.- La función de Tesorería, prevista en el apartado c) del artículo 37.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Getafe y concretada en el expositivo, será desarrollada por la titular del puesto de Tesorera, con plena independencia y responsabilidad sobre las decisiones y actos adoptados al amparo de sus competencias. CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y a los órganos competentes. EJERCICIO DE ACCIONES Y DEFENSA JURÍDICA 20.-PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, SOBRE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nº 2/2017, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 12 DE MADRID, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 169/2014, INTERPUESTO POR SERVIDRIVE, SL. Vista la proposición de referencia, de fecha 1 de junio de 2017; los informes del Coordinador de Área de Deportes de 26 de abril y 9 de mayo de 2017; el informe de la Jefa de Servicio de Planificación y Gestión Económica de 16 de mayo de 2017; el informe nº 574/17 de la Intervención General Municipal de 24 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la empresa SERVIDRIVE, SL, con CIF B/ , por importe de DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (12.597,75 ), en concepto de intereses legales devengados desde el 30 de septiembre de 2015, con cargo a la aplicación presupuestaria , denominada Intereses de demora. Administración financiera. SEGUNDO.-Devolver la fianza constituida por SERVIDRIVE, SL, con CIF B/ , como adjudicataria del contrato administrativo Servicios de control y mantenimiento técnico-sanitarios en la zona de gestión Sector III-Alhóndiga (Expte. Nº 52/10), por importe de , PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, SOBRE REMISIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 147/2017 INTERPUESTO POR LA ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DEL PLAN PARCIAL 2 DEL PAU ARROYO CULEBRO DE GETAFE. Vista la proposición de referencia, de fecha 1 de junio de 2017; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 1 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Remitir el expediente administrativo correspondiente al Procedimiento Ordinario nº 147/2017 A interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 9 de Madrid, por la ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DEL PLAN PARCIAL 2 DEL P.A.U. ARROYO CULEBRO DE GETAFE, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de diciembre de 2016, por el que se desestima el recurso de interposición interpuesto por el E.U.C. del PP2 del PAU ARROYO CULEBRO de Getafe, 14

15 contra el acuerdo del mismo órgano de 13 de octubre de 2016, relativo a la denegación de aprobación de la modificación de los artículos 6, 10 y anexo 1 de los Estatutos de la citada entidad. SEGUNDO.- La personación del Ayuntamiento de Getafe en el procedimiento de referencia. TERCERO.- Otorgar la representación y defensa municipal en esta instancia a los Letrados Consistoriales D. Julio Montero González, D.ª Lidia López Díez y D. Manuel Abolafio Balsalobre, en virtud de lo previsto en el artículo 551.3, de la Ley Orgánica de Poder Judicial PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE REMISIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y PERSONACIÓN DE LOS LETRADOS CONSISTORIALES, EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ABREVIADO 131/17, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR. Vista la proposición de referencia, de fecha 30 de mayo de 2017; el informe de la Letrada Consistorial de 30 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: La remisión del expediente administrativo y la personación en legal forma de los Letrados Consistoriales, Manuel Abolafio Balsalobre y Lidia López Díez, en el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado 131/17, interpuesto por la representación de PARTICULAR PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, SOBRE PAGO DE COSTAS PROCESALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 468/16, INTERPUESTO POR PARTICULAR. Vista la proposición de referencia, de fecha 24 de mayo de 2017; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 24 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Ejecutar la sentencia nº 81 de fecha dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid, en lo relativo al pago de costas procesales y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor del mismo, con nº de CIF S J, por importe de TRESCIENTOS SESENTA EUROS (360,00 ), con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2017/ denominada Gastos Jurídicos Contenciosos, Asesoría Jurídica, en concepto de pago de costas del Procedimiento Abreviado 468/16, interpuesto por PARTICULAR PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 371/16, INTERPUESTO POR PARTICULAR. Vista la proposición de referencia, de fecha 30 de mayo de 2017; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 30 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: 15

16 Ejecutar la sentencia nº 16 de fecha dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid, en lo relativo al pago de costas procesales y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor del mismo, con nº de CIF S J, por importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 ), con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2017/ denominada Gastos Jurídicos Contenciosos, Asesoría Jurídica, en concepto de pago de costas del Procedimiento Abreviado 371/16, interpuesto por PARTICULAR DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 188/2017 DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 24 DE MADRID, SOBRE LA DEMANDA CON Nº DE AUTOS 150/15, INTERPUESTA POR PARTICULAR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 31 de mayo de 2017, en el que se da cuenta de la sentencia nº 188/2017 de fecha del Juzgado de lo Social nº 24 de Madrid, que estima la demanda interpuesta por PARTICULAR, en materia de reclamación de cantidad, condenado a este Ayuntamiento al abono de ,50 en concepto de diferencias salariales devengadas desde agosto de 2013 a julio de 2016 y la que ésta devengue conforme al 10% anual desde el día La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de suplicación que deberá ser anunciado en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de la misma. Los señores asistentes quedan enterados DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 143/2017 DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 19 DE MADRID, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO , INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de fecha 31 de mayo de 2017, en el que se da cuenta de la sentencia nº 143/2017 de fecha procedente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 19 de Madrid, que estima el recurso contencioso interpuesto por la representación de PARTICULAR contra la desestimación presunta de la solicitud de abono del complemento de disponibilidad de los meses de Agosto a Noviembre de 2013, declarando que el acto administrativo recurrido no es conforme a Derecho y reconociendo el derecho del recurrente a que se le abone las cantidades dejadas de percibir por tal concepto. Todo ello sin imposición de costas. La sentencia es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno. Los señores asistentes quedan enterados DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 178/2017 DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 34 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIA 401/14, INTERPUESTO POR ADANIA RESIDENCIAL, SL. Visto el informe del Letrado Consistorial de 30 de mayo de 2017, en el que se da cuenta de la sentencia nº 178/2017 de fecha del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 34 de Madrid, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de ADANIA RESIDENCIAL, SL, contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones del IIVTNU, con nº de expediente , y Con imposición de costas a la recurrente por importe máximo de 600,

17 La presente resolución es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno. Los señores asistentes quedan enterados DAR CUENTA DE LA SENTENCIA DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 24 DE MADRID, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 187/16, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 30 de mayo de 2017, en el que se da cuenta de la sentencia de fecha procedente del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 24 de Madrid, que estima el recurso contencioso interpuesto por la representación de PARTICULAR contra la desestimación presunta de la solicitud de abono del complemento de disponibilidad de los meses de Agosto a Noviembre de 2013, declarando que el acto administrativo recurrido es disconforme a Derecho y reconociendo el derecho del recurrente a que se le abone las cantidades dejadas de percibir por tal concepto. Todo ello sin imposición de costas. La sentencia es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno. Los señores asistentes quedan enterados DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 146/2017 DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 15 DE MADRID, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 185/16, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 29 de mayo de 2017; en el que se da cuenta de la sentencia nº 146/2017 de fecha procedente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid, que estima el recurso contencioso interpuesto por la representación de PARTICULAR contra la desestimación presunta de la solicitud de abono del complemento de disponibilidad de los meses de Agosto a Noviembre de 2013, declarando que el acto administrativo recurrido es contrario a Derecho y reconociendo el derecho del recurrente al percibo del nivel III del Acuerdo de , condenado a este Ayuntamiento a su efectivo pago. Todo ello sin imposición de costas. La sentencia es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno. Los señores asistentes quedan enterados DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 147/17 DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 04 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 204/14, INTERPUESTO POR PARTICULAR. Vista el informe del Letrado Consistorial de 31 de mayo de 2017; en el que se da cuenta de la sentencia nº 147/17 de fecha del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 04 de Madrid, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de PARTICULAR, contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación del IIVTNU, con nº de expediente 195/16, por no ser conforme a Derecho, declarando el derecho del recurrente a que le sea devuelta la cantidad de 6.054,50, indebidamente ingresada. Sin imposición de costas. 17

18 La presente resolución es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno. Los señores asistentes quedan enterados. GESTIÓN URBANÍSTICA 31.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, RELATIVA A LA RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DEL CONSEJO RECTOR DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL PLAN PARCIAL 2 DEL PAU ARROYO CULEBRO DE GETAFE. Vista la proposición de referencia, de fecha 31 de mayo de 2017; el escrito presentado por la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial 2 del PAU Arroyo Culebro de Getafe, con entrada en este Ayuntamiento el 26 de mayo de 2017; el informe dela Jefa de Sección de Gestión Urbanística de 30 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Dar cuenta al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid del acuerdo adoptado el 20 de abril de 2017 por la Asamblea General de la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial 2 del PAU Arroyo Culebro de Getafe, en relación a la renovación de los cargos del Consejo Rector de la Entidad, que queda constituido por: Presidente: Vicepresidente: Secretario-Administrador: PARTICULAR PARTICULAR PARTICULAR 32.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, RELATIVA A LA RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DEL CONSEJO RECTOR DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN LOS OLIVOS-ADARO NORTE DE GETAFE. Vista la proposición de referencia, de fecha 31 de mayo de 2017, el escrito presentado por la Entidad Urbanística de Conservación Los Olivos-Adaro Norte de Getafe, con entrada en este Ayuntamiento el 26 de mayo de 2017, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Dar cuenta al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid del acuerdo adoptado por la Asamblea General Ordinaria de la Entidad Urbanística de Conservación LOS OLIVOS-ADARO NORTE de Getafe, celebrada el 8 de marzo de 2017 relativo a la renovación de cargos del Consejo Rector de la entidad, cuyos efectos surten desde la Asamblea de la Entidad celebrada el 29 de septiembre de 2016, y que queda constituido por: Presidente: Secretario-Administrador: Vocal: Vocal: PARTICULAR PARTICULAR PARTICULAR PARTICULAR FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 18