OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO JMT/cgi

Transcripción

1 OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO JMT/cgi En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL DE 2013 Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 9 de abril de 2013 en las dependencias de la Alcaldía del Ayuntamiento de Getafe. Presidenta en Funciones Doña Teresa Rodríguez González (Decreto 5/04/2013) Concejal Secretario Don Manuel Ortiz Lázaro Concejales/as asistentes Don Pablo Martínez Martín Don Fernando Lázaro Soler Doña Paz Álvarez Sánchez-Arjona Doña Carmen Plata Esteban Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la Presidencia declara abierta la sesión, siendo las doce horas y veinte minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar el siguiente orden del día: DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA ORDEN DEL DÍA 1.1 PROPOSICIÓN DE DON PABLO MARTÍNEZ MARTÍN, CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y CULTURA SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DECORATIVA DE CALLES Y PLAZAS DE GETAFE DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE 2013 Y LAS FIESTAS DE NAVIDAD DE 2013/

2 1.2 PROPOSICIÓN DE D. PABLO MARTÍNEZ MARTÍN, CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA EL CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE GETAFE PROPOSICIÓN DE D. PABLO MARTÍNEZ MARTÍN, CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SOBRE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 12 DE MARZO DE 2013 SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y AGRUPACIONES DE PERSONAS FÍSICAS PARA FINANCIAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE DE MURGAS DEL CARNAVAL (Expte. 77/12). DELEGACIÓN DE HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA Y RÉGIMEN INTERIOR 1.1 PROPOSICIÓN DE D. FERNANDO LÁZARO SOLER CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA Y REGIMEN INTERIOR A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS POR ADQUISICIÓN DE PORTAFIRMAS DE PIEL MARRÓN PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO. DELEGACIÓN ADJUNTA DE PRESIDENCIA, SANIDAD, CONSUMO Y HOSTELERÍA 1.1 PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL CONCEJAL DELEGADO ADJUNTO DE PRESIDENCIA, SANIDAD, CONSUMO Y HOSTELERÍA EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE EDICIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL (EXPTE 82/09). 2.1 PROPOSICIÓN DE D. MANUEL ORTIZ LÁZARO, CONCEJAL DELEGADO ADJUNTO DE PRESIDENCIA, SANIDAD, CONSUMO Y HOSTELERÍA, SOBRE ANULACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR LÍNEA DE ACTIVIDAD DE CONSUMO NO JUSTIFICADA POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL COBRO. 3.1 INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL PARA DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 95 DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 17 DE MADRID, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 541/10, INTERPUESTO POR PARTICULAR. 3.2 INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL PARA DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 119 DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 20 DE MADRID, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 70/12, INTERPUESTO POR IZEN INNOVACIÓN, S.L. 3.3 INFORME DE LA LETRADA CONSISTORIAL PARA DAR CUENTA DE LA SENTENCIA DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 22 DE MADRID, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 61/12, INTERPUESTO POR IMESAPI, S.A. 3.4 INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL PARA DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 79 DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 24 DE 2

3 OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO. JMT/cgi MADRID, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 44/12, INTERPUESTO POR EL CANAL DE ISABEL II. 3.5 INFORME DE LA LETRADA CONSISTORIAL PARA DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 119 DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 15 DE MADRID, RELATIVO A LAS DEMANDAS 1050/12 Y 1051/12, INTERPUESTAS POR PARTICULARES. 3.6 INFORME DE LA LETRADA CONSISTORIAL PARA DAR CUENTA DEL DECRETO DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 11 DE MADRID, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 604/12, INTERPUESTO POR PARTICULAR. DELEGACIÓN ADJUNTA DE EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO, NUEVAS TÉCNOLOGÍAS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN 1.1 PROPOSICIÓN DE D JORGE PAUMARD GARCÍA, CONCEJAL DELEGADO DE EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICIO DE VESTUARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL BERCIAL. PARCELA DP-3. DELEGACIÓN DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y PATRIMONIO 1.1 PROPOSICIÓN DE Dª PAZ ALVAREZ SÁNCHEZ-ARJONA, CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y PATRIMONIO, SOBRE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA A LA DESAFECTACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS UBICADAS EN LA C/ BUENAVISTA Nº 19 Y 20 DE GETAFE, A LA DIRECCIÓN DEL ÁREA TERRITORIAL MADRID-SUR DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID. (EXPTE. 9/13). 2.1 PROPOSICIÓN DE Dª PAZ ÁLVAREZ SÁNCHEZ-ARJONA, CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y PATRIMONIO SOBRE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA A FAVOR DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN EL BERCIAL UNIVERSIDAD DE GETAFE RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EN FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2002 POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE SE COMPROMETÍA A ABONAR EL COSTE DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LA DENOMINADA FASE 2 DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LOS PUENTES DE CONEXIÓN DEL SECTOR EL BERCIAL- UNIVERSIDAD Y EL NÚCLEO URBANO DE GETAFE ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS MISMOS. DELEGACIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLES Y JARDINES PROPOSICIÓN DE DON JESÚS BURRANCHÓN AMOR, CONCEJAL DELEGADO ADJUNTO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y JARDINES, SOBRE PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y EMBELLECIMIENTO DE DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE GETAFE. (EXPTE. Nº 38/09).

4 DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA 1.1 PROPOSICIÓN DE DON PABLO MARTÍNEZ MARTÍN, CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y CULTURA SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DECORATIVA DE CALLES Y PLAZAS DE GETAFE DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE 2013 Y LAS FIESTAS DE NAVIDAD DE 2013/2014. En virtud de las facultades que me están conferidas por decreto de Alcaldía- Presidencia de 17 de julio de 2012 y a la vista del informe técnico de la Coordinadora de Cultura de fecha 1 de marzo de 2013, así como el Informe nº 55/2013 del TSAG Jefe de Sección de Cultura de igual fecha, y demás documentación obrante en el expediente, SE PROPONE: PRIMERA.- Aprobar los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, del procedimiento negociado sin publicidad, al amparo del 174.e) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para llevar a cabo el servicio de alquiler, montaje, desmontaje y mantenimiento de la iluminación decorativa de calles y plazas de Getafe durante las Fiestas Generales y las Fiestas de Navidad 2013/14. SEGUNDO.- Autorizar un gasto de SETENTA MIL EUROS (70.000,00 ), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria , denominada Otros Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales. Festejos Locales, con el siguiente detalle y reparto de anualidades: ANUALIDAD LÍMITE MÁXIMO LIMITE MÁXIMO I.V.A. (21%) (SIN I.V.A.) (CON I.V.A.) , , , , , ,00 TOTAL , , ,00 TERCERO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para el ejercicio PROPOSICIÓN DE D. PABLO MARTÍNEZ MARTÍN, CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA EL CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE GETAFE En virtud de las facultades conferidas por Decreto de Alcaldía - Presidencia de fecha 17 de julio 2012 y visto el Informe Fiscal nº 253/13, los pliegos de prescripciones técnicas de 20 de marzo de 2013, los Informes de la Directora de Bibliotecas de 22 de febrero y 20 de marzo de 2013, así como el informe del T.S.A.G. Jefe de Sección de Cultura de 22 de febrero de 2013, y demás documentación obrante en el expediente, SE PROPONE: 4

5 OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO. JMT/cgi PRIMERO.- Aprobar los Pliegos de Prescripciones técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares del procedimiento negociado sin publicidad al amparo de los artículos 173.f) y del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públicos, para llevar a cabo la Renovación y Suministro de Novedades en la Red de Bibliotecas Municipales de Getafe para el año SEGUNDO. - Autorizar un gasto de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (41.679, 85 ) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 2013/ , denominada Otras Inversiones Nuevas Asociadas al Funcionamiento Operativo de los Servicios. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios, con arreglo al presupuesto del ejercicio APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 2013/ , PROPOSICIÓN DE D. PABLO MARTÍNEZ MARTÍN, CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SOBRE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 12 DE MARZO DE 2013 SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y AGRUPACIONES DE PERSONAS FÍSICAS PARA FINANCIAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE DE MURGAS DEL CARNAVAL (Expte. 77/12). En virtud de las facultades conferidas por Decreto de fecha 16 de junio de 2011 y, vista la Nota Nº 36/2013 de Intervención General Municipal de fecha 25 de marzo de 2013 y, en virtud del artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, SE PROPONE: Rectificar el apartado primero del acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 12 de marzo de 2013 sobre concesión de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y agrupaciones de personas físicas para financiar gastos para participar en el desfile de murgas del Carnaval 2013, de forma que en donde dice: Nº ENTIDAD CIF PUNTOS SUBVENCIÓN../.. 31 A.C. BOHEMIA G ,00../.. Debe decir: Nº ENTIDAD CIF PUNTOS SUBVENCIÓN../.. 31 A.C. BOHEMIA G ,00../..

6 DELEGACIÓN DE HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA Y RÉGIMEN INTERIOR 1.1 PROPOSICIÓN DE D. FERNANDO LÁZARO SOLER CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA Y REGIMEN INTERIOR A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS POR ADQUISICIÓN DE PORTAFIRMAS DE PIEL MARRÓN PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO. Visto el informe emitido por Técnico de Régimen Interior de fecha 28 de febrero de 2013 sobre expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por obligaciones relativas a adquisición de portafirmas de piel marrón para la Oficina de la Junta de Gobierno SE PROPONE: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación correspondiente a las facturas y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se relacionan: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PROVEEDOR OPERACIÓN CONTABLE CONCEPTO IMPORTE OFIPAPEL CENTER,S.L. B factura nº 07/99352 de 11/1/2013 correspondiente a adquisición de portafirmas de piel marrón para la Oficina de la Junta de Gobierno 290,09 APLICACION ,09 TOTAL 290,09 El importe total de las facturas a reconocer asciende a DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (290,09 ). DELEGACIÓN ADJUNTA DE PRESIDENCIA, SANIDAD, CONSUMO Y HOSTELERÍA 1.1 PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL CONCEJAL DELEGADO ADJUNTO DE PRESIDENCIA, SANIDAD, CONSUMO Y HOSTELERÍA EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE EDICIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL (EXPTE 82/09). Como quiera que el próximo 12 de abril finaliza el contrato para llevar a cabo el servicio de edición del Boletín Informativo Municipal, con número de expediente 82/09 y a la vista del informe de la Directora del Servicio de Comunicación: Se propone: 1.- Anular el certificado de retención de crédito número por un importe de para el presente ejercicio 2013 y el certificado de retención de crédito para ejercicios futuros por un importe de correspondiente al expediente de prórroga del Servicio de Edición del boletín Informativo Municipal toda vez que ese expediente no se ha aprobado. 6

7 OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO. JMT/cgi 2.- Modificar la estipulación séptima del contrato suscrito con GRÁFICAS Y MATERIAL DE OFICINA (GRAYMO) (expte 82/09) para llevar a cabo el servicio de edición del Boletín Informativo Municipal en el sentido de prorrogar por 6 meses el plazo de duración del contrato. 3.- Autorizar y disponer el gasto de con cargo a la Aplicación Presupuestaria denominada Publicidad y Propaganda Servicio de Comunicación, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente con arreglo al siguiente período: desde el 12 de abril de 2013 hasta el 12 de octubre de PROPOSICIÓN DE D. MANUEL ORTIZ LÁZARO, CONCEJAL DELEGADO ADJUNTO DE PRESIDENCIA, SANIDAD, CONSUMO Y HOSTELERÍA, SOBRE ANULACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR LÍNEA DE ACTIVIDAD DE CONSUMO NO JUSTIFICADA POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL COBRO. A la vista del escrito presentado por la Asociación de Consumidores ACUREMA comunicando su renuncia a la subvención de 2.489,17 euros concedida por acuerdo de Junta de Gobierno de 19 de diciembre de 2012, así como el informe del TSAE de Consumo explicativo del cumplimiento de las líneas de Consumo Subvencionadas aprobadas por la citada Junta de Gobierno PROPONGO: 1. Anular las obligaciones reconocidas a favor de la entidad y línea de subvención que a continuación se indica: a. Asesoramiento en materia de Consumo ENTIDAD Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de Madrid (ACUREMA) IMPORTE IMPORTE IMPORTE SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN JUSTIFICADO NO JUSTIFICADO 2.489,17 0, , INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL PARA DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 95 DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 17 DE MADRID, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 541/10, INTERPUESTO POR PARTICULAR. En virtud del artículo j) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, por el que se atribuye a la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia, se da cuenta de la Sentencia nº 95 de fecha , procedente del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid. La Sentencia inadmite el recurso contencioso.administrativo interpuesto por la representación de PARTICULAR, contra la liquidación relativa al Impuesto sobre el

8 Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, correspondiente al inmueble sito en la C/ XXXXXXX de Getafe. Sin imposición de costas. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días desde su notificación. 3.2 INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL PARA DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 119 DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 20 DE MADRID, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 70/12, INTERPUESTO POR IZEN INNOVACIÓN, S.L. En virtud del artículo j) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, por el que se atribuye a la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia, se da cuenta de la Sentencia nº 119 de fecha , procedente del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid. La Sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de fecha , que desestima el recurso de reposición contra el recibo nº relativo al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de 2011, por importe de ,62.-. Sin imposición de costas. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días desde su notificación. 3.3 INFORME DE LA LETRADA CONSISTORIAL PARA DAR CUENTA DE LA SENTENCIA DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 22 DE MADRID, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 61/12, INTERPUESTO POR IMESAPI, S.A. En virtud del artículo j) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, por el que se atribuye a la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia, se da cuenta de la Sentencia de fecha 08 de marzo de 2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 22 de Madrid. La Sentencia estima la demanda interpuesta por IMESAPI, S.A. contra la desestimación presunta de la reclamación de fecha , por la que se reclamaba el principal e intereses de demora y legales, por el pago tardío de facturas de prestación de servicios derivados del contrato administrativo de Servicio de conservación, reparación, reforma, renovación y mejoras de las instalaciones de alumbrado público de Getafe, adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha , acordando: 1º.- Anular la citada resolución por no ser conforme a Derecho. 2º.- Reconocer el derecho de la recurrente, a que se le abone la suma de SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS Y SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (78.925,72.- ), en concepto de intereses de demora por el pago tardío de las facturas. 3º.- Reconocer el derecho de la recurrente, a que se le abonen los intereses legales de la anterior suma desde el hasta el completo pago de la misma. 8

9 OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO. JMT/cgi Todo ello con imposición de costas a este Ayuntamiento. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días siguientes a la notificación de la misma, si bien a juicio de esta Letrada no se recomienda su interposición. 3.4 INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL PARA DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 79 DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 24 DE MADRID, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 44/12, INTERPUESTO POR EL CANAL DE ISABEL II. En virtud del artículo j) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, por el que se atribuye a la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia, se da cuenta de la Sentencia nº 79 de fecha , procedente del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid. La Sentencia estima en parte la demanda interpuesta por el CANAL DE ISABEL II, contra la Resolución de fecha , por la que se inadmitía el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación por la Tasa por Obras Privadas en la vía pública, en relación con las obras realizadas en la Av. De las Vascongadas (nº de recibo ), anulándola por no resultar conforme a derecho. Con imposición de costas a este Ayuntamiento. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días desde su notificación. A la vista de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el fallo de la sentencia, este Letrado no encuentra argumentos sólidos para interponer el recurso de apelación contra la citada resolución judicial. 3.5 INFORME DE LA LETRADA CONSISTORIAL PARA DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 119 DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 15 DE MADRID, RELATIVO A LAS DEMANDAS 1050/12 Y 1051/12, INTERPUESTAS POR PARTICULARES. En virtud del artículo j) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, por el que se atribuye a la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia, se da cuenta de la sentencia nº 119 de fecha 20 de marzo de 2013, del Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid. La sentencia estima parcialmente las demandas formuladas por PARTICULARES, contra la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe, S.A., y este Ayuntamiento, declarando la improcedencia del despido de los actores y condenando a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe, S.A. a que proceda a la readmisión de los mismos con abono de los salarios dejados de percibir desde el o a abonar una indemnización de ,95.- para PARTICULAR y de ,53,. para PARTICULAR. Absuelve al Ayuntamiento de los pedimentos deducidos en su contra. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de suplicación, que deberá ser anunciado en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de la misma.

10 3.6 INFORME DE LA LETRADA CONSISTORIAL PARA DAR CUENTA DEL DECRETO DE FECHA , PROCEDENTE DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 11 DE MADRID, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 604/12, INTERPUESTO POR PARTICULAR. En virtud del artículo j) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, por el que se atribuye a la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia, se da cuenta del Decreto de fecha del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 11 de Madrid. El Decreto acuerda tener por desistido a PARTICULAR del recurso interpuesto en reclamación de reconocimiento del complemento de nocturnidad en las pagas extraordinarias. DELEGACIÓN ADJUNTA DE EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO, NUEVAS TÉCNOLOGÍAS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN 1.1 PROPOSICIÓN DE D JORGE PAUMARD GARCÍA, CONCEJAL DELEGADO DE EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICIO DE VESTUARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL BERCIAL. PARCELA DP-3. Visto el Informe Fiscal nº 279/13 y demás documentación obrante en el expediente, se propone que por la Junta de Gobierno se adopte la siguiente resolución: PRIMERO.- Aprobar el levantamiento de la suspensión temporal del contrato suscrito por CONSTRUCTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. para llevar a cabo el contrato de obras para la ejecución de EDIFICIO DE VESTUARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL BERCIAL. PARCELA DP-3, acordada en la Junta de Gobierno celebrada el 15 de enero de 2013, y en consecuencia reanúdese la obra mediante la emisión del correspondiente acta, que determinará el inicio del cómputo del plazo hasta su terminación. Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 2013/ denominada INVERS. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTES y al código de proyecto , financiado con Recursos Generales. SEGUNDO.- Ampliar el plazo de ejecución de las obras de EDIFICIO DE VESTUARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL BERCIAL. PARCELA DP-3, adjudicadas a CONSTRUCTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. en 25 DÍAS NATURALES, motivado por la necesidad de restablecer técnica y administrativamente el estado de las obras al momento de su paralización. TERCERO.- Convalidar las actuaciones efectuadas por la empresa adjudicataria en la ejecución del contrato relativas a los trabajos realizados hasta la suspensión efectiva de las obras, sin el debido amparo presupuestario, y convalidar la emisión de la certificación nº 2 relativa a la obra ejecutada en el mes de diciembre de

11 OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO. JMT/cgi CUARTO.- Reconocer y liquidar la obligación a favor de CONSTRUCTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. por importe de ,27, incluido IVA, correspondiente a la certificación nº 2, con cargo a la aplicación presupuestaria 2013/ denominada INVERS. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTES, código de proyecto , financiado con Recursos Generales. DELEGACIÓN DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y PATRIMONIO 1.1 PROPOSICIÓN DE Dª PAZ ALVAREZ SÁNCHEZ-ARJONA, CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y PATRIMONIO, SOBRE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA A LA DESAFECTACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS UBICADAS EN LA C/ BUENAVISTA Nº 19 Y 20 DE GETAFE, A LA DIRECCIÓN DEL ÁREA TERRITORIAL MADRID-SUR DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID. (EXPTE. 9/13). A la vista del Informe de la Sección de Patrimonio de fecha 21 de marzo de 2013; PROPONGO a la JUNTA DE GOBIERNO la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO.- Solicitar a la Dirección del Área Territorial Madrid-Sur de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, autorización previa para la desafectación de los edificios de viviendas ubicadas en la C/ Buenavista Nº 19 y 20 (integrados por cinco viviendas cada uno), por estar haciéndose un uso indebido de ellas y encontrarse ocupadas por personas que no ostentan el derecho a casa-habitación actualmente, a fin de proceder por el Ayuntamiento a regularizar su situación mediante el ejercicio de las acciones que legalmente le corresponden. SEGUNDO.- Destinar las viviendas municipales, una vez recuperadas, a fines sociales por los cauces administrativos correspondientes. 2.1 PROPOSICIÓN DE Dª PAZ ÁLVAREZ SÁNCHEZ-ARJONA, CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y PATRIMONIO SOBRE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA A FAVOR DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN EL BERCIAL UNIVERSIDAD DE GETAFE RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EN FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2002 POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE SE COMPROMETÍA A ABONAR EL COSTE DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LA DENOMINADA FASE 2 DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LOS PUENTES DE CONEXIÓN DEL SECTOR EL BERCIAL- UNIVERSIDAD Y EL NÚCLEO URBANO DE GETAFE ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS MISMOS. Vista la documentación obrante en el expediente y el Informe del Jefe de la Unidad Administrativa de Proyectos y Obras de Infraestructuras de fecha 1 de abril de 2013, se propone a la Junta de Gobierno que adopte el siguiente ACUERDO: PRIMERO.- Ejecutar la Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 11 de Madrid y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación a favor de la Junta de Compensación de El Bercial-Universidad de Getafe, con objeto de abonar el coste de las obras comprendidas en la

12 denominada fase 2 del proyecto de ejecución de los puentes de conexión del Sector El Bercial-Universidad y el núcleo urbano de Getafe así como obras complementarias a los mismos, por importe de ,72 como principal, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada Transferencias a familias e instituciones s/fines Lucro. Proyectos y Obras, y de ,89, como intereses de demora, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada Intereses de demora. Administración Financiera. DELEGACIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLES Y JARDINES 1.1 PROPOSICIÓN DE DON JESÚS BURRANCHÓN AMOR, CONCEJAL DELEGADO ADJUNTO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y JARDINES, SOBRE PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y EMBELLECIMIENTO DE DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE GETAFE. (EXPTE. Nº 38/09). A la vista de los informes técnicos de fecha 28 de febrero de 2013 y 15 de marzo de 2013 emitido por el Servicio de Parques y Jardines en relación con la solicitud de la 1ª prorroga hasta el 22 de mayo de 2014 del contrato suscrito con la empresa VALORIZA, SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A para llevar a cabo el Servicio de mantenimiento, Conservación y Embellecimiento de diversos barrios de la ciudad de Getafe, el escrito del contratista con entrada en este Ayuntamiento el 8 de febrero, el informe fiscal nº 241/13 de la Intervención General de fecha 7 de marzo y demás documentación obrante en el expediente, es por lo que PROPONGO: PRIMERO.- Prorrogar el plazo de duración del contrato suscrito con fecha 22 de mayo de 2009 entre este Ayuntamiento y la empresa VALORIZA, SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A para llevar a cabo el Servicio de mantenimiento, Conservación y Embellecimiento de diversos barrios de la ciudad de Getafe, para el periodo comprendido entre el 23 de mayo de 2013 y el 22 de mayo de 2014 (ambos inclusive), y en consecuencia autorizar y disponer un gasto a favor de la misma de ,15 (IVA incluido), con el siguiente desglose por aplicaciones presupuestarias y anualidades EJERCICIO APLICACION CONCEPTO O. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales O. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. IMPORTE T. ALZADO PRECIOS UNITARIOS IMPORTE TOTAL , , , , , ,43 TOTAL ,15 12

13 OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO. JMT/cgi SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para el ejercicio FUERA DEL ORDEN DEL DÍA Por razones de urgencia se acuerda por unanimidad someter a aprobación los siguientes asuntos: 1.- PROPOSICIÓN QUE PRESENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, Dª TERESA MARTÍN ESCUDERO, CONCEJALA DELEGADA DE MAYOR, MUJER Y ATENCIÓN AL VECINO, SOBRE LOS PREMIOS DEL MUNICIPIO DE GETAFE A EMPRESAS POR LA IGUALDAD Y LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL. Visto informe técnico de la TSAE-Programa Mujer de la misma fecha, en relación a los Premios municipales a la Igualdad y la Conciliación, PROPONGO: PRIMERO.- Aprobar la convocatoria de los Premios municipales a empresas por la Igualdad y la Conciliación con sus siete apartados, a fin de premiar a empresas, personas o instituciones que destaquen en la implantación de políticas de igualdad de géneros, creación de empleo femenino en términos cuantitativos o cualitativos en sectores, ocupaciones y puestos de trabajo en los que las mujeres están subrepresentadas; y/o que apliquen medidas que favorezcan la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal de mujeres y hombres. 2.- PROPOSICIÓN DE D. PABLO MARTÍNEZ MARTÍN CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESCUELA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN VERANO EN EL PERIODO DE VACACIONES ESCOLARES PARA EL AÑO A la vista del informe del T.S.A.E. de la Delegación de Educación de fecha 18 de febrero de 2013, del Informe Fiscal nº 251/13 de la Intervención General Municipal de fecha 12 de marzo de 2013, de los nuevos Criterios Técnicos de fecha 15 de marzo de 2013, del nuevo informe del T.S.A.E. de la Delegación de Educación de fecha 15 de marzo de 2013, y del resto de documentos obrantes en el expediente, SE PROPONE: Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares del procedimiento abierto, al amparo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para llevar a cabo la contratación del servicio Escuela de Actividades Educativas en Verano en el periodo de vacaciones escolares para el año 2013, y en consecuencia autorizar un gasto de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINCE EUROS ( ,00 ) IVA incluido con cargo a la aplicación presupuestaria 2013/ , denominada "Otros trabajos realizados por

14 otras empresas y profesionales. Servicios Complementarios Educación", con un presupuesto base de licitación consistente en el siguiente precio unitario: 17,00 /hora monitorización/monitor más 1,70 que corresponden al 10% de IVA. El límite máximo del gasto es de ,00 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS), sin incluir el IVA, que por importe de ,00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS) corresponde al 10% aplicable como tipo que debe repercutirse como partida independiente, y el plazo de duración del contrato es desde el día 1 de junio de 2013 (o desde su formalización, si se realizase con posterioridad al referido día 1 de junio 2013) hasta el 15 septiembre de Pasados los asuntos a votación, la Junta de Gobierno por unanimidad de los presentes, adoptó los acuerdos propuestos. Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia en Funciones, siendo las doce horas y treinta y dos minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la presente acta, de lo que como Concejal Secretario doy fe. 14