CIRCULAR! ACLARATORIA!N!5! !!!

Transcripción

1 CIRCULAR ACLARATORIAN 5 LICITACIÓNDELASOBRASNUEVASCONTEMPLADASENELDECRETOEXENTO N 310DE2013DELMINISTERIODEENERGÍA,YDELAOBRANUEVA DECLARADADESIERTA,CONTEMPLADAENELDECRETOEXENTONº82/2012 DELMINISTERIODEENERGÍA DireccióndePeajesCDECKSIC 16/05/2014

2 ÍndicedeContenido A. B. C. D. E. F. G. PROYECTO: BANCOAUTOTRANSFORMADORESS/ENUEVACARDONES,500/220kV,750MVA...1 PROYECTO: BANCOAUTOTRANSFORMADORESS/ENUEVAMAITENCILLO,500/220kV,750MVA...14 PROYECTO: BANCOAUTOTRANSFORMADORESS/ENUEVAPANDEAZÚCAR,500/220kV,750MVA...21 PROYECTO: TERCERBANCODEAUTOTRANSFORMADORES500/220KV,DE750MVA,ENLAS/EALTOJAHUEL..28 PROYECTO: NUEVALÍNEA2X220KVLOAGUIRREKCERRONAVIA...41 BASESDELICITACIÓN...46 ACLARACIONESALASBASESDELICITACIÓN...69

3 [CircularAclaratoriaN 5] A. PROYECTO: BANCOAUTOTRANSFORMADORESS/ENUEVACARDONES,500/220kV,750 MVA A.1. EnbasealarespuestaA.2.delacircularaclaratoriaN 2endondeseindicaquesesolicitaráala CNEunamodificaciónalasBasesdeLicitación,enatenciónaincorporarelrequisitodeterciario paralosbancosdeautotransformadoresenlicitación,cuyomotivoeslograrlaconexióneneste enrolladoterciarioconuntransformadorenzigkzag34,5kv/0,4kv/0,22kvconunacapacidad de0,7mvaparaservircomounafuenteprincipalparalaalimentacióndelosserviciosauxiliares decorrientealterna. Alrespectodeestaposiblemodificación,sesugierequeeltransformadordeSSAAnoseaparte delterciariodelbancodeautotransformadoresyaqueelsistemadetransmisiónde500kvse veráenfrentandoaunareducciónensuconfiabilidadpuesanteunafalladeestetransformador menor,elautotransformadortendráquesalirdelservicio. Se solicita indicar que en el caso que las bases sean modificadas y se deba implementar un enrolladoterciario,serequiereconfirmacióndesiesetransformadordessaaestaráconectado atravésdeuninterruptordepoderalautotransformadorysiseráonopartedelalcancedeeste proyecto. Respuesta: De acuerdo a la última versión de las Bases de Licitación (Resolución Exenta Nº86 del 19 de marzo de 2014), los bancos de transformadores 500/220 kv de las subestaciones Nueva Cardones, NuevaMaitencillo y NuevaPandeAzúcar debencontarcondevanadoterciario. Se confirma que el transformador de servicios auxiliares de la subestación 500/220 kv se conectaráalterciariodelbancodeautotransformadoresatravésdeunpañoconinterruptorde poder.laconexiónindicadaespartedelalcancedeesteproyecto. AdemáselAdjudicatariodelProyectodeberá: Diseñareimplementaradecuadamenteelsistemademediatensión,incluyendoelpaño destinadoaalimentareltransformadordessaa,asegurandolacalidaddelosequiposy suministrosqueutiliceensumaterialización. Diseñarelsistemadeproteccionescorrespondiente,conlasredundancias,calibraciones, ajustes y coordinaciones necesarias para una adecuada selectividad y protección del Banco. Coordinarse con el propietario de la S/E con la finalidad de asegurar: un diseño e implementaciónadecuadosdelaconexiónentreelbancodeautotransformadoresyel transformadordess/aa;unadecuadadiseñodelosesquemasdeprotecciónycontrol asociadosalterciario. A.2. Con respecto a la operación de la Subestación Nueva Cardones, se solicita aclarar si esta SubestaciónseráatendidaodesatendidaporpersonaldelpropietarioISAInterchile.Encasoque lasubestaciónseadesatendidasesolicitasabersilaempresaqueseadjudiquelapresenteobra nueva en licitación tendrá accesoautónomo a la subestación previo aviso al propietario de la subestación, para atender el autotransformador ante posibles emergencias o mantenimientos programados. 1

4 [CircularAclaratoriaN 5] Respuesta: Respectodelaformaenqueseráatendidalassubestación,eladjudicatariodelasubestaciónha señaladolosiguiente: Nuestrassubestacionesestaránatendidasremotamentelas24horasdesdenuestrocentrode control,desdealcualserealizalasupervisiónymaniobras.duranteelhorariolaboralsecontará conpresenciadepersonalencadasubestaciónyparaelhorarionolaboralsecontaráconun esquemadepersonalendisponibilidad. En caso de equipamiento de terceros se aloje en nuestras subestaciones se establecerán esquemas coordinados dependiendo de los horario de forma tal que tengan acceso rápido y oportuno. A.3. En el caso que las bases sean modificadas y se deba implementar un enrollado terciario, se solicitaconfirmarsiesfactiblemodificarelniveldetensióndelterciariode34,5kv,propuestoen larespuestaa.2delacircularaclaratorian 2,porunniveldetensiónmayor:comoporejemplo 66kV. Esto último debido a que si el terciario se diseña para la potencia de cortocircuito manteniendo el nivel de tensión propuesto por la autoridad de 34,5 KV, dicha potencia es considerablemente mayor a la de un diseño acotado a la potencia del Transformador de ServiciosAuxiliaresde0,7MVA.Estotraeríaproblemasdetipoconstructivosparaelarmadode laconexiónendeltadelterciario,puestoqueresultaríauncabledesecciónmuygrandeomás deunsubconductorporfase. Respuesta: De acuerdo a la última versión de las Bases de Licitación (Resolución Exenta Nº86 del 19 de marzo de 2014), los bancos de transformadores 500/220 kv de las subestaciones Nueva Cardones, NuevaMaitencillo y NuevaPandeAzúcar debencontarcondevanadoterciarioy supotenciaseráalmenosun33%delapotenciaequivalente. ParamayordetalleverAclaraciónG.1. A.4. EnrelaciónalarespuestaalaConsultaA.2,contenidaenlaCircularAclaratoriaN 2,defecha 24/12/2013, donde su respuesta dice textualmente: cada unidad monofásica del banco de autotransformadores ofertado tendrá las siguientes características: 170/210/250 MVA, ONAN/ONAF1/ONAF2,razóndetransformación525/ 3/230/ 3/34,5kV,frecuencianominal 50Hz,concambiadordetomasbajocargaenelladode230/ 3.Lapotenciadelterciariodebe ser determinada por el proponente, teniendo en consideración que el propietario de la subestaciónalimentarásusserviciosauxiliaresdesdeelterciariomedianteuntransformadoren zigkzag34,5kv/0,4kv/0,22kvconunacapacidadde0,7mva. Se solicita confirmar si la conexión del Transformador ZigKZag al terciario del banco de autotransformadores,serealizarámedianteunpañoconinterruptorysidichaconexióncontará con Transformadores de Corriente y Protecciones asociadas, por parte del propietario de la Subestación. Respuesta:VerAclaraciónG.1. 2

5 [CircularAclaratoriaN 5] A.5. En relación a la respuesta de la Consulta A.15 de la Circular Aclaratoria N 3, en la cual la autoridad indica que las casetas asociadas a las diagonales a las cuales se conectará el Banco AutotransformadoresdelProyecto,contaránconespaciosdisponiblesparalaincorporaciónde gabinetes y tableros asociados al proyecto, se solicita aclarar explícitamente, cuáles serían los espacios efectivos que estaría otorgando la empresa propietaria de la subestación para incorporartodoelsuministroreferentealsistemadecontrol,protecciónymedida,tantoenlas casetasde500kv,comoenlacasetade220kvindicadasenlosplanosdeplantaadjuntosporla autoridad. Respuesta: Nocorrespondeaestaetapadelprocesoelproporcionarinformacióndedetalledelproyecto.Al respecto,eladjudicatariodelosnuevosbancosdeautotransformadoresdeberácoordinarsecon el propietariodelasnuevassubestacionesdurantela ejecución delproyectoconelobjetode definircuálesseránlosespaciosespecíficosautilizar,conformeasuetapadedesarrollo. A.6. EnrelaciónalostemaslogísticosnecesariosparahaceringresodelBancoAutotransformadory delequipamientoprimarioqueformapartedeésteproyecto,alasubestaciónnuevacardones, se solicita al Propietario de la Subestación informar cuáles serán los caminos de acceso a la subestación, cuáles serían sus características en términos constructivos (dimensiones, restriccionesdepesaje,etc.)ysiloscaminosseránaptosyadecuadosparaelingresodelbanco Autotransformador. Respuesta: Respectodelaubicacióndelasubestación,verRespuestaF.10delaCircularAclaratoriaNº4. Respectodelostemaslogísticosnecesariosparahaceringresodelosequiposdelproyectoala subestación, no corresponde a esta etapa del proceso lo solicitado. Será responsabilidad del adjudicatariodelproyectoobtenertodaaquellainformaciónnecesariaparallevaracabodicha actividadencoordinaciónconelpropietariodelasnuevassubestaciones. A.7. RespectoalasobrascivilesnecesariasparalaincorporacióndelBancoAutotransformadorenla S/ENuevaCardones,sesolicitaalPropietariodelaSubestación,indicarcuálserálamodalidad constructivaycaracterísticasquetendrálaplataformadelasubestación,enparticular,lazona indicada por el Propietario, para la incorporación de los Bancos Autotransformadores y los equipos de maniobra asociados. En este contexto, agradeceremos el envío de los planos del Proyecto de Movimiento de Tierra y del Informe de Mecánica de Suelos realizados para la construccióndedichasubestación,conlafinalidaddecuantificarlaobracivilqueseránecesaria paralainstalacióndelbancoautotransformadorylosequiposdemaniobraasociados. Respuesta: En relación a las obras civiles, y de acuerdo a lo informado por el propietario de las subestaciones,seindicalosiguiente: Paralapreparacióndelterrenoenelsitio,serealizaráundescapotemínimode0.10m,elcual consisteenarrancarlaescasavegetaciónylapartesuperficial. Lasexcavacionesnecesariasparalograrlosnivelesrequeridosparalasubestaciónserealizancon máquina,dejandotaludesconlasinclinacionesmínimasde1h:1v. 3

6 [CircularAclaratoriaN 5] Las excavaciones necesarias para la colocación de las cimentaciones, se realizarán con talud hasta 1.0 m de profundidad, con inclinación para profundidades de 2.0 m, así mismo para profundidadesde3.0mesconvenienteutilizar1.5h:1vyparaprofundidadesmayoresde3.0m utilizarinclinacionesde2h:1v.lasexcavacionesmanualespuedenpresentaralgunadificultad, debidoaladurezadelterreno. Los rellenos necesarios para lograr los niveles definitivos de la subestación, se realizan con material del sitio, pues se trata de suelos fundamentalmente granulares con finos limosos de bajaplasticidad. Tanto los rellenos para la subestación, como los terraplenes necesarios para las vías, deben compactarse como mínimo al 95% de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor modificado,encapasde0.30mdeespesorcomomáximo. Lasáreasseentregaranconelacabadodepatio(grava),conlamalladepuestaatierrayconlos drenajessuficientesparaquenosetenganproblemasdeencharcamientos. ElPropietariohainformadoquealafechanocuentaconlosplanosdemovimientodetierra,ni con los informes de mecánica de suelos y planos de canalizaciones, ya que se encuentran en desarrollo. Se adjuntan los croquis proporcionados por el Propietario, de las zonas donde se debeninstalarlosbancosdeautotransformadoresencadasubestación SubestaciónNuevaCardones500/220kV 4

7 [CircularAclaratoriaN 5] SubestaciónNuevaMaitencillo500/220kV SubestaciónNuevaPandeAzúcar500/220kV: 5

8 [CircularAclaratoriaN 5] A.8. EnrelaciónalaaclaraciónA.2contenidaenlaCircularAclaratoriaN 2,defecha24/12/2013 cuyarespuestadicetextualmente: cadaunidadmonofásicadelbancodeautotransformadores ofertado tendrá las siguientes características: 170/210/250 MVA, ONAN/ONAF1/ONAF2, razón detransformación525/ 3/230/ 3/34,5kV,frecuencianominal50Hz,concambiadordetomas bajo carga en el lado de 230/ 3. La potencia del terciario debe ser determinada por el proponente, teniendo en consideración que el propietario de la subestación alimentará sus serviciosauxiliaresdesdeelterciariomedianteuntransformadorenzigkzag34,5kv/0,4kv/0,22 kvconunacapacidadde0,7mva. SesolicitaelenvíoporpartedePropietariodelaSubestacióndeunDiagramaUnilinealde34,5 KVdelproyectodeISAparaconocersiexistenTransformadoresdeCorrientedisponiblesenel lado de 34,5 KV del Transformador de SS.AA, que permitan conectar las Protecciones DiferencialesdelosBancosdeAutotransformadoresquesonpartedelapresentelicitación. Respuesta: Los Transformadores de Corriente asociados al terciario del Banco de Autotransformadores, necesarios para la protección diferencial, deberán ser suministrados e instalados por su adjudicatario. A.9. Se solicita confirmar si el Transformador de Potencial asociado a la conexión del Banco Autotransformador con el paño de transformación, será incorporado por el Propietario de la Subestación y no será parte de los alcances de este proceso de licitación. Adicionalmente, se solicitaindicarenlosdiagramasunilinealesyplanosdeplantafacilitados,dondeiránubicados dichostransformadoresdepotencial. Respuesta: EnlarespuestaA.3delaCircularAclaratoriaNº2seindicaqueelpropietariodelasubestación deberáinstalar3transformadoresdepotencial(ais)enelladode500kv.los3transformadores depotencialen220kvsonpartedelalcancedelproyectodelpropietariodelasubestación,y correspondenaequiposgis. A.10. Se solicita confirmar de quien será la responsabilidad de desarrollar las lógicas de control, asociadasalosautotransformadoresypañosde220y500kv,enlorelacionadoconórdenesde tripyotrosnecesariosparalaoperacióndelasinstalaciones. Cuálseráellímitefísicoopuntosdeconexiónentrelasinstalacionesdelosautotransformadores ylasinstalacionesdelpropietariodelasubestación. Respuesta:VerCircularAclaratoriaNº2,respuestasA.3yA.4. Eldesarrollodelaslógicasdecontroldelosautotransformadoresysuinteracciónconequiposy sistemasqueformanpartedelproyectodesubestación500/220kvsonpartederesponsabilidad deladjudicatariodelproyecto,elcualdeberácoordinarseconelpropietariodelasubestación paraunaadecuadaintegracióndelossistemas. 6

9 [CircularAclaratoriaN 5] A.11. Deacuerdoconlacapacidaddelosautotransformadores500/220kVdelaSubestaciónNueva Cardones,elprocesodeenergizaciónimpactafuertementeenelsistemaeléctrico,dadoquese producenaltascorrientesdeinrush.alrespecto,solicitamosseconsiderequelosinterruptores delladode500kvy220kvdispongandedispositivosdecierresincronizado. Respuesta: Lanecesidaddedispositivosdecierresincronizadoysucorrespondienteinstalaciónnoesparte delpresenteproyecto. A.12. Se solicita confirmar el tipo de alimentación en CA para los motores de los desconectadores (monofásica o trifásica), también se consulta por la posibilidad de alimentación en CC para dichosequipos. Respuesta: Se confirma que el tipo de alimentación de los motores de los seccionadores debe ser AC, y puede ser tanto trifásica como monofásica. Por su parte, no cabe la posibilidad de que la alimentacióndeestosequiposseaencorrientecontinua,debidoaquelosbancosdebateríasy cargadoresnosedimensionaronasumiendoestascargas. A.13. IndicarlascondicionesyrestriccionesqueimponeeladjudicatariodelosproyectosdeLT500kV ynuevasse500/220kv,previoydurantelarealizacióndelostrabajosasociadosalosproyectos debancosdeautotransformadores. Respuesta:VerrespuestaA.1delaCircularAclaratoriaNº3. A.14. Confirmar si la figura jurídica sobre el terreno en que se emplazan los bancos de Autotransformadoresseráservidumbreperpetuaocompraventa. Quevalorde$/m2sedebe considerarparaelcálculodelaoferta? Respuesta:VerrespuestasA.1YA.2delaCircularAclaratoriaNº3. A.15. Sesolicitaconfirmarqueenelpatiodeladeltadelterciariodelbancodeautotransformaciónel paño que protege el lado AT del transformador de servicios auxiliares (interruptor, seccionadores, transformadores de medida, etc,) son suministrados por el propietario de la subestaciónynodebeserconsideradodentrodelosproyectosdebancosdetransformadores. Respuesta: El paño que conecta el transformador de Servicios Auxiliares de la Subestación a la delta del terciariodelbancodeautotransformadores,formapartedelalcancedelproyectodestinadoala instalacióndelbancodeautotransformadores. A.16. Confirmar el punto frontera, que delimita propiedad y responsabilidad de instalaciones entre terciariodebancodetransformadoresyeltransformadordeserviciosauxiliares. Respuesta: 7

10 [CircularAclaratoriaN 5] LaconexióndeloscablesconductoresqueconecteneltransformadordeSSAAconelpañode mediatensión,incluyendolafabricacióndelasmufas,formanpartedelalcancedelpropietario delasubestación. Elpañodemediatensión,incluyendotodosloselementos,equiposysistemasnecesariosparasu funcionamiento, es parte del alcance del Proyecto destinado a la instalación del Banco de Autotransformadores. Encomplementoaloanterior,seaclaraqueesresponsabilidaddeladjudicatariodelproyectoel desarrollo de las lógicas de control y protecciones relacionadas con el banco de autotransformadores y de su integración con los sistemas de control y protecciones de la subestación. A.17. Se solicita confirmar que la potencia y el tiempo de respaldo requeridos para la correcta operación de los sistemas contrakincendios de los bancos de autotransformadores, están aseguradosporelproyectodeserviciosauxiliaresdelpropietariodelassubestaciones. Respuesta: ElProyectodelasubestaciónconsideraensudiseñolacapacidadparaabastecerlosconsumos delossistemasauxiliaresasociadosalbancodeautotransformadores.deacuerdoaloanterior, el futuro adjudicatario del presente proyecto deberá diseñar los sistemas indicados, considerandolascapacidadesytiemposdefuncionamientoqueeladjudicatarioestablezcapara estossistemas. Cabe indicar que será responsabilidad del adjudicatario del presente proyecto obtener toda aquella información necesaria para llevar a cabo la ingeniería de detalle del Proyecto, en coordinaciónconelpropietariodelasnuevassubestaciones. A.18. Sesolicitaconfirmarqueelpropietariodelasubestaciónentregarátodaelaguanecesariapara elllenadoylamantencióndelestanquedeaguadelsistemacontrakincendios. Respuesta: Será responsabilidad del Adjudicatario del Banco de Autotransformadores que el correspondiente sistema de extinción de incendios cuente con toda el agua necesaria para su funcionamiento. A.19. Se solicita informar si los servicios auxiliares en corriente continua del proyecto podrán conectarse directamente al sistema de corriente continua de la subestación o será necesario incluirenlapropuestaunsistemaderectificadorkcargadorybaterías. Respuesta: Los servicios auxiliares en corriente continua del proyecto podrán conectarse directamente al sistemadecorrientecontinuadelasubestación. A.20. Se solicita indicar el punto de emplazamiento del proyecto (polígono con coordenadas de la subestación) 8

11 [CircularAclaratoriaN 5] Respuesta: VerrespuestaF.10delaCircularAclaratoriaNº4. A.21. Se solicita completar respuesta A22, de aclaratoria 3 pendiente de respuesta, respecto a las zonas destinadas para la implementación del sistema de extinción de incendio (estanques de agua,saladebombas,fosoyotros). Respuesta: El romanillo iii del documento Antecedentes Técnicos Nº3 (disponible en el sitio web se refiere a las zonas dentro de las subestaciones destinadas a la implementación de estanques de agua, sala de bombas,fososeparadoraguakaceiteyotros,requeridosparalaimplementacióndelsistemade extincióndeincendios. Encomplementoaloanterior,verRespuestaA.2delaCircularAclaratoriaNº4enrelaciónalos espaciosdestinadosparaequiposeinstalaciones. A.22. SesolicitadarrespuestaaconsultaF.61deAclaratoria3queseencuentrapendiente Respuesta: Enrelaciónaestaconsulta,comopartedeldocumento AntecedentesTécnicosNº3 (disponible en el sitio web se han incluidonuevasversionesdelosplanosdeplantadelassubestacionesnuevacardones500/220 kv,nuevamaitencillo500/220kvynuevapandeazúcar500/220kv,señalandolosespacios disponiblesparalosproyectos. El proponente de los proyectos en licitación deberá ajustarse a los espacios señalados, sin perjuiciodequepodráconsiderarajustesenladisposiciónyproporcióndesuasignaciónalos distintos equipos e instalaciones, ciñéndose al espacio total asignado para todos ellos, en coordinaciónconeladjudicatariodelasubestación. A.23. Nos referimos a respuesta A.8. de Aclaratoria 1 donde se indica que las "plataformas" serán desarrolladas por el adjudicatario de la subestación. En este sentido solicitamos aclarar si el término "plataforma", incluye la evaluación y clasificación de tipo de suelo, movimientos de tierra,mejoramientodesuelo,compactacióndeterrenoyfundacionesparalosequiposademás deloindicadoenlarespuesta. Respuesta: Ladefiniciónde plataforma incluyetodoloseñalado,conexcepcióndelasfundacionesparalos equipos.eladjudicatariodeberáefectuarlosestudiosnecesariosparaeldiseñoyconstrucción de las obras civiles destinadas a la instalación del banco de autotransformadores y de sus equipos asociados, así como las modificaciones que requiera para su materialización. Una vez recibidoslosantecedentesasociadosalaconstruccióndelaplataforma,sepondránadisposición 9

12 [CircularAclaratoriaN 5] deladjudicatario.noobstanteloanterior,elpropietariodelasubestaciónhaproporcionadola informacióncontenidaenlarespuestaa.7deestacircular. A.24. Sesolicitaindicarsiseencuentraenelalcancedelproyectoelsuministroeinstalacióndelos elementos de operación y protección (desconectadores, interruptor y panel con relés de protecciones)paraeltransformadordessaaqueseconectaalosterciariosdelosbancosde autotransformadores. Respuesta:VerrespuestaA.1yrespuestaA.16. A.25. Seríaposibleseentregaraelcronogramadeconstruccióndeobra,sobretrabajosactualesenla SSEE. Respuesta: Respectodelcronogramasobretrabajosactualesenlasubestación,indicamosaustedquede acuerdoaloinformadoporeladjudicatariodelasubestación,seestimaquelasactividadesdel proyecto de autotransformadores en cada subestación podrán comenzar a partir de las siguientesfechas: N 1 Subestación Actividad N.Pande N.Cardones N.Maitencillo Azúcar Instalación de Faenas (en caso de ser dentro de la Subestación) 15A04A A04A A04A ConstrucciónFundacionesyOOCC 18A01A A10A A09A ConexionadosaMalladeTierra 18A01A A10A A09A2016 MontajeControl,Protecciones;MedidasyComunicación 4 Patio500kV 12A06A A09A A06A MontajeControl,Protecciones;MedidasyComunicación Patio220kV 19A06A A06A A06A2017 Pruebas de Control, protecciones, Medidas y 6 ComunicaciónPatio500kV 31A10A A11A A11A2017 Pruebas de Control, Protecciones, Medidas y 7 ComunicaciónPatio220kV 25A10A A09A A10A EnergizaciónyEntradaenOperación 26A11A A12A A11A2017 Además, se estima que las fechas a partir de las cuales los adjudicatarios de los bancos de autotransformadorespodránrealizarlasactividadessonlas: N Actividad N.Cardones Subestación N.Maitencillo N.Pande Azúcar 1 Tendidodecablesaislados 18A08A A09A A08A Tendidodecablesdesnudos 18A08A A09A A08A ConexiónconlasbarrasdedistribucióndeCAyCC 18A08A A09A A08A

13 [CircularAclaratoriaN 5] Loanterior,essinperjuiciodequeeladjudicatariodelproyectodeautotransformadoresdeberá coordinarse y solicitar toda la información que sea necesaria para el adecuado desarrollo del proyectoentiempoyforma. A.26. El cronograma de obra a presentar, tendrá como punto de inicio el terreno entregado en condicionesidealesycomoindicaelmandante,congravillayadispuestaenterreno(porlotanto el resto de trabajos del área listos) y libre acceso al área de trabajo. De no contar con estas condicionesenterrenoaliniciarlostrabajos,seráposiblecorregirfechasehitosdecartagantt. Respuesta: ElcronogramaapresentarenelDocumento13tienecomodía1lafechadepublicaciónenel Diario Oficial del Decreto de Adjudicación respectivo. Cabe señalar que todas aquellas actividadesquenorequieranlaliberacióndelaplataformapodránseriniciadasconladebida anticipación,eincluidasenelcronograma. ElAdjudicatariodeberátenercontempladoquedurantelostrabajossedeberácoordinarconel propietario de la subestación, con la finalidad de minimizar los impactos de posibles interferenciasentreellos. EnrelaciónalascondicionesenqueseelAdjudicatariorecibiráelterrenoparalainstalacióndel bancodeautotransformadores,veraclaracióng.1. Cabeseñalarquedeacuerdoaloestablecidoenelnumeral8.3.1delasBasesdeLicitación,el Adjudicatario podrá proponer fundadamente la modificación de la fecha comprometida para cadaunodeloscuatroprimeroshitosrelevantesmediantesolicitudporescrito,amástardar30 díasantesdelvencimientodelplazoseñaladoparacadahito,lacualpodráseraprobadaporla DP. A.27. Sepodríainformarenquécondicionesdeturnotrabajaelpropietariodelaobra,horariosydías, paraproyectarlostrabajosdelaformamássimilarposible.odenoserasípodráelmandante asegurarnostotalindependenciaenaccesosalospuntosdetrabajosenelturnoyhorariosque difieranconlosdelpropietarioyquesehayanconsideradosenelprograma. Respuesta: ElAdjudicatariopodráejecutarlostrabajosbajoelrégimendeturnosqueconsiderenecesario, con la debida coordinación con el propietario de la subestación, con la finalidad de evitar problemasdeinterferenciaydeaccesoalsitio. A.28. Podríanconfirmarquelarelaciónconelpropietariodelasubestaciónseregiráalomásauna coordinación de trabajos, y no será necesario ningún tipo de permiso o solicitud especial (presentacióndeprocedimientos,autorizacionesespecíficas,etc.)conexigenciasmayoresalas presentadasenlaetapadepropuestadeesteproyecto. Respuesta: En relación a la coordinación que debe existir entre el Propietario y el Adjudicatario, los conveniosycontratosdecualquiertipoqueserealicenentrelaspartes,yalasfacilidadespor 11

14 [CircularAclaratoriaN 5] parte del Propietario para una correcta ejecución del Proyecto, ver Carta CNE Nº25 del 9 de enerode2012,incluidaenelanexonº1delacircularaclaraciónnº3. A.29. En G1, de aclaraciones 3, donde se explica la documentación técnica del punto del documento ResEx086 Bases 19K03K2014. no se aclara bien en cada caso si el documento correspondealínea,sseeoambos.podríafavorexplicarsemejoroindicarencadadocumento siesteaplicaalínea,sseeoamboscasos. Respuesta: El proponente deberá discriminar para cada tipo de proyecto si debe entregar la información indicadaencadanumeraldelosliteralesa),b)yc)delnumeral8.3.3,detalformaqueabarque latotalidaddelasobrasdelproyecto,considerandoloindicadoenlasbasesdelicitaciónyenla AclaraciónG.1delaCircularAclaratoriaNº3. Además,seaclaraqueelromanilloixdelliterala)delasBasesdeLicitaciónaplicaparatodotipo deproyectosquecontemplenconstruccióndeunoomáspaños. A.30. Se entregara algún itemizado a completar con precios unitarios, o este queda a criterio del licitante. Respuesta: LasBasesdeLicitaciónnocontemplanlapresentacióndeunitemizado.Lapresentaciónde la OfertaEconómicadeberáregirseporloestablecidoenlasBasesdeLicitación. A.31. Se deberá considerar sistemas (Control, protección, etc) independientes o de información en conjuntoconelactualpropietariodelasubestación.favorconfirmar. Respuesta: Enrelaciónalossistemasdecontrolyprotecciones,verRespuestaA.4deCircularAclaratoria Nº2. En cuanto a los sistemas de información, será responsabilidad del adjudicatario del proyecto implementarlos,quedandoasudiscreciónelcoordinarseconelpropietariodelasubestacióno emplearsuspropiosmedios. A.32. Se entregaran estudios de suelo existentes o las características con que se entregaran las plataformas. Respuesta:VerRespuestaA.7. 12

15 [CircularAclaratoriaN 5] A.33. SedeberáconsiderarEstudiodeAnálisisDinámicoPreliminaroesteyafuehechojuntoconla nuevasubestación.favorconfirmar. Respuesta: EsresponsabilidaddelProponenteelproveersedetodoslosestudiosqueseannecesariospara elcorrectodesarrollodelproyecto. Adicionalmente,deacuerdoaloindicadoenlosnumerales , y delasBases delicitación, eladjudicatariodelasubestacióndondeseemplazaráelproyectodeberáproveer entiempoyforma todoslosantecedentesqueseannecesariosparalacorrectaejecucióndel Proyecto. A.34. Se deberá considerar algún costo de tramitación por integración al sistema, o estos costos ya estánconsideradosenlassee.favorconfirmar. Respuesta: Todos los costos relacionado con la tramitación exigida en la normativa para la conexión del Proyecto al sistema interconectado central son de responsabilidad del Adjudicatario del Proyecto. 13

16 [CircularAclaratoriaN 5] B. PROYECTO: BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA MAITENCILLO, 500/220kV, 750MVA B.1. EnbasealarespuestaB.2.delacircularaclaratoriaN 2endondeseindicaquesesolicitaráala CNEunamodificaciónalasBasesdeLicitación,enatenciónaincorporarelrequisitodeterciario paralosbancosdeautotransformadoresenlicitación,cuyomotivoeslograrlaconexióneneste enrolladoterciarioconuntransformadorenzigkzag34,5kv/0,4kv/0,22kvconunacapacidad de0,7mvaparaservircomounafuenteprincipalparalaalimentacióndelosserviciosauxiliares decorrientealterna. Alrespectodeestaposiblemodificación,sesugierequeeltransformadordeSSAAnoseaparte delterciariodelbancodeautotransformadoresyaqueelsistemadetransmisiónde500kvse veráenfrentandoaunareducciónensuconfiabilidadpuesanteunafalladeestetransformador menor,elautotransformadortendráquesalirdelservicio. Se solicita indicar que en el caso que las bases sean modificadas y se deba implementar un enrolladoterciario,serequiereconfirmacióndesiesetransformadordessaaestaráconectado atravésdeuninterruptordepoderalautotransformadorysiseráonopartedelalcancedeeste proyecto. Respuesta:VerrespuestaA.1 B.2. B.3. Con respecto a la operación de la Subestación Nueva Maitencillo, se solicita aclarar si esta SubestaciónseráatendidaodesatendidaporpersonaldelpropietarioISAInterchile.Encasoque lasubestaciónseadesatendidasesolicitasabersilaempresaqueseadjudiquelapresenteobra nueva en licitación tendrá acceso autónomo a la subestación previo aviso al propietario de la subestación, para atender el autotransformador ante posibles emergencias o mantenimientos programados. Respuesta:VerrespuestaA.2 En el caso que las bases sean modificadas y se deba implementar un enrollado terciario, se solicitaconfirmarsiesfactiblemodificarelniveldetensióndelterciariode34,5kv,propuestoen larespuestaa.2delacircularaclaratorian 2,porunniveldetensiónmayor:comoporejemplo 66kV. Esto último debido a que si el terciario se diseña para la potencia de cortocircuito manteniendo el nivel de tensión propuesto por la autoridad de 34,5 KV, dicha potencia es considerablemente mayor a la de un diseño acotado a la potencia del Transformador de ServiciosAuxiliaresde0,7MVA.Estotraeríaproblemasdetipoconstructivosparaelarmadode laconexiónendeltadelterciario,puestoqueresultaríauncabledesecciónmuygrandeomás deunsubconductorporfase. Respuesta:VerrespuestaA.3 14

17 [CircularAclaratoriaN 5] B.4. B.5. B.6. B.7. EnrelaciónalarespuestaalaConsultaA.2,contenidaenlaCircularAclaratoriaN 2,defecha 24/12/2013, donde su respuesta dice textualmente: cada unidad monofásica del banco de autotransformadores ofertado tendrá las siguientes características: 170/210/250 MVA, ONAN/ONAF1/ONAF2,razóndetransformación525/ 3/230/ 3/34,5kV,frecuencianominal 50Hz,concambiadordetomasbajocargaenelladode230/ 3.Lapotenciadelterciariodebe ser determinada por el proponente, teniendo en consideración que el propietario de la subestaciónalimentarásusserviciosauxiliaresdesdeelterciariomedianteuntransformadoren zigkzag34,5kv/0,4kv/0,22kvconunacapacidadde0,7mva. Se solicita confirmar si la conexión del Transformador ZigKZag al terciario del banco de autotransformadores,serealizarámedianteunpañoconinterruptorysidichaconexióncontará con Transformadores de Corriente y Protecciones asociadas, por parte del propietario de la Subestación Respuesta:VerrespuestaA.4 En relación a la respuesta de la Consulta A.15 de la Circular Aclaratoria N 3, en la cual la autoridad indica que las casetas asociadas a las diagonales a las cuales se conectará el Banco AutotransformadoresdelProyecto,contaránconespaciosdisponiblesparalaincorporaciónde gabinetes y tableros asociados al proyecto, se solicita aclarar explícitamente, cuáles serían los espacios efectivos que estaría otorgando la empresa propietaria de la subestación para incorporartodoelsuministroreferentealsistemadecontrol,protecciónymedida,tantoenlas casetasde500kv,comoenlacasetade220kvindicadasenlosplanosdeplantaadjuntosporla autoridad. Respuesta:VerrespuestaA.5 EnrelaciónalostemaslogísticosnecesariosparahaceringresodelBancoAutotransformadory del equipamiento primario que forma parte de éste proyecto, a la Subestación Nueva Maitencillo, se solicita al Propietario de la Subestación informar cuáles serán los caminos de accesoalasubestación,cuálesseríansuscaracterísticasentérminosconstructivos(dimensiones, restriccionesdepesaje,etc.)ysiloscaminosseránaptosyadecuadosparaelingresodelbanco Autotransformador. Respuesta:VerRespuestaA.6 RespectoalasobrascivilesnecesariasparalaincorporacióndelBancoAutotransformadorenla S/ENuevaMaitencillo,sesolicitaalPropietariodelaSubestación,indicarcuálserálamodalidad constructivaycaracterísticasquetendrálaplataformadelasubestación,enparticular,lazona indicada por el Propietario, para la incorporación de los Bancos Autotransformadores y los equipos de maniobra asociados. En este contexto, agradeceremos el envío de los planos del Proyecto de Movimiento de Tierra y del Informe de Mecánica de Suelos realizados para la construccióndedichasubestación,conlafinalidaddecuantificarlaobracivilqueseránecesaria paralainstalacióndelbancoautotransformadorylosequiposdemaniobraasociados. Respuesta:VerrespuestaA.7 15

18 [CircularAclaratoriaN 5] B.8. B.9. EnrelaciónalaaclaraciónA.2contenidaenlaCircularAclaratoriaN 2,defecha24/12/2013 cuyarespuestadicetextualmente: cadaunidadmonofásicadelbancodeautotransformadores ofertado tendrá las siguientes características: 170/210/250 MVA, ONAN/ONAF1/ONAF2, razón detransformación525/ 3/230/ 3/34,5kV,frecuencianominal50Hz,concambiadordetomas bajo carga en el lado de 230/ 3. La potencia del terciario debe ser determinada por el proponente, teniendo en consideración que el propietario de la subestación alimentará sus serviciosauxiliaresdesdeelterciariomedianteuntransformadorenzigkzag34,5kv/0,4kv/0,22 kvconunacapacidadde0,7mva. SesolicitaelenvíoporpartedePropietariodelaSubestacióndeunDiagramaUnilinealde34,5 KVdelproyectodeISAparaconocersiexistenTransformadoresdeCorrientedisponiblesenel lado de 34,5 KV del Transformador de SS.AA, que permitan conectar las Protecciones DiferencialesdelosBancosdeAutotransformadoresquesonpartedelapresentelicitación. Respuesta:VerrespuestaA.8 Se solicita confirmar si el Transformador de Potencial asociado a la conexión del Banco Autotransformador con el paño de transformación, será incorporado por el Propietario de la Subestación y no será parte de los alcances de este proceso de licitación. Adicionalmente, se solicitaindicarenlosdiagramasunilinealesyplanosdeplantafacilitados,dondeiránubicados dichostransformadoresdepotencial. Respuesta:VerrespuestaA.9 B.10. Se solicita confirmar de quien será la responsabilidad de desarrollar las lógicas de control, asociadasalosautotransformadoresypañosde220y500kv,enlorelacionadoconórdenesde tripyotrosnecesariosparalaoperacióndelasinstalaciones. Cuálseráellímitefísicoopuntosdeconexiónentrelasinstalacionesdelosautotransformadores ylasinstalacionesdelpropietariodelasubestación. Respuesta:VerrespuestaA.10 B.11. Deacuerdoconlacapacidaddelosautotransformadores500/220kVdelaSubestaciónNueva Maitencillo,elprocesodeenergizaciónimpactafuertementeenelsistemaeléctrico,dadoquese producenaltascorrientesdeinrush.alrespecto,solicitamosseconsiderequelosinterruptores delladode500kvy220kvdispongandedispositivosdecierresincronizado. Respuesta:VerrespuestaA.11 B.12. Se solicita confirmar el tipo de alimentación en CA para los motores de los desconectadores (monofásica o trifásica), también se consulta por la posibilidad de alimentación en CC para dichosequipos. 16

19 [CircularAclaratoriaN 5] Respuesta:VerRespuestaA.12 B.13. IndicarlascondicionesyrestriccionesqueimponeeladjudicatariodelosproyectosdeLT500kV ynuevasse500/220kv,previoydurantelarealizacióndelostrabajosasociadosalosproyectos debancosdeautotransformadores. Respuesta:VerrespuestaA.13 B.14. Confirmar si la figura jurídica sobre el terreno en que se emplazan los bancos de Autotransformadoresseráservidumbreperpetuaocompraventa. Quevalorde$/m2sedebe considerarparaelcálculodelaoferta? Respuesta:VerrespuestaA.14 B.15. Sesolicitaconfirmarqueenelpatiodeladeltadelterciariodelbancodeautotransformaciónel paño que protege el lado AT del transformador de servicios auxiliares (interruptor, seccionadores, transformadores de medida, etc,) son suministrados por el propietario de la subestaciónynodebeserconsideradodentrodelosproyectosdebancosdetransformadores. Respuesta:VerrespuestaA.15 B.16. Confirmar el punto frontera, que delimita propiedad y responsabilidad de instalaciones entre terciariodebancodetransformadoresyeltransformadordeserviciosauxiliares. Respuesta:VerrespuestaA.16 B.17. Se solicita confirmar que la potencia y el tiempo de respaldo requeridos para la correcta operación de los sistemas contrakincendios de los bancos de autotransformadores, están aseguradosporelproyectodeserviciosauxiliaresdelpropietariodelassubestaciones. Respuesta:VerrespuestaA.17 B.18. Sesolicitaconfirmarqueelpropietariodelasubestaciónentregarátodaelaguanecesariapara elllenadoylamantencióndelestanquedeaguadelsistemacontrakincendios. Respuesta:VerrespuestaA.18 B.19. Se solicita informar si los servicios auxiliares en corriente continua del proyecto podrán conectarse directamente al sistema de corriente continua de la subestación o será necesario incluirenlapropuestaunsistemaderectificadorkcargadorybaterías Respuesta:VerrespuestaA.19 17

20 [CircularAclaratoriaN 5] B.20. Se solicita indicar el punto de emplazamiento del proyecto (polígono con coordenadas de la subestación) Respuesta:VerrespuestaA.20 B.21. Se solicita completar respuesta B22, de aclaratoria 3 pendiente de respuesta, respecto a las zonas destinadas para la implementación del sistema de extinción de incendio (estanques de agua,saladebombas,fosoyotros) Respuesta:VerrespuestaA.21 B.22. SesolicitadarrespuestaaconsultaF.61deAclaratoria3queseencuentrapendiente Respuesta:VerrespuestaA.22 B.23. Nos referimos a respuesta B.8. de Aclaratoria 1 donde se indica que las "plataformas" serán desarrolladas por el adjudicatario de la subestación. En este sentido solicitamos aclarar si el término "plataforma", incluye la evaluación y clasificación de tipo de suelo, movimientos de tierra,mejoramientodesuelo,compactacióndeterrenoyfundacionesparalosequiposademás deloindicadoenlarespuesta. Respuesta:VerrespuestaA.23 18

21 [CircularAclaratoriaN 5] B.24. Sesolicitaindicarsiseencuentraenelalcancedelproyectoelsuministroeinstalacióndelos elementos de operación y protección (desconectadores, interruptor y panel con relés de protecciones)paraeltransformadordessaaqueseconectaalosterciariosdelosbancosde autotransformadores. Respuesta:VerrespuestaA.1yrespuestaA.16. B.25. Seríaposibleseentregaraelcronogramadeconstruccióndeobra,sobretrabajosactualesenla SSEE. Respuesta:VerrespuestaA.25 B.26. El cronograma de obra a presentar, tendrá como punto de inicio el terreno entregado en condicionesidéalesycomoindicaelmandante,congravillayadispuestaenterreno(porlotanto el resto de trabajos del área listos) y libre acceso al area de trabajo. De no contar con estas condicionesenterrenoaliniciarlostrabajos,seráposiblecorregirfechasehitosdecartagantt. Respuesta:VerrespuestaA.26 B.27. Sepodríainformarenquécondicionesdeturnotrabajaelpropietariodelaobra,horariosydías, paraproyectarlostrabajosdelaformamássimilarposible.odenoserasípodráelmandante asegurarnostotalindependenciaenaccesosalospuntosdetrabajosenelturnoyhorariosque difieranconlosdelpropietarioyquesehayanconsideradosenelprograma. Respuesta:VerrespuestaA.27 B.28. Podríanconfirmarquelarelaciónconelpropietariodelasubestaciónseregiráalomásauna coordinación de trabajos, y no será necesario ningún tipo de permiso o solicitud especial (presentacióndeprocedimientos,autorizacionesespecíficas,etc.)conexigenciasmayoresalas presentadasenlaetapadepropuestadeesteproyecto. Respuesta:VerrespuestaA.28 B.29. En G1, de aclaraciones 3, donde se explica la documentación técnica del punto del documento ResEx086 Bases 19K03K2014. no se aclara bien en cada caso si el documento correspondealínea,sseeoambos.podríafavorexplicarsemejoroindicarencadadocumento siesteaplicaalínea,sseeoamboscasos. Respuesta:VerrespuestaA.29 B.30. Se entregara algún itemizado a completar con precios unitarios, o este queda a criterio del licitante. 19

22 [CircularAclaratoriaN 5] Respuesta:VerrespuestaA.30 B.31. Se deberá considerar sistemas (Control, protección, etc) independientes o de información en conjuntoconelactualpropietariodelasubestación.favorconfirmar. Respuesta:VerrespuestaA.31. B.32. Se entregaran estudios de suelo existentes o las características con que se entregaran las plataformas. Respuesta:VerrespuestaA.32. B.33. SedeberáconsiderarEstudiodeAnálisisDinámicoPreliminaroesteyafuehechojuntoconla nuevasubestación.favorconfirmar Respuesta:VerrespuestaA.33. B.34. Se deberá considerar algún costo de tramitación por integración al sistema, o estos costos ya estánconsideradosenlassee.favorconfirmar Respuesta:VerrespuestaA

23 [CircularAclaratoriaN 5] C. PROYECTO: BANCOAUTOTRANSFORMADORESS/ENUEVAPANDEAZÚCAR,500/220kV, 750MVA C.1. C.2. C.3. EnbasealarespuestaC.2.delacircularaclaratoriaN 2endondeseindicaquesesolicitaráala CNEunamodificaciónalasBasesdeLicitación,enatenciónaincorporarelrequisitodeterciario paralosbancosdeautotransformadoresenlicitación,cuyomotivoeslograrlaconexióneneste enrolladoterciarioconuntransformadorenzigkzag34,5kv/0,4kv/0,22kvconunacapacidad de0,7mvaparaservircomounafuenteprincipalparalaalimentacióndelosserviciosauxiliares decorrientealterna. Alrespectodeestaposiblemodificación,sesugierequeeltransformadordeSSAAnoseaparte delterciariodelbancodeautotransformadoresyaqueelsistemadetransmisiónde500kvse veráenfrentandoaunareducciónensuconfiabilidadpuesanteunafalladeestetransformador menor,elautotransformadortendráquesalirdelservicio. Se solicita indicar que en el caso que las bases sean modificadas y se deba implementar un enrolladoterciario,serequiereconfirmacióndesiesetransformadordessaaestaráconectado atravésdeuninterruptordepoderalautotransformadorysiseráonopartedelalcancedeeste proyecto. Respuesta:VerrespuestaA.1 ConrespectoalaoperacióndelaSubestaciónNuevaPandeAzúcar,sesolicitaaclararsiesta SubestaciónseráatendidaodesatendidaporpersonaldelpropietarioISAInterchile.Encasoque lasubestaciónseadesatendidasesolicitasabersilaempresaqueseadjudiquelapresenteobra nueva en licitación tendrá acceso autónomo a la subestación previo aviso al propietario de la subestación, para atender el autotransformador ante posibles emergencias o mantenimientos programados. Respuesta:VerrespuestaA.2 En el caso que las bases sean modificadas y se deba implementar un enrollado terciario, se solicitaconfirmarsiesfactiblemodificarelniveldetensióndelterciariode34,5kv,propuestoen larespuestaa.2delacircularaclaratorian 2,porunniveldetensiónmayor:comoporejemplo 66kV. Esto último debido a que si el terciario se diseña para la potencia de cortocircuito manteniendoelniveldetensiónpropuestoporlaautoridadde34,5kv,deacuerdoaloindicado enlapreguntaanterior,dichapotenciaesconsiderablementemayoraladeundiseñoacotadoa lapotenciadeltransformadordeserviciosauxiliaresde0,7mva.estotraeríaproblemasdetipo constructivosparaelarmadodelaconexiónendeltadelterciario,puestoqueresultaríauncable desecciónmuygrandeomásdeunsubconductorporfase. Respuesta:VerrespuestaA.3 21

24 [CircularAclaratoriaN 5] C.4. C.5. C.6. C.7. EnrelaciónalarespuestaalaConsultaA.2,contenidaenlaCircularAclaratoriaN 2,defecha 24/12/2013, donde su respuesta dice textualmente: cada unidad monofásica del banco de autotransformadores ofertado tendrá las siguientes características: 170/210/250 MVA, ONAN/ONAF1/ONAF2,razóndetransformación525/ 3/230/ 3/34,5kV,frecuencianominal 50Hz,concambiadordetomasbajocargaenelladode230/ 3.Lapotenciadelterciariodebe ser determinada por el proponente, teniendo en consideración que el propietario de la subestaciónalimentarásusserviciosauxiliaresdesdeelterciariomedianteuntransformadoren zigkzag34,5kv/0,4kv/0,22kvconunacapacidadde0,7mva. Se solicita confirmar si la conexión del Transformador ZigKZag al terciario del banco de autotransformadores,serealizarámedianteunpañoconinterruptorysidichaconexióncontará con Transformadores de Corriente y Protecciones asociadas, por parte del propietario de la Subestación Respuesta:VerrespuestaA.4 En relación a la respuesta de la Consulta A.15 de la Circular Aclaratoria N 3, en la cual la autoridad indica que las casetas asociadas a las diagonales a las cuales se conectará el Banco AutotransformadoresdelProyecto,contaránconespaciosdisponiblesparalaincorporaciónde gabinetes y tableros asociados al proyecto, se solicita aclarar explícitamente, cuáles serían los espacios efectivos que estaría otorgando la empresa propietaria de la subestación para incorporartodoelsuministroreferentealsistemadecontrol,protecciónymedida,tantoenlas casetasde500kv,comoenlacasetade220kvindicadasenlosplanosdeplantaadjuntosporla autoridad. Respuesta:VerrespuestaA.5 EnrelaciónalostemaslogísticosnecesariosparahaceringresodelBancoAutotransformadory del equipamiento primario que forma parte de éste proyecto, a la Subestación Nueva Pan de Azúcar,sesolicitaalPropietariodelaSubestacióninformarcuálesseránloscaminosdeaccesoa la subestación, cuáles serían sus características en términos constructivos (dimensiones, restriccionesdepesaje,etc.)ysiloscaminosseránaptosyadecuadosparaelingresodelbanco Autotransformador. Respuesta:VerrespuestaA.6 RespectoalasobrascivilesnecesariasparalaincorporacióndelBancoAutotransformadorenla S/E Nueva Pan de Azúcar, se solicita al Propietario de la Subestación, indicar cuál será la modalidad constructiva y características que tendrá la plataforma de la Subestación, en particular, la zona indicada por el Propietario, para la incorporación de los Bancos Autotransformadoresylosequiposdemaniobraasociados.Enestecontexto,agradeceremosel envíodelosplanosdelproyectodemovimientodetierraydelinformedemecánicadesuelos realizadosparalaconstruccióndedichasubestación,conlafinalidaddecuantificarlaobracivil queseránecesariaparalainstalacióndelbancoautotransformadorylosequiposdemaniobra asociados. 22

25 [CircularAclaratoriaN 5] C.8. C.9. Respuesta:VerconsultaA.7 EnrelaciónalaaclaraciónA.2contenidaenlaCircularAclaratoriaN 2,defecha24/12/2013 cuyarespuestadicetextualmente: cadaunidadmonofásicadelbancodeautotransformadores ofertado tendrá las siguientes características: 170/210/250 MVA, ONAN/ONAF1/ONAF2, razón detransformación525/ 3/230/ 3/34,5kV,frecuencianominal50Hz,concambiadordetomas bajo carga en el lado de 230/ 3. La potencia del terciario debe ser determinada por el proponente, teniendo en consideración que el propietario de la subestación alimentará sus serviciosauxiliaresdesdeelterciariomedianteuntransformadorenzigkzag34,5kv/0,4kv/0,22 kvconunacapacidadde0,7mva. SesolicitaelenvíoporpartedePropietariodelaSubestacióndeunDiagramaUnilinealde34,5 KVdelproyectodeISAparaconocersiexistenTransformadoresdeCorrientedisponibleenel lado de 34,5 KV del Transformador de SS.AA, que permitan conectar las Protecciones DiferencialesdelosBancosdeAutotransformadoresquesonpartedelapresentelicitación. Respuesta:VerconsultaA.8 Se solicita confirmar si el Transformador de Potencial asociado a la conexión del Banco Autotransformador con el paño de transformación, será incorporado por el Propietario de la Subestación y no será parte de los alcances de este proceso de licitación. Adicionalmente, se solicitaindicarenlosdiagramasunilinealesyplanosdeplantafacilitados,dondeiránubicados dichostransformadoresdepotencial. Respuesta:VerconsultaA.9 C.10. Se solicita confirmar de quien será la responsabilidad de desarrollar las lógicas de control, asociadasalosautotransformadoresypañosde220y500kv,enlorelacionadoconórdenesde tripyotrosnecesariosparalaoperacióndelasinstalaciones. Cuálseráellímitefísicoopuntosdeconexiónentrelasinstalacionesdelosautotransformadores ylasinstalacionesdelpropietariodelasubestación. Respuesta:VerrespuestaA.10 C.11. Deacuerdoconlacapacidaddelosautotransformadores500/220kVdelaSubestaciónNueva PandeAzúcar,elprocesodeenergizaciónimpactafuertementeenelsistemaeléctrico,dadoque se producen altas corrientes de inrush. Al respecto, solicitamos se considere que los interruptoresdelladode500kvy220kvdispongandedispositivosdecierresincronizado. Respuesta:VerrespuestaA.11 23

26 [CircularAclaratoriaN 5] C.12. Se solicita confirmar el tipo de alimentación en CA para los motores de los desconectadores (monofásica o trifásica), también se consulta por la posibilidad de alimentación en CC para dichosequipos. Respuesta:VerrespuestaA.12 C.13. IndicarlascondicionesyrestriccionesqueimponeeladjudicatariodelosproyectosdeLT500kV ynuevasse500/220kv,previoydurantelarealizacióndelostrabajosasociadosalosproyectos debancosdeautotransformadores. Respuesta:VerrespuestaA.13 C.14. Confirmar si la figura jurídica sobre el terreno en que se emplazan los bancos de Autotransformadoresseráservidumbreperpetuaocompraventa. Quevalorde$/m2sedebe considerarparaelcálculodelaoferta? Respuesta:VerrespuestaA.14 C.15. Sesolicitaconfirmarqueenelpatiodeladeltadelterciariodelbancodeautotransformaciónel paño que protege el lado AT del transformador de servicios auxiliares (interruptor, seccionadores, transformadores de medida, etc,) son suministrados por el propietario de la subestaciónynodebeserconsideradodentrodelosproyectosdebancosdetransformadores. Respuesta:VerrespuestaA.15 C.16. Confirmar el punto frontera, que delimita propiedad y responsabilidad de instalaciones entre terciariodebancodetransformadoresyeltransformadordeserviciosauxiliares. Respuesta:VerrespuestaA.16 C.17. Se solicita confirmar que la potencia y el tiempo de respaldo requeridos para la correcta operación de los sistemas contrakincendios de los bancos de autotransformadores, están aseguradosporelproyectodeserviciosauxiliaresdelpropietariodelassubestaciones. Respuesta:VerrespuestaA.17 C.18. Sesolicitaconfirmarqueelpropietariodelasubestaciónentregarátodaelaguanecesariapara elllenadoylamantencióndelestanquedeaguadelsistemacontrakincendios. Respuesta:VerrespuestaA.18 24

27 [CircularAclaratoriaN 5] C.19. Se solicita informar si los servicios auxiliares en corriente continua del proyecto podrán conectarse directamente al sistema de corriente continua de la subestación o será necesario incluirenlapropuestaunsistemaderectificadorkcargadorybaterías Respuesta:VerrespuestaA.19 C.20. Se solicita indicar el punto de emplazamiento del proyecto (polígono con coordenadas de la subestación) Respuesta:VerrespuestaA.20 C.21. Se solicita completar respuesta C22, de aclaratoria 3 pendiente de respuesta, respecto a las zonas destinadas para la implementación del sistema de extinción de incendio (estanques de agua,saladebombas,fosoyotros) Respuesta:VerrespuestaA.21. C.22. SesolicitadarrespuestaaconsultaF.61deAclaratoria3queseencuentrapendiente Respuesta:VerrespuestaA.22 C.23. Nos referimos a respuesta C.8. de Aclaratoria 1 donde se indica que las "plataformas" serán desarrolladas por el adjudicatario de la subestación. En este sentido solicitamos aclarar si el término "plataforma", incluye la evaluación y clasificación de tipo de suelo, movimientos de tierra,mejoramientodesuelo,compactacióndeterrenoyfundacionesparalosequiposademás deloindicadoenlarespuesta. Respuesta:VerrespuestaA.23 C.24. Sesolicitaindicarsiseencuentraenelalcancedelproyectoelsuministroeinstalacióndelos elementos de operación y protección (desconectadores, interruptor y panel con relés de protecciones)paraeltransformadordessaaqueseconectaalosterciariosdelosbancosde autotransformadores. Respuesta:VerrespuestaA.1yrespuestaA.16. C.25. Seríaposibleseentregaraelcronogramadeconstruccióndeobra,sobretrabajosactualesenla SSEE. Respuesta:VerrespuestaA.25 C.26. El cronograma de obra a presentar, tendrá como punto de inicio el terreno entregado en condicionesidéalesycomoindicaelmandante,congravillayadispuestaenterreno(porlotanto 25

28 [CircularAclaratoriaN 5] el resto de trabajos del área listos) y libre acceso al área de trabajo. De no contar con estas condicionesenterrenoaliniciarlostrabajos,seráposiblecorregirfechasehitosdecartagantt. Respuesta:VerrespuestaA.26 C.27. Sepodríainformarenquécondicionesdeturnotrabajaelpropietariodelaobra,horariosydías, paraproyectarlostrabajosdelaformamássimilarposible.odenoserasípodráelmandante asegurarnostotalindependenciaenaccesosalospuntosdetrabajosenelturnoyhorariosque difieranconlosdelpropietarioyquesehayanconsideradosenelprograma. Respuesta:VerrespuestaA.27 C.28. Podríanconfirmarquelarelaciónconelpropietariodelasubestaciónseregiráalomásauna coordinación de trabajos, y no será necesario ningún tipo de permiso o solicitud especial (presentacióndeprocedimientos,autorizacionesespecíficas,etc.)conexigenciasmayoresalas presentadasenlaetapadepropuestadeesteproyecto. Respuesta:VerrespuestaA.28. C.29. En G1, de aclaraciones 3, donde se explica la documentación técnica del punto del documento ResEx086 Bases 19K03K2014. no se aclara bien en cada caso si el documento correspondealínea,sseeoambos.podríafavorexplicarsemejoroindicarencadadocumento siesteaplicaalínea,sseeoamboscasos Respuesta:VerrespuestaA.29. C.30. Se entregara algún itemizado a completar con precios unitarios, o este queda a criterio del licitante. Respuesta:VerrespuestaA.30. C.31. Se deberá considerar sistemas (Control, protección, etc) independientes o de información en conjuntoconelactualpropietariodelasubestación.favorconfirmar. Respuesta:VerrespuestaA.31. C.32. Se entregaran estudios de suelo existentes o las características con que se entregaran las plataformas. Respuesta:VerrespuestaA.32. C.33. SedeberáconsiderarEstudiodeAnálisisDinámicoPreliminaroesteyafuehechojuntoconla nuevasubestación.favorconfirmar 26

29 [CircularAclaratoriaN 5] Respuesta:VerrespuestaA.33. C.34. Se deberá considerar algún costo de tramitación por integración al sistema, o estos costos ya estánconsideradosenlassee.favorconfirmar Respuesta:VerrespuestaA

30 [CircularAclaratoriaN 5] D. PROYECTO: TERCER BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/220 KV, DE 750 MVA, ENLAS/EALTOJAHUEL D.1. Sesolicitaconfirmarqueeloferentepodrárealizarlaextensióndelasbarrasexistentes(500KVy 220 KV) de la subestación Alto Jahuel, para instalar los paños de transformación correspondientes,sinnecesidaddeinstalarinterruptoresseccionadores. Respuesta: Seconfirmaqueeloferentepodrárealizarlaextensióndelasbarrasexistentesen500y220kV enlasubestaciónaltojahuel,yquenoserequiereinstalarinterruptoresseccionadoresparaello. ParamayorinformaciónverAclaraciónG.2. D.2. DeacuerdoaloindicadoenrespuestaD1deCircularAclaratoriaN 4,seindicaque seconsidera adecuado que los bancos de autotransformadores cuenten con un enrollado terciario para obtenerlosbeneficiosquepermitesuconexiónendelta.deacuerdoaloanterior,sesolicitaráa lacneunamodificacióndelasbasesdelicitación,incorporandoesterequisito,sinembargoen laúltimarevisióndebasesdelicitacióndefecha19demarzode2014,noseindicaqueenel punto2.2.4quelosautotransformadoresdebancontarconterciario.porloanterior,sesolicita confirmardemaneraexplícita,queelnuevobancodeautotransformadores500/220kv,de750 MVA,paralaS/EAltoJahuelrequieredeenrolladoterciarioyquelatensiónnominaldebeser 66kV,enformasimilaralasunidadesexistentesenlaSubestaciónAltoJahuel. Enrelaciónconlaconvenienciadeinstalarelnuevotransformadorde500/220kVdeAltoJahuel con terciarios conectados en delta, a primera vista y por tratarse del tercer banco de autotransformadoresdealtojahuel,éstosnoseríanestrictamentenecesarios.noobstante,los terciariosendeltaofrecenunaseriedeventajastécnicas,entrelasquepodemosdestacarlas siguientes: Posiblealimentacióndecargaslocales PosibleconexióndeCC/EEoreactores(enestecasonoseríanecesarioniconveniente) Reducenlascorrientesde inrush (loquesiempreespositivo) Contrarrestaeldesbalanceantecargasdesequilibradas Reducenimpedanciasdesecuenciaceroenelsistema(antefallasatierra) Mayor nivel de cortocircuito monofásico, mejorando la operación de protecciones (ante fallasatierra) Cercaníaderetornoportierraparafallasatierracontotalindependenciadelatopologíade laredacadaladodelautotransformador Proporcionanpuestasatierra,quelimitanlastensionesfaseKneutroantefallasatierra Reducenarmónicas Reducenpérdidasdesecuenciaceroeneltransformador Encondicionesnormalesestasventajasseríanmenores,precisamenteportratarsedeuntercer transformador.sinembargo,esnecesariotenerpresentelassituacionesexcepcionales: 28

31 [CircularAclaratoriaN 5] K Después de una caída de servicio, se puede realizar una eventual recuperación a través del tercerautotransformador KOperaciónforzadaantefallaoindisponibilidaddelosautotransformadoresactuales.Aunquees pocoprobable,puedeocurrir,porejemplo,sienalgúnmomentoestánconectadosaunamisma barra KOperaciónconbarraseccionada.Enalgúnperíodofuturosepresentaráestasituación,ydeno contarconterciario,unapartedelsistemaseoperaríasinlapuestaatierrainherente. Transelecrecomiendaquelosautotransformadoresproyectados,seanunidadessimilaresalas actualesinstaladasenlas/ealtojahuel,conterciariosde66kv,ydealmenosun33%dela potencia equivalente, lo que aumentaría la flexibilidad y la seguridad de poder realizar remplazosdeunidades,sintenerquesacrificarlasventajasqueproporcionanlosterciariosen delta. Enresumen,apesarqueenestecasolosterciariosendeltanoseríanestrictamentenecesarios, ajuiciodetranselecexistensuficientesargumentostécnicospararecomendarlainstalaciónde unidadestransformadorassimilaresalasexistentes. Respuesta: DeacuerdoalaúltimaversióndelasBasesdeLicitación(ResoluciónExentaNº118del9deabril de 2014), se confirma que los autotransformadores del proyecto deben contar con devanado terciario,en66kv,conalmenosun33%delapotenciaequivalente.paramayorinformaciónver AclaraciónG.2. D.3. De acuerdo con la capacidad de los autotransformadores 500/220 kv de la Subestación Alto Jahuel, el proceso de energización impacta fuertemente en el sistema eléctrico, dado que se producenaltascorrientesdeinrush.alrespecto,solicitamosseconsiderequelosinterruptores delladode500kvy220kvdispongandedispositivosdecierresincronizado. Respuesta: Losinterruptoresdelladode500kVy220kVdelBancodeAutotransformadoresdeberáncontar condispositivodecierresincronizado. D.4. EsposibleutilizarespacioenSEJahueldurantelaetapadeobrasparainstalacionesdefaenay patiodeacopiodemateriales.deserafirmativosesolicitaindicarlosm2disponiblesparaestos efectos. Respuesta: El Adjudicatario del Proyecto deberá coordinarse con el propietario de la subestación para establecer sus instalaciones de faenas en los terrenos de la subestación, o bien, podrá ubicar dichasinstalacionesfueradelasubestación. D.5. Enaclaratoria3,respuestaD2seindicaque"deacuerdoaloinformadoporelpropietariodela subestación,enlosterrenosdelasubestaciónaltojahuelnoexisteespacioparaelproyecto,sin embargo,disponedeterrenosaledañosaella,quepermitiríanlaconexióndelproyecto".eneste 29

32 [CircularAclaratoriaN 5] sentido y considerando que uno de los participantes de esta licitación es el propietario de la subestación Jahuel se solicita aclarar la siguiente situación y dar respuesta a lo solicitado a continuación: En respuesta extraoficial ante nuestra consulta acerca de las condiciones comercialesbajolascualesestándisponibleslosterrenosaledañosseñaladosenlarespuesta D.2.,elpropietariodelasubestaciónharespondido que dichos terrenos no están disponibles para el uso de terceros bajo ninguna condición. Se solicita al respecto la intervención de la autoridadafindedefinirdemaneraclaraelefectivousoposibledelosterrenosaledañosantes señaladospuesdeotromodotodosproponentesestánendesventajacompetitivarespectodel proponentepropietariodelasubestaciónenesteproyecto. Respuesta: De acuerdo a lo señalado por el propietario de la subestación, en el plano SE Alto Jahuel Ampliación 500 kv y 220 kv, Planta General de abril de 2014 disponible en el sitio web del CDECKSIC ( como Antecedentes Técnicos Nº5, Anexo Nº3, se señalan terrenos aledaños a la subestación Alto Jahuel,conunaubicaciónpropuestaparaelBancodeAutotransformadores,queincluyeaquellas ampliaciones necesarias que deberían realizar todos los Proponentes que consideren esos terrenos. En relación a la remuneración de los terrenos señalados, ver carta Transelec D Nº 00211,incluidaeneldocumento AntecedentesTécnicosNº5. Respectodelacompetitividad,cabeseñalarquelapresentelicitaciónesresultadodeunproceso que involucra distintas instancias reglamentarias, entre las cuales se encuentra el Informe TécnicodelaCNEquedaorigenalPlandeExpansióndelSistemadeTransmisiónTroncal,elcual seencuentrasujetoaposiblesdiscrepanciasdelasempresas,cuyasmateriassonpresentadas anteelpaneldeexpertos,emitiendoésteeldictamencorrespondiente. Al respecto, cabe destacar que el proyecto de instalación del tercer banco de autotransformadoresenaltojahuelfueincluidoendichoplandeexpansióncomoresultadode unadiscrepanciapresentadaparaconsideracióndedichopanel. De acuerdo a lo anterior, se deben tener a la vista los aspectos considerados en el correspondiente Dictamen del Panel de Expertos al momento de incluir este proyecto como ObraNueva. Adicionalmente,cabedestacarquelasBasesdeLicitacióncontemplanlaalternativadeubicarel proyectodentrodeunradiode5kmalasubestaciónaltojahuel. D.6. Nosreferimosalaopcióndeconectarelproyecto a lasbarras de SE Jahuel.Enaclaratoria 3, respuesta D2 se indica como una de las soluciones posibles para conectar los bancos la de "construir barras en 500 kv y 220 kv que se conecten a las barras existentes mediante interruptores". Si bien esta forma de conexión propuesta por la autoridad permite establecer unadivisiónadministrativaentreelpropietariodelproyectoyelpropietariodelasubestación, creaanuestrojuiciotambiénunadesventajacompetitivarelevanteparatodoslosproponentes respecto del proponente que es propietario de la subestación, puesto que este último no requiere esta división administrativa y consecuentemente podría sólo ampliar las barras existentes.entonces,amenosquelasolucióndeconexiónpropuestaporlaautoridadsehaga exigibleinclusoalpropietariodelasubestación,esquesesolicitaque,enreemplazodelaforma deconectarelproyectopropuestoporlaautoridad,seautoricealadjudicatariodelproyectoa construir la ampliación de las barras existentes hacia los terrenos aledaños que estarían 30

33 [CircularAclaratoriaN 5] disponibles,conectándoseaestabarraampliadalospañosde500kvy220kvdelbanconuevo enunaconfiguraciónsimilaracomoseconectanactualmentelosbancosexistentes. Respuesta:VerRespuestaD.1. D.7. Respectodelpuntodeemplazamientodelosnuevosautotransformadores,nuestrainvestigación indicaquetodoslosterrenosfactiblesdonderesultamássimpleydemenorcostoinstalarestos equipos son de propiedad del dueño de la subestación Jahuel, quien nos ha informado de manera extraoficial que dichos terrenos no estan disponibles para el uso de terceros bajo ninguna condición. Esta situación, hace que todos los proponentes queden en situación de desventaja frente al proponente propietario de la subestación ya que, en efecto, toda otra soluciónobienpasaporinstalarlosequiposmásalejadosdelasubestaciónjahueluoptarporla solucióndeseccionarlíneas,todassolucionesdemayorcostorespectodeinstalarlosequiposen terreno contiguo, A mayor abundamiento, aun si el propietario de tales terrenos decidiera ponerlosenventaoarriendoellotampocoaseguralacompetenciaenigualescondicionespara esteproyecto.afindedespejarestainusualsituación,queennuestraopiniónobstaculizala posibilidaddequelosproponentespresentenofertascompetitivasyenigualdaddecondiciones, locualconstituyeunodelossupuestosyobjetivosprincipalesdelprocesodelicitación,esquese solicitaquesealaautoridadquienresuelvaelpuntodeinstalacióndelosequipos.sugerimos, porejemplo,quesealaautoridadlaquecierreelpreciodeestosterrenosconelpropietariode maneradirectayqueesteprecioseaelquetodoslosproponentes,incluidoelpropietariodela subestación utilicen en su propuesta, de tal modo que la condición de propietario de estos terrenosnomarqueunadiferenciacompetitivaentrelosproponentes. Respuesta:VerrespuestaalaconsultaD.5. D.8. Nos referimos a respuesta D.3 de Aclaratoria 3, donde se responde que "no se cuenta con información actualizada respecto de espacio disponible enlasala de Servicios Auxiliares de la subestación".dentrodelprocesodelicitaciónencursoestetipoderespuestanopermiteuna adecuada evaluación de lo que debe o no incluirse como parte de la oferta e introduce una asimetríadelainformacióndisponibleparalosproponentesrespectodeloqueelpropietariode lasubestacióndebeconocer.solicitamosentoncessedefinasilosproponentesdebenincluiren supropuestaunanuevasalaparalosssaaasociadosalproyectoo,enlugardeello,enlaoferta debe considerarse que existe espacio disponible en la sala de SSAA existente y que este es utilizable. Respuesta:Sobreestamateriasehasolicitadoinformaciónalpropietariodelasubestación,que de ser pertinente se pondrá a disposición de los participantes como Antecedentes Técnicos adicionales. D.9. Nos referimos a respuesta D.4 de Aclaratoria 3, donde se responde que "No se cuenta con informaciónactualizadarespectodelacapacidaddisponibledeserviciosauxiliares.dentrodel procesodelicitaciónencursoestetipoderespuestanopermiteunaadecuadaevaluacióndelo que debe o no incluirse como parte de la oferta e introduce una asimetría de la información disponibleparatodoslosproponentesrespectodeloqueelpropietariodelasubestacióndebe conocer. Solicitamos entonces se defina si los proponentes deben incluir en su propuesta el 31

34 [CircularAclaratoriaN 5] suministroeinstalacióndeunnuevosistemadessaaasociadosalproyectoosienlaofertase consideraqueelproyectoseconectaalsistemadessaaexistente.encasodequelarespuesta seaquedebeinstalarseunnuevosistemadessaasolicitamosseindiquesielpuntodeconexión puedeserelterciariodeunodelosautotransformadoresexistentesosedebeincluirunterciario enelnuevoautotransformadorparaalimentarestosssaa. Respuesta:Sobreestamateriasehasolicitadoinformaciónalpropietariodelasubestación,que de ser pertinente se pondrá a disposición de los participantes como Antecedentes Técnicos adicionales. D.10. NosreferimosarespuestaD.11deAclaratoria3.Afindequetodoslosproponentespreparensu ofertasobreigualbase,sesolicitasedefinaconclaridadsilosproponentesdebenincluirensu ofertaunanuevasalaparalainstalacióndelosserviciosauxiliares,decontrolyprotecciónoen lugardeello,debenconsiderarqueexisteespaciodisponibleenlassalasexistentes. Respuesta:Sobreestamateriasehasolicitadoinformaciónalpropietariodelasubestación,que de ser pertinente se pondrá a disposición de los participantes como Antecedentes Técnicos adicionales. D.11. SesolicitadarrespuestaaconsultaD.3deaclaratoria4queseencuentrapendiente. Respuesta: SeconfirmaqueelbancodeautotransformadoresenA.Jahueldeberáhacerusodelnuevopaño detransferenciaasociadoalproyecto SeccionamientodeBarrasde500kVenS/EAltoJahuel incluidoenlaresoluciónexentan 17delaCNE,defecha D.12. Seríaposibleseentregaraelcronogramadeobradeladjudicatario,paralasdiferentesSSEEs. Respuesta: Lapreguntanoaplicaaesteproyecto. D.13. El cronograma de obra a presentar, tendrá como punto de inicio el terreno entregado en condicionesidealesycomoindicaelmandante,congravillayadispuestaenterreno(porlotanto elrestodetrabajosdelárealistos).denocontarconestascaracterísticasdeterrenoaliniciarlos trabajos,seráposiblecorregirfechasehitosdecartagantt. Respuesta: TodaslasadecuacionesytrabajosenelterrenoqueseutilizaráparadesarrollarelProyectoson partedesualcance.paramayorinformaciónveraclaracióng.2. D.14. Sepodríainformarenquécondicionesdeturnotrabajaelpropietariodelaobra,horariosydías, paraproyectarlostrabajosdelaformamássimilarposible.odenoserasípodráelmandante asegurarnos total independencia en accesos a los puntos de trabajos en el turno y horarios consideradosenelprograma. 32

35 [CircularAclaratoriaN 5] Respuesta:VerrespuestaalaconsultaA.27. D.15. Podríanconfirmarquelarelaciónconelpropietariodelasubestaciónseregiráalomásauna coordinación de trabajos, y no será necesario ningún tipo de permiso o solicitud especial (presentacióndeprocedimientos,autorizacionesespecíficas,etc.)conexigenciasmayoresalas presentadasenlaetapadepropuestadeesteproyecto. Respuesta:VerrespuestaalaconsultaA.1delaCircularAclaratoriaNº3. D.16. En G1, de aclaraciones 3, donde se explica la documentación técnica del punto del documento ResEx086 Bases 19K03K2014. no se aclara bien en cada caso si el documento correspondealínea,sseeoambos.podríafavorexplicarsemejoroindicarencadadocumento siesteaplicaalínea,sseeoamboscasos. Respuesta:VerrepuestaalaconsultaA.29. D.17. Se entregara algún itemizado a completar con precios unitarios, o este queda a criterio del licitante. Respuesta:VerrespuestaalaconsultaA.30. D.18. S/E Alto Jahuel. La construcción que se deba hacer fuera de esta, que estándar de cerco perimetralycaminossedebeconsiderar. Respuesta:VerAclaraciónG.2. D.19. S/E Alto Jahuel. Estará permitido el almacenaje de combustible u otros en el área (solo en cantidadessuficientesmínimasparafuncionamientodelaobraygeneradores) Respuesta: EsresponsabilidaddelfuturoAdjudicatariodelProyectoobtenertodoslospermisosnecesarios paralaadecuadaejecucióndelaobra. D.20. S/EAltoJahuel.Delaimagenseobservaquelaextensióndelabarradetransferenciaquedará ubicadadebajodelalíneade500kvaltojahuel Polpaico.Favorconfirmarqueestoesfactible. 33

36 [CircularAclaratoriaN 5] Respuesta:VerAclaraciónG.2. D.21. S/EAltoJahuel.Porelmismomotivo,laconexiónen220kVdesdeeltransformadordeberíaser realizadoconcableaisladoenterrado.favorconfirmarqueestodebeserconsideradoasí. Respuesta: EsresponsabilidaddelProponentedeterminarlasolucióntécnicaparalaconexiónen220kV. D.22. S/EAltoJahuel.FavorproporcionarlosantecedentesnecesariosdelosSSAAdelaSEAltoJahuel para realizar los estudios para determinar si éstos tienen capacidad suficiente para las necesidadesdeltransformador. Respuesta:Sobreestamateriasehasolicitadoinformaciónalpropietariodelasubestación,que de ser pertinente se pondrá a disposición de los participantes como Antecedentes Técnicos adicionales D.23. S/E Alto Jahuel. Favor indicar si la extensión de barras debe considerar el espacio para una segundaampliación. Respuesta:VerAclaraciónG.2. D.24. Favor,indicar,enplanoofotografíaaérea,elsectoralquesedeberíaconectareltercerBancode Autotransformadores 34