N MDM-ABAST

Transcripción

1 M1JNItIPAlIDAD DISTRITAl DE MONTERO MON1ERO - AYABACA - PIURA ~, - '"tiapitalregional DE LA PANELA GRANULADA EN LA REGIÓN PWRA" CONTRATO N MDM-ABAST Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACiÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PICHANDUL, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA AYABACA", que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO, con RUC y Domicilio Legal en el Jr. Ernesto Merino W 152 del Distrito de Montero, debidamente representada por su Alcalde el Señor PROF. OSCAR DONAL TOCTO TRONCOS, Identificado con D.N.I. N , a quien en adelante se le denominará la ENTIDAD, y de otra parte la Empresa: EL MILAGRO INGENIEROS CONTRATISTAS SRL, con RUC N" , con domicilio legal en CALLE LOS RUBIES MZ. N LOTE 21 URB. MIRAFLORES ETAPA 11CASTILLA PIURA, inscrita en la Ficha N Asiento W A00002 del Registro de Personas Jurldicas de la ciudad de Piura, debidamente representado por su Representante Legal, Sr. GERARDO ANTONIO CASTILLO GIRÓN, con DNI N" , según poder inscrito en la Ficha N" , Asiento N" A00002 del Registro de Personas Jurldicas de la ciudad de Piura, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: clausula PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha 20 de setiembre del 2016, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACiÓN SIMPLIFICADA N MDM-CS para la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACiÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PICHANDUL, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA AYABACA", a LA EMPRESA EL MILAGRO INGENIEROS CONTRATISTAS SRL, con RUC N , cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. clausula SEGUNDA: OBJETO, El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACiÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PICHANDUL, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA AYABACA" clausula TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a SI. 963, (Novecientos Sesenta y Tres Quinientos Dieciocho con 43/100 Soles, que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato. clausula CUARTA: DEL PAG01 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de valorizaciones mensuales, según avance de obra conforme a lo previsto en la sección especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según e corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del.s contrato de obra, en el plazo de 10 (diez) días calendario, computados desde el dla siguiente del consentimiento de la liquidación. \'( En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artlculos 1244, 1245 Y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes., En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adlcionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

2 M1JNItIPAlmAD DISTRITAl DE MONTERO MONTERO - AYABACA- PlURA ';"CVITAL REGIONAL DE LA PANELA GRANULADA EN LA REGIÓN PIURA" clausula QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCiÓN DE LA PRESTACiÓN El plazo de ejecución del presente contrato es de 90(noventa) dlas calendario, el mismo que se computa desde el dla siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases. clausula SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. clausula SÉTIMA: GARANTIAS EL CONTRATISTA se acoge al articulo 126 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por ser una micro empresa, inscrita en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE, por lo que se acoge al articulo precedente, autorizando a la Municipalidad Distrital de Montero mediante Declaración Jurada de fecha 27 de setiembre del 2016, a retener el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, exonerándolos de la entrega de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, para la suscripción del contrato, en las condiciones siguientes: De Fiel Cumplimiento del contrato: SI. 96, (Noventa y seis Mil Trecientos Cincuenta y Uno con 84/100 Soles), Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. Según el artículo 126 Requisitos de las Garantías, cuando la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, conforme a lo dispuesto en el artículo 1260 del Reglamento de la Ley de contrataciones. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del número total de los pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. clausula OCTAVA: EJECUCiÓN DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACiÓN LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantras cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. clausula NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. clausula DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. clausula UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos' 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 (Siete) años. clausula DUODÉCIMA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dfa de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

3 MONI[IPA!IDAD DISIRIIA! DE MONTERO MONTERO - AYABACA- PIURA.::~ iwital REGIONAL DE LA PANELA GRANULADA ENLA REGIÓN PIQRA" Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en dlas Donde: F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dfas o; F = 0.40 para plazos menores o Iguales a sesenta (60) dfas. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse. Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el articulo 133del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: N CONCEPTO PENALIDAD 01 SEGURIDAD DE OBRA V SEtilALlZACION Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los dispositivos de 1/4000 seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizacionessolicitadas por LA ENTIDAD, la multa es_qorcada día, 02 INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION PERSONAL 1/4000 Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personalde los elementos de seguridad. La multa es por cada dla. 03 CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando EL CONTRATISTA ingrese materiales a la obra, que no 1/4000 reúnan las características técnicas especificadas en el Expediente Técnico y no cuenten con la autorizacióndel supervisor o inspector. 04 ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Cuando EL CONTRATISTA entregue información incompleta, 1/4000 perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, etc.), la multa será por cada tramite documentaría. 05 CARTEL DE OBRA CuandoEL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro de los S/ días de iniciado el plazo contractual, la multa será por cada día de no haberse colocado. Hay obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penalizará de la misma forma, cuando no se rnantenaa en el tiempo establecido. 06 PLANOS DE REPLANTEO Cuando EL CONTRATISTA cuando no cumpla con entregar los 1/4000 planos del replanteotres días posterioresa la comunicaciónen la que se le señale la fecha que se llevara a cabo la recepciónde la obra, la multa será por cada día. 07 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y/O ACELERADO 1/4000 Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el Calendario Valorizadoactualizado a la fecha de inicio del plazo, a LA ENTIDAD, en un plazo de 24 horas de iniciado el plazo contractual, o no cumpla con entregar el CalendarioAcelerado dentro de los 07 días siguientes de habérselorequeridopor el supervisoro inspector en el cuadernode obra, o cuando no cumpla con entregar el Calendario Valorizado -CUandO se llegue a CUOrlr el rrrorno-rnaxirrro oe la penanoalrpormo...--v-<>' mclm\.rt"""",m,., \ para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. cláusula DÉCIMA TERCERA: RESOLUCiÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32,

4 MlJNI[IPAlIDAD DISTRITAl DE MONTERO MONTERO - AYABACA- PIURA "'CAPITAL REGIONAL DE LA PANELA GRANULADA EN LA REGIÓN PIURA" inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artlculos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. clausula DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso Queéstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.... cláusula DÉCIMA quinta: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. clausula DÉCIMA SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Las controversias que suqan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artícuíos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 Y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipoad HOC Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de -~ Contrataciones del Estado. clausula DÉCIMA SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos Quedemande esta formalidad. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Ernesto Merino W 152- Montero. DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE LOS RUBIES MZ. N LOTE 21 URB. MIRAFLORES ETAPA 11CASTILLA PIURA. La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

5 M1JNI(IPAlmAD DISTRITAl DE MONTERO -Ór-. MONTERO -AYABACA-PIURA.= -"CAPITAL REGIONAL DE LA PANELA GRANULADA EN LA REGIÓN PIURA" De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplica n s ñal de conformidad a los 04 (cuatro) días del mes de octubre del en el d' rito de ontero, Provincia de Ayabaca, Región Piura.