SALÓN COMUNAL EL TESORO Memoria descriptiva y Condiciones Técnicas La presente memoria se refiere a los trabajos que se van a realizar en la obra, sin hacer referencia a los procedimientos constructivos convencionales, para los cuales son válidas todas las especificaciones y exigencias de calidad en los materiales establecidos en la Memoria Descriptiva y Constructiva General del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El hecho de recibir el contratista el proyecto ejecutivo, así como la aprobación de las obras por parte de la Dirección de Obra, no exime a la empresa contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la obra. Descripción de la obra. La obra consiste en la construcción de un Salón Comunal con instalaciones con una superficie total de 90 m2, en un padrón municipal del Balneario El Tesoro. 1. ESTRUCTURA Se realizará en un todo de acuerdo a planos. La platea de fundación ya fue realizada, está será utilizada como base de la construcción. Los pilares deberán armarse y llenarse de una sola vez, en su totalidad. Todos los pilares llevarán bigotes cada dos hiladas. Todo el acero será tratado. Los perfiles de hierro serán según planos, en una sola pieza. 2. MUROS Los muros exteriores e interiores serán de ticholos de cerámica huecos a junta trabada de 17 cm para los muros exteriores y de 12 cm para los tabiques interiores. El mortero de toma se preparará con cemento para mampostería en las proporciones indicadas por el fabricante. 3. REVOQUES Los muros exteriores se revocarán con una capa de arena y Pórtland 3 x 1, con hidrófugo de 0,7 cm de espesor y una capa de revoque grueso prolijo de 1,5 cm de espesor en proporción 3 arena, ¼ cemento, 1 cal aérea. Los muros interiores se revocarán con una capa de revoque grueso prolijo de 1,5 cm de espesor en proporción 3 arena, ¼ cemento, 1 cal aérea y un revoque fino de 0,5cm de espesor en proporción de 2 arena fina, ⅛ cemento y 1 cal aérea.
4. DINTELES Y ANTEPECHOS Los dinteles se realizarán de hormigón armado, y se armarán según planos. En los antepechos de las ventanas se colocarán 2 hierros tratados de 8 mm que se anclarán en los pilares más cercanos. 5. PINTURAS Los muros exteriores se pintarán con 2 manos de impermeabilizante para fachada, color a indicar por la Dirección de Obra. Los muros interiores se pintarán con dos manos de pintura lavable blanca. Los cielorrasos de la zona de servicios higiénicos, se pintará con dos manos de pintura blanca anti hongos. Las puertas interiores se protegerán con 2 manos de protector para madera. 6. PISO Y CONTRAPISO Se realizará contrapiso de hormigón de 7cm. de espesor. El piso será de cerámicas de PEI grado IV, (alto tránsito), de 33 x 33cm, color gris plomizo. El mismo deberá ser aprobado por la Dirección de Obras. 7. VEREDA PERIMETRAL DE HORMIGÓN La misma consistirá en un contrapiso de hormigón de espesor 7cm, con malla electro soldada de 15 x 15 x 4.2, tipo ARMCO. Tendrá pendiente del 1,5% hacia fuera y el desnivel con respecto al interior será el indicado en planos. Se hará juntas de dilatación, a una distancia no mayor a los 2m, procurando dejar un número entero de paños iguales, debiendo los cortes quedar perpendiculares a la dirección de la vereda. La terminación superficial deberá quedar absolutamente prolija, lisa y de color uniforme. 8. REVESTIMIENTOS En los servicios higiénicos se revestirán con cerámica blanca de 20 x 20 cm hasta una altura de 2.00m. En la cocina se colocará la misma cerámica hasta 60 cm sobre mesada. Los revestimientos deberán será aprobados previamente por la Dirección de Obras. 9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA El suministro eléctrico será tramitado por la Dirección de Obras del Municipio de San Carlos. Se deberá realizar el nicho donde irá colocado el medidor. Se realizará la línea general con su respectiva descarga a tierra. La instalación interior y exterior será embutida y de acuerdo a planos. El tablero, los interruptores termo magnéticos y todos los materiales que se utilicen serán de marca homologada por UTE.
Se deberá dejar en el tablero un detalle de correspondencia de las llaves termomagnéticas. 10. INSTALACIÓN SANITARIA Ya se cuenta con suministro de agua potable. Toda la instalación se realizará de acuerdo a planos y a la ordenanza vigente. La instalación será embutida. Los desagües se realizará en PVC, con los diámetros y las pendientes indicados en planos o los que estipule la ordenanza municipal. La instalación para el agua fría y caliente será en PPL termofusionable. Los aparatos del baño serán en loza blanca modelo Nórdico de Ferrum o similar en tamaño y calidad. 10. ABERTURAS Según planilla y especificaciones adjuntas. Las puertas y ventanas exteriores serán provistas con el vidrio y los herrajes de movimiento y cierre correspondientes. 11. CUBIERTA La cubierta será de Isopanel de 10 cm según planos o con el espesor que el proveedor indique, con las piezas de anclaje y terminación que correspondan según el proyecto.
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO MUNICIPIO de SAN CARLOS LICITACION ABREVIADA Nº / 2013 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante "la Intendencia" a través del Municipio de San Carlos, llama a Licitación Abreviada para la construcción de un Salón Multiuso en la plaza del Balneario El Tesoro, de acuerdo a las condiciones técnicas contenidas en la Memoria Descriptiva, y plano adjunto; y a las condiciones del presente Pliego. PLIEGOS 2).Los interesados podrán retirar los Pliegos de Condiciones, previo pago de la suma de $ 2000- (dos mil pesos uruguayos),mas derecho de expedición y 2% de timbres municipales, en la oficina de Contaduría y Adquisiciones del Municipio de San Carlos y en la División de Adquisiciones y Almacenes de la Intendencia, Edificio Comunal, Planta Baja B, hasta un día hábil anterior a la apertura de ofertas. CONSULTAS 3). Las consultas se deberán presentar en la oficina de Contaduría y Adquisiciones del Municipio de San Carlos, debiendo ser formuladas por escrito hasta 5 días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación. 4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las repuestas en la División de Adquisiciones y Almacenes, a disposición de quienes justifiquen haber adquirido los pliegos de condiciones, 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación. PARTICIPANTES 5). Capacidad Están capacitados para contratar con la Intendencia las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los casos previstos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.
6). Identificación Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales, o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas. 7). Las sociedades anónimas deberán indicar la nómina de los integrantes de los directorios. 8). Domicilio Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de la licitación y actos posteriores de la misma en el Departamento de Maldonado. Las firmas extranjeras que no se encuentren instaladas en el país deberán actuar por medio de un representante que deberá ser una firma instalada en el país, con domicilio constituido en el Departamento de Maldonado. 9).Condicionantes. Un mismo licitante no podrá presentar más de una oferta, con excepción de aquellos casos de variantes a la oferta principal. 10). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informes del oferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar los datos que haya ofrecido en apoyo de su propuesta. PROPUESTAS 11). Las ofertas se presentaran por escrito, redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y firmadas por el oferente o su representante. Sus hojas serán numeradas correlativamente 12). La redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos: a) El texto modelo: "NN... domiciliado a los efectos legales en la calle...nº...de la ciudad de....en la Licitación Abreviada Nº...se compromete a realizar la obra licitada de acuerdo a las estipulaciones que se indican en las cláusulas siguientes: PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente sus características. SEGUNDA) Cotización de precios de acuerdo a la descripción de los trabajos y como se indica en la Memoria adjunta, expresado en moneda nacional, discriminado el I.V.A, y los aportes legales por todo concepto. TERCERA) Propuesta técnica. CUARTA) Calidad de los materiales. QUINTA) Cronograma de ejecución de las obras, y plazo de finalización. SEXTA) Garantías de los trabajos, conforme a las exigencias establecidas en la Memoria adjunta.
SEPTIMA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 60 días corridos a contar de la apertura. OCTAVA) Antecedentes del oferente. b) Declarar conocer y aceptar en todas sus partes los Pliegos Unico y Particular de Condiciones que rigen en esta Licitación y a todos los efectos se establece la prórroga de competencia a favor de los Juzgados de Maldonado. c) Ser presentadas en un original y dos copias escritas, con especificación en números y letras de las cantidades y precios totales de las propuestas, salvando con la debida constancia al final del texto toda enmendadura, intercalado o testado que se hubiere efectuado en el mismo 13). Todos los tributos que legalmente correspondan al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. 14). Se deberá establecer en forma separada los aportes por Leyes Sociales de acuerdo a la Ley 14411, el monto correspondiente y demás normas reglamentarias se sumará a la propuesta y se tendrá en cuenta para la comparación de las mismas.- Este valor servirá para establecer el monto máximo de leyes sociales a aportar por la Intendencia.- Una vez superado el mismo, los aportes correspondientes serán de cargo del contratista.- Se deberá presentar la planilla de jornales correspondiente a la obra en la División de Contaduría de la Intendencia, la cuál realizará la presentación y tramitación ante el Banco de Previsión Social.- DOCUMENTOS A AGREGAR 15). La oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos: a) Certificado que acredite la capacidad de contratación y habilite para presentarse en esta licitación, del oferente y las empresas sub-contratistas expedido por el registro Nacional de Empresas de Obras Públicas b) Formulario de Identificación del Oferente que se acompaña. c) Documentación que acredite tener contratado el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el Banco de Seguros del Estado. d) En caso que el oferente sea persona jurídica; certificado notarial que acredite la personería, representación y vigencia de la misma. e) Antecedentes comerciales del oferente. f) Recibo original de compra de pliego. APERTURA 16). La apertura de las ofertas se hará en la Planta Alta del Municipio de San Carlos, el día de. de 2013, a la hora..- EVALUACION
17). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, la que dictaminara respecto de cual es la oferta más conveniente a los intereses de la Intendencia. El dictamen de la Comisión no generara ningún derecho a favor de los oferentes. 18). A los efectos de evaluar las ofertas, se consideraran los siguientes factores y ponderación: Precio..70% Antecedentes de oferente.30% ADJUDICACION 19). La Intendencia se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas recibidas. 20). Si se presentaran dos o más ofertas similares, podrán aplicarse las disposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F. 21). El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente. Dicha adjudicación será Ad- Referéndum de los contralores posteriores a la misma. 22). Si el monto total adjudicado superara el 40% del tope de la licitación abreviada, previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá constituir una garantía equivalente al 5% del monto de la contratación. El adjudicatario podrá constituir la garantía mediante deposito en efectivo, valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. PAGOS 23). El pago se efectuará a los treinta días de la aprobación por la Dirección de Obra del certificado que, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a la ejecución de la obra liquidada, deberá presentar el adjudicatario. 24) Los precios se ajustaran los 1 de julio y 1 de enero de acuerdo a la variación del Índice de la construcción, teniendo en cuenta las variaciones en el mismo del semestre anterior a la fecha fijada. Para el primer ajuste se tendrá en cuenta la variación entre el mes de ajuste y el último publicado a la fecha fijada para tal fin. 25). Previamente al pago la Contaduría y la Tesorería Municipal exigirán la presentación del original o en su defecto fotocopias autenticadas de los siguientes documentos: a) Certificado del BPS que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes a dicho Organismo o que existe convenio vigente de pago de los atrasos.
b) Certificado de vigencia anual expedido por la DGI que demuestre que se encuentra al día con los aportes correspondientes. c) Documentación que acredite tener contratado el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el BSE. a) Documentación que acredite el pago de la Tasa de Habilitación de Higiene ante la Intendencia, si correspondiere. 26). La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigente para la rama de la actividad laboral correspondiente en materia de salarios, categorías de labor, pagos y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como, las demás normas de trabajo vigentes, y las contenidas en los convenios internacionales y sus reglamentaciones. En este sentido, si se constatare que el adjudicatario no cumpliera con lo exigido precedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindir el contrato. 27). El adjudicatario responderá en forma exclusiva por cualquier daño que pudiere ocasionarse a terceros con motivo de la prestación de los servicios. El seguro deberá cubrir todo riesgo y el adjudicatario deberá acreditar su constitución y vigencia durante el lapso de la relación contractual. La constancia de este seguro será condición ineludible para la firma del contrato. INCUMPLIMIENTOS 28). La falta de cumplimiento de los plazos señalados por parte del adjudicatario, se penará por cada día de retraso con una multa de 0,1% (uno por mil) sobre el monto total de lo adjudicado, salvo caso de fuerza mayor debidamente comprobados. La mora se configurará de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. 29). Para el cobro de la multa de mora se afectará la garantía de fiel cumplimiento del contrato que se hubiere exigido y si estas no bastaren, se afectará el saldo del importe de la cuenta respectiva. La aplicación de multas se entiende sin exclusión de la acción que pudiera corresponder por daños y perjuicios, si estos existieran. 30). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisión unilateral por parte de la Intendencia, ello sin perjuicio de la acción de la Intendencia para, además de la pérdida del depósito de garantía. exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento. Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y retenciones de pago, según la gravedad del incumplimiento.
Del mismo modo, mediando causas supervenientes justificantes, podrá modificar unilateralmente los términos del contrato manteniendo la ecuación económico financiera del mismo. 31). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamente con el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, si el monto adjudicado supera el tope establecido en el articulo 44 del T.O.C.A.F. 32) Los derechos emergentes de la presente Licitación no podrán ser cedidos por el adjudicatario sin que mediare previamente resolución expresa de la Intendencia.
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE Licitación Abreviada Nro.../2013 Razón Social de la Empresa:... Nombre Comercial de la Empresa. :... RUC.:... Domicilio a los efectos de la presente Licitación. Calle:...Nro.:... Localidad:... Código Postal:... País :... Teléfono :...Fax:... Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. Firma/s... Aclaración de firmas :...
Expediente N.º 2013-88-01-10736 Nº Act. 11 HACIENDA - DIRECCION GENERAL Sin objeciones que formular al pliego Particular de Condiciones para el llamado a Licitación Abreviada para la construcción de un Salón Multiuso en la Plaza del Balneario El Tesoro, pase al Municipio de San Carlos autorizándolo a efectuar el llamado correspondiente. Firmado electronicamente por Director General de Hacienda Sr. Pedro Gonzalez el 16/09/2013 13:28.