PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO CONSISTENTE EN 2 VEHÍCULOS TURISMO, DE CARACTERISTICAS DIVERSAS, PARA LA POLICÍA LOCAL MEDIANTE RENTING (ARRENDAMIENTO FINANCIERO) 1.- FINALIDAD DEL PLIEGO 1º.- Regular, de forma directa, aspectos técnicos y económicos del suministro a que se refiere. 2º.- Especificar diversos aspectos técnicos relativos a la selección, de la empresa adjudicataria del suministro. 2.- DEFINICIÓN DEL SUMINISTRO QUE SE CONTRATA La cesión de uso, en régimen de arrendamiento financiero (renting), de dos vehículos patrulla con destino al parque móvil de la Policía Local, un turismo carrozado con kit de detenidos (LOTE UNO) y un turismo carrozado sin kit de detenidos (LOTE DOS), cesión de uso a la que se vincula añadidamente la prestación de determinados servicios asociados al vehículo (seguros, mantenimiento, reparaciones, neumáticos y asistencia en carretera). A - DESCRIPCIÓN LOTE UNO: (VEHICULO PATRULLA CON KIT DE DETENIDOS) 2.1.A - Tipo de vehículo. 1 - Turismo de 5 puertas 2.2. A.- Duración del contrato. 48 Meses 2.3. A.- Kilómetros. 80.000 Kilómetros, ó 20.000 Kilómetros año contratado. Nº de neumáticos contratados: 4 2.4. A.- Características del vehículo. 2.4.A.1.- Dimensiones: 1
Longitud total máxima 4,5 metros. Anchura total máxima con retrovisores: 2,1 metros. Altura total máxima 1,70 metros. Capacidad mínima del depósito de combustible: 50 litros. Peso en orden de marcha no inferior a 1.200 Kg. 2.4.A.2 Motor: Motor Diesel con catalizador. Cilindrada mínima de 1.600 cc., turboalimentado con intercambiador de calor e inyección directa a alta presión con sistema Common-rail. Potencia mínima: 120 CV 2.4.A.3 Caja de velocidades y transmisión: De seis velocidades en versión manual, también admisible en versión automática. Tracción delantera o tracción integral. 2.4.A.4 Imagen externa: Imagen externa según dispone el Decreto 114/2005, de 17 de junio, del Gobierno Valenciano, regulador del sistema de homogenización y homologación de la uniformidad y medios de la Policía Local de la Comunidad Valenciana. 2.4.A.5 Equipamiento mínimo: Aire Acondicionado o climatizador. Airbags frontales, laterales y traseros. Cierre centralizado con mando a distancia. Frenos de disco, delanteros y traseros (delanteros ventilados) Sistemas de control de estabilidad, sistema de control de tracción y sistema de ayuda a la frenada. Kit reparación de pinchazos. Detector de ángulos muertos Sensor de aparcamiento delantero y trasero. Dirección asistida. Elevalunas eléctricos, delanteros y traseros. Lunas tintadas. Luneta trasera térmica. Limpiaparabrisas: Delantero de velocidad intermitente variable; encendido automático con sensor de lluvia y trasero intermitente con chorro de lavado y sistema antigoteo. Luces: Encendido automático de faros delanteros y retardo en el apagado de faros delanteros. 2
Faros antiniebla. Faro antiniebla trasero. 2.4.A.6 Equipamiento Policial: Puente recto con color azul, con luces de servicio (con focos de luz blanca hacia delante y laterales y luz amarilla hacia atrás, con posibilidad de intermitencia). 2 luces rojas de detención, hacia delante. Sistema de intermitencia de los faros del vehículo. Sirena trítono. Amplificador de 100 W con megafonía. Atenuación de la sirena con mando día/noche. Control remoto en mando único del sistema de emergencia (sirena y puente de luces prioritarias) con micro de la megafonía incorporado. 2 linternas recargables con cargador y conos. 1 extintor de 6 Kg. con soporte. Mampara de separación entre asiento trasero y maletero. Mueble escritorio situado en la zona del maletero. Iluminación de la zona del maletero para uso del escritorio en horario nocturno. Iluminación que señalice el vehículo, (luz prioritaria azul encastradas en el portón de maletero) cuando el mismo, se halle con el portón del maletero abierto. Dispositivo informático tipo tablet o similar, con soporte, compatible con la aplicación informática policial existente en este Cuerpo de Policía. Kit de detenidos compuesto por: 1. Mampara de policarbonato transparente, con refuerzo central. 2. Suelo con desagües, asiento doble y forro puertas traseras, todo en PVC. 3. Sistema especial de seguridad para control de cierre de las puertas traseras y ventiladores, con mando desde la parte delantera, con relé. 4. Laminado para oscurecimiento de los cristales traseros. 5. Mampara de separación entre asiento trasero y maletero. B - DESCRIPCIÓN LOTE DOS: (VEHICULO PATRULLA SIN KIT DE DETENIDOS) 2.1.B - Tipo de vehículo. 1 - Turismo de 5 puertas 2.2. B.- Duración del contrato. 48 Meses 2.3. B.- Kilómetros. 80.000 Kilómetros, ó 20.000 Kilómetros año contratado. 3
Nº de neumáticos contratados: 4 2.4. B.- Características del vehículo. 2.4.B.1.- Dimensiones: Longitud total máxima 4,5 metros. Anchura total máxima con retrovisores: 2,1 metros. Altura total máxima 1,70 metros. Capacidad mínima del depósito de combustible: 50 litros. Peso en orden de marcha no inferior a 1.200 Kg. 2.4.B.2 Motor: Motor Diesel con catalizador. Cilindrada mínima de 1.600 cc., turboalimentado con intercambiador de calor e inyección directa a alta presión con sistema Common-rail. Potencia mínima: 120 CV 2.4.B.3 Caja de velocidades y transmisión: De seis velocidades en versión manual, también admisible en versión automática. Tracción delantera o tracción integral. 2.4.B.4 Imagen externa: Imagen externa según dispone el Decreto 114/2005, de 17 de junio, del Gobierno Valenciano, regulador del sistema de homogenización y homologación de la uniformidad y medios de la Policía Local de la Comunidad Valenciana. 2.4.B.5 Equipamiento mínimo: Aire Acondicionado o climatizador. Airbags frontales, laterales y traseros. Cierre centralizado con mando a distancia. Frenos de disco, delanteros y traseros (delanteros ventilados) Sistemas de control de estabilidad, sistema de control de tracción y sistema de ayuda a la frenada. Kit reparación de pinchazos. Detector de ángulos muertos Sensor de aparcamiento delantero y trasero. Dirección asistida. Elevalunas eléctricos, delanteros y traseros. Lunas tintadas. 4
Luneta trasera térmica. Limpiaparabrisas: Delantero de velocidad intermitente variable; encendido automático con sensor de lluvia y trasero intermitente con chorro de lavado y sistema antigoteo. Luces: Encendido automático de faros delanteros y retardo en el apagado de faros delanteros. Faros antiniebla. Faro antiniebla trasero. 2.4.B.6 Equipamiento Policial: Puente recto con color azul, con luces de servicio (con focos de luz blanca hacia delante y laterales y luz amarilla hacia atrás, con posibilidad de intermitencia). 2 luces rojas de detención, hacia delante. Sistema de intermitencia de los faros del vehículo. Sirena trítono. Amplificador de 100 W con megafonía. Atenuación de la sirena con mando día/noche. Control remoto en mando único del sistema de emergencia (sirena y puente de luces prioritarias) con micro de la megafonía incorporado. 2 linternas recargables con cargador y conos. 1 extintor de 6 Kg. con soporte. Mampara de separación entre asiento trasero y maletero. Mueble escritorio situado en la zona del maletero. Iluminación de la zona del maletero para uso del escritorio en horario nocturno. Iluminación que señalice el vehículo, (luz prioritaria azul encastradas en el portón de maletero) cuando el mismo, se halle con el portón del maletero abierto. Dispositivo informático tipo tablet o similar, con soporte, compatible con la aplicación informática policial existente en este Cuerpo de Policía. 3.- PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN, PREVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR ANUALIDADES. FACTURACIÓN LOTE UNO El Presupuesto de Contratación se concreta en 60.500,00 (incluido I.V.A. y cualquier otro tipo de impuesto) como coste máximo del renting a 4 años. Este Presupuesto constituye el tipo de licitación siendo susceptible de mejora económica a la baja de conformidad con los criterios rectores del concurso. El Presupuesto de Contratación para cada una de las 4 anualidades se prevé por 15. 125,00 (incluido I.V.A. y cualquier otro tipo de impuesto), salvo que sobre el precio de adjudicación opere una reducción del mismo. 5
ABONO por Km. no realizado dentro del periodo contratado: 0.0433 /Km. + I.V.A. CARGO por Km. realizado de más, dentro del periodo contratado: - Primeros 15.000 Km. de exceso: 0.0433 /Km. + I.V.A. - Resto: 0.0865 /Km. + I.V.A. Kilometraje total máximo permitido: 160.000 kilómetros. Facturación: El precio del contrato se desglosará en 48 mensualidades, facturándose cada mes por la cantidad resultante. LOTE DOS El Presupuesto de Contratación se concreta en 56.500,00 (incluido I.V.A. y cualquier otro tipo de impuesto) como coste máximo del renting a 4 años; Este Presupuesto constituye el tipo de licitación siendo susceptible de mejora económica a la baja de conformidad con los criterios rectores del concurso. El Presupuesto de Contratación para cada una de las 4 anualidades se prevé por 14.125,00 (incluido I.V.A. y cualquier otro tipo de impuesto), salvo que sobre el precio de adjudicación opere una reducción del mismo. ABONO por Km. no realizado dentro del periodo contratado: 0.0433 /Km. + I.V.A. CARGO por Km. realizado de más, dentro del periodo contratado: - Primeros 15.000 Km. de exceso: 0.0433 /Km. + I.V.A. - Resto: 0.0865 /Km. + I.V.A. Kilometraje total máximo permitido(individualizado por vehículo) : 160.000 kilómetros. Facturación: El precio del contrato se desglosará en 48 mensualidades, facturándose cada mes por la cantidad resultante. 4.- SERVICIOS ASOCIADOS AL RENTING: MANTENIMIENTO, SEGUROS Y MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO A) Servicios incluidos en el arrendamiento: Alquiler del vehículo. Mantenimiento integral del vehículo, (incluido coste de aceite, líquidos, filtros, etc. y mano de obra). Sustitución de piezas desgastadas (piezas y mano de obra). Reparación de averías (piezas y mano de obra). Reparación de neumáticos pinchados. 6
Asistencia en carretera desde Km. 0 (incluido mano de obra y piezas de reparación en carretera). Seguro todo riesgo sin franquicia. Impuesto de circulación. Sustitución de neumáticos (4 unidades). Gestiones de compra, entrega, matriculación. Servicios de administración de flota por Internet. Tarjeta de Servicio y manual del conductor. Reparación de todo el equipamiento policial descrito en este pliego. B) El contrato incluirá con cargo al arrendador un seguro a todo riesgo sin franquicia, con al menos, los siguientes conceptos: Responsabilidad civil obligatoria. Responsabilidad civil voluntaria ilimitada. Fianzas. Daños propios sufridos por el automóvil y todos sus accesorios. Daños por incendio sin franquicia. Ocupantes, defensa y reclamación de daños. Robo del automóvil. Rotura de lunas. Asistencia en carretera 24 horas con cobertura nacional. 5.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO/ARRENDATARIO Y DEL CONTRATISTA/ARRENDADOR Obligaciones del Ayuntamiento: Solicitar, cuando corresponda el libro de mantenimiento del automóvil y con antelación suficiente, las revisiones del mismo. Comunicar cualquier avería con independencia de que afecte o no a la seguridad del vehículo. Desplazar el automóvil al taller designado por el adjudicatario para las revisiones o reparaciones siempre que el vehículo lo permita. Facilitar la vigilancia de las revisiones o reparaciones por cuenta del adjudicatario a los fines que estime oportunos. Presentarse cuando sean requeridos en cualquier procedimiento, consecuencia de accidente, demandante, denunciado, demandado, o testigo, según proceda. Obligaciones del contratista/arrendador: El contratista emitirá anualmente un informe correspondiente a la explotación de los vehículos, detallando los gastos incurridos por cada vehículo y concepto, tanto durante el 7
periodo del informe como acumulado en la vida del contrato. Estos informes se presentarán ante la Dirección Técnica Municipal. 6.- ENTREGA DEL SUMINISTRO. DEVOLUCIÓN. ACTAS El plazo de entrega será de dos meses naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha de formalización del contrato. La entrega del suministro, que se realizará en la localidad de Sant Joan d Alacant, se acreditará mediante Acta de Recepción firmada por el Director Técnico Municipal y el Representante de la empresa contratista. Dada la naturaleza del contrato no se prevé plazo de garantía alguno. A la finalización del contrato, se devolverá el suministro al contratista formalizándose mediante Acta de Devolución. 7.-CONTROL MUNICIPAL DEL SUMINISTRO El control técnico y económico municipal del suministro prestación se llevará a cabo por el Supervisor/Director Técnico Municipal del Suministro, que será el Jefe de la Policía Local, quien ejercerá dichas labores por sí mismo o auxiliado por funcionarios colaboradores. 8.- CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO siguientes: Los criterios técnicos de adjudicación que regirán durante el concurso serán los 8.1 Valoración económica 0-6 puntos; 60% 8.1.1 Mejora en la oferta económica, a la baja: se valorará hasta seis puntos. 8.2 Mejoras técnicas 0-4; 40% 8.2.1 Mejora sobre las características mínimas o máximas de dimensiones, aspectos mecánicos y de confort y equipamiento: se valorará hasta un punto. 8.2.2 Aportación de un vehículo de sustitución de características similares al contratado para aquellos casos en que la revisión o la reparación (mecánica o de 8
carrocería) obligue a la inmovilización del automóvil por plazo superior a 48 horas (no se computarán las correspondientes a domingos y festivos): se valorará hasta un punto. 8.2. 3 Mejoras en el equipamiento policial: se valorará hasta dos puntos. Los licitadores concretarán en su oferta los aspectos y determinaciones susceptibles de ser consideradas como mejora, adjuntando un catálogo descriptivo de los vehículos y del equipamiento que oferten. Sant Joan d Alacant, a 17 de junio de 2014. EL INTENDENTE PRINCIPAL JEFE 9