CONSTRUCCION CASETAS DE PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO, EN LAS PROVINCIAS AZUA, SAN JUAN, BARAHONA Y BAHORUCO

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS COMPARACION DE PRECIOS CONSTRUCCION CASETAS DE PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO, EN LAS PROVINCIAS AZUA, SAN JUAN, BARAHONA Y BAHORUCO CPS-047-2014 Santo Domingo, Distrito Nacional Diciembre, 2014

TABLA DE CONTENIDO COMPARACION DE PRECIOS... 1 PARTE I... 4 PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN... 4 Sección I... 4 Instrucciones a los Oferentes (IAO)... 4 1.3 Idioma... 4 1.5 Moneda de la Oferta... 4 1.11 Atribuciones... 4 1.15 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles... 4 1.16 Prohibición de Contratar... 4 1.18 Representante Legal... 6 1.19 Agentes Autorizados... 7 1.20 Subsanaciones... 7 1.21 Rectificaciones Aritméticas... 7 1.22 Garantías... 8 1.22.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta... 8 1.22.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato... 8 1.24 Garantía de Buen Uso del Anticipo... 9 1.26 Consultas, Circulares y Enmiendas... 9 1.27 Dirección... 9 1.29 Enmiendas... 9 1.31 Reclamos, Impugnaciones y Controversias... 10 Sección II... 11 Datos de la Licitación (DDL)... 11 2.1 Objeto de la Licitación... 11 2.2 Procedimiento de Selección... 11 2.3 Fuente de Recursos... 11 2.4 Condiciones de Pago... 11 2.5 Cronograma de la Licitación... 12 2.6 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones... 12 2.7 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones... 13 2.8 Especificaciones Técnicas... 13 2.10 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas Sobre A y Sobre... 43 B 43 2.11 Lugar, Fecha y Hora... 44 2.12 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el Sobre A... 44 2.13 Los deberán presentar la siguiente Documentación:... 44 2.14 Presentación de la Documentación Contenida en el Sobre B... 45 Sección III... 46 Apertura y Validación de Ofertas... 46 3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres... 46 3.2 Apertura de Sobre A, contentivo de Propuestas Técnicas... 46 3.5 Apertura de los Sobres B, Contentivos de Propuestas Económicas... 47 3.6 Confidencialidad del Proceso... 47 3.7 Plazo de Mantenimiento de Oferta... 47 Adjudicación... 48 2

4.1 Criterios de Adjudicación... 48 4.3 Acuerdo de Adjudicación... 48 PARTE 2... 49 CONTRATO... 49 Sección V... 49 Disposiciones Sobre los Contratos... 49 5.1 Condiciones Generales del Contrato... 49 5.1.1 Validez del Contrato... 49 5.1.4 Plazo para la Suscripción del Contrato... 49 5.1.6 Finalización del Contrato... 49 Sección VI... 49 Incumplimiento del Contrato... 49 6.1 Se considerará Incumplimiento del Contrato... 49 Sección VIII... 50 Obligaciones de las Partes... 50 8.2 Obligaciones del Contratista... 50 8.2.1 Normas Técnicas... 50 Sección IX... 51 Formularios... 51 9.1 Formularios Tipo... 51 2 Anexos... 51 3

PARTE I PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 1.3 Idioma El idioma oficial de la presente Licitación es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado. 1.5 Moneda de la Oferta El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$). 1.11 Atribuciones Son atribuciones del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), sin carácter limitativo, las siguientes: a) Definir la Unidad Administrativa que tendrá la responsabilidad técnica de la gestión. b) Nombrar a los Peritos. c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario vinculado al proceso. d) Cancelar, suspender, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Licitación, por las causas que considere pertinentes. En consecuencia, podrá efectuar otras Licitaciones en los términos y condiciones que determine. 1.15 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá derecho a participar en la presente Licitación, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones. 1.16 Prohibición de Contratar No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación: 4

1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la República y el Subcontralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley 340-06; 2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de la Policía Nacional; 3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa; 4) Todo personal de la entidad contratante; 5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas; 6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria; 7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión; 8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o 5

delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua; 9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea signatario; 10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento jurídico; 11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación; 12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos; 13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes; PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá hasta seis (6) meses después de la salida del cargo. PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicios. En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley 340-06 con sus modificaciones NO podrán ser Oferentes ni contratar con el Estado Dominicano, los Oferentes que hayan sido inhabilitados temporal o permanentemente por la Dirección General de Contrataciones Públicas en su calidad de Órgano Rector del Sistema. En el caso de inhabilitación temporal, la prohibición será por el tiempo establecido por el Órgano Rector. Tampoco podrán contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores del Estado. 1.18 Representante Legal Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Licitación deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto. 6

1.19 Agentes Autorizados Cada Oferente/Proponente, antes de realizar su primera consulta, podrá nombrar hasta tres (3) personas físicas, que puedan actuar indistinta y separadamente como sus Agentes Autorizados a los efectos de la Licitación. La designación de los Agentes Autorizados deberá efectuarse mediante comunicación escrita de acuerdo con el modelo de Carta de Designación o Sustitución de Agentes Autorizados y el modelo de Carta de Aceptación de Designación como Agentes Autorizados, ambos modelos se anexan a este Pliego de Condiciones. Los Agentes Autorizados serán las únicas personas facultadas por el Oferente/Proponente para efectuar todas las Consultas en relación con el proceso de Licitación y recibir, en nombre del Oferente/Proponente y con efecto obligatorio para éste, todas las Circulares y/o Enmiendas que formule el Comité de Compras y Contrataciones. El Oferente/Proponente podrá sustituir y revocar la designación de cualquiera de los Agentes Autorizados, o cambiar su domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, etc., mediante comunicación escrita de acuerdo con el modelo de Carta de Designación o Sustitución de Agentes Autorizados y el modelo de Carta de Aceptación de Designación como Agentes Autorizados. La sustitución de uno o más Agentes Autorizados o el cambio de domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, etc, estarán vigentes desde la fecha de recepción por parte del Comité de Compras y Contrataciones de las cartas antes indicadas. La sustitución de uno o más Agentes Autorizados no requerirá el consentimiento del o los Agente(s) Autorizado(s) sustituido(s). 1.20 Subsanaciones A los fines de la presente Licitación se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable. No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de una oferta para que se la mejore. 1.21 Rectificaciones Aritméticas Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera: 7

Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido. Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada. 1.22 Garantías Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías: 1.22.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta. PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite. 1.22.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Corresponde al CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total del Contrato a intervenir, deberá ser depositada en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, a disposición del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA). La misma debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana. La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta. Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes 8

al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado, mediante comunicación formal. 1.24 Garantía de Buen Uso del Anticipo De acuerdo con las características de la Obra a licitar o a razones de comprobada conveniencia administrativa, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) podrá autorizar anticipos financieros al Contratista de hasta el 20% del monto total del Contrato. 1.26 Consultas, Circulares y Enmiendas Los interesados podrán solicitar al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) aclaraciones acerca del Pliego de Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes, sus representantes legales, o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones dentro del plazo previsto, quien se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma. 1.27 Dirección Las Consultas se realizarán por escrito (carta o email) al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a: Comité de Compras y Contrataciones/ Patsy Pascal Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) Referencia: INAPA-CPS-047-2014 Dirección: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Urbanización El Millón Email: patsy.pascal@inapa.gob.do Teléfonos: 809-567-1241 Ext: 2604 1.29 Enmiendas De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones Específicas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. 9

Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones pasarán a constituir parte integral del Pliego de Condiciones y en consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes/Proponentes. 1.31 Reclamos, Impugnaciones y Controversias El recurso contra el acto de Adjudicación deberá formalizarse por escrito y seguirá los siguientes pasos: 1) El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor de diez días (10) a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que razonablemente el recurrente debió haber conocido el hecho. La Entidad pondrá a disposición del recurrente los documentos relevantes correspondientes a la actuación en cuestión, con la excepción de aquellas informaciones declaradas como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento. 2) En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se regirá por las reglas de la impugnación establecidas en los Pliegos de Condiciones Específicas. 3) Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará valer en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deberá analizar toda la documentación depositada o producida por la Entidad Contratante. 4) La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro de un plazo de dos (2) días hábiles. 5) Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) días calendario, a partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario quedarán excluidos de los debates. 1) La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, a partir de la contestación del recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo. 2) El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre pendiente la resolución de una impugnación para preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensión de la adjudicación o la ejecución de un Contrato que ya ha sido Adjudicado. 10

8) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas, cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano Rector, dando por concluida la vía administrativa. La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Licitación, o en el proceso de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por el Oferente, no podrá ser divulgada si dicha información pudiese perjudicar los intereses comerciales legítimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la competencia leal entre los Proveedores. Sección II Datos de la Licitación (DDL) 2.1 Objeto de la Licitación Constituye el objeto de la presente convocatoria la CONSTRUCCION CASETAS DE PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO, EN LAS PROVINCIAS AZUA, SAN JUAN, BARAHONA Y BAHORUCO de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas. 2.2 Procedimiento de Selección Procedimiento de Selección será Comparación de Precios, correspondiente a una Etapa Única. 2.3 Fuente de Recursos Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento 543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, toma las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto del año 2014, que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante la presente Licitación. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo. 2.4 Condiciones de Pago La Entidad Contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará 11

con la firma del Contrato y contra presentación de una Póliza de Seguro que cubra la totalidad del Avance Inicial. La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por Obras realizadas y certificadas por la Supervisión. 2.5 Cronograma de la Licitación ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 1. Publicación llamado a participar en la licitación 2. Adquisición del Pliego de Condiciones Específicas 3. Período para realizar consultas por parte de los adquirientes 4. Plazo para emitir respuestas por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas 5. Periodo para registrarse y designar Agente Autorizado 6. Recepción de Propuestas: Sobre A y Sobre B 7. Apertura de Propuestas: Sobre A y Sobre B Desde el 02 al 03 de Diciembre 2014 Desde el 02 al 03 de Diciembre 2014 Desde el 02 al 05 de Diciembre 2014 Desde el 02 al 08 de Diciembre 2014 Desde el 02 al 09 de Diciembre 2014 Desde el 15 al 16 de Diciembre 2014, en horario de 8:00 am hasta las 4:00 pm (excepto el día de la apertura que será hasta las 10:30 am) MARTES 16 DE DICIEMBRE 2014, a las 10:30 AM 8. Adjudicación Desde el 22 al 29 Diciembre 2014 2.6 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en la sede central del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Departamento Jurídico (Patsy Pascal), ubicada en la C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Urbanización El Millón de Lunes a Viernes en horario de 8:00 am a 4:00 pm, y en la página Web de la institución www.inapa.gob.do y en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados. 12

2.7 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitación implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, Representante Legal y Agentes Autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante. 2.8 Especificaciones Técnicas LISTADO DE PARTIDAS PARTIDA D E S C R I P C I O N CANTIDAD UND A CONSTRUCCION CASETA DE POTABILIZACION DE LOS NEGROS DISTRITO MUNICIPAL DE AZUA 1 PRLIMINARES 1.1 REPLANTEO 1.00 PA 2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.1 EXCAVACION 1.00 P.A 3.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 3.1 ZAPATA MURO (INCLUYE ZAPATA DE COLUMNA) 2.19 M3 3.2 COLUMNAS(0.30 x 0.15 ) 0.68 M3 3.3 VIGAS PERIMETRAL B.N.P.(0.25 x 0.15) 0.55 M3 3.4 VIGAS PERIMETRAL A NIVEL DE TECHO(0.40 x 0.88 M3 0.15) 3.5 LOSA DE TECHO 0.12 M 2.32 M3 4.0 MURO DE BLOQUES 4.1 DE 6'' B.N.P 8.76 M2 4.2 DE 6'' S.N.P 27.23 M2 5.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 5.1 PAÑETE EXTERIOR 51.14 M2 5.2 PAÑETE INTERIOR 33.63 M2 5.3 FINO LOSA DE TECHO 16.00 M2 5.4 CANTOS 89.29 M 5.5 ZABALETA EN TECHO 16.00 M 5.6 PINTURA BASE BLANCA 100.77 M2 5.7 PINTURA ACRILICA 100.77 M2 5.8 PISO H.S. FROTADO 12.25 M2 5.9 ANTEPECHO 3.36 M2 5.10 ACERA PERIMETRAL 0.80 M 10.56 M2 13

ESCALERA 6.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 6.1 ZAPATA MURO 0.25 0.36 M3 6.2 RAMPA 0.12 0.87 M3 6.3 HUELLAS Y CONTRA HUELLAS (0.30X0.25) 15.00 U 7.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 7.1 PAÑETE EXTERIOR 14.96 M2 7.2 CANTOS 11.40 M 7.3 PINTURA BASE BLANCA 14.96 M2 7.4 PINTURA ACRILICA 14.96 M2 8.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 8.1 PUERTA EVERDORR (0.90 X 2.10) 1.00 U 8.2 PUERTA ENROLLABLE ( 1.20 X 2.30 ) 1.00 M2 8.3 VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO ( 1.30 X 1.80 ) 2.34 M2 8.4 VENTANA ENROLLABLE ( 1.50 X 2.00 ) 1.00 U 8.5 VENTANA DE ALUMINO ( 1.00 X 1.10 ) 11.84 PIE2 8.6 PROTECTORES METALICOS DE BARRA DE 1/2 16.79 PIE2 8.7 BARANDILLAS H.G DE 1 1/2" DE 1.00 M DE ALTURA 5.15 M 9.0 VERJA DE MALLA CICLONICA 9.1 MALLA CICLONICA 16.80 M 9.2 PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 0.80 M 1.00 U 10.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 10.1 SALIDAS CENITALES 3.00 U 10.2 SALIDAS INTERRUCTOR SENCILLO 1.00 U 10.3 SALIDAS TOMA CORRIENTE DOBLE 120 VOL 3.00 U 10.4 PANEL DE BREAKER 4-8 CIRCUITO 1.00 U 11.0 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES SOLAR 11.1 PANEL SOLAR 250 W 2.00 U 11.2 PANEL SOLAR 50 W 2.00 U 11.3 CONTROLADOR DE CARGA STECA PRS-30A 1.00 U 11.4 BATERIA DEKA SOLAR 8A27 DT AGM 12V 2.00 U 11.5 PROTECTOR CONTRA DESCARGAS 1.00 U ATMOSFERICAS LA 602 DC 11.6 CONVERTIDOR SAMLEX 1750W, 24 VDC ONDA 1.00 U MODIFICADA 11.7 VARILLA DE TIERRA CON SU CONECTOR 2.00 U 11.8 ALAMBRE DE GOMA 6.0MM2/3 (8/3) 50.00 U 11.9 BASE PARA DOS BACTERIAS CON PROTECTOR ANTIRR 1.00 U 14

11.10 FLOTA ELECTRICA DE NIVEL 2.00 U 11.11 MATERIALES DE INSTALACION 1.00 U 11.12 LAMPARA HPS TIPO COBRA 175 WATT 1.00 U 11.13 MANO DE OBRA 1.00 P.A 12.0 INSTALACIONES SANITARIAS 12.1 FREGADERO DOBLE 1.00 U 12.2 VALVULA DE BOLA 3/4 PARA LLENADO DE 4.00 U BOTELLONES 12.3 TINACO DE 400 GLS 2.00 U 12.4 TINACO DE 500 GLS 1.00 U 12.5 CAMARA DE INSPECCION 1.00 U 12.6 VÁLVULA CHECK 3/4 1.00 U 12.7 BOMBA LADRONA DE 1/2 HP, PEDROLLO 1.00 P.A 12.8 PIEZAS ESPECIALES 1.00 P.A. 12.9 MANO DE OBRA 1.00 P.A 13.0 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TINACO SUBTERRADO 13.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A 3.90 M3 MANO 13.2 RELLENO COMPACTADO A MANO 1.00 P.A 13.3 BOTE DE MATERIAL IN SITU 3.15 M3 14.0 CAMARA DE INFILTRACION SECA (1.20X1.80) H (1.20MTS) 14.1 REPLANTEO 1.00 PA 14.2 MOVIMIENTO DE TIERRA 1.00 P.A 15.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 15.1 ZAPATA MURO 0.25 0.63 M3 16.0 MURO DE BLOQUES 16.1 DE 6'' B.N.P 5.60 M2 16.2 DE 6'' S.N.P 6.72 M2 16.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 16.1 PAÑETE EXTERIOR 7.44 M2 16.2 PAÑETE INTERIOR 6.00 M2 16.3 CANTOS 16.80 M 17.0 SUMINISTRO DE 17.1 GRAVA Ø1/2"- Ø1" 0.15 M3 17.2 GRAVA Ø1"- Ø2" 0.40 M3 17.3 GRAVA Ø2 - Ø3" 0.45 M3 17.4 RELLENO MATERIAL CON MATERIAL DE SITU 1.00 P.A. (0.28 M3 ) 17.5 MANO DE OBRA ( USO INCLUYE HERRAMIENTA) 2.00 HB 15

17.6 TAPA DE ALUMNIO FUNDIDO (1.50X1.00) 1.00 U 17.7 LOGO DE INAPA Y LETRERO 1.00 U SUB-TOTAL A SUB TOTAL GENERAL LOS NEGROS DE AZUA B CONSTRUCCION CASETA DE POTABILIZACION DE LOS TOROS 1 PRLIMINARES 1.1 REPLANTEO 1.00 PA 2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.1 EXCAVACION 1.00 P.A 3.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 3.1 ZAPATA MURO 0.25-0.58 QQ/M3 (INCLUYE 2.19 M3 ZAPATA DE COLUMNA) 3.2 COLUMNAS ( 0.30 x 0.15 ) 3.47 QQ/M3 0.68 M3 3.3 VIGAS PERIMETRAL B.N.P. ( 0.25 x 0.15) 3.07 0.55 M3 QQ/M3 3.4 VIGAS PERIMETRAL A NIVEL DE TECHO ( 0.40 x 0.88 M3 0.15) 4.14 QQ/M3 3.5 LOSA DE TECHO 0.12-1.32 QQ/M3 2.32 M3 4.0 MURO DE BLOQUES 4.1 DE 6'' B.N.P 8.76 M2 4.2 DE 6'' S.N.P 27.23 M2 5.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 5.1 PAÑETE EXTERIOR 51.14 M2 5.2 PAÑETE INTERIOR 33.63 M2 5.3 FINO LOSA DE TECHO 16.00 M2 5.4 CANTOS 89.29 M 5.5 ZABALETA EN TECHO 16.00 M 5.6 PINTURA BASE BLANCA 100.77 M2 5.7 PINTURA ACRILICA 100.77 M2 5.8 PISO H.S. FROTADO 12.25 M2 5.9 ANTEPECHO 3.36 M2 5.10 ACERA PERIMETRAL 0.80 M 10.56 M2 ESCALERA 6.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 6.1 ZAPATA MURO 0.25-0.72 QQ/M3 0.36 M3 6.2 RAMPA 0.12-2.41 QQ/M3 0.87 M3 16

6.3 HUELLAS Y CONTRA HUELLAS ( 0.30 X 0.25 ) 15.00 U 7.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 7.1 PAÑETE EXTERIOR 14.96 M2 7.2 CANTOS 11.40 M 7.3 PINTURA BASE BLANCA 14.96 M2 7.4 PINTURA ACRILICA 14.96 M2 8.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 8.1 PUERTA EVERDORR ( 0.90 X 2.10 ) 1.00 U 8.2 PUERTA ENROLLABLE ( 1.20 X 2.30 ) 1.00 M2 8.3 VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO ( 1.30 X 1.80 ) 2.34 M2 8.4 VENTANA ENROLLABLE ( 1.50 X 2.00 ) 1.00 U 8.5 VENTANA DE ALUMINO ( 1.00 X 1.10 ) 11.84 PIE2 8.6 PROTECTORES METALICOS DE BARRA DE 1/2" 16.79 PIE2 (1.20 X 1.30 ) 8.7 BARANDILLAS H.G DE 1 1/2" DE 1.00 M DE ALTURA 5.15 M 9.0 VERJA DE MALLA CICLONICA 9.1 MALLA CICLONICA 16.80 M 9.2 PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 0.80 M 1.00 U 10.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 10.1 SALIDAS CENITALES 3.00 U 10.2 SALIDAS INTERRUCTOR SENCILLO 1.00 U 10.3 SALIDAS TOMA CORRIENTE DOBLE 120 VOL 3.00 U 10.4 PANEL DE BREAKER 4-8 CIRCUITO 1.00 U 11.0 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES SOLAR 11.1 PANEL SOLAR 250 W 2.00 U 11.2 PANEL SOLAR 90 W 2.00 U 11.3 CONTROLADOR DE CARGA STECA PRS-30A 1.00 U 11.4 BATERIA DEKA SOLAR 8A27 DT AGM 12V 2.00 U 11.5 PROTECTOR CONTRA DESCARGAS 1.00 U ATMOSFERICAS LA 602 DC 11.6 CONVERTIDOR SAMLEX 1750W, 24 VDC ONDA 1.00 U MODIFICADA 11.7 VARILLA DE TIERRA CON SU CONECTOR 2.00 U 11.8 ALAMBRE DE GOMA 6.0MM2/3 (8/3) 50.00 U 11.9 BASE PARA DOS BACTERIAS CON PROTECTOR 1.00 U ANTIRR 11.10 FLOTA ELECTRICA DE NIVEL 2.00 U 11.11 MATERIALES DE INSTALACION 1.00 U 11.12 LAMPARA HPS TIPO COBRA 175 WATT 1.00 U 11.13 MANO DE OBRA 1.00 P.A 17

12.0 INSTALACIONES SANITARIAS 12.1 FREGADERO DOBLE 1.00 U 12.2 VALVULA DE BOLA 3/4 PARA LLENADO DE 4.00 U BOTELLONES 12.3 TINACO DE 400 GLS 2.00 U 12.4 TINACO DE 500 GLS 1.00 U 12.5 CAMARA DE INSPECCION 1.00 U 12.6 VÁLVULA CHECK 3/4 1.00 U 12.7 BOMBA 1/2 HP COMPLETA, PEDROLLO 1.00 P.A 12.8 PIEZAS ESPECIALES 1.00 P.A. 12.9 MANO DE OBRA 1.00 P.A 13.0 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TINACO SUBTERRADO 13.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A 3.90 M3 MANO 13.2 RELLENO COMPACTADO A MANO 1.00 P.A 13.3 BOTE DE MATERIAL IN SITU 3.15 M3 14.0 CAMARA DE INFILTRACION SECA (1.20X1.80) H(1.20) 14.1 REPLANTEO 1.00 PA 14.2 MOVIMIENTO DE TIERRA 1.00 P.A 15.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 15.1 ZAPATA MURO 0.25-0.71 QQ/M3 0.63 M3 16.0 MURO DE BLOQUES 16.1 DE 6'' B.N.P 5.60 M2 16.2 DE 6'' S.N.P 6.72 M2 17.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 17.1 PAÑETE EXTERIOR 7.44 M2 17.2 PAÑETE INTERIOR 6.00 M2 17.3 CANTOS 16.80 M2 18.0 SUMINISTRO DE 18.1 GRAVA Ø1/2"- Ø1" 0.15 M3 18.2 GRAVA Ø1"- Ø2" 0.40 M3 18.3 GRAVA Ø2 - Ø3" 0.45 M3 18.4 RELLENO MATERIAL CON MATERIAL DE SITU 1.00 P.A. (0.28 M3 ) 18.5 MANO DE OBRA ( USO INCLUYE HERRAMIENTA) 2.00 HB 18.6 TAPA DE ALUMNIO FUNDIDO (1.50X1.00) 1.00 U 18.7 LOGO DE INAPA Y LETRERO 1.00 U SUB-TOTAL B 18

SUB TOTAL GENERAL DE LOS TOROS DE AZUA C CONSTRUCCION CASETA DE POTABILIZACION BUENA VISTA DEL YAQUE 1 PRLIMINARES 1.1 REPLANTEO 1.00 PA 2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.1 EXCAVACION 1.00 P.A 3.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 3.1 ZAPATA MURO 0.25-0.58 QQ/M3 (INCLUYE 2.19 M3 ZAPATA DE COLUMNA) 3.2 COLUMNAS ( 0.30 x 0.15 ) 3.47 QQ/M3 0.68 M3 3.3 VIGAS PERIMETRAL B.N.P. ( 0.25 x 0.15) 3.07 0.55 M3 QQ/M3 3.4 VIGAS PERIMETRAL A NIVEL DE TECHO ( 0.40 x 0.88 M3 0.15) 4.14 QQ/M3 3.5 LOSA DE TECHO 0.12-1.32 QQ/M3 2.32 M3 4.0 MURO DE BLOQUES 4.1 DE 6'' B.N.P 8.76 M2 4.2 DE 6'' S.N.P 27.23 M2 5.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 5.1 PAÑETE EXTERIOR 51.14 M2 5.2 PAÑETE INTERIOR 33.63 M2 5.3 FINO LOSA DE TECHO 16.00 M2 5.4 CANTOS 89.29 M 5.5 ZABALETA EN TECHO 16.00 M 5.6 PINTURA BASE BLANCA 100.77 M2 5.7 PINTURA ACRILICA 100.77 M2 5.8 PISO H.S. FROTADO 12.25 M2 5.9 ANTEPECHO 3.36 M2 5.10 ACERA PERIMETRAL 0.80 M 10.56 M2 ESCALERA 6.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 6.1 ZAPATA MURO 0.25-0.72 QQ/M3 0.36 M3 6.2 RAMPA 0.12-2.41 QQ/M3 0.87 M3 6.3 HUELLAS Y CONTRA HUELLAS ( 0.30 X 0.25 ) 15.00 U 7.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 7.1 PAÑETE EXTERIOR 14.96 M2 19

7.2 CANTOS 11.40 M 7.3 PINTURA BASE BLANCA 14.96 M2 7.4 PINTURA ACRILICA 14.96 M2 8.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 8.1 PUERTA EVERDORR ( 0.90 X 2.10 ) 1.00 U 8.2 PUERTA ENROLLABLE ( 1.20 X 2.30 ) 1.00 M2 8.3 VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO ( 1.30 X 1.80 ) 2.34 M2 8.4 VENTANA ENROLLABLE ( 1.50 X 2.00 ) 1.00 U 8.5 VENTANA DE ALUMINO ( 1.00 X 1.10 ) 11.84 PIE2 8.6 PROTECTORES METALICOS DE BARRA DE 1/2" 16.79 PIE2 (1.20 X 1.30 ) 8.7 BARANDILLAS H.G DE 1 1/2" DE 1.00 M DE ALTURA 5.15 M 9.0 VERJA DE MALLA CICLONICA 9.1 MALLA CICLONICA 16.80 M 9.2 PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 0.80 M 1.00 U 10.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 10.1 SALIDAS CENITALES 3.00 U 10.2 SALIDAS INTERRUCTOR SENCILLO 1.00 U 10.3 SALIDAS TOMA CORRIENTE DOBLE 120 VOL 3.00 U 10.4 PANEL DE BREAKER 4-8 CIRCUITO 1.00 U 11.0 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES SOLAR 11.1 PANEL SOLAR 250 W 2.00 U 11.2 PANEL SOLAR 90 W 2.00 U 11.3 CONTROLADOR DE CARGA STECA PRS-30A 1.00 U 11.4 BATERIA DEKA SOLAR 8A27 DT AGM 12V 2.00 U 11.5 PROTECTOR CONTRA DESCARGAS 1.00 U ATMOSFERICAS LA 602 DC 11.6 CONVERTIDOR SAMLEX 1750W, 24 VDC ONDA 1.00 U MODIFICADA 11.7 VARILLA DE TIERRA CON SU CONECTOR 2.00 U 11.8 ALAMBRE DE GOMA 6.0MM2/3 (8/3) 50.00 U 11.9 BASE PARA DOS BACTERIAS CON PROTECTOR 1.00 U ANTIRR 11.10 FLOTA ELECTRICA DE NIVEL 2.00 U 11.11 MATERIALES DE INSTALACION 1.00 U 11.12 LAMPARA HPS TIPO COBRA 175 WATT 1.00 U 11.13 MANO DE OBRA 1.00 P.A 12.0 INSTALACIONES SANITARIAS 12.1 FREGADERO DOBLE 1.00 U 12.2 VALVULA DE BOLA 3/4 PARA LLENADO DE BOTELLONES 4.00 U 20

12.3 TINACO DE 400 GLS 2.00 U 12.4 TINACO DE 500 GLS 1.00 U 12.5 CAMARA DE INSPECCION 1.00 U 12.6 VÁLVULA CHECK 3/4 1.00 U 12.7 BOMBA LADRONA DE 1/2 HP, PEDROLLO 1.00 P.A 12.8 PIEZAS ESPECIALES 1.00 P.A. 12.9 MANO DE OBRA 1.00 P.A 13.0 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TINACO SUBTERRADO 13.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A 3.90 M3 MANO 13.2 RELLENO COMPATADO A MANO 1.00 P.A 13.3 BOTE DE MATERIAL IN SITU 3.15 M3 14.0 CAMARA DE INFILTRACION SECA (1.20X1.80) H(1.20 MTS) 14.1 REPLANTEO 1.00 PA 14.2 MOVIMIENTO DE TIERRA 1.00 P.A 15.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 15.1 ZAPATA MURO 0.25-0.71 QQ/M3 0.63 M3 16.0 MURO DE BLOQUES 16.1 DE 6'' B.N.P 5.60 M2 16.2 DE 6'' S.N.P 6.72 M2 17.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 17.1 PAÑETE EXTERIOR 7.44 M2 17.2 PAÑETE INTERIOR 6.00 M2 17.3 CANTOS 16.80 M 18.0 SUMINISTRO DE 18.1 GRAVA Ø1/2"- Ø1" 0.15 M3 18.2 GRAVA Ø1"- Ø2" 0.40 M3 18.3 GRAVA Ø2 - Ø3" 0.45 M3 18.4 RELLENO MATERIAL CON MATERIAL DE SITU (0.28 M3 ) 1.00 P.A. 19.0 COLOCACION 19.1 MANO DE OBRA ( USO INCLUYE HERRAMIENTA) 2.00 HB 19.2 TAPA DE ALUMNIO FUNDIDO (1.50X1.00) 1.00 U 19.3 LOGO DE INAPA Y LETRERO 1.00 U SUB-TOTAL C SUB TOTAL GENERAL BUENA VISTA DEL YAQUE SAN JUAN 21

D CONSTRUCCION CASETA DE POTABILIZACION LAS LAGUNAS 1 PRELIMINARES 1.1 REPLANTEO 1.00 PA 2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.1 EXCAVACION 1.00 P.A 3.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 3.1 ZAPATA MURO 0.25-0.58 QQ/M3 (INCLUYE 2.19 M3 ZAPATA DE COLUMNA) 3.2 COLUMNAS ( 0.30 x 0.15 ) 3.47 QQ/M3 0.68 M3 3.3 VIGAS PERIMETRAL B.N.P. ( 0.25 x 0.15) 3.07 0.55 M3 QQ/M3 3.4 VIGAS PERIMETRAL A NIVEL DE TECHO ( 0.40 x 0.88 M3 0.15) 4.14 QQ/M3 3.5 LOSA DE TECHO 0.12-1.32 QQ/M3 2.32 M3 4.0 MURO DE BLOQUES 4.1 DE 6'' B.N.P 8.76 M2 4.2 DE 6'' S.N.P 27.23 M2 5.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 5.1 PAÑETE EXTERIOR 51.14 M2 5.2 PAÑETE INTERIOR 33.63 M2 5.3 FINO LOSA DE TECHO 16.00 M2 5.4 CANTOS 89.29 M 5.5 ZABALETA EN TECHO 16.00 M 5.6 PINTURA BASE BLANCA 100.77 M2 5.7 PINTURA ACRILICA 100.77 M2 5.8 PISO H.S. FROTADO 12.25 M2 5.9 ANTEPECHO 3.36 M2 5.10 ACERA PERIMETRAL 0.80 M 10.56 M2 ESCALERA 6.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 6.1 ZAPATA MURO 0.25-0.72 QQ/M3 0.36 M3 6.2 RAMPA 0.12-2.41 QQ/M3 0.87 M3 6.3 HUELLAS Y CONTRA HUELLAS ( 0.30 X 0.25 ) 15.00 U 7.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 7.1 PAÑETE EXTERIOR 14.96 M2 7.2 CANTOS 11.40 M 7.3 PINTURA BASE BLANCA 14.96 M2 7.4 PINTURA ACRILICA 14.96 M2 22

8.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 8.1 PUERTA EVERDORR ( 0.90 X 2.10 ) 1.00 U 8.2 PUERTA ENROLLABLE ( 1.20 X 2.30 ) 1.00 M2 8.3 VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO ( 1.30 X 1.80 ) 2.34 M2 8.4 VENTANA ENROLLABLE ( 1.50 X 2.00 ) 1.00 U 8.5 VENTANA DE ALUMINO ( 1.00 X 1.10 ) 11.84 PIE2 8.6 BARANDILLAS H.G DE 1 1/2" DE 1.00 M DE 5.15 M ALTURA 8.7 PROTECTORES METALICOS DE BARRA DE 1/2" ( 1.20 X 1.30 ) 16.79 PIE2 9.0 VERJA DE MALLA CICLONICA 9.1 MALLA CICLONICA 16.80 M 9.2 PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 0.80 M 1.00 U 10.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 10.1 SALIDAS CENITALES 3.00 U 10.2 SALIDAS INTERRUCTOR SENCILLO 1.00 U 10.3 SALIDAS TOMA CORRIENTE DOBLE 120 VOL 3.00 U 10.4 PANEL DE BREAKER 4-8 CIRCUITO 1.00 U 11.0 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES SOLAR 11.1 PANEL SOLAR 250 W 2.00 U 11.2 PANEL SOLAR 90 W 2.00 U 11.3 CONTROLADOR DE CARGA STECA PRS-30A 1.00 U 11.4 BATERIA DEKA SOLAR 8A27 DT AGM 12V 2.00 U 11.5 PROTECTOR CONTRA DESCARGAS 1.00 U ATMOSFERICAS LA 602 DC 11.6 CONVERTIDOR SAMLEX 1750W, 24 VDC ONDA 1.00 U MODIFICADA 11.7 VARILLA DE TIERRA CON SU CONECTOR 2.00 U 11.8 ALAMBRE DE GOMA 6.0MM2/3 (8/3) 50.00 U 11.9 BASE PARA DOS BACTERIAS CON PROTECTOR 1.00 U ANTIRR 11.10 FLOTA ELECTRICA DE NIVEL 2.00 U 11.11 MATERIALES DE INSTALACION 1.00 U 11.12 LAMPARA HPS TIPO COBRA 175 WATT 1.00 U 11.13 MANO DE OBRA 1.00 P.A 12.0 INSTALACIONES SANITARIAS 12.1 FREGADERO DOBLE 1.00 U 12.2 VALVULA DE BOLA 3/4 PARA LLENADO DE 4.00 U BOTELLONES 12.3 TINACO DE 400 GLS 2.00 U 12.4 TINACO DE 500 GLS 1.00 U 12.5 CAMARA DE INSPECCION 1.00 U 12.6 VÁLVULA CHECK 3/4 1.00 U 23

12.7 BOMBA 1/2 HP COMPLETA 1.00 P.A 12.8 PIEZAS ESPECIALES 1.00 P.A. 12.9 MANO DE OBRA 1.00 P.A 13.0 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TINACO SUBTERRADO 13.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A 3.90 M3 MANO 13.2 RELLENO COMPATADO A MANO 1.00 P.A 13.3 BOTE DE MATERIAL IN SITU 3.15 M3 CAMARA DE INFILTRACION SECA (1.20X1.80) H(1.20) 14.0 PRELIMINARES 14.1 REPLANTEO 1.00 PA 15.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 15.1 EXCAVACION 1.00 P.A 16.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 16.1 ZAPATA MURO 0.25-0.71 QQ/M3 0.63 M3 17.0 MURO DE BLOQUES 17.1 DE 6'' B.N.P 5.60 M2 17.2 DE 6'' S.N.P 6.72 M2 18.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 18.1 PAÑETE EXTERIOR 7.44 M2 18.2 PAÑETE INTERIOR 6.00 M2 18.3 CANTOS 16.80 M 19.0 SUMINISTRO DE 19.1 GRAVA Ø1/2"- Ø1" 0.15 M3 19.2 GRAVA Ø1"- Ø2" 0.40 M3 19.3 GRAVA Ø2 - Ø3" 0.45 M3 19.4 RELLENO MATERIAL CON MATERIAL DE SITU 1.00 P.A. (0.28 M3 ) 19.5 MANO DE OBRA ( USO INCLUYE HERRAMIENTA) 2.00 HB 19.6 TAPA DE ALUMNIO FUNDIDO (1.50X1.00) 1.00 U 19.7 LOGO DE INAPA Y LETRERO 1.00 U SUB-TOTAL D SUB TOTAL GENERAL LAS LAGUNAS DE AZUA E CONSTRUCCION CASETA DE POTABILIZACION PERALTA 24

1 PRELIMINARES 1.1 REPLANTEO 1.00 PA 2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.1 EXCAVACION 1.00 P.A 3.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 3.1 ZAPATA MURO 0.25-0.58 QQ/M3 (INCLUYE 2.19 M3 ZAPATA DE COLUMNA) 3.2 COLUMNAS ( 0.30 x 0.15 ) 3.47 QQ/M3 0.68 M3 3.3 VIGAS PERIMETRAL B.N.P. ( 0.25 x 0.15) 3.07 0.55 M3 QQ/M3 3.4 VIGAS PERIMETRAL A NIVEL DE TECHO ( 0.40 x 0.88 M3 0.15) 4.14 QQ/M3 3.5 LOSA DE TECHO 0.12-1.32 QQ/M3 2.32 M3 4.0 MURO DE BLOQUES 4.1 DE 6'' B.N.P 8.76 M2 4.2 DE 6'' S.N.P 27.23 M2 5.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 5.1 PAÑETE EXTERIOR 51.14 M2 5.2 PAÑETE INTERIOR 33.63 M2 5.3 FINO LOSA DE TECHO 16.00 M2 5.4 CANTOS 89.29 M 5.5 ZABALETA EN TECHO 16.00 M 5.6 PINTURA BASE BLANCA 100.77 M2 5.7 PINTURA ACRILICA 100.77 M2 5.8 PISO H.S. FROTADO 12.25 M2 5.9 ANTEPECHO 3.36 M2 5.10 ACERA PERIMETRAL 0.80 M 10.56 M2 ESCALERA 11.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 11.1 ZAPATA MURO 0.25-0.72 QQ/M3 0.36 M3 11.2 RAMPA 0.12-2.41 QQ/M3 0.87 M3 11.3 HUELLAS Y CONTRA HUELLAS ( 0.30 X 0.25 ) 15.00 U 12.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 12.1 PAÑETE EXTERIOR 14.96 M2 12.2 CANTOS 11.40 M 12.3 PINTURA BASE BLANCA 14.96 M2 12.4 PINTURA ACRILICA 14.96 M2 12.5 BARANDILLAS H.G DE 1 1/2" DE 1.00 M DE ALTURA 5.15 M 13.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 25

13.1 PUERTA EVERDORR ( 0.90 X 2.10 ) 1.00 U 13.2 PUERTA ENROLLABLE ( 1.20 X 2.30 ) 1.00 M2 13.3 VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO ( 1.30 X 1.80 ) 2.34 M2 13.4 VENTANA ENROLLABLE ( 1.50 X 2.00 ) 1.00 U 13.5 VENTANA DE ALUMINO ( 1.00 X 1.10 ) 11.84 PIE2 13.6 PROTECTORES METALICOS DE BARRA DE 1/2" ( 1.20 X 1.30 ) 16.79 PIE2 14.0 VERJA DE MALLA CICLONICA 14.1 MALLA CICLONICA 16.80 M 14.2 PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 0.80 M 1.00 U 15.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 15.1 SALIDAS CENITALES 3.00 U 15.2 SALIDAS INTERRUCTOR SENCILLO 1.00 U 15.3 SALIDAS TOMA CORRIENTE DOBLE 120 VOL 3.00 U 15.4 PANEL DE BREAKER 4-8 CIRCUITO 1.00 U 16.0 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES SOLAR 16.1 PANEL SOLAR 250 W 2.00 U 16.2 PANEL SOLAR 90 W 2.00 U 16.3 CONTROLADOR DE CARGA STECA PRS-30A 1.00 U 16.4 BATERIA DEKA SOLAR 8A27 DT AGM 12V 2.00 U 16.5 PROTECTOR CONTRA DESCARGAS 1.00 U ATMOSFERICAS LA 602 DC 16.6 CONVERTIDOR SAMLEX 1750W, 24 VDC ONDA 1.00 U MODIFICADA 16.7 VARILLA DE TIERRA CON SU CONECTOR 2.00 U 16.8 ALAMBRE DE GOMA 6.0MM2/3 (8/3) 50.00 U 16.9 BASE PARA DOS BACTERIAS CON PROTECTOR 1.00 U ANTIRR 16.10 FLOTA ELECTRICA DE NIVEL 2.00 U 16.11 MATERIALES DE INSTALACION 1.00 U 16.12 LAMPARA HPS TIPO COBRA 175 WATT 1.00 U 16.13 MANO DE OBRA 1.00 P.A 17.0 INSTALACIONES SANITARIAS 17.1 FREGADERO DOBLE 1.00 U 17.2 VALVULA DE BOLA 3/4 PARA LLENADO DE 4.00 U BOTELLONES 17.3 TINACO DE 400 GLS 2.00 U 17.4 TINACO DE 500 GLS 1.00 U 17.5 CAMARA DE INSPECCION 1.00 U 17.6 VÁLVULA CHECK 3/4 1.00 U 17.7 BOMBA LADRONA DE 1/2 HP, PEDROLLO 1.00 P.A 17.8 PIEZAS ESPECIALES 1.00 P.A. 17.9 MANO DE OBRA 1.00 P.A 26

13.0 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TINACO SOTERRADO 13.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A 3.90 M3 MANO 13.2 RELLENO COMPATADO A MANO 1.00 P.A 13.3 BOTE DE MATERIAL IN SITU 3.15 M3 CAMARA DE INFILTRACION SECA (1.20X1.80) H(1.20 MTS) 14.0 PRELIMINARES 14.1 REPLANTEO 1.00 PA 15.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 15.1 EXCAVACION 1.00 P.A 16.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 16.1 ZAPATA MURO 0.25-0.71 QQ/M3 0.63 M3 17.0 MURO DE BLOQUES 17.1 DE 6'' B.N.P 5.60 M2 17.2 DE 6'' S.N.P 6.72 M2 18.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 18.1 PAÑETE EXTERIOR 7.44 M2 18.2 PAÑETE INTERIOR 6.00 M2 18.3 CANTOS 16.80 M 19.0 SUMINISTRO DE 19.1 GRAVA Ø1/2"- Ø1" 0.15 M3 19.2 GRAVA Ø1"- Ø2" 0.40 M3 19.3 GRAVA Ø2 - Ø3" 0.45 M3 19.4 RELLENO MATERIAL CON MATERIAL DE SITU (0.28 M3 ) 1.00 P.A. 20.0 COLOCACION 20.1 MANO DE OBRA ( USO INCLUYE HERRAMIENTA) 2.00 HB 20.2 TAPA DE ALUMNIO FUNDIDO (1.50X1.00) 1.00 U 20.3 LOGO DE INAPA Y LETRERO 1.00 U SUB-TOTAL E SUB TOTAL GENERAL PERALTA AZUA F CONSTRUCCION CASETA DE POTABILIZACION CORBANO SUR 27

1 PRELIMINARES 1.1 REPLANTEO 1.00 PA 2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.1 EXCAVACION 1.00 P.A 3.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 3.1 ZAPATA MURO 0.25-0.58 QQ/M3 (INCLUYE 2.19 M3 ZAPATA DE COLUMNA) 3.2 COLUMNAS ( 0.30 x 0.15 ) 3.47 QQ/M3 0.68 M3 3.3 VIGAS PERIMETRAL B.N.P. ( 0.25 x 0.15) 3.07 0.55 M3 QQ/M3 3.4 VIGAS PERIMETRAL A NIVEL DE TECHO ( 0.40 x 0.88 M3 0.15) 4.14 QQ/M3 3.5 LOSA DE TECHO 0.12-1.32 QQ/M3 2.32 M3 4.0 MURO DE BLOQUES 4.1 DE 6'' B.N.P 8.76 M2 4.2 DE 6'' S.N.P 27.23 M2 5.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 5.1 PAÑETE EXTERIOR 51.14 M2 5.2 PAÑETE INTERIOR 33.63 M2 5.3 FINO LOSA DE TECHO 16.00 M2 5.4 CANTOS 89.29 M 5.5 ZABALETA EN TECHO 16.00 M 5.6 PINTURA BASE BLANCA 100.77 M2 5.7 PINTURA ACRILICA 100.77 M2 5.8 PISO H.S. FROTADO 12.25 M2 5.9 ANTEPECHO 3.36 M2 5.10 ACERA PERIMETRAL 0.80 M 10.56 M2 ESCALERA 6.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 6.1 ZAPATA MURO 0.25-0.72 QQ/M3 0.36 M3 6.2 RAMPA 0.12-2.41 QQ/M3 0.87 M3 6.3 HUELLAS Y CONTRA HUELLAS ( 0.30 X 0.25 ) 15.00 U 7.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 7.1 PAÑETE EXTERIOR 14.96 M2 7.2 CANTOS 11.40 M 7.3 PINTURA BASE BLANCA 14.96 M2 7.4 PINTURA ACRILICA 14.96 M2 7.5 BARANDILLAS H.G DE 1 1/2" DE 1.00 M DE ALTURA 5.15 M 8.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 28

8.1 PUERTA EVERDORR ( 0.90 X 2.10 ) 1.00 U 8.2 PUERTA ENROLLABLE ( 1.20 X 2.30 ) 1.00 M2 8.3 VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO ( 1.30 X 1.80 ) 2.34 M2 8.4 VENTANA ENROLLABLE ( 1.50 X 2.00 ) 1.00 U 8.5 VENTANA DE ALUMINO ( 1.00 X 1.10 ) 11.84 PIE2 8.6 PROTECTORES METALICOS DE BARRA DE 1/2" (1.20 X 1.30) 16.79 PIE2 9.0 VERJA DE MALLA CICLONICA 9.1 MALLA CICLONICA 16.80 M 9.2 PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 0.80 M 1.00 U 10.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 10.1 SALIDAS CENITALES 3.00 U 10.2 SALIDAS INTERRUCTOR SENCILLO 1.00 U 10.3 SALIDAS TOMA CORRIENTE DOBLE 120 VOL 3.00 U 10.4 PANEL DE BREAKER 4-8 CIRCUITO 1.00 U 11.0 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES SOLAR 11.1 PANEL SOLAR 250 W 2.00 U 11.2 PANEL SOLAR 90 W 2.00 U 11.3 CONTROLADOR DE CARGA STECA PRS-30A 1.00 U 11.4 BATERIA DEKA SOLAR 8A27 DT AGM 12V 2.00 U 11.5 PROTECTOR CONTRA DESCARGAS 1.00 U ATMOSFERICAS LA 602 DC 11.6 CONVERTIDOR SAMLEX 1750W, 24 VDC ONDA 1.00 U MODIFICADA 11.7 VARILLA DE TIERRA CON SU CONECTOR 2.00 U 11.8 ALAMBRE DE GOMA 6.0MM2/3 (8/3) 50.00 U 11.9 BASE PARA DOS BACTERIAS CON PROTECTOR 1.00 U ANTIRR 11.10 FLOTA ELECTRICA DE NIVEL 2.00 U 11.11 MATERIALES DE INSTALACION 1.00 U 11.12 LAMPARA HPS TIPO COBRA 175 WATT 1.00 U 11.13 MANO DE OBRA 1.00 P.A 12.0 INSTALACIONES SANITARIAS 12.1 FREGADERO DOBLE 1.00 U 12.2 VALVULA DE BOLA 3/4 PARA LLENADO DE 4.00 U BOTELLONES 12.3 TINACO DE 400 GLS 2.00 U 12.4 TINACO DE 500 GLS 1.00 U 12.5 CAMARA DE INSPECCION 1.00 U 12.6 VÁLVULA CHECK 3/4 1.00 U 12.7 BOMBA 1/2 HP COMPLETA 1.00 P.A 12.8 PIEZAS ESPECIALES 1.00 P.A. 12.9 MANO DE OBRA 1.00 P.A 29

13.0 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TINACO SUBTERRADO 13.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A 3.90 M3 MANO 13.2 RELLENO COMPATADO A MANO 1.00 P.A 13.3 BOTE DE MATERIAL IN SITU 3.15 M3 CAMARA DE INFILTRACION SECA (1.20X1.80) H(1.20) 14.0 PRELIMINARES 14.1 REPLANTEO 1.00 PA 15.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 15.1 EXCAVACION 1.00 P.A 16.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 16.1 ZAPATA MURO 0.25-0.71 QQ/M3 0.63 M3 17.0 MURO DE BLOQUES 17.1 DE 6'' B.N.P 5.60 M2 17.2 DE 6'' S.N.P 6.72 M2 18.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 18.1 PAÑETE EXTERIOR 7.44 M2 18.2 PAÑETE INTERIOR 6.00 M2 18.3 CANTOS 16.80 M 19.0 SUMINISTRO DE 19.1 GRAVA Ø1/2"- Ø1" 0.15 M3 19.2 GRAVA Ø1"- Ø2" 0.40 M3 19.3 GRAVA Ø2 - Ø3" 0.45 M3 19.4 RELLENO MATERIAL CON MATERIAL DE SITU (0.28 M3 ) 1.00 P.A. 20.0 COLOCACION 20.1 MANO DE OBRA ( USO INCLUYE HERRAMIENTA) 2.00 HB 20.2 TAPA DE ALUMNIO FUNDIDO (1.50X1.00) 1.00 U 20.3 LOGO DE INAPA Y LETRERO 1.00 U SUB-TOTAL F SUB TOTAL GENERAL EL CORBANO SUR G CONSTRUCCION CASETA DE POTABILIZACION SABANETA 30

1 PRELIMINARES 1.1 REPLANTEO 1.00 PA 2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.1 EXCAVACION 1.00 P.A 3.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 3.1 ZAPATA MURO 0.25 (INCLUYE ZAPATA DE 2.19 M3 COLUMNA) 3.2 COLUMNAS ( 0.30 x 0.15 ) 0.68 M3 3.3 VIGAS PERIMETRAL B.N.P. ( 0.25 x 0.15) 0.55 M3 3.4 VIGAS PERIMETRAL A NIVEL DE TECHO 0.88 M3 (0.40x0.15) 3.5 LOSA DE TECHO 0.12 2.32 M3 4.0 MURO DE BLOQUES 4.1 DE 6'' B.N.P 8.76 M2 4.2 DE 6'' S.N.P 27.23 M2 5.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 5.1 PAÑETE EXTERIOR 51.14 M2 5.2 PAÑETE INTERIOR 33.63 M2 5.3 FINO LOSA DE TECHO 16.00 M2 5.4 CANTOS 89.29 M 5.5 ZABALETA EN TECHO 16.00 M 5.6 PINTURA BASE BLANCA 100.77 M2 5.7 PINTURA ACRILICA 100.77 M2 5.8 PISO H.S. FROTADO 12.25 M2 5.9 ANTEPECHO 3.36 M2 5.10 ACERA PERIMETRAL 0.80 M 10.56 M2 ESCALERA 6.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 6.1 ZAPATA MURO 0.25 0.36 M3 6.2 RAMPA 0.12 0.87 M3 6.3 HUELLAS Y CONTRA HUELLAS ( 0.30 X 0.25 ) 15.00 U 7.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 7.1 PAÑETE EXTERIOR 14.96 M2 7.2 CANTOS 11.40 M 7.3 PINTURA BASE BLANCA 14.96 M2 7.4 PINTURA ACRILICA 14.96 M2 8.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 8.1 PUERTA EVERDORR ( 0.90 X 2.10 ) 1.00 U 8.2 PUERTA ENROLLABLE ( 1.20 X 2.30 ) 1.00 M2 8.3 VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO ( 1.30 X 1.80 ) 2.34 M2 31

8.4 VENTANA ENROLLABLE ( 1.50 X 2.00 ) 1.00 U 8.5 VENTANA DE ALUMINO ( 1.00 X 1.10 ) 11.84 PIE2 8.6 PROTECTORES METALICOS DE BARRA DE 1/2" ( 16.79 PIE2 1.20 X 1.30 ) 8.7 BARANDILLAS H.G DE 1 1/2" DE 1.00 M DE ALTURA 5.15 M 9.0 VERJA DE MALLA CICLONICA 9.1 MALLA CICLONICA 16.80 M 9.2 PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 0.80 M 1.00 U 10.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 10.1 SALIDAS CENITALES 3.00 U 10.2 SALIDAS INTERRUCTOR SENCILLO 1.00 U 10.3 SALIDAS TOMA CORRIENTE DOBLE 120 VOL 3.00 U 10.4 PANEL DE BREAKER 4-8 CIRCUITO 1.00 U 11.0 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES SOLAR 11.1 PANEL SOLAR 250 W 2.00 U 11.2 PANEL SOLAR 90 W 2.00 U 11.3 CONTROLADOR DE CARGA STECA PRS-30A 1.00 U 11.4 BATERIA DEKA SOLAR 8A27 DT AGM 12V 2.00 U 11.5 PROTECTOR CONTRA DESCARGAS 1.00 U ATMOSFERICAS LA 602 DC 11.6 CONVERTIDOR SAMLEX 1750W, 24 VDC ONDA 1.00 U MODIFICADA 11.7 VARILLA DE TIERRA CON SU CONECTOR 2.00 U 11.8 ALAMBRE DE GOMA 6.0MM2/3 (8/3) 50.00 U 11.9 BASE PARA DOS BACTERIAS CON PROTECTOR 1.00 U ANTIRR 11.10 FLOTA ELECTRICA DE NIVEL 2.00 U 11.11 MATERIALES DE INSTALACION 1.00 U 11.12 LAMPARA HPS TIPO COBRA 175 WATT 1.00 U 11.13 MANO DE OBRA 1.00 P.A 12.0 INSTALACIONES SANITARIAS 12.1 FREGADERO DOBLE 1.00 U 12.2 VALVULA DE BOLA 3/4 PARA LLENADO DE 4.00 U BOTELLONES 12.3 TINACO DE 400 GLS 2.00 U 12.4 TINACO DE 500 GLS 1.00 U 12.5 CAMARA DE INSPECCION 1.00 U 12.6 VÁLVULA CHECK 3/4 1.00 U 12.7 BOMBA 1/2 HP COMPLETA 1.00 P.A 12.8 PIEZAS ESPECIALES 1.00 P.A. 12.9 MANO DE OBRA 1.00 P.A 32

13.0 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TINACO SUBTERRADO 13.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A 3.90 M3 MANO 13.2 RELLENO COMPATADO A MANO 1.00 P.A 13.3 BOTE DE MATERIAL IN SITU 3.15 M3 CAMARA DE INFILTRACION SECA (1.20X1.80) H(1.20) 14.0 PRELIMINARES 14.1 REPLANTEO 1.00 PA 15.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 15.1 EXCAVACION 1.00 P.A 16.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 16.1 ZAPATA MURO 0.25-0.71 QQ/M3 0.63 M3 17.0 MURO DE BLOQUES 17.1 DE 6'' B.N.P 5.60 M2 17.2 DE 6'' S.N.P 6.72 M2 18.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 18.1 PAÑETE EXTERIOR 7.44 M2 18.2 PAÑETE INTERIOR 6.00 M2 18.3 CANTOS 16.80 M 19.0 SUMINISTRO DE 19.1 GRAVA Ø1/2"- Ø1" 0.15 M3 19.2 GRAVA Ø1"- Ø2" 0.40 M3 19.3 GRAVA Ø2 - Ø3" 0.45 M3 19.4 RELLENO MATERIAL CON MATERIAL DE SITU 1.00 P.A. (0.28 M3 ) 19.5 MANO DE OBRA ( USO INCLUYE HERRAMIENTA) 2.00 HB 19.6 TAPA DE ALUMNIO FUNDIDO (1.50X1.00) 1.00 U 19.7 LOGO DE INAPA Y LETRERO 1.00 U SUB-TOTAL G SUB TOTAL GENERAL SABANETA SAN JUAN H CONSTRUCCION CASETA DE POTABILIZACION FUNDACION 1 PRELIMINARES 1.1 REPLANTEO 1.00 PA 33

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.1 EXCAVACION 1.00 P.A 3.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 3.1 ZAPATA MURO 0.25-0.58 QQ/M3 (INCLUYE 2.19 M3 ZAPATA DE COLUMNA) 3.2 COLUMNAS ( 0.30 x 0.15 ) 3.47 QQ/M3 0.68 M3 3.3 VIGAS PERIMETRAL B.N.P. ( 0.25 x 0.15) 3.07 0.55 M3 QQ/M3 3.4 VIGAS PERIMETRAL A NIVEL DE TECHO ( 0.40 x 0.88 M3 0.15) 4.14 QQ/M3 3.5 LOSA DE TECHO 0.12-1.32 QQ/M3 2.32 M3 4.0 MURO DE BLOQUES 4.1 DE 6'' B.N.P 8.76 M2 4.2 DE 6'' S.N.P 27.23 M2 5.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 5.1 PAÑETE EXTERIOR 51.14 M2 5.2 PAÑETE INTERIOR 33.63 M2 5.3 FINO LOSA DE TECHO 16.00 M2 5.4 CANTOS 89.29 M 5.5 ZABALETA EN TECHO 16.00 M 5.6 PINTURA BASE BLANCA 100.77 M2 5.7 PINTURA ACRILICA 100.77 M2 5.8 PISO H.S. FROTADO 12.25 M2 5.9 ANTEPECHO 3.36 M2 5.10 ACERA PERIMETRAL 0.80 M 10.56 M2 ESCALERA 6.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 6.1 ZAPATA MURO 0.25-0.72 QQ/M3 0.36 M3 6.2 RAMPA 0.12-2.41 QQ/M3 0.87 M3 6.3 HUELLAS Y CONTRA HUELLAS ( 0.30 X 0.25 ) 15.00 U 7.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 7.1 PAÑETE EXTERIOR 14.96 M2 7.2 CANTOS 11.40 M 7.3 PINTURA BASE BLANCA 14.96 M2 7.4 PINTURA ACRILICA 14.96 M2 8.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 8.1 PUERTA EVERDORR ( 0.90 X 2.10 ) 1.00 U 8.2 PUERTA ENROLLABLE ( 1.20 X 2.30 ) 1.00 M2 8.3 VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO ( 1.30 X 1.80 ) 2.34 M2 8.4 VENTANA ENROLLABLE ( 1.50 X 2.00 ) 1.00 U 8.5 VENTANA DE ALUMINO ( 1.00 X 1.10 ) 11.84 PIE2 34

8.6 PROTECTORES METALICOS DE BARRA DE 1/2" ( 1.20 X 1.30 ) 8.7 BARANDILLAS H.G DE 1 1/2" DE 1.00 M DE ALTURA 16.79 PIE2 5.15 M 9.0 VERJA DE MALLA CICLONICA 9.1 MALLA CICLONICA 16.80 M 9.2 PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 0.80 M 1.00 U 10.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 10.1 SALIDAS CENITALES 3.00 U 10.2 SALIDAS INTERRUCTOR SENCILLO 1.00 U 10.3 SALIDAS TOMA CORRIENTE DOBLE 120 VOL 3.00 U 10.4 PANEL DE BREAKER 4-8 CIRCUITO 1.00 U 11.0 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES SOLAR 11.1 PANEL SOLAR 250 W 2.00 U 11.2 PANEL SOLAR 50 W 2.00 U 11.3 CONTROLADOR DE CARGA STECA PRS-30A 1.00 U 11.4 BATERIA DEKA SOLAR 8A27 DT AGM 12V 2.00 U 11.5 PROTECTOR CONTRA DESCARGAS 1.00 U ATMOSFERICAS LA 602 DC 11.6 CONVERTIDOR SAMLEX 1750W, 24 VDC ONDA 1.00 U MODIFICADA 11.7 VARILLA DE TIERRA CON SU CONECTOR 2.00 U 11.8 ALAMBRE DE GOMA 6.0MM2/3 (8/3) 50.00 U 11.9 BASE PARA DOS BACTERIAS CON PROTECTOR 1.00 U 11.10 FLOTA ELECTRICA DE NIVEL 2.00 U 11.11 MATERIALES DE INSTALACION 1.00 U 11.12 LAMPARA HPS TIPO COBRA 175 WATT 1.00 U 11.13 MANO DE OBRA 1.00 P.A 12.0 INSTALACIONES SANITARIAS 12.1 FREGADERO DOBLE 1.00 U 12.2 VALVULA DE BOLA 3/4 PARA LLENADO DE 4.00 U BOTELLONES 12.3 TINACO DE 400 GLS 2.00 U 12.4 TINACO DE 500 GLS 1.00 U 12.5 CAMARA DE INSPECCION 1.00 U 12.6 VÁLVULA CHECK 3/4 1.00 U 12.7 BOMBA LADRONA DE 1/2 HP, PEDROLLO 1.00 P.A 12.8 PIEZAS ESPECIALES 1.00 P.A. 12.9 MANO DE OBRA 1.00 P.A 13.0 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TINACO SUBTERRADO 35

13.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A 3.90 M3 MANO 13.2 RELLENO COMPACTADO A MANO 1.00 P.A 13.3 BOTE DE MATERIAL IN SITU 3.15 M3 CAMARA DE INFILTRACION SECA (1.20X1.80) H (1.20MTS) 14.0 PRELIMINARES 14.1 REPLANTEO 1.00 PA 15.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 15.1 EXCAVACION 1.00 P.A 16.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 16.1 ZAPATA MURO 0.25-0.71 QQ/M3 0.63 M3 17.0 MURO DE BLOQUES 17.1 DE 6'' B.N.P 5.60 M2 17.2 DE 6'' S.N.P 6.72 M2 18.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 18.1 PAÑETE EXTERIOR 7.44 M2 18.2 PAÑETE INTERIOR 6.00 M2 18.3 CANTOS 16.80 M 19.0 SUMINISTRO DE 19.1 GRAVA Ø1/2"- Ø1" 0.15 M3 19.2 GRAVA Ø1"- Ø2" 0.40 M3 19.3 GRAVA Ø2 - Ø3" 0.45 M3 19.4 RELLENO MATERIAL CON MATERIAL DE SITU (0.28 M3 ) 1.00 P.A. 20.0 COLOCACION 20.1 MANO DE OBRA ( USO INCLUYE HERRAMIENTA) 2.00 HB 20.2 TAPA DE ALUMNIO FUNDIDO (1.50X1.00) 1.00 U 20.3 LOGO DE INAPA Y LETRERO 1.00 U SUB-TOTAL H SUB TOTAL GENERAL FUNDACION BARAHONA I CONSTRUCCION CASETA DE POTABILIZACION LAS GUAZARAS 1.0 PRELIMINARES 1.1 REPLANTEO 1.00 PA 36

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.1 EXCAVACION 1.00 P.A 3.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 3.1 ZAPATA MURO 0.25-0.58 QQ/M3 (INCLUYE 2.19 M3 ZAPATA DE COLUMNA) 3.2 COLUMNAS ( 0.30 x 0.15 ) 3.47 QQ/M3 0.68 M3 3.3 VIGAS PERIMETRAL B.N.P. ( 0.25 x 0.15) 3.07 0.55 M3 QQ/M3 3.4 VIGAS PERIMETRAL A NIVEL DE TECHO ( 0.40 x 0.88 M3 0.15) 4.14 QQ/M3 3.5 LOSA DE TECHO 0.12-1.32 QQ/M3 2.32 M3 4.0 MURO DE BLOQUES 4.1 DE 6'' B.N.P 8.76 M2 4.2 DE 6'' S.N.P 27.23 M2 5.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 5.1 PAÑETE EXTERIOR 51.14 M2 5.2 PAÑETE INTERIOR 33.63 M2 5.3 FINO LOSA DE TECHO 16.00 M2 5.4 CANTOS 89.29 M 5.5 ZABALETA EN TECHO 16.00 M 5.6 PINTURA BASE BLANCA 100.77 M2 5.7 PINTURA ACRILICA 100.77 M2 5.8 PISO H.S. FROTADO 12.25 M2 5.9 ANTEPECHO 3.36 M2 5.10 ACERA PERIMETRAL 0.80 M 10.56 M2 ESCALERA 6.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 6.1 ZAPATA MURO 0.25-0.72 QQ/M3 0.36 M3 6.2 RAMPA 0.12-2.41 QQ/M3 0.87 M3 6.3 HUELLAS Y CONTRA HUELLAS ( 0.30 X 0.25 ) 15.00 U 7.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 7.1 PAÑETE EXTERIOR 14.96 M2 7.2 CANTOS 11.40 M 7.3 PINTURA BASE BLANCA 14.96 M2 7.4 PINTURA ACRILICA 14.96 M2 7.5 BARANDILLAS H.G DE 1 1/2" DE 1.00 M DE ALTURA 5.15 M 8.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 8.1 PUERTA EVERDORR ( 0.90 X 2.10 ) 1.00 U 8.2 PUERTA ENROLLABLE ( 1.20 X 2.30 ) 1.00 M2 8.3 VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO ( 1.30 X 1.80 ) 2.34 M2 37

8.4 VENTANA ENROLLABLE ( 1.50 X 2.00 ) 1.00 U 8.5 VENTANA DE ALUMINO ( 1.00 X 1.10 ) 11.84 PIE2 8.6 PROTECTORES METALICOS DE BARRA DE 1/2" ( 1.20 X 1.30 ) 16.79 PIE2 9.0 VERJA DE MALLA CICLONICA 9.1 MALLA CICLONICA 16.80 M 9.2 PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 0.80 M 1.00 U 10.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 10.1 SALIDAS CENITALES 3.00 U 10.2 SALIDAS INTERRUCTOR SENCILLO 1.00 U 10.3 SALIDAS TOMA CORRIENTE DOBLE 120 VOL 3.00 U 10.4 PANEL DE BREAKER 4-8 CIRCUITO 1.00 U 11.0 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES SOLAR 11.1 PANEL SOLAR 250 W 2.00 U 11.2 PANEL SOLAR 90 W 2.00 U 11.3 CONTROLADOR DE CARGA STECA PRS-30A 1.00 U 11.4 BATERIA DEKA SOLAR 8A27 DT AGM 12V 2.00 U 11.5 PROTECTOR CONTRA DESCARGAS 1.00 U ATMOSFERICAS LA 602 DC 11.6 CONVERTIDOR SAMLEX 1750W, 24 VDC ONDA 1.00 U MODIFICADA 11.7 VARILLA DE TIERRA CON SU CONECTOR 2.00 U 11.8 ALAMBRE DE GOMA 6.0MM2/3 (8/3) 50.00 U 11.9 BASE PARA DOS BACTERIAS CON PROTECTOR 1.00 U ANTIRR 11.10 FLOTA ELECTRICA DE NIVEL 2.00 U 11.11 MATERIALES DE INSTALACION 1.00 U 11.12 LAMPARA HPS TIPO COBRA 175 WATT 1.00 U 11.13 MANO DE OBRA 1.00 P.A 12.0 INSTALACIONES SANITARIAS 12.1 FREGADERO DOBLE 1.00 U 12.2 VALVULA DE BOLA 3/4 PARA LLENADO DE 4.00 U BOTELLONES 12.3 TINACO DE 400 GLS 2.00 U 12.4 TINACO DE 500 GLS 1.00 U 12.5 CAMARA DE INSPECCION 1.00 U 12.6 VÁLVULA CHECK 3/4 1.00 U 12.7 BOMBA 1/2 HP COMPLETA 1.00 P.A 12.8 PIEZAS ESPECIALES 1.00 P.A. 12.9 MANO DE OBRA 1.00 P.A 13.0 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TINACO SUBTERRADO 38

13.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A 3.90 M3 MANO 13.2 RELLENO COMPATADO A MANO 1.00 P.A 13.3 BOTE DE MATERIAL IN SITU 3.15 M3 CAMARA DE INFILTRACION SECA (1.20X1.80) H(1.20) 1.0 PRELIMINARES 1.1 REPLANTEO 1.00 PA 2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.1 EXCAVACION 1.00 P.A 3.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 3.1 ZAPATA MURO 0.25-0.71 QQ/M3 0.63 M3 4.0 MURO DE BLOQUES 4.1 DE 6'' B.N.P 5.60 M2 4.2 DE 6'' S.N.P 6.72 M2 5.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 5.1 PAÑETE EXTERIOR 7.44 M2 5.2 PAÑETE INTERIOR 6.00 M2 5.4 CANTOS 16.80 M 6.0 SUMINISTRO DE 6.1 GRAVA Ø1/2"- Ø1" 0.15 M3 6.2 GRAVA Ø1"- Ø2" 0.40 M3 6.3 GRAVA Ø2 - Ø3" 0.45 M3 6.4 RELLENO MATERIAL CON MATERIAL DE SITU 1.00 P.A. (0.28 M3 ) 6.5 MANO DE OBRA ( USO INCLUYE HERRAMIENTA) 2.00 HB 6.6 TAPA DE ALUMNIO FUNDIDO (1.50X1.00) 1.00 U 6.7 LOGO DE INAPA Y LETRERO 1.00 U SUB-TOTAL I J CONSTRUCCION CASETA DE POTABILIZACION BATEY 6 1.0 PRELIMINARES 1.1 REPLANTEO 1.00 PA 2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.1 EXCAVACION 1.00 P.A 3.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 39

3.1 ZAPATA MURO 0.25-0.58 QQ/M3 (INCLUYE 2.19 M3 ZAPATA DE COLUMNA) 3.2 COLUMNAS ( 0.30 x 0.15 ) 3.47 QQ/M3 0.68 M3 3.3 VIGAS PERIMETRAL B.N.P. ( 0.25 x 0.15) 3.07 0.55 M3 QQ/M3 3.4 VIGAS PERIMETRAL A NIVEL DE TECHO ( 0.40 x 0.88 M3 0.15) 4.14 QQ/M3 3.5 LOSA DE TECHO 0.12-1.32 QQ/M3 2.32 M3 4.0 MURO DE BLOQUES 4.1 DE 6'' B.N.P 8.76 M2 4.2 DE 6'' S.N.P 27.23 M2 5.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 5.1 PAÑETE EXTERIOR 51.14 M2 5.2 PAÑETE INTERIOR 33.63 M2 5.3 FINO LOSA DE TECHO 16.00 M2 5.4 CANTOS 89.29 M 5.5 ZABALETA EN TECHO 16.00 M 5.6 PINTURA BASE BLANCA 100.77 M2 5.7 PINTURA ACRILICA 100.77 M2 5.8 PISO H.S. FROTADO 12.25 M2 5.9 ANTEPECHO 3.36 M2 5.10 ACERA PERIMETRAL 0.80 M 10.56 M2 ESCALERA 6.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 6.1 ZAPATA MURO 0.25-0.72 QQ/M3 0.36 M3 6.2 RAMPA 0.12-2.41 QQ/M3 0.87 M3 6.3 HUELLAS Y CONTRA HUELLAS ( 0.30 X 0.25 ) 15.00 U 7.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 7.1 PAÑETE EXTERIOR 14.96 M2 7.2 CANTOS 11.40 M 7.3 PINTURA BASE BLANCA 14.96 M2 7.4 PINTURA ACRILICA 14.96 M2 7.5 BARANDILLAS H.G DE 1 1/2" DE 1.00 M DE ALTURA 5.15 M 8.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 8.1 PUERTA EVERDORR ( 0.90 X 2.10 ) 1.00 U 8.2 PUERTA ENROLLABLE ( 1.20 X 2.30 ) 1.00 M2 8.3 VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO ( 1.30 X 1.80 ) 2.34 M2 8.4 VENTANA ENROLLABLE ( 1.50 X 2.00 ) 1.00 U 8.5 VENTANA DE ALUMINO ( 1.00 X 1.10 ) 11.84 PIE2 8.6 PROTECTORES METALICOS DE BARRA DE 1/2" ( 1.20 X 1.30 ) 16.79 PIE2 40

9.0 VERJA DE MALLA CICLONICA 9.1 MALLA CICLONICA 16.80 M 9.2 PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 0.80 M 1.00 U 10.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 10.1 SALIDAS CENITALES 3.00 U 10.2 SALIDAS INTERRUCTOR SENCILLO 1.00 U 10.3 SALIDAS TOMA CORRIENTE DOBLE 120 VOL 3.00 U 10.4 PANEL DE BREAKER 4-8 CIRCUITO 1.00 U 11.0 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES SOLAR 11.1 PANEL SOLAR 250 W 2.00 U 11.2 PANEL SOLAR 90 W 2.00 U 11.3 CONTROLADOR DE CARGA STECA PRS-30A 1.00 U 11.4 BATERIA DEKA SOLAR 8A27 DT AGM 12V 2.00 U 11.5 PROTECTOR CONTRA DESCARGAS 1.00 U ATMOSFERICAS LA 602 DC 11.6 CONVERTIDOR SAMLEX 1750W, 24 VDC ONDA 1.00 U MODIFICADA 11.7 VARILLA DE TIERRA CON SU CONECTOR 2.00 U 11.8 ALAMBRE DE GOMA 6.0MM2/3 (8/3) 50.00 U 11.9 BASE PARA DOS BACTERIAS CON PROTECTOR 1.00 U ANTIRR 11.1 FLOTA ELECTRICA DE NIVEL 2.00 U 11.1 MATERIALES DE INSTALACION 1.00 U 11.1 LAMPARA HPS TIPO COBRA 175 WATT 1.00 U 11.1 MANO DE OBRA 1.00 P.A 12.0 INSTALACIONES SANITARIAS 12.1 FREGADERO DOBLE 1.00 U 12.2 VALVULA DE BOLA 3/4 PARA LLENADO DE 4.00 U BOTELLONES 12.3 TINACO DE 400 GLS 2.00 U 12.4 TINACO DE 500 GLS 1.00 U 12.5 CAMARA DE INSPECCION 1.00 U 12.6 VÁLVULA CHECK 3/4 1.00 U 12.7 BOMBA LADRONA DE 1/2 HP, PEDROLLO 1.00 P.A 12.8 PIEZAS ESPECIALES 1.00 P.A. 12.9 MANO DE OBRA 1.00 P.A 13.0 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TINACO SUBTERRADO 13.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A 3.90 M3 MANO 13.2 RELLENO COMPATADO A MANO 1.00 P.A 13.3 BOTE DE MATERIAL IN SITU 3.15 M3 41

CAMARA DE INFILTRACION SECA (1.20X1.80) H(1.20 MTS) 1.0 PRELIMINARES 1.1 REPLANTEO 1.00 PA 2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.1 EXCAVACION 1.00 P.A 3.0 HORMIGÓN ARMADO EN: 3.1 ZAPATA MURO 0.25-0.71 QQ/M3 0.63 M3 4.0 MURO DE BLOQUES 4.1 DE 6'' B.N.P 5.60 M2 4.2 DE 6'' S.N.P 6.72 M2 5.0 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 5.1 PAÑETE EXTERIOR 7.44 M2 5.2 PAÑETE INTERIOR 6.00 M2 5.4 CANTOS 16.80 M 6.0 SUMINISTRO DE 6.1 GRAVA Ø1/2"- Ø1" 0.15 M3 6.2 GRAVA Ø1"- Ø2" 0.40 M3 6.3 GRAVA Ø2 - Ø3" 0.45 M3 6.4 RELLENO MATERIAL CON MATERIAL DE SITU 1.00 P.A. (1.53 M3 ) 6.5 MANO DE OBRA ( USO INCLUYE HERRAMIENTA) 2.00 HB 6.6 TAPA DE ALUMNIO FUNDIDO (1.50X1.00) 1.00 U 6.7 LOGO DE INAPA Y LETRERO 1.00 U SUB-TOTAL J VARIOS 1.0 LETRERO ANUNCIANDO OBRA 1.00 U 2.0 CAMPAMENTO 1.00 PA 3.0 LIMPIEZA 1.00 P.A. SUB-TOTAL Z SUB TOTAL GENERAL BATEY 6 BAHORUCO SUB TOTAL GENERAL CONSTRUCCION DE CASETAS POTABILIZADORAS GASTOS INDIRECTOS HONORARIOS PROFESIONALES 10.0% GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.0% GASTOS DE TRANSPORTE 3.5% 42

SEGURO,FIANZA Y POLIZAS 4.0% SUPERVISIÓN INAPA 5.0% LEY 6-86 1.0% CARGAS SOCIALES 2.0% ITBIS DE LOS HONORARIO PROFESIONALES 18.0% COMPLETIVO TRANSPORTE DIFERENTES ZONAS TOTAL GASTOS INDIRECTOS TOTAL A EJECUTAR GRAVA Y ARENA 1.00 P.A IMPREVISTOS 10.0% TOTAL A CONTRATAR RD$ NOTAS: 1. LA PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS ES DE CARACTER OBLIGATORIO 2. El CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y SU METODOLOGIA, SON OBLIGATORIOS PARA LA EVALUACION. 3. No se permiten cambiar las cantidades, las unidades, los porcentajes de los gastos indirectos, ni los imprevistos del listado de cantidades presentado anteriormente. 2.9 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas Sobre A y Sobre B Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones: NOMBRE DEL OFERENTE COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) Referencia: INAPA-CPS-047-2014 Dirección: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Urbanización El Millón NO ABRIR ANTES DE LAS 10:30 PM DEL 16 Diciembre 2014 Este Sobre contendrá en su interior el Sobre A Propuesta Técnica y el Sobre B Propuesta Económica. 43

2.10 Lugar, Fecha y Hora La presentación de Propuestas Sobre A y Sobre B se efectuará en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público actuante, las ofertas se recibirán en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) en el Departamento Jurídico (Patsy Pascal), en la C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Urbanización El Millón, desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm, de los días indicados en el Cronograma de la Licitación, excepto el día de la apertura que se recibirán en el Salón Tito Cairo desde las 9:00 am hasta las 10:30 am, hora en la cual se dará inicio al proceso de apertura. No se recibirán sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente. 2.11 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el Sobre A Los documentos contenidos en el Sobre A deberán ser presentados en original debidamente marcado como ORIGINAL en la primera página del ejemplar, junto con 1(uno) fotocopias simples de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como COPIA. El original y las copias deberán firmarse en todas las páginas, debidamente foliadas. El Sobre A deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social) COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA REFERENCIA: INAPA-CPS-047-2014 2.12 Los oferentes deberán presentar la siguiente Documentación: 1) Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034). 2) Última asamblea de accionistas 3) Certificado de Registro Mercantil 4) Registro Nacional de Proveedores (RNP), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. 5) Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 6) Fotocopia RNC 7) Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social 8) Antecedentes 9) Plan de Trabajo 10) Resumen de Experiencia en Obras similares, (O de igual magnitud) (SNCC.D.049). 44

11) Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad: a. Resumen de Experiencia en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049). b. Certificación del CODIA c. Copia carnet del CODIA d. Copia de Cedula 12) Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado. 2.13 Presentación de la Documentación Contenida en el Sobre B A) Oferta Económica presentado en 1 (Un) original debidamente marcado como ORIGINAL en la primera página de la Oferta, junto a 1 (Una) fotocopia simple de la misma, debidamente marcada en su primera página como COPIA, y EN FORMATO MICROSOFT EXCEL. El original y la copia deberán estar firmados en todas las páginas, debidamente foliadas. B) Garantía de la Seriedad de la Oferta. Correspondiente a la Póliza de Mantenimiento de oferta, por el 1% del monto total de la oferta económica. C) Análisis de Precios Unitarios (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos) D) Cronograma Y Flujograma de Ejecución de Obra y EN FORMATO DIGITAL El Sobre B deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE Firma COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) PRESENTACIÓN: OFERTA ECONÓMICA REFERENCIA : INAPA-CPS-047-2014 Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto, siendo inválida toda oferta bajo otra presentación. El Oferente/Proponente cotizará el precio global de la Obra, no obstante lo cual deberá presentarse detalle de partidas, designación correspondiente, unidad de medida, precio 45

unitario y metraje. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada partida deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de Obra que ordene la Entidad Contratante. La Entidad Contratante no efectuará pagos por las partidas ejecutadas para las cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidas en los demás precios que figuren en el cuadro de metrajes. El Contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los precios fijados en el Contrato. Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad de medida establecida en los listados. El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicación de la presente Licitación, debe mantener durante todo el plazo de ejecución del Contrato el precio que proponga en el momento de presentación de la Oferta. El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Oro Dominicano (RD$), se auto-descalifica para ser objeto de Adjudicación. Sección III Apertura y Validación de Ofertas 3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el Cronograma de Licitación. Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la hora señalada. 3.2 Apertura de Sobre A, contentivo de Propuestas Técnicas El Notario Público actuante procederá a la apertura de los Sobres A, según el orden de llegada, procediendo a verificar que la documentación contenida en los mismos esté correcta de conformidad con el listado que al efecto le será entregado. Las actas notariales estarán disponibles para los Oferentes/ Proponentes, Representantes Legales o Agentes Autorizados, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI). 46

3.5 Apertura de los Sobres B, Contentivos de Propuestas Económicas El Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las Ofertas Económicas, Sobre B, conforme a la hora y en el lugar indicado. Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado habilitados en la primera etapa del proceso. Las demás les serán devueltas sin abrir. No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos peyorativos en contra de cualquiera de las casas participantes. El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Licitación tome la palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto ó compañía, será sancionado con el retiro de su presencia del salón, con la finalidad de mantener el orden. En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, debidamente recepcionado por el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá el documento escrito. 3.6 Confidencialidad del Proceso La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario. Todo intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decisión de la Adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente. 3.7 Plazo de Mantenimiento de Oferta Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de 120 (Ciento Veinte) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura. La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta oportunamente constituida. 47

Sección IV Adjudicación 4.1 Criterios de Adjudicación El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables. La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente/ Proponente y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas. Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la Institución. 4.3 Acuerdo de Adjudicación El Comité de Compras y Contrataciones luego de proceso de verificación y validación del informe de recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el acta contentiva de la Resolución de Adjudicación. Concluido el proceso de evaluación, el Comité de Compras y Contrataciones dictará la Resolución Definitiva de Adjudicación y ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones. 48

PARTE 2 CONTRATO Sección V Disposiciones Sobre los Contratos 5.1 Condiciones Generales del Contrato 5.1.1 Validez del Contrato El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos. 5.1.4 Plazo para la Suscripción del Contrato Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones Específicas; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de Notificación de la Adjudicación. 5.1.6 Finalización del Contrato El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, de su última prórroga, si es el caso, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución: Incumplimiento del Proveedor. Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de contratar con la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Sección VI Incumplimiento del Contrato 6.1 Se considerará Incumplimiento del Contrato La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación al Oferente Adjudicatario que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y firmará el 49

Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal. Sección VIII Obligaciones de las Partes 8.2 Obligaciones del Contratista 8.2.1 Normas Técnicas El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la Obra y responderá por los errores de interpretación en que incurra durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva. Cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o en los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecución de tales trabajos. En este último caso, el Contratista quedará exento de responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o parcial. La falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta, hará responsable al Contratista. De igual manera que con las deficiencias técnicas del proyecto, procederá el Contratista con respecto a los vicios del suelo, a los de los materiales provistos por la Entidad Contratante y a las deficiencias de los sistemas o procedimientos constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por aquella. Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la Obra, son responsabilidad del Contratista. La ejecución de la construcción, lo mismo que el suministro de Bienes y Equipos por parte del Contratista, deberán cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la Construcción de Obra Civil de la Secretaría de Obras Públicas, SEOPEC. Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido previsto por el Contrato quedarán de propiedad de la Entidad Contratante. El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados. El Contratista no podrá recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la dirección, inspección, control o tasación de la Obra; pero si tuviese observaciones o quejas justificadas, las expondrán, para que la Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos. 50

El contratista será responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede de vicios de construcción o de vicios del suelo, si el Contratista debió realizar estos estudios, o de mala calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en el caso de que la ruina se produzca dentro de los cinco (05) años de recibida la Obra en forma definitiva. El plazo de prescripción de la acción será de un (1) año a contar desde el momento en que la ruina total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es admisible la dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial. El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que empleo en la Obra y no podrá deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Estado Dominicano y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que en adelante se impusieran. Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del Contratista y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de las cubicaciones. 9.1 Formularios Tipo Sección IX Formularios El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios determinados en el presente Pliego de Condiciones Específicas, los cuales se anexan como parte integral del mismo. 2 Anexos 1. Formulario de Información sobre Oferente (SNCC.F.042). 2. Formulario de Presentación Oferta Económica (SNCC.F.034) 3. Modelo de carta de designación o sustitución de Agentes Autorizados (SNCC.D.051). 4. Modelo de carta de aceptación de designación como Agentes Autorizados (SNCC.D.052). 5. Resumen de Experiencia en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049). 6. Declaración Jurada del solicitante en la que manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340-06 y donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, o si está sometida a un proceso de quiebra. 51

SNCC.F.042 No. EXPEDIENTE Click here to enter text. FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO Seleccione la fecha Página 52 de 56 Nombre del Proyecto [El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.] Fecha: 1. Nombre o Razón Social del Oferente: [indicar el nombre jurídico del Oferente] 2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro del Consorcio] 3. RNC del Oferente: 4. RPE del Oferente: [indicar el número del Registro de Proveedores del Estado] 5. Domicilio legal del Oferente: 6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono y fax: [indicar los números de teléfono y fax del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado] (Firma y Sello)... (Nombre y Apellido) (Cargo) 52